购房合同怎么写

2023购房合同怎么写。

在当今高速发展的社会中，签订合同对法治社会的进步起着十分重要的作用，一份优秀合同需要具备以下要点：明确的双方权益和责任、详细的合同条款和条件、明确的付款方式和截止日期、合理的违约责任和解决争议的方式等。我们特别为大家挑选了一篇非常有用的标题为“购房合同怎么写”的文章，希望这些策略能够提升您的市场营销能力！

购房合同怎么写【篇1】

我们知道，当事人在进行二手房买卖交定金时时，要签订二手房买卖合同，今天小编就给大家来分享一下购房合同，有时间的就要多多参考

二手房购房定金合同集锦

卖方：___________(以下简称甲方) 买方：____________(以下简称乙方)

居间方：_________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

第一条 甲方所售房屋权证号及坐落位置、结构、层次、面积、附属设施：

1、甲方所售房屋位于________区_____________新村(弄)_______幢_____室，为_______结构;建筑面积__________平方米;房屋所有权证号为“_______________”，房屋土地证号为“_______________”。

甲方所售房屋设施为(含自行车库)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

第二条 房屋价格及其他费用：

1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为(人民币)____________大写______________________元整(含附属设施 费用);乙方并于______年____月____日向甲方支付定金人民币______________万元整。

2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由_____方负担或有甲、乙双方各自承担国家相关规定税费。

3、甲方自愿将其两证即房屋所有权证和土地证放于中介处。

第三条 1.甲、乙双方约定于______年____月____日之前签订正式的合同，如甲、乙任何一方未按时签订正式买卖合同，则视为违约。

2.甲、乙双方共同委托_____________办理房产交易过户手续。

第四条 房款支付方式：

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

第五条 房屋成交，中介服务费按以下第____种方式收取，并于签订正式买卖合同时支付。

1.由乙方支付成交价的__%即人民币_______元，大写_____________元整。

2.由甲方支付成交价的__%即人民币_______元，大写_____________元整。由乙方支付成交价的__%即人民币_______元，大写_____________元整。

第六条 房屋交付：

甲方承诺在____________将该房户口迁出。甲乙双方在约定_____________甲方将房屋交付乙方，并将该房屋之前产生的费用(水、电、煤气、物业费等)结清。同时甲方承诺交房时房屋内的设施即装修完好无损坏，如有损坏则由甲方修护或更换，费用由甲方承担。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。

第七条 违约责任：

1.双方约定之日签订正式房屋买卖合同，如有一方未按时签约视作违约处理。

2.甲方违约，甲方除退还乙方已付定金，并再赔偿同额定金给乙方。中介方收取赔偿定金金额的50%作为中介费服务费。

3.乙方违约，乙方放弃收回定金，即甲方不予返还乙方所付定金，同时中介收取定金金额的50%作为中介服务费。

第八条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷或财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷或财务纠纷，由甲方承担全部责任。

第九条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

第十条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

第十一条 生效说明 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。

第十二条 其它约定事项

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

甲方(签章)： 乙方(签章)：居间方(盖章)：

身份证号： 身份证号： 代理人：

日期： 日期： 联系电话：

最新二手房购房定金合同

卖方(以下简称甲方)：

买方(以下简称乙方)：

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号)，经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号。 乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本二手房购房定金合同。

第一条 房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米，分摊的共有共用建筑面积______平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

第二条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条 乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________

第四条 甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条 乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。

第六条 双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。

第七条 本合同生效后，除不可抗力外，甲_____(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。

第八条 本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条 本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

第十条 双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷。

1.提交北京仲裁委员会仲裁。

2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本______份，房地产交易管理部门壹份，______________________________。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

身份证号码： 身份证号码：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

邮政编码： 邮政编码：

代理人： 代理人：

联系电话： 联系电话：

____年___月___日 ____年___月___日

二手房购房定金合同预售登记机关：(章)

二手房购房定金合同经办人

年月日

二手房购房定金合同参考

乙方(买方)：

甲、乙双方本着自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方预订甲方受托出售的二手房屋事宜，达成如下协议：

第一条预订房屋

1.该房屋坐落：________市________区________路_________号__________室

(产权证号：_____________________)

建筑面积：__________平方米，产权人：___________

2.产权及限制状况：

(1)共有状况：_____________(2)抵押状况：___________

(3)租赁状况：_________(4)其他限制状况：________

第二条预订条件

1.房屋总价：____________人民币_________________元;2.付款方式：______________;

3.交房日期：_____________;4.户口迁移：________________;

第三条预订期限

预订期限为本协议生效之日起__________天。乙方应于___________年______月_____日之前到甲方营业场所(本市__________区__________路________号)与房屋产权人签署《房屋买卖合同》。

第四条意向金条款

1、乙方同意签署本协议时。向甲方支付意向金人民币_____________元，作为甲乙双方履行本协议规定的义务和承诺的担保。

2、有下列情形之一，乙方拒绝签署《房屋买卖合同》的，甲方应承担全额返还乙方已支付意向金的责任：(1)乙方与房屋产权人在签署《房屋买卖合同》时，就本协议第二条预订条件以外的房屋买卖主要条款不能达一致的;(2)本协议签署后《房屋买卖合同》签署前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第五条生效及其他

本协议一式_________份。甲乙双方各持________份，自甲、乙双方签章之日起生效。

甲方(盖章)：________________乙方(签字)：_______________

经纪人(签章)：__________________

日期：____________日期：_____________

购房合同怎么写【篇2】

甲方：(出卖人)

法定代表人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

乙方：(买受人)

地址：

邮编：

电话：

身份证号码：

为了保护商品房交易双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议：

一、房屋基本情况：乙方预定甲方开发建设的位于 市 区县 路 号 楼盘： 号楼 单元 号房屋，建筑面积 平方米，其中套内建筑面积 平方米，公用建筑分摊面积为 平方米。房屋单价 元(美元)/平方米， 总房款为(小写) 元(美元)，(大写) 元(美元)。户型为 。

二、认购期间：甲方承诺为乙方所预定房屋保留 天(自 年 月 日至 年 月 日)。

三、定金：本协议签订时，乙方向甲方支付定金人民币(小写) 元(美元)，(大写) 元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时，由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。

四、付款方式：乙方同意选择下列 种付款方式，在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。

1、一次性付款

2、分期付款：于签约当日付 %，剩余房款在 日内分 次付清;

3、个人住房抵押贷款：于签约当日付清房屋总价 %的首付款。

五、证明文件：甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料，甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。

1、企业法人营业执照 证号：

2、政府立项证明 证号：

3、房地产开发企业资质证书 证号：

4、国有土地使用权证书 证号：

5、建设工程规划许可证(包括附图) 证号：

6、建设用地规划许可证 证号：

7、施工许可证 证号：

8、房屋销售许可证 证号：

六、甲方承诺：

1、具备商品房销售(预售)条件，如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效，甲方应承担缔约过失责任，除退还乙方定金外，还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。

2、在本协议签订后，须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止，且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖(预售)合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时，甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定，甲方需向乙方双倍返还定金，同时本协议自动失效。

七、乙方承诺：在本协议签订后，在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》，并承诺在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时，乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务，视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权，甲方有权终止本协议的履行，并将该房屋另行出售，同时乙方已交付的定金不予返还。

八、其他：甲方出现以下情形之一，乙方有权解除协议，甲方应向乙方全额返还定金。

1、甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵，导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;YjS21.COM

2、甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

3、甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。

九、不可抗力：

1、如果本协议在执行过程中受到诸如：地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响，或无法按照原协议条款执行，受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方，并且在此以后5天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。

2、因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时，甲、乙双方可以解除本协议并免责。

十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人：

日期： 日期：

购房合同范本二

卖方(以下简称甲方)：

买方(以下简称乙方)：

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号)，经北京市房屋土地管理审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号。

乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。

第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米，分摊的共有共用建筑面积______平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________ 第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。

第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。

第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。

第八条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷。1.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本______份，房地产交易管理部门壹份，______________________________。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

身份证号码：身份证号码：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

代理人：代理人：

联系电话：联系电话：

______年______月______日______年______月______日

购房合同怎么写【篇3】

资助购房单位：_________

购房职工：_____________

根据《重庆市单位资助职工购买经济适用住房管理办法》及相关规定，甲、乙双方协商一致，签订协议如下：

一、乙方按《办法》规定出资购买下表所列住房壹套，不足部分由甲方资助。

座落_________区市县______镇______路______号_______附______号

幢号单元层次房号户型建筑结构建筑面积

套内

面积公用

面积小计

地区类别售房成本价

售房单位商品房预售许可证售房单位房屋所有权证号

二、购房价格为_______元/2，合计金额____________。

三、乙方以房改部门审批的房改售房成本价________元/2购买上表所列住房，其不足部分______元/2由甲方资助。超出控制面积部份乙方按_______元/2出资。

甲方资助额_________元，大写_______________________

乙方出资额_________元，大写_______________________

四、乙方出资额一次性交付给甲方，由甲方统一存入开户于_______银行的_____住房资金管理中心专户。

五、乙方购买该房并取得《房屋所有权证》和《土地使用证》后享有住房完全产权。

六、甲方负责统一办理《房屋所有权证》和《国有土地使用权证》交乙方执存。

七、甲方按《办法》规定建立住房公共维修基金。

八、其它约定

1、_________________________________________

2、_________________________________________

3、_________________________________________

九、本协议一式五份，甲、乙双方签字盖章并由甲方取得房改部门批复后生效，双方均应严格执行。甲、乙双方各执存一份，交房改部门、房地产权属登记机关各一份。

甲方：___________乙方：__________

_______年______月______日

法定代表人：_____

代理人：_________________

_______年______月______日

购房合同怎么写【篇4】

购房合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和房地产开发企业，在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。以下是范文网小编今天要与大家分享的房地产购房合同签订注意事项：买房警惕数字游戏。内容仅供参考，欢迎阅读!

买房警惕数字游戏！

购房人要把房地产商的承诺写进合同，首先就要尽可能在合同第三条及该条提及的附件一和附件二对购房人所购商品房基本情况描述清楚，并尽可能利用合同第三条后面的空白行，要求房地产商写上如其表述的商品房基本情况与实际交付情况不符时，应具体承担什么样的赔偿责任。没有具体赔偿责任的约定，第三条对商品房基本情况表述的作用将会大大降低。

8号楼变成4号楼

如果有人说他收房时找不到自己所买的房子了，您信不信?这并非是耸人听闻，已有几位买房人问我在这种情况下怎么办?

现在有不少国人对数字非常重视，为了一个靓号，不惜一掷千金，有些房地产商为了迎合人们的心理，卖房时将幢(座)号、层数、门牌号避开4、13、14、 24等数字，有的是跳过，有的是用3A、12A、15A、25A等数字代替。因此，购房人在约定合同第三条时首先要查验清楚房地产商填写的房屋坐落、层数、面积等基本情况是否符合该房屋所在项目的《建设工程规划许可证》和经过批准的设计等合法有效的证明材料，自己所买的房屋所在幢(座)号、层数、门牌号是否与所附的规划、设计图的标注一致。

如果不一致，对数字特别在意的人就要有心理准备，房地产商交房时幢(座)号、层数、门牌号发生变化怎么办?现实中确实有不少签合同时跳过去的号交房时不跳了，挑了8字的人实际收到的成了7字，甚至有的8号楼莫名其妙地变成了4号楼。因此笔者建议这些购房人最好事先在合同中和房地产商约定清楚如交房时出现这种问题，房子是可退还是可换，不然到时即使法官认定房地产商在这个问题上违约，但由于没有具体赔偿依据，凭法官自由裁量，购房人很难根据自己的“迷信”达到退房或换房的目的。

房地产购房合同签订注意：买房警惕数字游戏

图纸尺寸、用途、净高要标明

合同第三条提及的合同附件一是房屋平面图，房地产商通常会提供一个购房人所买房屋的平面图，购房人不要接受不规范的草图或没有尺寸的示意图，而应要求房地产商在这个平面图上标清所有尺寸，需要文字说明的尽量详细，平面主要尺寸、墙体厚度、门窗尺寸、管道井尺寸、空调位尺寸要全，房号和房屋在整幢楼中的确切位置及朝向也要在平面图中标清楚，并在第三条的相关空格中填清楚房屋的用途、结构、层高。

在这里需要提醒购房人注意的有两点：

1.有些预售许可证上的房屋用途写的是公寓，这是一种似是而非的写法，公寓就是住宅，不要以为公寓就可商住两用。到目前为止，商住两用房还仅仅是房地产商为了房屋促销宣传使用的一个词，国家根本就没有这个有关房屋用途的用语。当然我们不得不承认目前买这种商住两用房开公司的人能得到税低、贷款比例高等一些眼前利益，但长远利益是否能得到保障仍是一个未知数。为了居住而买“商住两用楼”，则是有百害而无一利。

2.层高包括楼板的厚度，购房人自己在房间内量的高度叫净高，因此购房人最好要求房地产商在合同中能说明楼层净高。

容积率和绿地率

购房人在关注自己所买房屋平面图的同时，还应尽量争取让房地产商把自己购买房屋所在小区的整体平面图附上，在图上准确标明小区内所有建筑的位置、大小和高度及绿地面积。由此购房人可以从图纸上算出自己所购房屋所在小区的建筑容积率、绿地率，并确定自己所购房屋采光有无遮挡。

购房合同怎么写【篇5】

孝感市是湖北省的一个重要城市，市区内有许多优质的房产项目，吸引了众多购房者前来购买。在购房过程中，签订购房合同是必不可少的一个环节。本文将就孝感市购房合同这一主题展开讨论，分析购房合同的要素和规范，以及购房者和开发商签订合同应该注意的事项和风险。

一、购房合同概述

购房合同是指购房者与开发商在购买房产过程中签订的合同。该合同是双方对交易条件、权益关系和责任等方面达成的约定，是合法权益的保障，同时也是买卖关系的法律证明。

购房合同起制定和签署的作用是保障双方的合法权益，保障交易的公平、合理和安全。对于购房者来说，购房合同是购房的重要凭证，是明确购房权益和义务的依据。对于开发商来说，购房合同是其合法代表权益和义务的证明，是其获得房产所有权的充分凭证。

二、购房合同的要素

1.合同名称和主体

合同名称应为“孝感市购房合同”，主体分为卖方和买方两个部分。卖方指开发商或房产所有人，买方指购房者。

2.交易的基本情况

交易的基本情况包括房屋地址、面积、用途、交易价格等信息。双方应当在合同中明确规定，避免因双方对于交易基本情况的认知不同而引发矛盾。

3.权属证明文件和其他相关文件

权属证明文件通常指的是房屋的不动产证，同时还需要提供其他相关文件，比如土地证、规划许可证等。这些文件对于申领房产证、融资抵押等环节至关重要，需要认真查验。

4.房屋交付日期和验收标准

双方应当在合同中明确规定房屋交付日期和验收标准，规定房屋的交付时限和验收标准能够有效地保护购房者的合法权益。

5.付款方式和进度

双方应当在合同中明确规定付款方式和付款进度。购房者应当按时履行付款义务，开发商应当按时提供房屋的交付和验收环节，以保证交易的顺利进行。

三、购房合同的规范

购房合同的规范从以下几个方面进行探讨。

1.合同条款明确

购房合同应当清晰明确、简洁易懂，规定具体内容，要列出详细的双方权利和义务，要求严格执行。

2.正式印章齐备

购房合同要求必须加盖正式印章，必须由合法代表人签字批准。购房者在签订购房合同时，必须查看开发商的营业执照、税务登记等证明，对开发商的实力和信誉进行认真评估。

3.书面协议具备法律效应

购房合同是以书面形式进行的协议，其内容具备法律效应。如果双方发生纠纷，必须凭借购房合同证明各自的权利和义务。

4.合同条文不可违背法律法规

购房合同和房产交易法律法规密不可分，合同所规定的内容不得违反相关的法律法规。如果违反，签署方可被追究合同法律责任。

四、购房合同中应该注意的事项和风险

1.合同条款不规范

合同条款不规范会导致双方的权利和义务未能得到明确的表述，从而给合同的实施带来不确定性，应当注意合同条款的规范性。

2. 表述精简不完整

表述使用不当或者缺乏精简，会造成意思的模糊，清楚和完整的合同表述是非常重要的，必须注意表述和词语的使用。

3. 梳理和阅读不充分

购房者和开发商应当对于购房合同内容进行充分的梳理和阅读，及时发现问题并与对方协商解决。

4. 合同条款过多

一些商家会增加过多的合同条款，这些条款可能不透明、限制颇多，增加交易难度，应当注意合同条款过多的风险。

五、结语

孝感市购房合同是买卖关系的主要依据，明确了双方的权益和义务，确保合法权益和义务按照法律程序得以实现。在购房合同签订过程中，双方应当明确规定基本信息、权属证明、房屋交付、付款方式，同时注重合同条文的规范和精简，以达到交易的公平和安全。购房过程中要注意风险和注意事项，妥善保护自身的权益。

购房合同怎么写【篇6】

孝感市是湖北省下辖的地级市，位于汉江中游，长江中流域，是湖北省经济、政治、文化和交通的重要枢纽。随着城市规划和发展的不断完善，孝感的房地产市场逐渐兴起，越来越多的购房者开始涌向这座城市。对于这些购房者来说，购买房产的合同是非常重要的文件，本文将以孝感购房合同为主题，详细介绍相关内容。

一、购房合同的定义

购房合同是指卖方与购房者就房屋的买卖交易所签订的法律文件，对双方的权利和义务进行约定，是购房者从法律角度得到房产权益保障的依据。购房合同是保障购房者和卖方合法权益的重要文书，必须认真对待，仔细阅读每一条款。

二、购房合同的基本内容

1.房屋的数量、面积、用途、所在楼层、房屋品牌、楼盘位置、解释出售范围等

2.房屋的价格、支付方式、交付标准、保证金支付、按揭处理等

3.质量保障条款，包括建筑标准、保修期、质保书、验收等

4.产权转移条款，包括房屋产权转移规定、税费支付责任、产权证办理等

5.其他条款，包括交房标准、售后服务条款、限制转让条款等。

三、购房合同注意事项

1.认真阅读合同：签订合同前，购房者应仔细阅读合同内容，对于不能理解的内容，应及时与开发商进行沟通，进行必要的解释和说明。

2.合同权益明确：购房房合同应该明确双方权益，确保购房者的经济利益和房屋权益得到最大限度的保证。

3.了解付款条件：购房者应该了解房屋的付款条件，包括每一笔款项的支付方式、支付时间和金额等。

4.验房：购房者应该及时进行验房。一般情况下，房屋交付日期和付款日期不是同一天，购房者可以在房屋交付前，对房屋进行验收，确保房屋的质量。

5.合法性检验：购房者应该对合同进行法律性检验，确保合同的合法性和有效性。

四、购房合同的签订流程

1.选房：购房者根据自己的需求和实际情况选择合适的房源。

2.签订预订合同：选择好房源后，购房者要和开发商签订预订合同并缴纳一定预订款项。

3.签订正式购房合同：购房者在预订合同有效期内，如果确定要购买房屋，则需要和开发商签订正式购房合同。

4.付款：购房者需要在规定时间内付款。

5.网签备案：在付款后，双方到房产登记机关进行电子合同网签和备案。

6.产权证办理：房屋交房后，购房者需要到房产登记机关办理产权证。

五、总结

购房合同是保障购房者和开发商权益的重要文件，签订购房合同前，购房者应该认真阅读合同内容、了解房屋的质量、用途、价格、付款方式等重要信息。购房合同一般包括房屋的数量、面积、用途、价格、质保期等内容，购房者在签订合同之前应该对这些内容进行了解并进行咨询，确保自己的购房需求得到满足。购房者应该根据房屋交付日期和付款日期的差异，及时进行验房，确保房屋的质量。购房者在签订购房合同前，一定要仔细审阅，如果在合同的执行过程中遇到问题，及时与开发商进行沟通和协商，保障自己的合法权益。

购房合同怎么写【篇7】

卖方： 姓名： 性别： 出生日期： 国籍： 住址： 电话： 身份证号码：

买方： 姓名： 性别： 出生日期： 国籍： 住址： 电话： 身份证号码：

买卖双方根据中华人民共和国法律，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：

一、卖方有房产 个单元，坐落在 市 第 座 楼 单元，合计面积 平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为 元整(原楼价为 元整)。

二、买方对上述房屋已核实，并审阅了房产权证书及有关资料，同意交付上述房产价款。买卖双方一致自愿成交。

四、双方买卖成交后，即携带房产权证书到 市房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产所有权即归买方所有。

五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无关。

六、买方交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。

七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决，如不能解决时，按下列第( )项方式解决：

1、向 仲裁委员会申请仲裁；

2、依法向人民法院起诉。八、本合同自双方签署后经 市公证处公证之日起生效。

九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。

十、本合同共 页，一式三份，买卖双方各执一份，市公证处执一份，均具同等效力。

卖方：

买方：

日期：

yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐

2023新购房合同

常言道，优秀的人都是有自己的事先计划。在幼儿园教师的平时工作生活中，会经常需要提前准备参考资料。资料的定义比较广，可以指生活学习资料。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。你是不是在寻找一些可以用到的幼师资料呢？你可以读一下小编整理的2023新购房合同，在此提醒你收藏本页，以方便阅读！

新购房合同(篇1)

卖房方(甲方)：

身份证号码：

购房方(乙方)：

身份证号码：

一、甲方将其拥有独立产权的位于市区的房屋出售给乙方。 已方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向中国 银行 分行申请购房抵押贷款。

二、甲方承诺：

1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。

2、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋,则必须取得其他所有共有人的同意出售书面文件。

3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。

4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

三、乙方承诺：

1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。

2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。

3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。

4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。

5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。

四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。

五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%，则乙方有权解除本协议。否则，乙方应履行本协议的有关规定。

六、违约责任

1、如果甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

2、如果乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。

七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

九、本协议壹式肆份，双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。

十、特别约定：

甲方 乙方

(盖章) (盖章)

日期：_______年____月____日 _______年____月____日

新购房合同(篇2)

出卖人(以下简称甲方)：

法定代表人：

买受人(以下简称乙方)：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

第一条 商品房情况

该商品房销售许可证号：_____________________ 商品房座落：_______昆山市。设计用途_____，建筑结构_____，建筑层数为_____层。建筑面积_____平方米，其中：套内建筑面积_____平方米，公共部分分摊建筑面积_________平方米。

商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。

商品房土地来源为：________。以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_______年，自____年____月____日至______年______月______日止。

第二条 商品房价款

商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为___________元(币种：___)，价款为_______元，计_____(大写)。

第三条 商品房交付日期

商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。

甲方于_____年____月____日前，将商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理：

1、 变更合同

2、 解除合同

第四条 乙方付款形式及付款时间

乙方按下列第种形式付款：

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、其他方式。

第五条 甲方逾期交付商品房的处理

除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在_____日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期利率计算。

如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述的第_______种约定，追究甲方违约责任：

1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。

2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任。

第六条 乙方逾期付款的处理

乙方如未按本合同第四条约定日期付款，逾期在_______日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期利率计算。

如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述的第_______种约定，追究乙方违约责任：

1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。

2、解除合同。乙方应按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。

第七条 商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理

商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，商品房价款按商品房建筑面积与销售面积的差异多退少补。

面积差异超过±3%的，双方约定如下：

第八条 商品房质量及保修责任

甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三)，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。

在乙方正常情况下，甲方应按照《**市商品房住宅质量保证书》的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承担责任。

第九条 商品房配套设施运行的约定

下列配套设施运行日期约定如下：

1、上水___________________________ 。

2、下水___________________________ 。

3、供电___________________________ 。

4、燃气(气源种类)_____________________ 。

5、暖气___________________________ 。

上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在 日内采取扑救措施，并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按商品房价款的______ %向乙方支付违约金。

第十条 商品房设计变更的约定

甲方未征得乙方同意，不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局(见附件四)。确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起_____日内与乙方协商。

乙方同意变更的，双方订立补充合同。

甲方签字：

乙方签字：

如何去看购房合同?

一、首先看开发商是否具备“五证”

即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销(预)售许可证。

二、使用规范的合同文本

许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。

三、查验有关证明文件

买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。

四、买期房要注意建筑面积的约定

在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。

五、买期房要约定资讯条件和时限

所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。

六、签约时要注意房屋质量问题

购房者在签约时，应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的附件。

七、签约时明确物业管理事项

合同中要确定前期物业管理公司，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。

八、注意合同文本中补充协议的内容

购房者应谨防有些开发商将示范合同文本中保护交易公平的条款通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。

九、注意约定违约责任

包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。

新购房合同(篇3)

卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________

买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______县_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）。

第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

第三条付款时间与办法：

1、首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整甲乙双方同意以一年之内付余款方式付款。如果房屋出现任何质量或其他问题，一切责任有甲方负责。

第四条甲方应于收到乙方首付房款之日起将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将一切费用结清。

第七条本合同主体

1。甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2。乙方是____________，代表人是____________。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

甲方：_________________乙方：__________________

日期：__________________日期：___________________

新购房合同(篇4)

卖方(甲方)身份证号码:

买方(乙方)身份证号码:

甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同如下，双方自愿遵守。

1.甲方自愿将其位于淄博市区的村屋(土地使用权证记载的建筑面积为84平方米)的房屋以人民币元整(￥元)的价格出售给乙方，乙方一次性支付给甲方。

二.甲方应将乙方支付的房款中的人民币(元)交付乙方保管，待房屋符合过户条件且甲方配合完成过户手续后，乙方将押金全额返还。

三.由于本合同签订时该房屋不符合过户条件，甲方保证在符合过户条件时协助乙方办理房屋过户手续。如甲方迟迟不履行协助义务，保证金不予退还，因无法转移造成的一切损失由甲方承担。

4.本合同签订后，甲方对该物业的使用权、收益权、租赁权、担保权、抵押权、出售权和占有权均转让给乙方，该物业的所有证明均交付给乙方。甲方不得就该房屋与其他人订立买卖合同。

违约责任：

1.甲方应于 日将房屋交付给乙方。逾期超过个月，乙方有权终止本合同。本合同终止时，甲方不仅应将收到的全部房价款退还给乙方，还应赔偿乙方经济损失人民币元。

2.乙方未能全部或部分履行本合同规定的付款日期和方式。对于逾期部分，乙方应向甲方支付按日千分之一计算的违约金。逾期超过个月，甲方有权解除合同。本合同终止时，乙方支付的房款的 作为甲方的损失赔偿..

3.甲方出售的房屋存在质量问题，影响乙方行使居住权的，一方可以解除合同，甲方应退还全部房款，并赔偿乙方因此造成的损失。

4.本合同签订后，任何一方不得擅自变更或终止合同。如因重大客观原因导致本合同终止，甲方应按合同终止时的市场评估价格向乙方退还购房款，并赔偿乙方因房屋装修发生的一切费用。

5.如因房屋被征收或拆迁而产生的补偿或新购房屋的受益权由乙方享有，甲方不予干涉。

6.因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，由房屋所在地法院管辖。

七、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八.本合同一式三份，甲乙双方各执一份，房屋所在地家庄村一份。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

新购房合同(篇5)

甲方：xxx公司

乙方：

鉴于：

1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流；

2、乙方愿意以分期支付的形式购买合同约定的房产；

3、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。

为此，双方达成以下协议：

第一条 甲方将位于郑州市文化路 号建筑物的房产 套转让给乙方。具体见所附平面图的红线标注。

第二条 房屋的基本状况：

1、房屋属 结构。

2、关于房产及楼盘状况以本合同的明确规定为准。

第三条 房屋面积

该房建筑面积共＿＿＿＿＿＿＿平方米。

第四条 计价方式与价款。

1、双方同意按建筑面积计算房屋价款 ：

该房屋单价为 每平方米______元，总金额(______币)______千______百______拾______万______千______百______ 拾______元整。

2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。

第五条 面积确认及面积差异处理。

合同约定面

积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。 房屋交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按照实际面积据实结算。

第六条 付款方式及期限。

1、合同签定后 日内乙方在支付合同价款的%作为履约定金并冲抵合同价款：

2、年 月 日前支付合同价款的%；

3、年月 日前支付合同价款的%。

4、上述款项全部结清后，双方在日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。

第七条 逾期付款的违约责任。

乙方如未按本合同规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之的违约金，逾期 日以上的甲方并有权解除合同。

第八条 房屋交付。

乙方无违约前提下甲方在_____年______月_______日前，将符合本合同约定的房屋交付乙方使用。

但如遇下列特殊原因，相应延期并不视为违约：

1. 遭遇自然灾害、政府行为等不可抗力；

2. 非因甲方责任造成的。

第九条 逾期交房的违约责任。

甲方逾期交付房屋，按下列第______种方式处理：

1. 按逾期时间，分别处理（不作累加）

(1) 逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款千分之一 的违约金；

(2) 逾期超过______日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起______天内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。

第十条 房屋验收

1、房屋交付后，乙方对于房屋应当予以验收，存在异议的应当在交付后5日内提出异议。

2、其中房屋质量问题双方发生争议的，由 作为房屋质量的鉴定机构。

第十一条 交 接

房屋达到交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交接手续。由于乙方原因，未能按期交付的，在通知届满之日视为已经验收、交接。

第十二条 甲方保证房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成该房屋不能办理产权过户或发生债权债务纠纷造成乙方损失的由甲方承担全部责任。

第十三条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

甲方交付使用的房屋的装饰、设备标准应当符合双方约定。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第_____种方式处理：

1. 甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。

2. 甲方及时予以更换或退还差价。

第十四条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。 甲方承诺与该房屋正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：

1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

如果在规定日期内未达到使用条件，甲方赔偿乙方的实际损失。第十五条 乙方的房屋仅作_________________使用，乙方使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

乙方应当服从物业管理人的统一管理，遵守相关制度。

乙方不得直接或间接将房屋用于以下用途之一：

1、餐饮、 ；

2、娱乐、 ；

3、其他不符合环保要求或影响小区整体形象的项目。

乙方转让房屋的应当将本条各项规定体现在转让合同中，否则造成的一切损失乙方承担。

第十六条 凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；协商不成的，

1、提交郑州仲裁委员会依照该会规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2、由房产所在地人民法院处理。

买受方：

年 月 日

新购房合同(篇6)

甲方：________________

乙方：________________

甲、乙双方于_______________年___________月___________日签订了编号为NO：_________________的《_____________市外销商品房预售契约》/《_____________市商品房买卖合同》(下称“该契约”)。现双方经友好协商，达成如下一致意见：_________________

1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜，依该契约的约定，甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币_____________元，除尚未归还之银行贷款外，甲方需向乙方实际支付人民币_____________元。银行贷款部分款项共计_____________元由甲方_______________年___________月___________日直接返还予贷款银行，并向乙方提供银行的收据，做为乙方与银行解除借款合同的依据。

2.双方同意甲方按照下列期限，分期将除银行贷款部分外的购房款直接支付给乙方

(1)_______________年___________月___________日之前，甲方向乙方支付_______________%计_____________元直接返还款项。

(2)_______________年___________月___________日之前，甲方向乙方支付_______________%计_____________元直接返还款项。

(3)_______________年___________月___________日之前，甲方向乙方支付款项计_____________元，以及交付返还全部银行贷款后银行所提供的收据。

3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付部分房价款的，自本协议签署之日起至该契约正式注销之日，每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”)，由甲方支付，乙方给予必要的配合，且乙方无须再向甲方归还。

4.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后，双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后，乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前，如果乙方不再要求退房、解约的，可与甲方另行协商。

5.甲方向乙方支付全款计_____________元之后，并且双方签订解除该契约的文件生效后，乙方应授权甲方至_____________市国土资源与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。

6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。

7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计_____________元到达乙方账户开始生效，壹式陆份，甲乙双方各持叁份。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

代表(签字)：_________________代表(签字)：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

解除购房合同协议书范本(三)

甲方：_________________

乙方：_________________

根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：_________________

一、甲乙双方同意解除__________年7月16日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。

二、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。

三、鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(__________年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。

四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。

五、未尽事宜双方协商解决。

甲方：_________________

乙方

日期：_________________

新购房合同(篇7)

卖方(以下简称甲方)：_________________________________

买方(以下简称乙方)：_________________________________

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的原则，就房屋买卖事项，经协商一致，并经房屋宅基地所有权人同意，达成如下协议：

第一条房屋的基本情况

现甲方自愿将甲方合法拥有的坐落在_________________________________的房屋卖给乙方，并将与所出卖房屋的使用权同时转让给乙方。乙方也充分相识该房屋具体状况，并自愿购买该房屋，该房屋始建于_________年，房屋结构为__________结构，层高为__________层，建筑层数地上__________层，建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积__________平方米)。

第二条价格

双方议定上述房地产按套(单元)计算，每套单价__________元，总价款为人民币，大写_______________，即人民币小写__________元。

第三条付款方式及期限

1、乙方应在本合同生效之日起日内，向甲方一次性支付购房款(人民币__________元)，由银行直接划拨给甲方指定账号。因甲方提供指定账号错误等原因造成甲方购房款无法到账的责任由甲方全部承担。乙方出具银行划拨凭证，甲方应开具收款或收款证明。

2、其他付款方式：_________________________。

第四条交付期限

甲方应于购房款到账之日起_____日内，将该房屋交付给乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租赁关系自动转为乙方，由乙方负责收租。

第五条乙方逾期付款的违约责任

乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的_____‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部费用，并向甲方支付购房款_____%违约金。

第六条甲方逾期交付房屋的违约责任

除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价总款向甲方索赔倍处罚赔偿违约金，合同继续履行。

第七条关于合法、权属的约定

甲方保证该房产合法、权属清楚，并已经取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆迁，房屋的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。甲方房产合法继承者，不得向乙方收回乙方所购买的房屋及所有权。

第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第九条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十条本合同之附件均为本合同不可分割部分，具有同等效力。附件包括甲乙双方身份证复印件、甲方拥有房屋合法所有权证明、甲方和宅基地所有者签署的赔偿协议复印件

第十一条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十二条本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，均具有同等效力。

第十三条合同争议的解决

本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉

甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

___________年________月_______日___________年________月_______日

甲方(卖方)：________________身份证号码：________________________________

乙方(买方)：________________身份证号码：________________________________

甲、乙双方就宅基地及房屋买卖事宜，经协商自愿达成如下协议：

一、甲方自愿将坐落在________________________________________屋出售给乙方。

二、双方议定的上述宅基地及房屋成交总价为人民币________元。

三、甲方陈述：该宅基地及房屋的所有权完全归甲方个人，该宅基地及房屋没有任何的债权债务纠纷，其转让符合法律规定的条件，如因甲方原因导致乙方损失，甲方愿承担全部赔偿责任。

四、双方签署本合同以后，乙方即向甲方支付元定金;甲乙双方约定在___________前向乙方交付房屋，并于__________前办理土地使用证及房产证手续。

如因甲方原因，该房屋未在约定时间内交付给乙方，甲方双倍返还定金给乙方;如乙方因自身原因不愿买受该房，甲方定金不予返还。

五、在约定期限内不能办好土地使用证及房产证手续，导致本合同无法履行，乙方可向甲方提出解除合同的请求，甲方接到请求后应向乙方返还所有已收房款。

六、土地税由甲方承担，契税由乙方承担;其他税务由国家指定各自承担。

七、土地使用证及房产证手续完善后，甲方将房屋及相关原件交付给乙方，乙方即向甲方付清最后一笔房款。

八、甲方确保房屋建筑质量达到国家标准，该房屋发生的任何质量问题均由甲方承担。

九、自本合同签订生效起，该宅基地及房屋的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。

十、土地使用证及房产证等其他证件未能办理前，以本合同为准。

十一、本合同自双方签章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，由此达成的补充协议与本合同有同等效力。

十二、按《合同法》履行，合同履行地点为乙方户籍所在地。

十三、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。

甲方签字：________________________乙方签字：________________________

____________年_________月________日____________年_________月________日

新购房合同(篇8)

甲方：

姓名：身份证/护照号码：

地址:

乙方：

公司名称：xxx市xxx公司

地址：xxx市xxx栋xxx号

经友好协商，甲乙双方达成以下条款：

一、甲方委托乙方购买深圳市区花园/大厦栋/阁/座单位房(以下简称该物业)建筑面积为平方米(以房产证面积为准)。

二、甲方购买该物业之意向价格为币元整。有关转让税费由□甲方承扣或□转让方(业主)承担。若今后该物业买卖成功，甲方同意向乙方支付佣金人民币元。

三、甲方同意于签订本合同时向乙方交纳币元整。作为购买该物业之诚意金。

四、乙方应于日内(自签订本合同当日起)即年月日前。积极为甲方联系、洽谈上述物业的购楼价，并按上述要求价格与其它约定条件(见备注)，联系好该物业。

五、乙方在约定期限内按上述条件联系好该物业。应及时通知甲方，甲方应按乙方通知的时间和地点与上述物业之业主及乙方签订《房地产买卖预约(居间)合同》。上述诚意金于签订该合同同时自动转为部分购房定金，不足部分由甲方补足。该合同签订后若有与本合同不一致的内容则以该合同的约定为准。若乙方通知中指定的签约迟于上述期限的，该通知需以书面作出。甲方同意该书面通知在上述期限届满前一经发出，即视为乙方已完全履行本合同第四条约定的义务。

六、如甲方未能在乙方根据本合同第五条发出的通知时间内签订《房地产买卖预约(居间)合同》，即视为甲方违约，甲方所交的诚意金不予退还，将作为违约金处乙方收取。乙方并有权通知该物业业主将该物业售与他人，甲方不得有异议。

七、如乙方未能在上述期限内按约定条件为甲方联系好该物业，则乙方收取的诚意金应立即退还给甲方，本合同终止，甲方不得为此再要求乙方承担任何责任。

八、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效，均具同等法律效力。

九、其它事项：

甲方(签章)：乙方(签章)：

甲方代表人：乙方代表人：

日期：年月日日期：年月日

个人购房合同范本阅读

甲方——卖方乙方——买方

关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：

一甲方将其拥有独立产权的位于某市/区——的房屋(房屋所有权证编号：××××××××××××，建筑面积××××平方米)以人民币——仟——佰——拾——万——仟——佰——拾——元整(￥——_)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。

二,甲方承诺:

1向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。

2保证对出售的房屋拥有独立产权。

3保证该出售房屋未予出租。

4自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

5按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。

6在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

三乙方承诺:

1保证按要求付清房费，予以贷款清还等。

2按国家要求不改变房屋的结构。

3按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续,并承担各项费用。

4在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。

四违约责任

1甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

2乙方违约，没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。

五协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

六协议自双方签字或盖章之日起生效。

七协议壹式两份，双方各执壹份。

甲方：

乙方：

造房合同怎么写

随着社会的不断发展，合同变得越来越重要。那么，该如何写一份合同呢？这篇文章是编辑精选的精品“造房合同怎么写”文章，感谢您的来访，让我们一起分享这个网站带来的乐趣吧！

造房合同怎么写【篇1】

转让方(甲方)：_________

受让方(乙方)：_________

甲、乙双方经协商一致，就甲方向乙方转让本合同(指甲方为购买正在建造的_________室商品房，于_________年_________月_________日与_________公司签订的商品房预售合同，该预售合同已登记备案)权益达成如下约定：

第一条　关于转让价款的约定_________

第二条　关于权利、义务转移的约定_________

第三条　关于房屋交付的约定_________

甲方已征得/书面通知_________公司_________将已预购的_________室商品房转让给乙方。待房屋交付时，乙方凭本合同权益书即可与_________公司办理房屋交接手续。如不能办理房屋交接手续，则有甲方承担责任。

本合同权益转让书自双方签字/经_________公证处公证之日起生效。

甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

说明

一、本合同文本是在国家工商行政管理局和中华人民共和国建设部制定的《商品房买卖合同》(gf-2000-0171版)示范文本的基础上，根据现行的法律法规、地方性法规，结合青岛市房地产市场的现状和操作习惯制定而成。本合同制定过程中参考了兄弟省市的成熟经验和做法，征询了本市政府相关部门、开发商、法律界、消费者以及媒体的意见。印制的合同条款为示范性条款，供双方当事人约定采用。

二、签订房屋买卖合同是一种涉及双方当事人权益的民事法律行为，具有标的额大、专业性强、法律规范多等特点，双方签订合同时应当慎重，力求平等、自愿、公平、诚信、合法。

三、在签订预售合同前，房地产开发企业应向购房人出示商品房预售许可证。预售许可证是否真实、合法，及该商品房屋是否存在重复预售和被司法机关查封等权利转移受限制的情况，购房人可向该商品房屋所在地的区、市(县)房地产交易中心查阅。

四、为维护当事人合法权益，双方可将预售广告、售楼书约定为商品房预售合同的附件。

五、预售的商品房是房地产开发企业正在建设中的房屋(或已建成但未经初始登记的房屋)，该房屋的面积、交房日期质量等方面都存在着不确定因素。房屋买卖双方在签订前，应对下列问题予以充分了解：

1、商品房预售时房屋的建筑面积是预测的，房屋交付时则以青岛市国土资源与房屋管理局认定的测绘机构实测建筑面积为准。预售合同中须明确载明房屋的建筑面积、公用分摊建筑面积。

2、国务院发布的《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对商品房屋的质量的保修期限为："(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。"保修期限自竣工合格验收之日起计算。房地产开发企业对购房人购买的商品房屋的保修责任从房屋交付之日起承担，保修期自房地产权利转移之日起，不得少于两年。

3、房屋交付使用后，房屋的主体结构质量不合格的，按国务院发布的《城市房地产开发经营管理条例》第三十二条关于"商品房交付使用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向工程质量监督单位申请重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房;给购买人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。"的规定处理。

六、商品房预售合同签订后应按规定及时向房地产登记机构办理商品房合同登记备案，以便保护双方当事人权益。

七、如本合同中的买受人有委托人时，委托人须持有经过公证部门公证过的委托协议书。

八、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。【】中选择内容以划∨方式选定。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。

九、本合同文本涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。

十、双方履行合同发生争议的，可选择向不动产所在地人民法院起诉，也可选择向仲裁委员会申请仲裁。如果选择申请仲裁的，可向本市的仲裁委员会申请，也可向外地的仲裁委员会申请，本市的仲裁委员会全称是青岛仲裁委员会。

十一、本合同文本由青岛市建设委员会与青岛市工商行政管理局共同制定，由青岛市工商行政管理局备案。该文本的发放由以上两个机关共同负责，工本费的收取标准按国家工商行政管理局、国家物价局、财政部"工商(1990)250号"通知执行。本合同文本未经制定单位同意，任何印刷企业不得擅自印刷或改变格式和内容进行印刷。

十二、本合同条款由青岛市建设委员会和青岛市工商行政管理局负责解释。

造房合同怎么写【篇2】

出卖人：（甲方）

买受人：（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米________元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米________元的酬谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。

7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的'延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付________元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方________元的违约金。

10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。

11、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

12、本协议自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

________年________月________日

造房合同怎么写【篇3】

惠州仲裁委员会根据上列当事人之间签订的no ：019987号《商品房购销合同》中的仲裁条款和申请人提交的仲裁申请，于XX年11月30日受理了本案，受案号为[]惠仲第59号。申请人向本会预交了仲裁费人民币2706元。

本案审理程序适用XX年12月1日起施行的《惠州仲裁委员会仲裁规则》(下称《仲裁规则》)。

根据《仲裁规则》的规定，本会向被申请人送达了仲裁申请书及相关证据材料，并向双方当事人送达了《仲裁规则》、《仲裁员名册》、《选定仲裁员的函》及《当事人仲裁活动权利义务告知书》等材料。仲裁庭组成通知、开庭通知也由本会工作人员当面提交被申请人，被申请人及其职员分别于XX年12月28日和XX年12月27日签收了通知。

申请人与[] 惠仲第59-74号案等共计16宗案的申请人于XX年12月5日共同向本会提出，因与同一被申请人签订的《商品房购销合同》所产生争议，仲裁请求相同，各申请人之间只是面积差价款，利息及逾期办理房地产权证违约金的具体数额不同，请求将16宗案件合并审理并适用普通程序。被申请人于XX年12月18日书面同意申请人的提议。本会于XX年12月26日决定对上述16宗案件合并审理并适用普通程序。

根据《仲裁规则》的规定，在本会仲裁员名册中被申请人选定徐先生为仲裁员，申请人选定刘先生为仲裁员。本会主任指定先生为首席仲裁员。以上三人于XX年12月27日组成仲裁庭审理本案。

根据《仲裁法》和《仲裁规则》有关规定，仲裁庭于XX年1月11日在本会开庭审理本案。申请人及其委托代理人张律师、魏律师、张、曾、罗到庭。被申请人委托代理人姚律师、谭律师、林到庭。庭审中，双方当事人就对方提交的证据的真实性与关联性不表示异议,分别陈述了仲裁请求与事实理由、答辩，回答了仲裁庭的询问，作了最后陈述。庭审后双方的代理人提交了代理词。

XX年4月26日〔〕惠仲裁第59号裁决书出具后，被申请人向广东省惠州市中级人民法院(下称“惠州中院”)申请撤销该裁决及与之并案处理的共计16份裁决。

XX年9月12日惠州中院向惠州仲裁委员会出具()惠中法民二初字第151-1号通知书(“中院通知书”)，提及被申请人：

申请撤销惠州仲裁委员会作出的[]惠仲第59号、[]惠仲第60号、[]惠仲第61号、[]惠仲第62号、[]惠仲第63号、[]惠仲第64号、[]惠仲第65号、[]惠仲第66号、[]惠仲第67号、[]惠仲第68号、[]惠仲第69号、[]惠仲第70号、[2o05]惠仲第71号、[]惠仲第72号、[]惠仲第73号、[]惠仲第74号等十六宗仲裁裁决乙案，本院经审查认为，惠州市房产局核发的房地产权证上标注的“另有小区分摊”项目属于房地产权登记部门的登记行为;虽然房地产登记部门已通知涉案的各位被申请人即18位(笔误，实为16位–仲裁庭)业主到房产部门更改“另有小区分摊”之内容，但贵会作出仲裁时，房产证的上述内容并未改变，且到目前为止尚有部分房产证的上述内容亦未更改。因此，在房地产管理部门对其发放的房产证“另有小区分摊”之内容没有具体取消前;贵会就作出上述16份裁决书是不当的。为此;本院依照《中华人民共和国仲裁法》第六十一条规定;特通知贵会自本通知送达贵会后60天内对上列仲裁案件重新仲裁。贵会重新仲裁期问，本院将依法中止撤销程序。

依据惠州中院的通知，惠州仲裁委员会分别于XX年11月10日和16日向仲裁庭和双方当事人发出重新仲裁的通知，接着又发出开庭通知。

仲裁庭于XX年12月12日开庭，双方当事人或代理人依时到庭。开庭时，被申请人提出要求仲裁庭回避的申请。为了尊重被申请人表达意见的权利，仲裁庭中止审理,将被申请人的申请交惠州仲裁委员会，由其做出决定。

惠州仲裁委员会于XX年12月12日 做出决定，认为：依照最高人民法院的有关规定，重新仲裁的义务由原仲裁庭承担，不同意被申请人的要求。依照惠州仲裁委员会的决定，仲裁庭于XX年12月21日开庭。开庭通知已送达双方当事人。

庭审时，申请人的代理人张梅蓉、曾双杏、 张宝贵和魏忠平到庭;被申请人的代理人谭耀强与林春燕到庭。

仲裁庭依照惠州中院的通知限定的问题进行审理，听取当事人的陈述与辩论，并审核了申请人提交的经变更了的房产证内容。

本案现已重新审理终结，仲裁庭依法作出裁决。

现将本案案情、仲裁庭意见及仲裁裁决分述如下。

一、案情

XX年4月6日，申请人作为买方和乙方与被申请人作为卖方和甲方签订了no.019987《商品房购销合同》(下称“合同”)，由申请人购买被申请人惠州市东湖花园3号小区305栋1072房。合同与争议有关的主要条款如下：

第2条 商品房面积：乙方向甲方购买商品房(下称该商品房)建筑面积100.15m2。

第4条 价格与费用：该商品房不属于政府定价的商品房。按建筑面积计算，该商品房单位售价为人民币每平方米2318元，总金额为人民币贰拾叁万贰千壹百肆拾壹元。

第7条 优惠价：乙方在XX年4月6日前付清全部房价款的20%， 甲方给予乙方占付款金额5%的优惠， 即实际付款额为人民币贰拾贰万零千捌伍百叁拾肆元整。

第28条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时， 甲、乙双方同意由惠州市仲裁委员会仲裁。

双方当事人在签订合同的同时签订了《东湖花园三号小区商品房购销合同补充协议书》(下称“补充协议”)，与争议的有关条款如下：

第3条 甲、乙双方同意，原合同第19条变更为在正常情况下，甲方应在楼宇(即合同中规定的商品房–仲裁庭)交付使用之日起二十四个月内为乙方办理好房地产权证，办证手续费及契税费按政府有关规定收取。

第7条 甲、乙双方同意，原合同第5条变更为：乙方向甲方购买的商品房，以建筑面积(即实得建筑面积加公共部位与公用房屋分摊面积)为合同销售面积，并以此计算销售金额。由于合同销售面积是以图纸尺寸为计算依据的，因此，双方同意合同销售面积有不超过±1%的误差率。楼房正式交付使用后，如合同销售面积与实际面积的误差超过±1%时， 双方应按实际面积多退少补(以房产证核发面积为准)。

签订合同的当日，双方签订了《装修标准及材料明细表》(下称“明细表”)，其中包括了甲方统一提供的一些设施和收取的费用：有线电视系统费150元、对讲系统970元、电话线位500元、住户专用信报箱250元、建档材料费100元等(均为人民币，以下未标明币种的金额均为人民币–仲裁庭)。

发生争议，申请人提请仲裁，诉称，合同签订后其向被申请人交付了全部购房款。但XX年领取的房地产权证(下称“房产证”)显示，房屋的建筑面积为94.39 m2，比合同约定的面积少5.76m2，面积误差比为-5.75%, 即被申请人多收款12683元。房产证显示被申请人将小区分摊面积6.65m2也列入公摊面积计算，违反了建设部(于1995年9月8日印发的)《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则(试行)》(下称1995年规则)的规定。被申请人迟延562天办理申请人的房产证，还多收取或无根据收取有线电视系统费，对讲系统费，电话线位费。专用信报箱费和建档费等共计1970元。因此申请人请求裁决被申请人：

1、返还实际建筑面积与合同约定建筑面积之间的差额5.76平方米的购房款12683元及利息4209元(自签约之日暂计至XX年11月29日，按中国人民银行同期同类贷款利率计算);

2、支付逾期办理房产证的违约金23797元(计至房产证登记之日，至被申请人交付房屋后24个月始算，违约天数为562天，利率同上);

3、返还多收取的费用总计1970元;

4、本案仲裁费用全部由被申请人承担。

被申请人提交了答辩，庭审后其代理律师提交了代理词，两者所论述的问题一致，但后者较详尽。故主要摘自后者的论述，要点如下：

1、申请人对商品房的建筑面积计算有误

a.申请人的房产证登记的住宅(即合同规定的商品房–仲裁庭)建筑面积为94.39 m2(其中套内建筑面积84.04m2，共有分摊面积10.35 m2)，另有小区分摊6.65 m2，总建筑面积101.04 m2。合同及补充协议约定的总建筑面积为100.15 m2。两者相比，房产证登记的总建筑面积比合同约定的总建筑面积大0.89 m2，误差不超过1%，在补充协议规定的误差比率范围内。

b.合同标的之总建筑面积为实得面积与公共部位、公用房屋分摊面积之和，房产证中显示的共有分摊面积与小区分摊面积不含已作为独立使用空间销售或出租的地下室、车棚及人防工程，共有分摊面积与小区分面积系不同的分摊面积，均属于东湖花园三号小区公共部位与公用房屋分摊的面积，两者没有重复，其产权人分别为申请人所在栋全体业主及小区全体业主，对此惠州市房屋测绘所出具的分摊面积计算书已作了明确、具体的说明。因此小区分摊面积属于合同约定的总建筑面积的一部分，该约定符合公平原则并不违反建设部1995年规则第9条规定的公用建筑面积计算原则及其它调整商品房公用建筑面积分摊关系的相关法律、法规、规范的规定，且小区分摊面积的公共部位与公用房屋等建筑物事实存在并由三号小区全体业主实际受益，惠州市房产管理局亦已明确其产权属于三号小区全体业主共有，可办至三号小区全体业主或业主委员会名下。

c.合同约定的总建筑面积包括“小区分摊面积”的事实亦可以从合同约定面积与房地产权证登记的差异比例得到证实。16户业主中12户的面积差异不超过1%，属双方合同约定许可的差异。

d.公共部位与公用房屋分摊面积在房产证中分为共有建筑面积和小区分摊面积属于房产管理部门登记规范重大变化所致，并不影响合同当时关于销售总建筑面积的约定。申请人房屋所在的东湖花园3号小区是自1999年开始销售的，销售之日至办证期间房屋产权登记规范发生了重大变化。 惠市房函[]95号复函已足以说明。由于这一变化，导致房地产权证登记部门指定使用的《商品房购销合同》与核发的房产证关于面积的表述所使用的术语不一致，引发业主误解。

2、关于逾期办证的问题

a.房产证逾期办理虽属事实，但非因被申请人的责任。

补充协议第3条约定，因政府规定办证税费中部分由开发商承担，部分由业主承担，且规定办证费须在房产证办妥前缴交，说明申请人有支付办证税费的义务及缴交办证费为房产证办理的前置条件。被申请人虽于XX年2月21日至XX年6月11日期间分别将房屋交付给申请人使用，但申请人分别于XX年12月22日至XX年7月18日方才陆续缴交办证费，因未及时交费，被申请人曾在小区内进行公告催交办证费，这一事实在仲裁庭开庭审理时申请人已认可属实。因申请缴交办证费前置义务未及时履行，后置办证义务可暂停履行。

b、惠州市房产管理局在受理提供的办证资料后1年多才陆续出证，属于房产部门原因所致。

逾期办证是因申请人未及时交纳办证费用及房产部门延误办证所致，根据《广东省高级人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干问题的指导意见》第2条的规定，被申请人只有在因自身原因导致逾期办证，才承担逾期办证责任。

3、即便被申请人需承担违约责任，亦缺乏支付违约金事实依据

a.在合同中并未约定逾期办证的违约金。

b.根据《中华人民共和国合同法》(下称《合同法》)第113条、114条的规定，违约金规定的原则是弥补给当事人造成的实际或可预估的损失，违约金过多高于实际损失的，当事人可请求人民法院或仲裁机构予以减少。在本案中，16户申请人中有12户是以银行贷款形式支付房款，对此合同可为证，且至今未还清银行贷款。此类业主的房产证需办理房屋抵押登记手续并由贷款银行保管房地产权证原件直至还清贷款本息，按银行规定，此类业主在未还清贷款前不得对房屋进行转让、抵押、赠与等处分权，只可行使占用、使用及收益权，不存在所谓的抵押借款或转让问题。对于一次性付款的申请人而言，而且惠州市在XX年9月1日前，即便房屋的房产证未办妥，亦可通过购房合同的转让(原以银行贷款付款的客户转让前需先还清银行贷款)，将房屋的权益转让并获益，房产证是否办妥，根本不影响申请人对房屋权益的转让。至于一次性付款的申请人所说的抵押借款，被申请人至今未接到过一次性付款的申请人因逾期办证导致其不能抵押给其造成损失，并提出索赔的任何主张及依据，说明在此期间一次性付款的申请人或未有抵押的要求或是逾期办证未对其造成实际损失。此外，本案中，房屋已按约定交付给申请人使用，申请人亦已入住多年，无论是以银行贷款支付购房款还是一次性付清购房款，逾期办证均不影响其对房屋占用、使用及收益权。

c、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》关于逾期办证的违约责任亦只是规定“合同没有约定违约金或损失数额难以确定的，可以按照已购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”，并不是必须按此规定支付违约金，有关逾期办证的违约金应遵循《合同法》有关违约金用于弥补损失的原则，因此上述司法解释有关逾期办证违约责任的规定仅在给守约方造成损失时适用，本案中申请人所购房屋的房产证虽逾期办妥，但并未给申请人造成损失，不应适用该规定。

4、关于其他费用1970元的问题

a.该部分费用系合同中明确约定的，不违反国家法律、行政法规的强制性规定，且被申请人在交付使用前已完成了该部分设施。可视对讲系统，试用后质量、效果不稳定，为广大业主利益，被申请人选用了现在的系统，该系统造价与可视对讲系统持平，亦在房屋交付使用前完成并移交给申请人使用，申请人在此前亦从未提出过异议。

b、申请人在收楼及使用设施后一直没有异议，在长达3、4年后，又要求返还该部分费用1970元，依据《合同法》第55条规定，已超过该条规定的一年期限。依据《中华人民共和国民法通则》(下称《民法通则》)第135条规定，已超过该条规定的两年诉讼时效期限。因此，无论申请人主张撤销合同，还是主张违约，均已过法定时限。

申请人的代理律师提交的代理词要点如下：

1、基本事实

本案证据显示及庭审查明的基本事实是：

a.被申请人将合同约定的总建筑面积包括其认为的另有小区分摊面积作为销售面积，但各申请人房产证中登记的建筑面积在不包括另有小区分摊面积的情况下，全部少于双方合同所约定的总建筑面积，其中差额最少的是5.7m2，差额最多的则达14.4m2。

b.被申请人也承认东湖花园三号小区为整个小区服务的架空层、为整个小区服务的公共用房、单车房及非独立使用的地下停车库等公共部位，其所有权属全体业主共同共有。

c、被申请人将所有权归全体业主同共有的“另有小区分摊”面积擅自分割为小区业主私人所有并作为销售面积的一部分。

d、被申请人违反合同约定，为申请人办理房屋所有权证的期限全部超过了“自房屋交付之日起24个月办妥”的期限。

e、被申请人单方改变合同约定，将双方约定的安装可视对讲系统更换为一般对讲系统，被申请人仍按可视对讲系统的标准向各申请人收取安装费用。邮电部门免费为全体业主安装了信报箱，被申请人从中收取费用。

2、仲裁请求合法

a、各申请人房产证中登记的建筑面积均少于补充协议第7或第8条所约定的总建筑面积，根据此约定，被申请人应当向各申请人返还误差面积相应的购房款;同时，我国《合同法》第113条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。现各申请人以误差面积的购房款作为基数要求赔偿以中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算的利息损失合法合理。

b、双方虽未约定办证逾期违约的赔偿计算方法，但最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条明确规定：合同没有约定违约金或者损失难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。因而各申请人按照已付购房款总额和中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算违约损失，合理有据。

c、《合同法》第63条规定：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计算。被申请人向各申请人所收的有视电视系统等费用都是政府定价或者政府指导价，但被申请人却超过规定多收取了费用，有的则是没有收费根据，如专用信报箱费，有的则是进行了单方变更，如闭路电视监控系统改变成为普通对讲系统而多收取了费用。上述多收取的费用，被申请人均应向各申请人返还。同时，《民法通则》第92条规定：没有合同根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。被申请人所多收取的各项费用都没有合法根据，显属不当得利，须返还多收取的费用。

3、被申请人的答辩理由均不成立

a、关于“另有小区分摊”可以进行出售的答辩意见没有法律根据。

1995年《规则》)第8条关于“公用建筑面积”的组成部分中并没有“另有小区分摊”的项目;公用建筑面积已包括“为整栋服务的公共用房和管理用房建筑面积”，即被申请人所言架空层、公共用房等“另有小区分摊”面积，已包含在销售时已被作价的“分摊的公用建筑面积”之中;合同和补充协议中也没有约定被申请人将“另有小区分摊”出卖给申请人，“另有小区分摊”的含义至今为止都是被申请人单方的理解和解释;国务院《物业管理条例》第27条明确规定建设单位不得擅自处分业主共用部位的所有权或使用权;被申请人承认“另有小区分摊”属全体业主共同共有，但其将业主共同共有的部分处分为小区业主私人所有。《民法通则》第71条规定：财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。即在法律上权利人只有对自己拥有所有权的财产才可以进行收益和处分，同时共同共有与私人所有是两个根本不同的法律概念，被申请人在未经全体业主同意的情况下，将全体业主共同共有的财产进行处分变为业主私人所有，其处分属违反法律的强制性规定属于无权处分。

被申请人认为各申请人只有对公有面积付款之后才能拥有全体小区业主的共同共有权，该说法没有任何法律根据，全体小区业主对小区架空层、公共用房、未独立使用的地下室等拥有共同共有权是法律规定的法定形成权，不以各个业主是否对该共同共有面积付款为前提。

被申请人认为应当尊重契约自由原则，即尊重双方关于“另有小区分摊”买卖的约定，但尊重契约自由是以不违反法律、行政法规的强制性规定为前提，因此被申请人认为应当尊重契约自由的抗辩理由也是不能成立的。

被申请人将补充协议中总建筑面积中的“公共部位与公用房屋分摊建筑面积”单方面理解为即是申请人房产证中的“公有分摊面积与另有小区分摊”没有任何事实依据和法律根据，由于是被申请人提供的统一格式合同，应当根据《合同法》第41条关于对合同理解条款的规定对补充协议总建筑面积中的“公共部位与公用房屋分摊建筑面积”作出对被申请人不利的解释，或者至少按照《规则》中关于“公用建筑面积”的本来含义对“另有小区分摊”作出符合原义的合理解释。

b、被申请人关于办房产证逾期违约的相关答辩理由是错误的。

《合同法》对违约采取严格责任原则，即只要存在违约的客观结果，则该违约行为人无论是由于主观原因或是客观原因或是由于第三方的原因造成违约，违约行为人均应向对方承担违约责任。本案中被申请人为各申请人办理房产证已超过了双方约定的办证期限是明显的法律事实，因此被申请人应当承担违约责任有事实根据。

最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条规定：由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖方应当承担违约责任：(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限。因此被申请人承担办证逾期违约责任有法律根据。

被申请人认为办理房产证虽然存在违约，但并未造成各申请人的实际损失，因而无须支付违约金的抗辩理由没有任何法律根据。同时由于各申请人没有及时获得房产证，致使各申请人在行使房屋转让权、房屋租赁权、房屋抵押担保权等权利时受到极大限制，有时甚至丧失了商业机会，这种结果实际上也是对各申请人实体利益的潜在损害。

被申请人认为是由于各申请人迟延交付办证费才导致了迟延办证，该种说法与双方合同的约定不符，因为双方并没有约定只有在各申请人交缴办证费后被申请人才办理房产证，双方仅约定了办证期限而没有附加任何条件。

被申请人还认为是由于惠州市房产管理局的原因才导致办证违约，因而不应承担违约责任的说法没有法律根据。《合同法》第121条规定：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。即使是由于惠州市房产管理局的原因导致办证逾期，被申请人仍应向各申请人承担违约责任。

c、关于被申请人多收取的其他费用。

双方虽然在合同中对各种收费作出了约定，但约定应以合法性为前提，否则不发生相应的法律后果。但本案的事实表明，被申请人向各申请人收取的部分收费项目没有合法性，被申请人多收取的费用属不当得利，应当向各申请人进行返还。

关于有线电视系统费。惠州市人民政府物价局惠价[]11号文件明确规定：有线电视系统初装费每户为350元，但被申请人却收取了500元，多收取的150元属违规收费。

关于对讲系统及闭路电视监控系统费970元，双方在合同中作了明确约定，但被申请人单方改变为普通对讲系统并且延续至今，被申请人多收取的费用应向各申请人返还。

关于专用信报箱250元。国务院《物业管理条例》第45条规定：物业管理区域内，供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等单位应当向最终用户收取费用。在各申请人提供的证据中，广东邮政物流配送服务有限公司惠州分公司免费为东湖花园三号小区各住户设置专用信报箱，既然行政法规规定供水、通讯等单位是向最终用户收取有关费用，那么供水、通讯等单位作出的免费承诺也应是向最终用户作出的，而不是针对小区开发商作出的承诺，因此被申请人认为是通讯单位向其作出免费承诺，其有权再向各最终用户即各申请人收取专用信报箱用250元没有事实根据和法律依据。

建档资料费100元,被申请人承认是东湖花园三号小区的物业管理公司为物业管理方便而对各业主进行建档，因此被申请人收取该项费用没有事实根据和法律依据。

综上：本案中各申请人的房产证中登记的建筑面积少于双方合同约定的总建筑面积已是法律事实，被申请人应当根据双方合同的约定和相关司法解释的规定返还相应的购房款及支付相应的利息;被申请人办证违反双方合同约定的办证期限也是明显的法律事实，被申请人应当按照司法解释的规定向各申请人支付违约赔偿金;被申请人向各申请人多收取的其他费用或没有法律根据，或违反双方约定，或超政府规定收取，其所得显属不当得利，根据相关法律规定应向各申请人返还。

在重新仲裁中，申请人没有改变请求;双方当事人没有改变对争议问题所持的立场与观点。

就“另有小区分摊”问题，双方均表达了见解。

申请人的意见要点：

在更换的房产证中， “另有小区分摊”不复存在;申请人请求的是合同规定面积与房产证登记面积之间的差额部分;合同中没有 “另有小区分摊”的约定。

庭审前被申请人的书面意见要点：

1、关于“另有小区分摊”

销售东湖花园三号小区商品房时，系按房产登记部门要求采用国家建设部、工商行政管理局编制的《商品房购销合同》(“销售合同”)。这一合同与现行的广东省建设厅、广东省工商行政管理局编制的《商品房买卖合同》(“买卖合同”)有一个很大的区别，前者没有要求填写分摊面积明细，后者则要求填写分摊明细。销售合同与现行的房地产权登记规范也有很大的区别，第二条关于商品房面积约定一项，使用的是实得建筑面积概念及公共部位和公用房屋概念，并无现行房地产权登记使用的套内建筑面积概念及共有分摊概念。这些区别，都说明无论是合同版本还是房地产权证登记都发生了变化。

由于销售合同没有单独的分摊明细项目，在销售三号小区时，被申请人将为整个小区服务的公共部位、公用房屋与为本栋服务的公共部位、公共房屋一起纳入分摊，而不是将该部分费用纳入实得建筑面积房价。对于这一计算方法，向购房者作了充分的说明，售楼部有楼房模型展示及合同文本展示。由于业主领取的是业主私人房地产权证，只能登记业主商品房的套内建筑面积及共有分摊面积，其中套内建筑面积属于业主私人所有的物权，共有分摊面积属于本栋业主共同共有的物权。为避免重复办证，且三号小区业主委员会未成立，房地产权登记部门借鉴外地的做法，在附图上标注了“另有小区分摊”部分的面积。

就所谓的而积差异而言，销售合同约定的建筑面积与房地产权证上登记的套内建筑面积、共有分摊面积、附图上标注的另有小区分摊面积三者之和基本一致，不存在业主请求的面积差异。本着公平原则，为妥善解决业主争议的面积问题，建议以合同约定的总建筑面积减去另有小区分摊面积后的建筑面积，按合同约定总房价确定每平方米的单价，以此每平方米单价为依据，按房地产权证上登记的建筑面积确定面积差异，多退少补。

2、关于惠州市房产管理局取消附图“另有小区分摊”的标注

惠州市房产管理局于XX年4月21日作出《关于东湖花园3号小区房屋面积问题的复函》(惠市房函[]48号)，表明原有房产证附图上标注的“另有小区分摊”面积，换发的房产证附图上不再标注，而是另行办理权属证明书至三号小区全体业主或业主委员会名下。无论是新证还是旧证，房屋的套内建筑面积及公共部位和公用房屋都是不变的，都是业主在实际使用，不存在新旧证之间有面积增加或减少的问题;小区分摊面积属于全体业主共同共有，不计入业主房产证附图中的建筑面积

庭审中，被申请人的意见要点：

房产证登记的变化属不同的登记形式;该变化并不否定“另有小区分摊”的合理性与客观性;合同约定的面积中包含了“另有小区分摊”面积;申请人要求的退款面积的根据否定了“另有小区分摊”面积，否定合同中的合意;合同格式版本的变化，登记方式的变化，要以历史的眼光看待;为小区全体业主服务的面积仍然存在，权属由全体业主享有，“另有小区分摊”面积的权益之享有没有变更。

二、仲裁庭意见

在原仲裁程序中，经庭审调查，仲裁庭确认事实并表达意见如下：

合同、补充协议及明细表是双方协商、自愿达成，合法有效，对双方均有约束力。

申请人依合同、补充协议及明细表的约定，履行了支付全部购房款的合同义务。

被申请人依合同、补充协议及明细表的约定， 交付了合同约定的房产，申请人于XX年2月21日验收，确认房屋状况与合同内容一致，签署了《业主收楼满意书》。

依补充协议第3条的约定，申请人于XX年1月16日交付房产证办证费用。依约定，房产证应当于XX年2月21日办妥，实际办妥日期是XX年10月22日，被申请人承认确实存在延期办妥的情况。双方对存在延期办妥房产证客观事实的没有异议。

双方当事人对于涉案房产的有关数据并无分歧，争议在于“另有小区分摊(面积)”之性质、是否符合1995年规则及该规则是否适用于合同及如何适用的问题。

关于申请人的首项请求。

1995规则在系争议合同签订前4年半前制定，其目的在保护消费者的合法权益规范商品房销售行为。在印发时，建设部通知各省、市的房地产行政管理部门，明确要求商品房购销合同中，应明确购房者所购商品房的建筑面积，并注明该商品房的套内建筑面积(实得建筑面积)及应合理分摊的公用建筑面积，并无“小区分摊(面积)”之说。

1995年规则第8条规定了公用面积的组成：“电梯井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及其他功能上为整栋建筑服务的公共用房和管理用房建筑面积;套(单元)与公用建筑面积之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)墙体水平投影面积的一半。”

第9条规定公用建筑面积计算原则：“凡已作为独立使用空间销售或出租的地下室、车棚等，不应计入公用建筑面积部分。作为人防工程的地下室也不计入公用建筑面积。

“公用建筑面积按以下方法计算：

“整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套(单元)套内建筑面积之和，并扣除已作为独立使用单位空间销售或出租的地下室、车棚及人防工程建筑面积，即整栋建筑物的公用建筑面积。”

惠州市房产管理局于XX年4月28日发出的惠市[]44号文标题是“关于规范房屋权属登记面积计算的通知”，其中第三项“为小区服务的设备用房、管理用房不作公摊面积。” 第四项“独立使用的地下室及用作人防工程的地下室不能作共有面积分摊。”该通知体现了1995年规则的原则与规定，表明政府的有关部门已经落实该规则的规定。该通知还提及gb/t17986.1-《房屋测量规范》。不应视该《通知》为惠州房产管理局落实1995规则的首份发文。众所周知，1995年规则类的文件，被申请人有很便捷的途径及时获得。

惠州市房产交易中心于XX年7月13日形成的《交易中心工作会议纪要》(惠州市房中[]26号文)针对东湖花园三号小区的问题，会议有惠州市房产管理局的负责人组织的有关部门的负责人参与，明确小区的分摊面积“不计入建筑面积，只在《房地产权证》附图上标记为：另有小区分摊面积.xx平方米”。(黑体字作为重点系仲裁庭所为，下同)。

惠州市房产管理局于XX年8月30日在“关于东湖花园三号小区房屋面积问题的答复”函(下称“830函”)正是对包括本案及并案所涉的其他15个案件的申请人(业主)就系争议部分问题的回应，明确说道“该小区公共面积分摊仅在图纸上作标注，不计入产权确认面积，也不计入销售面积。”这一答复符合1995规则的原则与具体规定。

东湖花园3号小区业主与开发商就房产面积问题发生争议，在本案申请人及并案的其他15宗案的申请人提交仲裁前，被申请人曾于XX年9月5日致函惠州市房产(管理)局，标题是“关于三号小区公摊面积约定的咨询函”(下称“被申请人XX年9月5日函”)。函中辩称，根据1995年规则第9条的规定：除‘作为独立使用空间销售或出租的地下室、车棚及人防工程’外，其他公共部位与公用房屋应属可分摊的公用建筑面积，三号小区的小区公摊面积中没有属于“已经销售或出租的地下室、车棚及人防工程”，按当时的规定应属于可分摊的公用面积之一。贵局《关于规范房屋权属登记建筑面积计算的通知》(下称《通知》–仲裁庭)是在XX年5月1日执行的，而三号小区在1999年8月份已经开始销售，至XX年5月1日《通知》执行时已基本销售完毕，根据法不溯及既往的原则，贵局在后颁布的《通知》不应适用于之前已经销售的商品房。”

以上辩解大体上是理性的，说明，被申请人对当地政府房产部门的再次强调1995年规则的原则与规定之《通知》，表示遵循，只是依法不溯及既往的原则，东湖花园三号小区的房产于1999年8月至XX年5月1日已基本销售完毕。但是，被申请人忽略了重要的事实，如果《通知》在其心目中是应当遵循的“法律、法规”，那么1995年规则对申请人的约束力，无论是因时间在其销售案涉房产之前，还是其对整个国家商品房交易的规范上之重要性而言，被申请人均没有理由不予遵循。

被申请人XX年9月5日函还辩称：“开发商在销售之前已将小区公摊面积单列成本，并据此与业主约定了销售面积与销售单价，若然现在依据贵局‘小区公摊面积不计入销售面积’的解释，开发商无法按与业主的约定收回小区公摊面积的成本，而业主却可不按合同约定无偿取得小区公摊面积的产权，这显然显失公平。”

而就被申请人XX年9月5日函，惠州市房产管理局于XX年9月19日回应的惠市房函[]95号函，标题是：关于东湖花园三号小区公摊面积的复函。该函没有否定830函，实际上再次重申830函所体现的1995规则的原则与规定，其中提到4栋商品楼，说道，东湖花园的301-303栋的架空层、公共用房与304-305栋的地下室、架空层合计8548.10m2，“均为整个三号小区服务即为多幢服务的建筑面积。虽然三号小区是自1999年开始销售但是提交我局办理确认产权手续时间是XX年，所以必须依据国家质量技术监督局XX年发布的gb/t17986-《房产测量规范》进行面积计算，不将该面积计入分户产权面积。”

仲裁庭不能简单否定被申请人XX年9月5日函的陈述与辩解可能具有一定的客观性，但被申请人明知本应遵循1995年规则。被申请人在仲裁中提交惠市房函[]95号函，没有否定该函的所言的正确性和合法性。相反该函从正面否定被申请人关于“另有小区分摊面积”的合理性。

申请人的粤房地证字第c3079134号房产证，在登记权属人姓名的同一页之房屋情况栏记载，所涉房产的“建筑面积”和“其中住宅建筑面积”处均记载为:玖拾肆点叁玖平方米。在该证另一页附房屋平面图的房屋情况栏，记载的“建筑面积”和“其中住宅面积”的细项中均记载为94.39 m2 (由“套内面积84.04 m2 ”和“共有分摊面积10.35 m2 ” 构成)，同页上的所附住宅平面图上注记： “另有小区分摊：6.65平方米”，显然表明发证机关只认可所涉房产的面积是94.39 m2，因而在前页中以汉字(大写数字)而非阿拉伯数字记载表述，以示郑重，避免误读或防止更改。此系众所周知的中国惯例。正如对金额的表述，在同一张发票等票据中，通常用大写数字与阿拉伯数字两种方式记载，有异时，以前者为准。被申请人对房产证的记载，早于申请人之前获悉或明了，从未提出异议，应当视为原本认同。房产证系合法、有效的文件，其上记载的房产建筑面积具有约束力。非发证机关不能更改。

以上提及的1995年规则以及当地体现其原则与规定的文件(包括房产证)，被申请人均知晓。没有证据表明，被申请人采取行政诉讼类的程序坚持其XX年9月5日函的立场，否定之。又，补充协议第7条没有给出“公用房屋分摊建筑面积”的明确定义，即使该表述就是后来房产证中“另有小区分摊(面积)”，在案涉房产交确认产权手续时，当地政府的房产管理部门明确认定：不将该面积计入分户产权面积。1995年规则与《房产测量规范》虽然主要是规范政府有关管理部门的行为，但是房地产发展商与业主之间的商品房买卖合同不能违背其规定，因为提交办理确认产权手续，房产管理部门必须遵循以上有关行政规章的规定。

申请人认为如此摊分违反了1995年规则的规定。1995年规则颁布于前，系争合同签订在后，被申请人早就知道1995年规则的存在，有义务遵循1995年 规则;补充协议是采用格式合同订立，被申请人系提供格式合同条款的一方。《合同法》的有关规定如下：

“第39条……提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。”

“第40条 格式条款具有本法第52条和第53条规定情形的， 或者提供格式条款的一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。”

“第41条 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释……”

依据1995年规则，政府管理部门不能认可小区分摊面积在此类合同中发展商认定的要如此分摊的做法。仲裁庭无法了解被申请人房产价格的构成，不知道被申请人的房价中如何包含或体现了小区分摊面积及小区的其他条件。

以上事实与理由表明，被申请人交付的房产小于约定5.76m2。申请人的首项请求应当支持。

关于申请人的次项请求。

通常，房产证办理的流程与惯例是：发展商出具关于办理产权证初始登记的公告，给业主发出办理产权证的通知，业主在一定时间内(如6个月)缴付税费和个人资料，随后24个月内办妥。补充协议第3条约定在房屋交付后24个月内，发展商办妥房屋所有权证。被申请人未依约定办妥房产证，也不能证实存在非正常情况，另外也未否定申请人关于办证逾期的事实，但是合同中没有规定逾期办理房产证违约金的计算方法，申请人一方也未提交造成损失的依据。依据公平原则以及本案的实际情况，仲裁庭认为应当给申请人以合理补偿，以申请人应付并已付购房款为基数补偿百分之二为宜。本案申请人已付购房款人民币220534元，扣除被申请人已退的12683元实际已付购房款为人民币207851元，按2%计算被申请人应补偿申请人人民币4157.02元。

关于申请人的第3项请求。

申请人于XX年2月21日签署业主收楼满意书，其中说到，“亲自验收，房屋状况与所签的合同内容一致” 。这不应当包含了对内在品质的最后认可，但应当包含了对已经安装了对讲系统等设施的确认，这是普通人并肉眼可以看出、判断的问题。若当时提出存在问题，在合理期限内，比如半年内，要求被申请人按明细表的约定，安装符合约定的设施，如半年内仍属“货不对版”，就应当向发展商(被申请人)主张此项权利。而到申请仲裁时，则因时效而丧失权利。申请人提及某些设施，如信箱等不应由发展商收取费用的理由，仲裁庭予以采信。但仲裁庭无法确定，申请人何时应当发现问题，便无法否定被申请人的因时效已过而丧失诉权之说。在被申请人拒绝退款的情况下，仲裁庭难于满足申请人的请求。然而，对于被申请人收取本不应收取或多收取申请人若干费用的行为，仲裁庭认为此行为与诚实信用的原则相违背。

关于申请人的第4项请求。

由于申请人的第3项请求没有得到支持，申请人须与被申请人分担仲裁费。

仲裁庭注意到，惠州市消费者委员会以“关于东湖花园3号小区业主反映开发商侵犯权益事宜的调查情况报告”，提及前述惠州市人民政府有关部门与惠州市有关机构关于处理东湖花园三号小区问题的原则与见解，均符合1995规则的原则与规定。导致纷争，又不能及时协商解决，主要责任在于被申请人，因此，仲裁费主要由被申请人承担。

在重新仲裁中，申请人没有改变请求;双方当事人没有改变对争议问题所持的立场与观点。被申请人对房产证登记变化的事实没有异议。

就“另有小区分摊”问题，被申请人表达的意见，本质上与重新仲裁前没有不同。

就“另有小区分摊”问题，申请人提交了惠州房产局更改了“另有小区分摊”之内容的房产证。

申请人经更改的粤房地证字第c3079162号房产证，在登记权属人姓名的同一页之房屋情况栏记载，所涉房产的“建筑面积”和“其中住宅建筑面积”处均记载为:壹佰零玖点贰壹平方米。在该证另一页附房屋平面图的房屋情况栏，记载的“建筑面积”和“其中住宅面积”的细项中均记载为109.21 m2 (由“套内面积97.82 m2 ”和“共有分摊面积11.39m2 ” 构成)，同页上的所附住宅平面图上已无 “另有小区分摊”的附注。

重新仲裁揭示，案件的争议事实没有改变，被申请人交付的房产小于约定面积5.76m2 。

众所周知，房产证中记载的建筑面积或确认的面积才是权属人享有处分权利的房产建筑面积。而被申请人宣称办理到所涉小区全体业主或业主委员会名下的小区分摊面积，申请人个人无权处分。

据此，在不改变对申请人其他请求的见解之情况下，仲裁庭仍然支持申请人的首项请求。

三、裁决

1、被申请人向申请人返还5.76 m2购房款12683元，及该房款自XX年4月6日起至XX年12月28日的利息，依中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算。

2、被申请人因逾期办证，给申请人补偿人民币4157.02元。

3、本案仲裁费2706元，由被申请人承担80%即2164.8元，申请人承担20%即541.2元。申请人预交的仲裁费不予退回，由被申请人承担的仲裁费在本案执行时径付给申请人。

被申请人应付的上列款项应于本裁决做出之日起20日内付清，逾期按年利率8%计付利息。

本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

造房合同怎么写【篇4】

立合同人：_________________

卖方(甲方)：_________________姓名_____________身份证号码_____________

买方(乙方)：_________________姓名(或名称)________________

身份证号码(或法人代码证号码、营业执照号码)_________________

甲、乙双方经协商一致，就房改房买卖达成如下协议：_________________

一、本合同中“房改房”是指__________________(已购公有住房、经济适用住房、按房改政策由个人集资建设的住房)。

二、甲方自愿将位于_________________第___________栋_____________单元________________楼________________号的已购房改房出售给乙方。该房屋系________________结构，建筑面积_________________平方米，房屋所有权证号码为_________________。乙方已对甲方所要出售的房改房做了充分的了解并愿意购买该房改房。

三、甲、乙双方议定上述房改房的成交价为人民币(大写)_____________(￥_____________元)，单价为每平方米_____________元。

四、双方商定的付款及交房方法、期限：________________。

五、甲方保证该房改房符合《岳阳市房改房上市交易管理办法》规定的上市交易条件，无不允许上市交易的情形。本合同签订前有关该房屋的产权或债权债务纠纷，概由甲方负责处理，承担责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

六、房屋移交乙方时，其房屋占用的土地使用权一并转让给乙方。

七、乙方所购买的房改房仅作居住使用，乙方未经有关主管部门批准不得擅自改变房屋的结构和用途。

八、甲方缴付的住房共用部位、共用设施设备维修基金的结余部分不予退还，随同房屋产权过户转移给乙方。

九、本合同生效以后，甲、乙双方应在规定的期限内，向房地产产权登记机关申请办理权属转移变更登记手续。

十、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理上述房地产过户及权属登记手续所需缴纳的税费。

十一、其他约定：_________________

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

造房合同怎么写【篇5】

甲方(转让方)：

身份证号码：

电话：

乙方(受让方)：

身份证号码：

电话：

甲乙双方根据《合同法》和有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条 甲方将坐落于

原自营店面，转让给乙方经营使用。

第二条 合同金额

合同金额包括一次性转让费 ，甲方预付给房东的租金 ，合计 。其中，甲方预付的房租对应的租期是 至 。合同签订日，乙方一次性付清所有款项，甲方出具收据。

第三条 权利和义务

甲方已将该店面的有关情况告之乙方。合同订立后，甲方将店面正式移交，店面相关的报酬和风险同时转移至乙方。

甲方与房东的租赁合同到 为之，到期后，下一年该店面的租赁合同由乙方和房东直接协商。

乙方应当合法经营，依法办理相关证照，负责食品卫生安全。由于甲方营业执照尚未到期，依然有限，乙方可以暂时使用，待甲方营业执照到期后，乙方应自行办理营业执照。

第四条 房屋保养和店面装修

房屋保养是乙方的义务，安全用水用电、注意防水防潮，保证房屋结构和设施的正常、完整。租赁期间，乙方因经营需要而进行的店面装修，由乙方负责。租赁期满后的权属处理，双方议定：装修可移动部分，乙方可带走;不可移动部分，所有权应当归属房东。

第五条 争议解决方式

甲乙双方最先接洽，并且乙方预付了定金，虽然此后有出价更高的客户，但甲方本着诚实守信，先到先得的原则，将店面转让给乙方。本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向松江人民法院起诉。

第六条 其它事项

1、本合同调整甲乙双方的店面转让关系，单独成立，其他合同不对本合同具有约束力。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起，产生法律效力。

甲方签字：

日期：

乙方签字：

日 期：

造房合同怎么写【篇6】

房层租合同：保障租房双方权益的法律依据

房层租合同是指房东与租房者按照法律规定，就租房事宜达成的一种书面协议。该合同以明确双方权益、规范租房行为为目的，为租房者提供安全和稳定的居住环境，同时保障房东的合法权益。

首先，房层租合同规定了租房期限和房租金额。租房期限是指租房者可以在合同规定的期限内使用房屋，房东则有权在租期结束后收回房屋。一般来说，租房期限为一年，也可以根据双方协商达成不同的租期。此外，合同还规定了房租金额，明确了租房者需要支付的房租以及支付方式。

其次，房层租合同详细规定了房屋使用规定。根据合同规定，租房者只能将房屋用于居住，不得进行违法行为或从事商业活动。同时，合同还规定了禁止在房屋内进行赌博、吸毒、噪音扰民等违法行为，以保障其他租户和周围居民的正常生活。租房者也有责任保护房屋设施设备，合理使用水电煤气等资源。

此外，房层租合同还明确了双方权益和责任。租房者的权益包括有权按时履行支付房租、要求房东提供合格的住房条件等。而房东的权益包括有权要求租房者按时支付房租、维护房屋设施设备等。双方还有责任对租房合同的内容予以遵守，如不得擅自变动合同规定的房租和租房期限。

在房层租合同中，还有针对租房房屋维修及损坏的条款。合同规定了租房者对房屋维修的责任，如因租房者不当使用导致的损坏，应由租房者承担维修费用。但同时，如果房屋存在的结构问题或非租房者使用引起的损坏，由房东负责维修。这些条款的存在，为租房者提供安全稳定的居住环境提供了保障。

最后，房层租合同还规定了合同解除的条件和方式。如果租房者需要提前解除合同，需要提前通知房东，并支付相应的违约金。同样，如果房东需要解除合同，也需要提前通知租房者，并支付相应的赔偿金。这些条款确保了租房者和房东在解除合同时的权益和义务。

在日益增长的租房需求中，房层租合同作为租房双方的法律依据，成为了保障租房双方权益的重要工具。通过明确双方权益、规范租房行为，该合同提高了租房安全性和秩序，保障了房东和租房者的合法权益。因此，在租房过程中，双方应认真履行房层租合同，共同创造一个和谐稳定的居住环境。

造房合同怎么写【篇7】

房建施工合同是建筑工程项目中非常重要的文件之一，它承载着建筑师、房主和承包商之间的承诺和责任。在一个房屋建设项目中，房建施工合同起着关键的作用，它规定了房屋建设的范围、质量要求、费用分配以及工期等重要事项。

首先，一个合格的房建施工合同必须有明确的标的物和工程范围的描述。这是项目各方对工作内容的共同理解基础。合同中应包括建筑物的具体位置、用途、面积以及建筑结构的描述，以确保双方在合同执行过程中达成一致。此外，工程范围的描述还应包括工程的各个单元和楼层、建筑材料、设备和工程技术要求等方面的详细规定，以确保工程质量和安全。

其次，房建施工合同必须明确各项费用的分配和支付方式。合同中应明确工程造价的计算方法和支付条件，包括总金额、进度款、保证金、支付期限等。承包商需要按照合同约定的进度和条件进行支付，以确保项目的正常进行。此外，合同还应明确额外费用的支付方式和发生条件，同时规定违约责任和索赔机制，以维护各方的合法权益。

第三，房建施工合同还应明确工程的质量要求和验收标准。合同应包括工程质量的具体要求和验收标准，以确保项目的施工质量。合同中可以明确各种防水、隔音、防火等技术要求，以及使用的建筑材料的规格、品牌和产地等具体要求。这些要求将成为承包商和房主之间的约束条件，确保工程符合法规标准和预期质量。

最后，房建施工合同应规定工程的工期和延期条款。合同应明确项目的开工日期、竣工日期和工期，以便各方能够按时合法营业。同时，合同中应规定工期延长的条件和程序，以及双方在延期情况下的权益保障措施。这将为工程管理提供一个明确的时间框架，确保项目的进展和完成。

总之，房建施工合同是房屋建设项目中不可或缺的文件之一。它是建筑师、房主和承包商之间的承诺和约束，涉及到项目的范围、费用、质量和工期等方面。一个良好的房建施工合同应该具备明确的标的物和工程范围的描述、明确的费用分配和支付方式、明确的质量要求和验收标准，以及明确的工期和延期条款。只有通过一个完善的房建施工合同，才能确保项目的顺利进行和各方的合法权益得到保障。

造房合同怎么写【篇8】

商品房借款合同版是一种用于购买商品房的法律合同文件，它规定了购房者和金融机构之间的权利和义务。本文将详细解释商品房借款合同版的具体内容，并着重讨论其中的关键要点。

首先，在商品房借款合同版中，首要的内容是购房者与金融机构之间的借款事项。合同版清楚地说明了借款的金额、还款方式和期限。购房者应在合同上签字确认自己已阅读并理解合同中的各项条款，并同意按照约定的时间和方式偿还借款。

其次，借款合同版还涉及借款利率的约定。合同中明确规定了借款利率的种类和计算方法。购房者应该对此部分进行认真阅读和理解，并充分了解自己在购买商品房过程中所需支付的利息金额。

另外，合同中还设置了担保和还款保证金等条款。购房者要按合同规定提供担保物或支付还款保证金，来确保自己按时还款。这样做的目的是为了保护金融机构的利益，减少风险。

合同中还包括了购房者在借款期间的权利和义务。购房者有权了解自己的借款详情，并可以要求金融机构提供必要的借款信息。购房者同时也有义务按时偿还借款和支付相应的利息。

在合同版中，还有各种违约责任和争议解决方式的规定。购房者和金融机构都有违约责任，一方不履行合同义务会产生相应的违约责任。对于违约责任和争议解决，可以通过协商、调解或仲裁的方式处理。

最后，合同版中还列出了双方当事人的签字和盖章要求。购房者和金融机构都需要在合同上签字确认，以表明双方对合同的认可和同意。签字和盖章是合同的重要组成部分，具有法律效力。

综上所述，商品房借款合同版是购房者和金融机构之间的重要合同文件，它涉及到借款事项、利率、担保、还款保证金、权利和义务、违约责任以及签字和盖章要求等内容。购房者在签署合同时应认真阅读和理解合同的各项条款，并确保自己能够按照合同的规定履行义务。同时，双方也要遵守合同的约定，共同维护购房交易的安全和顺利进行。

造房合同怎么写【篇9】

一手房商品房购房合同模板：确保买房安全与权益保护

近年来，随着房地产市场的繁荣发展，购房合同成为买房者与开发商之间的重要法律文书。一手房商品房购房合同，作为一份关系到购房者切身利益的合同，具有重要的法律效力和保护功能。为此，本文将根据标题详细、具体且生动地介绍一份一手房商品房购房合同模板。每篇文章超过1000字，以确保读者全面了解买房合同的内容和重要性。

引言

作为每个人一生中最重要的一笔投资之一，购房是一个人生大事。为了确保购房者的利益和权益得到保障，买房者在购房过程中应当签订一份明确、具体且合法合规的购房合同。一手房商品房购房合同是一份保障购房者合法权益的法律文件，下面将详细介绍合同的内容。

一、合同签订主体

购房合同签订主体通常包括买卖双方：购房者与开发商。在合同中，应包括双方的姓名、身份证号码以及联系方式等个人信息，以明确各自权益和责任。

二、房屋信息

购房合同应完整、准确地描述被购买房屋的相关信息，包括地址、楼层、房屋类型、面积等。这是确保购房者购买的房屋与实际房屋相符的重要内容。

三、房屋价格和付款方式

购房合同中，应当明确约定房屋的总价款和房屋的首付款及其支付期限。同时，合同还应明确约定房屋尾款的支付方式和期限。这样可以确保购房者在付款过程中的合法权益和支付安全。

四、交房标准和交房时间

购房合同应明确约定房屋交付标准和交房时间。交房标准包括房屋主体结构、装修情况以及配套设施等，交房时间则是购房者得到房屋的具体时间。这一条款的存在，可确保购房者明确房屋交付的具体要求，防止不必要的争议。

五、合同解除和违约责任

购房合同中应明确约定双方的合同解除条件和违约责任。一方面，确保购房者在特定情况下可实现合同解除的权利；另一方面，明确约定买卖双方在违约情况下所承担的责任和赔偿金额，以保护各方的权益。

六、其他事项

购房合同中还应当包括其他事项的约定，如过户手续、税费负担以及相关权益保障等。这些具体约定将为购房者提供法律保障，防止购房过程中的纠纷和风险。

结语

一份合法合规的一手房商品房购房合同对于购房者和开发商都具有重要意义。它不仅能够保护购房者的合法权益，还能规范买卖双方的行为，协调双方关系。购房合同模板中的这些重要内容将为购房者在签订购房合同时提供明确的法律依据，确保购房过程顺利、安全、合法。希望本文所介绍的一手房商品房购房合同模板能够帮助购房者更好地了解合同的内容和重要性，保障购房者的利益和权益。

造房合同怎么写【篇10】

甲方：___________

乙方：___________

房屋征收与补偿管理办公室为解决重点工程安置住房，房地产开发有限公司与房屋征收与补偿管理办公室，双方在平等协商一致的基础上达成如下协议：

第一条：甲方以出让方式取得位于的建设土地(附土地宗号、土地证或建设用地批准书、土地勘探报告)使用权，并在该宗土地上进行开发建设。

第二条：甲方为乙方建设的住房位于号楼单元第层，共计套。

每套建筑面积暂定为________平方米，总面积暂定为________平方米。

房屋所在小区道路、绿化、停车、消防以及有关附属设施符合规划要求。

第三条：甲方依据政府有关部门审定批准规划、施工图进行开发建设，甲乙双方共同审定共买房屋的户型及户内建筑面积。

第四条：甲方建设的住房为毛坯房，安装壹吨电梯________，质量应符合国家建筑工程质量验收标准，满足使用功能，交付使用时间为________年________月________日，由甲方统一交给乙方，交付给乙方的房屋由乙方自行分配。

第五条：甲方出售给乙方的房屋单价为建筑面积每平方米________元整(元)，暂控总价为________元整(________万元)人民币。

第六条：乙方购买房屋面积最终以有关测绘单位的测绘面积为准，甲乙双方按第五条规定的平均单价实行多退少补，交付房屋前结算完毕。

第七条：付款方式乙方在本协议签订后2(贰)日内暂支付给甲方________(万元)，余款待甲方给乙方交房时付清。

第八条：房屋交付后，甲方依据乙方提供住房名单与住户签订的商品房买卖合同，负责办理各户房产,土地证手续，费用按有关规定处理;房屋的保修由甲方依据与住户签订的商品房买卖合同办理。

第九条：特别约定：若因产生不可抗拒等因素，造成甲方正常交付时间延误，甲方不承担违约责任。

第十条：违约责任

1、甲方逾期交房超过30(叁拾)日，乙方有权利解除协议。

甲方按照法律规定承担违约责任。

2、乙方逾期付款超过30(叁拾)日，甲方有权解除协议，乙方按照法律规定承担违约责任。

第十一条：未尽事宜，双方另行商定，本协议一式十份，双方各执五份，本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：___________乙方：___________

________年________月________日

租房合同怎么写

写一份合同的方法有很多种。在工作中，合同具有重要的作用，对双方来说既是一种保障又是一种约束。针对您所需要的资料“租房合同怎么写”，下面是一些与之相关的资源，希望这些建议对您有所帮助，请谨慎参考！

租房合同怎么写 篇1

甲方（出租人）：_________身份证号：________

乙方（承租人）：_________身份证号：_________

现已双方充分了解，协商并一致达成以下租赁合同：

1.房子的位置、面积、装修和设施、设备

__________________________________。

二、租期

_________，即__________年____月____至__________年____月____日。

三．租金及支付时间

每月__________元，乙方应每月支付一次，先支付后入住。第一次，乙方应在以下时间向甲方支付租金。与甲方交房的同时；第二次及以后的付款，乙方应提前一个月支付租金。

四。租赁押金

乙方应在签订合同的同时向甲方支付__________元押金。

五、租赁期内的其他约定事项

1、双方应提供真实有效的房产证、身份证等文件。

2、甲方提供完好的房屋、设施设备，乙方应注意，不得损坏房屋装修、结构、设施设备，否则按价赔偿.使用中如有非人为损坏，应由甲方修理。

3、水、电、煤气、电话、互联网、有线电视、等，以及物业费、电梯费、环卫费等。入住日文案见：水_________度，电_________度，燃气_________度。所有费用由乙方按时支付。

4、房屋仅供乙方使用，乙方不得转租、改变使用性质或将其用于非法用途。乙方出租房屋后，应立即办理租赁登记和临时人口登记手续。如有违法行为，后果由乙方承担。租赁期内，甲方确需提前收回房屋时，应事先征得乙方同意，并赔偿给乙方造成的损失。

5.一次合同一经签订，任何一方不得提前终止。租赁期内，如因不可抗力无法继续履行合同，合同自然终止，双方不承担违约责任。

6、甲乙双方约定，如乙方需要开具租金发票，所产生的税费由乙方承担。

7、本合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，与本合同具有同等效力。双方如有争议，应先友好协商。

8、本合同自签字（盖章）之日起生效。

9. 其他约定事项：______________________。

六。违约责任

甲、乙双方违约的，违约方应向违约方支付_______元的违约金，如果损失超过违约金，应当追加赔偿。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_______________乙方（签字）：______________

联系电话：________________________ 联系电话：__________

__________ 年______ 月 ________ 日 _________ 年 ________月______日

租房合同怎么写 篇2

甲方：_________

乙方：_________

目前，乙方在_______楼_______号车库租用甲方的_______。今后签订如下协议：

1、车库租金为人民币_______元/年（_______元），合同期限为_______年（_____月____日-_______________，_______ ，并在签订合同之日一次性支付租金。

2、乙方仅拥有车库的使用权，不得出租。如果一方有特殊情况中途解除合同，需提前1个月与对方协商，双方协商一致后方可解除合同。否则，双方有权相互追究责任。

3、租车仓库不得擅自改动，如有改动须与甲方商议并经甲方同意。 B，但非租用不得拆除。有关损失甲方概不负责。

4、如果合同到期，乙方如需继续租用，将与甲方单独签订租赁合同，车库租金将根据城市进行调整。

5、租赁期间，乙方承担水、电、暖、物业四项费用。如有租金和税金由乙方承担。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字） :_________ 法定代表人（签字）：_________

租房合同怎么写 篇3

出租人（以下简称甲方）：_____________ 身份证号码：_______________________________

承租人（以下简称乙方）：_____________ 身份证号码：_______________________________

甲方愿意将拥有该房产的房产出租给乙方。根据国家有关法律法规，经双方协商达成一致。具体如下：

房屋第一基本情况

甲方同意 ____________市____________路_________的房屋及其设施，其设施出租给乙方，出租建筑面积__________平方米。甲方《房屋所有权证》（产权证号：_______字号______）

第二个租期

租期________年，从 ________月____ 到 __________年 ___月__。承租人有下列情形之一的，出租人可以中止协议收回房屋：

1．承租人擅自转租、转让、转租房屋；

2．承租人利用出租房屋进行违法活动，损害公共利益的；

协议到期后，出租人继续出租房屋的，承租人享有优先权。但租金将根据当时的价格和周边房屋的租金上涨情况进行调整。

第三条租金及租金支付期限

1、年租金为人民币________万元________万元（元________元）。押金：_____________元。

2. 乙方每六个月以现金支付租金：_____________。付款到期日为每年的_____________。

3、乙方必须按照约定向甲方支付租金。无故拖欠租金的，甲方应给予乙方7天的宽限期。自______日起，甲方有权每天向乙方收取实际拖欠租金的______%的滞纳金。

第四条租赁期内房屋维修

出租人将房屋交给承租人后，出租人不负责承租人的装修及装修维修。承租人不再使用出租人店铺的，承租人不得损坏装修后的部分和房屋结构。

第五条各项费用的支付

1、物业管理费：乙方自行支付给物业管理公司；

3、维修费：在租赁期内，如乙方对租赁房屋的质量或房屋内部设施（包括门窗、水电等）造成损坏的，维护费由乙方承担。

4、因使用房屋进行商业活动所产生的一切其他费用由乙方承担（包括乙方自行申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用）。

第六条出租人与承租人之间的变更

1、出租人将财产所有权转让给第三方的，本协议不影响新楼盘。所有者仍然有效。承租人出售房屋时，必须在____个月前通知承租人。在同等条件下，承租人享有优先购买权。

2、在租赁期内，乙方如要将租赁房屋转租给第三方，必须事先向甲方提出书面申请，由第三方书面确认并取得甲方书面同意，取得使用权的第三方成为本协议的自然乙方，享有原乙方的权利，承担原乙方的义务。

第七条违约金及违约责任

1、甲方在乙方未违反本协议的情况下提前解除协议或出租给他人的，视为甲方如违约，应负责赔偿________元的违约金。

2、乙方提前解除本协议，甲方未违反本协议的，视为乙方违约，乙方应负责赔偿____元违约金。元。

3、承租人违反约定，擅自将出租房屋转让给他人的，应支付______元罚款。出租房屋因此造成损坏的，还应承担赔偿责任。

第八条免责条件

租赁房屋因不可抗力自然灾害造成损坏或给承租人造成损失的，双方不承担责任对彼此。租赁期内，乙方如因不可抗力自然灾害无法使用租赁房屋的，乙方应立即书面通知甲方。

第九条争议解决

如在本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

本协议如有未尽事宜，按照《中华人民共和国经济协议法》的有关规定执行。

本协议经双方签字盖章后生效。

本协议共____页，____份，____份，双方各持____份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_______________乙方（签字）：_________

____________年________月_____日________年________月_____日

租房合同怎么写 篇4

甲方：________________________________________

地址：________________电话：____________

法定代表人或授权代表：_______________

乙方：___________________________________

性别：________________ 年龄：____________

居民身份证号码：________________________________

_______月____日

根据《中华人民共和国劳动法》中、甲、乙双方自愿签订本短租合同，并遵守本短租合同所列条款。

1.工期短租合同

第一条本短租合同为____年的短租合同。

本短租协议的生效日期为____年____月____，试用期为________

本短租协议________终止。

2、工作内容

第二条乙方同意根据甲方工作需要担任________（工种）职务。

第三条乙方应当按照甲方的要求，按时完成规定的工作量，并达到规定的质量标准。

3、劳动保护及工作条件

如实行兼职工作制，甲方应安排乙方每天工作不超过8小时，平均每周不超过40小时。甲方保证乙方每周至少休息一天。甲方因工作需要，经与工会、乙方协商后，可延长工作时间。一般每天工作时间不超过1小时。因特殊原因需要延长工作时间的，应保障乙方的健康。在健康条件下，延长工作时间每天不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。综合计算工作时间的，日均工作时间和周平均工作时间不得超过法定标准工作时间。

如实行不定期工作制，乙方应自行安排工作、休息和休假。

第四条甲方延长乙方工作时间的，乙方应安排乙方同时休息或依法支付加班费。

第五条甲方应当为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立和完善生产流程，制定操作规程、工作规范以及劳动安全卫生制度和标准。

第六条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及相关规章制度的教育、培训。

四、劳动报酬

第七条甲方的工资分配应当遵循按劳分配的原则，实行同工同酬。

第八条 实行定时工作制或综合工时制的，乙方应完成规定的工作任务，甲方应以货币形式足额支付乙方工资。每月___天，工资不低于____元，其中试用期工资为___元。

不定期工作制的工资是________元。

第九条甲方安排乙方加班或延长工作时间超出本短租合同第四条第二款规定的，按照劳动法第四十四条的规定支付工资.

第十条因甲方生产任务不足导致乙方下岗的，甲方保证乙方每月生活费不少于________元。

六。劳动纪律

第十一条乙方应当遵守甲方依法制定的规章制度；严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范；甲方财产，恪守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高思想意识和业务技能。

第十二条乙方违反劳动纪律的，甲方可以按照单位的规章制度给予纪律处分，直至本短租合同终止。

7. 劳务简租合同的变更、解除、终止和续签

合同应变更相关内容。

第十四条本短租合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本短租合同无法履行的，可以变更本短租合同的相关内容双方协商一致。

第十八条本短租合同可由甲乙双方协商解除。

第十九条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同短租合同：

1、试用期内证明不符合聘用条件的；

p>

2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度；

3. 严重失职、渎职、严重损害甲方利益；

4.被依法追究刑事责任。

第二十条本短租合同一式两份，双方各执一份。

甲方（印章）________________  乙方（印章）________________

代表人：________________  代表人：____

____年_____月____日____年____月____日

租房合同怎么写 篇5

出租人（甲方）：_________

身份证号码_________

承租人（乙方）；_________

身份证号码：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成协议，订立本合同。

第1条：租赁房屋的位置和面积

甲方位于一楼5号、6号、7号。毛坯房出租给乙方使用。

第二条租金金额及支付方式

1.租金为人民币每间房  每月人民币（）元，三个房间的年租金总额为人民币（ ）元

2. 租金分两期支付，前三年一期，后两年一期。每期增量为 13%。

3、乙方需提前十天交房租，并在使用前先交房租。

第三条租赁期限

乙方租用房屋的期限为_________年，即从_________年_________月_________年至_______年_________月至________年。租赁期满，本合同终止，乙方将租赁房屋归还给甲方。如继续租赁，需重新签订合同。在同等条件下，乙方有优先租赁权。如果不续租，乙方将在15日内无条件拆除自己的物品。

第四条保证金

1、为保证甲方租赁资产和??合同的顺利履行，乙方应向甲方支付人民币（RMB）保证金。

2、合同期内，押金不得用作租金。合同期满后，乙方可凭甲方出具的押金单退还。如合同期未满，乙方撤销租约，押金不予退还。 .

第五条甲方的权利和义务

1、甲方将房屋出租给乙方用于餐饮，乙方依法办理房屋使用和法规

p>

的业务流程。出租房屋用于其他用途的，甲方必须取得甲方的书面同意，并按照相关法律法规办理房屋用途变更审批手续。

2、出租房屋在使用过程中，乙方应及时通知甲方，如出租房屋及其内部设施出现或妨碍安全正常使用时，应及时通知甲方

损坏或故障。采取有效措施：甲方应在接到乙方通知后3日内进行维修；如乙方无法通知甲方或甲方拒绝维修，乙方可交物业管理部门核实维修，费用由甲方承担（从租金中扣除）。

3、甲方应确保房屋及其内部设施的安全。遵守有关法律、法规或规章的要求。乙方

应正常使用和爱护屋内各种设施，防止异常损坏。合同终止时，乙方应按时交出房屋，并保证房屋及内部设施完好（正常磨损除外）。

4、乙方在经营过程中受到国家行政部门处罚，意外赔偿涉及甲方赔偿的，乙方应全额支付，甲方不承担任何费用。

第六条乙方的权利和义务

1、乙方不得在租赁房屋内安装和使用对周围居民造成噪音、污染环境的设备和机器。

2、乙方保证其在出租房屋使用过程中的行为符合相关法律、法规和规章制度，甲方不得干预出租房屋的经营。 .乙方应按时缴纳房租及水电费。逾期十天以上，甲方有权切断水电。

3、乙方拥有出租房屋的经营权和使用权，无所有权。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转租、转让或抵消租赁。如甲方需要房产抵押贷款，乙方有义务签字同意。

4、乙方应根据业务需要自行采购和安装消防安全设备，并确保符合国家有关消防安全规定。

5、因乙方使用不当或不合理造成出租房屋及其内部设施损坏或故障的，乙方应负责及时修理或赔偿。乙方拒绝修理或赔偿的，经核实后可由甲方修理，修理费由乙方承担。

第七条 在本合同有效期内，如有下列情形之一发生下列情况，本合同将自动终止：

（1）不可抗力或突发事件的发生，使本合同无法履行；

（2）政府决定需要拆迁出租房屋所在的土地；合同终止时，租金应予以清偿。乙方预付定金如有余额，应将余额退还乙方。

第八条因下列情形之一，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方给甲方造成的任何损失：

（1）未经甲方同意并经有关部门批准，乙方改变出租房屋的用途

（2）乙方违反本合同第十条规定，不承担维修责任，不支付维修费用，造成房屋或设备严重损坏的。损坏的;

（3）未经甲方书面同意和有关部门批准，乙方出租房屋进行装修；

（4）乙方未按约定支付租金，逾期十天以上。

第九条因下列情形之一，乙方有权解除本合同，甲方应赔偿由此给乙方造成的损失：

(2)甲方甲违反本合同第五条规定，因乙方不承担维修责任或不支付维修费用，乙方无法继续租赁的； ，并归还给甲方。乙方逾期不搬出或归还租赁房屋的，甲方有权切断水电，向人民法院提起诉讼。

第十五条本合同一式两份，甲方持有一份，乙方持有一份。

第十八条 本合同自签订之日起生效。甲乙双方可就本合同未尽事宜进行协商，达成补充协议。

甲方（签字盖章）：_________

法定代表人：_________

联系电话：_________

日期 乙方（签字盖章）：法定代表人： 联系电话：_________年_________月_________ 

租房合同怎么写 篇6

出租人（甲方）姓名：_______________ 身份证号：____________________________________

承租人（乙方）姓名：_______________ 身份证号：_______________

甲乙双方就房屋租赁事宜达成如下协议：

第一条

甲方将位于________________________________________________的房屋单间出租给乙方自住自用（合租）。 )，租期为_______年_______月_______至_______年_______月_______，计为_______个月。

第二条

单间月租金为__________元，按_______（月/季/年）结算。每_______（月/季/年）的前3天内，乙方应向甲方支付_______（月/季/年）全额租金________元。

第三条

乙方在租赁期内，乙方住所产生的水、电、气等费用由乙方全额承担乙方按时向有关部门支付承租人带来的水电等消费。租约期满，乙方应清偿欠款并通知甲方。如未支付房租、水电等各项费用而离开，甲方有权向甲方举报。有关主管部门和起诉。租赁期满，乙方应通知甲方，双方应亲自检查业主提供的物品及房屋损坏情况。如有损坏，按有关标准进行赔偿。

第四条

乙方同意预付__________元作为保证金。当协议终止时，将被视为租金抵消。

第五条

单间出租期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。在此期间，任何一方要求解除协议的，必须提前两个月通知对方，并支付对方一个月的违约金。

第六条

租赁期内，未经甲方同意，乙方无权转租或出借房屋；乙方人为原因造成房屋及其配套设施损坏的，乙方应承担赔偿责任。在乙方租赁期间，发生液化气爆炸、燃气泄漏、插座漏电、接地线漏电等安全事故，乙方应承担全部责任。

第七条

第七条

第七条

甲方保证房屋无产权纠纷，并提供相应必要的简易生活设备，在按时支付租金的前提下，物业费由甲方支付。

第八条

本协议如有争议，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向有关部门提起诉讼，请求司法解决。

第九条

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效双方。

甲方：_____________乙方：_______________________

__________年________月____日__________年________月____日

租房合同怎么写 篇7

出租人：__________________（以下简称甲方）

承租人：__________________（以下简称乙方）

双方就房屋租赁达成以下协议：

1、甲方将位于______市______区______栋______门口的房屋出租给乙方居住使用，租期自______年______月起______ 至 ______ 年 ______ 月 ______ 日 ______ 月。

2、这间房子的月租是人民币______元，一押三付。

3、在乙方租赁期间，甲乙双方应分担生活所产生的水、电、热、气、物业、宽带等费用。租赁期满，乙方必须清偿欠款。

4、乙方同意预付一个月的租金______元作为押金。

5、租期为1年，从______年______月______日至______年______月______日，计______月。在此期间，任何一方要求解除合同的，必须提前一个月通知对方；乙方提前解除合同的，租金押金不予退还。

7.租赁期内，未经甲方同意，乙方无权转租、出借房屋；不得改变房屋的结构和用途。 ，乙方应承担赔偿责任。

8、甲方保证房屋无产权纠纷；乙方因业务需要要求甲方提供房屋产权证明或其他相关证明材料的，甲方应予以协助。

9、因本合同产生的争议，由双方协商解决。

10、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

租房合同怎么写 篇8

出租人： ____________________ 姓名： ____________________ 联系人： ____________________

承租人： ____________________ 姓名： _________ 联系人： ____________________

身份证号码： ____________________

为了澄清权利义务关系，本合同由双方平等自愿协商签订。

1.出租人将_____________________________出??租给承租人居住。

承租人在对房屋的布局和设施进行检查和检查后同意接受房屋。

2.租期为一年，从______年___月___日到______年___月___日

3.租金及支付方式

租金为每月_______元{______元}，一年为________元（_______________元），其中六期在签订合同之日预付每月租金为_______元，提前支付_______元_____ 年的___月___。

四．双方的权利和义务

1、在租赁期内，承租人应当承担相关的水、电、热、物业、环卫、电视等费用。

2、出租人可以向承租人提供床铺和生活用品，但租期届满时，必须完好无损地交还出租人。

3.出租人不得在房间内喝酒玩耍影响邻居休息。

5. 未经出租人同意，承租人不得将房屋转租给第三方；发生违法案件，由承租人承担责任；终止合同的权利。

6、其他未决事项由双方协商解决。

本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

出租人：____________________ 承租人：____________________

签约日期：____________________