居间协议。
宜未雨绸而缪,毋临竭而掘井。在幼儿教育专业的学生的学习中,常常会提前准备一些资料。资料一般指可供参考作为根据的材料。有了资料才能更好的在接下来的工作轻装上阵!既然如此,你知道我们的幼师资料有哪些内容啊?有请驻留一会,阅读小编为你整理的居间协议书必备11篇,大家不妨来参考。希望你能喜欢!
居间协议书 篇1
甲乙方为了发挥双方优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察;
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料;负责和____________________进行合同谈判;
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________,进场后5日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有利要求对方承担违约责任。
1、本合同签字生效后,如果至________年______月_____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
1、如发生合同争议,双方协商解决。
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。
居间协议书 篇2
甲方: 上海**有限公司
乙方: 李
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循合法、公平、平等自愿,协商一致、诚实信用的原则,一致同意订立本合同。
一、合同期限
本合同有效期 4 年,自 年 1 月 1 日起至 年 12 月 31 日止。
二、乙方为甲方提供的服务内容
乙方为甲方招收学生,每成功招收一名学生,甲方支付相应的居间服务费给乙方。
三、乙方服务时间工作时间和休息休假
乙方服务时间自由支配,但需确保每周到校二次。
四、居间服务费标准
乙方按时足额完成甲方交办的当月招生指标的前提下,居间服务费 元/人。
五、社会保险和福利
甲乙双方不存在劳动关系,乙方的社保和福利自行解决,与甲方无关。
六、违反合同的责任
任何一方违约,且给对方造成经济损失的,应根据后果的轻重和责任的大小,承担责任。如果双方之间发生争议,首先应友好协商解决,协商不成的交由甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他
1、本合同未尽事宜,按国家有关规定执行。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(签章):
月日 日
居间协议书 篇3
甲方(委托方):_________
乙方(居间方):_________
根据《_____》经甲乙双方充分协商,本着平等自愿,_____的原则,就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、承包性质:分包;
4、工程价格:土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价,下同),土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项:
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务:
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;
2、主动维护甲方利益,积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务:
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;
2、合同签订后严格按合同进场施工,及时支付居间报酬。
五、居间报酬,支付时间和方式:
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取,每立方土方提取写:_________元);
2、居间费支付方式,在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;
3、委托方可以转账或现金方式支付;
4、居间人也可以有权委托总包方北京_________公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项:
1、本合同若发生争议,双方协商解决;协商不成可在合同签订地_____;
2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关,居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销,不可更改,不因法人、代表人(项目经理)更改而失效;
3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺,与施工合同协议具有同等法律效力,甲方未经乙方同意,不得转让劳务费给第三方;
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息,均有永久性的保密责任与义务,任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失,过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任;
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
居间协议书 篇4
乙方(买受方):_____________
丙方(居间方):_____________
在丙方居间服务下,甲乙双方于_________年______月______日签订了编号为________的《________市存量房屋买卖合同》(以下简称《买卖合同》),涉及房屋地址为:坐落在________
第1条信息确认
1、甲方已对乙方的身份信息和购房资格情况进行了必要的审核确认,接受乙方作为房屋的买受方。
2、乙方对房屋进行了实地查验,对房屋本身现状及权属情况均已了解并认可,乙方对甲方提供的【房屋产权证明】、【土地使用权证明】、【产权人身份信息】、【产权人的委托授权书】、【其他】以上所有涉及资料进行了审核。
第2条居间服务确认
本合同的内容均为甲乙丙三方自愿真实的意思表示。甲方确认丙方已按其委托销售并发布房屋销售信息;乙方确认丙方已按其要求向其提供房源,并带其查看了房屋;甲乙双方确认丙方已提供订立买卖合同的信息和机会,并确认丙方协助甲乙双方订立了房屋地址为的房屋《买卖合同》。
第三条居间服务费
1、甲方向丙方支付居间服务费人民币(大写)_________元整(¥________元)。
乙方向丙方支付居间服务费人民币(大写)________元整(¥________元)。
2、甲乙双方确认,在签署本合同时,甲方所售房屋不存在任何可以对交易造成实质影响的未披露情形,甲乙双方签订《买卖合同》后,甲乙双方均认可本合同第2条约定的丙方居间服务已完成。甲乙双方应于签订《买卖合同》当日向丙方支付本合同约定的居间服务费。
第四条权利义务
1、丙方有权接受甲方售房委托;丙方有权接受乙方委托购买房屋,并带看房屋;丙方应为甲乙双方提供订立买卖合同的信息和机会;丙方协助甲乙双方订立买卖交易合同。
2、丙方在提供居间服务过程中如实向委托人陈述其所获知的关于交易房屋的相关信息,不得有故意隐瞒和误导。但基于丙方为民事主体,对于交易房屋及交易对象的资质情况,丙方只能进行形式审查,仅根据从业经验进行判断与预测,不作为丙方约束性义务。有关交易房屋的实际情况,以房屋登记主管机关作出的书面文件为准,甲乙双方需按照丙方的要求进行相关查验;有关交易对象的资质及资信能力,有赖于甲乙双方自行判断,丙方不对交易任何一方的资信及资质承担任何责任。
3、甲乙双方有如实向丙方及交易办理机关提供房屋交易资料的义务,丙方有审查双方提供资料的义务,但丙方该审查义务只限于形式审查,提供资料方应对资料的真实及有效性负责。
4、甲乙双方共同授权丙方办理房源核验、购房资质核验、网签及注销手续、资金监管、资金存管、物业交验等手续;甲乙双方在履约过程中对授权事项提出中止或终止,需向丙方出具书面告知书,如因此导致丙方不能履行授权事项,丙方不承担任何责任。
5、甲乙双方认可网签合同价格以《买卖合同》销售价为准,甲乙双方另有约定的,需签署书面补充协议,并自行承担相关法律责任。
第五条违约责任
1、甲乙双方利用丙方所提供信息、条件、机会等,私自或另行通过其他居间方签署《买卖合同》,甲乙双方除应向丙方支付本合同约定的全部居间服务费之外,还应当向丙方承担居间服务费20%的违约责任。
2、甲乙双方或一方延迟向丙方支付本合同约定的居间服务费,该延迟方除应向丙方支付居间服务费外,每逾期一日按未付款的2%的标准向丙方支付迟延违约金;延迟超过5个工作日的,丙方有权暂停办理该房屋买卖合同约定的后续协助事项,并不承担因此导致的任何责任,上述责任及交易中已经发生的费用由延迟向丙方支付费用的一方承担。
3、甲、乙任何一方违反本合同第四条或《买卖合同》的约定,导致丙方不能继续协助其办理买卖交易后续事项的,丙方不承担责任,且丙方有权收取本合同约定的居间服务费用和交易中已经发生的费用。如已交付的,丙方无须退还,如支付居间服务费方为守约方,支付方可向违约方追偿该笔费用。如未交付的,丙方有权利通过包括但不限于法律途径催促支付义务方支付居间服务费。
第六条争议解决
与本合同相关的任何争议,三方应协商解决;协商不成的,任何一方可向房屋所在地的人民法院提起诉讼解决。
第七条其他
1、本协议书一式三份,三方各执一份,自各方签字(盖章)之日起生效,如丙方未盖章对丙方不生效,但并不影响本合同中关于甲乙双方权利义务约定的效力。
2、除本合同另有约定或三方协商一致外,各方不得擅自单方解除或变更本协议。
3、三方同意,任何口头承诺、未经本人签字或加盖公章的任何书面承诺及合同条款的变更等行为均不产生法律约束力。
甲方(签章):________乙方(签章):________
代理人(签章):________代理人(签章):________
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
丙方:________________
丙方经纪人:________
经纪人注册号:________________
丙方经纪人:________
经纪人注册号:________________
此2处分别加盖2个门店备案经纪人名章或者填写2个人的经纪人备案)
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
居间协议书 篇5
甲方(委托人):_____________________
委托代理人: ________________________
乙方(受托人):_____________________
依据国家法律、法规和本市政府部门有关规定,甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就甲方委托乙方从事房屋出售代理事项达成一致,订立本合同。
第一条 委托事项
1.甲方委托乙方代理出售位于_______市_______区______房产,建筑面积_________平方米(以房屋产权证登记面积为准),权属性质__________,产权证号__________,产权人__________,随房屋一并出售室内装饰、附属设施以及________________。
2.乙方为甲方售房广告策划、寻找客户、洽谈、促成交易、办理房屋权属变更事宜
3.乙方在委托范围内,就上述房产与购房人签订的合同,甲方均确认。
第二条 委托代理期限
乙方自本合同订立之日起______个工作日内为甲方找到购房客户。办理房屋权属变更,按照房屋所在区县有关部门的规定期限执行。如因甲方原因耽误,工作日相应顺延。
第三条 房产价格及付款方式
1.该房产委托出售价格为人民币(大写)__________元(¥__________)此价格为税前款。
2.如乙方低于委托出售价格卖出,差额部分由乙方负责补齐交付甲方;如乙方高出委托出售价格卖出,高出部分归乙方所有。
3.付款方式:现金支付/银行转账。
第四条 购房定金、购房款及付款方式
1.签订本合同当日,乙方向甲方交付购房定金人民币(大写)__________元(¥__________),该购房定金在办理房屋权属变更时抵作购房款。
2.乙方应于房屋权属变更当日交付甲方剩余房款人民币(大写)__________ 元(¥__________);如房屋买受人申请购房商业贷款,剩余房款交付时间以银行放款时间为准。上述两种付款方式甲方均确认。
第五条 佣金支付办法
甲方向乙方支付售房代理佣金人民币(大写)_________________元(¥_____________),于该房屋权属变更之前一次性付清。
第六条 甲方义务
1.甲方保证委托出售的房屋符合国家法律、法规和政策规定的可以上市交易转让的条件。
2.签订合同时提供包括但不限于:夫妻双方身份证、户口本、房屋产权证及购房相关凭证、共有人同意出售的书面证明、婚姻证明、夫妻双方个人印章等原件和复印件。
3.委托代理期限内不得自行出售、拒绝出售或转托他人代理出售此房产,提供的有关证件及材料应真实合法,须保证所出售的房产不存在任何争议,且有关权益人均已同意此房屋出售。[page]
4.积极配合乙方工作,按乙方指定的时间和地点到达其房产归属的房地产交易中心办理过户及配合购房人办理贷款的相关手续。
5.保证屋内设备设施完好无损,房屋权属变更前结清物业、水、电、收视、供暖等所有费用并出具相关票据,对于权属变更前无法结清的费用,甲方负全部责任;房屋权属变更前______日内腾空此房交付乙方该房所有钥匙;房屋权属变更前______日内迁出该房所有注册户口。
第七条 乙方义务
1.签订本合同之前向甲方出示营业执照副本,确保代理事项遵循法律程序。
2.确保代理过程中不损坏房屋的现有装修、设备和设施。
3.不得违反国家法律法规和诚实信用原则,或与他人恶意串通,损害甲方利益。
4.对合同履行中所知悉与甲方及买受人有关的商业秘密、经济情况等个人信息有保密义务。
5.如需变更为甲方代理服务事项、要求和标准,应书面通知甲方,征得甲方的书面同意。
第八条 其他约定事项
1.如甲方是委托代理人的,必须有甲方(产权人)的授权委托书,如授权委托书是公证件的,甲方还应书面同意可以转委托。
2.本合同签订后,如必须履行公证手续的,甲方应按照本市有关规定申请办理公证手续。
3.甲方签订本合同提供的通信地址必须详实(未填写通讯地址的视同房屋地址),乙方按该地址发出的函件视为送达。
4.甲方从应收购房款中给乙方预留________万元(¥________元)作为结清物业、水、电、收视、供暖及迁出该房注册户口的保证金,待甲方与购房人办完《房屋买卖交接清单》,双方签字确认后的______日内,乙方一次性返还甲方。
5.该房屋办完过户手续,房屋交接完毕,甲方收到全部房款后,本合同自行终止。
第九条 定金的处置办法及违约责任
1.由于甲方原因导致本合同无法履行,视为甲方违约,甲方应双倍返还乙方定金。
2.如因乙方原因导致房屋未出售,甲方所收定金不予返还乙方。
3.该房产如因不可抗力或国家法律、法规、政策规定不可转让,导致该房产不能办理权属变更,双方均不承担违约责任,甲方收取乙方的定金、购房款原数返还乙方。
4.本合同履行期间,未按本合同第六、七条之各项约定履行的,违约方应支付对方该房约定出售价格______%的违约金作为赔偿。
5.甲、乙双方商定,在委托期限终止后的______天之内,如果甲方直接或间接的与乙方介绍的客户成交,应向乙方支付该房约定出售价格______%的违约金作为赔偿。
第十条 合同争议解决方式本合同履行如发生争议,由双方协商解决;如协商不成,依法向所出售房屋所在地人民法院起诉。[page]
第十一条 本合同经双方签字或盖章后生效,合同书一式三份,甲方执一份,乙方执两份。
第十二条 补充条款
___________________________________________________________________。
(特别提示:补充条款对定金再行约定的,须在补充条款处另加盖乙方合同章后生效,否则无效。)
本合同于_______年_______月_______日_________________________签订。
居间协议书 篇6
合同编号:____________
甲方(卖方):____________
身份证号码:____________
住址:____________
联系电话:____________
甲方代理人:____________
身份证号码:____________
通信地址:____________
联系电话:____________
乙方(买方):____________
身份证号码:____________
住址:________________
联系电话:____________
乙方代理人:____________
身份证号码:____________
通信地址:____________
联系电话:____________
丙方(中介方):____________
备案证书号:____________
地址:________________
联系电话:____________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,甲、乙、丙三方就房屋买卖事宜及居间服务事宜达成如下协议:
第一条 居间服务
(一)甲、乙双方委托丙方(____________公司)提供房屋买卖相关事项的居间服务。
(二)丙方服务内容为:
1.提供房屋信息
2.查验买卖双方当事人资格、房屋产权信息的合法性,及查验是否存在影响交易的情况
3.向双方准确传达或报告相关事项
4.为买卖双方计算本次交易所产生的税费
5.协助办理银行抵押贷款、公积金贷款事项□6.协助办理贷款解押事项
7.促成买卖双方签订《存量房买卖合同》
8.协助买卖双方办理房屋产权转移登记等相关手续
9.协助办理相关公证事项
10.协助办理房屋交接事项
11.其他
(三)中介费
1.本次交易中介费的承担:
□甲乙双方各自承担。
□甲方承担双方的中介费。
□乙方承担双方的中介费。
2.本次交易产生的中介费:
甲方共计:人民币____________元(小写)____________元整(大写)。其中佣金为本合同房屋总价的____%,其它________________。
乙方共计:人民币____________元(小写)____________元整(大写)。其中佣金为本合同房屋总价的____%,其它____________。
(四)中介费的支付时间:
□签订本合同之日。
□房屋产权转移登记到乙方名下之日。
□签订本合同之日支付____%,房屋产权证过户到乙方名下之日支付____%。
□
第二条 房屋情况
(一)甲方所售房屋(以下简称该房屋)坐落于:____________________________(室)该房屋所在楼层为____层,共____层,建筑面积共____平方米。
(二)该房屋不动产权证号为:____________ 产权人:____________
(三)该房屋占用的国有土地使用权为:____________□出让□划拨方式获得。
(四)丘权号为:____________ ,土地使用权年限自____年____月____日至____年____月____日止。土地用途为________。
(五)该房屋规划用途为:□住宅□商用□
(六)该房屋的抵押情况为:□未设定抵押□设定抵押
(七)该房屋的租赁情况为:□未出租□已出租
(八)该房屋的查封情况为:□无查封□有查封
(九)其他可能限制交易的情形:
第三条 成交价格
经买卖双方协商一致,该房屋成交价格为:人民币____________元(小写)____________元整(大写)。该成交价格包括
第四条 付款及税费
(一)买方付款时间、方式如下:
1.定金:
本合同签订后____日内,乙方向甲方支付定金,人民币____________元(小写)____________元整(大写)。此款项:
□由丙方代为保管,丙方于产权过户当日交付甲方。
□直接支付给甲方。
2.首付款:
乙方于____年____月____日前,向甲方支付人民币____________元(小写)____________元整(大写)。此款项:
□甲乙双方同意该首付款存入当地房产交易主管部门指定的资金监管账户,待房屋产权转移登记结束后按照当地房产交易主管部门的规定向甲方支付。
□乙方直接支付给甲方,乙方自行承担风险。
3.二期房款:
(1)乙方于____年____月____日前向甲方支付人民币____________元(小写)____________元整(大写)。此款项:
□甲乙双方同意该款项存入当地房产交易主管部门指定的资金监管账户,待房屋产权转移登记结束后按照当地房产交易主管部门的规定向甲方支付。
□乙方直接支付给甲方,乙方自行承担风险。
(2)乙方于____年____月____日前与银行签订贷款合同。此款项:
□存入当地房产交易主管部门指定的资金监管账户,待房屋产权转移登记结束后按当地房产交易主管部门的规定向甲方支付。
□由银行直接支付给甲方。
4.尾款:人民币____________元(小写)________元整(大写),于房屋移交当日一次性向甲方支付。
5.税费
(1)本次交易税费的承担:
□甲乙双方各自承担。
□甲方承担双方的税费。
□乙方承担双方的税费。
(2)本次交易产生的税费:
甲方共计:人民币________元(小写)________元整(大写)。包括____________。
乙方共计:人民币________元(小写)________元整(大写)。包括____________。
第五条 户口迁出
甲方应于____年____月____日前将该房屋内所有户口迁出。
第六条 权属转移登记
甲、乙、丙三方约定于____年____月____日,共同前往____________办理房屋权属转移登记手续。
第七条 房屋移交
(一)甲方于□____年____月____日/□甲方收到全款当日/□乙方收到房屋产权证 日内,向乙方移交房屋钥匙。
(二)移交前,甲方应将水、电、气、物业等费用结清。
(三)移交时,双方应签订房屋移交文书。
第八条 违约责任
(一)甲、乙、丙三方的违约行为造成守约方损失而未影响交易完成的,应按造成的损失向守约方支付赔偿金。
(二)甲或乙方的违约行为,导致交易无法完成的,违约方应向守约方支付违约金, 如违约方为甲方或乙方,还应向丙方支付双方佣金。
(三)乙方未按约定的时间付款,每逾期一日,应向甲方支付房屋总价款____%的滞纳金,合同继续履行。逾期超过____日,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付违约金。
(四)甲方或乙方未按时间缴纳佣金的,每逾期一日,应按佣金总价款的____%支付滞纳金。
(五)甲方或乙方未按约定时间办理房屋权属转移登记手续的,每逾期一日,应按房屋总价款的____%支付滞纳金。逾期超过____日的,守约方有权解除合同,违约方应向守约方支付违约金。
(六)甲方未按约定时间迁出户口的,每逾期一日,应按房屋总价款的____ %支付滞纳金。如甲方逾期 日仍未将户口迁出,乙方有权解除合同,甲方应向乙方支付违约金。
(七)本合同违约金为房款总价的____%,人民币____________元(小写)________元整(大写)。
第九条 不可抗力
因不可抗力不能按照约定履行本合同时,一方当事人应当及时告知另一方当事人,并向另一方当事人提供证明。根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。因不可抗力导致合同无法履行的,三方免责,乙方所付定金应退还,丙方所收费用应退还,所发生的其他费用应根据各方权利义务进行分担。
第十条 争议解决方式
履行本合同发生争议时,由甲、乙、丙三方协商解决,协商不成的,选择以下第 种方式解决争议。
(一)向____________人民法院提起诉讼。
(二)向____________申请仲裁。
第十一条 送达地址
甲方送达地址:____________
乙方送达地址:____________
第十二条 其它约定
第十三条 附则
本合同经三方签字或者盖章后生效。本合同(及附件)一式____份,其中甲方执____份,乙方执____份,丙方执____份。本合同生效后,甲、乙、丙三方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
签署地点:____________________
签署时间:____________________
甲方(签章):________________
委托代理人(签字):____________
乙方(签章):________________
委托代理人(签字):____________
丙方(签章):________________
委托代理人(签字):____________
居间协议书 篇7
合同编号:____________
甲方:________________________
住址:________________________
通讯地址:______________________________
法定代表人:________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
乙方:______________________________
通讯地址:_________________________
身份证号码:________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
鉴于:
1、甲方为完成__________________________________________________工程建设项目缺乏资金,并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资,现委托乙方寻找、介绍出资方;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。
2、甲乙双方共同确认:甲方同意委托乙方为寻找、介绍出资方,乙方同意接受委托,双方签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。
双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
第一条委托事项
1、甲方计划进行工程建设项目地点位于_______省________市_______区_____路_______号,甲方委托乙方为完成该项目施工所需的全部或部分资金寻找或介绍出资方,乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方,并尽可能促成出资方以出借、赞助、投资等合法方式与甲方签订融资合同。甲方委托乙方协助融资的数额为_____元人民币(大写)。
第二条居间人的权利义务
1、乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。
2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资工程项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项,即,按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方在代理甲方的委托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
5、乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条居间报酬与费用
1、若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署融资合同,甲方应向乙方支付_____元人民币(大写)作为乙方酬金,此酬金的有关税款由甲方负担,居间费用由乙方自行承担。酬金的支付方式为:现金(电汇)分期支付。
经双方同意,此酬金分_____期支付。
第一期:合同签订之日起____日内甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写):___元整。
第二期:根据甲方的工程施工进度开始售楼或已开工三个月内(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写):_____元整。
第三期:根据甲方的工程施工进度楼层盖到八层以上或楼已销售65%以上的(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写):_____元整。
第四期:根据甲方的工程施工进度楼已封顶或楼已销售完毕(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写):_____元整。
除本条规定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。
甲方:(盖章):_______乙方(盖章):_______
法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______
合同签订地:_____________________
合同签订日:________年____月____日
居间协议书 篇8
协议三方居间合同合作协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
丙方:(以下简称丙方)
甲乙丙三方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经三方充分协商,依平等自愿原则,就安徽合肥市赛维ldk电池项目机电工程达成如下合作及居间协议:
一、合作内容:本条所指合作是甲乙双方的工程施工合作,丙方不负工程施工方面的任何责任。
1、建设单位:赛维ldk太阳能高科技(合肥)有限公司
2、工程名称:赛维ldk电池项目机电工程
3、工程地点:合肥市开发区
4、工程范围:机电工程(详见主合同)
5、承包方式:包工包料
6、合同质量等级:合格,一次性验收合格
7、暂定合同价款:
8、合同工期:同主合同
9、合作方式:甲方委派乙方负责项目管理实施,丙方负责项目前期各项工作的咨询和协调。
二、三方权利和义务
甲方的权利和义务:
1、负责提供施工许可证等政府监督部门所需提供之资料及证书。
2、负责施工过程中的质量监督,进度计划要求等。
3、负责提供施工过程中所需甲方提供之一切资料及证书。
乙方权利和义务:
1、必须按业主的要求,完成作业计划。
2、精心施工,质量必须符合验收规范。
3、在施工过程中,接受甲方的监督和检查。
4、及时齐备施工过程的验收资料及竣工资料。
5、乙方同意甲方向丙方按本协议
第三条
第四、第五项规定的比例和方式支付居间费用。
丙方的权力和义务:
1、向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同
2、负责前期各项工作的协调。
3、负责工程款的配合及协调。
4、及时收取居间费用的权利。
三、结算依据和支付方法:
1、三方开设项目共同监管专用帐户,此帐户资金仅供本工程使用。
2、甲方根据工程决算审定价收取%的管理费(不包括税金及其它上交政府费用)。其它一切费用由乙方承担。
3、税金及其他上缴政府费用由甲方代征代缴。
4、丙方根据工程决算审定价收取本项目%的项目居间费。
5、建设单位支付的工程款到账后,扣除甲方费用后按比列及时(不能超过三天)支付给乙方和丙方(按工程款到一笔支付一笔的方式支付)。
甲方付款给乙、丙方时,由乙方提供代扣税凭证。
四、罚则:
1、根据合同文件该工程质量等级为合格(一次验收合格),工程质量验收如达不到合格,除履行甲方与建设单位签订的合同要求前提下,甲方再扣罚工程总造价之0.1%。
2、由于乙方原因造成的工程工期脱期,建设方的经济处罚由乙方承担。
3、甲乙双方全面履行和建设单位签订专业施工合同。因履行施工合同而产生的权利和义务,与丙方无关。
4、甲方不能按照本协议第三条第四、五项约定及时足额的向乙方和丙方支付款项者,应承担逾期支付额日3%的违约金。
五、现场文明、安全生产、工地现场治安:
1、乙方必须做到文明施工,工地现场要保持整洁,符合市创建文明工地的要求。
2、乙方必须遵守安全操作规程,安全生产协议由甲方与乙方另行签订。
3、乙方现场施工人员必须按公安部门要求办妥一切事宜,并遵守治安条例。
六、其他:
1、乙方全面履行总包方与建设单位的施工合同内容。
2、本合同签订后,甲方委派,乙方委派,负责施工过程中具体事宜和履行本协议。
3、未尽事宜,双方协商解决。
4、施工协议、为本合同有效附件。
5、本合同一式陆份,三方各执贰份。工程款结清后本合同自动失效。
甲方:(盖章)
法人代表(盖章):
联系电话:
单位地址:
签定日期:20xx年11月4日
丙方:(盖章):
法人代表(盖章):
联系电话:65317778
单位地址:苏州桐泾北路号
签定日期:20xx年11月4日
乙方:(盖章)
法人代表(盖章):
联系电话:
单位地址:
签定日期:20xx年11月4日
居间协议书 篇9
甲方委托方:
乙方居间方:
甲方因业务需要工程项目,而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息,在自愿平等协商的基础上达成如下协议。
一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目,并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方业主方签订该项目合同。
二、居间报酬与给付方法
1、居间费按工程总造价3。5%计取,详见建筑施工合同。
2、居间报酬支付方法:甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内,需一次性向乙方支付居间报酬,投资建设总额的3。5%,如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬,则视甲方违约,可从下一批预付款扣除双倍居间报酬,居间报酬的税金由乙方支付。
三、约定事项
1、甲方与业主方第三方签订的合同乙方不承担任何责任。
2、乙方履行本合同的过程中,可向业主方第三方表明其为甲方居间人,并向甲方介绍该项目相关情况,由甲方确定该项目可行度。
3、乙方在认真完成甲方委托项目事项,即按合同法第一条规定提
供该项目的真实信息,并与甲方与第三方业主方签署合同或协议提供联系、协助、撮合服务,但确定权在甲方,乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。
4、甲方与业主方第三方签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项,甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬,甲方按照双倍居间报酬承担违约责任支付乙方,乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。
5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的,甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务,甲方因承担该项目的全部居间费用。
6、余下工程合同,均由乙方协调,撮合续签合同,甲方不得单方面与业主方续签合同,如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时,业绩归乙方,居间报酬按本合同标准执行,如发现甲方不经乙方与业主方签订合同,视为甲方违约,一经核实,甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。
7、甲方支付居间报酬,本着合法、安全、有效的方式,以现金打到的账号:
XXX,账号:_________
XXX,帐号:_________
XXX,帐号:_________
XXX,帐号:_________
甲方如在指定的期限内不能兑现,则视为违约,乙方有权要求甲
方支付30%的违约金,同时要求在3天以内一次性付清所有款项。
8、本合同如发生纠纷,双方首先协商解决,协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。
9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。
10、本合同一式五份,甲方执一份,乙方执四份,双方签字盖章或按手印后生效。
甲方代表
身份证
乙方代表
身份证
年月日
以上是网小编精心帮大家整理的有法律效力的工程居间协议书版精选3篇,供您参考阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。
居间协议书 篇10
甲方(委托人):_______________,身份证号:_______________________________。
乙方(被委托人):____________,身份证号:_______________________________。
一、协议期限
本协议期限自_____年_____月____日之日起至_____年____月____日止,期满后可续约,具体事宜另行约定。
二、费用
1、费用标准:甲方向乙方支付__________元(__________元)。
2、费用支付方式:甲方向乙方通过_____方式一次性付清__________元(__________元)居间费。(户名:___________________;开户行:______________________;账号:___________________________。)
三、甲方权利义务
1、甲方于协议订立之日将__________元的居间费用通过_____方式向乙方一次性付清;
2、甲方于协议订立之日将准备好的个人材料交付乙方。
四、乙方权利义务
1、在协议约定期限内帮助甲方通过考试、准备材料。
2、保证甲方顺利工作后能够按照承诺的工资标准实际获得__________元/月的工资(扣掉五险一金保证到手工资__________元)
3、若乙方未完全履行上述义务,甲方最后未通过考试、未取得编制、未正式上岗或者甲方上岗后实际到手工资不符合约定的,乙方应将__________元(__________元)向甲方一次性全数退还。
五、违约
1、乙方不得在甲方不知情的其情况下向第三方透露和知会转让相关事项,给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。
2、在交易过程中如因任何原因出现终止履行情况,包括但不限于无法履行、争议诉讼、仲裁等,甲方有权随时终止与乙方的委托服务。
六、其他事项
甲方委托乙方提供该居间服务为独家委托,在委托期限内甲方不得另行委托他人,若甲方另行委托他人,甲方应承担违约责任。
七、其他
本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
甲方(签名、按捺指印):________________乙方(签名、按捺指印):________________
日期:________________日期:____________________
居间协议书 篇11
上诉人:_________________公司、住所地:_________________(略)。
法定代表人_______________,董事长。
上诉人:_________________公司、住所地:_________________(略)。
法定代表人:______________,总经理。
被上诉人:_________________,男,_____年_____月_____日出生,汉,无业,住_________________(略)。
因居间合同纠纷一案,上诉人不服__________区人民法院(_________________)_____商初字第__________号民事判决,依法提起上诉。
上诉请求
1、撤销(_____________)_____商初字第__________号民事判决书;
2、改判驳回被上诉人的诉讼请求;
3、改判被上诉人向上诉人返还劳务费_____________万元及利息;
4、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
事实和理由
一、上诉人与被上诉人签订的《居间劳务协议》及《补充协议》系无效合同,一审判决合同有效错误。
具体内容(略)
二、本案应以二份《居间劳务协议》及最后签订的_________________年__________月_________日《补充协议》为认定事实的基础;一审判决对补充协议效力认定前后矛盾,对劳务费的计算基数、判决结果均有重大明显错误。
具体内容(略)
三、一审判决的居间费用过高。
具体内容(略)
此致
_____市中级人民法院
上诉人:_________________有限责任公司
上诉人:_________________有限责任公司
__________________年_____月_____日
幼师资料《居间协议书必备11篇》一文希望您能收藏!“幼儿教师教育网”是专门为给您提供幼师资料而创建的网站。同时,yjs21.com还为您精选准备了居间协议专题,希望您能喜欢!