建设工程借款合同
发布时间:2024-04-09 建设工程借款合同建设工程借款合同(优选5篇)。
正规的合同怎么写?我们在职场上和别人进行交易的时候,签订合同是一种正规的法律行为,是值得重视的事情,根据您的意愿编辑为您准备了一篇“建设工程借款合同”的文章,愿本文能给您带来收获不妨将其保存收藏!
建设工程借款合同(篇1)
2022工程建设年度借款合同范文是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程建设年度借款合同范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程建设年度借款合同范文正文内容
年度编号:_________
项目级别:_________
立合同单位:
_________(简称借款方)
_________银行_________行(简称贷款方)
借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。
预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二条 贷款利率为年息_________%,计算复利。
第三条 年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。
第四条 建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后,本合同同时失效。
第五条 本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。
借款方(盖章):_________贷款方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
法定代表(签字):_________法定代表(签字):_________
开户银行及帐户:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
建设工程借款合同(篇2)
借款方:xxxxxx
法定代表人:xxxxxx职务:xxxxxx
地址:xxxxxx邮码:xxxxxx电话:xxxxxx
贷款方:xxxxxx
法定代表人:xxxxxx职务:xxxxxx
地址:xxxxxx邮码:xxxxxx电话:xxxxxx
根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
第二条借款金额:借款方向贷款方借款人民币(大写)元。预计用款为一年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元;
第三条借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为xxxx %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.
第四条借款期限:借款方保证从xxxxxxxx年xxxxxxxx月起至xxxxxxxx年xxxxxxxx月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:xxxxxxxxxxxx(盖章)贷款方:xxxxxxxxxxxx(盖章)
代表人:xxxxxxxxxxxx代表人:xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日
建设工程借款合同(篇3)
20222020建设工程借款合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。2020建设工程借款合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
20222020建设工程借款合同正文内容
合同编号:________
贷款方:__________
借款方:__________
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途_________________________________________________________
第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)____元。预计用款为_____年____元;_____年____元;____年____元;____年____元;_____年____元;____年____元。
第三条借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%。
第四条借款期限借款方保证从_____年____月起至____年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_____年___元;____年____元;_____年___元;____年____元;_____年____元;____年____元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项,双方遵照《中华人民共和国经济民法典》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方___(盖章)贷款方___(盖章)
负责人:______负责人:___
地址:________地址:___
签约日期:________
签约地点:________
建设工程借款合同(篇4)
建设工程借款合同范本最新
随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,它也是实现专业化合作的纽带。知道吗,写合同可是有方法的'哦,下面是小编收集整理的建设工程借款合同范本最新,希望能够帮助到大家。
贷款方:
联系方式:
借款方:
联系方式:
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途:
第二条 借款金额
借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。
第三条 借款利率
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为______%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率______%。
第四条 借款期限
借款方保证从______年____月起至______年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条 违约责任
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条 本合同条款以外的其它事项,双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条 争议解决方式
甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议,双方应该协商解决,协商不成,任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份,具有同等法律效力。
贷款方(盖章):
负责人:
年 月 日
建设工程借款合同(篇5)
借款单位:________________________
法定代表人:________职务:____
地址:________邮码:____电话:________
贷款单位:________________________
法定代表人:________职务:____
地址:________邮码:____电话:________WWw.Yjs21.cOM
保证单位:________________________
法定代表人:________职务:____
地址:________邮码:____电话:________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,借款方为保证施工生产正常进行,向贷款方申请建筑企业流动资金贷款,经贷款方审查同意发放,为明确各方权责,特签订本合同共同遵守。
款额为人民币(大写)____万元,用于____.
,有关贷款事项按办法规定办理。
,按实际支用数计收利息,利率为月息____‰,超计划贷款的超过部分利率为月息____‰,逾期贷款加计利息20%,挪用贷款挪用部分加罚利息50%.
,贷款方如因工作差错贻误用款,以致借款方遭受损失时,应按直接经济损失,由贷款方负责赔偿。
。检查时,借款方对调阅有关文件、帐册、凭证和报表,查核物资库存和施工生产情况等,必须给予方便。
,贷款方有权停止贷款,提前收回部分或全部贷款。
,如果借款方未按期清偿贷款本息时,担保方应在接到贷款方还款通知后一个月内负责归还。
:自____年____月____日起,至____年____月____日为止。
本合同正本一式三份,签章各方各执一份。
借款方:____________(盖章)________代表人____________
贷款方:____________(盖章)________代表人____________
担保方:____________(盖章)________代表人____________
________年____月____日 借款方:________________________________________________
地址:____________________邮码:________电话:________
贷款方:________________________________________________
地址:____________________邮码:________电话:________
Yjs21.coM更多幼师资料延伸读
工程借款合同(优选15篇)
经济的繁荣助推了社会的进步,因此我们都必须利用合同来规范各种事务。合同是一种彼此权利和义务取得共识的正式协议,那么如何写一份规范的合同呢?本文将为您介绍“工程借款合同”,希望您能从这篇文章中获得一些收益!
工程借款合同【篇1】
合同编号:________
贷款方:__________
借款方:__________
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途_________________________________________________________
第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)____元。预计用款为________年____元;________年____元;________年____元;________年____元;________年____元;________年____元。
第三条借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%。
第四条借款期限借款方保证从________年____月起至________年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为________年___元;________年____元;________年___元;________年____元;________年____元;________年____元。贷款逾期不还的.部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方___(盖章)贷款方___(盖章)
负责人:______负责人:______
地址:________地址:________
签约日期:________
签约地点:________
工程借款合同【篇2】
申请借款单位:__________________(以下简称甲方),由______________单位担保,并经_____________批准,向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款,双方议定以下条款,共同遵守:
第一条 甲方申请借款总额为人民币______________。借款用于 ____________________________,保证专款专用。
第二条 乙方根据甲方报送的'工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款,以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划,挪用贷款或物资,乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条 借款期限定为_______年_______月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率,月息为_______‰; 年息为_______%(如国家利率调整:1.利率不变;2.相应调整),按_______计收利息。贷款逾期不还,按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。
第四条 甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款,担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。
第五条 甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料,为乙方工作提供方便。
第六条 签定本合同后,贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款,都应视违约,并视违约天数、额度,每天按_______付违约金。
第七条 本合同一式叁份,由甲乙双方和担保单位各执一份,具有同等法律效力。
借款单位:(盖章)_________________
贷款单位:(盖章)_________________
负责人:___________________________
财务部门:(盖章)_________________
财务负责人:_______________________
开户银行:_________________________
账号:_____________________________
电话:_____________________________
地址:____________________________
担保单位:(盖章)_________________
贷款单位:(盖章)_________________
负责人:___________________________
财务部门:(盖章)_________________
财务负责人:_______________________
开户银行:_________________________
账号:_____________________________
电话:_____________________________
地址:_____________________________
贷款单位:(盖章)_________________
负责人:___________________________
业务负责人:_______________________
财务负责人:_______________________
开户银行:_________________________
账号:_____________________________
电话:_____________________________
地址:_____________________________
工程借款合同【篇3】
建设工程借款合同
借 款 方:
法定代表人:职务:
地 址:邮码:电话:
贷 款 方:
法定代表人:职务:
地 址:邮码:电话:
根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途:________________________________________
第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币 (大写)元。预计用款为一年元;年元;年元;年元;年元;
第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.
第四条 借款期限:借款方保证从 年月起至年月止,
就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为年元;年元;年元;年元;年元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条 代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
工程借款合同【篇4】
建设工程借款合同
合同编号:_______
贷款方:_________
借款方:_________
根据国家规定、借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途_____________________________________________________________________________________________________________________________________。
第二条借款金额
借款方向贷款方借款人民币(大写)________元。预计用款为____年_____元;______年______元;______年______元;_____年_____元;______年______元;_______年_______元。
第三条借款利率
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%。
第四条借款期限
借款方保证从____年____月起至_____年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_____年_____元;______年______元;______年______元;_____年_____元;______年______元;_______年_______元,贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:_________(盖章)贷款方:_______(盖章)
负责人:_________(签章)负责人:_______(签章)
地址:__________地址:___________
签约日期:________
签约地点:________
工程借款合同【篇5】
为修建公路项目,由市交通局与某工程集团有限责任公司签订了本项目代建合同(以下称代建合同),某工程集团作为本项目的代建方,负责项目在代建期内投资与建设及代建合同约定的其他权利义务,市交通局负责按约定的期限偿付代建投资及相就关的利息回报。
按照市交通局与某工程集团有限责任公司签订了本项目代建合同约定,本项目施工主体由某工程集团有限责任公司自主选定。为此,某工程集团有限公司在本集团范围内通过内部竞标,最终选择交通工程有限公司作为本项目的施工主体(施工承包方),负责本项目的组织与施工。为了进一步明确双方的责权,某工程集团有限责任公司(下称甲方)与交通工程有限公司(下称乙方)于20xx年8月16日共同达成并签订本承包合同协议书如下:
(一)工程范围
公路工程桩号界定:0K+000~6K+193(详见施工图)。全长6.193公里,路线起自,终点。新建段路面为沥青砼面层,改建段加宽部分为水泥砼路面(详见施工图)。
(二)工程施工内容
包括0K+000~6K+193施工图范围内的地基处理及路基填筑平整压实、路基路面施工、雨水管道、人行道、交通标线等(详见业主方下发的招标图纸及招标文件相关要求,包括业主方在招标过程中下发的1、2、3、4号补遗书的补遗内容)。
(三)工程造价
根据业主方下发的设计文件、招标文件以及甲方的投标文件,经甲乙双方协商后,乙方完成上述工程范围内的施工任务,其施工承包价暂定为人民币元整(¥元,含建管协调、税利及其他费用)。
该合同价不包括工程变更费用、绿化及路灯工程。工程变更费用按本施工承包合同协议书第(八)条规定计算。绿化及路灯工程由业主方另行招标确定施工单位,该施工队伍的协调管理纳入乙方统一管理的范畴,乙方收取相应2%的综合管理费用(以该项工程直接费做为计算基数)。
本合同价除沥青材料据实进行量价调整,其他材料无论市场价如何变化一律不予调整。本合同价下的路面沥青计算单价为:普通沥青3265元/吨,改性沥青4965元/吨,乳化沥青2865元/吨,改性乳化沥青3615元/吨。实施过程中实行由项目业主与甲方(包括乙方)按代建合同中的约定共同采购,同时按实际价格及实际用量对施工承包价进行调整。
本项目施工除清淤、沥青材料、工程变更、索赔等据实计算并调整承包价外,其余均按承包范围的施工内容包干计算承包价。
(四)工程工期
本合同工程工期为20个月。施工承包人应在8月28前开工,至20xx年4月28日前完成(含交工验收期在内)。
(五)、工程质量标准
本工程质量要求:合格或合格以上。
(六)、双方权责约定:
甲方的职责:
1、负责项目前期与业主方的沟通协调,配合乙方做好进场前的准备工作;
2、为保证本项目的实施,积极筹措项目建设资金,满足工程施工的实际需要;
3、负责施工过程中的安全、质量、进度及投资等方面的监控及与之相关的现场管理;
4、配合乙方做好施工过程中的计量变更及索赔工作;
5、按照规定完成对乙方进行计量审核,并按时支付各类工程款项;
6、为本项目无偿提供项目管理信息化平台;
7、其他应由甲方负责的事项。
乙方的职责
1、项目施工图设计之后的工程前期准备,现场施工组织,施工过程中的安全、质量、进度、投资管理,实施与配合实施工程分部分项验收、交工验收、竣工验收,完成竣工资料整理移交,质量保修承诺与实施等。即负责按甲方与滁州市交通局签订的代建合同文件的规定承担本项目工程的施工并完成其缺陷的修复;
2、负责代建合同中约定的应由甲方负责的借土场地征借、临时用地征借、与工程施工相关的各类地方关系协调;
3、负责向项目业主所在地政府交通建设行政主管部门申请办理工程施工许可证、质量报建等法定程序等与之相关的事项;
4、按照代建合同及承包合同协议书的约定,接受项目业主(或代理人)、监理方及甲方等在施工过程及缺陷期内监督与管理;
5、乙方代表甲方或以甲方的名义在与本项目关联的事务中行使职权时(包括使用甲方公章),应得到甲方的充分授权,并接受甲方现场代表的监督与指导。在未得到授权的情况下,乙方不得代表甲方行使职权,如乙方擅自行使甲方的职权,由此产生的法律责任由其承担,甲方不承担任何法律责任。
6、在本项目中,乙方作为独立的施工主体,在施工队伍安排、材料采购、设备租赁、地方协调等合同管理方面,独立行使乙方的权利与义务。乙方在独立行使权利与义务中引发的合同纠纷,均由乙方独立承担,甲方不承担任何责任。
7、甲方在本项目上推行项目信息化管理试点,乙方应积极支持、配合该项工作的开展,并派出专人负责实施。
8、乙方在实施本项目的过程中,应自觉维护甲方的形象和声誉,不能做有损甲方利益的任何事项。
9、其他应由乙方负责的事项。
(七)工程计量支付
1、甲乙双方承包合同协议书签订后,乙方按照约定进行施工准备。甲方在工程开工前14天,向乙方支付工程预付款叁佰万元(相当于合同价款的5%)。
2、乙方应按照业主方、监理方及甲方的要求,科学合理安排工程的施工,甲方按照乙方完成的合格工程及时支付工程进度款。
3、每月25日前,乙方应将上月26日至本月25日完成的合格工程,填报工程计量单,报经监理(或业主)方确认后,在当月最后一日前报至甲方现场代表处,甲方现场代表根据监理(或业主)方审核情况及现场实际进行审核,并按照承包合同协议书,重新制作工程计量支付单,在下月5日前报集团公司进行财务审核,最后由集团公司领导签批,并在该月15日前支付本期工程进度款。
4、工程进度款的支付比例为当期工程进度款的90%(即工程建设期的保留金为10%),当工程交工验收合格后,30天内返还实际合同价5%的保留金,余下5%作为本项目的质量保证金,待工程缺陷责任期满并经竣工验收合格后,30天内偿付全部的质量保证金。
5、预付款的扣回。当工程进度款支付超过2000万时的当期开始扣除100万元的工程预付款,再在以后连续四期进度支付款中,每期扣回50万元,至扣回全部的预付款为止。
6、税款代扣代缴。本项目的工程营业税,由甲方按规定的比率进行代扣代缴,并在甲方支付乙方工程进度款的同时予以扣除。
(八)工程变更及索赔
工程变更按照甲方与项目业主签订的代建合同规定的程序和要求进行,甲方现场代表应积极配合乙方完成工程变更的申报及确认工作。经业主确认的工程变更,其变更工程量在业主方确认的范围内,甲方据实计量,单价执行施工承包合同价,如施工承包合同清单中无此细目单价,则由甲乙双方另行商议确认单价。
乙方应加强科学管理,避免由于施工管理不当和自身原因引起的违约或由此引起的业主方反索赔;对于业主方、监理方或其他第三方原因引起的工程停工、施工受阻、工效降低等造成的甲乙方损失的,乙方应按照索赔的程序和要求及时提出,提出索赔应充分体现合情和合理的原则。甲方现场代表应积极配合乙方完成工程索赔的申报及确认工作。
(九)下列文件应视为构成本协议书的组成部分:
(1)本施工承包合同协议书;
(2)业主与甲方签订的代建合同及其他约定;
(3)业主方下发的招标文件(含图纸、技术规范、招标文件补遗书);
(4)甲乙双方确认的有标价的工程量清单;
(5)甲方的投标文件。
上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以次序在先者为准。
(十)违约责任
(1)甲方未按约定及时支付乙方的预付款或进度款,甲方将按迟付款总额的0.5/天支付违约金;
(2)乙方未按合同约定,工程进度严重滞后、工程质量出现较大事故或存在重大隐患,被业主方或监理方严重关切或被业主方要求清退,甲方将单方面中止合同,并将乙方部分或全部清退出场,甲方仅按乙方完成的合格工程支付其60%的费用,并保留对乙方进一步索赔的权利。
(3)其他一般违约,双方本着友好合作的态度,协商解决。
本协议书一式六份,甲方执四份,乙方执二份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或或
其授权的代理人:其授权的代理人:
年月日年月日
借款方:________________________________________________
法定代表人:____________________职务:__________________
地址:____________________邮码:________电话:________
贷款方:______________________________________________
法定代表人:____________________职务:__________________
地址:____________________邮码:________电话:________
根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途:________________________________________
第二条借款金额:借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。预计用款为一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;
第三条借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.
第四条借款期限:借款方保证从____年____月起至____年____月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:____________(盖章)贷款方:____________(盖章)
代表人:____________代表人:____________
____年____月____日____年____月____日
工程借款合同【篇6】
甲方(借款单位)________________________________
法定代表人:________ 职务:____
乙方(贷款行)____________________________________
法定代表人:________ 职务:____
丙方 (担保方):________________________________
甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。
第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________ 元。
第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。
第三条 乙方提供的贷款,期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)
第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息____ %计算……超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。
第五条 乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同。应即通知乙方并还清贷款本息。
第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时。应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。
第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。
甲 方:单位名称________(公章) 乙 方:单位名称________行(公章)
代 表 人____________________ 代 表 人____________________
日期____________________ 日期____________________
开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________
丙方:担保单位名称____________(公章)
代 表 人____________________
日期____________________
开户银行及帐号____________
工程借款合同【篇7】
建设工程借款合同范本最新
贷款方:
联系方式:
借款方:
联系方式:
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途:
第二条 借款金额
借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。
第三条 借款利率
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为______%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率______%。
第四条 借款期限
借款方保证从______年____月起至______年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条 违约责任
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条 本合同条款以外的其它事项,双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条 争议解决方式
甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议,双方应该协商解决,协商不成,任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份,具有同等法律效力。
贷款方(盖章):
负责人:
年 月 日
借款方(盖章):
负责人:
年 月 日
工程借款合同【篇8】
甲方:______
乙方:______
双方议定以下条款,共同遵守:
第一条甲方申请借款总额为人民币______。借款用于______,保证专款专用。
第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款,以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划,挪用贷款或物资,乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条借款期限定为______年______月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率,月息为______‰;年息为______%(如国家利率调整:1、利率不变;2、相应调整),按______计收利息。贷款逾期不还,按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。
第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款,担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。
第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料,为乙方工作提供方便。
第六条签定本合同后,贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款,都应视违约,并视违约天数、额度,每天按付违约金。
第七条本合同一式叁份,由甲乙双方和担保单位各执一份,具有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日______年______月______日
工程借款合同【篇9】
合同编号:_________
贷款方:_________
借款方:_________
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途_________。
第二条 借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_________。预计用款为_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。
第三条 借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为_________%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%
第四条 借款期限借款方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的`文件,作为本合同的组成部分。
第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条 本合同条款以处的其它事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方(盖章):_________
贷款方(盖章):_________
负责人(签字):_________
负责人(签字):_________
地址:_________
地址:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
工程借款合同【篇10】
借款方:_______________
法定代表人:_______________
职务:_______________
地址:_______________
邮码:_______________
德律风:_______________
贷款方:_______________
法定代表人:_______________
职务:_______________
地址:_______________
邮码:_______________
依据国度法令划定,告贷方为举行基础设置装备摆设所需存款,经存款方检察发放。为明确两边义务,固守信誉,特签定本合同,配合遵照。
第一条告贷用处:________________________________________
第二条告贷金额:告贷偏向存款方告贷人民币(大写)元。预计用款为一年_______________元;_______________年_______________元;_______________年_______________元;_______________年_______________元;_______________年_______________元;
第三条告贷利率:自支用存款之日起,按实践支用数计较本钱,并计较复利。在条约划定的告贷期内,年息为____%。告贷方假如不按期偿还存款,如过期部份加收利率20%。
第四条告贷刻日:告贷方保障从_______________年_______________月起至_______________年_______________月止,就国度划定的还款资金归还全数存款。预定为_______________年_______________元;_______________年_______________元;_______________年_______________元;_______________年_______________元;_______________年_______________元。存款过期不还的部份,存款方有权期限追回存款,或许商请告贷单元的其余开户银行代为扣款了债。
第五条因国度调解规划、产物价钱、税率,以及批改概算等缘故原由,需求变换条约条目时,由两边签定变换条约的文件,作为本合同的构成部份。第六条代款方保障根据本合同的划定提供资金。因存款方义务未按期供应存款,应按守约数额和延期天数,付给告贷方违约金。违约金的计较与银行划定的加收告贷方的罚息计较沟通。
第七条存款方有权查抄、监视存款的应用情形,懂得告贷方的谋划治理、规划施行、财政举止、物质库存等情形。告贷方应提供无关的统计、管帐报表及材料。告贷方假如不按条约划定应用存款,存款方有权发出部份存款,并对守约应用部份根据银行划定加收罚息。告贷方提早还款的,应按划定减收本钱。
第八条本合同条目之外的其余事项,两边遵守《中华人民共和国合同法》的无关划定办理。
第九条本合同经由签章后见效,存款本息全数了债后生效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部分、总行、分行各一份。
告贷方:____________(盖印)
存款方:____________(盖印)
代表人:____________
代表人:____________
_______________年_______________月_______________日
_______________年_______________月_______________日
工程借款合同【篇11】
工程借款合同
工程借款合同
申请借款单位:__________________(以下简称甲方),由______________单位担保,并经_____________批准,向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款,双方议定以下条款,共同遵守:
第一条
甲方申请借款总额为人民币___________
工程借款合同
工程借款合同
申请借款单位:__________________(以下简称甲方),由______________单位担保,并经_____________批准,向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款,双方议定以下条款,共同遵守:
第一条
甲方申请借款总额为人民币______________。借款用于
____________________________,保证专款专用。
第二条
乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款,以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划,挪用贷款或物资,乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第四条
甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款,担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。
第五条
甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料,为乙方工作提供方便。
第六条
签定本合同后,贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款,都应视违约,并视违约天数、额度,每天按_______付违约金。
第七条
本合同一式叁份,由甲乙双方和担保单位各执一份,具有同等法律效力。
借款单位:(盖章)_________________
贷款单位:(盖章)_________________
负责人:___________________________
财务部门:(盖章)_________________
财务负责人:_______________________
开户银行:_________________________
账号:_____________________________
电话:_____________________________
地址:____________________________
担保单位:(盖章)_________________
贷款单位:(盖章)_________________
负责人:___________________________
财务部门:(盖章)_________________
财务负责人:_______________________
开户银行:_________________________
账号:_____________________________
电话:_____________________________
地址:_____________________________
贷款单位:(盖章)_________________
负责人:___________________________
业务负责人:_______________________
财务负责人:_______________________
开户银行:_________________________
账号:_____________________________
电话:_____________________________
地址:_____________________________
工程借款合同【篇12】
借款方:
法定代表人:
地址:
电话:
贷款方:
法定代表人:
地址:
电话:
根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途:________________________________________
第二条借款金额:借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。
第三条借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.
第四条借款期限:借款方保证从____年____月起至____年____月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。:
第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式二份,签章各方各执一份,
借款方:
贷款方:
代表人:
代表人:
_________年_________月_________日
工程借款合同【篇13】
工程项目代建借款合同范本
项目名称:________________________
项目委托人:________________________
项目代建人:______________________
项目使用人:______________________
根据《中华人民共和国合同法》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法(试行)》,为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施,充分发挥政府投资效益,严格控制投资概算,经委托人、代建人与使用人三方协商同意,签订本合同。
一、项目概况
项目名称:__________________
项目总投资:________________(万元)(以批准的投资概算为准)
建设地点:__________________
建设规模:__________________
建设内容:__________________
二、代建项目管理范围和内容:__________________
三、代建项目管理目标
投资控制金额:__________________(万元)(以代建人投标报价为准)
工程质量标准:__________________
代建管理期限:__________________个日历天
四、代建管理费
金额(大写):__________________元人民币¥:__________________元。
五、本合同由以下文件组成
1.三方认可的`有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2.委托代建合同书
3.专用合同条款
4.通用合同条款
5.中标通知书
6.投标书及其附件
7.招标文件及其附件(或描述代建项目的技术性文件)
8.初步设计文件及其审查批复文件
9.标准、规范及有关技术文件
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分 通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,为代建人提供项目建设的必要条件。
八、代建人承诺,遵守本合同中的各项约定,按照代建工作范围和内容,承担代建任务。
九、使用人承诺,遵守本合同中的各项约定,协助代建人完成代建工作。
十、本合同一式____份,具有同等法律效力,三方各执____份。
委托人:(签章)____________ 代建人:(签章)____________ 使用人:(签章)____________
法定代表人:(签章)________ 法定代表人:(签章)________ 法定代表人:(签章)________
地址:______________________ 地址:______________________ 地址:______________________
邮编:______________________ 邮编:______________________ 邮编:______________________
电话:______________________ 电话:______________________ 电话:______________________
本合同签于________年____月____日
工程借款合同【篇14】
信托投资公司工程项目借款合同
申请借款单位:(以下简称甲方)由单位担保,并经批准,向 信托投资公司(以下简称乙方)申请借款,双方议定以下条款,共同遵守:
第一条甲方申请借款总额为人民币 。借款用于 ,保证专款专用。
第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款,以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划,挪用贷款或物资,乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条借款期限定为年 月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率,月息为 ‰;年息为 %(如国家利率调整:1.利率不变;2.相应调整),按计收利息。贷款逾期不还,按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。
第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款,担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。
第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料,为乙方工作提供方便。
第六条签定本合同后,贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款,都应视违约,并视违约天数、额度,每天按付违约金。
第七条本合同一式叁份,由甲乙双方和担保单位各执一份,具有同等法律效力。
借款单位(盖章)担保单位(盖章) 贷款单位(盖章)
负责人:负责人: 负责人:
财务部门(盖章)财务部门(盖章) 业务负责人:
财务负责人:财务负责人: 财务负责人:
开户银行:开户银行: 开户银行:
账号:账号: 账号:
电话:电话: 电话:
地址:地址: 地址:
工程借款合同【篇15】
为修建 公路项目,由 市交通局与 某工程集团有限责任公司签订了本项目代建合同(以下称代建合同), 某工程集团作为本项目的代建方,负责项目在代建期内投资与建设及代建合同约定的其他权利义务, 市交通局负责按约定的期限偿付代建投资及相就关的利息回报。
按照 市交通局与 某工程集团有限责任公司签订了本项目代建合同约定,本项目施工主体由 某工程集团有限责任公司自主选定。为此, 某工程集团有限公司在本集团范围内通过内部竞标,最终选择 交通工程有限公司作为本项目的施工主体(施工承包方),负责本项目的组织与施工。为了进一步明确双方的责权, 某工程集团有限责任公司(下称甲方)与 交通工程有限公司(下称乙方)于 20xx年8 月16日共同达成并签订本承包合同协议书如下:
(一)工程范围
公路工程桩号界定:0K+000~6K+193 (详见施工图)。全长6.193公里,路线起自 ,终点 。新建段路面为沥青砼面层,改建段加宽部分为水泥砼路面(详见施工图)。
(二)工程施工内容
包括0K+000~6K+193施工图范围内的地基处理及路基填筑平整压实、路基路面施工、雨水管道、人行道、交通标线等(详见业主方下发的招标图纸及招标文件相关要求,包括业主方在招标过程中下发的1、2、3、4号补遗书的补遗内容)。
(三)工程造价
根据业主方下发的设计文件、招标文件以及甲方的投标文件,经甲乙双方协商后,乙方完成上述工程范围内的施工任务,其施工承包价暂定为人民币 元整(¥ 元,含建管协调、税利及其他费用)。
该合同价不包括工程变更费用、绿化及路灯工程。工程变更费用按本施工承包合同协议书第(八)条规定计算。绿化及路灯工程由业主方另行招标确定施工单位,该施工队伍的协调管理纳入乙方统一管理的范畴,乙方收取相应2%的综合管理费用 (以该项工程直接费做为计算基数)。
本合同价除沥青材料据实进行量价调整,其他材料无论市场价如何变化一律不予调整。本合同价下的路面沥青计算单价为:普通沥青3265元/吨,改性沥青4965元/吨,乳化沥青2865元/吨,改性乳化沥青3615元/吨。实施过程中实行由项目业主与甲方(包括乙方)按代建合同中的约定共同采购,同时按实际价格及实际用量对施工承包价进行调整。
本项目施工除清淤、沥青材料、工程变更、索赔等据实计算并调整承包价外,其余均按承包范围的施工内容包干计算承包价。
(四)工程工期
本合同工程工期为 20 个月。施工承包人应在8月28前开工,至20xx年4月28日前完成(含交工验收期在内)。
(五)、工程质量标准
本工程质量要求:合格或合格以上。
(六)、双方权责约定:
甲方的职责:
1、负责项目前期与业主方的沟通协调,配合乙方做好进场前的准备工作;
2、为保证本项目的实施,积极筹措项目建设资金,满足工程施工的实际需要;
3、负责施工过程中的安全、质量、进度及投资等方面的监控及与之相关的现场管理;
4、配合乙方做好施工过程中的计量变更及索赔工作;
5、按照规定完成对乙方进行计量审核,并按时支付各类工程款项;
6、为本项目无偿提供项目管理信息化平台;
7、其他应由甲方负责的事项。
乙方的职责
1、项目施工图设计之后的工程前期准备,现场施工组织,施工过程中的安全、质量、进度、投资管理,实施与配合实施工程分部分项验收、交工验收、竣工验收,完成竣工资料整理移交,质量保修承诺与实施等。即负责按甲方与滁州市交通局签订的代建合同文件的规定承担本项目工程的`施工并完成其缺陷的修复;
2、负责代建合同中约定的应由甲方负责的借土场地征借、临时用地征借、与工程施工相关的各类地方关系协调;
3、负责向项目业主所在地政府交通建设行政主管部门申请办理工程施工许可证、质量报建等法定程序等与之相关的事项;
4、按照代建合同及承包合同协议书的约定,接受项目业主(或代理人)、监理方及甲方等在施工过程及缺陷期内监督与管理;
5、乙方代表甲方或以甲方的名义在与本项目关联的事务中行使职权时(包括使用甲方公章),应得到甲方的充分授权,并接受甲方现场代表的监督与指导。在未得到授权的情况下,乙方不得代表甲方行使职权,如乙方擅自行使甲方的职权,由此产生的法律责任由其承担,甲方不承担任何法律责任。
6、在本项目中,乙方作为独立的施工主体,在施工队伍安排、材料采购、设备租赁、地方协调等合同管理方面,独立行使乙方的权利与义务。乙方在独立行使权利与义务中引发的合同纠纷,均由乙方独立承担,甲方不承担任何责任。
7、甲方在本项目上推行项目信息化管理试点,乙方应积极支持、配合该项工作的开展,并派出专人负责实施。
8、乙方在实施本项目的过程中,应自觉维护甲方的形象和声誉,不能做有损甲方利益的任何事项。
9、其他应由乙方负责的事项。
(七)工程计量支付
1、甲乙双方承包合同协议书签订后,乙方按照约定进行施工准备。甲方在工程开工前14天,向乙方支付工程预付款叁佰万元(相当于合同价款的5%)。
2、乙方应按照业主方、监理方及甲方的要求,科学合理安排工程的施工,甲方按照乙方完成的合格工程及时支付工程进度款。
3、每月25日前,乙方应将上月26日至本月25日完成的合格工程,填报工程计量单,报经监理(或业主)方确认后,在当月最后一日前报至甲方现场代表处,甲方现场代表根据监理(或业主)方审核情况及现场实际进行审核,并按照承包合同协议书,重新制作工程计量支付单,在下月5日前报集团公司进行财务审核,最后由集团公司领导签批,并在该月15日前支付本期工程进度款。
4、工程进度款的支付比例为当期工程进度款的90%(即工程建设期的保留金为10%),当工程交工验收合格后,30天内返还实际合同价5%的保留金,余下5%作为本项目的质量保证金,待工程缺陷责任期满并经竣工验收合格后,30天内偿付全部的质量保证金。
5、预付款的扣回。当工程进度款支付超过20xx万时的当期开始扣除100万元的工程预付款,再在以后连续四期进度支付款中,每期扣回50万元,至扣回全部的预付款为止。
6、税款代扣代缴。本项目的工程营业税,由甲方按规定的比率进行代扣代缴,并在甲方支付乙方工程进度款的同时予以扣除。
(八)工程变更及索赔
工程变更按照甲方与项目业主签订的代建合同规定的程序和要求进行,甲方现场代表应积极配合乙方完成工程变更的申报及确认工作。经业主确认的工程变更,其变更工程量在业主方确认的范围内,甲方据实计量,单价执行施工承包合同价,如施工承包合同清单中无此细目单价,则由甲乙双方另行商议确认单价。
乙方应加强科学管理,避免由于施工管理不当和自身原因引起的违约或由此引起的业主方反索赔;对于业主方、监理方或其他第三方原因引起的工程停工、施工受阻、工效降低等造成的甲乙方损失的,乙方应按照索赔的程序和要求及时提出,提出索赔应充分体现合情和合理的原则。甲方现场代表应积极配合乙方完成工程索赔的申报及确认工作。
(九)下列文件应视为构成本协议书的组成部分:
(1)本施工承包合同协议书;
(2)业主与甲方签订的代建合同及其他约定;
(3)业主方下发的招标文件(含图纸、技术规范、招标文件补遗书);
(4)甲乙双方确认的有标价的工程量清单;
(5)甲方的投标文件。
上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以次序在先者为准。
(十)违约责任
(1)甲方未按约定及时支付乙方的预付款或进度款,甲方将按迟付款总额的0.5/天支付违约金;
(2)乙方未按合同约定,工程进度严重滞后、工程质量出现较大事故或存在重大隐患,被业主方或监理方严重关切或被业主方要求清退,甲方将单方面中止合同,并将乙方部分或全部清退出场,甲方仅按乙方完成的合格工程支付其60%的费用,并保留对乙方进一步索赔的权利。
(3)其他一般违约,双方本着友好合作的态度,协商解决。
本协议书一式六份,甲方执四份,乙方执二份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人 法定代表人
或 或
其授权的代理人: 其授权的代理人:
年 月 日 年 月 日
2023基本建设借款合同
一个好的合同范本应该包括以下内容:双方当事人的身份和联系信息、合同的目的和目标、合同条款和条件、合同期限、违约责任和争议解决方式等重要内容。在现代社会,我们已经无法离开合同。因此,签署合同变得越来越重要。我们用心撰写的这篇“基本建设借款合同”可谓是一篇激励人心的文章之一,希望这些研究能够支持你的工作成果!
基本建设借款合同 篇1
基本建设的借款合同模板范本
建设项目:__________________________________
借款单位:__________________________________
主管部门:__________________________________
借款方:____________________________________
根据国家有关规定及《_________基本建设贷款办法》,借款方为基本建设向贷款方申请贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。
第一条 借款方向贷款方借款人民币(大写)_________________万元。
用于________________,
预计分年用款为:_________年__________________万元; _________年__________________万元。
实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。
_________年__________________万元; _________年__________________万元。
第三条 贷款利息:按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款方如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本期内,如国家变动,本合同亦作相应调整。
第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为:_______________。
借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第五条 贷款到期,借款方如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,贷款方可直接从借款方或担保单位的.各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第六条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。 借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息 00%。
第八条 本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效。
第九条 本合同正本三份,借款方、贷款方、担保单位各执一份,副本______份。
借款方(盖章):___________
贷款方(盖章):___________
代表(签字):_________
法人代表(签字):_________
担保单位(盖章):_________
法人代表(签字):_________
_________年______月______日
_________年______月______日
基本建设借款合同 篇2
基本建设工程借款合同范本_借款合同
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的基本建设工程借款合同范本_借款合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
借 款 方:
法定代表人:____________________职务:__________________
地 址:____________________邮码:________ 电话:________
贷 款 方:______________________________________________
法定代表人:____________________职务:__________________
地 址:____________________邮码:________ 电话:________
根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途:________________________________________
第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;
第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.
第四条 借款期限:借款方保证从____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条 代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的`使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:____________(盖章) 贷款方:____________(盖章)
代表人:____________ 代表人:____________
____年____月____日 ____年____月____日
基本建设借款合同 篇3
工程名称:
工程地点:
甲方合同编号:
乙方合同编号:
勘察证书等级:
发包人(甲方):
勘察人(乙方):
签订日期:
发包人(甲方):
勘察人(乙方):
发包人委托勘察人承担 岩土工程勘察工作。
根据国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3工程规模、特征:
1.4工程勘察任务委托文号、日期:
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:
1)根据有关工程测量规程规范进行线路施工图平断面测量、根据设计的塔基位置,逐基测绘塔基平断面,对线路经过的交叉跨越、林木、障碍物等进行实地测绘,并完成满足要求的平断面图。
2)根据有关工程地质勘察规程规范对塔基稳定性及地质构造进行论证,根据地质结构情况提供满足设计需要的地质数据,并对线路沿线地质进行调查,严格执行岩土工程勘测技术相关规程;
3)工地工代服务,根据工程需要到现场进行服务。
1.6承接方式
1 勘测主要技术要求
2 基础资料和外部协议
甲方负责向乙方提供满足开展勘测工作的基础资料。
3 勘测阶段及进度
本工程的终勘定位工作定于 年 月 日开工,外业结束7天后提交满足要求的施工图资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第7条规定办理。
4 勘测文件份数
4.1 提交甲方勘测文件数:
1、技术报告书;
2、电子文档的平断面资料及数据;
3、电子文档的塔基断面图及数据;
4、地质报告、土壤电阻率;蓝图:按乙方校审程序提供以上资料蓝图。
5 勘测费及支付规定
5.1 经双方友好协商,勘测费及支付规定如下:
a、线路施工图勘测费单价为: 元/km;工程终勘线路长度为 ,勘测费为¥ 元;ADSS光缆长度 ,勘测费单价为 元/km;勘测费为¥ 元;本合同为最终价(含税)为:¥ (人民币大写: )。
b、根据审查意见有零星的改线仍由勘察方完成不再计列费用。 根据审查意见有重大调整改线的仍由勘察方完成,费用单独签订补充协议。
5.2 支付方式
a.合同签订后乙方出具增值税专用发票,甲方支付乙方合同款项,支付比例与业主支付比例相同。
d.合同价款的10%作为工程的质量保证金,工程施工完毕,线路通过验收投产一年后,没有出现因勘测、地质原因而发生工程质量问题,一次结清勘测费尾款。
6 双方责任
6.1委托单位
a) 按时提供勘测设计基础资料。
b) 负责对外协议的办理。
c) 在勘测工作中,派出设计人员配合勘测工作。
d) 按时支付勘测费用。
e) 维护勘察方的勘测成果,不得擅自修改。
f) 负责协调勘察单位与其他设计专业的关系及外部协调。
g) 对勘察单位的工期、质量进行监督,必要时进行现场检查。
h) 对勘察单位提交的资料进行审核。
i) 对勘测过程中所发生的青苗赔偿进行核实。
6.2勘测单位
a) 根据合同及双方议定内容,派出能够胜任工作的专业技术人员,地质人员应具备相应的资质和能力。按中华人民共和国电力行业标准《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》DL/T 5076-20__开展勘测工作。
b) 对每天所勘测的数据应当晚内完成内业处理,对勘测工作的质量和安全负责。
c) 现场工作服从委托方的统一指挥和安排,并严格按委托方要求配合工作。委托方提出针对性的勘测要求时,勘测单位应积极给予支持、配合。
d) 勘测单位指派专人为该工程勘察方负责人,在勘测过程中不得离开该工程现场。
e) 勘察方必须保证在该项目上的人员、仪器的配备,现场至少应配备相应的作业组。
f) 在勘测过程中勘察方负责勘测人员及勘测民工的一切费用,且由勘察方负责勘测民工车辆,并对其车辆、交通、人员的安全负完全责任。
7违约规定
7.1委托单位
a、由于计划变更或其它原因而不履行合同时,无权请求返还预付款,并再支付勘察方已完成部分的费用后,合同相应失效。
b、由于设计变更引起勘测返工或需重做勘测时,除结清原勘测费外,应根据返工多少,增付相应的勘测费。
C、委托单位未按合同规定时间(日期)拨付勘测费,每超过一日历天,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
7.2勘测单位
a、勘察人应按国家技术规范、标准、规程和委托方的任务委托书及技术要求进行工程勘测,按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料,并对其负责。规定日期30天未提交阶段勘测资料,应偿付逾期违约金。违约金额以该阶段勘测费的5%计算,按月累加。
b、由于勘察人提供的'勘测成果资料质量不合格,勘测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘测人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘测人应承担全部勘测费用。由于勘测错误,造成重大质量事故,而使施工返工或延误工期时,除应免收与该部分相应的勘测费外,还应支付因本次勘测失误给委托方造成的一切损失,并承担由此引起的相关责任。
c、由于勘察方原因造成勘测成果质量低劣,不能满足设计施工技术要求时,造成的返工费由勘察方承担。
d、勘察方在勘测过程中应采取严密的安全措施,确保勘测安全,并对派出车辆、人员及聘用民工的人身安全负责。
e、由于勘测单位原因未按合同规定时间(日期)提交勘测成果资料,每超过一日历天,应承担勘察费千分之一的违约金。
7.3上述未尽事项以及发生争议等问题的处理均遵循《中华人民共和国民法典》的规定执行,本着友好协商的原则解决。协商不成可向委托方所在地人民法院起诉。
7 知识产权约定
勘测成果所有权归甲方所有;乙方不得转让给第三方使用。
8 合同有效期
a) 合同经双方签字盖章后生效。
b) 合同规定的双方责任的义务履行完成后,自动失效。
9 合同份数
本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。
发包人: 勘察人:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
联系人: 联系人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
基本建设借款合同 篇4
基本建设储备借款合同
立合同单位___________(简称借款方)
___________行(简称贷款方)
借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据《_____级基本建设储备贷款管理暂行办法》规定,特签订本合同。
第一条?本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)
万元,用于。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为年。
第二条?本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、?地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。
第三条?自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息30%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息50%。
第四条?借款方保证在年?月之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条?贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。
第六条?贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。
借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息100%。
第七条?本合同条款以外的其他事项,双方遵照《_____》的有关规定办理。
第八条?本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式五份,借贷双方签章后各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:___________(公章)贷款方:___________(公章)
负责人:___________(签章)负责人:___________(签章)
地址:___________地址:___________
___________年___________月___________日
基本建设借款合同 篇5
工程名称:
工程地点:
甲方合同编号:
乙方合同编号:
勘察证书等级:
发包人(甲方):
勘察人(乙方):
签订日期:
发包人(甲方):
勘察人(乙方):
发包人委托勘察人承担 岩土工程勘察工作。
根据国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3工程规模、特征:
1.4工程勘察任务委托文号、日期:
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:
1)根据有关工程测量规程规范进行线路施工图平断面测量、根据设计的塔基位置,逐基测绘塔基平断面,对线路经过的交叉跨越、林木、障碍物等进行实地测绘,并完成满足要求的平断面图。
2)根据有关工程地质勘察规程规范对塔基稳定性及地质构造进行论证,根据地质结构情况提供满足设计需要的地质数据,并对线路沿线地质进行调查,严格执行岩土工程勘测技术相关规程;
3)工地工代服务,根据工程需要到现场进行服务。
1.6承接方式
1 勘测主要技术要求
2 基础资料和外部协议
甲方负责向乙方提供满足开展勘测工作的基础资料。
3 勘测阶段及进度
本工程的终勘定位工作定于 年 月 日开工,外业结束7天后提交满足要求的施工图资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第7条规定办理。
4 勘测文件份数
4.1 提交甲方勘测文件数:
1、技术报告书;
2、电子文档的平断面资料及数据;
3、电子文档的塔基断面图及数据;
4、地质报告、土壤电阻率;蓝图:按乙方校审程序提供以上资料蓝图。
5 勘测费及支付规定
5.1 经双方友好协商,勘测费及支付规定如下:
a、线路施工图勘测费单价为: 元/km;工程终勘线路长度为 ,勘测费为¥ 元;ADSS光缆长度 ,勘测费单价为 元/km;勘测费为¥ 元;本合同为最终价(含税)为:¥ (人民币大写: )。
b、根据审查意见有零星的改线仍由勘察方完成不再计列费用。 根据审查意见有重大调整改线的仍由勘察方完成,费用单独签订补充协议。
5.2 支付方式
a.合同签订后乙方出具增值税专用发票,甲方支付乙方合同款项,支付比例与业主支付比例相同。
d.合同价款的10%作为工程的质量保证金,工程施工完毕,线路通过验收投产一年后,没有出现因勘测、地质原因而发生工程质量问题,一次结清勘测费尾款。
6 双方责任
6.1委托单位
a) 按时提供勘测设计基础资料。
b) 负责对外协议的办理。
c) 在勘测工作中,派出设计人员配合勘测工作。
d) 按时支付勘测费用。
e) 维护勘察方的勘测成果,不得擅自修改。
f) 负责协调勘察单位与其他设计专业的关系及外部协调。
g) 对勘察单位的工期、质量进行监督,必要时进行现场检查。
h) 对勘察单位提交的资料进行审核。
i) 对勘测过程中所发生的'青苗赔偿进行核实。
6.2勘测单位
a) 根据合同及双方议定内容,派出能够胜任工作的专业技术人员,地质人员应具备相应的资质和能力。按中华人民共和国电力行业标准《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》DL/T 5076-20__开展勘测工作。
b) 对每天所勘测的数据应当晚内完成内业处理,对勘测工作的质量和安全负责。
c) 现场工作服从委托方的统一指挥和安排,并严格按委托方要求配合工作。委托方提出针对性的勘测要求时,勘测单位应积极给予支持、配合。
d) 勘测单位指派专人为该工程勘察方负责人,在勘测过程中不得离开该工程现场。
e) 勘察方必须保证在该项目上的人员、仪器的配备,现场至少应配备相应的作业组。
f) 在勘测过程中勘察方负责勘测人员及勘测民工的一切费用,且由勘察方负责勘测民工车辆,并对其车辆、交通、人员的安全负完全责任。
7违约规定
7.1委托单位
a、由于计划变更或其它原因而不履行合同时,无权请求返还预付款,并再支付勘察方已完成部分的费用后,合同相应失效。
b、由于设计变更引起勘测返工或需重做勘测时,除结清原勘测费外,应根据返工多少,增付相应的勘测费。
C、委托单位未按合同规定时间(日期)拨付勘测费,每超过一日历天,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
7.2勘测单位
a、勘察人应按国家技术规范、标准、规程和委托方的任务委托书及技术要求进行工程勘测,按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料,并对其负责。规定日期30天未提交阶段勘测资料,应偿付逾期违约金。违约金额以该阶段勘测费的5%计算,按月累加。
b、由于勘察人提供的勘测成果资料质量不合格,勘测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘测人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘测人应承担全部勘测费用。由于勘测错误,造成重大质量事故,而使施工返工或延误工期时,除应免收与该部分相应的勘测费外,还应支付因本次勘测失误给委托方造成的一切损失,并承担由此引起的相关责任。
c、由于勘察方原因造成勘测成果质量低劣,不能满足设计施工技术要求时,造成的返工费由勘察方承担。
d、勘察方在勘测过程中应采取严密的安全措施,确保勘测安全,并对派出车辆、人员及聘用民工的人身安全负责。
e、由于勘测单位原因未按合同规定时间(日期)提交勘测成果资料,每超过一日历天,应承担勘察费千分之一的违约金。
7.3上述未尽事项以及发生争议等问题的处理均遵循《中华人民共和国民法典》的规定执行,本着友好协商的原则解决。协商不成可向委托方所在地人民法院起诉。
7 知识产权约定
勘测成果所有权归甲方所有;乙方不得转让给第三方使用。
8 合同有效期
a) 合同经双方签字盖章后生效。
b) 合同规定的双方责任的义务履行完成后,自动失效。
9 合同份数
本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。
发包人: 勘察人:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
联系人: 联系人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
基本建设借款合同 篇6
工程名称:
工程地点:
甲方合同编号:
乙方合同编号:
勘察证书等级:
发包人(甲方):
勘察人(乙方):
签订日期:
发包人(甲方):
勘察人(乙方):
发包人委托勘察人承担 岩土工程勘察工作。
根据国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3工程规模、特征:
1.4工程勘察任务委托文号、日期:
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:
1)根据有关工程测量规程规范进行线路施工图平断面测量、根据设计的塔基位置,逐基测绘塔基平断面,对线路经过的交叉跨越、林木、障碍物等进行实地测绘,并完成满足要求的平断面图。
2)根据有关工程地质勘察规程规范对塔基稳定性及地质构造进行论证,根据地质结构情况提供满足设计需要的地质数据,并对线路沿线地质进行调查,严格执行岩土工程勘测技术相关规程;
3)工地工代服务,根据工程需要到现场进行服务。
1.6承接方式
1 勘测主要技术要求
2 基础资料和外部协议
甲方负责向乙方提供满足开展勘测工作的基础资料。
3 勘测阶段及进度
本工程的终勘定位工作定于 年 月 日开工,外业结束7天后提交满足要求的施工图资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第7条规定办理。
4 勘测文件份数
4.1 提交甲方勘测文件数:
1、技术报告书;
2、电子文档的平断面资料及数据;
3、电子文档的塔基断面图及数据;
4、地质报告、土壤电阻率;蓝图:按乙方校审程序提供以上资料蓝图。
5 勘测费及支付规定
5.1 经双方友好协商,勘测费及支付规定如下:
a、线路施工图勘测费单价为: 元/km;工程终勘线路长度为 ,勘测费为¥ 元;ADSS光缆长度 ,勘测费单价为 元/km;勘测费为¥ 元;本合同为最终价(含税)为:¥ (人民币大写: )。
b、根据审查意见有零星的改线仍由勘察方完成不再计列费用。 根据审查意见有重大调整改线的仍由勘察方完成,费用单独签订补充协议。
5.2 支付方式
a.合同签订后乙方出具增值税专用发票,甲方支付乙方合同款项,支付比例与业主支付比例相同。
d.合同价款的10%作为工程的质量保证金,工程施工完毕,线路通过验收投产一年后,没有出现因勘测、地质原因而发生工程质量问题,一次结清勘测费尾款。
6 双方责任
6.1委托单位
a) 按时提供勘测设计基础资料。
b) 负责对外协议的办理。
c) 在勘测工作中,派出设计人员配合勘测工作。
d) 按时支付勘测费用。
e) 维护勘察方的勘测成果,不得擅自修改。
f) 负责协调勘察单位与其他设计专业的关系及外部协调。
g) 对勘察单位的工期、质量进行监督,必要时进行现场检查。
h) 对勘察单位提交的资料进行审核。
i) 对勘测过程中所发生的青苗赔偿进行核实。
6.2勘测单位
a) 根据合同及双方议定内容,派出能够胜任工作的专业技术人员,地质人员应具备相应的资质和能力。按中华人民共和国电力行业标准《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》DL/T 5076-20__开展勘测工作。
b) 对每天所勘测的数据应当晚内完成内业处理,对勘测工作的质量和安全负责。
c) 现场工作服从委托方的统一指挥和安排,并严格按委托方要求配合工作。委托方提出针对性的勘测要求时,勘测单位应积极给予支持、配合。
d) 勘测单位指派专人为该工程勘察方负责人,在勘测过程中不得离开该工程现场。
e) 勘察方必须保证在该项目上的人员、仪器的配备,现场至少应配备相应的作业组。
f) 在勘测过程中勘察方负责勘测人员及勘测民工的一切费用,且由勘察方负责勘测民工车辆,并对其车辆、交通、人员的安全负完全责任。
7违约规定
7.1委托单位
a、由于计划变更或其它原因而不履行合同时,无权请求返还预付款,并再支付勘察方已完成部分的费用后,合同相应失效。
b、由于设计变更引起勘测返工或需重做勘测时,除结清原勘测费外,应根据返工多少,增付相应的勘测费。
C、委托单位未按合同规定时间(日期)拨付勘测费,每超过一日历天,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
7.2勘测单位
a、勘察人应按国家技术规范、标准、规程和委托方的任务委托书及技术要求进行工程勘测,按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料,并对其负责。规定日期30天未提交阶段勘测资料,应偿付逾期违约金。违约金额以该阶段勘测费的'5%计算,按月累加。
b、由于勘察人提供的勘测成果资料质量不合格,勘测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘测人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘测人应承担全部勘测费用。由于勘测错误,造成重大质量事故,而使施工返工或延误工期时,除应免收与该部分相应的勘测费外,还应支付因本次勘测失误给委托方造成的一切损失,并承担由此引起的相关责任。
c、由于勘察方原因造成勘测成果质量低劣,不能满足设计施工技术要求时,造成的返工费由勘察方承担。
d、勘察方在勘测过程中应采取严密的安全措施,确保勘测安全,并对派出车辆、人员及聘用民工的人身安全负责。
e、由于勘测单位原因未按合同规定时间(日期)提交勘测成果资料,每超过一日历天,应承担勘察费千分之一的违约金。
7.3上述未尽事项以及发生争议等问题的处理均遵循《中华人民共和国民法典》的规定执行,本着友好协商的原则解决。协商不成可向委托方所在地人民法院起诉。
7 知识产权约定
勘测成果所有权归甲方所有;乙方不得转让给第三方使用。
8 合同有效期
a) 合同经双方签字盖章后生效。
b) 合同规定的双方责任的义务履行完成后,自动失效。
9 合同份数
本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。
发包人: 勘察人:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
联系人: 联系人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
基本建设借款合同 篇7
借款方:_________贷款方:_________
借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。
第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。
第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。
第三条自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。第四条
借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。
第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%。
第七条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第八条本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。
借款方(公章):_________
贷款方(公章):_________
负责人(签字):_________
负责人(签字):_________
地址:_________
地址:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
基本建设借款合同 篇8
借款方:_________
贷款方:_________
借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。
第一条 本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。
第二条 本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的'储备贷款、其他开支等。
第三条 自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。
第四条 借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条 贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。
第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%。
第七条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第八条 本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。
借款方(公章):_________ 贷款方(公章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
地址:_________ 地址:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
基本建设借款合同 篇9
借款人:____________________
贷款人:____________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,借款人为基本建设向贷款人申请贷款,经贷款人审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。
第一条 借款人向贷款人借款人民币(大写)_______万元。用于______________。预计分年用款为;
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______年_______万元。
实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。
第二条 借款人保证从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款计划为:
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______年_______万元。
第三条 贷款利息:按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款人如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本合同有效期内,如国家利率变动,本合同贷款利率亦作相应调整。
第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为:__________________________________________
借款人对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第五条 贷款到期,借款人如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款人还款通知三个月后仍未归还,贷款人可直接从借款人或担保单位的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第六条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第七条 贷款人有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款人的'经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款人如果不按合同规定使用贷款,贷款人有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息100%。
第八条 本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效 .
第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:
(一)提交______________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条 其他约定事项:_________________________________________________
第十一条 本合同正本三份,借款人、贷款人、担保单位各执一份,副本_______ 份。
借款人:(签章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
贷款人:(签章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
担保单位:(签章)________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
基本建设借款合同 篇10
__________________以下简称甲方
__________________以下简称乙方
根据《基本建设贷款试行条例》和《基本建设贷款实施细则》(以下简称《条例》、《细则》)的规定,四方为进行基本建设前期工作所需的资金,经乙方审查同意给予贷款,除共同遵守《条例》、《细则》规定外,特签订本合同:
第一条 本合同书议定贷款人民币(大写)____________元,限用于_________项目的勘察设计等前期工作所需费用,不得移作他用。
第二条 贷款利息按年息百分之_________计算,按年由乙方通知甲方支付。
第三条 如贷款项目撤销,甲方应偿还贷款本息;甲方无力偿还时,由甲方主管部门负责偿还。
第四条 甲方贷款项目初步设计批准后,再正式办理申请贷款手续,签订贷款合同,本协议同时失效。
第五条 本协议一式三份,甲、乙双方和甲方主管部门各执一份。
甲方单位名称:_____________
乙方单位名称:___________
________________年______月______日
基本建设借款合同 篇11
建设项目:__________________________________
借款单位:__________________________________
主管部门:__________________________________
贷款方:____________________________________
借款方:____________________________________
根据国家有关规定及《_________基本建设贷款办法》,借款方为基本建设向贷款方申请贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。
第一条 借款方向贷款方借款人民币(大写)_________________万元。用于________________,预计分年用款为:_________年__________________万元; _________年__________________万元。实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。
第二条 借款方保证从_______年______月______日起至_______年______月______日止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款计划为:_________年__________________万元; _________年__________________万元。
第三条 贷款利息:按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款方如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本合同有效期内,如国家利率变动,本合同贷款利率亦作相应调整。
第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为:_______________。借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第五条 贷款到期,借款方如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,贷款方可直接从借款方或担保单位的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第六条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息100%。
第八条 本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效。
第九条 本合同正本三份,借款方、贷款方、担保单位各执一份,副本______份。
借款方(盖章):___________
贷款方(盖章):___________
_________年______月______日
基本建设借款合同 篇12
立合同单位______________________(简称借款方)
____________________行(简称贷款方)
借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据《中央级基本建设储备贷款管理暂行办法》规定,特签订本合同。
第一条 本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)______________万元,用于______________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_______年。
第二条 本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。
第三条 自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_______‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息30%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息50%。
第四条 借款方保证在_______年_______月之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条 贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。
第六条 贷款方有权检查、监督贷款的'使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息100%。
第七条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第八条 本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式五份,借贷双方签章后各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:(公章)___________
负责人:(签章)___________
地址:_____________________
贷款方:(公章)___________
负责人:(签章)___________
地址:_____________________
_______年_______月_______日
基本建设借款合同九篇
优秀的人总是会提前做好准备,在幼儿教育专业的学生的学习中,常常会提前准备一些资料。资料可以指人事物的相关多类信息、情报。有了资料才能更好地安排接下来的学习工作!所以,关于幼师资料你究竟了解多少呢?小编特地为你收集整理“基本建设借款合同九篇”,欢迎你参考,希望对你有所助益!
基本建设借款合同 篇1
__________________以下简称甲方
__________________以下简称乙方
根据《基本建设贷款试行条例》和《基本建设贷款实施细则》(以下简称《条例》、《细则》)的规定,四方为进行基本建设前期工作所需的资金,经乙方审查同意给予贷款,除共同遵守《条例》、《细则》规定外,特签订本合同:
第一条 本合同书议定贷款人民币(大写)____________元,限用于_________项目的勘察设计等前期工作所需费用,不得移作他用。
第二条 贷款利息按年息百分之_________计算,按年由乙方通知甲方支付。
第三条 如贷款项目撤销,甲方应偿还贷款本息;甲方无力偿还时,由甲方主管部门负责偿还。
第四条 甲方贷款项目初步设计批准后,再正式办理申请贷款手续,签订贷款合同,本协议同时失效。
第五条 本协议一式三份,甲、乙双方和甲方主管部门各执一份。
甲方单位名称:_____________
乙方单位名称:___________
________________年______月______日
基本建设借款合同 篇2
__________________以下简称甲方
__________________以下简称乙方
根据《基本建设贷款试行条例》和《基本建设贷款实施细则》(以下简称《条例》、《细则》)的规定,四方为进行基本建设前期工作所需的资金,经乙方审查同意给予贷款,除共同遵守《条例》、《细则》规定外,特签订本合同:
第一条 本合同书议定贷款人民币(大写)____________元,限用于_________项目的勘察设计等前期工作所需费用,不得移作他用。
第二条 贷款利息按年息百分之_________计算,按年由乙方通知甲方支付。
第三条 如贷款项目撤销,甲方应偿还贷款本息;甲方无力偿还时,由甲方主管部门负责偿还。
第四条 甲方贷款项目初步设计批准后,再正式办理申请贷款手续,签订贷款合同,本协议同时失效。
第五条 本协议一式三份,甲、乙双方和甲方主管部门各执一份。
甲方单位名称:_____________ 乙方单位名称:___________
负责人:___________________ 负责人:_________________
地址:_____________________ 地址:___________________
甲方主管部门:_____(公章) 乙方审批单位:___________
负责人:___________(盖章) 中
_______________年______月______日
基本建设借款合同 篇3
借款方:_________
贷款方:_________
借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。
第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。
第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。
第三条自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。
第四条借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。
第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%。
第七条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第八条本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。
借款方(公章):_________贷款方(公章):_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
ideng_fmunitiesoftheunitednations)第七章中规定,对于联合国官方用途的进出口商品,联合国包括其下属机构将免缴所有的直接税以及关税。因此,卖方授权联合国从卖方的发票中扣除代表这类税收的款项。扣除这类税收后的付款为联合国的全额付款。如果任何税收机关拒绝执行联合国的税收减免,卖方应立即与联合国联系,以达成有利于双方的解决方案。
c.出口许可证
如果商品出口需要出口许可证,那么卖方应具有此类许可证。
d.损失风险
货物按照合同送到以前,商品的丢失、损害或毁坏等风险应由卖方承担。
e.商品及包装的完好
卖方应保证商品及其包装符合规格,能在正常情况下以及联合国明确要求的情况下正常使用,在产品工艺和质量上没有差错。卖方应同时保证商品包装或外包装足以牢固,能保护该商品。
f.联合国的权力
如果因卖方没能按条款规定执行合同,包括但不仅限于未能取得相应的出口许可证或未能按约定时间运送全部或部分货物,联合国在给卖
方容许改正的合理时间,容许其改正之后通知并可以行使以下任何权力:
1.从其它供应商购买部分或全部的货物,同时联合国要求卖方负责由此产生的多余的费用。联合国行使该项权力目的是为了减少自己的损失。
2.拒绝接受部分或所有 的货物。
3.终止此合同。
g.受让与资不抵债
1.除非得到了联合国的书面允许,卖方不得将此合同或合同的部分或此合同所规定的卖方的权利与义务进行受让、转让、许诺或以其它方式处理。
2.如卖方出现破产,或由于卖方破产而导致卖方控制改变,联合国可以在不损害其它利益的情况下,书面通知卖方终止此合同。
h.联合国名称和标记的使用
卖方不得以任何目的使用联合国名称、标记、联合国正式图章或联合国的缩写。
i.禁止广告
卖方不得以广告或其它任何形式公布为联合国提供商品及服务。
j.仲裁
任何由于合同或与合同相关的争论或赔偿要求,以及任何形式的违约,都应依据uncitral的仲裁法规加以解决,通过直接谈判解决的情况除外。签约方应服从对此类争论或赔偿要求的仲裁结果。
k.特权和豁免权
任何出现在基本条件和合同中的条款都不应被视为联合国及其下属机构对其特权和豁免权的弃置。
采购服务的基本条件:
1.0法人地位:签约方应被视为具有独立法人地位的签约人与联合国签约。任何情况下,签约方的工作人员和分包人都不应被视为联合国的雇员或代理人。
2.0指令源:在履行合同中规定的服务工作时,签约方不应寻求或接受联合国以外的任何权力机构的指令。签约方应避免任何有损于联合国的行为,履行合同并尽全力维护联合国的利益。
3.0签约方对雇员应负的责任:签约方应对其雇员专业和技术水平负责,并根据合同所需挑选能可靠有效地完成合同任务的雇员,他们应尊重当地的风俗习惯,具备高尚的品格和优秀的职业道德。
4.0转让:卖方不得将合同的任何部分或卖方的任何权利,利益或责任转让,委派,许诺,安排给其他人,除非有联合国书面同意。
5.0分包:如果签约方需要将服务分包,那么签约方必须预先取得联合国对分包人的书面同意和认证。联合国对分包人的认可并不解除约方的根据合同所应承担的责任。与分包人所签协议必须和联合国所签合同条款一致。
6.0官员不能渔利:签约方必须保证,没有任何联合国的官员收受或将收受由签约方提供的任何与合同及其签订有关的直接或间接利益。签约方同意,违背这条规则等同于违背合同的根本规则。
7.0保障:如果因签约方及其雇员和转包 人执行合同而产生了任何后果,签约方都需保证联合国以及联合国官员、代理人、公务员和雇员不受到法律起诉,不承担赔付要求和任何性质的责任,保障他们的利益,并且由签约方支付由此产生的一切费用。这条规定也适用于如处理工人赔偿要求及责任和有关专利发明创造等事宜。
8.0第三方责任保险:
8.1签约方应对自己的财产和执行合同所需设备进行投保和续保。
8.2签约方应提供并延续必要的工人赔偿保险或这类保险的等同物,用于支付因执行合同带来的人身伤害和死亡赔偿。
8.3签约方应提供并延续足够数额的责任保险,用于赔付在提供合同规定的服务时产生的第三方伤亡或第三方财产损失,或因执行与合同有关的工作时,签约方、签约方的雇员、代理人或分包人操作自己的或租用他人的车、船、飞机或其它设备时产生的这类损失。
8.4除工人赔偿保险外,此款下所有的保单都应:
i)将联合国作为附加被保险人;
ii)323包含债权转让弃权书,放弃不利于联合国的向担保方的债权转让;
iii)在作出有关保险项目的取消或改变的30天前,确保联合国收到保险公司的书面通知。
8.5签约方应按要求向联合国出具本款下规定的充足投保证明。
9.0抵押权/扣押权:签约方不允许将本身对任何人的工作或材料欠款抵押/扣押权列入于政府办公室或联合国档案。
10.0设备所有权:任何由联合国提供的设备和供应其处理权属于联合国,在合同结束之后应或在签约方不再需要此设备时归还联合国。除正常磨损外,这些设备在归还时应保持原样。签约方负责向联合国赔偿除正常磨损以外的设备损坏。
基本建设借款合同 篇4
2022基本建设储备借款合同书范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。基本建设储备借款合同书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022基本建设储备借款合同书范本正文内容
借款方:_________贷款方:_________借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于__
借款方:_________
贷款方:_________
借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。
第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。
第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。
第三条自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。
第四条借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。
第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%。
第七条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。
第八条本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。
借款方(公章):_________贷款方(公章):_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
基本建设借款合同 篇5
2022银行基本建设借款合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。银行基本建设借款合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022银行基本建设借款合同正文内容
建设项目:__________________________________
借款单位:__________________________________
主管部门:__________________________________
贷款方:____________________________________
借款方:____________________________________
根据国家有关规定及《_________基本建设贷款办法》,借款方为基本建设向贷款方申请贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。
第一条借款方向贷款方借款人民币(大写)_________________万元。用于________________,预计分年用款为:
_________年__________________万元;
_________年__________________万元。
实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。
第二条借款方保证
从_______年______月______日起至_______年______月______日止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款计划为:_________年__________________万元;_________年__________________万元。
第三条贷款利息
按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款方如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本合同有效期内,如国家利率变动,本合同贷款利率亦作相应调整。
第四条归还贷款的资金来源
按国家有关规定双方商定为:_______________。
借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第五条贷款到期,借款方如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,贷款方可直接从借款方或担保单位的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第六条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息100%。
第八条本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效。
第九条本合同正本三份,借款方、贷款方、担保单位各执一份,副本______份。
借款方(盖章):___________贷款方(盖章):___________
法人代表(签字):_________法人代表(签字):_________
担保单位(盖章):_________法人代表(签字):_____________
_____年______月______日_________年______月______日
基本建设借款合同 篇6
2022借款合同(供基本建设借贷用)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。借款合同(供基本建设借贷用)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022借款合同(供基本建设借贷用)正文内容
借款人:____________________
贷款人:____________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,借款人为基本建设向贷款人申请贷款,经贷款人审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。
第一条 借款人向贷款人借款人民币(大写)_______万元。用于______________。预计分年用款为;
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______ 年_______万元。
实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。
第二条 借款人保证从_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款计划为:
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______年_______万元;
_______年_______万元; _______年_______万元。
第三条 贷款利息:按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款人如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本合同有效期内,如国家利率变动,本合同贷款利率亦作相应调整。
第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为:__________________________________________
借款人对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第五条 贷款到期,借款人如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款人还款通知三个月后仍未归还,贷款人可直接从借款人或担保单位的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第六条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第七条 贷款人有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款人的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款人如果不按合同规定使用贷款,贷款人有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息100%。
第八条 本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效 .
第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:
(一)提交______________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条 其他约定事项:_________________________________________________
第十一条 本合同正本三份,借款人、贷款人、担保单位各执一份,副本_______ 份。
借款人:(签章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
贷款人:(签章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
担保单位:(签章)________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
基本建设借款合同 篇7
基本建设的借款合同模板范本
建设项目:__________________________________
借款单位:__________________________________
主管部门:__________________________________
借款方:____________________________________
根据国家有关规定及《_________基本建设贷款办法》,借款方为基本建设向贷款方申请贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。
第一条 借款方向贷款方借款人民币(大写)_________________万元。
用于________________,
预计分年用款为:_________年__________________万元; _________年__________________万元。
实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。
_________年__________________万元; _________年__________________万元。
第三条 贷款利息:按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款方如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本期内,如国家变动,本合同亦作相应调整。
第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为:_______________。
借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第五条 贷款到期,借款方如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,贷款方可直接从借款方或担保单位的.各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第六条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。 借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息 00%。
第八条 本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效。
第九条 本合同正本三份,借款方、贷款方、担保单位各执一份,副本______份。
借款方(盖章):___________
贷款方(盖章):___________
代表(签字):_________
法人代表(签字):_________
担保单位(盖章):_________
法人代表(签字):_________
_________年______月______日
_________年______月______日
基本建设借款合同 篇8
借款方(乙方):_________________
根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:________一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
________购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。
第四条甲方提供的贷款
乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。
1.基本建设收入;
2.新增固定资产的基本折旧基金;
3.固定资产税;
4.利润。
乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。
以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的'罚息计算相同。
了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。
甲方:________
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:________
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
甲方:________乙方(签章):________
法定代表人:________法定代表人:________
__年__月__日
基本建设借款合同 篇9
基本建设工程借款合同范本_借款合同
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的基本建设工程借款合同范本_借款合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
借 款 方:
法定代表人:____________________职务:__________________
地 址:____________________邮码:________ 电话:________
贷 款 方:______________________________________________
法定代表人:____________________职务:__________________
地 址:____________________邮码:________ 电话:________
根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途:________________________________________
第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;
第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.
第四条 借款期限:借款方保证从____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条 代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的`使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:____________(盖章) 贷款方:____________(盖章)
代表人:____________ 代表人:____________
____年____月____日 ____年____月____日
借款合同优选
以下是笔者为您悉心策划的“借款合同”全方位解读,期待您的细心阅读,感谢您的支持。随着社会对法律的关注度日益升高,合同已经逐步成为我们步入职场的必备利器。合同双方的权利与责任均围绕一个共通的客体,深刻揭示了签订合同的双方之间的意图和关联。
借款合同【篇1】
甲方:____________
乙方:____________
借款方在______________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款.为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守______________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)______________元,用于______________建设工程,不得挪作他用。
预计分季用款:一季______________元;二季______________元;三季______________元;四季______________元。
第二条贷款利率为年息______________%,计算复利。
第三条年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后,本合同同时失效。
第五条本合同正本2份,签字双方各执1份,副本______________份,报主管部门,总、分行各1份。
甲方:____________
乙方:____________
丙方:____________
签约日期____________
借款合同【篇2】
北京借款合同的范本
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的地位越来越不容忽视,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的北京借款合同的'范本,希望能够帮助到大家。
贷款方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________
借款方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________
担保人:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,经贷款方、借款方、担保方协商一致,签订本合同,共同信守。
第一条贷款种类:________________________________________
第二条借款金额(大写):________________________________
第三条借款用途:________________________________________
第四条借款利率:借款利率为月息____‰,按季收息,利随本清。
如遇国家调整利率,按调整后的规定计算。
第五条借款期限:
借款期限自________年____月____日起,至________年____月____日止。借款实际发放和期限以借据分____次(或一次)发放和收回。借据应作为合同附件,同本合同具有同等法律效力。
第六条还款资金来源及还款方式:
1.还款资金来源:________________________________________
2.还款方式:____________________________________________
第七条保证条款:
借款方请____作为借款保证方,经贷款方审查,证实保证方具有担保资格和足够代偿借款的能力,保证方有权检查和督促借款方履行合同。当借款方不履行合同时,由保证方连带承担偿还借款本息的责任。必要时,贷款方可以从保证方的存款帐户内扣收贷款本息。
守甲方的各项管理制度;
(2)甲方于乙方办理工作交接期间,同意仍按双方原签订劳动合同的标准支付乙方报酬;
(3)针对双方劳动合同的不再续签,甲方同意按乙方原薪资标准支付相当于乙方一个月薪资做为工作交接奖金,本奖金连同乙方交接期间之报酬,甲方将于____月____日汇入乙方指定的银行账户中;
(4)若有未尽事宜,双方同意另以书面形式订定。
甲方:
签字:
乙方:
签字:
借款合同【篇3】
2021新版个人借款合同为范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
2021个人借款合同1甲方(借款人):_________________
身份证号码:_____________________
乙方(贷款人):_________________
身份证号码:______________________
甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守。
乙方贷给甲方人民币(大写)______________,于 ____年 ____月 ____日前交付甲方。
借款利息:_________________
借款期限:
还款日期: ____年 ____月 ____日。 还款方式:现金/__________支付。
违约责任:
1、借款方的违约责任
(1)借款方不按合同规定的用途使用借款,贷款方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分,按银行规定的利率加收罚息。
(2)借款方如逾期不还借款,贷款方有权追回借款,并从到期日起付日息1% .
(3)借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的,贷款方应追回贷款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
2、贷款方的违约责任
(1)贷款方未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金数额的计算与加收借款方的罚息计算相同。
(2)利用借款合同进行违法活动的,追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
争议解决方式: 双方协商解决,解决不成,提交__________人民法院。
本合同自 ______生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(签字、盖章): 乙方(签字、盖章 附身份证复印件):
合同签订日期 : 合同签订日期:
2021个人借款合同2甲方(借款人):__________
身份证号码:____________
乙方(贷款人):__________
身份证号码:____________
甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。
一、乙方贷给甲方人民币(大写)______________,于______________前交付甲方。
二、贷款利息:___________________
三、借款期限:___________________
四、还款日期和方式:_____________
五、违约责任:___________________
六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(签字、盖章):_______乙方(签字、盖章):_______
合同签订日期______合同签订日期______
债权人需注意:
1、要求债务人的配偶签字、或者提供配偶身份证明。
债务人借钱,为什么要配偶签字、或者提供配偶身份证明呢?
因为:根据人民法院《关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释(二)》第24条规定:“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。”;简单说,一人负债,夫妻偿还。所以,在实践中,借款债务诉讼,我们都是把夫妻俩作为共同被告。同理,债权人也应该提供关于被告夫妻关系的证据,如果不在债务人向你借款的时候准备,等到要打官司的时候才收集,不仅浪费时间,而且不一定能够收集到相应的证据。
2、要明确约定借款利息。
为什么要明确约定借款利息呢?
因为:合同法211条规定“借款不约定利息的,视为无利息”。所以,利息必须明确约定。借款合同的利息,有以下三种情况:
第一种:正常借款期限内的利息。人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。超出此限度的,超出部分的利息不予保护。”
第二种:逾期利息。超出合同约定还款期限的利息。现行的人民银行规定逾期贷款利率为原利率上浮30%-50%。
第三种:打官司法院判决后,迟延履行判决书的罚息。民诉法第232条规定“被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。”也就是说,如果债务人未能按生效判决或仲裁裁决规定的期限履行,则从迟延之日起,即原约定利息加倍计算。
2021个人借款合同3甲方(借款人)_________________
身份证号码:_____________________
乙方(贷款人)_________________
身份证号码:______________________
甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守。
乙方贷给甲方人民币(大写)______________,于____年____月____日前交付甲方。
胯款利息:_________________
胯款期限:
还款日期:____年____月____日。还款方式:现金/__________支付。
违约责任:
1、借款方的违约责任
(1)借款方不按合同规定的用途使用借款,贷款方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分,按银行规定的利率加收罚息。
(2)借款方如逾期不还借款,贷款方有权追回借款,并从到期日起付日息1%.
(3)借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的,贷款方应追回贷款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
2、贷款方的违约责任
(1)贷款方未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金数额的计算与加收借款方的罚息计算相同。
(2)利用借款合同进行违法活动的,追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
争议解决方式:双方协商解决,解决不成,提交__________人民法院。
本合同自______生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(签字、盖章)乙方(签字、盖章附身份证复印峻)
合同签订日期:合同签订日期:
2021个人借款合同4甲方(借款人):_____________________
身份证号码:_________________________
乙方(贷款人):_____________________
身份证号码:_________________________
甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。
一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于_____________________前交付甲方。
二、贷款利息:_____________________________________________
三、借款期限:_____________________________________________
四、还款日期和方式:_______________________________________
五、违约责任:_____________________________________________
六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(签字并盖章):
乙方(签字并盖章):
年月日
2021个人借款合同5甲方(借款人)____________
身份证号码:_____________
乙方(贷款人)____________
身份证号码:_____________
一、甲方因____需要,需要向乙方借款___元(大写:)双方就借款事项达成一致,约定如下:
二、借款金额
借款方向贷款方借人民币________元,大写()。
三、借款利息
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年利为______。借款方如果不按期归还款,逾期部分加收利率_______。
四、借款期限
借款方保证从_____年_____月起至_____年_____月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。
五、条款变更
因国家变更利率,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
六、权利义务
贷款方有权监督贷款的使用情况,了解借款方的偿债能力等情况。借款方应如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。贷款方提前还款的,应按规定减收利息。
七、保证条款
借款方用__________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。
借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
借款方必须按合同规定的期限还本付息。
借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
(五)有保证人担保,保证人履行连带责任后,有向借款方追偿的权利,借款方有义务对保证人进行偿还。
八、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方友好协商解决,也可由第三人调解。协商或调解不成的,可由任意一方依法向人民法院起诉。
九、本合同未做约定的,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
本合同一式叁份,甲、乙、保证人三方各执份。
贷款人:_____________
借款人:_____________
连带保证人:_________
年月日
借款合同【篇4】
甲方:___________
乙方:___________
甲乙双方就下列借款事宜达成一致意见,签订本合同。
一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于_____________________交付甲方,付款方式为现金转账交付(现金交付则划掉转账交付,反之转账交付则划掉现金交付)。
二、借款利息:___________________________________
三、借款期限:___________________________________
四、还款日期和还款方式:__________________________
五、借款用途:
六、担保方式:
七、违约责任:逾期还款的,逾期____日按未还部分总金额的1%支付违约金,直至付清本息。借款人未按借款用途使用借款的,贷款人可提前收回借款。
八、合同履行地:____市____区(按就近和方便的原则确定合同履行地即确定日后诉讼的管辖法院。)
九、法律效力:本合同自双方签字后生效。本合同一式两份,双方各执一份。
十、附件:双方身份证复印件及担保财产权利证明。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
借款合同【篇5】
正规借款合同
一、前言
在当前社会中,借款已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而为了保障借款双方的利益,规范借款行为,正规借款合同的制定和签署变得十分重要。本文将详细介绍正规借款合同的定义、内容要点以及签署过程,以使读者对正规借款合同有一个全面的了解。
二、定义
正规借款合同是指在借款方和出借方之间,根据法律规定和各种约定,明确规定了借款双方的权利和义务、还款方式、利率安排以及其他相关事宜的书面协议。正规借款合同旨在保证借款双方的合法权益,强调借款行为的合法性和合规性。
三、内容要点
1. 双方信息:正规借款合同首先应明确借款方和出借方的基本信息,包括姓名(或名称)、身份证号码(或机构注册号码)、联系方式等。这有助于双方在合同期限内进行有效的沟通和联系。
2. 借款金额和利率:正规借款合同明确规定了借款金额和利率。借款金额是指出借方提供给借款方的具体数字,利率是指出借方对所借款项收取的利息百分比。明确规定借款金额和利率有助于避免争议和纠纷的产生。
3. 还款方式和期限:正规借款合同明确规定了还款方式和还款期限。还款方式可以是分期还款、一次性还款,或者其他双方商定的方式。还款期限是指借款方需要在何时将借款总额还清。明确规定还款方式和期限有助于借款双方进行有效的资金安排和计划。
4. 违约责任:正规借款合同还应明确规定违约责任。违约责任是指当借款方或出借方未履行合同约定的义务时,应承担的法律责任。违约责任的明确规定能够保证合同的有效执行和双方权益的保护。
5. 合同解除条件:正规借款合同应明确规定合同解除的条件。合同解除是指因为某些特定原因,借款合同被双方协议解除而终止。明确规定合同解除条件有助于避免因借款合同产生的纠纷。
四、签署过程
正规借款合同的签署是合同成功达成的重要环节。签署过程一般包含以下几个步骤:
1. 协商:借款方和出借方应坐下来协商并商定合同的具体内容,包括借款金额、利率、还款方式和期限等。在协商过程中,应充分考虑双方的需求和利益,达成一致意见。
2. 资料准备:双方准备好相应的身份证明文件(如身份证、营业执照等)、银行卡信息以及其他相关证明文件。这些文件将作为合同签署的依据和验证材料。
3. 合同书面化:在达成协议后,双方应将合同内容书面化,可以请专业律师或合同撰写人起草合同,以确保合同的合法性和完整性。
4. 签署:在双方确认合同无误后,借款方和出借方正式进行签字。签字时,应确保签名者是合同约定的借款方或出借方,并且签字日期也要一致。
5. 存档备份:签署过程完成后,双方应分别保留一份合同原件,并将其保存备份以备将来需要参考或验证。
综上所述,正规借款合同在借款行为中扮演了至关重要的角色。通过明确规定借款方和出借方的权利和义务、还款方式和期限、违约责任等内容,正规借款合同能够有效保护双方的合法权益,避免争议和纠纷的发生。借款方和出借方在签署正规借款合同时,应注重协商、合同书面化以及签署和存档备份的过程,以确保合同的有效性和完整性。
借款合同【篇6】
免息借款合同
合同编号:[填写编号]
日期:[填写日期]
甲方(借款人):[填写甲方名称]
身份证号码:[填写甲方身份证号码]
联系电话:[填写甲方联系电话]
地址:[填写甲方地址]
乙方(出借人):[填写乙方名称]
身份证号码:[填写乙方身份证号码]
联系电话:[填写乙方联系电话]
地址:[填写乙方地址]
鉴于甲方有一定的借款需求,乙方愿意借款予甲方,双方经协商达成以下协议,以兹信守:
1.借款金额及用途
1.1 甲方向乙方申请借款金额为:【填写借款金额】元整(¥【填写金额】)。
1.2 甲方借款用途为:【填写借款用途】。
2.借款期限及还款方式
2.1 借款期限为:【填写借款期限】个月。
2.2 还款方式为一次性还本付息。
2.3 借款利率为0%。
3.借款手续
3.1 甲方应提供真实、完整、有效的身份证件、联系方式及其他乙方要求的相关证明材料。
3.2 乙方应在收到甲方提供的所有材料后,对甲方的资质进行审查,并确认其真实性、合法性、有效性。
3.3 确认甲方资质后,乙方应当将借款本金拨付至甲方指定的账户。
4.借款的违约责任
4.1 甲方未按时还款,应按未还本金日息3‰向乙方支付逾期利息。
4.2 如甲方逾期还款超过30天,乙方有权采取以下措施之一或几种:
(1)通过短信、电话等方式提醒甲方及时归还款项;
(2)将甲方的逾期记录报送至相关征信机构;
(3)通过法律途径追究甲方的借款违约责任,申请对甲方的财产进行处置。
4.3 如因非甲方原因导致借款的违约出现异常情况,甲方应在收到乙方提出的合理时间限定内予以解决。
5.借款保证
5.1 甲方在本合同项下所提供的所有信息、资料、文件均真实有效,符合法律法规和本合同的规定。
5.2 甲方无任何未清偿的债务或拖欠任何款项,且无任何风险因素和信用瑕疵。
5.3 甲方保证不以任何理由逾期还款,如因逾期还款导致乙方损失的,甲方应全额赔偿乙方的损失。
6.保密条款
6.1 双方在交往中产生的所有商业或技术资料,均应互相保密。
6.2 双方同意在本协议有效期内及协议执行完毕后继续执行保密条款。
7.争议解决
本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律,如因本协议引起争议应协商解决;协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
8.其他约定
8.1 双方同意在本协议项下执行的一切行为和活动均应当遵守国家的法律法规。
8.2 本协议一式两份,分别由双方各执一份,具有同等法律效力。
8.3 本协议适用于甲方在本合同项下所申请的借款,未尽事宜由双方协商解决。
8.4 本合同的有效期自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期为借款期限截止之日。
甲方(借款人):[填写甲方签名] 日期:[填写日期]
乙方(出借人):[填写乙方签名] 日期:[填写日期]
借款合同【篇7】
贷款人: 借款人:________身份证:________________________
经贷款人、借款人协商一致,根据国家有关法律、法规和规章的规定,签订本合同。
第一条 借款金额、种类与用途:贷款人同意在_____年__月___日至_____年__月__日期间内向借款人发放贷款,金额为人民币(大写)___________________.借款种类与用途以借款借据为准。
第二条 借款期限:本合同项下各笔借款的借款期限以借款借据约定为准。
第三条 借款利率:本合同借款利率由贷款人、借款人根据当笔贷款时国家利率政策商定,具体以当笔借款借据为准。
第四条 还款方式:本合同约定付息方式为按月预付息,逾期付息视为违约。
本金到借款期限届满时一次性归还,利随本清。
第五条 贷款展期:借款人若需延长借款期限,应在贷款到期日前以书面方式向贷款人提出申请。
经贷款人、担保人同意后,由贷款人、借款人、担保人另行签订展期还款协议。
利率按前约定利率计。
第六条 违约责任:
(一)借款人违约及其违约责任:
1、不按期归还贷款本金(含展期),从逾期之日起按借款借据所约定的利率另加收_0.3_%/天的罚息利率计收罚息。
2、不按期偿付贷款利息的,按罚息利率计收复息。
3、不按合同约定使用贷款,对挤占挪用的贷款在挪用期间按约定利率加收_3_%的罚息利率计收罚息。
4、借款人可提前归还贷款;贷款人对未超半个月的借款提前归还的有权按本合同约定的期限、利率向借款人按实际天数加收5日的利息。
5、借款人发生如下情形之一的提前收回未到期贷款:
(1)不按期偿还贷款本金或不按期支付利息或不按借款借据特别约定的还款方式归还贷款本息的;
(2)不按约定的贷款用途使用贷款的;
(3)不接受或不配合贷款人对其贷款使用情况的查询或监管的;
(4)未按期向贷款人清偿其他到期债务或未按期清偿其他任何金融机构或第三人到期债务的;
(5)参与重大赌博、吸毒等违纪违法行为的;
(6)发生其他严重影响偿还贷款能力或失去信用情形的。
6、借款人所提供的担保应在本合同贷款人权利消灭前保持应有的担保信用能力。
如物的担保失去担保作用或保证人发生本合同第六条(一)之5中相同或类同情形之一,贷款人有权提前收回未到期的贷款。
(二)贷款人违约及其违约责任:贷款人未依约向借款人提供贷款的,应向借款人承担下列责任:
1、按逾期罚息利率向借款人支付违约金;
2,向借款人赔偿超过违约金部分的直接损失(间接损失和可得利益不在赔偿范围)
第七条 合同的履行:借款人应提供最少二个账户,贷款人将借款划入该账户之一时即视为贷款人履行了发放贷款之义务。
第八条 合同的成立、生效:
1、本合同自双方签字(盖章)之日起成立。
2、借款人应为贷款人债权提供适格的担保。
若在本合同成立之日起三十日内,借款人未为贷款人债权提供适格的抵押担保,贷款人有权解除本合同。
一份完整的借款合同,应该包括以下部分的内容:
一、债务人的身份资料(包括营业执照),作为借款合同的必备附件。
简单说,就是要债务人借钱的'时候 提供身份资料。
为什么要债务人借钱的时候 提供身份资料呢?因为《民事诉讼法》第108条规定起诉条件之一“有明确的被告”。
打官司的时候,法院第一时间要求我们提供被告的准确身份资料,我们必须提供,否则法院不予立案。
如果事先没有债务人的身份资料,等到真的要打官司的时候,才向债务人要身份资料,一般情况下债务人肯定不愿意给。
没有资料就立不了案,怎么办?届时只能委托律师去公安机关调查,如果朋上债务人不是本地人,那还得到外地公安机关去调查,相当的麻烦。
所以,签订借款合同时一定要债务人提供身份资料。
债务人向你借钱的时候,什么要求都是会答应的。
二、要求债务人的配偶签字、或者提供配偶身份证明。
债务人借钱,为什么要配偶签字、或者提供配偶身份证明呢?
因为:根据最高人民法院《关于适用 若干问题的解释(二)》第24条规定:“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。”;简单说,一人负债,夫妻偿还。
所以,在实践中,借款债务诉讼,我们都是把夫妻俩作为共同被告。
同理,债权人也应该提供关于被告夫妻关系的证据,如果不在债务人向你借款的时候准备,等到要打官司的时候才收集,不仅浪费时间,而且不一定能够收集到相应的证据。
三、要明确约定借款利息。
为什么要明确约定借款利息呢?因为:合同法211条规定“借款不约定利息的,视为无利息”。
所以,利息必须明确约定。
借款合同的利息,有以下三种情况:
最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体 掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。
超出此限度的,超出部 分的利息不予保护。”
超出合同约定还款期限的利息。
现行的人民银行规定逾期贷款利率为原利率上浮30%-50%。
民诉法第232条规定“被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。”也就是说,如果债务人未能按生效判决或仲裁裁决规定的期限履行,则从迟延之日起,即原约定利息加倍计算。
四、关于复利的约定。
什么是复利? 就是利滚利。
最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第7条规定“出借人不得将利息计入本金谋取高利。
审理中发现债权人将利息计入本金计算复利的, 其利率超出第六条规定的限度时,超出部分的利息不予保护。”
由于司法解释对复利的态度不支持,所以,建议大家在借款合同中尽量不要约定复利。
五、明确约定借款本息的还款顺序。
这是一项非常重要但又被忽视的权利。
如果约定不明确,在司法实践中法院常常会按照先本金后利息来处理。
为什么这是一项非常重要的权利呢?举例:法院判决给付还款本金10万元,合同期内的利息是2分息元/月。
债务人每月还款2000元。
如果借款合同约定了还顺序款为先利息后本金,那么债务人一辈子还不完。
但如果没有约定还款顺序,那么债务人用4年2月可以还清本金,再用4年多还清利息。
可见,这是一项非常重要的权利。
约定还顺序款为先利息后本金,可以促使债务人积极履行债务、积极支付利息。
六、应该明确约定诉讼律师费承担。
当债务人逾期还款,要打官司解决的时候,为维护债权人的利益,最好还是委托律师全程跟进。
那么由此而发生的律师费,应该由债务人承担、由违约方承担。
但如果你不明确约定,法院就不会支持。
有条件的,应该尽可能要求债务人提供担保,担保有以下2种形式:
1、保证人。
这是最简单的担保方式,担保人签字即可。
通常我们要求债务人的亲属提供担保。
理由有2点:
1)如果其近亲属不同意担保,那么就要打个问号,为什么连近亲属不信任债务人?
2)尤其要求债务人的成年子女、父母担保。
因为,如果债务人有心逃债,经常会将财产转移至父母子女的名下,尤其是子女。
所以,要求成年子女担保,可以断其逃债的念头。
2、抵押登记。
比如房屋、汽车等财产。
借款合同【篇8】
甲方(债权人):
乙方(债务人):
根据青岛市中级人民法院判决,由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程,乙方拖欠甲方工程款一案,甲、乙双方经协商一致,就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议:
第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决,乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币元(其中:工程款;损失费;质保金;诉讼费、评估费25215+20000),后经甲乙双方协商,甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元(大写:贰佰肆拾万元整)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务,为了保证甲方的债权能早日实现,甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容:
1、甲方同意乙方分三次还款,乙方第一次还款时间与数额:___年12月30日前还工程款100万元(大写:壹佰万元整,以实际到甲方账户为准),乙方第二次还款时间与数额:___年12月30日前还工程款80万元(大写:捌拾万元整,以实际到甲方账户为准),乙方第三次还款时间与数额:___年12月30日前还工程款60万元(大写:陆拾万元整,以实际到甲方账户为准)。
2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款,只要发生一次超过七天,甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额,并按日支付判决数额的违约金,并付判决数额利息。
3、乙方已经根据法律有关规定,经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。
5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票(不包括承兑支票),不得以物抵债或其他任何方式的还款。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议,按原判决执行,乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕,双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议,甲方不得以任何理由向有关司法机关,向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。
第四条、本协议自双方签字盖章后生效,一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。
甲方(签章):
乙方(签章):
日期:
最新建设银行借款合同
编辑特意整理了下面的“建设银行借款合同”。随着广大人民群众法律意识的不断提高,合同已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。签订合同可以最大程度地保护当事人的合法权益。希望您能够对这篇文章感兴趣并收藏!
建设银行借款合同【篇1】
2022建设银行的2020度借款合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。建设银行的2020度借款合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022建设银行的2020度借款合同范本正文内容
立合同单位:
___________________________(简称借款方)
___________________________(简称贷款方)
借款方在________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________________元,用于____________建设工程,不得挪作他用。
预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%,计算复利。
第三条年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后,本合同同时失效
第五条本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。
借款方(盖章):________贷款方(盖章):________
地址:__________________地址:__________________
法定代表(签字):______法定代表(签字):______
开户银行及帐户:________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:______________签订地点:______________
建设银行借款合同【篇2】
建设银行人民币借款合同
甲方(借款人):____________
乙方(出借人):建设银行股份有限公司
甲乙双方在平等自愿的基础上,经过友好协商,达成以下协议:
一、借款金额
1.1 本合同约定的借款金额为 ________ 元人民币。
1.2 借款用途:_________________。
二、借款金额的支付
2.1 出借人应在本合同签订之前,将全部借款支付至借款人的账户。
2.2 借款人应在收到借款后,立即通知出借人确认。
三、借款利率和计息方式
3.1 借款利率以出借人为准,本合同签订之日起,按照协商的利率计算。如无特殊情况,不得变更。
3.2 借款利息的计算方式为:按照实际借款天数计算利息。如借款人提前还款,则借款利息按照提前还款日止计算;如借款人逾期还款,则借款利息按照逾期天数计算。
四、借款的还款
4.1 借款本金应在借款期内还清。如无特殊情况,借款期为 __________。
4.2 还款方式:借款人每月或每季度应将应还本金和利息一次性还清。
4.3 借款人应按时足额还款,若有逾期未还本息的情况,出借人有权采取法律措施进行追索。
五、借款人的保证
5.1 借款人保证本合同所涉及的借款用途合法合规,不得用于任何违法违规的活动。
5.2 借款人在借款期限内,保证按照约定还款。如有逾期未还的情况,出借人有权进行法律追索。
5.3 借款人应按照协议提供相应的抵押物或担保,保证借款本金和利息的安全性。
六、逾期利息
6.1 若借款人逾期还款,则借款利息按照逾期天数加收逾期利息,并在下一次还款日期时一并还清。
6.2 出借人有权根据借款人的实际情况对逾期利息进行减免。
七、合同的保密性
借款人和出借人都应保守协议涉及的全部信息,不得向第三方透露。
八、法律适用及争议解决
本合同的订立、效力、履行和解释适用中华人民共和国法律。本合同的任何争议,应友好协商解决。如协商不能解决,应向借款人、出借人所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他
本合同自双方签字盖章起生效,签订地点为_____________。本合同一式两份,双方各执一份。
借款人(盖章):_______________
出借人(盖章):_________________
建设银行借款合同【篇3】
建设银行人民币借款合同
1. 合同主体
本合同由借款人(以下简称“甲方”)和建设银行(以下简称“乙方”)共同签署,并且保证甲方借款的使用和乙方获得借款本金和利息。
2. 借款金额
本合同借款金额为人民币×万元整(¥×0,000,000.00),甲方在签署本合同后,乙方将该借款款项划拨至甲方指定账户。
3. 借款利率及还款方式
借款利率为[ 月利率 ],计算方式为以360天计算年利率,具体还款方式如下:
(1)利息计算及支付
甲方应根据合同规定及时支付利息。利息支付方式分为支取式和计入贷款余额方式,具体以乙方的规定为准。利息计算是根据自借款发放之日起至借款到期日为止的实际利息期间,累计逐日计算。
(2)还款方式及期限
甲方应按照乙方规定的还款方式和还款周期偿付借款。还款方式分为等额本息、等额本金和按期支付利息、到期一次性清偿等方法。还款期限于借款发放之日起,分6个月、1年、2年、3年、4年、5年等期限,根据实际情况,以乙方的规定为准。
(3)提前还款
甲方可在本合同规定期限内,随时提前偿还全部或部分借款本金及利息。提前还款应提前告知乙方,并在还款日前将应还款项一次性支付清偿。
4. 借款使用
甲方应根据本合同约定的用途使用借款,不得擅自改变用途。若甲方所使用的借款与本合同约定不符或存在严重违约行为,乙方有权解除合同并强制甲方全额清偿借款本金及利息,并且保留追究甲方违约责任的权利。
5. 借款担保
(1)本合同所涉及的借款,乙方依据合同和法律法规的约定,在甲方的授信额度中给予支持。同时,乙方保留在审慎性原则下设置特定担保及可控担保等风险管理措施的权利。
(2)乙方有权随时选择进行风险评估,对甲方的借款进行重新审查和调整授信额度,增加或关闭担保措施等。若甲方发生还款违约或其他重大风险事件,乙方有权追加担保措施。
6. 借款违约和解除
(1)甲方未按照合同规定及时偿付本款借款和利息,构成逾期,应按照合同约定承担逾期利息。若存在恶意逃废债款行为,乙方将采取措施追回借款或以其他方式维护自身权益。
(2)甲方申请破产、被宣告破产、被收回财产等情况,乙方有权解除合同并强制清偿借款本金和利息,甲方的担保措施应及时生效。
7. 法律适用和争议解决
本合同的签订、生效、履行和解释适用中华人民共和国的法律。若因本合同产生任何争议,合同双方应友好协商解决,若协商不成,则应提交有管辖权的人民法院进行诉讼。
8. 其他规定
本合同自签署之日起生效,有效期为借款到期日。本合同的有效期内,如有涉及到本合同的修改或变更事宜,双方须书面约定并签署本合同补充协议。
本合同共计____页,甲乙双方各执____份,具有同等效力。
甲方(签名/盖章):__________ 乙方(签名/盖章):__________
日期:______________ 日期: ______________
附:甲方经办人身份证复印件:___________ 乙方经办人身份证复印件:____________
以上为《建设银行人民币借款合同》的范文,仅供参考。在实际的签署合同之前,应根据具体情况进行修改和完善,以保障借贷双方的合法权益。
建设银行借款合同【篇4】
建设银行房贷借款合同
一、引言
在现代社会,购房是很多人实现美好生活的重要一步。然而,由于房价的高昂,很少有人能够全款购房。在这种情况下,房贷成为了大多数人购房的主要方式之一。作为国内领先的银行之一,建设银行为广大客户提供了房贷服务。此时,借款合同的签订成为了购房的关键一步。本文将详细讲解建设银行房贷借款合同,以帮助读者更好地了解该合同内容。
二、合同主体
借款合同由建设银行和借款人共同签订,双方必须具备完全民事行为能力。
三、借款金额及利率
根据借款人购房的实际需求,建设银行会提供相应的借款金额。借款合同明确规定了借款金额及其支付方式。在合同中,还会详细说明利率的确定方式,并确定借款人还款的基准利率。
四、还款方式
在合同中,建设银行明确规定了还款方式,通常包括按期还款和一次性还款两种方式。借款人可以选择适合自己情况的还款方式,并且需按照合同约定及时缴纳还款。
五、还款期限及逾期还款
借款合同明确规定了还款期限。合同还会详细说明逾期还款的责任以及逾期还款的利率和罚款标准。为确保借款人按时还款,建设银行会通过各种方式提醒借款人注意还款事项。
六、附加费用
借款合同中可能会涉及一些附加费用,如评估费、公证费等。在合同中,建设银行会明确规定这些费用的支付方式,并要求借款人按时缴纳。
七、保险及其他附加条款
在借款合同中,建设银行通常会要求借款人购买房屋保险,以保证房屋在贷款期间得到充分保障。此外,合同中可能还包括其他附加条款,如担保、提前还款等内容。借款人在签署合同前应仔细阅读并理解这些附加条款。
八、合同签订及生效
借款合同需要由借款人本人亲自前往建设银行办理签署手续,双方在合同上签字确认后,该合同即视为有效。合同生效后,借款人可以按照合同约定申请贷款,并开始按照合同要求还款。
九、合同变更与解除
在特殊情况下,合同可能需要变更或解除。当借款人需要调整还款方式、还款期限等内容时,可以向建设银行提出申请。同时,双方还可以协商解除合同。合同变更与解除需要经过双方协商一致,并依法进行。
十、违约责任
借款合同对于违约行为也给出了明确的规定。借款人应准时还款,如果逾期或不按合同约定履行义务,将承担相应的违约责任。
总结:本文对建设银行房贷借款合同进行了详细的介绍。通过了解合同中的内容,借款人可以更好地了解借款合同的具体条款及其约束力。在签订借款合同时,借款人务必认真阅读,并保留好合同副本,以便日后参考。购房是人生中的重要一步,有了合适的借款合同,借款人将更加安心地实现梦想。
建设银行借款合同【篇5】
建设银行人民币借款合同
本合同由借款人和建设银行签署,双方认真遵守合同内容,保证良好的合作关系。
一、借款用途
借款人应当文明理性使用借款资金,不得用于违法和不正当用途,同时需按照合同约定及时还款,保证资金安全。
二、借款期限
本合同约定的借款期限为一年,自签约之日起算。
三、借款金额及利率
1、本合同规定的借款金额为人民币100000元整。
2、本合同约定的年利率为4.5%,借款人应根据实际借款使用时间和使用金额在最后自然日的借款余额总额上计算利息。
四、还款方式及期限
1、借款人应在合同约定的还款期限内一次性还清全部本息,还款日期为借款期限届满之日。如借款人无法按期还款,应及时向建设银行申请展期,同时缴纳应还款额的利息和手续费。展期申请须在还款期限届满之前提出。
2、借款人还款时应以合法的方式存入银行账户。如借款人不按约定及时还款,建设银行有权通过法律手段追回债务。
五、保证措施
1、本合同的保证措施为押品担保,借款人应妥善保管抵押品,在合同约定还款期限届满时按照合同约定还清本息,将押品解除抵押。
2、如借款人未能按照合同约定字息清偿债务,债权人有权依法处置抵押物、财产清算和追偿等。
六、借款人的义务
1、借款人应妥善保管借款资金,不得用于与建设银行所借出的资金无关的任何交易。
2、借款人应及时向建设银行提供所需的信息,如实向建设银行披露借款人的财务状况和经济情况。
3、借款人必须按照合同约定以及建设银行的要求使用借款资金。
七、违约责任
如借款人未能按时还款或违反约定使用借款资金,将承担相应的法律责任,并应按照合同约定的利率支付罚息等违约金。
八、争议解决
本合同发生任何纠纷或争议时,双方应首先通过友好协商解决。协商不成,按照合同约定提交至有管辖权的人民法院解决。
九、其他约定
本合同未尽事宜由双方协商解决。本合同自签约之日起生效,有效期为1年,合同到期后需双方协商决定是否续签。
合同签订地点:北京市朝阳区建设银行
合同签订日期:20xx年xx月xx日
借款人签字:
建设银行签字:
工程借款合同模板(实用5篇)
成功经营企业的秘诀在于对品牌管理模式和人力资源的三项追求,这些经验同样适用于我们日常生活中的合同签订。签订合同是双方行为的一种规范,所以要想让合同得到法律保护,合同的内容要如何写呢?以下供大家参考,希望对您有所帮助。
工程借款合同模板 篇1
贷款方:_____________借款方:_____________
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放,为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途
________________________________________________________________。
第二条借款金额
借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元,预计用款为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。
第三条借款利率
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利,在合同规定的借款期内,年息为___%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率%。
第四条借款期限
借款方保证从____年_____月起至____年_____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元,贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请代借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订下列合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条贷款方保证按照合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,由各方协商解决;协商不成的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照金融争议仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
第九条本合同条款以外事项,双方遵照相关法律的有关规定办理。本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式_____份,双方各执_____份。
借款方:_____(盖章)贷款方:_____(盖章)
授权签字人:_____(盖章)授权签字人:_____(签章)
地址:_________地址:_________
签约日期:_______签约地点:_______
工程借款合同模板 篇2
建设项目:_________
贷款方(甲方):_________
借款方(乙方):_________
根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 乙方根据批准的年度基本建设计划,向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二条 借款用途:购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三条 贷款利息,按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。
第四条 甲方提供的贷款,乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。
第五条 贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:
1.基本建设收入;
2.新增固定资产的基本折旧基金;
3.固定资产税;
4.利润。
乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。
第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第七条 贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。
第九条 甲方有权检查、监督贷款的使用情况,了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。
第十条 声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
工程借款合同模板 篇3
甲方(借款单位)________________________________
法定代表人:________ 职务:____
乙方(贷款行)____________________________________
法定代表人:________ 职务:____
丙方 (担保方):________________________________
甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。
第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________ 元。
第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。
第三条 乙方提供的贷款,期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)
第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息____ %计算……超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。
第五条 乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同。应即通知乙方并还清贷款本息。
第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时。应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。
第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。
甲 方:单位名称________(公章) 乙 方:单位名称________行(公章)
代 表 人____________________ 代 表 人____________________
日期____________________ 日期____________________
开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________
丙方:担保单位名称____________(公章)
代 表 人____________________
日期____________________
开户银行及帐号____________
工程借款合同模板 篇4
发包方(以下简称甲方): 山东XX公司
合同编号:
承包方(以下简称乙方): 河南XX公司 签订地点:
临沂.沂水根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:工程名称:
管道保温工程地点:山东XX厂区工程工作内容:
管道保温、岩棉管壳50、镀锌铁皮005厚
二、工程承包范围:管道保温工程第一期
三、合同工期:开工日期:年____月____日竣工日期:年____月____日合同工期总日历天数:
天。
四、合同价款:合同总价:元(人民币大写
元整)
五、工程价款的支付与结算:
1、本合同签订生效后,乙方进入施工现场后,向乙方支付合同总价的 %为预付款;根据工程实际月进度付
%进度款。
2、双方根据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。
3、付款方式:在以下方式中选择 □电汇
□汇票
□承兑汇票。
4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后,向乙方支付向乙方支付合同总价的%,余下的%作为工程质保金,待工程竣工验收满________年后____日内全部结清。
六、工程质量标准:
1、本工程质量标准双方约定为:标准,乙方按照施工图、国家现行施工验收规范和技术条例组织施工,确保工程质量达到合同要求。
2、乙方必须严格按照施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料、保质保量,严禁不合格的材料,半成品、成品在施工中运用。
3、施工过程中,甲方按规定进行检查,因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到本合同约定要求的质量等级,甲方有权要求乙方返工、重新施工,乙方应满足要求,并在规定时间内完成,直至质量满足合同要求。
4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后,乙方应进行自检,并在隐蔽工程或中间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收,验收合格,乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方负责整改或返工,直至满足合同质量要求。
七、质量保证期:
1、正式移交签证之日起的 ________年时间内,是质量保证期。
2、凡属乙方责任造成的质量缺陷,由乙方负责无偿处理 ,直至工程质量符合验收标准。如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。
八、双方责任:甲方责任
1、甲方派为该工程的项目经理,
为本工程安全监督负责人、
为质量监督负责人。
2、在开工前10天向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料。
3、五天内完成工程施工技术交底。
4、施工用水用电、暖、路、负责接通,费用由乙方负责。
5、组织对工程的隐蔽工程验收、交工验收。
6、负责质量、安全的监督管理。乙方责任
1、委派
为该工程的项目经理,负责施工期间的施工质量、进度和安全扥更协调工作,并派 为施工现场安全、文明管理的负责人。
2、工程开工前,必须按甲方要求编制安全方案报甲方安全管理部门审批提交开工报告,落实安全措施和开工报告经总监批准后,才能施工。
3、对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教育并做好文明施工。由于乙方原因造成的安全事故,责任由乙方自负。
4、必须严格按照施工图和说明很俗以及施工技术规范和操作规程进行施工,按规定做好材料的试验确保工程质量,按期完工。
5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担。
6、交工验收后,施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。
九、合同内容的变更与解除:
1、本工程设计变更必须经业主项目的委托人签署的书面通知形式通知乙方,乙方按要求报批预算及相关手续,经甲方确认后方能实施。
2、因甲方原因的签证,签证单要一事一签,并有详细的原因说明、具体位置、尺寸、工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。未经批准的签证单不能作为工程结算的依据。
十、违约责任:
1、甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期延误。
a、不按期交出施工现场场地。
b、因图纸变更未能及时送达乙方。
c、不按期支付工程进度款。
d、因工程设计变更,使已经完成的工程拆改。
e、逾期组织验收。
2、乙方逾期交付使用或因质量问题返工逾期完工的,按合同工期规定逾期的次日起,每逾期一天,甲方扣乙方元。十
一、争议的解决:本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,可向 工程所在地 人民法院起诉。十
二、合同的生效与终止:本合同经双方签字、盖章后生效(传真件有效)。在竣工结算、甲方工程款支付完毕,乙方将工程交付甲方,保修期满价款结清后合同终止。十
三、合同份数:合同文本一式份,双方各自保留份。双方有关供货合同的协商、会议纪要、技术文件、招投标文书等书面协议或者文件视为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):
乙方(盖章):河南XX公司法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:地址: 地 址:____省____县博爱路6号 ________年____月____日________年____月____日
工程借款合同模板 篇5
为修建公路项目,由市交通局与某工程集团有限责任公司签订了本项目代建合同(以下称代建合同),某工程集团作为本项目的代建方,负责项目在代建期内投资与建设及代建合同约定的其他权利义务,市交通局负责按约定的期限偿付代建投资及相就关的利息回报。
按照市交通局与某工程集团有限责任公司签订了本项目代建合同约定,本项目施工主体由某工程集团有限责任公司自主选定。为此,某工程集团有限公司在本集团范围内通过内部竞标,最终选择交通工程有限公司作为本项目的施工主体(施工承包方),负责本项目的组织与施工。为了进一步明确双方的责权,某工程集团有限责任公司(下称甲方)与交通工程有限公司(下称乙方)于20xx年8月16日共同达成并签订本承包合同协议书如下:
(一)工程范围
公路工程桩号界定:0K+000~6K+193(详见施工图)。全长6.193公里,路线起自,终点。新建段路面为沥青砼面层,改建段加宽部分为水泥砼路面(详见施工图)。
(二)工程施工内容
包括0K+000~6K+193施工图范围内的地基处理及路基填筑平整压实、路基路面施工、雨水管道、人行道、交通标线等(详见业主方下发的招标图纸及招标文件相关要求,包括业主方在招标过程中下发的1、2、3、4号补遗书的补遗内容)。
(三)工程造价
根据业主方下发的设计文件、招标文件以及甲方的投标文件,经甲乙双方协商后,乙方完成上述工程范围内的施工任务,其施工承包价暂定为人民币元整(¥元,含建管协调、税利及其他费用)。
该合同价不包括工程变更费用、绿化及路灯工程。工程变更费用按本施工承包合同协议书第(八)条规定计算。绿化及路灯工程由业主方另行招标确定施工单位,该施工队伍的协调管理纳入乙方统一管理的范畴,乙方收取相应2%的综合管理费用(以该项工程直接费做为计算基数)。
本合同价除沥青材料据实进行量价调整,其他材料无论市场价如何变化一律不予调整。本合同价下的路面沥青计算单价为:普通沥青3265元/吨,改性沥青4965元/吨,乳化沥青2865元/吨,改性乳化沥青3615元/吨。实施过程中实行由项目业主与甲方(包括乙方)按代建合同中的约定共同采购,同时按实际价格及实际用量对施工承包价进行调整。
本项目施工除清淤、沥青材料、工程变更、索赔等据实计算并调整承包价外,其余均按承包范围的施工内容包干计算承包价。
(四)工程工期
本合同工程工期为20个月。施工承包人应在8月28前开工,至20xx年4月28日前完成(含交工验收期在内)。
(五)、工程质量标准
本工程质量要求:合格或合格以上。
(六)、双方权责约定:
甲方的职责:
1、负责项目前期与业主方的沟通协调,配合乙方做好进场前的准备工作;
2、为保证本项目的实施,积极筹措项目建设资金,满足工程施工的实际需要;
3、负责施工过程中的安全、质量、进度及投资等方面的监控及与之相关的现场管理;
4、配合乙方做好施工过程中的计量变更及索赔工作;
5、按照规定完成对乙方进行计量审核,并按时支付各类工程款项;
6、为本项目无偿提供项目管理信息化平台;
7、其他应由甲方负责的事项。
乙方的职责
1、项目施工图设计之后的工程前期准备,现场施工组织,施工过程中的安全、质量、进度、投资管理,实施与配合实施工程分部分项验收、交工验收、竣工验收,完成竣工资料整理移交,质量保修承诺与实施等。即负责按甲方与滁州市交通局签订的代建合同文件的规定承担本项目工程的施工并完成其缺陷的修复;
2、负责代建合同中约定的应由甲方负责的借土场地征借、临时用地征借、与工程施工相关的各类地方关系协调;
3、负责向项目业主所在地政府交通建设行政主管部门申请办理工程施工许可证、质量报建等法定程序等与之相关的事项;
4、按照代建合同及承包合同协议书的约定,接受项目业主(或代理人)、监理方及甲方等在施工过程及缺陷期内监督与管理;
5、乙方代表甲方或以甲方的名义在与本项目关联的事务中行使职权时(包括使用甲方公章),应得到甲方的充分授权,并接受甲方现场代表的监督与指导。在未得到授权的情况下,乙方不得代表甲方行使职权,如乙方擅自行使甲方的职权,由此产生的法律责任由其承担,甲方不承担任何法律责任。
6、在本项目中,乙方作为独立的施工主体,在施工队伍安排、材料采购、设备租赁、地方协调等合同管理方面,独立行使乙方的权利与义务。乙方在独立行使权利与义务中引发的合同纠纷,均由乙方独立承担,甲方不承担任何责任。
7、甲方在本项目上推行项目信息化管理试点,乙方应积极支持、配合该项工作的开展,并派出专人负责实施。
8、乙方在实施本项目的过程中,应自觉维护甲方的形象和声誉,不能做有损甲方利益的任何事项。
9、其他应由乙方负责的事项。
(七)工程计量支付
1、甲乙双方承包合同协议书签订后,乙方按照约定进行施工准备。甲方在工程开工前14天,向乙方支付工程预付款叁佰万元(相当于合同价款的5%)。
2、乙方应按照业主方、监理方及甲方的要求,科学合理安排工程的施工,甲方按照乙方完成的合格工程及时支付工程进度款。
3、每月25日前,乙方应将上月26日至本月25日完成的合格工程,填报工程计量单,报经监理(或业主)方确认后,在当月最后一日前报至甲方现场代表处,甲方现场代表根据监理(或业主)方审核情况及现场实际进行审核,并按照承包合同协议书,重新制作工程计量支付单,在下月5日前报集团公司进行财务审核,最后由集团公司领导签批,并在该月15日前支付本期工程进度款。
4、工程进度款的支付比例为当期工程进度款的90%(即工程建设期的保留金为10%),当工程交工验收合格后,30天内返还实际合同价5%的保留金,余下5%作为本项目的质量保证金,待工程缺陷责任期满并经竣工验收合格后,30天内偿付全部的质量保证金。
5、预付款的扣回。当工程进度款支付超过2000万时的当期开始扣除100万元的工程预付款,再在以后连续四期进度支付款中,每期扣回50万元,至扣回全部的预付款为止。
6、税款代扣代缴。本项目的工程营业税,由甲方按规定的比率进行代扣代缴,并在甲方支付乙方工程进度款的同时予以扣除。
(八)工程变更及索赔
工程变更按照甲方与项目业主签订的代建合同规定的程序和要求进行,甲方现场代表应积极配合乙方完成工程变更的申报及确认工作。经业主确认的工程变更,其变更工程量在业主方确认的范围内,甲方据实计量,单价执行施工承包合同价,如施工承包合同清单中无此细目单价,则由甲乙双方另行商议确认单价。
乙方应加强科学管理,避免由于施工管理不当和自身原因引起的违约或由此引起的业主方反索赔;对于业主方、监理方或其他第三方原因引起的工程停工、施工受阻、工效降低等造成的甲乙方损失的,乙方应按照索赔的程序和要求及时提出,提出索赔应充分体现合情和合理的原则。甲方现场代表应积极配合乙方完成工程索赔的申报及确认工作。
(九)下列文件应视为构成本协议书的组成部分:
(1)本施工承包合同协议书;
(2)业主与甲方签订的代建合同及其他约定;
(3)业主方下发的招标文件(含图纸、技术规范、招标文件补遗书);
(4)甲乙双方确认的有标价的工程量清单;
(5)甲方的投标文件。
上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以次序在先者为准。
(十)违约责任
(1)甲方未按约定及时支付乙方的预付款或进度款,甲方将按迟付款总额的0.5/天支付违约金;
(2)乙方未按合同约定,工程进度严重滞后、工程质量出现较大事故或存在重大隐患,被业主方或监理方严重关切或被业主方要求清退,甲方将单方面中止合同,并将乙方部分或全部清退出场,甲方仅按乙方完成的合格工程支付其60%的费用,并保留对乙方进一步索赔的权利。
(3)其他一般违约,双方本着友好合作的态度,协商解决。
本协议书一式六份,甲方执四份,乙方执二份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或或
其授权的代理人:其授权的代理人:
年月日年月日
借款方:________________________________________________
法定代表人:____________________职务:__________________
地址:____________________邮码:________电话:________
贷款方:______________________________________________
法定代表人:____________________职务:__________________
地址:____________________邮码:________电话:________
根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途:________________________________________
第二条借款金额:借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。预计用款为一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;
第三条借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.
第四条借款期限:借款方保证从____年____月起至____年____月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方:____________(盖章)贷款方:____________(盖章)
代表人:____________代表人:____________
____年____月____日____年____月____日