装饰合同

装饰合同样本九篇。

俗话说，做什么事都要有计划和准备。在平时的学习和工作中，幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料主要是指生活学习工作中需要的材料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。所以，关于幼师资料你究竟了解多少呢？在此，你不妨阅读一下装饰合同样本九篇，供你阅读参考，并请收藏本页面！

装饰合同(篇1)

甲方： (以下简称甲方)

工程地点：

乙方： (以下简称乙方)

乙方应甲方要求位于 作软装设计布置工作事宜。经甲、乙双方友好协商，就有关事项达成以下协议：

一、乙方责任，权益和范围

1、 乙方负责项目以下部分的具体实施;

A 整体家具及软装饰(包括：家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)的陈列设计工作。

B：项目陈列的室内设计工作;并安排人员到现场精量尺寸。

C：收取定金并负责采购及制作以及运送到位并摆放工作;

D：精量尺寸后一周内出具详细的设计方案(包括：家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)约甲方看图

F：进行方案调整直至甲方满意为止

E：根据方案做出预算。

2、为充分配合甲方按项目实施进度要求，乙方需按照甲方项目的工期要求保证完成;

3、乙方有责任对协作实施项目进行专业指导,以保证项目的实施效果.

4、甲方应积极配合并协调乙方施工期间各项事宜。

5、乙方有责任对甲、乙方双所签订的此合同内容进行保密，不得向甲、乙双方之外的第三方透露。

6、乙方有责任积极配合甲方做好甲方与乙方之间的认质认价工作。

二、甲方责任和权益

1、甲方须向乙方提供项目实施平面图 提供功能及风格要求(美式现代，美式古典，美式田园) 说明软装的投资预算 交付定金。 甲方应积极配合乙方所提出的合理要求，按乙方所需要求配合乙方工作，以保证项目实施的顺利进行。

2、 甲方有权利对乙方所有的实施工作进行全程监控，并在保证项目实施效果的情况下，对乙方所实施的项目进行协调调整。

三、费用及支付方式

1、 乙方为甲方提供室内软装饰设计，收取设计费，面积(100平方以内)为3000，(100-300平方)为5000元、(300以上平方)为10000元。

2、 乙方采购的一切与项目有关的家具及软装饰饰品(包括台灯、床上用品、及窗帘等)的费用必须全部经甲方认可并由甲方承担。所采购物品，乙方向甲方提前提交预算清单并协调甲方对乙方所购物品进行确认，甲方以乙方提供的预算清单总金额做为合同暂定总价，合同签订后，甲方向乙方先支付设计费5000元，待甲方确定总价后按合同暂交定价的50%货款，货到现场摆放完毕后，支付合同总价的余额50%，但乙方再增减相关饰品量时需以正式书面形式通知甲方，待得到甲方书面确认函后，方可采买增加，。

3、 如甲方未能按约定条款向乙方支付费用，乙方保留暂停施工的权利，并书面通知甲方，双方另行协商解决。在合作过程中，如发生难于调和的.障碍，甲、乙双方可提出终止本合同。

四，说明

1 设计过程中，甲方不可带走乙方的任何资料(平面图，方案)。

2. 甲方对设计签字确认，所交的定金不予退还，所收取的定金抵冲工程款。外地的客户运费由客户承担。

五、时间及安排

1. 年 月 日至 日进场并完成对甲方位于 的设计布置。

3.本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份，双方盖章签字生效，具有同等法律效力。

4.上诉条款中所提到的不可抗拒因素指：火灾、地震、战争、政府执法部门禁止等因素。

5.本合同附件作为合同组成部分之一，与本合同具有同等的法律效力。

6.本合同所指项目为 。

7.合同未涉及但需补充的实施项目，以补充合同为准，双方盖章签字生效，具有同等的法律效力。

8.有未尽事宜双方应积极协商解决，双方协商未能解决的事宜可在任何一方当地人民法院提起诉讼。

甲方：代表 (盖章)

乙方： 代表(盖章)

年 月 日

装饰合同(篇2)

发包方（以下简称甲方）：（业主）联络方式：

身份证：地址：

承包方（以下简称乙方）：（施工工程队负责人）

身份证：联络方式：

家庭住址:家庭固定电话：

第一条工程概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

2、装饰施工地点：

3、施工范围：卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台，套内面积平方米。

4、装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）。

5、承包方式为乙方包工包部分材料。

6、总价款：￥元，大写（人民币）：

其中：

材料费：人民币元整。人工费：人民币元整。

管理费：无。设计费：无。

垃圾清运费：无。税金：无。

材料搬运费：无。

其他费用：无。

以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。

如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。

7、工期：自_年__月__日开工，至__年_月__日竣工，工期__天。

第二条关于双方职责的约定

1．甲方责任：

（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

（4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。

2．乙方责任：

（1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

（2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。

（3）乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。

第三条关于材料供应的约定

1．甲方提供的材料：（见附件三《甲方自购材料清单》）。

甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

2．甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3．乙方提供施工工器具；乙方提供的材料：（见附件二《承包材料报价单》）。

乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备；未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准；甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

4、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。

甲方自购的材料，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。

5、为保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需

要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确（+/-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于10％而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

第四条关于工程质量及验收的约定

1．本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2．本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工。

3．关于施工工艺，双方另做如下约定：

1．卫生间和厨房要作好防水，并经12小时积水渗漏试验

2．卫生洁具固定牢固，管道接口严密。

3．线路穿管后必须可以抽动。

4．杉木地板与龙骨成45度角铺，使用木螺钉固定。

5．墙面乳胶漆，一底两面

6．门套和踢角线，一底三面

7．门，一底三面

4．甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5．由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失，由乙方负责修复及赔偿；

6．在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

7．若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。

8．工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点，乙方应提前两天通知甲方进行验收。未经甲方在附件四《工程质量验收单》中书面确认，乙方不得进行下一阶段工程施工。（参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和附件六《施工工艺清单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。

9．工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续（见附件四《工程质量验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。

10．工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。

第五条关于安全生产和防火的约定

1．甲方提供的施工要求应同乙方协商，施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南（见附件一），防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

2．施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

3．乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

第六条关于工程价款及结算的约定

1.工程款付款方式：

工程款及材料款付款时间表

付款时间工程款付款比例金额材料款总计金额

合同签订后开工前三天内30%

水电验收合格时水电验收合格两天内0

工期过半油漆工进场前30%

竣工验收验收合格当天30%

工程质保尾款验收合格之日起六个月10％

2．双方款项往来均应出具收据。

3．工程结算：（见附件五《工程结算单》）。

第七条违约责任

1．由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

2．由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

3．甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

4．乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

6.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。

7．乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备，应根据假冒伪劣的材料的价款，双倍赔偿甲方；如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部的赔偿责任。

8．如在施工过程中，产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任，甲方只向乙方一人追究赔偿责任。

第八条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协约

定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼

第九条协议的变更和解除

1．协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。

2．施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。

3．如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。

第十条附则

1．工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁__套，由乙方当场负责安装交付使用。

2．本协议签订后，工程不得转包。

3．本协议一式__份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。

第十一条协议附件

附件一：物业管理部门的装修指南

附件二：承包材料报价单

附件三：甲方自购材料清单

附件四：工程质量验收单

附件五：工程结算单

附件六：施工工艺清单

甲方（签字）：乙方（签字）：

住址：住址：

电话：电话：

邮编：邮编：

签订日期：_____年_____月_____日

签订地点：上海

附件二：

承包材料报价单

甲方：

乙方：

类别名称品牌规格单位数量单价总价备注

木材料杉木地板

木材料落叶松地板隔栅

木材料樟子松

人造板类纸面石膏板

人造板类柳桉三夹板

人造板类十二厘高密度板

人造板类五夹板

人造板类细木工板

线条类实木门套线

线条类实木踢脚线

漆类家具面漆白色

漆类家具底漆白色

漆类稀释剂

粘结胶水类硅胶

粘结胶水类白胶

粘结胶水类熟胶粉

粘结胶水类801胶水

粘结胶水类强力万能胶

电器配件类线管

电器配件类电线

电器配件类电话线

电器配件类双向视频线

电器配件类弯头三通

五金类圆钉

五金类地板隔膨胀管

五金类排钉、蚊钉

五金类铜三角阀

五金类煤气阀、煤气管及配件、弯头三通、生料带、厚白漆等

基础材料类白水泥

基础材料类防水砂浆

基础材料类瓷砖填缝剂

基础材料类水泥

基础材料类黄沙

基础材料类砖头

辅助材料类绷带

辅助材料类蛇皮带

辅助材料类扫把

辅助材料类铁楸

辅助材料类美纹纸

辅助材料类回丝

辅助材料类砂皮

辅助材料类弹性腻子

辅助材料类刷子

辅助材料类滑石粉

辅助材料类石膏粉

辅助材料类厨卫进口大理石过门石

其它辅助材料

辅料全包总价

甲方代表：乙方代表：

年月日

附件三：

甲方自购材料清单

甲方:

乙方：

名称数量备注

墙地砖

洁具配套落水

卫生洁具

厨卫龙头

厨卫吊顶铝扣板、轻钢龙骨厂家安装

橱柜及配件

厨房水槽

复合地板厂家安装

热水器

浴霸

模压房门

封闭阳台

ppr水管

五类网线、水晶头

50支发烧线

八口hub

插座开关面板

插座暗盒

厨房移门

主卫玻璃材料

门夹、铰链、密封条

玄关玻璃材料、边框

背景墙玻璃材料、广告钉

镜子

主卫防水海吉布厂家全套施工

沙发背景海吉布厂家粘贴

灯具

门锁

门吸

门合页

地漏

卫浴五金

衣架

浴帘

窗帘及杆

乳胶漆

滚筒

甲方代表：乙方代表：

年月日

附件四：

工程质量验收单

甲方：_

乙方：_

日期检验项目名称检验结果检验签名

合格不合格补验

水电

木工

泥工

油漆工

安装工程

初步清场

验收意见整体工程甲方代表：乙方代表：年月日

注：（1）分项检验评定：合格打“√”，不合格打“×”，补验合格打“√”签名。

附件五：

工程结算单

甲方：__________

乙方：___________

日期工程款材料款双方签字

1元元

2元元

3元元

4元元

5元元

6元元

7元元

8元元

合计_____元

_____年_____月_____日

装饰合同(篇3)

发包商： (以下简称甲方)

承包商： (以下简称乙方)

甲方将 半坡饰族景德路店面门头装修 工程交由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定：结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方协商签定本合同，并同意按下述条款全面履行。

第一条：工程概况：

1、工程名称： 半坡饰族景德路店面门头装修

2、工程地点：

3、承包范围：

4、开工、竣工日期：

5、质量等级：①所有材料必须符合图纸要求的品牌、规格、工程优良;②竣工后的质量必须符合设计效果图。

第二条：合同价款

1、暂定价：价中均含风险费。

2、施工中如有工程量变更增减，乙方必需遵照执行，相应工程量按实调整。

第三条：付款方式

1、由甲方预先支付工程款的%工程，工程全部完成，经监理、业主验收合格后支付%。

2、工程款在甲方按合同支付后，乙方内部所发生的任何资金纠纷均与甲方无任何关系。

第四条：付款流程

1、乙方每次请款均需无条件按甲方之请款流程办理，因不按甲方流程办理而延迟付款时其责任由乙方自行承担。

2、请款流程为：乙方申报工程量——监理工程师及甲方现场负责人核算会签——甲方预算部——甲方主管——甲方财务核签——总经理——甲方财务支付。

第五条：甲方拒绝付款权

1、未按图纸、结算单所列材料及规定进度施工;

2、瑕疵未予补正、整改不到位;

3、不服从监理、甲方代表及未按监理、甲方安排工序施工;

4、乙方负责人不适任，经监理及甲方函达更换，一周内未见执行者;

5、乙方人员在工地滋事不受约束或与监理及甲方管理人员发生纠纷者;

6、甲方与工程有关第三者或乙方之劳工对乙方提出之赔偿请求未获处理者;

7、乙方如违约或不履行因本合约所发生之任何义务及损害赔偿责任时，无论该责任或损害赔偿额是否已确定。

第六条：图纸说明

1、图纸提供日期，甲方在开工前七天内向乙方提供图纸及作法说明;

2、所有本工程图纸、施工说明书、招标文件及本合同有关文件等，乙方认为完全明确，即切实遵照执行;

3、乙方应有专业技术人员熟悉全部图纸，对图纸的疑义应于3日内提出，否则

因此而产生的责任由乙方自己承担。

第七条：甲方代表

1、甲方指派督工程及指示乙方之权;

2、发生乙方施工人员技能不能胜任、管理混乱或不听指挥有权通知乙方更换施工人员。

第八条：委托监理

1、本工程甲方委托监理公司负责本工程的监督管理协调等工作，王红凯 工程师为本工程的总监理工程师;

2、非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务;

3、在合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务时，总监理工程师应作出公正的处理。

第九条：乙方代表

1、乙方须派工程师或富有工作经验技术人员为驻工地代表，常驻工地督率工程，负责施工中的技术、质量、安全等一切施工中发生的事宜;(包括资金分配)

2、乙方代表按甲方代表批准的施工设计(施工方案)和依据合同发生的指令，要求组织施工;

3、乙方代表易人，乙方应在易人前7天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

第十条：甲方工作

1、提供施工所需场地，向乙方提供施工所需的水、电等设施，及说明使用注意事项，并保证乙方施工期间的需要;

第十一条：乙方工作

1、负责合同的履行，按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务，做好各项质量检查记录;

2、乙方施工用登高器具及一切工具均由乙方自理,必须安全可靠;

3、乙方必须遵守政府相关规定要求，对违反规定造成之罚款或政府收取的各种规费由乙方自行负责交纳;

4、因乙方违反合约的各项条款，及不接受甲方指令或执行指令不利而受之罚款，均在当期工程进度款中扣除，乙方无条件接受;

5、若因乙方原因导致工期延期交付，所有甲方支出的监理费用由乙方全部承担，乙方则无条件接受;

第十二条：施工组织设计及进度计划

乙方应在协议条款及开工后的第七天，将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。乙方必须按批准的施工方案的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。

第十三条：工程质量

1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复检时，乙方应按要求办理复检。若复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延;

2、由于乙方的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延;

第十四条：工程验收

1、工程全部完工，由监理组织甲、乙双方进行初验，验收时，如发现工程与设

计图纸验收规范不符，乙方应在监理指定期限内整改完善;

2、工程全部完工后正式验收对须整改部位，乙方必须积极配合，按甲方及监理在指定期限内整改完善，正式验收二次为限，否则以逾期论，按相关规定处理。

第十五条：材料机具

1、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差，及对于设计、规范和样品要求不符的产品，甲方代表应禁止使用，须立即迁出场外，并重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延;

第十六条：材料试验

对于必须经过试验才能使用的材料，不论甲、乙双方任何一方供应，由乙方进行测试，测试结果不合格的材料，凡未采购即停止采购，已购进现场的即刻迁出施工现场。因此造成的全部材料采购费用，由采购方承担。

第十七条：工程变更

1、甲方对本工程有随时变更计划及增减工程之权，乙方不得异议。对于增减数量，双方根据实际发生工程量，参照本合同所订单价或甲方核定单价增减之。若因甲方变更计划或设计图纸，乙方可以立即废弃已完成工程或已到场之合格材料，甲方核实验收后参照本合同所订单价或比照订合同时料价计给之，乙方需无条件接受;

2、乙方未经甲方认可，不得擅自变更工程材料质量、等级、品牌、规格及甲方按市场造价增减之价格;

3、本工程如乙方未经甲方认可增加的工程量，其所增之工程款，甲方不予支付增加之工程款，如需增加工程量，需由甲方代表、监理工程师，核实上报公司总经办认可。

第十八条：安全生产

1、乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此而发生的费用;

2、施工用登高器具必须安全可靠，并有专职安全员监护，必须按安全规范施工。施工中因乙方违反安全操作规程施工引起的一切安全事故，均由乙方自理与甲方无关;

第十九条：文明施工

1、乙方必须遵照营造安全卫生设施之法令规定进行施工，在施工期间，乙方的办公、食宿、医疗、卫生及材料工具储存之库房等临设均由乙方自行解决处理，其费用自行承担;

2、乙方应对所有施工人员负管理之责，并约束施工人员严守纪律，如有越轨行为及触犯地方治安条例所引起纠葛概由乙方负完全责任;

第二十条：施工配合

1、本工程进行期间，如因配合进度或施工需要，甲方及监理认为必须增加工人或需加开夜班时，乙方应立即照办，不得推托拒绝，并不得要求加价，如乙方不服从现场监理及甲方管理的，甲方有权扣除进度款1-5万元人民币作处罚;

2、与本工程有关之其它工程项目及临时装置如室外工程及其他配套设施工程，经甲方交由其它承造人办理时，乙方应与其它承造人互相协助合作之义务，如因工作不能协调而致发生事故或延误工期或意外情况，其一切损失，乙方愿无条件接受甲方之裁定并负责赔偿。

第二十一条：竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告，向甲方提供竣工图。甲方收到竣工验收报告后，

在7天内组织有关部门验收，甲方在7天内给予批准或提出修改意见，乙方按要求意见修改并承担由此而发生费用;

2、竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期，因特殊原因部分工程或部位需要甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确责任。

第二十二条：竣工结算

1、竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后给予批准或提出修改意见。

2、本工程若施工中出现质量事故，乙方除承担全部责任外，决算工程款时将在工程总价款中增加下浮点(1%)，乙方无条件接受。

第二十三条：保修期限

1、保修期以甲方代表在最终验收记录上签字之日起算起。在保修期内必须全部遵照《建筑工程保修责任书》中各项条款圆满完成;

第二十四条：保证责任

1、乙方必须保证所供原材料及设备、货物等无任何瑕疵，必须是优质材料及一流工艺制造，必须崭新，未曾使用过及符合现行国家标准。并在各方面与甲方认定的品牌、质量、规格和性能相一致，在工程正确安装，正常操作和维修的情况下，乙方必须对本合同工程的正常使用给予两年的保证期，此保证期从完工验收合格后，项目部收到乙方的《竣工移交单》开始计算;

2、乙方因履行本合约各项规定，暨因解约而发生之一切义务，均连带负其全责，并愿放弃先诉抗辩权;

3、由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。

第二十五条：如果不能解决，采用如下方式解决

1、向协议预定的单位或人员要求和解;

2、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁;

3、向有管辖的人民法院起诉;

4、仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用由败诉一方承担，仲裁机构另由裁定者除外，仲裁期间双方应继续除争议部分之外的合同其它条款;

5、保证人应待本合同失效时，始得解除一切责任。

第二十六条：合同终止

甲方或监理认为本工程有终止必要时，需解除合同全部或一部分，经甲方律师通知乙方应立即停止施工，并于3日内负责遣散全部工人，其已完成工程及已进场材料待遣散全部工人后30日内由甲方核实给价，但乙方需无条件接受甲方核实之价款。逾期迁出，每日按工程总造价1%在乙方保证金或未领工程款中扣除。

第二十七条：解除合同

1、乙方如有下列情事之一时，甲方可随时解除本合同并将全部或一部分工程改招他商承办，或由甲方自办，甲方因解约所受之一切损失，乙方及其保证人应负赔偿之全责;

2、未经甲方同意私自将工程转让他人承包，或将资质登记证转借他人承包工程;(经甲方查明情况属实者)

3、乙方之下包商、分包商、材料供货商或其它债权人，有对乙方提起民事诉讼或申请对本工地工程标的物执行、扣押或处分或强制执行等处分时;

4、乙方不遵照甲方要求的施工或不按相关施工规范或不能圆满完成工程之处。 第二十八条：合约时效

1、补充合同及其附件同原合同有抵触时，以补充合同为准，自鉴定之日起生效，至全部工程竣工验收合格，保修期满并圆满执行合约后失效;

2、本工程所有来往文件、会议纪要以及本工程使用的各种图纸及文件均视为合同的组成部分，同原合同具同等法律效力。

本协议如与原合同有不相同之处，以本协议为准;

1、甲方确认的施工图。

2、《工程预算清单》

以上作为合同附件。

本合同正本一式五份。

甲方：(签章)

委托代理：

联系电话：

日期：

乙方：(签章) 委托代理： 联系电话： 日期：

装饰合同(篇4)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为明确甲方、乙方在 不锈钢装饰项目在施工中的责任，正确行使各自的权利，全面履行义务，确保工程的进度，保证工程的质量，搞好安全文明施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循自愿、平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商就 室内不锈钢装饰工程项目采购、制作、安装工程达成一致意见，订立本协议，共同遵守。

一、工程概况

工程名称：

工程规模：

工程内容：

工程地点：

二、承包范围

招标文件采购的内容： 室内不锈钢装饰工程项目。具体包括全部产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、成品保护以及保修、售后服务等全部内容。 三、承包方式及说明

1、总价暂定人民币 。不锈钢装饰按照展开面积计量(以实际发生量为准)，以每平方米 为计价(不含基材)，本合同单价为包工包料综合单价。

2、不锈钢制品和拉手单独应根据实际情况甲乙双方协商进行单独计价。

3、工程量确认：在施工过程中由甲方项目部、预算部及时审核确认。

4、单价所包括的内容：产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、检测、验收、成品保护、保修、售后服务、税金等。

四、合同工期

注：以上日期包括现场测量、深化设计工期、生产工期、安装工期。 五、结算和付款方式

1、合同签订生效三日内，第一次甲方需支付给乙方合同价款的 %计人民币大写： ，作为工程预付款;支付预付款后，若甲方要求合同内容(订货数量、型号、颜色等)变更，则需承担因此给乙方带来的损失。

2、第一批不锈钢制品(不得少于总工程量的 %)和安装设备运输到工地后拾工作日内，第二次甲方需支付至合同价款的 %计人民币大写： 作为工程进度款;乙方开始准备现场安装。

3、竣工前甲方应支付至乙方合同价款的 %计人民币大写：

4、安装完毕整体竣工验收合格一个月内结算后付至合同(结算)价款的 %计人民币大写： 。

5、剩余 %作为质保金，质保期为两年，质保期满无任何质量问题后30天内无息付清。

6、发生返工时：属乙方原因由乙方负责无条件返工;属甲方变更返工的按照本合同约定价格结算并结合实际情况计算拆除计工时。

六、乙方采购供应的材料及产品

乙方产品采购的约定：乙方产品进场时，由甲方、监理确认。未经签字认可的产品不得使用、安装、乙方负责产品的设计、生产、加工、包装、运输、装卸、安装、交验。乙方应按甲方批准的材料明细组织设计、生产加工、供货安装、不得影响总的工期进度。

七、质量标准

1、所采用板材为304#镀钛黑不锈钢，厚度≥1.05mm(满足行业标准)。

2、分部、分项工程质量必须达到本合同约定标准和相关质检部门要求。

3、乙方必须按照现行规范、标准、规程施工作业，对施工质量先进行全面自检，然后提请甲方检查验收。各工序间必须办理中间交接，上道工序合格后方可进入下一道工序。隐蔽工程未经甲方检验前和检验达不到要求，严禁隐蔽。

八、产品验收

1、报验以书面文件为准，且报验要准确、及时。若出现报验不准确、不及时，后果由乙方负责，出现的全部损失乙方无条件承担。

2、合同签订前，各种产品均需做样板现场经发包方认可，以展示材质及施工工艺，经甲方认可后方可大面生产。

3、产品进场后，乙方以书面的形式通知甲方质检部门并会同监理单位按照总工程量的1%随机取样进行破坏性检测;产品在隐蔽前和安装完毕后均须书面通知甲方质检部门进行联合验收。

4、所用胶类产品环保验收须满足环评检测要求。

5、产品质量及环保验收除满足上述要求外，在小业主最终验收认可前不免除承包方责任。

九、组成要合同的文件

1、本合同。

2、规范及有关技术标准。

3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4、按甲方整体施工进度确定的乙方生产供货进度计划。 十、现场代表及管理职责甲方委派 任现场代表，对现场管理和协调工作，乙方应无条件服从。乙方委派 任现场代表，是乙方现场工作的第一负责人，接受甲方、监理的指令，负责施工人员现场管理。

十一、甲方工作

1、对工程实施全面管理监督及协调工作。

2、审批乙方上报的工程量形象进度，按合同条款拨付工程款。

十二、乙方工作

1、负责队伍的组建进场及施工前的其它准备工作。进场前提供约定材料样品，要求标明款式、产地、价格，且须由甲乙双方盖章认可。进场后负责将合同相关条款及交底内容向施工人员交底并采取必要措施以保证工程质量。每道工序大面积施工前，必须先在甲方、监理指定区域做样板工程，经甲方、监理现场察看并经质检部监督员认可后方可大面积展开施工;否则造成的返工由乙方自行承担。

2、在施工过程中，确保文明施工，达到环卫要求，保持现场整洁，生活区保持卫生清洁，由此发生的费用自理。负责本施工范围内的成品保护工作。施工中产生垃圾，必须按照指定地点集中存放，做到每日一清，否则发现一次罚款500元。对于铺贴好的地面、粉刷好的墙面及安装好的所有成品给予适当保护，如发现故意损坏必须赔偿恢复费用且给予1000元/次的处罚。

3、负责提供本施工范围内所需技术资料、质控资料及产品保证资料并整理装订。

4、按合同所列条款，依据程序申请工程款。

5、施工过程中，服从甲方、监理方的质量监督和其它合理要求。

6、定期参加工程例会，提交书面汇报材料(内容包括周计划、周完成情况以及需各方协商解决问题等)。

7、对甲供材料提前15天上报材料需求计划，以书面形式递交甲方项目部。 8、在施工前对上道工序质量及施工现场进行交接验收。

9、必须保证进场材料为本合同中的约定产品，严禁不合格产品进入施工现场。 10、服从发包人安排，积极配合其他工种施工。

十三、职工患病及安全事故的处理

乙方职工的疾病及安全事故所发生的费用均由乙方自行承担。

十四、产品保修在质量保修期内乙方须按照相关规定对出现的任何质量问题给予修缮处理。承包(供货)人在工程整体交工验收后，负责24个月的免费保修;在运行中出现难以调整修复的质量问题时，承包方应无偿更换产品，直至达到小业主满意。

十五、违约和赔偿

1、乙方未按时交付承包项目的，甲方、监理方检查质量不合格且未在规定期限内整改的每出现一次扣违约金1000元，如因甲方不能按时拨付工程款，给乙方造成的损失按实际发生额进行赔偿，工期相应顺延。

2、乙方因质量、安全事故或拖欠工人工资等受到行政主管部门处罚，或媒体曝光给甲方造成经济、声誉损失的，甲方视情况扣工程款10000元/次，不足部分甲方有权追偿。乙方人员若发生打架斗殴、偷窃他方物品等不法行为，甲方视情况扣乙方1000元/次。情节严重的移交司法机关处理。

3、如甲方中途变更设计方案，应以书面形式通知乙方，且变更部分的木作价款作相应调整，工期以乙方接到书面变更通知日期起作相应顺延。

4、因乙方所承包的工程因质量问题给甲方造成损失罚承包方违约金合同价款的5%，并按要求提供新产品，相应数额由工程款中扣除，不足部分甲方有权依法向乙方追偿。

5、如发现乙方在施工过程中，材料以次充好或是掺杂施假等情形，视情节严重程度每次扣工程款10000元;并有权终止本合同，同时前期所做的工程不再结算和支付工程款。

6、乙方所提供的产品在质保期内发生任何质量问题，物业公司以电话方式通知乙方，乙方须在收到通知的同时给予明确答复，且在8小时内必须到达现场，否则视为违约。物业公司可自行处理，因此发生的费用从乙方装修保证金中双倍扣除。

十六、不可抗力

1、因发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任，该不可抗力是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，仅包括飓风、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害、战争和动乱。

注：本合同不可抗力不包括法律、行政法规、部委规章、地方性法规、地方政府规章、中央政府和地方政府的政策以及可能影响本合同履行的任何政府行为与中国政府关税的上(下)调整。

2、遭受不可抗力影响的一方，应尽力减少损失，否则因此而扩大的损失应由其承担。并应在不可抗力影响消除后十五个工作日内向对方提交有关政府部门的证明文件。

十七、其他

1、本合同以及一方根据本合同所提供的文件必须以中文书写。

2、如用电报、电传通知的，凡涉及各方权利、义务的，应在电报、电传发出当日或次日以书面信件通知;以传真方式发出的，发出日期为收悉日，以专人手递方式发出的，发至指定地址之日视收悉日;以邮寄方式发出的，寄出后第七日视为收悉日。并均作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

3、当甲方委托第三方(施工方)对不锈钢产品数量及尺寸等标的进行签字确认后，作为本合同的补充文件同样生效。

4、合同未尽事宜，双方可签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律的效力。

十八、补充条款

1、乙方提供的产品以报价单所涉及的明细、规格、数量及单价为准。

2、乙方在合同签订后将产品的技术文件，无偿向甲方提供一式四份。

3、乙方进场前必须办理人身保险、安全帽、工作服、费用由乙方自行负担。

十九：因本合同发生的诉讼，由 人民法院管辖。

二十：本合同一式捌份，正本二份、副本六份，甲、乙双方各执四份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

年 月 日

装饰合同(篇5)

甲方：XXXXX房地产开发公司

乙方：大余县新艺装饰工程有限公司

甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的具体情况，依照（合同法）和有关法律法规，本着自愿平等的原则，双方达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：尚水龙城售楼中心装修工程

2．客户名称：江西水龙房地产开发有限公司

3．工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中的项目为准，总工程造价预计为叁拾肆万元整。施工单价以双方签认的工程报价单中单价为依据，按实际工程量结算；增减设计或增减施工、安装项目，需经甲乙双方协商确认，签字盖章后生效。

4．双方商定本工程工期为完成全部施工及安装项目。期限自年月日起至至月

二、甲方责任

1．开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，提供可供乙方施工用的必须场地。

2．向乙方提供施工所需的水、电等设施。

3．协助乙方办理施工申请、审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。

4．对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

5．甲方指派人员参与或监督工程施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

6．及时履行乙方的其它协助义务。

三、乙方责任

1．乙方派出专职工地工程人员，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务；解决由乙方负责的各项事宜。

2．严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

3．严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。

4．工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。

四、关于工程价款及结算的约定

1．乙方施工队进场一星期内，甲方预付报价单中工程款总额的30%。

2．施工及安装竣工后，以实际发生工程量并且按照预算项目报价结算，甲方再给付乙方全部工程款的50%；总体验收合格后给付至总工程款的'95%，余款5%做为质保金，一年期满无异议后结清。

3．甲方同意乙方以甲方调整后的施工图纸所提供的报价单为本工程单价及数量的基础约定。结算时以经甲方认可并有甲方代表签证的现场施工签证单的工程量为准。

五、关于材料供应的约定

本工程所需应由乙方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品。并且必须是由甲方指定和认可的品牌方可施工。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对甲方造成损失的，所有责任由乙方承担。

六、双方责任的约定

1．因甲方原因影响工期，工期相应顺延。

2．乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。对竣工验收后保修期内发现的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费维修。乙方施工过程中造成的人员伤害，责任由乙方负责。由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。

七、违约责任

1．由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期相应顺延。

2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。

3．因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方进行合同终止协商，并由责任方赔偿总金额的百分之二十给对方补偿由此造成的经济损失。

八、双方签认的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商不成，双方同意向大余县法院起诉。

甲方（代表签字）：

盖章：

年月日

乙方（代表签字）：

盖章：

年月日

装饰合同(篇6)

发包人：__________

承包人：__________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条：

1、工程地点：九龙坡区联发家园7幢6楼6-3

2、工程内容及要求：内容：整体装修

3、工程承包方式：双发商定采取，承包人包工、包料(除抽油烟机、天然气灶、热水器、浴缸由发包方提供外)

4、工程期限：开工日期：__________年__________月__________日

竣工日期：__________年__________月__________日

5、合同价款：本合同工程造价为：玖万元整

第二条：材料的.提供

由承包人提供材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第三条：质量要求

1、工程使用主要材料为国内一线品牌，其品种、规格、名称经双方认可。

2、施工中，发包方如有特殊要求或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡工程质量问题造成返工，所发生的费用由承包方承担。

第四条：工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第五条：款项支付方式

经双方约定按项目进度付款。

第六条：附则

1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

YJS21.cOm更多幼师资料小编推荐

装饰合同样本十三篇

前辈告诉我们，做事之前提前下功夫是成功的一部分。平常的学习工作中，幼儿园教师会提前准备一些资料。资料所覆盖的面比较广，可以指学习资料。有了资料的帮助会让我们在工作中更加如鱼得水！你是不是在寻找一些可以用到的幼师资料呢？考虑到你的需求，小编特意整理了“装饰合同样本十三篇”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

装饰合同 篇1

发包商： (以下简称甲方)

承包商： (以下简称乙方)

甲方将 半坡饰族景德路店面门头装修 工程交由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定：结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方协商签定本合同，并同意按下述条款全面履行。

第一条：工程概况：

1、工程名称： 半坡饰族景德路店面门头装修

2、工程地点：

3、承包范围：

4、开工、竣工日期：

5、质量等级：①所有材料必须符合图纸要求的品牌、规格、工程优良;②竣工后的质量必须符合设计效果图。

第二条：合同价款

1、暂定价：价中均含风险费。

2、施工中如有工程量变更增减，乙方必需遵照执行，相应工程量按实调整。

第三条：付款方式

1、由甲方预先支付工程款的%工程，工程全部完成，经监理、业主验收合格后支付%。

2、工程款在甲方按合同支付后，乙方内部所发生的任何资金纠纷均与甲方无任何关系。

第四条：付款流程

1、乙方每次请款均需无条件按甲方之请款流程办理，因不按甲方流程办理而延迟付款时其责任由乙方自行承担。

2、请款流程为：乙方申报工程量——监理工程师及甲方现场负责人核算会签——甲方预算部——甲方主管——甲方财务核签——总经理——甲方财务支付。

第五条：甲方拒绝付款权

1、未按图纸、结算单所列材料及规定进度施工;

2、瑕疵未予补正、整改不到位;

3、不服从监理、甲方代表及未按监理、甲方安排工序施工;

4、乙方负责人不适任，经监理及甲方函达更换，一周内未见执行者;

5、乙方人员在工地滋事不受约束或与监理及甲方管理人员发生纠纷者;

6、甲方与工程有关第三者或乙方之劳工对乙方提出之赔偿请求未获处理者;

7、乙方如违约或不履行因本合约所发生之任何义务及损害赔偿责任时，无论该责任或损害赔偿额是否已确定。

第六条：图纸说明

1、图纸提供日期，甲方在开工前七天内向乙方提供图纸及作法说明;

2、所有本工程图纸、施工说明书、招标文件及本合同有关文件等，乙方认为完全明确，即切实遵照执行;

3、乙方应有专业技术人员熟悉全部图纸，对图纸的疑义应于3日内提出，否则

因此而产生的责任由乙方自己承担。

第七条：甲方代表

1、甲方指派督工程及指示乙方之权;

2、发生乙方施工人员技能不能胜任、管理混乱或不听指挥有权通知乙方更换施工人员。

第八条：委托监理

1、本工程甲方委托监理公司负责本工程的监督管理协调等工作，王红凯 工程师为本工程的总监理工程师;

2、非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务;

3、在合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务时，总监理工程师应作出公正的处理。

第九条：乙方代表

1、乙方须派工程师或富有工作经验技术人员为驻工地代表，常驻工地督率工程，负责施工中的技术、质量、安全等一切施工中发生的事宜;(包括资金分配)

2、乙方代表按甲方代表批准的施工设计(施工方案)和依据合同发生的指令，要求组织施工;

3、乙方代表易人，乙方应在易人前7天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

第十条：甲方工作

1、提供施工所需场地，向乙方提供施工所需的水、电等设施，及说明使用注意事项，并保证乙方施工期间的需要;

第十一条：乙方工作

1、负责合同的履行，按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务，做好各项质量检查记录;

2、乙方施工用登高器具及一切工具均由乙方自理,必须安全可靠;

3、乙方必须遵守政府相关规定要求，对违反规定造成之罚款或政府收取的各种规费由乙方自行负责交纳;

4、因乙方违反合约的各项条款，及不接受甲方指令或执行指令不利而受之罚款，均在当期工程进度款中扣除，乙方无条件接受;

5、若因乙方原因导致工期延期交付，所有甲方支出的监理费用由乙方全部承担，乙方则无条件接受;

第十二条：施工组织设计及进度计划

乙方应在协议条款及开工后的第七天，将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。乙方必须按批准的施工方案的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。

第十三条：工程质量

1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复检时，乙方应按要求办理复检。若复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延;

2、由于乙方的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延;

第十四条：工程验收

1、工程全部完工，由监理组织甲、乙双方进行初验，验收时，如发现工程与设

计图纸验收规范不符，乙方应在监理指定期限内整改完善;

2、工程全部完工后正式验收对须整改部位，乙方必须积极配合，按甲方及监理在指定期限内整改完善，正式验收二次为限，否则以逾期论，按相关规定处理。

第十五条：材料机具

1、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差，及对于设计、规范和样品要求不符的产品，甲方代表应禁止使用，须立即迁出场外，并重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延;

第十六条：材料试验

对于必须经过试验才能使用的材料，不论甲、乙双方任何一方供应，由乙方进行测试，测试结果不合格的材料，凡未采购即停止采购，已购进现场的即刻迁出施工现场。因此造成的全部材料采购费用，由采购方承担。

第十七条：工程变更

1、甲方对本工程有随时变更计划及增减工程之权，乙方不得异议。对于增减数量，双方根据实际发生工程量，参照本合同所订单价或甲方核定单价增减之。若因甲方变更计划或设计图纸，乙方可以立即废弃已完成工程或已到场之合格材料，甲方核实验收后参照本合同所订单价或比照订合同时料价计给之，乙方需无条件接受;

2、乙方未经甲方认可，不得擅自变更工程材料质量、等级、品牌、规格及甲方按市场造价增减之价格;

3、本工程如乙方未经甲方认可增加的工程量，其所增之工程款，甲方不予支付增加之工程款，如需增加工程量，需由甲方代表、监理工程师，核实上报公司总经办认可。

第十八条：安全生产

1、乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此而发生的费用;

2、施工用登高器具必须安全可靠，并有专职安全员监护，必须按安全规范施工。施工中因乙方违反安全操作规程施工引起的一切安全事故，均由乙方自理与甲方无关;

第十九条：文明施工

1、乙方必须遵照营造安全卫生设施之法令规定进行施工，在施工期间，乙方的办公、食宿、医疗、卫生及材料工具储存之库房等临设均由乙方自行解决处理，其费用自行承担;

2、乙方应对所有施工人员负管理之责，并约束施工人员严守纪律，如有越轨行为及触犯地方治安条例所引起纠葛概由乙方负完全责任;

第二十条：施工配合

1、本工程进行期间，如因配合进度或施工需要，甲方及监理认为必须增加工人或需加开夜班时，乙方应立即照办，不得推托拒绝，并不得要求加价，如乙方不服从现场监理及甲方管理的，甲方有权扣除进度款1-5万元人民币作处罚;

2、与本工程有关之其它工程项目及临时装置如室外工程及其他配套设施工程，经甲方交由其它承造人办理时，乙方应与其它承造人互相协助合作之义务，如因工作不能协调而致发生事故或延误工期或意外情况，其一切损失，乙方愿无条件接受甲方之裁定并负责赔偿。

第二十一条：竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告，向甲方提供竣工图。甲方收到竣工验收报告后，

在7天内组织有关部门验收，甲方在7天内给予批准或提出修改意见，乙方按要求意见修改并承担由此而发生费用;

2、竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期，因特殊原因部分工程或部位需要甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确责任。

第二十二条：竣工结算

1、竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后给予批准或提出修改意见。

2、本工程若施工中出现质量事故，乙方除承担全部责任外，决算工程款时将在工程总价款中增加下浮点(1%)，乙方无条件接受。

第二十三条：保修期限

1、保修期以甲方代表在最终验收记录上签字之日起算起。在保修期内必须全部遵照《建筑工程保修责任书》中各项条款圆满完成;

第二十四条：保证责任

1、乙方必须保证所供原材料及设备、货物等无任何瑕疵，必须是优质材料及一流工艺制造，必须崭新，未曾使用过及符合现行国家标准。并在各方面与甲方认定的品牌、质量、规格和性能相一致，在工程正确安装，正常操作和维修的情况下，乙方必须对本合同工程的正常使用给予两年的保证期，此保证期从完工验收合格后，项目部收到乙方的《竣工移交单》开始计算;

2、乙方因履行本合约各项规定，暨因解约而发生之一切义务，均连带负其全责，并愿放弃先诉抗辩权;

3、由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。

第二十五条：如果不能解决，采用如下方式解决

1、向协议预定的单位或人员要求和解;

2、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁;

3、向有管辖的人民法院起诉;

4、仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用由败诉一方承担，仲裁机构另由裁定者除外，仲裁期间双方应继续除争议部分之外的合同其它条款;

5、保证人应待本合同失效时，始得解除一切责任。

第二十六条：合同终止

甲方或监理认为本工程有终止必要时，需解除合同全部或一部分，经甲方律师通知乙方应立即停止施工，并于3日内负责遣散全部工人，其已完成工程及已进场材料待遣散全部工人后30日内由甲方核实给价，但乙方需无条件接受甲方核实之价款。逾期迁出，每日按工程总造价1%在乙方保证金或未领工程款中扣除。

第二十七条：解除合同

1、乙方如有下列情事之一时，甲方可随时解除本合同并将全部或一部分工程改招他商承办，或由甲方自办，甲方因解约所受之一切损失，乙方及其保证人应负赔偿之全责;

2、未经甲方同意私自将工程转让他人承包，或将资质登记证转借他人承包工程;(经甲方查明情况属实者)

3、乙方之下包商、分包商、材料供货商或其它债权人，有对乙方提起民事诉讼或申请对本工地工程标的物执行、扣押或处分或强制执行等处分时;

4、乙方不遵照甲方要求的施工或不按相关施工规范或不能圆满完成工程之处。 第二十八条：合约时效

1、补充合同及其附件同原合同有抵触时，以补充合同为准，自鉴定之日起生效，至全部工程竣工验收合格，保修期满并圆满执行合约后失效;

2、本工程所有来往文件、会议纪要以及本工程使用的各种图纸及文件均视为合同的组成部分，同原合同具同等法律效力。

本协议如与原合同有不相同之处，以本协议为准;

1、甲方确认的施工图。

2、《工程预算清单》

以上作为合同附件。

本合同正本一式五份。

甲方：(签章)

委托代理：

联系电话：

日期：

乙方：(签章) 委托代理： 联系电话： 日期：

装饰合同 篇2

业主：____(甲方)____________ 民族：__________ 联系电话：________ _

身份证号：__________________________ 地址：________________________ ____

承包方：____(乙方)：__________________________

负责人：__________________ 联系电话：________________________

本工程设计师：_________________________

联系电话：______________________________

施工队负责人：_________________________

联系电话：______________________________

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：____

工程概况

1.1工程地点：___________________________________

1.2工程装饰装修面积：______________________________________

1.3工程户型：________________________________________

1.4工程内容及做法(详见报价单和图纸)

1.5工程承包，采取下列____________种方式：____

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

(3)乙方包工，甲方包全部材料。

1.6工程期限________________日(以实际工作日计算)

开工日期______________年________月________日(首期工程款到位的第三天为开工日期)

竣工日期______________年________月________日

1.7合同价款

本合同工程造价为(人民币)________金额大写：_________________

(2)报价单与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

第二条 施工图纸

2.1施工图纸采取下列第__________种方式提供。

(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸一式三份，甲方持一份，乙方持两份。

(2)甲方委托乙方设计的，由乙方保管图纸，甲方可随时向乙方索取。

2.2双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第三条 甲方工作

3.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

3.2无偿提供施工期间的水、电和冬季供暖。

3.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

3.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

3.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

3.6不得为下列行为：____

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼层荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

3.7施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

3.8参与工程质量施工进度的监督，参与工程材料的验收，隐蔽工程验收、竣工验收。

第四条 乙方工作

4.1严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：____

(1)无房无管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

4.2甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

第五条 工程变更

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，有合同双方签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，工程变更协议，作为结算和顺延工期的根据，为了避免甲乙双方不必要的纠纷，乙方对乙方工作人员的口头承若不予承认，请甲方不要接受乙方工作人员的任何口头承诺。

甲方：____ 乙方：____

法定代表人：____

电 话：____ 电 话：____

年 月 日 年 月 日

合同附件：____

装饰合同 篇3

发包方(甲方)

承包方(乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

1、工程概况

1.1 工程名称： 博皖置业售楼部内装饰工程

1.2 工程地点： 安徽博皖广场一期

1.3 承包内容：售楼部内部全部装饰，包括但不限于双方确认的装修施工图、预算等，以及甲方东大街售楼部空调、吸顶灯、LED屏等拆装

(1)包工包料;

(2)包工部分包料;

(3)包工不包料

1.5 工期：

开工日期： 实际开工于5月22日竣工日期： 6月19日

1.6 工程质量： 合格

1.7 合同总价款(人民币大写)： 一次性包干价贰拾陆万元整(￥260000.00元)

2、双方工作

2.1甲方工作

2.1.1 甲方于开工前 2 天，应向乙方提供已经确认的施工的施工图纸 壹 套(或作法说明 壹 份)，并向乙方进行现场交底。

2.1.2 就房屋装饰方案取得房屋所有权人的书面同意，并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3 清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2.1.4 提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。

2.1.5 指派 陈茂焱 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.1.6 委托 河北方舟 为工程监理，监理工程师姓名： 梅法祖 。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。

2.1.7 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，并承担相应费用。

2.2乙方工作

2.2.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，并严格按照经甲方确认的设计方案进行装修。

2.2.2 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2.2.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.4 指派 袁小康 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5 做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若施工中出现的任何安全事故概由乙方负责，由乙方赔偿;

2.2.6 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运工作，处理好由于施工带来的扰民问题及总包单位的关系。

2.2.7 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

2.2.8 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设、设备以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前，由乙方负责并承担损失。

2.2.9 乙方未按照工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染，乙方有治理的责任。

2.2.10 组织竣工验收，

3、工期

3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

3.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3.3 由于工程质量或乙方提供的材料质量等原因造成的返工、由乙方承担全部责任，且工期不顺延。

3.4 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

3.5工期每延误一天，罚款壹万元。

4、工程质量检查及验收

4.1 工程质量评定验收标准的依据：

(1)施工图纸、作法说明、设计变更;

(2)《住宅室内装饰装修管理办法》;

(3)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx);

(4)《建筑工程质量管理条例》;

(5)其他国家及工程所在地法律法规规定的质量标准。

4.2 由于乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏，或乙方提供的材料、设备质量不合格，其返工费用由乙方承担。

4.3 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

4.4 验收合格后，双方签字;不合格项目应由乙方限期整改，另行验收，直至合格为止，如因此造成工期延误的，应由乙方按本合同约定的违约责任条款承担违约责任。

5、材料设备的供应

5.1 乙方应按经甲方书面确认的《乙方供应材料设备一览表》(见附表)供应材料设备，若乙方提供的材料与《乙方提供材料设备一览表》不符时由乙方承担相应责任。乙方所购主材必须经甲方认可方能采购。

5.2 乙方应对负责供应材料设备，提供产品合格证明;若材料设备不符合质量要求，应承担由此发生的费用。

5.3 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成质量问题及由此发生的损失由乙方承担。

5.4 乙方采购材料如不符合质量要求，致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标，造成环境污染，由乙方承担全部责任，负责更换、重做并赔偿甲方损失。

6、工程变更

6.1 甲方变更设计，应在该项目施工前2天向乙方发出书面通知，乙方无正当理由不得拒绝变更设计的施工。

6.2 所有设计变更工程量的局部增加，甲方均不需要向乙方支付费用。

6.3 因甲方设计变更，造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失超过贰仟元时由甲方承担。

6.4 由于设计变更，造成乙方已购材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。

6.5 乙方根据现场实际情况提出合理建议涉及到报告设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必须经甲方或甲方代表批准，并签字确认。未经甲方批准签字，乙方擅自变更设计或对原定材料更换，甲方有权不认可，发生的全部费用由乙方承担，且工期不顺延。

6.7 对于甲方提出的不可行的设计变更，乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果，否则造成的损失由乙方承担。若甲方强行进行设计变更，从而造成工程质量问题，有甲方承担。

7、工程价款及结算

7.1 双方商定本合同价款采用第(1)种：

(1)固定价格，即价格一次包死，结算时不做任何调整;

(2)固定价格加 %包干风险系数计算，包干风险包括：

(3)实际价格：竣工结算时，合同内项目变更及增加项目按照本合同第1.7条约定的价格为准。

7.2 双方协商工程完工验收合格后支付工程总造价的70%，新年前支付至95%，余下的5%作为质保金，待1年质保期满后，一次付清。

7.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。

7.4 设计变更增加价款在工程款同期结算款中支付。

7.5 乙方按工程结算额开机发票。

8、索赔

8.1 甲方因未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期造成乙方经济损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。

8.2 乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的.全部义务而造成甲方经济损失，甲方了依照合同有关条款进行索赔。

9、安全生产和防火

9.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

9.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

9.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全生产管理条例、消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

10、违约责任

10.1 甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的0.005%支付滞纳金。

10.2 由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应支付给甲方人民币10000元作为违约金。

11、保修

11.1 本工程免费保修责任期：为1年。

11.2 保修范围为乙方施工的工程项目。

11.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修。 11.4 由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。

11.5 在保修期内，乙方工程质量原因造成的其他财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。

12、争议

12.1 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

12.2 协商不成时，双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。

13、合同解除和终止

13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

(1)甲乙双方协商一致;

(2)因不可抗力致使合同无法履行;

(3)因一方违约致使合同无法履行。

13.2 甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止(但本合同保修及争议解决条款除外)。

14、附则

14.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，双方各执叁份，均具同等法律效力。

14.2 附件

(1)施工图纸或作法说明：另附施工图

(2)工程项目预算书：另附报价单

(3)乙方供应的材料设备和材料清单

甲方： 乙方：

法定代表人或授权代表人： 法定代表人或授权代表人：

签订日期： 签订日期：

开户行：

账号：

装饰合同 篇4

购买方(甲方)：

供应方(乙方)：

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求，经协商甲方同意购买乙方的建筑材料一批，为明确甲、乙双方的共同责任，经双方协商一致，签订本合同。

l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款。

一、 质量要求、技术标准按国家现行标准执行。

二、 交货方式：乙方将货物送达甲方指定收货地点。

三、 货款金额：伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)

四、 付款方式：货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。

五、 包装标准、包装物的供应与回收：捆扎包装不散捆，不回收。

六、 本合同解除条件：如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时，另一方有权解除本合同。

七、 本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决，如双方确实无法协商的，可向合同签订的人民法院起诉。

由于乙方原因，逾期竣工，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天。

八、 本合同一式贰份，双方各执一份，从签字盖章之日起生效。

九、 材料明细表：

购买方：(章) 法人代表：

经办人：

开户行： 帐号：

年 月 日

供应方：(章)法人代表：

经办人：

开户行： 帐号：

年 月 日

装饰合同 篇5

委托代理人(姓名)：_________

单位：_________

住所地址：_________

联系电话：_________

手机号：_________

承包方(以下简称乙方)：_________

单位名称：_________

资质等级：_________

营业执照号：_________

注册地址：_________

法定代理人：_________

联系电话：_________

委托代表人：_________

联系电话：_________

本工程设计人：_________

联系电话：_________

施工队负责人：_________

联系电话：_________依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：6?凡涉及5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请。

第一条　工程概况

1、工程地点：_________

2、施工项目及要求：(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表)指派为甲方驻工地代表?负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。

3、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)：指派为乙方驻工地代表?负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

4、工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日;竣工日期_________年_________月_________日;

5、合同价款：本合同工程造价为(人民币)_________元，金额大写：_________元(详见附表三：住宅室内装饰装修工程报价单)积极配合甲方和丙方开展正常工作?配合甲方委托的工程监理开展工作。做好各项质量检查记录和阶段性工程验收，配合竣工验收。编制工程结算。

第二条　工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。根据《中华人民共和国民法典》、(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上。无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载。

第三条　施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、装饰主管部门各执一份(见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸);向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本?根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价，甲乙双方达成一致后。在施工项目不变更的情况下。

2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、装饰主管部门各执一份(见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸)，设计费元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。合同签定后?在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程项目，在增加制作之前，乙方作预算造价，如需变更；参照同类工程价格调整相应费用。

第四条　甲方工作

1、开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;增加项目所需的费用?必须在增加项目施工前一次_____纳至丙方指定的本工程款项特约账户，由甲丙双方监督发放（参见4.1款及附件9。

2、提供施工期间的水源、电源;

3、负责协调施工队与邻里之间的关系;

4、如需拆改原建筑的结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;

5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

6、参与工程质量和施工进度的监督，按本合同第七条、第十条约定负责材料及工程竣工验收。

第五条　乙方工作

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。

第六条　工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。合同签定后?在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目，甲乙两方协商一致后，调整相应费用，并告知丙方，甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用（以工程预算为基础）：应划拨，%给乙方作为补偿?乙方提议或要求减少施工项目；经甲方及丙方同意后。

第七条　材料供应

1、按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，共同签署书面变更单，并告知丙方。同时调整相关工程费用及工期。

2、按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。因设计变更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素?影响工期，工期相应顺延。

第八条　工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条　质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行：

1、《岳阳市住宅装饰装修验收标准》。(见附件十一)

2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。甲方提前入住，甲方应自行承担工程有关的质量问题，但乙方仍应承担合同的保修责任（详见附件10：

第十条　工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续?若甲方要求复验时。乙方应按要求办理复验，甲方应承担复验费用，由此影响工期，责任由甲方承担，若复验不合格；

2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续(见附表九：工程结算单)本工程自验收合格后三方签字之日起?在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为年，电路工程的保修期限为，年?

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年，有防水要求的厨房，卫生间等保修期为5年。验收合格签字后，填写工程保修(见附表十：工程保修单)。本合同生效后?丙方根据甲方书面认可分，按下表约定支付工程款，尾款在保修期满后，并无发生任何工程质量问题时一次结清，批次。拨款时间?付款比例?备注?第一次%如提前完工?甲方丙方应相应提前划拨相应工程款项?保修期满，付清尾款。在乙方按合同约定向甲丙两方提出工程确认（阶段验收）及拨款要求后?甲方和丙方应在三个工作日内组织前期工程确认或阶段验收?并在确认或阶段验收达标后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料?

第十一条　工程款支付方式

1、双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

(1)此合同签订地为：本市_________住宅装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_________元;第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即_________元，由市场的有关管理部门负责代收。(注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证)

(2)合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：支付次数支付时间支付近额(元)

第一次开工前三日

第二次工程进度过半

第三次双方验收合格

2、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。本工程使用的建筑装饰材料。

3、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条　违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失;甲方负责采购供应的材料、设备应按时供应到现场，并与乙方办理好交接手续。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方承担运输费用。乙方发现由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，责任由甲方承担。甲方供应的材料。

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;3?甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修，非经甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方违反此规定。

4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元;

5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

6、由于乙方原因致使工程延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。

第十三条　合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：

1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁;

2、向_________人民法院起诉。

甲方：

乙方：

年月日

装饰合同 篇6

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方现将 外墙保温工程供货及施工发包给乙方。为了保证双方的合法权益, 经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程计划工期：自 20xx 年月 20xx 年

二、工程总面积付款以实际发货清单数量结算为准，所有批货单价不变，数量以验收测量实际面积为准。外墙保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价/㎡。(包含墙体找平、人工粘贴费用、吊篮租赁安装、界面处理、粘接砂浆、耐候胶及打胶费用及其所有辅料)。

注：1、以上金属板单价为面板四周折边不超过2cm的为平板价格，含运输费用、税费;

2、甲方需要的材料如有变化，应于本合同约定的交付日前 3 天书面通知乙方;如果数量增加导致材料不能按本合同约定的时间进行交付的，甲乙双方应另行约定交货时间顺序;

3、异形板按面板展开计算。

三、施工范围及约定：

1、工程承包范围:?施工蓝图所包括的有外墙外保温一体板人工及材料;

2、施工工期:?

工程从日开始至日结束，工程有效工期为______天。

乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。乙方每拖延一天甲方将给予______元罚款。

四、一体板产品质量和技术标准

材料的质量要求和技术标准，严格按建筑行业和企业标准执行。保温材料厚度符合规定要求偏差0.002m之内，符合GB8624-1997标准;面板厚度符合GB/T1.1-20xx要求偏差0.003m之内。

五、施工质量要求

1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20xx)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担，并承担一切质量后果和经济损失。

3、外墙必须平整、坚实、漆面无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

5、工程结束后，乙方施工队要避免外墙的二次损伤，损伤修补部分的材料及施工费用由乙方承担。

六、付款方式及结算

1、甲方应在本合同签订之日起 2 内支付总工程款的%作为预付款给乙方，作为生产材料及施工设备进场的定金，合计金额约

2、材料进场开工1周后，按照工程进度每工程全面完成，支付到总工程款的.%;

3、剩余工程款到竣工验收合格后1周内，付足 95 %的工程款，按实际展开面积支付(扣除质保金)。工程完工验收合格留余5 %的工程款作质保金(质保金两年内付清);

4、如工程进途中工作量的增加，即工程款同比例支付。

七、产品验收和质量异议

1、合同生效后，甲方对保温板确认样品，封存后生产周期期在施工期内顺延。材料送至施工现场后，甲方必须指派收货人员及时清点验收所有材料，并在乙方出具的验收单上签字确认。

2、如材料与封样差距较大或不符合合同约定品种、规格、型号、颜色、厚度的，甲方可暂时不予签收该批材料，但必须妥善保管，同时在3天内向乙方提出书面异议和处理意见;如甲方未按规定期限提出书面异议的，即视为所交付材料符合合同约定。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理。

4、乙方完成施工任务后，即向甲方递交竣工报告，甲方收到竣工报告后7日内组织验收。

5、甲方验收或认可合格后，乙方即向甲方递交结算报告，甲方收到结算报告后10日内予以答复，并于30日内按照要求付清余欠工程款。

6、甲方在合同约定时间未对乙方的工程款及时付款而造成的工程进度缓慢或停工，则由甲方承担。

八、违约责任

(一)甲方责任

1、施工中与有关部门单位的协调由甲方负责，甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

2、甲方中途退货或违约拒收的，应按所退货款或拒收部分货款的 80 % 向乙方支付违约金，并承担退货的运输费用及产品损耗。(由乙方产品质量造成的除外)。

3、甲方未按本合同约定的时间付款，视为违约。甲方应按日向乙方支付逾期应付款 1 % 的违约金，在甲方应付款未付清之前，乙方有权暂停下一批次材料的供应。依据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的由甲方承担。

4、甲方在乙方进场前2日，为乙方提供施工用水和用电，满足乙方用水用电。

(二)乙方责任

1、乙方不能交货的，应向甲方支付不能交货部分货款 20 % 的违约金。

2、乙方交付材料品种、规格、型号、颜色、厚度、质量不符合合同约定的，乙方负责重新更换，所产生的费用乙方自行承担。

3、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。如由于客观原因需顺延工期的，需和项目部和监理单位沟通协调。

4、乙方不得将承包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款 元，甲方有权终止此合同。

5、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由甲乙方共同协商，如遇甲方无法提供的条件，由乙方自行负责。

6、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

7、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或请有关部门调解;协商、调解不成的，可依法向乙方所在地人民法院起诉。

十、合同的解除

(一)双方协商一致，可以解除合同。

(二)有下列情形之一的，双方可以解除合同

1、因不可抗力致使合同无法履行的;

2、因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备出现严重故障)致使合同无法履行的;

3、法律规定的其他情形。

(三)合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失，双方均有过错的按各自过错承担相应责任。

十一、合同效力及变更

1、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同如有未尽事宜，双方可另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字或盖章后之日生效，材料款结清之日失效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：新疆新雅泰建材有限公司

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

签订日期： 签订日期： 电话：

电话： 开户行： 户名：

账号：

装饰合同 篇7

定制方：______（以下简称甲方）

加工方：______（以下简称乙方）

根据《合同法》、《民法通则》等相关法律、法规规定，为明确双方权利、义务和责任，经甲、乙双方协商一致订立本合同。

第一条、制作产品地点:

地址：____________________________________。

第二条、制作产品内容：

甲方委托乙方负责山东博润工业技术股份有限公司高效煤炭洗选加工成套装备产业化项目铆焊车间彩钢板的加工制作。

第三条、产品规格：

475型彩钢板加工。

第四条、工程单价：

单价：______________。

第五条、施工准备

5.1甲方负责做好现场准备工作，保证施工用场地平整，道路畅通，物料及暂设用场地和施工用水电，加工板的电费及吊装费由甲方负担。

5.2甲方组织有关人员进行图纸会审。

5.3甲方负责协调工人配合乙方技术人员的加工制作。

5.4甲方工地代表姓名__________，联系方式：____________。负责协调乙方加工制作各项工作，但甲方派驻代表无权直接与乙方进行结算。

5.5乙方负责组织人员进行图纸的审阅，要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进行加工制作。

5.6按照甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测，以便符合加工制作的条件及要求，如之后影响加工，经检验不合格的，损失由乙方承担。

5.7乙方安排现场技术员一名负责指导加工，确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成，乙方及乙方派驻人员必须遵守甲方及加工地点的各项管理规定。

5.8乙方在加工过程中应采取措施保证货物及人身安全，否则出现一切安全问题，由乙方承全部责任和费用，一切安全风险有乙方承担。

第六条、试车、加工制作时限

6.1乙方设备进场后甲方可以免费提供材料进行试车，对设备进行调试，但不得超过20米，超过20米还未调试成功的，材料费（元/米）由乙方自行承担。

6.2加工时限要求。乙方必须确保每日加工量不得少于____米。否则每少于10米，乙方需向甲方承担______元的违约金。

6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长，经乙方通知甲方，甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延，如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字，视为同意第6.1条违约金不予扣除。

第七条、加工制作结算及价款支付

7.1结算方法：乙方每天的加工量由甲方人员共同签字确认。

7.2付款方式：乙方根据甲方要求开具发票后。

第八条、质保期：

质保期为：________年，乙方负责在质保期内对产品进行免费维修，但因材质问题进行维修所发生的`材料费用由甲方承担。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。

第九条、法律责任

9.1制作结束后在乙方通知甲方人员进行初步验收，甲方在验收或安装时发现产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的定的，由乙方负责免费修复，无法修复的由乙方负责赔偿损失（元/米）并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。

9.2如甲方未按合同约定的时间足额支付加工费的，每迟延一日，按应付金额万分之二支付违约金。

第十条、其他事项

10.1如有异议，双方可协商解决或通过诉讼解决。

10.2本合同一式二份，甲乙双方各执正本一份，本合同自双方代表签字，加盖公章即生效。

甲方（盖章）：______

乙方（盖章）：______

电话：______电话：______

签订日期：_______年_____月_____日

签订日期：_______年_____月_____日

第十二条 附则

12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2本合同正本两份，双方各执一份，副本贰份，甲方执贰份，乙方执贰份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件

(1)施工图纸或做法说明

(2)工程项目一览表

(3)工程预算书

(4)甲方提供的货物清单

(5)会议纪要

(6)设计变更

(7)其他

甲方名称： 乙方名称：

代表： 代表：

住所： 住所：

电话： 电话：

邮编： 邮编：

银行账号： 银行账号：

年 月 日 年 月 日

装饰合同 篇8

甲方（物业管理单位）：_________联系电话：_________

丙方（装修施工单位）：_________联系电话：_________

为了规范小区住宅室内装饰装修（以下简称装修）活动及管理行为，维护小区正常秩序和公共利益，根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规。

在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

一、装修项目或方案（可加附页）

1、_________；

2、_________；

3、_________；

4、_________。

二、装修期限

装修期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。

三、装修禁止行为

1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构；

2、擅自增加楼面荷载；

3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的墙体；

4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间，将雨水管用于排放生活污水；

5、破坏卫生间、厨房的地面防水层；

6、违法搭建建筑物、构筑物；

7、破坏或擅自改变住宅外观，擅自在非承重墙上开门窗；

8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线；

9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备；

10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。

四、装修管理规定

1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》，并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个，交纳押金_________元/个共_________元。

2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿，如需留人看守施工现场，乙方应向甲方申报登记。

3、装修施工作业应当遵守消防规定，作业现场至少配备2个灭火器。

4、施工时间为每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余时段禁止施工。

5、装修施工期间，丙方须对各种管道口采取保护措施，避免杂物进入管道造成堵塞。

6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施，乙方及丙方不得拒绝或阻碍：

（1）要求乙方或丙方提供有关资料；

（2）进入装修现场进行检查；

（3）制止违规装修行为，要求停工或整改；

（4）向政府有关部门报告；

（5）采取_________措施；

（6）_________；

（7）_________。

五、室外设施及防盗门窗的安装规定

1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等，应当安装在建筑设计预定的位置，尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置，则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内，不得滴漏。

施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，甲方须承担全部施工费用;如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

2、室外防盗门窗应按规定安装，不得违反有关法规。

3、_________。

六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置

1、装修材料应存放于装修住宅室内内，因装卸需要暂时堆放的应尽快清理；不及时清理的，经甲方通知后，乙方或丙方仍未做出适当安排的，甲方有权进行处置。

经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程》，以下简称《装修合同》中的未尽事宜，签订以下补充协议。

2、装修垃圾清运采用下列第_________种方式：

（1）自行清运。乙方或丙方必须于每天18:00前清运堆放在指定地点的装修垃圾；未按时进行清运的，甲方将代其进行清运，清运费用按_________元/车（不足一车按一车计）从装修保证金中扣除。

（2）委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方，并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点；乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车，不足1车按1车计。

安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上。

3、_________。

七、装修保证金及管理服务费用

1、本协议一经签订，乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金：

住宅物业每户_________元；

非住宅物业每户_________元。

2、装修工程完毕后，经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的，甲方在验收后_________天（不得超过30天）内将装修保证金退还乙方。

有违反以上条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的。

本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_________元。

如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失。

4、_________。

八、其他约定

1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等，乙方应当立即组织修复；造成经济损失的，乙方应与受损人协商进行合理赔偿。可申请仲裁或者提起诉讼。

凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必须在运抵标的居室时当场由甲方验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。

2、_________。

3、_________。

4、_________。

甲方（盖章）：_________ 乙方：_________

负责人（签名）：_________ 装修人（签名）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

丙方（盖章）：_________

负责人（签名）：_________

_________年____月____日

附件

1、本协议文本为示范文本，也可作为签约使用文本。适用于物业管理单位受理住宅室内装饰装修申报登记时，与装修人（指业主或物业使用人）签订。使用之前，双方应当仔细阅读协议示范文本的内容，对本示范文本条款或专业用词理解不一致的，以国家、省、市的法律、法规、文件、规范为准，也可向珠海市建设局、珠海市物业管理处咨询。

双方依本合约之约定成立居间关系，不适用其它劳务关系相关约定或规定。

2、为体现协议双方自愿、协商一致的原则，双方当事人可以对本示范文本的内容进行选择、填写、修改、增补或删减。协议签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效，乙方无异议同意以甲方核定之生效日为准。

3、本示范文本中有符号的为选择项，选用内容的，以划√方式表示；对于实际情况未发生或双方不作约定的，应在中及其它留有空格的部位打×，以示删除。

装饰合同 篇9

住宅装饰设计合同

一、合同主体和期限

甲方：（业主） 姓名 / 公司名称

地址: __________

联系电话：__________

乙方：（设计师） 姓名 / 公司名称

地址：__________

联系电话：__________

本合同签订日期：

设计合同有确定的时间限制，为期___个月。本合同从双方签字盖章之日起开始生效，并在设备大致完成后自动终止，或是在有任何一方提前终止本合同。

二、项目介绍

甲方想要对其住宅进行装修和设计，本合同规定乙方提供设计方案，包括室内和室外的装饰效果，如家具设计、空调系统、灯光、卫生间和厨房。

乙方应为甲方提供设计方案和提交详细的设计报告，包括施工图、材料清单等，确保符合甲方要求，并达到整体设计一致，同时确保在预算范围内。

三、设计费用

1.设计费总额为_（大写）_ 人民币，不包括质保费、建筑施工费及住宅物品采购费用等，设计费为预付费用，甲方应在签订本合同后一次性领取并且履行相关支付义务。

2.乙方在设计阶段遇到任何问题都应及时通知甲方，同时协商并签署相关变更协议，并修改预算，确认后甲方须支付变更费用。

四、履行期限及设计效果保障

1.乙方应按照约定场地时间和相关工作进度表完成方案和设计报告，超出时间要在确认甲方同意后并根据实际完成时间支付时间费用。

2.本合同生效后，本合同设计报告所包含的方案内容应持续保证在设计过程中实现

五、违约责任

1.在执行本合同时，乙方应严格遵守相关法律法规，完成甲方任务，符合质量和时间等综合要求，确保取得甲方的满意。

2.若乙方未出现设计报告，或者设计报告超过甲方要求的时间，乙方应承担违约责任，包括承担甲方因此遭受到的经济损失。

六、争议解决方式

1.本合同设有仲裁诉讼条款，双方协商无法达成解决的情况下，应提交至共同协定的仲裁机构或者相关法院进行解决，仲裁机构或法院判决应为终局判决。

2.本合同任何条款或部分部分被司法机构认为违法或不合理，不应影响本合同的其余部分的法律有效性和强制执行。

七、合同终止

1.本合同在以下情况下终止：

（1）合同期限届满；

（2）甲乙双方在约定时间内协商一致终止；

（3）乙方未按合同规定的要求履行责任并且甲方要求终止合同；

（4）甲方未按要求向乙方支付设计费用

八、附则

1.本合同以中文为正式文本，双方各持有一份手写稿备查，双方各执一份。

2.本合同项下除了双方提出的其他明确约定外，本合同所列条款的发音如果有不同，应严格按照中文的解释为准。

3.本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同有效期开始时间与结束时间以合同内约定的时间为准。

甲方（业主）：_____________

（签字与盖章）

乙方（设计师）：_____________

（签字与盖章）

装饰合同 篇10

5．5．1甲方按双方约定的《甲方供应材料设备一览表》（见附表）供应材料设备，若甲方提供的材料与《甲方提供材料设备一览表》不符时，由甲方承担相应责任。甲方供应的材料设备应按时供应到现场。

5．2甲乙双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；若材料设备不符合质量要求，各自承担由此发生的费用。

5．3由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成的损失，责任由甲方承担。

5．4甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价款的%保管费。由乙方保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

5．5甲方供应的材料由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方承担运输费用。

⒌6凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成质量问题及由此发生的损失由乙方承担。

⒌7乙方采购材料如不符合质量要求，致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标，造成环境污染，由乙方承担责任并赔偿其损失。甲方供应的材料如不符合质量要求，致使室内甲醇等有害物质浓度含量超标，造成环境污染，由甲方承担其责任。

5。85。8甲方供应材料，乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量及符合施工条件的材料

否则造成的损失由乙方承担。若甲方不予采纳而造成工程质量问题及材料的浪费，由甲方负责。

装饰合同 篇11

2．1甲方工作

2．1．1甲方于开工前天，应向乙方提供已经确认的施工图纸套（或作法说明份），并向乙方进行现场交底。

2．1．2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2．1．3清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2．1．4提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。

2．1．5指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2．1．6委托为工程监理，监理工程师姓名：。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。

2．1．7如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担由此造成的经济损失。

2．1．8负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树古木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2．1．9协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

2．1．10知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调关系获得理解并承担相应责任。

2．1．11煤气改造、有线宽频网络等工作须由甲方与有关部门配合施工。

2。2乙方工作

2．2．1由乙方负责设计的工程，乙方提供主要部分的设计效果图、平面布置图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸。并组织施工图纸或作法说明的现场交底。由甲方负责设计的工程，参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。

2．2．2拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2．2．3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2．2．4指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2．2．5甲方直接发包的工程，乙方有义务配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

2．2．6乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验应该知道的有关质量问题而未告知甲方，则造成的损失由乙方承担。

2．2．7依据《XX市家庭居室装修管理规定》第十四条规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。

2．2．8遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

2．2．9施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

2．2．10乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2．2．11乙方未按照工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染，乙方有治理的责任。

2．2．12参加竣工验收，编制工程结算。

装饰合同 篇12

发包方(简称甲方)：_______________

承包方(简称乙方)：_______________

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《_____市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(20XX)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则。

凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。

4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____

其中：

材料费：______，人工费：______

管理费：______，设计费：______

垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____

其他费用：______

7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、关于材料供应的约定：

1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定。

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为________年____月____日，图纸一式三份。

4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

开工前_________天，为乙方入场施工创造条件。全部__或部分__房屋，清除影响施工的障碍物对只能部份__的房屋中所滞留的家具、陈__采取保护措施。

三、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程执行08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、31/30-20XX《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线。

2、本工程由___方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果。

房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运

6、工程验收。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格。

5.未经批准，甲方不得随意在承重墙上穿洞，拆除连接阳台门窗的墙体，扩大原有门窗尺寸或者另建门窗不得随意增加楼地面静荷载，在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇不得任意刨凿顶板，不经穿管直接埋设电线或者改线

乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收。

5.因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由甲方负责修复和赔偿如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

四、有关安全生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。属甲方责任的。

家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品

五、关于工程价款及结算的约定：

1、工程款付款方式列下表：

2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。

乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。

4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

六、其它事项

1、甲方工作：

(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。

为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用若甲方要求减少的施工项目已施工。

2、乙方工作：

(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

(2)指派____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方。

(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。

由乙方提供的材料、设备的，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

除合同注明外，五金、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场若需要乙方代购。

八、纠纷处理方式：

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向_____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向

________市仲裁委员会申请仲裁

________人民法院提起诉讼。

(将不选定的解决方式划出)

九、合同的变更和解除：

1、合同经双方签(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方。

乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到_________。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的。

十、其它约定：

十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章)：乙方(签章)：

委托代理人：法定代表人：

住址：地址：

电话：电话：

签订日期：

签订地点：

工程名称：___________________________

发包方(甲方)：________________________

承包方(乙方)：________________________

合同编号：___________________________

签定日期：___________________________

装饰合同 篇13

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

一、对乙方开票的规定

1、甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。

2、乙方在工程进行中甲方所付款项，乙方收取需开收据，于收到后____日内将发票寄/送到甲方。

二、对甲方付款的规定

1、合同一经签订甲方即应支付施工费__________（大写___________）；当工期进度到________________________并经甲方验收合格时；

2、甲方第二次支付施工费______________（大写:___________________）当工期进度到_____________________并经甲方验收合格时；

3、甲方第三次支付施工费____________（大写:________________）；

4、甲方第四次支付施工费是在装修工程竣工并经验收合格后结算，金额________（大写:______________）。

5、剩余尾款___________（大写:_________）部分，作为装修风险金，在三个月后无工程隐患再支付（注：施工费包括装修辅料费、人工费、设计费、施工清运费、搬卸费、管理费等）。若甲方委托乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约账户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约账户；但若精简工程。

三、其它约定：

1、除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的装饰装修合同保质保量的按时完工。

2、如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

四、其他规定

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。开工前?为乙方入场施工创造条件，并进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋。清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案。

五、协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式____份，双方各持____份为凭。

六、协议有效期

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。向乙方提供施工所需水、电等设备?水电费用由，方承担?负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续。

甲方签字（盖章）：

_____年____月____日

乙方签字（盖章）：

_____年____月____日

装饰合同汇集九篇

如果您希望对这个话题有更深入的了解，不妨阅读一下“装饰合同”。这些极具感染力的文章将给您带来独特的品味体验。现今社会的法律体系不断进步，合同的存在为我们的权益提供了保障。合同是规范市场经济下财产转移的协议。

装饰合同 篇1

上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

原审判决认定：算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

上诉人黄某上诉称：

一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

顺法民一初字第01001号民事判决；

2、驳回被上诉人的诉讼请求；

3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

本院对于原审认定的事实予以确认。

本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

本判决为终审判决。

装饰合同 篇2

装饰合同

装饰合同是指在装饰施工项目进行前或进行中，由甲方（业主）与乙方（装饰公司）签署的一份法律文件。该合同用于约定装饰项目的具体规格、工期、价格以及双方权责等事项，旨在保障双方的权益，确保装饰工程的顺利进行。

一、合同背景

装饰合同的签署前，业主往往需要详细规划装修方案以及装修预算。业主可以根据自己的需求和审美观念，制定出具体的要求，并进行市场调研，选择合适的装饰公司进行合作。一旦确定了装饰公司，业主和装饰公司之间会联合签署一份装饰合同。

二、合同重要内容

1. 工程规模与类型

装饰合同应详细描述装修工程的规模和类型，例如装修的房屋面积、层数、装修风格等。这对于装饰公司来说是非常重要的信息，以便确定所需的人力、材料和工期。

2. 装饰材料和设备

装饰合同中需要列出所使用的装饰材料和设备，具体包括地板、瓷砖、涂料等。这样可以确保双方在装修过程中遵守同样的标准，以及装修后的品质和风格与业主的要求相符。

3. 装修工期

装饰合同应规定装修工程的开始时间和预计完成时间，并约定可能的延期情况和相应的赔偿办法。这样能够保证装修工程按时完工，避免给业主和装饰公司带来不必要的损失。

4. 装修费用和付款方式

装饰合同需要明确规定总装修费用以及分期付款方案。常见的分期付款方式包括工程开始前支付定金、进入装修不同阶段时支付相应款项等。支付方式的明确化有助于确保装修公司得到及时付款，同时也保护了业主的利益。

5. 保修期和质量保证

装饰合同应规定装修工程的保修期限和质量保证期。装饰公司应确保在合同规定的期限内，对于工程的质量问题进行修复和保养。这样可以为业主提供一定的保障，确保装修工程后的使用效果。

三、装饰合同的重要性

1. 保障业主权益

装饰合同明确了装修工程的各项细节和双方权益，确保在装修过程中双方的权益得到充分保护，避免出现纠纷。

2. 规范装修过程

装饰合同规定了装修工程的各项要求和要求，使得双方对装修项目达成一致，在装修过程中能够提高沟通效率，减少误解。

3. 防止装修陷阱

装饰合同规定了装修费用和付款方式，可以防止装修公司在工程进行中要求额外费用或改变付款计划，保护业主的财产权益。

4. 提高工程质量

通过装饰合同的签署，装修公司明确了工程规模和质量要求，对工程全程进行监管和控制，提高工程质量。

装饰合同是一份重要的法律文件，它保障了业主和装饰公司的权益，规范了装修工程的各项细节，确保了装修工程的顺利进行。在装修项目之前，业主应详细了解装饰合同的内容，确保合同中包含了双方的需要和要求。同时，在签署合同之前，业主还应与装饰公司进行充分的沟通和协商，以达成满意的合作。

装饰合同 篇3

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，特订立如下协议：

一、协议时间：________年____月____日起至________年____月____日止。

二、协议内容：

（一）工作要求：

1、严格遵守公司的各项规章制度，不迟到，不早退，不旷工，有事事先履行请假手续。

2、依据公司与建设方意向，及时拿出装修设计预案，可考虑多种方案供參考

3、工程合同签订后，应在开工前拿出整体设计方案，时间紧迫的，必须加班配合。

4、设计人员应对尺寸进行现场实地复核，设计内容要完整。

晒蓝图等由公司向设计部负责人交底；未交底的事项不得操作。

6、设计图纸必须经设计部负责人审签，审签后方可出图。

技术要求，对工作难度大或标志性装饰要现场指导实施，确保一次成功。

不合理的设计部分与同行及施工管理人协商，酌情修改，力争不返工、少返工。

，并在年终结算时扣除。

对各工程方案图纸要分别整理归档，做好保密工作，设计草稿要及时销毁，需调用存档图纸时向公司汇报，征得同意方可借出、复制。

计划。否则，公司将作严厉处罚，直至辞退。

数量由设计人员填写委托工单，交给设计部负责人，负责人审签后交财务扎口。财务收款后，开出收款凭据，并签字放行，客户凭此据领图。不见凭据，不得发出图纸。

从事违法犯罪活动。

4、坚决服从公司分配，及时完成公司交办的其他事务。

（二）工资待遇

，根据个人业绩及表现每月考评一次，年终结算时作为兑现依据。

2、其他待遇：

1）电话费补助50-200元月。

2）提供中餐一顿。

3）平时加班原则上调休，如未能调休，到年终按30元/天发给补助费。

（三）考核办法工作业绩60%，工作态度20%，劳动纪律20%。

（四）协议解除设计人员要具备良好的职业道徳，合同期满或辞职时，应提前1个月与公司沟通，以便公司安排工作。自己负责的工程项目必须完工交付方可离开公司，离开公司前必须结清与公司帐务。否则，公司有权扣除乙方的一个月工资。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司财务部一份。

甲方代表：

乙方：

签订日期：________年____月

装饰合同 篇4

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担 样板房内的家具及饰品等购买、摆放，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 承包方式

1、按家具布置图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;

2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。

3、承包方式是全包形式，则摆放家具及饰品的涵盖性应按乙方软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。

第二条 承包内容

共 3 套样板房家具及饰品进行购买及摆放，详细内容见本合同附件(样板房软装饰设计方案及样板房定制类产品清单)

第三条 工作期限

1、 本项目合同总工期为工期从乙方收到甲方 (不含节假日)。

2、本项目完工日期为 月乙方必须按时完成所有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：

甲方无法提供正常的进场条件。

甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。

第四条 合同价款

1、本项目合同总价为人民币(大写 元整),

2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价款及履行费用按变更后的方案据实结算.

第五条 双方权利及责任

(一) 甲方责任

1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予以确认，以甲方满意为准。

2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。

3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。

(二) 乙方责任

1、乙方产品清单内费用含次上门陈列服务, 超过次需要乙方提供陈列服务, 乙方收取每次200 元的服务费.

2、乙方负责本样板房的, 超过, 乙方按乙方门店店堂公示的条款收取运输服务费.

第六条 项目款支付和结算

1. 合同签订后100%的货款(即 (大写, 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.

第七条 退换货和增补商品条款

1. 合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货.

2. 外采部分产品不接受退换货.

3. 在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.

4. 在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.

第七条 项目竣工验收及标准

1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。

2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。

第八条 违约责任

1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计算违约金。

2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的0.5%计算违约金。

3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。

第九条 其他事项

1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。

2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不成时，可向乙方所在地人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方：

乙方：

年月日：

装饰合同 篇5

需方：_________（以下简称甲方）

供方：_________（以下简称乙方）

甲乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据中华人民共和国民法典，经营法，经双方协商，签订以下合同，以资共同遵守。

一、合同内容：_________

品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息。

二、质量要求（乙方需提供的产品符合下列质量要求）：_________

，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，付产品合格证书及检测报告，不得侵害他人的知识产权。

2、材料必须符合或优于国家规定的"装饰装修材料有害物质限量"的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。

，所产生的费用由乙方自行承担、包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权解除合同，并追究其经济责任、另选供货商。

其他质量要求：_________ 。

三、交货时间与地点：_________

保管、装卸的费用。并在材料交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对数量、外观检查后验收，对材料质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品甲方有权拒收，并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

2、交货时间：_________

交货地点：_________

四、付款方式：_________

1、乙方在材料交付甲方指定地点并验收合格后，要求甲方提供收货确认单并支付材料款的50%，余款在甲方安装验收合格后的15个工作日内凭发票一次结清。

。

五、双方违约责任：_________

甲方责任：_________

规格、型号、质量或包装，应提前天通知乙方，经乙方同意后，可以签订书面合同副本。

2、甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意，乙方同意退材料的，应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值

_________%的违约金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收材料，产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。

3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天，应按延期付款总额的'_________%计算支付给乙方，或按银行同期利率支付，作为延期付款违约金。

乙方责任：_________

的违约金。

2、乙方应在合同约定的时间及地点交材料，如果乙方逾期交材料，应争得甲方同意，然则每逾期一日，乙方应按总材料款的_________%计算，向甲方赔偿逾期违约金，如因乙方原因材料逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。

3、乙方未按本合同规定的产品数量交材料时，少交部分，甲方如需要，应照数补齐，甲方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由乙方自行承担，如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的_________%的违约金，甲方另行采购。

六、条款：_________

甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由，在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承担违约责任。

七、合同争议解决方式：_________

本合同一式两份，在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。

八、合同生效：_________

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

电话：_________电话：_________

授权代表签字盖章：_________授权代表签字盖章：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

装饰合同 篇6

发包方（甲方）名称（业主姓名）：_______________________________________________

甲方现居所地址：______________________________

身份证号：________________________

联系电话：_______________________________

手机号：________________________

承包方（乙方）：_______________________________________________________________

法人营业执照编号：_________________________

法人办公地址：________________________

法定代表人姓名：_____________________________

联系电话：________________________

建筑资质证编号：__________________________

资质专业等级：________________________

委托代理人姓名：________________

办公处所：_________________

联系电话：_____________

设计负责人姓名：________________

办公处所：_________________

联系电话：_____________

施工负责人姓名：________________

办公处所：_________________

联系电话：_____________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

路小区（村）号楼室（号）。

____室____厅____厨____卫____阳台；

（____室，建筑面积分别为：__________________________平方米；

（____厅，建筑面积分别为：__________________________平方米；

（____厨房，建筑面积分别为：________________________平方米；

（____卫生间，建筑面积分别为：______________________平方米；

（____阳台，建筑面积分别为：________________________平方米；

（，____________建筑面积为：____________________平方米。

二和施工图纸)；

1-4.工程承包，采取下列第种方式:

(乙方包工、包全部材料(见附件四)。

(

(。

1-5.工程日期：开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

：（金额大写）____元，其中：材料费：，人工费：，设计费：，其他费用：。双方约定：如施工图纸变更，造成材料、人工费用调整的，工程价款据实调整。

第二条工程监理本工程可由甲方直接聘用专业监理公司实施工程监理，与工程监理公司另行签订《工程监理合同》。监理公司名称、职责，监理工程师姓名、联系方式等，甲方应于________年____月____日以前书面通知乙方。

第三条工程施工图

。

3-2.所有图纸必须符合相应的国家设计规范要求。

3-3.提供图纸一方，应向对方作完整的技术交底，所有图纸必须由甲方签字认可。

设计方案等资料复制或转让给

第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条甲方责任与义务

4-1.开工____日前为乙方提供必要的施工条件,以便于施工为原则。

电源。

4-3.负责到物业管理部门告知家装工程开工事宜，办理相关手续。

4-4.支付应当由业主承担的有关对外相关费用。

4-5.负责协调乙方施工人员与邻里之间以及其它相关部门之间的关系。

4-6.不得有下列行为：

(随意改动房屋主体和承重结构，破坏厨房、厕所地面防水层。

(在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

(对室内楼地面加载超过设计承载标准的荷载，如铺贴较厚石材、砌筑墙体等。

(未经相关部门许可拆改热、暖、燃气等管道设施。

(其他违章施工行为。

4-7.凡涉及4-6款所列内容的，甲方应当向物业管理部门提出申请并获得批准，经由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案出具书面证明和施工图纸后，交乙方存档实施。

4-8.施工期间甲方仍需使用该处所部分居室的，则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

施工进度、材料供应等其它义务。

第五条乙方责任与义务

质量标准、安全操作规程、防火规定等，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

省、市建设行政主管部门施工现场管理规定：

(未经许可，不拆改工程内的建筑主体和承重结构，不对楼地面施加较大荷载，未经许可不改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(不扰民，不污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

(承担因施工造成相邻居民住房停水、停电、管道堵塞、渗漏等事故的修理和损失赔偿责任。

(负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

(保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

(保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场，并将垃圾存放于甲方指定地点。

规范、计算书、参考价格等。

第六条工程变更在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致，签订书面变更协议，议定调整相关工程费用及工期，作为竣工结算和顺延工期的根据。

第七条材料供应

设备，应符合设计要求，产品合格，并按时供应到施工现场；乙方验收后由乙方承担保管和质量控制责任，乙方可收取保管费，费率由双方约定；由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。如甲方供应的材料、设备产品不合格，乙方应及时向甲方书面提出，甲方坚持使用的，由此造成的损失，由甲方承担。

设备，未经甲方同意，乙方不得挪用到本合同规定以外的其它住宅装饰工程。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。

，到施工现场前应通知甲方，双方就材料、设备的质量、环保标准共同进行验收，并确认备案签字。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。

设备，以具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告为准。如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由异议提出方先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用由最终责任方承担。

第八条工期延误

8-1.对以下原因造成施工工期延误,经甲方确认,工期应当顺延：

(工程量变化或设计变更；

(不可抗力；

(甲方同意工期顺延的其他情况。

8-2.对以下原因造成施工工期延误,工期应当顺延：

(甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

(甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

(因甲方责任造成工期延误的其他情况。

8-3.因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延。

8-4.判断造成工期延误以双方签字认定的文字约定为确定双方责任的依据。

第九条质量标准

____省、市建设行政主管部门制定的其它地方标准。

gb50325-《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。

室内空气质量发生争议时，应当由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以检测认证；其费用先由申请方垫付，最终由责任方承担。

第十条工程验收

对工程质量进行验收：

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

第五阶段阶段验收合格后，双方共同签署工程验收单（见附件6）。

10-2.各阶段工程完成，乙方应提前两天书面通知甲方进行验收，验收不合格不得进行下道工序，若甲方接到乙方通知后二天内不能按期参加验收，乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

10-3.工程完工后，乙方应提前三天通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后____日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，结清尾款。乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。双方进行竣工验收办理移交手续前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

10-4．甲方不能如期组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但时间不得超过三天。如甲方在接到竣工验收通知后，____日内既不组织验收也不通知乙方提出异议，视同验收合格。期间甲方应另外承担乙方所发生的看管以及其他相关费用。

后，亦可先行入住。

卫生间防渗漏工程保修期限为________年。

第十一条工程款支付方式

11-1.本合同工程款采用银行委收委付的支付方式。既合同生效后，甲方按进度先后分批支付合同价款的70%给乙方，然后在银行，开立个人结算帐户，将合同价款的30%存入银行，并向银行出具《委托监管存款申请书》。

（第二次付款时扣除）________年____月____日100%元备注：除合同尾款为银行划拨外，其余为现金支付。

电管线全部铺设完成，门、窗及细木白茬制品基本制作安装完成，为界定工程过半的标准。

第十二条违约责任

12-1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

12-2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

12-3.甲方未按合同约定期限支付工程款，每延误____日，应当向乙方支付迟延部分工程款2的违约金。

12-4.由于乙方责任延误工期的，每延误____日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2的违约金。

综合治理和赔付：

(对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12-4的标准支付违约金。

(对室内空气质量不合格，乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12-4的标准支付违约金。

(室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的，乙方应当向甲方返还合同的全部价款。

第十三条争议解决方式本合同发生争议时，双方应协商或向行业主管部门、行业协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，直接提交仲裁委员会仲裁或起诉至甲方所在地人民法院。

第十四条附则

后生效。并按甲方意愿决定是否到协会备案登记

14-2.本合同签订后工程不得违法转包。

14-3.双方可以书面形式对本合同进行变更或补充。

14-4.因第三方原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

14-5.本合同履行完毕后自动终止。

第十五条其它约定：

第十六条合同附件附件

一：装饰施工内容表；附件

二：工程报价单；附件

三：甲方提供材料、设备表；附件

四：乙方提供材料、设备表；附件

五：工程项目变更单；附件

六：阶段验收通知单；附件

七：工程竣工验收单；附件

八：工程结算单；附件

九：工程保修单；如企业另有合同附件，其内容应包括上列示范附件内容。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

委托代理人：

法定代表人：

住址：

委托代理人：

电话：

电话：

地址：

邮编：

邮编：

签订日期：________年____月____日

签订日期：________年____月____日

签订地点：

签订地点：

装饰合同 篇7

发包方(甲方)： 身份证： 联系地址： 联系电话：

承包方(乙方)： 身份证： 联系地址： 联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》及其它有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信原则，经双方协商达成如下协议：

一、 概况

1、 装饰施工地点：

2、 承包方式：乙方包工、部分材料，甲方提供部分材料。

3、 工程期限： 个工作日;(从双方确定的动工日期起计算)自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期 天。

4、 总价款：￥ 元，大写(人民币)：

5、 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按《工程报价单》标准另计。

二、关于材料供应的约定：

1、 甲方提供的材料，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍书面同意表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管;

2、 乙方提供的材料：《工程报价单》;

3、 乙方对甲方提供的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的赔偿给甲方;

4、 乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应及时更换符合质量要求材料、设备。

三、甲、乙双方责任

甲方责任：

1、 甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等手续和其它事宜;

2、 提供施工期间水源、电源并承担施工期间水电费用;负责办理装修报批手续;

3、 甲方负责办理物业施工保证金。

乙方责任：

1、 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方;

2、 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线;

3、 在施工中严格遵守小区内的规章制度，及采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿;

4、 施工过程中严格执行GB50327-20xx《住宅建筑装饰工程技术规程》施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

5、 协助甲方办理物业手续;

6、 保证施工现场的整洁，工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，工程完工后负责清扫施工现场。

四、关于工程质量及验收的约定：

1、 本工程执行GB50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准、质量评定验收标准。

2、 甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、 甲方设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响，工期顺延;

4、 甲方未按期支付工程款，工期顺延。

5、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及物业办理延期费用由乙方承担，工期适当顺延。

6、 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在甲方签订《工程项目变更单》后，乙方方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

7、 工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方应及时按预约规定日期参加验收。

8、 工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知七日内组织验收，并办理验收移交手续《工程质量验收单》。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。时间应在接到通知后14天进行验收。

五、关于工程价款及结算的约定：

1、 工程支付进度如下表：

2、 工程结算：工程完工后甲方出具《工程结算单》。 并提供收款收据。

3、 工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

六、违约责任：

1、 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按每天500元甲方支付违约金;

2、 甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任;

3、 乙方未经甲方书面同意擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

七、纠纷处理方式：

1、 乙方派遣人员不是合同的主体，与甲方不存在合同关系及雇佣关系。倘若乙方与派遣人员存在劳动纠纷则与甲方无关;

2、 甲乙双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。因工程质量双方发生所有争议，甲乙双方均同意提交甲方住所地人民法院诉讼裁决。

八、附则：

1、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字(盖章)后生效;

2、 本合同签定后工程不得转包，合同履行完后自动终止;

3、 附件“报价单”文件，为合同不可分割部分，与本合同具同等效力。

甲方(签字)： 乙方(盖章)：

装饰合同 篇8

甲方：代表：地址：电话：

乙方：代表：地址：电话：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《民法典》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料)，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：

一、合作材料甲乙双方共同合作的材料为：______。

二、合作期限合作期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

三、合作方式风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系。

2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议。

四、产品价格

材料现行市场最低限价及市场标价。

2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负。

3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的价格提供给乙方。

五、结算方式主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算，而后甲方及时将结算情况回执乙方，并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单，以便进一步办理相关手续。

六、甲方权利、义务风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议。

2、对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿。

3、对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔。

贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议。造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任。

价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料。

7、甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准。

运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求。

9、甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为________年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

七、乙方权利、义务

与甲方指定的专卖店进行合作。

2、乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔。

3、乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按民法典的约定，提出赔偿。

推荐甲方的产品。

5、乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜。

等。

价格及合作的其它机密给予保密。

八、合同的解除

1、本协议规定终止之日前____日，双方协商续约事宜。

2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除。

3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除。

严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。

九、保密原则风险提示：

应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。

十、其他条款

盖章后与本协议具有同等法律效力。

2、凡因执行本协议过程中发生的争议，友好协商解决。如经协商不能解决时，可提交______区人民法院，采取法律诉讼解决。

3、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日

装饰合同 篇9

委托方(甲方)：

被委托方(乙方)：

根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。

第一条 工程概况

1、施工地址：

2、房型： 室 厅， 橱 卫。结构： 。

3、建筑面积： ㎡, 使用面积： ㎡

4、委托方式： 。

5、施工工期: 年 月 日至 年 月 日，共 天。

6、施工总价币：拾万。

7、施工过程中质量有特殊要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。

第二条 价款支付

1、施工合同签定后，乙方水电进场甲方付给乙方(合同价款的20%)，

2、在施工过程中如有增减项目，双方应在《增减项目单》上，明确增减项目的名称、规格、价款并双方签字，据实将增加项金额当时结清或将减项金额在结算时抵减。

3、工程在正常施工情况下，若甲方不按本合同支付工程进度款时乙方有权对该工程进行停工待款,且工期相应顺延。

第三条 竣工验收

1、 工程即将完工时，乙方提前通知甲方正式验收的预期时间，且甲方必须

2、 正式验收之日，若因甲方不能按时到场或无故不验收时，视为该工程验收合格。

3、由于人力不可抗拒的.因素(停水，停电，台风，地震 等)应顺延工期。双放同时应妥善保管已装部分。

第四条 合同变更

1、双方已达成协议，如有一方要求变更内容，须征得另一方同意并履行签约手续。

第五条 补充条款

1、 甲方若需增加项目时，应一次性支付增项款给乙方后，乙方才能进行增项施工。

2、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

3、 合同签定后，若因一方未考虑周全而要求终止合同时，应由责任方按本合同总价的10%赔偿违约金给对方。

第六条 合同文本

本合同未尽事宜，双方协商解决，一式二份，甲乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

委托人：

身份证号码：

地址：

联系电话：

年 月 日：

乙方：

委托人：

身份证号码：

地址：

联系电话：

年 月 日：

装饰合同模板九篇

随着人们的文化水平与素质水平的提高，合同在我们的日常生活之后起的作用非常大。合同对合作双方都是具有一定约束力的，能够更好的维持稳定的合作关系，合同范本怎么拟定起草？期待我们的建议能够帮助您更好地掌握市场变化和趋势。

装饰合同 篇1

甲方：

地址：

负责人：

乙方：

性别：

民族：

身份证号码：

户籍所在地：

根据《中华人民共和国劳动法》，经甲乙双方在平等基础上友好协商，签订如下条款：

１．合同期限

1.1双方同意订立年期劳动合同，自年月日起，至年月日终止。

1.2试用期自年月日起至年月日止。

2．工作内容

2.1甲方依据工作需要安排乙方工作。

2.2乙方应完成的工作标准在《岗位聘用协议书》中约定。

3．劳动保护和劳动条件

3.1甲方按照实际工作需要和岗位要求，为乙方提供必要的劳动保护用品，配备必要工作设备，并提供保障乙方健康和安全的工作场所。

3.2甲方有义务对乙方进行政治思想、职业道德、专业技能、劳动安全及有关规章制度的`教育和培训。

4．工作时间和劳动报酬

4.1甲方根据行业特点，安排乙方实行标准工作制或不定时工作制。

4.2乙方执行工作制，每周工作6天，每天工作8小时。甲方因工作需要，可以适当延长乙方工作时间或安排乙方在休息日、法定节假日加班，乙方应服从甲方安排，给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。

4.3乙方从事现场施工的，由于工作性质特殊，需要连续作业或受季节和自然条件限制，实行不定时工作制，给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。

4.4乙方工资待遇按照甲方相关制度执行。乙方工资元/月(试用期工资待遇按80发放)，试用期满经考核合格的，甲方根据乙方岗位执行工资标准。其余各类津贴、奖金等发放按公司规定及经营状况确定。

4．5甲方实行新的工资制度或乙方的工作岗位变动时，乙方的工资待遇按甲方规定予以调整。

5．劳动纪律

5.1乙方应严格遵守甲方制定的各项劳动纪律和规章制度，服从甲方的管理。

5.2甲方的经营活动和财务状况属企业机密，乙方须严格保密。

5.3乙方违反劳动纪律的，甲方有权依据国家有关规定和甲方的规章制度，给予乙方批评、处罚直至解除本合同。

6．甲方义务

6.1对乙方进行法规、安全规程以及甲方的各项规章制度的培训。

6.2对乙方进行岗位知识与技能培训。

6.3按时向乙方支付劳动报酬。

7．乙方义务

7.1服从甲方作出的工作安排，遵守甲方的各项规章制度，努力完成甲方交付的各项任务。

7.2在受聘期间，未经甲方许可，不得兼任甲方安排的工作以外的任何其他职务；不得在甲方安排的工作时间从事与甲方安排的工作无关的任何活动。

7.3乙方在工作时间或利用甲方提供的资金、资料及技术条件所完成的各项智力成果（包括文件、方案、文字资料、专利和著作权等）归甲方所有。

7.4甲方可随时要求乙方交还受聘期间有关甲方经营活动的全部文件。

7.5在受聘期间未经甲方许可，乙方不得从事任何与甲方有竞争性的活动，不得从事任何有损甲方声誉、形象的活动。

7.6乙方应保守甲方的商业秘密。

8．合同的变更、解除、终止和续定

8.1有下列情形之一的，甲乙双方可变更劳动合同的

甲（签名）

乙（签名）

日期：

装饰合同 篇2

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，为明确双方责任，确保工程质量和工期，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

为创效益、出品牌，保质保量，顺利竣工;确定_______ _____担任( ____ __工长：为签订本合同的本人)，乙方承接本工程项目后不得转包、分包给第三方施工，工长在施工过程中不得委托他人顶替，而且在本班组有一人施工的情况下均必须在场监管直至本班组施工任务结束;在施工过程中电话必须24小时开机，如通信连接不通每一小时罚款500元，有事须请假的，须提前向项目经理请假同意后并委托人员顶替岗位(但不得超过二天)才可离开施工现场，如无故离场的公司有权终止合同，而且所造成的一切经济损失由乙方负责;为明确双方的权利和义务，制定本合同：(本合同条款项目部不得更改，如需更改需报工程部及总经理批准)

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：包工不包料;施工工期： 年 月 日至 年 月 日

四、本次乙方承包工程范围及内容： 。

第二条：劳务价款支付

一、承包价格：按实际完成面积计算每平方米 元(如包干，按 元包干，大写 )。如施工过程中发生的修改和变更，零星委托，经甲方签字认可后，在结算时另行协商。(单项项目多的附：报价清单)：

二、甲方负责材料运输到室外。材料下车、二次搬运、施工机具、工具易耗件、地拖线、工人差旅住宿等由乙方负责(费用已包含在承包价格中)。

备注：明确各工班报价中关于易耗件或个别辅助材料包含在承包价格中的确定

1、油漆班报价：砂纸、胶纸带、油扫油刷、灰刀、滚筒、灰桶、报纸等;

2、木工班报价：钻头钻嘴、电锯片、砂轮片、玻璃刀、修边刀等;

3、泥瓦班报价：斗车、、灰刀、滚筒、切片、钻头钻嘴、铲等;

4、水电班：钻头钻嘴、切片等;

5、钢结构及玻璃、铝幕墙及石材幕墙：钻头钻嘴、电锯片、砂轮片、玻璃刀、修边刀、斗车、灰刀、铲等;

6、消防及空调：钻头钻嘴、电锯片、砂轮片、玻璃刀、修边刀、砂纸、胶纸带、油扫油刷、灰刀等;

三、付款方式：按施工进度付款，工程完工待建设方验收合格后付 %款额，留 %作保修金。

四、保质金为工程保修期间的押金，工程如需保修，项目部或工程部以电话通知，乙方在保修期间不得以任何借口推卸，如乙方不进行保修，甲方有权扣除保修金。

第三条：施工管理

(一)技术交底

1.乙方必须按照甲方的技术交底及施工图纸进行施工，擅自修改图纸做法或未按照甲方的技术交底要求进行施工造成的返工带来的经济和工期损失由乙方负责。

2.施工前先做样板，样板质量达标并经甲方认可后方可进行项目大面积施工。

3.严格按照甲方确定的施工方案进行施工，从一道工序进入另一道工序施工前必须进行交接验收，工序质量经验收合格，并做好记录后，方可进行下一工序施工。

(二)现场安全

1.乙方必须承诺所属施工人员未涉嫌犯罪案件，并提供齐全的身份证件，否则甲方有权扣留嫌疑人并交由公安机关处理，乙方需将施工人员名单、身份证或暂住证原件及复印件(甲方验过原件后只留存复印件)提交甲方存档。

2.工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，或由乙方提交工人名单，甲方代乙方办理保险，保险金由乙方承担。

3.乙方及其下属作业人员必须自觉接受甲方安全技术交底、安全培训，提高安全、防火、防盗意识及劳动技能，乙方必须加强内部对工人的管理，教育工人遵纪守法。

4.乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违章操作造成的安全事故，乙方负责由安全事故带来的一切后果，与甲方无关。

5.协助甲方做好工人进场前的培训，特殊工种要持证上岗，明火作业要在甲方领办动火证，并配有专人监督施工。

6.对新调入的工人要进行现场安全教育，同时做好安全交底及安全知识的学习，落实执行公司各项安全教育的培训及规章制度。

7.乙方班前要检查安全，班后要检查质量，经常检查对施工设备及作业环境，发现不安全因素要采取相应的安全措施，并及时向甲方汇报。

(三)现场管理

1.乙方必须服从甲方的统一指挥安排，诚恳接受现场管理人员(包括甲方、监理、总包的管理人员)的监督管理，自觉维护甲方形象，乙方必须坚持"安全第一、预防为主"的方针，依据国家有关建筑施工安全管理规定，严守操作规程、技术规范，落实安全措施。

2.施工中如发生纠纷，及时上报项目部管理人员，由项目部管理人员出面协调解决，不能有过激的行为。

3.乙方配合对工人劳动技能的培训，节约用料，杜绝浪费材料现象发生。施工现场的材料堆放，必须按照施工平面图规划整齐码放，材料随用随清，做到工完料尽，场地清洁，保持施工现场整洁、有序。

4.进入施工现场的所有工作人员，必须戴好安全帽，穿统一工作服，佩带好上岗证，不准穿硬底鞋、拖鞋或带钉易滑的鞋作业。

5.采取有效的措施保护工程成品，因保护措施不力造成工程成品损坏乙方承担由此带来的经济损失。

6.乙方应加强对施工人员的日常管理，严禁打架斗殴、偷盗等不良现象和其它违法行为的发生，禁止酗酒、赌博，一经发现将处以50-1000元罚款，情况恶劣严重者，送交司法机关处理。

7.乙方在施工过程中不得随意拆改安全防护设施，如必须移除安全防护设施才能进行施工的，须向甲方安全员申报批准后，方可拆改，并且作业完毕及时恢复，不留隐患。

8.乙方所有施工器材进场后，由施工单位自负保管责任，如有丢失、损坏，甲方概不负责。施工现场一切机具设备，要经常检查、维修、保养，保持机器完好正常运转，要"一机一闸、一箱一漏"，接地接零，不准故障运转和超负荷作业。

9.乙方施工现场各工种作业，必须符合与甲方签署的协议内容;如有违反，甲方有权责令停工。乙方进场后施工前，应就楼内设备、设施的成品保护问题向甲方做出承诺，并采取有效措施保护成品;如有丢失、损坏，应及时向甲方报告，并承担赔偿责任。

10.未经甲方允许，乙方不得使用施工现场以外水、电设施，不得在施工现场以外存放施工器材或工程垃圾。

11.凡属乙方施工人员、车辆携带外出的物品，必须由施工现场负责人到甲方办理携物外出手续，门岗方可放行。乙方施工现场负责人或乙方指定可以携带外出的负责人签名;其他人员无权申办携物外出手续。申请人不得虚报携带外出物品，不得冒用、涂改批准单;甲方签发日期当日有效。对违反携物外出管理规定的乙方或乙方所属人员，甲方有权要求其缴纳50-1000元违约金，同时暂扣不明来源物品并

12.进场施工人员必须统一着装，由甲方发放两套服装(工作服)，收取半价50元。进场施工人员必须统一佩戴甲方提供的工作证，此证由甲方制作， 如发现未穿戴服装、工作证者，一次罚款20-50元。乙方所属施工人员不得冒用、转借、涂改或损毁施工证件一经发现，甲方有权处以50-500元罚款。如证件遗失，须重新交费补办。

13.乙方所属施工人员进出工地须行走指定通道，严禁乱窜区域。不得大声喧哗、乱涂乱画、随地便溺。不得破坏酒店宾馆内的公共设施。

14.乙方所属施工人员如有盗用工地、宾馆内物资，一经查实，将由甲方依法送交当地公安机关进行处理，并加倍罚款。对采取欺骗手段、蛮横无理、态度恶劣、出言不逊、拒不执行管理规定的施工人员，甲方有权处罚(50—500元)乙方及责任人，并要求乙方停工、清退责任人。

15.乙方施工进场车辆必须服从调度、低速行驶、规范停车，主动礼让客户车辆。严禁鸣笛、乱停乱放，司机和随车人员应在指定时间和地点内完成装卸工作;未经甲方允许，不得进场卸货。乙方施工车辆及随车人员在进出、装卸过程中，损坏工地和宾馆内设施或给第三方造成经济损失的，必须承担责任，包赔损失。对违反施工车辆管理规定，或因造成责任事故的责任单位或责任人，甲方有权要求缴纳50-1000元违约金;或暂扣其车辆留待协商解决;或责令其停工。

(四)消防安全：

1：根据"谁主管、谁负责"的原则，乙方施工负责人全面负责现场防火安全作业;甲方保安部、工程部负责监督和管理。

2：乙方装修工程需要变更施工区域原有消防设计时，必须报送甲方，甲方根据规定报送消防局审核、验收。

3：乙方施工中严禁埋压、圈占、破坏消防设施，严禁占用楼区消防通道，严禁使用消防水源。

4：乙方施工中必须安全用电，严禁超负荷用电，严禁使用不合格电器设备，严禁私拉乱设临时电源，严禁使用碘钨灯做照明。配电柜或临时配电箱的安全和电气线路的铺设必须严守国家(现行)技术标准，使用合格器件;设立安全标志，清理周围可燃物。

5：施工现场严禁吸烟，严格用火管理;施工单位使用电焊、气焊、喷灯等明火，必须事先报甲方现场负责人员同意，现场并配备灭火器材，方可施工。

6：施工动火人必须持有国家承认的专业资格证书;用火现场必须清理可燃物，设看护人，配灭火器，有消防措施;严禁与油漆木工交叉作业。

7：乙方施工所用装饰材料必须符合消防主管部门颁发的阻燃、耐火标准，装修结构必须符合防火安

8：作业现场需隔离热源、火种，并注意通风。油漆储量不得超过当日用量，油漆容器必须密封，可能引起相互反应的油漆必须分开放置，严禁混放。

9：木工作业现场须安全用电，杜绝火种，所用机械、木材注意降温，防止阴燃;控制现场粉尘浓度，及时清理当日木屑、刨花。

10：施工现场易燃、易爆材料必须由专人负责安全管理。

11：施工现场禁止烧水做饭，禁止使用电炉或灯具取暖;确需使用电热灶具或电炉的，必须经甲方批准后方可使用。

12：施工现场易燃工程垃圾必须随时清运，可燃工程垃圾必须集中存放，及时清运。

14：施工现场必须配备足够的灭火器;施工人员必须会报火警、会使用灭火器材或消防栓扑救初期火灾。现场出现火情后，乙方必须立即向甲方、保安部报告火警，同时组织力量灭火。疏散物资，隔离火场，防止蔓延。严禁隐匿或谎报火情。

15：对违反消防管理规定的乙方或乙方所属人员，甲方除下发防火安全隐患通知书，责令其限期整改外，另有权要求其缴纳50-1000元违约金，或责令其停工;对因此造成安全事故的，甲方将报请消防主管部门追究其法律责任。

(五)施工材料

1.甲乙双方按照实际做法结合定额消耗核算材料用量，甲方根据双方确认的材料消耗量发放材料，乙方对领用的材料要妥善存放，施工时严格控制材料的使用量，乙方施工材料用量超过双方确定的材料消耗量部分由乙方承担其费用。

2.需特殊加工的材料，乙方与甲方的技术人员根据施工图纸及现场实际进行排版放线，确定加工尺寸，报项目经理审批后方可采购。

3.乙方有任务配合甲方验收材料，如对材料质量有怀疑，或确信材料质量有问题，应及时上报给甲方有关人员，由甲方组织落实清退质量不合格的材料。乙方有权拒绝使用不合格的材料施工，如果乙方使用不合格材料施工，造成工程返工施工劳务费用由乙方独自承担。

(五)施工进度

1.按照甲方施工进度计划组织劳动力进场施工，按时完成下达的各阶段施工任务。

2.乙方应配合甲方完成业主下达的临时性的工作，不能以任何理由推诿。

3.乙方如不能按照甲方要求进度计划完成施工任务，乙方无条件增加劳动力，或者加班，否则甲方有权选择别的队伍进场组织施工，劳务费用从乙方劳务费中扣除。

第四条：工程验收

(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

(二)乙方应密切配合甲方、业主组织的工程中间验收工作。

(三)工程质量验收以业主组织的或使用者的验收依据，工程保修期以通过业主组织的验收日起计，期限两年。

(四)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

第五条：双方责任及工作

(一)甲方工作

1.甲方根据业主的要求制订施工进度计划，向乙方下达施工任务书，为乙方施工提供材料。

2.甲方落实施工用临时设施安装到位，按计划将具备施工条件的工作面移交给乙方。

3.甲方根据施工进度及时组织项目过程验收工作，确认乙方所完成的项目工程量。

4.甲方按双方约定付款方式发放劳务工资。

5.甲方在施工前应向乙方作施工技术、安全技术、现场管理交底。

6.甲方组织乙方按步骤安排施工，现场指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

(二)乙方工作

1.乙方负责按照施工图纸、施工技术规范、操作规程和双方确认的质量标准组织施工。

2.乙方必须执行遵守甲方与业主、总包所签订的有关施工现场的各项协议及管理措施。

3.乙方负责提供施工所用材料清单，清单须标明数量、型号、规格颜色等技术要求及质量等级要求，须确保清单所列材料符合施工要求，数量准确。

4.乙方积极主动接受甲方的各项交底，特别是安全交底，并负责岗前对作业人员进行交底工作，落实检查安全措施是否到位，监督作业人员施工质量和安全，纠正违章作业，承担因作业人员违章作业带来的各种损失。

5.乙方有权拒绝安全防护不到位、存在安全隐患作业面施工。

6.乙方必须按照规定给作业人员办理劳动保险，配用的劳保用品，并向甲方提供相关的证明资料。

7.乙方必须保证从甲方领取的工资确保发给每一位工人，否则甲方将通过法律程序将乙方移交司法机关处理。

第六条：违约责任：

(一)甲方违约责任

1、甲方不履行或不按约定履行合同义务的乙方有权终止本合同。

(二)乙方违约责任

1、乙方因劳动力不足或自身其它原因造成施工进度缓慢，无法满足甲方的进度计划;乙方劳务作业质量达不到本合同约定的质量标准，经整改仍达不到标准的;乙方现场安全管理达不到合同要求，经整顿仍不能达到要求的，甲方将终止合同，待工程竣工后，质量合格的予以结算，质量不合格的不予结算，并保留从劳务费中扣除因之而损失的材料费。

2、乙方如果没有按照规范施工，造成返工及材料浪费，损失均由乙方承担，结算时在乙方劳务费中扣除。

3、乙方如没有向工人发放已领取的劳务工资，公司将直接向工人支付劳务工资，这部分劳务工资从乙方劳务费中加倍扣回。

第七条：其它约定：

(一)事故的处理

在施工过程中，乙方要严格遵守施工安全规范，本工程双方特殊约定，在施工过程中如发生人身安全事故或意外伤害，一切费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。

(二)保险

1、乙方必须为其职工办理工伤保险，并为劳务作业场地内自有人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险，支付保险费用。

2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

(三)合同的保密

双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。

第八条：未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。

第九条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自动失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

装饰合同 篇3

住宅装饰设计合同

一、合同双方

本合同由甲方和乙方订立，甲方为居住在本合同标的地址的自然人或法人，乙方为装饰公司。

二、合同标的

本合同所指标的是甲方现有的房屋。

三、装饰设计范围

1.乙方根据甲方的要求，对甲方的房屋进行装饰设计，然后得到甲方的认可注册并备案。

2.如果甲方要求变更装饰设计，乙方需要根据变更的情况重新报价。如果变更设计费用超出甲方预算，甲方需要在书面报告的前提下同意支付额外费用。

3.装饰设计中如有需要更换甲方提供的主要材料、设备或者需要购买新的材料、设备的情况，则乙方需要及时通知甲方。乙方应保证所使用材料的品质和安全，并向甲方提供材料的质量证明文件。

4.如果装饰设计中高架构造需要增加，随着建筑增加，仍需要提出增加费用。同时需要甲方递交增加材料价值和人工增加费用。

5.装饰设计完后，乙方会向甲方提交详细的设计图纸和施工方案，甲方需要在严格按照上述的方案进行施工。

四、居住期间及保障

1.为了安全起见，在主人离开时，装饰工人/工程师号不得参入房屋。如果甲方需要进入他的房屋，他应提前告知乙方，并与工人约定好其进入房屋的时间。

2.乙方将为施工结束后提供细化维护服务和保障。

3.甲方应确保房屋的原始结构和主要基础设施的安全性。如果屋里有大件家具或重量物品需要增加设备，分配合适的增加设备位置，自行负担责任。

五、违约责任

1.如果乙方未能正确履行合同义务或向甲方提交虚假信息，乙方应承担相应的违约责任。违约责任包括，但不限于，退还甲方已支付的全部或部分费用，向甲方支付逾期利息等。乙方酌情赔偿甲方的损失，但不得超过甲方已支出的全部费用。

2.甲方未能按照本合同要求支付费用、提供必要的材料或任何其他违反合同情形，则甲方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于向乙方支付违约金、承担已造成的损失等。

六、合同解除

1.本合同的期限为装饰工程施工结束之日起十五天。甲方和乙方在合同执行期间有权解除本合同，但应承担相应的违约责任。

2.如果本合同解除，甲方应承担乙方已经完成的工作量费用，包括但不限于材料采购费用、设计费用和施工费用等。

七、争议解决

1.对于本合同的未尽事宜，甲方和乙方可协商一致进行解决。

2.如果甲方和乙方无法协商解决争议，或者协商解决无法达成一致，并且遵循设立的程序，甲方和乙方可以向有法定资格处理相关建筑工程纠纷的仲裁机构申请仲裁或申请法院诉讼。

3.在任何情况下，甲方和乙方将遵守仲裁机构或法院做出的决定并采取相应的措施。

八、合同变更

1.如果甲方或乙方认为需要变更本合同，则应向对方提出书面请求并谈判达成一致意见。

2.变更合同内容应采用书面形式，由甲方和乙方签署并加盖公章或个购印章。

九、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同本着保护民事权益的原则制定，双方应共同遵守本合同的各项规定并珍惜互相的友好合作。

甲方：

签名/加盖公章：

日期：

乙方：

签名/加盖公章：

日期：

装饰合同 篇4

甲方： (以下简称甲方)

工程地点：

乙方： (以下简称乙方)

乙方应甲方要求位于 作软装设计布置工作事宜。经甲、乙双方友好协商，就有关事项达成以下协议：

一、乙方责任，权益和范围

1、 乙方负责项目以下部分的具体实施;

A 整体家具及软装饰(包括：家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)的陈列设计工作。

B：项目陈列的室内设计工作;并安排人员到现场精量尺寸。

C：收取定金并负责采购及制作以及运送到位并摆放工作;

D：精量尺寸后一周内出具详细的设计方案(包括：家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)约甲方看图

F：进行方案调整直至甲方满意为止

E：根据方案做出预算。

2、为充分配合甲方按项目实施进度要求，乙方需按照甲方项目的工期要求保证完成;

3、乙方有责任对协作实施项目进行专业指导,以保证项目的实施效果.

4、甲方应积极配合并协调乙方施工期间各项事宜。

5、乙方有责任对甲、乙方双所签订的此合同内容进行保密，不得向甲、乙双方之外的第三方透露。

6、乙方有责任积极配合甲方做好甲方与乙方之间的认质认价工作。

二、甲方责任和权益

1、甲方须向乙方提供项目实施平面图 提供功能及风格要求(美式现代，美式古典，美式田园) 说明软装的投资预算 交付定金。 甲方应积极配合乙方所提出的合理要求，按乙方所需要求配合乙方工作，以保证项目实施的顺利进行。

2、 甲方有权利对乙方所有的实施工作进行全程监控，并在保证项目实施效果的情况下，对乙方所实施的项目进行协调调整。

三、费用及支付方式

1、 乙方为甲方提供室内软装饰设计，收取设计费，面积(100平方以内)为3000，(100-300平方)为5000元、(300以上平方)为10000元。

2、 乙方采购的一切与项目有关的家具及软装饰饰品(包括台灯、床上用品、及窗帘等)的费用必须全部经甲方认可并由甲方承担。所采购物品，乙方向甲方提前提交预算清单并协调甲方对乙方所购物品进行确认，甲方以乙方提供的预算清单总金额做为合同暂定总价，合同签订后，甲方向乙方先支付设计费5000元，待甲方确定总价后按合同暂交定价的50%货款，货到现场摆放完毕后，支付合同总价的余额50%，但乙方再增减相关饰品量时需以正式书面形式通知甲方，待得到甲方书面确认函后，方可采买增加，。

3、 如甲方未能按约定条款向乙方支付费用，乙方保留暂停施工的权利，并书面通知甲方，双方另行协商解决。在合作过程中，如发生难于调和的.障碍，甲、乙双方可提出终止本合同。

四，说明

1 设计过程中，甲方不可带走乙方的任何资料(平面图，方案)。

2. 甲方对设计签字确认，所交的定金不予退还，所收取的定金抵冲工程款。外地的客户运费由客户承担。

五、时间及安排

1. 年 月 日至 日进场并完成对甲方位于 的设计布置。

3.本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份，双方盖章签字生效，具有同等法律效力。

4.上诉条款中所提到的不可抗拒因素指：火灾、地震、战争、政府执法部门禁止等因素。

5.本合同附件作为合同组成部分之一，与本合同具有同等的法律效力。

6.本合同所指项目为 。

7.合同未涉及但需补充的实施项目，以补充合同为准，双方盖章签字生效，具有同等的法律效力。

8.有未尽事宜双方应积极协商解决，双方协商未能解决的事宜可在任何一方当地人民法院提起诉讼。

甲方：代表 (盖章)

乙方： 代表(盖章)

年 月 日

装饰合同 篇5

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________医院室内装修工程

工程地点：_________________________

工程内容：详见招标图纸及工程量清单。

工程立项批准文号：________________

资金来源：自筹

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时，则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。

三、合同工期

开工日期：20____年____月____日（暂定开工日期，具体以建设单位开工令为准）。

竣工日期：20____年6月日前竣工。

合同总工期：日历____天

四、质量标准：

工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准（根据工程的特点为：合格）。

五、合同价款

招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（大写）：____________元（人民币）（____________元）。

六、组成合同的文件

1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）

（4）投标书及其附件

（5）本合同专用条款

（6）本合同通用条款

（7）图纸

（8）标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、其他约定

1、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。

3、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

八、合同生效

合同订立时间：20____年____月____日

合同订立地点：____________

本合同双方约定自签字盖章之日起生效。

发包人：承包人：

法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

装饰合同 篇6

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程量：以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。

4、承包方式按以下第项执行

(1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工

第二条工期

1、开工日期：年月日

2、竣工日期：年月日

3、工程总用工时间：天(工期顺延的时间未计入)

第三条工程价款

本工程总造价为：(大写)(人民币)

￥：元

注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算

第四条工程质量

本工程质量按以下第执行

(1)国家标准(2)地方标准(3)行业通用标准(4)甲方特殊标准

第五条图纸

1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行

(1)甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为(大写)：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内;

(2)甲方自行提供施工图纸

2、图纸会审和设计交底时间：

3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前天将图纸交给乙方。

第六条合同组成文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、工程报价单或预算书

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条工程变更

1、工程设计变更

施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相应顺延。

施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

2、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

3、确定变更价款

承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。

(6)发包人不同意承包人提出的变更价款，而实际工程继续施工的，视为同意承包方人的价款变更要求。

(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

(8)因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

第八条双方一般的权利和义务

1、甲方的工作

(1)开工前

天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作;

(2)办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的，相关费用应当由甲方偿付给乙方，并且工期相应顺延;

(3)提供符合施工要求的水源、电源，负责协调

邻里及管理机构之间的关系;

(4)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作;

(5)施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件;

(6)按照合同约定的期限支付工程款，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

2、乙方的工作

(1)参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交由甲方审定确认;

(2)施工中严格执行安全施工规范、防火规定，按期按质完成施工;

(3)未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;

(4)保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管的通畅;

(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间;

(6)严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;

(7)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第九条有关材料的约定

1、任何一方负责提供的材料和设备，均是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。

2、对于任何一方提供的材料和设备，如不符合质量要求或者规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此增加费用，由提供方承担。

3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失，应由乙方负责。

4、材料运输费用，由材料提供方承担。

5、甲方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对乙方现场负责人验收签字确认。

第十条有关施工和工期的约定

1、开工及延期开工

(1)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延;

(2)因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

2、暂停施工

发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施发包人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

3、工期延误

因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

(1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

4、工程竣工

(1)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

(2)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

(3)施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

第十一条关于质量和中间验收的约定

1、工程质量

(1)工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

(2)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2、检查和返工

(1)承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

(2)工程质量达不到约定标准的部分，发包方现场负责人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

3、隐蔽工程和中间验收

(1)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。

(2)发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。

(3)经发包方现场负责人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包方现场负责人不在验收记录上签字，视为发包方现场负责人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

4、重新检验

无论发包方现场负责人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿发包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5、发包方指定的现场负责人为：，身份证号码为：.发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。

第十二条关于安全施工的约定

1、安全施工与检查

(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

2、安全防护

(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方后实施，防护措施费用由发包人承担。

(2)实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。

第十三条关于竣工验收和结算

1、竣工验收

(1)工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收，并办理验收交移手续。

(2)工程未经验收合格时，甲方不得有任何的使用行为，否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。

2、结算

工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后

天内未有异议的，视为认可结算资料，双方应填写工程结算单并签字确认，若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的，视为结算单已经得到了甲方的签字确认。

第十四条关于工程价款支付的约定

1、双方同意工程价款按下列方式进行确定：

(1)固定价格：本工程总价款为(大写)：;

(2)其他方式：.

2、双方同意按下表执行工程款的支付：

支付次数支付金额

支付时间

第一次：%

元

大写：

第二次：%

元

大写：

第三次：%

元

大写：

第四次：%

元

大写：

工程验收后天内付清。

3、特别费用的约定：

(1)施工过程中，施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担;

(2)施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的，罚款由乙方支付，如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，则罚款由甲方负责;

(3)合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳，已经列明税费的，由乙方负责交纳。

4、增加的工程项目，经双方签署增加协议确认后，甲方应就该增加工程项目支付预付款，预付款的金额为增加项目总造价的30%，另外的'70%实行分期付款，甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的，则甲方应按上述比例支付给乙方。

第十五条关于工程保修的约定

1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起

月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

2、甲、乙双方对保修的其他约定：.

第十六条违约责任

1、当发生下列情况时发包人违约：

(1)发包人不按时支付工程预付款;

(2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;

(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

2、发包方以上违约行为构成了一般违约，应承担的违约责任：未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款，发包方向承包方支付的违约金为：

元，合同继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为元。

3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付，并造成了承包方损失的，为发包方严重违约，承包方解除本合同的，发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。

4、当发生下列情况时承包人违约：

(1)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;

(2)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;

(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

5、承包方每拖延一天竣工，应向发包人承担元/天的违约金;其他违约行为应向发包人承担元的违约金。

6、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。

7、其他约定：.

第十七条争议解决

1、发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

(2)经过协商停止施工，且为双方接受;

(3)法院要求停止施工。

第十八条不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。

第十九条合同附件

1、工程施工项目确认书

2、施工图纸或工艺说明确认书

3、项目变更单

4、分项工程，隐蔽工程验收单

5、承包人提供的材料明细表

6、发包人提供的材料明细表

7、工程验收单

8、工程结算单

9、工程保修单

10、发包方身份证或营业执照复印件

11、承包方身份证或营业执照复印件

第二十条附则

1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力

2、本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方(签章)：

地址：

法定代表人或授权代表：

身份证号：

签约地点：

签约时间：年月日

乙方(签章)：

地址：

法定代表人或授权代表：

身份证号码：

签约地点：

签约时间：年月日

苏州市装饰合同范本(2)

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：

工程概况

1、工程地点______________.

2、工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。

3、承包方式：双方商定采取下列____种方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期：

工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。

保修期：_____月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算，并由乙方开具工程保修单。

5、合同价款及付款方式：

本合同总价为(大写)：_______________________(小写)________________元，合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：

支付时间支付金额

开工前三天支付(合同总价60%)元

年月日支付(合同总价35%)元

双方验收合格支付(合同总价5%)元

工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清工程余款，工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。

二、双方应尽的责任及义务甲方：

1、开工前_____天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，清除影响施工的障碍物，对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施;

2、提供施工期间的水源、电源，并承担相应费用;

3、负责协调施工队和邻里之间的关系;

4、不得变动建筑主体或者承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用;

6、对工程质量、施工进度进行检查和监督;

7、甲方家庭成员对工程的意见，均需经过甲方代表与乙方接触。

乙方：

1、根据施工图纸，提供施工方案和进度计划，交甲方备案认可;

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

3、负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复;

4、文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。

三、工程变更

1、工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。

2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。

四、材料、设备的供应

1、由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管，并收取一定的保管费用，如造成损失，由乙方负责赔偿。

2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

3、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。

4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用;如已使用，其后果和损失均由乙方承担。

五、质量标准及验收

1、本工程质量标准按20xx年1月10日发布的江苏省《住宅装饰质量标准》执行。

2、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分，其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后，乙方应通知甲方在5天内组织验收，填写工程验收单。如甲方因故不能在5天内参加验收，应及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效3、如未经验收，甲方自行搬入家具或居住，则视为验收合格。

4、施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证，经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的，验证过程支出的相关费用由乙方承担，如符合合同约定和质量标准的，验证过程支出的相关费用由甲方承担。

5、室内环境质量乙方与甲方共同做到使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局20xx年1月1日发布实施)的建筑装饰材料。工程完工后，乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部20xx年1月1日联合发布实施的“民用建筑工程室内环境污染控制规范”，进行室内环境的检测，并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质(20xx)17号文件精神，室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节，应列入工程预算中，检测结果不合格，双方应分析原因，明确责任，责任方应承担由此产生的治理费用。

6、甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。

六、工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

七、工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。

八、违约责任

1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。

2、合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金，会付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

3、甲方责任：

(1)未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。

(2)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

(3)工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。

(4)甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。

(5)甲方未办理有关手续，要求乙方拆除原有建筑结构设备管线，乙方有权拒绝施工。

4、乙方责任

(1)工程质量不符合合同规定，甲方有权要求无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。

(2)乙方擅自折改原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。

(3)乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等，如有损坏，应予赔偿。

(4)由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。

九、合同争议的解决方式本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门进行调解，如调解不成的，可提交苏州仲裁委员会仲裁。

十、其它约定事项

1、因施工而产生的垃圾清除和材料搬运，甲方可委托乙方负责，其费用由甲方负责。

2、施工期间，甲方将外屋钥匙各1把，交乙方保箮，工程竣工验收后，甲方负责提供新锁，由乙方当场安装好后交付甲方使用。

十一、附则

1、双方另有约定，可签订补充合同。

2、本合同(包括附表)经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

3、本合同和补充合同具有同等法律效力。

4、本合同签订后工程不得非法转包。

5、本合同一式______份，双方各执_____份。

甲方：乙方：

代表人(签章)：法定代表人(盖章)：

经办人：

电话或手机电话或手机

年月日年月日

装饰合同 篇7

装饰合同是指用于规范装修工程施工期间以及工程质量等方面的一份合同文件。这种合同是涉及到房屋装修的重要文件，在装修前需要仔细阅读和签订。大多数房屋装修公司提供的装修合同已经非常全面，但是在签定过程中，业主仍然需要特别关注以下几个方面：

一、工程的基本信息

装饰合同中的基本信息包含了面积、装修内容、装修风格等，这些信息对于公司及业主来说都是非常重要的。在签署合同之前，业主需要认真查看，了解工程内容、工程执行标准、规格和质量评价标准、安全措施等信息，确保装修的期望与实际相符。

二、装修的流程和时间

签定装饰合同时，业主需要和房屋装修公司达成共识，确定装修工程的流程和时间计划。这个计划不仅要包括工程的划分和进度，还需要包括和业主沟通、反馈定期汇报等内容。通过一个详细的流程安排，业主可以通过相关的控制和监管能够确保施工和装修计划顺利进行。

三、装修合同的费用

装修合同中的费用是业主最为关心的一个核心问题。在签定合同之前必须清楚了解装修的费用及其明细，装修费用明细表一般分配在不同的条款、规定和标准中。业主应该从不同的条款中了解装修工程所需费用（如材料费、人工费、税费等），并根据实际情况选择合适的公司。在签署合同后，业主需要对工程费用进行数据整理、设定控制和分期付款、风险管理等安排，以确保工程的正常运行。

四、装修过程中的保证

在签署装饰合同时，业主必须确认工程质量标准的合理性，并根据标准确定应有的保证。此外，在工程实施期间，业主在合同中还应约定责任分担、安全保障、保修服务及后续技术支持等问题，在交付整个工程前与承建方进行同步确认。

五、装修完工后的服务和售后服务

在签定装饰合同时，业主应当着眼于装修后续维护和保管，特别是对于细节与品质控制。有些公司会在合同中明确规定售后服务时间以及质量保证期。这不仅能够保障业主的装修质量，也能够帮助业主更好地维护房屋状况和查看不符合情况的后去处理方案。

综上所述，装饰合同不仅是保证装修工程顺利进行的重要工具，对于业主来说也是保障自己利益的一项重要措施。签署合同之前，业主需要从基本信息、装修流程、费用安排、保证与售后服务等方面仔细考虑。只有如此，业主才能够保障自己利益和装修工程的质量及时完成。

装饰合同 篇8

甲方：XXXXX房地产开发公司

乙方：大余县新艺装饰工程有限公司

甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的具体情况，依照（合同法）和有关法律法规，本着自愿平等的原则，双方达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：尚水龙城售楼中心装修工程

2．客户名称：江西水龙房地产开发有限公司

3．工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中的项目为准，总工程造价预计为叁拾肆万元整。施工单价以双方签认的工程报价单中单价为依据，按实际工程量结算；增减设计或增减施工、安装项目，需经甲乙双方协商确认，签字盖章后生效。

4．双方商定本工程工期为完成全部施工及安装项目。期限自年月日起至至月

二、甲方责任

1．开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，提供可供乙方施工用的必须场地。

2．向乙方提供施工所需的水、电等设施。

3．协助乙方办理施工申请、审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。

4．对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

5．甲方指派人员参与或监督工程施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

6．及时履行乙方的其它协助义务。

三、乙方责任

1．乙方派出专职工地工程人员，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务；解决由乙方负责的各项事宜。

2．严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

3．严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。

4．工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。

四、关于工程价款及结算的约定

1．乙方施工队进场一星期内，甲方预付报价单中工程款总额的30%。

2．施工及安装竣工后，以实际发生工程量并且按照预算项目报价结算，甲方再给付乙方全部工程款的50%；总体验收合格后给付至总工程款的'95%，余款5%做为质保金，一年期满无异议后结清。

3．甲方同意乙方以甲方调整后的施工图纸所提供的报价单为本工程单价及数量的基础约定。结算时以经甲方认可并有甲方代表签证的现场施工签证单的工程量为准。

五、关于材料供应的约定

本工程所需应由乙方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品。并且必须是由甲方指定和认可的品牌方可施工。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对甲方造成损失的，所有责任由乙方承担。

六、双方责任的约定

1．因甲方原因影响工期，工期相应顺延。

2．乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。对竣工验收后保修期内发现的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费维修。乙方施工过程中造成的人员伤害，责任由乙方负责。由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。

七、违约责任

1．由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期相应顺延。

2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。

3．因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方进行合同终止协商，并由责任方赔偿总金额的百分之二十给对方补偿由此造成的经济损失。

八、双方签认的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商不成，双方同意向大余县法院起诉。

甲方（代表签字）：

盖章：

年月日

乙方（代表签字）：

盖章：

年月日

装饰合同 篇9

住宅装饰设计合同

一、合同双方

甲方：（客户姓名/公司名称）

乙方：（设计师/公司名称）

二、协议内容

1. 设计方案：乙方根据甲方的要求，进行住宅装饰设计方案的制定。乙方根据甲方的意见修改，并在得到甲方确认后进行实施。

2. 设计费用：甲方同意支付住宅装饰设计费用（自定具体金额）给乙方。在设计费用支付完毕之后，乙方将提交设计方案给甲方，保证设计方案的质量和准确性。

3. 设计时效：乙方保证在协议签署后连续工作30天内提交初步设计方案给甲方审核。在初步设计方案得到甲方确认后，乙方将在60天内提交完整的设计方案给甲方审核。如果乙方未按时完成工作，将承担违约责任。

4. 变更事项：如甲方在设计过程中有意见修改，甲方应提出申请，并与乙方协商确定修改的时间和设计费用。

5. 设计方案保密：设计方案的知识产权属于乙方，甲方不得擅自向第三方泄露。如甲方违反此条款，乙方有权要求甲方赔偿造成的一切损失。

6. 工程施工：如甲方同意乙方的设计方案，甲方同意将装修工程的施工订单交给乙方进行负责和管理。乙方负责前期施工预算，材料购买，施工现场管理等事宜。

7. 施工费用：乙方保证装修工程施工费用在不影响工程质量的前提下控制在合理水平，甲方同意并承担该部分费用。

8. 安全保障：乙方需遵守各项法律法规，保障施工期间的工程质量，施工环境卫生和劳动安全。如乙方违反此条款，将承担相应的违约责任。

9. 风险提示：在装修施工期间，甲方应保护好家中贵重物品和文化遗产，及时保存，并妥善处理工程施工期间可能出现的意外事件和问题。

10. 违约责任：如任何一方未能履行传统法律规定中应履行的义务，均应承担相应的违约责任。

三、签约方式

本合同自双方签约之日起生效。本合同为客户及设计师之间的纯技术协议。因本合同所引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商始终无法达成一致，甲方所在地法院为解决争议的专属管辖法院。

以上协议是我们公司供广大住宅装修的客户参考的一份住宅装修服务合同，引导双方就装修服务内容、设计方案、工程进度、质量要求、工程费用、违约处罚等方面达成共识，为装修双方的合作和理性选择提供了相应的对应条款和规范性规定。特此合同，为装修工程双方未来的长久受益提供了保障。

装饰合同 篇10

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方根据工程的需要，将深圳笑常开酒店三楼装修工程，包工包料承包给乙方施工完成。为了明确双方的责、权、利及义务关系，特订如下条款，共同信守执地。

一、工程名称及地址：深圳笑常开酒店三楼沐足城。

二、承包范围：

包工包料、包安全施工完成（具体施工内容以甲方核准的报价单为准）。

三、质量要求及工期：

1、按甲方与乙方确定的材料样品购买装饰材料。

2、按市场同单价等级现行质量验收评定标准进行验收。

3、施工工期：20xx年6月10日至20xx年5月15日，共65天。

四、承包价格及付款办法：

1、工程价格：按预算价95%计算，合同价壹佰叁拾万元正（￥1300000元）（此单价不含发票）。

2、因在现场施工时可能与预算工程量有出入，按实际所做工程量结算。

3、付款方法：按工程形象进度付款90%（装饰材料进场付30%即39万元人民币，吊好天花架，做好木工基础付款30%元人民币，开始油漆时付款30%即39万元人民币）其余尾款待工程竣工验收合格后付清（增加工程的工程款应在完工后同时一起支付）。

五、安全生产：

乙方进场施工人员必须严格按照《安全生产操作规程》安全施工。施工过程中，如万一发生安全事故，不分大小，概由乙方自行承担。

六、工程保修：

本工程保修期为一年，在保修期内，如出现非人为损坏，甲方通知乙方修理，乙方在48时内应进行修理。

七、合同违约：

1、甲、乙双方自觉履行合同条款的规定，不得违约。合同执行过程中，如违反合同条款的'约定，违约方应承担责任，并赔偿损失。

2、由甲方延迟支付进度款，可相应延长工期及每延迟一天，罚款1000元人民币。

3、如乙方不能按期竣工交付，每延期一天，罚款1000元人民币。

4、由于甲方原因，延期迟竣工，每延迟一天，甲方支付乙方20xx元人民币。

5、非乙方原因造成的停水、停电、及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上（合同期内累计计算），工期相应顺延。

八、合同未尽事宜，双方协商解决。

九、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章生效，工完帐清自行废止。

十、工程完工后十天内甲方必须进行验收，逾期作默认验收处理。

甲方：乙方：

代表：代表：

签字日期：签字日期：

装饰合同 篇11

住宅装饰设计合同：必备的法律文书

作为一个小城市的白领，大概是在当我拥有了自己第一套属于自己的房子的时候开始关心室内装修的，因为房子的抵押贷款拿下之后我走进房间，看到满眼开裂的墙面，磨损的地板之后我意识到这个房子需要进行翻修才能居住。

所以我开始了解世界各地的室内装修设计，看装修相关的纪录片、读设计杂志，慢慢地尝试自己画方案，买家具，挑灯具。但是最终才意识到，当你不是专业人士的时候，你并不足以让室内装修变得很美观很考究，同时，你也会发现这个过程中期望总是高于实际收获，让你开始想要找到专业的室内装修设计团队。

但是，在选择室内装修设计团队之前，千万不要忘记签订合同。

在我经过了解之后，我发现，在合同中，装修设计团队的角色区分是很重要的一点。比如说在合同中，设计师需要明确他们的职责和义务，同时也需要描述房主的义务。合同中需要明确装修时间，预算，质量标准等等一系列的问题，避免因不清楚对方责任造成的纠纷。 在我与设计团队签订合同之前，我发现有必要高度准备好自身状态和资料。保留好所有和合同相关的文件，比如房产证，购房合同、抵押贷款合同等。对于自己身份、联系方式、地址等资料也要提前准备好，防范骗子。

进入正题，一份良好的住宅装饰设计合同必须包含以下三个方面的内容：

1.设计工作范围

的确，一个项目的设计范围通常都是在交流后商定的。但在正式的设计合同中，应该将最终结果明确列出来。具体来说应该包括：所有设计细节、相关的面积和空间布局等。确保设计师在项目初期就具有最终的理解，让你的预算和时间表也可以随之确定。

2.双方的权利和义务

在设计合同中，的确有一些内容对设备方和房主两个参与方责任很有影响。

房主应该有义务依据时间表向设计师缴纳制定好的费用，在时间进行到一定阶段后，需要按照设备方的要求支付定额的费用。同时，合理的要求同样是能够在合同中体现的，比如隐藏工程质量以外需要额外支出的费用等。

设计师在这一方面的义务则是完成所有任务，确保设计方案在合同规定的时间内完成，以及确保在执行时不受影响，不单独制定标准，确保质量得到保障。

3.维护

在住宅装饰设计合同中，的确需要对最后的维护进行考虑，比如给房主建议如何维护新的内部装修和如何清洁装修后的表面，这些都是需要列明在设计合同之内的。主要的维护内容包括：听从设备方的建议完成所有清教，维护产品，确保内部材料和各类装修细节得到保障。

总之，这篇文章提出了住宅装饰设计合同的相关要点，首先，过程中一定要准备好自身材料，全面检查对方资质后，一定要签订官方的住宅装饰设计合同，确保双方的权利和义务、维护方案选项，以及设计工作范围得到明确。