居间协议。
本文提供了一些有关“居间协议书”的资料，供大家参考和研究。在当今人们契约意识越来越强的背景下，合同签署对于保障经济活动正常进行具有极其重要的作用。作为民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，合同的重要性不可替代。希望本文能对大家有所帮助，欢迎收藏。
居间协议书(篇1)
地 址：___________________________
居间方受委托方委托，就驻马店市_______________________ 房地产开发项目向委托方提供有关居间服务，双方经协商一致，签订本合同。
居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方，并促成合作项目的顺利签约，双方签约成功，居 间方的任务即视为完成。
1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方，并及时沟通情况；
2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；
3.居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与 合作方签订合作合同，促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同，并实际开始操作 后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1.居间服务费的标准：
居间方按委托方的意见，促成委托方与合作方签约成功，则委托方应支付______________________________给居间方，作为劳务报 酬，此劳务报酬为不含税费用。
2.居间服务费的支付办法：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.如果委托方与合作方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费；
2.如果委托方以相关企业或再介绍其他公司的名义与合作方签订合 同，居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费；
3.自本合同签字生效之日起，居间方在此期间必须积极推动本项目的合作方进行实质性洽谈，并协助委托方和合作方达成实质性成交合 同；
4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用；
5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方，推动与合作方的合同的签订。
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅 自修改本合同。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释；
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由 有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决。
(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;
(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。 本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
居间协议书(篇2)
甲方(委托人)：
乙方(居间人)：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、诚实信用原则，达成如下协议：
一、委托事项
1. 乙方接受甲方委托，负责就______________________________项目(以下称“本项目”)，引荐甲方和____________________（以下简称“投资单位”）直接洽谈，向甲方提供关于本项目的重要信息，并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议（以下简称“投资合同）。
2. “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1. 乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的.所有信息及其资料均真实可靠。
2. 乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同，那么在甲方的项目运作过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的关系。
三、甲方义务
联系电话：
1. 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和投资单位进行合同谈判。
2. 甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全，并能够正常运作。否则，视为甲方提供信息不真实，同意向乙方支付违约金______万元。
3. 如果居间成功，则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4. 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1. 本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%（百分之____）。该费用所产生的税费由甲方承担。
2. 居间报酬支付时间________________________。
3. 甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项，甲方同意承担居间费中的差旅费用。
六、保密事项
1. 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2. 乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3. 乙方违反保密义务的，应向甲支支付___________万元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1. 本合同签字生效后，如果至______年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2. 如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。
九、其他事项
1. 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2. 本合同一式贰份，双方各持一份，并经双方签字（盖章）后生效。
（以下无正文。）
（以下为签字页，无正文。）
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订地：______省______市______区（县）
合同签订日：
居间协议书(篇3)
上诉人：_________________公司、住所地：_________________(略)。
法定代表人_______________，董事长。
上诉人：_________________公司、住所地：_________________(略)。
法定代表人：______________，总经理。
被上诉人：_________________，男，_____年_____月_____日出生，汉，无业，住_________________(略)。
因居间合同纠纷一案，上诉人不服__________区人民法院(_________________)_____商初字第__________号民事判决，依法提起上诉。
上诉请求
1、撤销(_____________)_____商初字第__________号民事判决书;
2、改判驳回被上诉人的诉讼请求;
3、改判被上诉人向上诉人返还劳务费_____________万元及利息;
4、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
事实和理由
一、上诉人与被上诉人签订的《居间劳务协议》及《补充协议》系无效合同，一审判决合同有效错误。
具体内容(略)
二、本案应以二份《居间劳务协议》及最后签订的_________________年__________月_________日《补充协议》为认定事实的基础;一审判决对补充协议效力认定前后矛盾，对劳务费的计算基数、判决结果均有重大明显错误。
具体内容(略)
三、一审判决的居间费用过高。
具体内容(略)
此致
_____市中级人民法院
上诉人：_________________有限责任公司
上诉人：_________________有限责任公司
__________________年_____月_____日
居间协议书(篇4)
协议三方居间合同合作协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
丙方：（以下简称丙方）
甲乙丙三方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经三方充分协商，依平等自愿原则，就安徽合肥市赛维ldk电池项目机电工程达成如下合作及居间协议：
一、合作内容：本条所指合作是甲乙双方的工程施工合作，丙方不负工程施工方面的任何责任。
1、建设单位：赛维ldk太阳能高科技(合肥)有限公司
2、工程名称：赛维ldk电池项目机电工程
3、工程地点：合肥市开发区
4、工程范围：机电工程（详见主合同）
5、承包方式：包工包料
6、合同质量等级：合格，一次性验收合格
7、暂定合同价款：
8、合同工期：同主合同
9、合作方式：甲方委派乙方负责项目管理实施，丙方负责项目前期各项工作的咨询和协调。
二、三方权利和义务
甲方的权利和义务：
1、负责提供施工许可证等政府监督部门所需提供之资料及证书。
2、负责施工过程中的质量监督，进度计划要求等。
3、负责提供施工过程中所需甲方提供之一切资料及证书。
乙方权利和义务：
1、必须按业主的要求，完成作业计划。
2、精心施工，质量必须符合验收规范。
3、在施工过程中，接受甲方的监督和检查。
4、及时齐备施工过程的验收资料及竣工资料。
5、乙方同意甲方向丙方按本协议
第三条
第四、第五项规定的比例和方式支付居间费用。
丙方的权力和义务：
1、向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同
2、负责前期各项工作的协调。
3、负责工程款的配合及协调。
4、及时收取居间费用的权利。
三、结算依据和支付方法：
1、三方开设项目共同监管专用帐户，此帐户资金仅供本工程使用。Www.yjS21.cOm
2、甲方根据工程决算审定价收取%的管理费（不包括税金及其它上交政府费用）。其它一切费用由乙方承担。
3、税金及其他上缴政府费用由甲方代征代缴。
4、丙方根据工程决算审定价收取本项目%的项目居间费。
5、建设单位支付的工程款到账后，扣除甲方费用后按比列及时（不能超过三天）支付给乙方和丙方（按工程款到一笔支付一笔的方式支付）。
甲方付款给乙、丙方时，由乙方提供代扣税凭证。
四、罚则：
1、根据合同文件该工程质量等级为合格（一次验收合格），工程质量验收如达不到合格，除履行甲方与建设单位签订的合同要求前提下，甲方再扣罚工程总造价之0.1%。
2、由于乙方原因造成的工程工期脱期，建设方的经济处罚由乙方承担。
3、甲乙双方全面履行和建设单位签订专业施工合同。因履行施工合同而产生的权利和义务，与丙方无关。
4、甲方不能按照本协议第三条第四、五项约定及时足额的向乙方和丙方支付款项者，应承担逾期支付额日3%的违约金。
五、现场文明、安全生产、工地现场治安：
1、乙方必须做到文明施工，工地现场要保持整洁，符合市创建文明工地的要求。
2、乙方必须遵守安全操作规程，安全生产协议由甲方与乙方另行签订。
3、乙方现场施工人员必须按公安部门要求办妥一切事宜，并遵守治安条例。
六、其他：
1、乙方全面履行总包方与建设单位的施工合同内容。
2、本合同签订后，甲方委派，乙方委派，负责施工过程中具体事宜和履行本协议。
3、未尽事宜，双方协商解决。
4、施工协议、为本合同有效附件。
5、本合同一式陆份，三方各执贰份。工程款结清后本合同自动失效。
甲方：（盖章）
法人代表（盖章）：
联系电话：
单位地址：
签定日期：20xx年11月4日
丙方：（盖章）：
法人代表（盖章）：
联系电话：65317778
单位地址：苏州桐泾北路号
签定日期：20xx年11月4日
乙方：（盖章）
法人代表（盖章）：
联系电话：
单位地址：
签定日期：20xx年11月4日
居间协议书(篇5)
出租方（以下简称甲方）：______
法定代表人：______
承租方（以下简称乙方）：______身份证号：______
甲、乙双方在自愿、平等、协商的基础上，达成如下协议：
一、甲方将______市所有的，座落在______区______街浴都的楼房（包括室内外所有设施设备和物品），建筑面积______平方米，承租给乙方经营洗浴使用，设备和物品经双方清点后建立清单。
二、租赁期限为______年，从______年______月______日起至______年______月______日止。
三、每年租金为______万元。第一年租金分两次结清（于合同签订并办完移交手续后先交______万元，开业时另交______万元）；从第二年起，租金为每半年一交，每次交______万元。租金交纳日期分别为每年______月______日和______月______日。
四、乙方向甲方交纳保证金______万元整，于开业后一次交齐，该笔保证金用来保证乙方在使用房屋时不因乙方原因损坏房屋。如因乙方原因损坏房屋，可以在保证金中扣除赔偿费用，如保证金不够可以向乙方追偿；如没有发生因乙方原因导致房屋损坏，保证金应全额返还。该笔保证金仅限此用途。
五、甲方允许乙方在不损坏房屋结构的情况下，可根据经营需要进行室内外的自由装修改造，增添设施和服务项目。装修改造以及增补物品等费用由乙方承担。
六、租赁期间乙方自行承担供暖、水、电、卫生费及各种税费，此前所有拖欠的水、电、气等费用由甲方结清。如因甲方原因未结清而导致影响乙方经营的，甲方应承担赔偿责任。
七、甲方应保证房屋能满足乙方正常使用之需要。如发生影响乙方正常使用的事由（如房屋非因乙方原因造成的自然损坏、人为损坏或屋面漏水等），甲方应在接到乙方通知之日起______日内予以修缮，超过______日，乙方可自行修缮，维修费用由甲方承担，如甲方不承担乙方可在租金中予以扣除。
八、甲方给乙方______天时间（即从______年______月______日起至______年______月______日止）用于前期装修改造及办理各种经营手续和试营业，此期间不计入租赁期间，不收取租金。
九、租赁期间，乙方能继续使用的设备、物品可以无偿使用，乙方认为已不能继续使用的需要更新换代的可自行更换，更换下来的设备物品如甲果方不回收则乙方可以自行处理。
十、甲方应保证出租给乙的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方租赁后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，应返还耽误乙方营业期间的租金，及赔偿乙方因耽误期间减少的收益损失（收益损失＝每日收益×耽误期间）。
十一、甲方不得擅自解除租赁合同，不得干涉乙方的正常经营活动；如果由于甲方原因致使合同解除的，甲方应返还乙方已经交付的剩余期限的租金及乙方的一切直接损失和间接损失。直接损失包括但不限于以下费用：乙方的来回搬迁费用、装修费用、乙方为正常经营需要而添加的固定设备安装费等费用。间接损失补偿费用为一次性支付人民币______元。
十二、乙方应保证依法经营，不得发生违法违纪行为，如发生则由乙方承担全部法律责任。
十三、在保证甲方不损失租金的前提下，经甲方同意，乙方可以将房屋转租，转租后乙方退出原租赁关系，乙方已付的租金由甲方返还。如因乙方其他原因导致合同解除，则甲方不返还乙方已经交纳的租金。
十四、如果因城市规划或城市改造等行为，需要对该楼进行拆除或拆迁，甲方除应返还剩余期限的租金外还应补偿乙方的损失，损失数额按照本合同第十一条计算。
十五、如因不可抗力的原因使租赁房屋及设备损坏的双方互不承担赔偿责任，但甲方应返还给乙方剩余期限的租金。
十六、租赁期满后乙方有优先承租权。如果乙方不再继续承租该房屋，则乙方投入的所有装修改造物品，租赁期满后统一归甲方所有。
十七、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的地方，以补充协议为准。
十八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字后生效。
甲方：______乙方：______
法定代表人：______
______年______月______日
______年______月______日
居间协议书(篇6)
甲方(出卖人)：__________
乙方(买受人)：__________
丙方(居间人)：__________
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方自愿委托丙方对其双方房屋交易提供居间服务，促成房屋买卖合同成立，现三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖及居间服务达成如下协议：
一、乙方为表示对丙方居间介绍的房屋之购买诚意，自愿向丙方交付人民币__________元(大写：______________圆整)。作为购房意向金。在甲、双方签订本合同后，乙方同意该购房意向金转付甲方。
二、交易房屋的基本情况：__________(若本条所述的该房屋状况与实际情况不符或不祥尽，以该房屋所有权证的记载内容为准，且三方同意不再另行签订补充协议予以变更和确认)
1、坐落：__________ _______________。
2、类型：__________(商品房/□经济适用房/□已购公有住房/□别墅/□商铺/□写字楼/(其它______。
3、建筑面积：__________________平方米：
4、室内装修状况：__________ 。
5、房屋所有权人：_______________________：__________房屋共有权人□无/(有(甲方已取得共有权人同意出售上述房屋)。
6、房屋所有权证明文件编号：______________ 。
7、该房屋的抵押状况为：__________(未设立抵押/□已设立抵押，抵押权人：___________________________(银行)贷款余额：__________约￥______________元，贷款余额的处理方案：__________□甲方自行还清/□其它：_____________________________________。
8、该房屋租赁情况为：__________(未出租/□已出租，_______________(丙方已告知甲方须于买卖合同签订前取得承租人放弃优先购买权的书面证明)。
二、经甲、乙双方协商一致，该房屋的交易条件为：__________
1、总房价款：__________人民币__________元(大写：___________________圆整)。
2、乙方同意支付甲方购房定金人民币________元(大写：__________ )。
3、甲、乙双方同意采取下列第_____种方式付款：__________①全款②公积金贷款③商业贷款④其他：________________________。
4、甲、乙双方定于□丙方通知之日起______日内/□_____年______月_______日前，在甲、乙双方资料齐全时到房屋权属登记部门办理过户手续。
5、甲方应于乙方支付完毕首付款之日起三日内向乙方交房。
6、房屋产权转移后，甲方应在该房屋所有权转移之日起____内，将本房屋内相关户口迁出。
7、涉及此次房屋交易中产生的全部税费：__________□由甲方承担/□由乙方承担/(其它：_____________________________________。
三、居间服务的具体内容以及完成标准：__________
1、提供房屋买卖信息;
2、提供与买卖房屋相关的交易流程、交易风险、市场行情咨询;
3、协助甲、乙双方对房屋进行实地查验;
4、协助并促成甲、乙双方签订房屋买卖合同。
甲乙双方确认丙方已提供上述1、2、3项服务;甲、乙双方签订房屋买卖合同，丙方即完成上述第4项服务。
四、居间服务费及支付
1、甲方向丙方支付居间服务费为人民币人民币________元(大写：__________ );
2、乙方向丙方支付居间服务费为人民币人民币________元(大写：__________ )。
五、合同约定的其他义务
1、在丙方收到购房意向金后_____日内，乙方不得解除对丙方的委托，亦不得向丙方主张收回上述意向金。在上述期限内，如乙方解除对丙方的委托，将视为乙方违约，并按照本合同居间服务费向丙方支付违约金。
2、如甲方不能接受本合同第三条之交易条件，而甲、乙双方又不能另行达成一致的，致使甲、乙双方不能签署房屋买卖合同的，丙方应将购房意向金无息返回乙方。
3、甲、乙双方应当在签订本合同之日，一次性付清居间服务费用。费用支付未经丙方同意而延迟支付的，丙方有权追索违约金，每日按照延迟支付费用数额的千分之五计算。
4、甲乙承诺本交易房屋除本合同第二条第七款所设立的抵押权外，无其他任何权利瑕疵影响到标的房屋的交易。
5、本合同订立后，如甲、乙双方未经丙方许可，私下交易或经其他中介机构交易本合同标的房屋，本居间合同依然有效，甲、乙双方仍应向丙方支付本合同第四条约定的居间服务费。
六、甲、乙双方同意在本合同成立后_____日内签订存量房屋买卖合同(经纪成交版)。
签订本合同后，如甲方未能履行本条约定的`，则应向乙方双倍返还定金;如乙方未能履行本条约定的，则已支付甲方的定金不予返还。
七、甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应自行协商解决;协商不能达成一致意见的，三方同意向交易房屋所在地(即为本合同履行地)人民法院提起诉讼。
八、甲、乙、丙三方在本合同签章处书写的联络地址即为本合同下任何书面通知的送达地址，若因收送方拒收或因联络地址错误无法送达的，均按照付邮日(以邮局邮戳为准)视作通知方已依本合同给予书面通知。若任何一方联络地址变更的，应及时通知其他各方。
九、本合同一式三份，经三方签字或盖章后生效，三方各执一份，具有同等法律效力。
备注
甲方(出卖人)：__________
乙方(买受人)：__________
____年____月____日
居间协议书(篇7)
甲方（委托方）：_________
乙方（居间方）：_________
根据《_____》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，_____的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、承包性质：分包；
4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；
2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；
2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：_________元）；
2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；
3、委托方可以转账或现金方式支付；
4、居间人也可以有权委托总包方北京_________公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项：
1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地_____；
2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；
3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
居间协议书(篇8)
甲方： 上海**有限公司
乙方： 李
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本合同。
一、合同期限
本合同有效期 4 年，自 年 1 月 1 日起至 年 12 月 31 日止。
二、乙方为甲方提供的服务内容
乙方为甲方招收学生，每成功招收一名学生，甲方支付相应的居间服务费给乙方。
三、乙方服务时间工作时间和休息休假
乙方服务时间自由支配，但需确保每周到校二次。
四、居间服务费标准
乙方按时足额完成甲方交办的当月招生指标的前提下，居间服务费 元/人。
五、社会保险和福利
甲乙双方不存在劳动关系，乙方的社保和福利自行解决，与甲方无关。
六、违反合同的责任
任何一方违约，且给对方造成经济损失的，应根据后果的轻重和责任的大小，承担责任。如果双方之间发生争议，首先应友好协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他
1、本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(签章)：
月日 日
居间协议书(篇9)
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第 种方式解决：
(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 人民法院提起诉讼。
如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行，则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。
1、本合同中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议，书面补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
1、本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2、前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
1、在居间合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起 日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起 日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
居间协议书(篇10)
地址：
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项，经协商一致，签订本合同。
居间方向委托方提供______________土地的转让。
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主，并及时沟通情况。
2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。
3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。
4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1、居间服务费的标准：
委托方与投资方签订的`针对本项目整体合资或转让合同总金额（不论何种形式）的____（居间方开具正式合法发票）。
2、居间服务费的支付办法：
委托方与项目业主签订合资或项目转让合同，并实际支付土地款项后（包括定金），居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。
1、如果委托方与投资方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与________（土地项目的业主单位）签订本合同标的物的转让合同，居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
3、本合同的有效期（委托期）为180天（自本合同签字生效之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈，并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方，如在谈判过程中，委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
乙方：
甲乙双方为发挥双方优势，达到合作共赢的目的，经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，达成如下协议：
一、委托事项：
甲方委托乙方负责江苏省范围内的煤炭销售工作。
1、甲方向乙方支付的信息费以甲方向购买方供应的煤炭数量(吨)计算，每大卡/吨按人民币1厘支付给乙方，甲方必须在购买方支付货款后三个工作日之内按乙方提供的账户汇入信息费。
2、甲方为乙方提供1万吨煤炭作为前期运作费用及流动资金，此费用在甲方与购买方前三次交易中扣除，按3-3-4执行。
三、甲乙双方签订的合同有效期暂定二年，计算时间从此合同签订之日起计算;二年内甲方不得规避乙方与购买方进行私下交易。
1、甲方必须保质、保量、准时发运煤炭，必须积极配合乙方，为乙方的居间活动提供必要的协助和配合，并对乙方提供的相关文件资料予以保密。
2、乙方应认真履行甲方委托事项，积极为甲方不断寻求商业机会，积极协助甲方达成销售目标。
1、如甲方不能按购买方有关要求发运煤炭，造成损失由甲方负责。
2、如甲方未经乙方同意与购买方私下洽谈、交易或隐瞒交易数量，则视为甲方违约。须按实际交易数量双倍支付给乙方信息费，并赔偿相关损失。
3、如甲方不能按时给付乙方信息费，则乙方有权通过购买方在下次交易时直接双倍扣除。
六、此合同与甲方和购买方签订的煤炭供应(销售)合同具有同等法律效力。甲方与购买方合同的变更、继续、终止须有乙方参与方为有效，否则视为违约。
七、甲方自负盈亏，乙方不承担甲方与购买方产生的一切经济法律责任。
如甲乙双方发生争议，应以友好协商解决为主，如协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
此协议一式三份，甲方保留一份，乙方保留二份，自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
居间协议书(篇11)
联系地址：
联系电话:
乙方(居间人):
身份证号：
联系地址:
联系电话:
甲乙方根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就_______________________________(以下称该项目)，金额已金融机构审批额度为准，引荐甲方与该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的项目融资合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供项目方所需资金。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的项目融资合同。
甲方因履行项目融资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的10‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须协助甲方提供有关该项目的信息。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为项目融资到位金额的________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订项目融资合同后每笔资金到位的______内付清当期居间费用。
3、甲方可以转账或现金的方式支付。
银行账户：_________________________
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至______年______月31______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：______
甲方：(盖章)：______ 乙方(盖章)：______
法定代表人或委托代理人：______ 法定代表人或委托代理人：______
_____ 年______月______日 ______年______月______日
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《居间协议书热门》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了居间协议专题，希望您能喜欢！
