承运合同
发布时间:2024-02-03 承运合同承运合同八篇。
俗话说,凡事预则立,不预则废。在幼儿教育工作中,我们都有会准备一写需要用到资料。资料一般指生产、生活中阅读,学习,参考必需的东西。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?经过整理,小编为你呈上承运合同八篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
承运合同(篇1)
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规,甲方因__________需要包用飞机,与乙方签订本协议书,双方同意遵守下列条款:
第一条合同期限
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____日,合同到期是否续约由双方协商后处理。
第二条飞机航程
甲方于_____年_____月_____日起包用_____型飞机_____架次,其航程如下:
1、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
2、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
3、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
第三条包机费用及付款方式
1、甲乙双方约定此次航空包机费用总计人民币____元,大写为_________________。
2、甲乙双方约定于运输结束后由乙方将有关运费统计汇总成立,盖上财务章后给甲方(不包括复印件、传真件等),由双方进行对帐,账目核对无误后,(乙方向甲方开具并提供公路内核发票),甲方于收到发票10个工作日内支付该周期款项,未及时支付的按应付款项的0。1%/天交纳滞纳金。但因法定节假日或乙方原因造成延迟付款的,甲方不承担延迟付款责任。
第四条其他约定
1、根据包机航程及经停站。可供甲方使用的最大载量为___公斤(内___座位)。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时,载量照减。
2、包机吨位如甲方未充分利用时,空余吨位得由民航利用,甲方不得利用空余吨位,自行载运非本单位的客货。
3、乙方除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。
4、甲方签订本协议书后,要求取消包机,应交付退包费每架次___元。如在甲方退包前,乙方为执行协议书已发生调机等费用时,应由甲方负责交付此项费用。
5、在执行协议书的飞行途中,甲方要求停留,按规定收取留机费。
第五条违约责任
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第六条争议纠纷解决
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决,协商不成的,选择以下第_________种方式解决:
1、提交_________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第七条附则
1、合同约定范围内之未尽事宜,双方可另行协商,达成的协议可作为本合同的附件,且该附件与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式四份,双方各执二份,自盖章之日起生效。任何一方要求终止时,应提前三十天以书面形式通知对方,双方达成一致后,方可解除。
3、经甲乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充,修改及补充的内容经双方签字盖章后作为合同的组成部分。
甲方:_________________乙方:_________________
代表人:_______________代表人:_______________
_____年______月______日_____年______月______日
签约地点:_____________签约地点:_____________
承运合同(篇2)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为确保运输土方顺利完成,本着互惠互利诚实原则,在公平、公正的基础上,经双方友好协商达成如下协议条款,双方无条件执行。
一、工程概况:地铁的土方运输
二、工程地点;
三、承包价及结算方式:每车每天 元,每月为 天,月合计 元,正常情况下每天结算一次,(税后价,不含装车,卸土费用)。注:每车必须装土20立方以上,以单位过磅为依据,否则按实际数量扣减结算,乙方提供手续齐全、合格运输车辆不少于20辆。
四、工期:工期为两年。本合同签订周期一年。试行 天,双方认为各方面无矛盾,签订正式壹年期合同。
五、甲方责任:
1、甲方负责施工场地、道路正常施工,办理施工的全部手续,确保车辆正常通行。
2、协商装车场地、运输、道路、外卸土方场地无任何干扰,确保正常施工运输。
3、负责所需相关手续,车辆出现被扣,甲方给予协调,指定运输路线,解决当地关系。
4、甲方负责乙方车辆正常运转,如遇不可抗力、政府、业主干预等情况外甲方不负责,除此外甲方原因停工,甲方支付承揽费 元。
六、乙方责任:
1、乙方根据甲方的需要指示、组织安排所需车辆,按时进场。(甲方安排乙方的车辆的地、吃、住停车场、加油)。
2、乙方保证车辆符合甲方要求的行车手续,听从甲方的安排、调配,按甲方指令执行。
3、服从甲方的统一管理,做到文明施工。
4、乙方必须教育好司机,服从甲方的合理安排,服从当地的民俗习惯,要遵纪守法,配合甲方完成全部运输任务。
5、因乙方及乙方司机原因造成人员伤亡和事故损失,由乙方承担,与甲方无关。
6、本合同期为一年,若由于乙方车辆原因不能正常工作,乙方及时调换车辆,补齐所需车辆,否则出现耽误工期,造成甲方损失,由乙方负责。
七、安全事故:
乙方车辆在施工中,每辆车必须配有两名司机。杜绝酒后驾车,做到文明行车,礼貌让路,在正常运输中,因自身原因,出现安全事故,由乙方负责。
八、特殊约定:
双方发生争议,无法协商,可向石家庄当地人民法院进行诉讼或有关部门给予协商解决。
九、本合同出现未尽事宜,双方通过协商或另计补充协议,与本合同享有同等法律效益。
十、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章生效,进场后按此合同执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承运合同(篇3)
甲方:_______
乙方:_______
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、货物名称、规格、数量、价款
货物编号____________
品名____________
规格____________
单位____________
单价____________
数量____________
金额____________(元)
二、包装要求:托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
三、运输办法及运杂费负担:_______________________________________________
四、托运时间及地点:_____________________________________________________
五、到货时间及地点:_____________________________________________________
六、收货人领取货物及验收办法:___________________________________________
七、付款办法:___________________________________________________________
八、违约责任
托运方责任:
1.按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按货物价值的_________%偿付给承运方违约金。
2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂,货物摔损,吊机倾翻,爆炸,腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。
3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具,机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏,缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。
甲方:____________
乙方:___________________
签于:________________________
承运合同(篇4)
托运人(姓名)__________与中国民用航空__________航空公司(以下简称承运人)协商空运__________(货物名称)到__________(到达地名),特签订本合同,并共同遵守下列条款:
第一条托运人于__________月__________日起需用__________型飞机__________架次运送__________(货物名称),其航程如下:
________月________日自________至________,停留________日;
________月________日自________至________,停留________日;
运输费用总计人民币________元。
第二条根据飞机航程及经停站,可供托运人使用的载量为________公斤(内含客座)。如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时,载量照减。
第三条飞机吨位如托运人未充分利用,民航可以利用空隙吨位。
第四条承运人除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。
第五条托运人签订本合同后要求取消飞机班次,应交付退机费________元。如托运人退机前承运人为执行本合同已发生调机费用,应由托运人负责交付此项费用。
第六条托运人负责所运货物的包装。运输中如因包装不善造成货物损毁,由托运人自行负责。
第七条运输货物的保险费由承运人负担。货物因承运人问题所造成的损失,由承运人赔偿。
第八条在执行合同的飞行途中,托运人如要求停留,应按规定收取留机费。
第九条由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运人不承担责任:
一、不可抗力;
二、货物本身性质所引起的变质、减量、破损或灭失;
三、包装方法或容器质量不良,但从外部无法发现;
四、包装完整,封志无异状而内件短少;
托运人
承运人
年 月 日
承运合同(篇5)
导语:
托 运 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
承 运 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
根据国度有关运输法则,经过议定两边富裕会商,特订立本公约,以便两边互助服从。
第一条 货品名称、规格、数量、价款
第二条 包装要求
托运方必须根据国度主管构造法则的标准包装;异国联合法则包装标准的,应根据包管货品运输安定的原则进行包装,不然承运方有权谢绝承运。
第三条 货品起运地点
货品到达地点
第四条 货品承运日期
货品运到期限
第五条 运输质量及安定要求
第六条 货品装卸责任和方法
第七条 收货人领取货品及验收方法
第八条 运输费用、结算方法
第九条 各方的权力任务
1、托运方的权力任务
1.托运方的权力:要求承运方根据公约法则的时候、地点、把货品运输到目标地。货品托运后,托运方必要变动到货地点或收货人,大略撤除托运时,有权向承运方发起变动公约的内容或清除公约的要求。但必须在货品未运到目标地之前关照承运方,并应按有关法则付给承运方所需费用。
2.托运方的任务:按商定向承运方交付运杂费。不然,承运方有权中断运输,并要求对方付出违约金。托运方对托运的货品,应根据法则的标准进行包装,服从有关危机品运输的法则,根据公约中法则的时候和数量交吩咐运货品。
YjS21.coM
2、承运方的权力任务
1.承运方的权力:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳法则的各种运杂费用,承运方对其货品有扣压权。查不到收货人或收货人谢绝提取货品,承运方应及时与托运方关联,在法则期限内当真保管并有权收取保管费用,对付超出法则期限仍没法交付的货品,承运方有权按有关法则予以处理。
2.承运方的任务:在公约法则的期限内,将货品运到指定的地点,按时向收货人发出货品到达的关照。对托运的货品要当真安定,包管货品无欠缺,无破坏,无工钱的变质,如有上述题目,应负担补偿任务。在货品到达今后,按法则的期限,当真保管。
3、收货人的权力任务
1.收货人的权力:在货品运到指定地点后有以凭据领取货品的权力。必要时,收货人有权向到站,或半途货品地点站发起变动到站或变动收货人的要求,签订变动和谈。
2.收货人的任务:在接到提货关照后,按时提取货品,缴清应付费用。超出法则提货时,应向承运人交付保管费。
第十条 违约责任
1、托运方责任:
1.未按公约法则的时候和要求供给托运的货品,托运方应按其代价的____%偿付给承运方违约金。
2.因为在平凡货品中夹带、匿报危机货品,错报笨重货品重量等招致吊具断裂、货品摔损、吊机倾翻、爆炸、腐烛等变乱,托运方应负担补偿责任。
3.因为货品包装缺点产生破坏,导致其他货品或运输东西、机器配置被混浊腐化、破坏,造成人身伤亡的,托运方应负担补偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货品,在到站卸货时,发觉货品破坏、贫乏,在车辆施封完好或无异状的环境下,托运方应补偿收货人的吃亏。
5.罐车发运货品,因未随车附带规格质量表明或化验报告,造成收货方没法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
2、承运方责任:
1.不按公约法则的时候和要求配车、发运的,承运方应偿付甲方违约金____元。
2、承运方如将货品错运到货地点或接货人,应无偿运至公约法则的到货地点或接货人。如果货品过期到达、承运方应偿付过期交货的违约金。
3.运输进程中货品灭失、短少、变质、混浊、破坏,承运方应按货品的实际吃亏(包括包装费、运杂费)补偿托运方。
4.联运的货品产生灭失、短少、变质、混浊、破坏,应由承运方负担补偿责任的,由尽头阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿。
5.在符合法律和公约法则前提下的运输,因为以下因为造成货品灭失、短少、变质、混浊、破坏的,承运方不负担违约责任:
①不可抗力;
②货品本身的天然属性;
③货品的公道消耗;
④托运方或收货方本身的差错。
本公约本来一式二份,公约两边各执一份;公约副本一式 份,送……等单位各留一份。
托运方:________________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
承运方:________________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
承运合同(篇6)
一、案情简介
某出口公司(以下简称发货人)出口861箱/8400件PVC雨衣,装40货柜EISU1303383于1998年7月31日从福州港起运,并向中国人民保险公司福建省分公司(以下简称保险公司)投保海洋货物运输一切险附加战争险,保单号为FC07/9806342,保险金额45540.00美元,目的港为希腊的比雷埃夫斯港。货物运抵目的港后,收货人发现货物短少103整箱,另有6箱破损内容不齐,经保险当地代理UNITEDINDURANCE要么短少发生在承运人接货后和最后封货柜之前照管期间。而保险公司经过研究本案的所有事实、证据和相关法律的规定,随后基于以下的抗辩理由主张保险公司有权行使代位求偿权,无论基于何种情况被告均应对货物短少灭失负赔偿责任:本案的第MT806PIR30E79AB号提单批注“SHIPPER`SLOAD二、驳回原告对福州市马尾轮船公司的诉讼请求;三、本案诉讼费人民币1850元,由被告长荣海运股份有限公司负担。”
一审判决后,被告人长荣海运股份有限公司没有上诉,向保险公司汇付了上述款项。
三、判决评析及代位求偿权深层定位的思考
综观本案,被告的抗辩亦有相当分量的事实基础,案涉货物铅封变动是福州海关的码头验货使然,而该批货物为塑料雨具,属低值易耗品,在码头监管森严的情况下,论理不易成为偷盗的主要目标。因而,本案货物原装短少的可能性似乎更大些,且被告提供福州海关第249号《作业流程表》为证,已尽举证义务,法院完全可以在被告举证的基础上认定货损属于原装短少,但法院最终判决保险公司胜诉!值得思量,其实这也正是本案的典型之处。
我国属大陆法系国家,受法制环境的限制法院不能应用法理判案,只能依据现有成文法律来判案,因此,法院在本案的判决中欲对保险公司的代位求偿予以保护,只能在判文上使用技巧,如:判决认定货物短少缘由的依据是目的港检验人的“推测原因为失窃”,并以此认为“属于保险责任范围,原告据此理赔并无不当”,对保险公司的代位求偿权予以保护。法院对货损发生的实际原因亦未查明,推测为失窃的模糊语言并不排除货物原装短少的可能性,而在此种情况下以“被告认为本案货损短少是发货人/托运人未将该部分货物装运,但不能举证”为由支持了保险公司的诉讼请求,无疑内在包含着保险人善意理赔的法律保护。
而法院对善意理赔的保险人利益予以保护的意图,从其对本案举证责任分配问题上明显向原告倾斜亦可见一斑。根据我国民事诉讼法“谁主张,谁举证”的规定,原告主张案涉货损是承运人责任期间发生失窃所致,依据是货柜铅封变动以及目的港检验人“推测为失窃”的结论。被告举证表明货柜在进入码头前是原铅封号,海关验货后更换新的封号,所换铅封号在整个航程中均未再发生任何变动,因此主张在码头并未发生失窃,货损是原装短少。客观分析双方举证责任完成情况,原告明显处于劣势,因为推测为失窃与事实发生了的失窃显然不同,唯有真实的失窃才属于保险事故应予理赔,原告在被保险人索赔时,没有相反证据表明货损短少是其他不属保险范围的事故造成,所为理赔无可厚非,符合保险法及时赔偿的立法宗旨,也维护了自身的商业形象。然而问题在于被告完成了“铅封变动是海关在码头验货使然”的举证责任后,主张在码头货物失窃的举证责任论理又应落到保险公司头上,而保险公司并没有进一步的证据支持该主张。但厦门海事法院则见仁见智,从被告主张“货损短少是发货人/托运人未将该部分货物装运但不举证”的角度判令其承担举证不能的不利瓜果,究其原因,这显然是在自由裁量的范围内,倾向于保护善意理赔的保险人的利益。因此,本案判决中无疑昭示着保险人的善意理赔应获得法律保护的审判价值理念。
本案中保险人鉴于铅封变动及目的港检验人推测为失窃致使货损的结论下凭齐全的单证对货损予以理赔在主观上实无过错可言,但本案却属货物原装短少的可能性,却对传统的保险代位求偿权提出了严峻的挑战。若因循传统保险代位权理论,在前述情况下保险人理赔将由于此后的事实证明确属原装短少而被判不是保险事故,则无保险代位权可言,保险人的合法权益得不到法律上切实的保障。尤其是在海洋货运险业务中,收货人往往是处于法律环境大相径庭的异国他乡,向其追讨错误理赔款撇开事实上的困难不谈,还存在着可能由于具体法律规定的冲突(即依保险人所在国无代位权,但依收货人所在国法律在该种情况下则有代位权)而得不到保护。因此,本案的审判实践对保护保险人的善意理赔、对维护保险业的健康发展具有十分重要的现实意义。
既然传统的代位追偿权理论使保险人在追偿时受到限制,促使我们思考代位求偿权深层定位的问题。返观我国的《保险法》与《海商法》均未对保险代位权作详尽的规定。《保险法》第44条第1款规定:“因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。”《海商法》第252条规定:“保险标的发生保险责任范围内的损失是由第三者造成的,被保险人向第三者要求索赔的权利,自保险人支付赔偿之日起,相应转移给保险人。被保险人应当向保险人提供必要的文件和其所需知道的情况,并尽力协助保险人向第三者追偿”。从立法的内容看,两部法律条文对保险代位权的行使规定了一个前提两个要件,一个前提即所发生的事故应是承保范围内损失(保险事故),两个要件分别为支付保险理赔款以及追偿已赔付的保险金额为限、追回金额超过赔偿限额的应当归还给被保险人。就保险代位权的立法要旨看,上述规定实质上是要求保险代位权的行使应有保险合同上的依据。
然而,目前的立法实际仅是对保险代位权行使的依据作了规范,并没有回答到底什么是保险代位权,未对保险人在理赔时根据提交的齐全单证判断是保险事故,而在追偿时根据被告提供的证明表明该损失并非保险事故时是否仍享有追偿权(本案假设的事实正符合这种情况)作出进一步的规定,甚至也未对保险人在承保责任外发生损失的自愿赔付时规定如何操作。这也是上述案例中保险公司在本案中的处境,而该保险公司的代位求偿权始终被对方质疑,这在诉讼程序上并不鲜见。保险人作为原告在此类诉讼中,其代位求偿权问题经常被被告方利用作为抗辩的手段,被告方总是选择在保险人的追偿前提出先发制人,以达到回避在实质性问题方面的举证义务,而他们往往能够达到目的的原因之一,恰恰是我国《保险法》关于保险代位权的性质、成立和行使要件、行使方法及其内容、代位权行使的保障和救济、代位权的行使限制等许多理论和实务问题没有提供完整的答案,法院的审判实务方面,也没有经典的判例可以援引。
根据我国《合同法》第79条规定债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第80条规定债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力;第81条规定债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权力,但该从权力专属于债权人自身的除外;第82条规定债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。本文认为在保险合同中有关保险代位权的问题,同样涉及被保险人债权的转让,《合同法》中有关条款的规定,应当同样适用。亦即只要被保险人出具《收据及权益转让书》并将债权转让的事实有效通知第三方责任方,就意味着保险人取得的代位求偿权的有效性毋庸质疑。否则,保险人在赔付被保险人之后向责任方追偿时诉诸法庭,却首先面临的将是法官对“保险理赔是否符合保险合同条款”的审理,这对保险人不仅颇为不公而且会阻碍保险业的进一步发展。
我们不妨进一步设想,假如保险人在商业经营中从特殊的角度考虑(如保险条款不尽完善、政府部门的压力、与广大客户的关系等),对承保责任范围外的损失作了自愿赔付或通融一定比例的赔付,那么保险人取得在该自愿赔付或通融一定比例赔付的金融范围内的代位求偿权是否有效?答案是肯定的,上述《合同法》规定仍然适用自愿或通融赔付的情况,因为保险人的自愿或通融赔付并不排斥或否定其代位权的存在,理论上保险代位权为保险人依照法律规定所享有的权利,其因为保险合同的订立而当然发生;保险人放弃依照保险合同而享有的免于承担保险责任的利益,并不说明保险人放弃了保险代位权,造成被保险人损害的第三人是否应当承担责任,并不因保险人自愿或通融赔付保险赔偿金而受影响,第三人仍得以其对被保险人的一切抗辩对抗保险人。所以,保险人在保险合同约定无须承担保险责任时,仍然给予被保险人以赔偿的,可以对造成被保险人损害的第三人行使代位权。因此,不论保险人的赔偿是否基于保险合同的条款规定,在代位求偿权的问题上,只要被保险人的损害从保险人处得到补偿而因此将补偿范围内的代位求偿权转让给保险人,保险人因此获得的代位求偿权当然有效,这样既方便和满足了商业贸易发展的需要,限度内尊重了当事人合同自由的权利,也杜绝了被保险人的诉权转让后双重获利的可能,符合保险损害的补偿原则,又不损害社会公共利益。在我国现行法律仅规定法定赔偿下的代位权的立法实践下,应当许可和保护甚至鼓励自愿或通融赔偿情况下的代位权的产生、存在和发展,而不能、同时也没有任何理由以前者来否定后者。
承运合同(篇7)
货票编号:_________
交接清单编号:_________
登记日期:_________年_________月_________日
┌──────┬───┬──┬───┬───┬──────┬─────┐
│船名:│起运港││到达港││到达日期│收货单位│
│航次:│││││(港印)│(签章)│
├─┬────┴┬──┼─┬┴───┴┬──┤││
│发│全称││收│全称││││
│货├─────┼──┤货├─────┼──┤││
│单│地址、电话││单│地址、电话││││
│位├─────┼──┤位├─────┼──┼──────┴─────┤
││银行、帐号│││银行、帐号││运费│
├─┴┬─┬─┬┴┬─┴─┴┬────┼──┴─┬──┬─┬─┬───┤
│发货│货│件│包│体积│发货单位│水运部门│计费│等│费│金额│
│符号│名│数│装│(长宽│确定重量│确定重量│重量│级│率│(元)│
│││││高)│(公斤)│(公斤)│││││
├──┼─┼─┼─┼────┼────┼────┼──┼─┼─┼───┤
│合计│││││││││││
├──┼─┴─┼─┴──┬─┴──┬─┴────┴─┬┴─┴─┴───┤
│发记││发货│费用项目│起运港│到达港│
│货载││单位├────┼──┬─────┼──┬─────┤
│单事││(公章)││费率│金额(元)│费率│金额(元)│
│位项││月日│装卸,├──┼─────┼──┼─────┤
││││包干费│││││
│││├────┼──┼─────┼──┼─────┤
││││港务费│││││
├──┴───┼────┼────┼──┼─────┼──┼─────┤
│水记│承运││││││
│运载│日期│总计│││││
│部事│├────┴──┴─────┴──┴─────┤
│门项│(港印)│金额(大写)│
││├──────────────────────┤
│││核算员:复核员:│
└──────┴────┴──────────────────────┘
承运合同(篇8)
甲方:xx托运
乙方:xx承运
甲乙双方本着合作共赢的目的,就乙方承包甲方产品配送事宜达成如下协议:
一、双方权利及义务
1.甲方的产品配送业务全部由乙方承包运输,在合同期内甲方不得再同意其他车辆进入。如出现不能满足甲方产品配送需求,由乙方及时自行解决,超过5天还不能解决,甲方可同意他人进行配送产品工作或解除本合同,以让配送能正常进行。
2.车队运输承包的后,公司必须将原先的配送统一起来,以后将不存在有自提客户,全部由公司统一配送。这样,够提升公司的整体形象;规范货物陪送的形式;以及能够做到统一管理,整齐划一,产品外包装的质量有大幅度提升;也能够减少客户的运输风险等。
3.双方为各自独立的关系,不存在相互管理的关系,权利与义务以本协议或补充协议(若有)为准。乙方在经营运作中,其车辆及其人员(含司机、装卸工)所发生的一切费用和责任均由乙方负责,与甲方无关。
4.对经营配送业务中的运费单价、装卸费单价,甲乙双方可根据各地市场的情况共同商定相对稳定的价格。若遇市场因素(如油价变动、费改税等)需调整单价的,甲乙双方另行协商(若油价升降0.5元以上,50公里内可调整0.10元。50公里外可调整0.20元)。详细单价以及货运的配送要求按照附件一的单价及细则执行。
5.乙方将产品送到甲方指定目的`地后需为甲方代收货款,并必须在当天内将全额货款交还给甲方。如果超期2天,视为侵占甲方财产,除应承担每日5%的罚息外,还应依法承担刑事责任。
6.乙方在经营过程中(不包括运输途中、只限于装卸过程中),不慎遗失或损坏甲方货物或其他财产,要按价赔偿,水为每桶元赔偿,桶按市价赔偿。
7.车队人员(司机、装卸工、调度员、财务、出纳等)管理工作由车队统一负责,甲方不得干扰车队管理。
8.车队人员的工资、福利等由车队负责。
9.合同期满后,在同等条件下,乙方拥有优先续约权。
10.车身广告所产生的一切费用由甲方负责支付。
二、运费的结算及支付
本合同所约定运费的结算方式为:由乙方自行收取运输费,运输费价格参照附件一中的运输费价格表执行。
三、本协议有效期为: 年 月 日至 年 月 日。
四、违约责任
1、合同期内,乙方必须按照甲方的下单安排货物装、运的时间,确保货物安全和按时足量运达目的地;乙方确保整车在24小时内送到客户,配车在48小时内送到甲方指定目的地,乙方不能以任何理由延误装运时间。
2、因特殊情况,乙方提出解除合同的,乙方应提前15天通知甲方,擅自解除合同,当月货款全部扣除。
3、乙方若转让经营权必须经甲方同意方可实施,没经同意,视为擅自解除合同。
4、合同期内,乙方如无违反合同,甲方不得单方面收回承包权,否则,一方违约必须赔偿另一方元违约损失费。并清算所有货款。
5、合同期未满,甲方公司转证,甲方须赔偿乙方(车队)高价收购车辆的全部资金以及资金利息。
五、本合同、附件一式四份,甲乙双方各执两份,由双方签字或签章后生效,均具同等法律效力。
附件一:运输价格表
甲方(签章): 乙方(签章):
签约代表: 签约代表:
电话: 电话:
签约地点: 时间:
Yjs21.coM更多幼师资料延伸读
承运合同汇编12篇
常言道,优秀的人都是有自己的事先计划。在幼儿教育工作中,我们都有会准备一写需要用到资料。资料的定义比较广,可以指生活学习资料。参考资料会让未来的学习或者工作做得更好!所以,你是否知晓幼师资料到底是怎样的形式呢?小编特别从网络上整理了承运合同汇编12篇,供您参考,并请收藏本页!
承运合同 篇1
承揽方:_____________,以下简称甲方
定作主:_____________,以下简称乙方
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。
(加工定作物样品需要封存的,由双方代表当面封签,并妥当保存,作为检验的根据)
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。
第六条加工费结算办法与时间_________________________________________。
第七条乙方应于________年____月____日前向甲方交付定金_____________元;乙方应于________年____月____日前向甲方交付预付款________元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值______%的违约金。
6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值______%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。
第十条不可抗力
在合同规定的履行期内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
第十一条本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时,可以向人民法院起诉。
本合同于________年____月____日生效,合同履行完毕即失效。
本合同一式______份,甲乙双方各执一份,公证处、物价局、建设银行各存一份。
承揽方:__________定作方:____________
地址:____________地址:______________
法定代表人:______法定代表人:________
签约日期:________年_________月_________日
承运合同 篇2
甲方:
乙方:
为了三塘村民用垃圾得到及时清理,确保村民生产生活有一个健康舒适的环境,特订立如下合同。
一 全村范围内沿水泥路的 座垃圾池(桶)中的所有垃圾。
二 合同期限暂定 年。如工作认真负责本合同可继续续期,但必须重新订立合同。
三 甲方购买一辆 的农用运输车作为垃圾运输工具。并办理好行驶证。营运证及一年的有关保险。一年后保险及其它税费由乙方负责
四 乙方必须具有交通管理部门颁发的B型驾驶证和三年以上驾龄的驾驶员。
五 乙方必须保证每天一次到合同指定的垃圾点装载及运输垃圾到乡集中垃圾处理场。甲方概不负担运费 燃油 工资。 如有特殊情况必须服从安排提前运送。
六 在装运过程中不得乱倒,在装运垃圾途中要清理停车点,运输途中不抛洒、不遗漏,并保持运输车的整洁。
七 规范操作,礼貌服务,发现乱倒垃圾等不文明行为,应及时劝阻,文明用语,以理服人
八 村每年可以义务调用该车六趟。乙方不得以任何借口推辞。
九 乙方每年上交甲方人民币柒仟贰佰元(两个保洁员工资) 。本合同订立前必须先上交一年的保洁员工资。
十 垃圾运输中,如乙方营运中发生的一切不安全事故,交通事故。全部由乙方负责,甲方概不负任何责任。
十一 本运输车辆全价为人民币捌万元。在运输垃圾和乙方营运中如发生车辆损坏一切责任由乙方负责。如车辆无法修理完好乙方必须全价赔偿。
十二 本合同自讨立之日起生效。一式三份双方各执一份送乡政府备案一份。
甲方:
法人代表:
乙方:
承运合同 篇3
土石方运输合同书
土石方运输合同书土石方运输合同
甲方:???身份证:???????????(以下简称甲方)
乙方:???身份证:???????????(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输:运输地:????????????????
???????????????????????????
要求乙方车辆:??部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距:?????公里?运费:???元/
结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同,在约定时间内于???年?月?日乙方将施工车辆安排到现畅?
甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费:工程总费用的?%
违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:????????????乙方:
代表人:???????????代表人:
年月日
承运合同 篇4
甲方(托运人):__________________
乙方(承运人):__________________
甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:
1、货物运输期限从______年______月______日起到______年______月______日为止。
2、货物运输期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为______运输,具体货物收货人等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本协议的附件与本协议具有同等的法律效力。
3、甲方须按照货物买卖合同约定的标准对货物进行包装。
4、乙方须按照运单的要求,在约定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
5、甲方支付给乙方的运输费用为:______元,乙方将货物交给甲方指定的收货人及开具全额运输费用之日起______日内甲方支付全部运输费用。
6、乙方在将货物交给收货人时,同时应协助收货人亲笔签收货物以作为完成运输义务的证明。如乙方联系不上收货人时,应及时通知甲方,甲方有责任协助乙方及时通知收货人提货。
7、甲方交付乙方承运的货物乙方对此应予以高度重视,避免暴晒、雨淋,确保包装及内容物均完好按期运达指定地。运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应确认数量并按照甲方购进或卖出时价格全额赔偿。
8、因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调;非因自然灾害等不可抗力造成货物无法按时到达,乙方须在最短时间内运至甲方指定的收货地点并交给收货人,且赔偿逾期承运给甲方造成的全部经济损失。
9、本协议未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,可向甲方住所地法院提起诉讼。
10、本协议一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日,______年______月______日
承运合同 篇5
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
在遵守国家有关政策法令及现行施工验收规范前提下,甲乙双方友好协商,达成如下条款,双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及详细部分:
承包方式及结算方式
承包方式:本工程在承包范围以包工包机械包工具,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包运输,包洗车,包清理路面淤泥卫生,包进退场费,(不限次数)包工程验收质量达到"合格"标准,包施工中乙方工人安全保护用品,劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用,包物价上涨等风险的形式由乙方综合承包。乙方负责协调与解决和政府监管机关或任何第三方在工程施工过程中产生的争议和纠纷或行政处罚,车辆运输过程中发生的一切交通事故,所导致的一切经济损失由乙方负责。结算方式:工程结算按现场实际出土量结算。工程量及造价:包外运综合单价 元/立方米;综合单价的费用包括:土方运输、以甲乙双方签证确认工程量按实方计算,施工过程中的措施费、管理费、利润,挖运过程中所使用各类施工用具,运输设备及安全防护,清洁洗车工程设备费用,机械设备进退场费,挖运前办理政府职能部门要求的和车辆准运证:工人劳动保险,劳保福利、工伤保险的一切费用。
四、总价款及付款方式
(一)土方工程总价款:
1、暂定总价款为人民币(小写)人民币(大写): 元结算时以施工图纸及施工规范为依据,结合实际工程量乘以综合单价计算。
2、工程量以双方现场联测数量确认为准。
1、土石方开挖外运全部完成双方办理结算后一个月内结清。
(二)以上付款,甲方将以转账支票的方式支付。
(三)工程条款
1、工程开工时间以甲方通知时间为准。
2、具体工期完成时间为30日历天。
3、如乙方不按时完成,甲方有权通知乙方解除承包关系,并因此产生的一切后果由乙方承担。
4、本土方工程承包单价已包含一切费用,故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用。
5、若乙方工程工期明显与进度控制点不符,甲方可要求乙方赶工,乙方在收到甲方通知后即时执行。
6、3天内无明显改进,视乙方为无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其他施工单位,由此增加 的承包价差由乙方承担,并在工程款中扣除,或责令乙方按已完成工程量的70%结算退场。
7、如遇下述情况:
(A)开工后甲方不能按时交出场地
(B)基坑支护影响
(C)甲方、建设单位重大设计变更影响
(D)不可抗力严重影响施工队
由乙方在24小时内向甲方办理延期签证,情况属实可顺延,但不负责任何经济责任和义务。否则甲方不予认可工期顺延。
8、土方开挖回填完成的工程量需向甲方申请办理分项工程验收手续,验收流程:施工员签名确认签名后,方可办理申请进度款。申请进度款时必须提供此验收表,否则不予办理支付进度款。
9、开工前乙方必须提供车辆行驶证、司机身份证、司机驾驶证复印件到资料室备案。
五、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工与验收规范,作为检查,抽检或验收的依据和标准。
2、如因乙方施工不当造成返工、窝工,一切费用由乙方自行负责并承担由此造成工期延误产生的费用。
六、甲、乙双方责任:
(一)甲方责任:
1、进场前2天,甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书,乙方凭进场通知书办理退场手续及结算手续。
2、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
3、对质量、进度进行检查验收、办理变更、验收登记竣工手续等,负责处理本工程与其他工程的协调、配合管理工作。
4、甲方派出施工管理人员现场指挥、检查、管理工作,并配合乙方管理工作。
5、协助乙方进行安全教育及安全技术交底。
(二)乙方责任:
1、施工现场乙方必须有不少于3个专职管理人员以上,负责安全管理及文明施工的监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
2、服从甲方管理人员指挥,按排工作,不得故意刁难施工管理人员,否则每次罚款500元,不得恐吓威胁甲方管理人员或殴打,如有发生,不管任何原因处以10000元罚款以作警告,并负责被伤害管理人员的全部医药费及误工费等费用。
3、如乙方委派的现场专职管理人员,不服从甲方管理人员指挥野蛮施工,甲方有权要求更换管理人员,而且三天之内乙方必须将此管理人员清离出场。
4、因乙方自身管理工作不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任。及相关费用。
5、因建设单位或设计变更的原因造成停工的,工期顺延,但不作任何费用补偿。
6、对于乙方雇佣的工人的伤害或赔偿,由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证甲方不受任何连带法律责任和经济责任。
7、乙方自行负责工人的劳保用品;劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用。
8、运输车:10台20m3以上车辆,但须保证正常出土所需的车辆。保证每天外运立方米。
9、乙方需派一名现场负责人24小时驻工地,如需离开必须委派一名负责人代替,并经甲方允许方可离开,同时若发生安全事故、质量事故或其它损失的责任均由乙方负全部责任。
10、乙方必须每天派人清理洗车槽的砂井、沉砂池、洗车槽的排水沟,保持干净避免堵塞。
11、乙方每周须提供生产周报:内容需有本周完成情况,下周保证完成工程量计划,报项目负责人审批。
12、在施工过程中,乙方必须配合其它施工队伍,而且不得向甲方索取由此产生机械台班费等。
13、乙方进场施工后,必须遵守项目部的各项管理规章制度。如有违反按项目的管理条例进行处罚,情节严重的清理出场。
七、解决纠纷的方式
发生争议,由双方协调解决,协商不成时,可向合同工程所在地人民法院起诉。
八、其他
附件:《项目管理条例》
承诺书在双方签名盖章后生效,自结清余款后自行终止。
本合同一式叁份,甲方执贰份,乙执方壹份,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
签约代表: 签约代表:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月 日
承运合同 篇6
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国》有关法律、法规,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商就乙方委托甲方贷物输事事宜达成以下协议:
一、承运形式
1、乙方委托甲方代理国内货物运输,运输方式汽运。
2、乙方委托甲方代理货物运输的运输方式,到达城市、运价。
3、甲方指定 为乙方货运代理联系代表,协助甲方处理与乙方之间一切相关货运事宣,包括有效单证签收、货物保管、运输过程监控、赔付的处理等,该代表变更时甲方必须书面形式通知乙方,否则由此产生的一切责任及损失,由甲方全部承担。
二、甲方权利义务
1、甲方负责从乙方指定地点提货或接收乙方货物并派送至指定地点。
2、甲方不得擅自改动乙方包装标准,零散货物甲方负责协助乙方进行发货前的打包、装散等工作,甲方有权要求乙方支付相应的包装材料,人工费。
3、甲方应当按照乙方指定的运输方式(即汽运方式)托运,未经乙方同意,甲方不得擅自改变。
4、发运大量货物或乙方有特殊要求的货物,在货物启运后甲方
负责将发运情况通知乙方。 ·
5、甲方负责对乙方出发货物的运行状况进行全程跟踪,应乙方要求及时向乙方提供货物到达情况。
6、因天气及不抗拒因素影响造成公路、铁路无法正常运行,甲方应及时通知乙方,并及时调整运输方案。
7、货物到达指定目的地后,甲方应当及时通知收货人提货,现场配合收货人员核实数量并按照送货单签单确认,并反馈收货信息于乙方。
8、装车时甲方必须派人现场监督和跟踪货物的装车质量、清点货物的数量,如实的运送到乙方指定的.工厂收货点清点准确的数量,若因货损、货差、雨湿、破损、短件少两,以及交通事故等造成的全部经济损失概由承运方负全部责任。
9、甲方必须严格按照乙方的运输要求运输,未经乙方同意甲方不得擅自配货运输,否则造成的一切损失由甲方负责。
三、乙方权利及义务
1、及时通知甲方装货,告知甲方货物名称、数量、装货时间、地点、大票货物要提前通知甲方,以便甲方提前安排车辆。
2、乙方应准确书写出货单乙方提供托运货物所必须的相关文件、单位。
3、乙方有权获知货物在运输途中情况和预计到达时间。
4、乙方在货物送达收货人之前,有权随时改变到货地点及收货人,但应支付因此所增加的运输费用及其它费用。
5、乙方货物在投保后出险,乙方必须提供相关证据,主动配合甲方向保险公司索赔。
6、乙方有权对甲方代表及有关工作人员的工作提出意见。
7、乙方不得以隐瞒的形式委托运输禁运物品,否则由此产生的责任由乙方负责。
8、乙方不得与第三方面单独联系运输事宜,否则甲方有权向乙方追偿相关责任及经济赔偿。
四、保密条款
1、为完成本合同委托事项,乙方提供经甲方或甲方从乙方获取的资料和相关商业秘密,甲方负有保密的义务。甲方需采取一切措施使上述料免于被无关人员接触,要求参与本合同工作的雇员遵守本合同规定。
2、甲方给予乙方的各种优惠,乙方应当为甲方保密,不得提供给三方,使其成为与甲方谈价的筹码。
五、委托运输费用计算及结算方式
运输费用计算:以甲方双方商谈价格为:
1、永兴县太和工业园运到佛山市三水科技中心工业团芦苞园c区及佛山风行新型材料有限公司,运价定为每吨125元。
2、从乙方公司佛山市三水科技中心工业园、芦苞园c区、佛山风行新型材料有限公司运到永兴太和工业园,运费定为每吨140元。总货物重量不能超过160吨。
3、每10车必须一次性结清运费,(注.:以上运价不包含运输税)
六、其它事项
1、本合同只限于乙方现有货物,约1200吨左右,直到货物往返 完为止。
2、任何一方终止后,均以书面形式在合同期满前15日内通知对
3、本合同终止后,若费用没有结清,一方须在15日内向另一方 供结算单据,另一方则按照本合同之结算约定核对、付款。
4、本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力,来事宜双方协商解决,协商无效,任何一方均可向仲裁相关申请仲裁或向民法院起诉。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日 年 月 日
承运合同 篇7
甲方:____________
乙方:____________
甲、乙双方经过协商,根据民法典有关规定,订立沙石材料运输合同,条款如下:
一、合同期______年,从______年______月______日起到______年______月______日为止。
二、运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、包装形式、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项如下:
货物名称:沙石材料
发货地点:____________
到货地点:____________
收货人:______________
运费单价:______元/方。
运输期限:按甲方通知时间。
三、甲方的义务:
1、按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。
四、乙方的义务:
1、在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
2、乙方要安全运输,保证承运的货物安全,保证货物按时运到。
3、乙方只承运货物,货物质量、数量与乙方无关,与此有关事宜由甲方与供货方磋商。
五、运输费用及结算方式:
1、运费按乙方实际承运货物的______(土方数量/或按吨公里)折算。
2、乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。
3、甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达后,一个月结算一次,当月底结清当月费用。乙方出具公路运输发票。
六、甲方交付乙方承运的货物,乙方确保货物按期运达。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方,乙方不承担责任。
七、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照《民法典》之规定办理。发生诉讼纠纷时管辖权属于乙方所在地法院。
八、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:____________乙方:____________
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
时间:__年__月__日时间:__年__月__日
承运合同 篇8
甲方:_________身份证号码:_________
乙方:_________身份证号码:_________
甲、乙双方就乙方服从甲方管理,承揽完成甲方所安排工作,经协商一致,订立如下协议:
一、承揽工作内容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相关工作,所需的必要用具由甲方提供,承揽工作中的风险由乙方承担。
二、甲方对乙方的要求
1、甲方有权根据其所承揽廉江汽车运输总站安铺分站的部分站场管理工作(站务、安检、保卫等)需要,灵活安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。
2、在不违反国家法律法规及相关部门的规定的前提下,乙方须服从甲方管理,配合甲方或甲方派出人员,按时、按质完成甲方安排的工作。
3、遇突发事件时,乙方应及时处理,必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进行处理。
三、协议期限。
从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
四、费用及支付方式、时间。
1、费用:每月_________元(¥_________)。
2、费用支付方式、时间:每月支付1次,由甲方在次月15日前将费用支付乙方。
五、甲方权利义务
1、为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持;
2、对乙方工作的进度及完成情况进行监督、验收;
3、乙方按要求完成工作,甲方须按时足额支付费用给乙方。
六、乙方的权利义务
1、按时按质完成甲方安排的工作。
2、承担因承揽工作所发生的一切税费与责任,包括乙方工资、福利、社
保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用,以及发生各种事故、事件(含工伤)所产生的责任。
3、接受甲方的监督,严格按协议要求,安全、有序完成承揽的_________工作。
4、按协议要求完成相关工作的,按时取得承揽费用。
5、不经甲方书面同意,乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包或交由第三方完成。
七、其它约定
1、为确保协议的顺利履行,乙方同意在本协议签订的当日一次性交给甲方_________元(¥_________)风险押金。若乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的,协议期满,双方协商终止协议或因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的,甲方将乙方所交的押金(无息)退还乙方。
2、协议期内,若乙方不按甲方要求完成承揽工作,或不服从甲方或其上级监督的,或有其他违反本协议行为的,乙方同意将所交给甲方的_________元(¥_________)的风险押金转为违约金支付给甲方,且乙方同意甲方随时终止本协议,因此造成的损失与责任由乙方承担。
3、若乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的,视为甲方违约。甲方须支付_________元(¥_________)违约金给乙方,且同意乙方随时终止本协议,因此造成的损失与责任由甲方承担。
5、协议期内,若出现乙方未给甲方同意,擅自将本协议约定工作交由第三方的,视为乙方违约,乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议,由此产生责任和费用由乙方承担。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的,协议自然终止;乙方单方面提出解除协议,须提前一个月书面提出申请,待甲方同意后方可解除。
八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
承运合同 篇9
签订时间:年月日合同编号:
乙方(供方):
甲方(需方):
第一条采购清单:中铁九局集团第七工程有限公司。
第二条供货时间:供货时间以甲方通知时间为准。
第三条调价方法:合同签订单价为当日我的钢铁网公布的市场建筑钢材价格行情,作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准,幅度超过±100元时进行调价,按基准价±100元结算,幅度不超过时按签订价结算。
第四条到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定:甲方施工现场。汽车运输,确定运费为/吨。第五条随货物必备品:乙方随车带此批货物对应的有效材质单。
第六条计算方法:钢筋依据理论值换算计重;盘圆依据过磅检斤计重。
第七条包装及验收标准:按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲,无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准,不合格品乙方无条件退场。
第八条结算方式:第九条本合同解除的条件:货物在数量和质量上无问题,货款全额支付无拖欠时,本合同自动解除。
第十条违约责任和双方义务:
乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务,承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认,乙方按对账结果开据合法有效发票。
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。
第十二条本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十三条其他约定事项:
本合同签订数量为工程量约算数量,供货与结算按现场实际需用量为准,如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。
承运合同 篇10
甲方(委托人):乙方(承运人):
沈阳XX公司 经甲乙双方协商一致,就乙方向甲方提供承运服务事宜,达成合同如下:
1、甲方委托乙方承运快件,乙方的运单是本合同有效组成部分,签订本合同时,甲方对所用乙方运单的全部内容均已认真阅读并同意接受,本合同没有约定的,以运单为准,本合同在履行中发生争议,由双方协商解决,协商不成,应向乙方法人注册地的.人民法院提起诉讼。
2、甲方不得交寄国家禁止寄递的物品,不得隐瞒交寄快件的内件状况;甲方应保证其交寄的快件符合国家产品质量、卫生许可等相关规定;如因为上述原因导致乙方被相关部门处罚或对他人赔偿或被收货人损害,均由甲方承担全部责任。
3、承运快递价格________年标准淘宝价格请见附件。未涉及的价格以宅急送商务网站公布价格为准。返货价格执行正向价格。
4、运费优惠____月账单的发货运费(不包括包装费、保险费等其他费用)达到一定的标准后,乙方给予甲方相应的折扣优惠,在当月帐单中体现,优惠标准及折扣请见附件。
5、结算:乙方于每月的____日前向甲方提供上月的结账明细表,甲方应在____日内确认完毕,逾期即视为甲方已确认。确认后,甲方于当月____日前将上月运输费用支付给乙方 。如逾期支付,则甲方自次月____日起按应付款项的0。3%天向乙方支付滞纳金。
6、本合同签订后卖家在淘宝网上下单须选择“自己联系物流”的方式下单。
7、本合同签订后次月起若甲方连续两个月运费均不足300元,则在第三个月起取消月结,改为发货时现结,走淘宝网在线下单流程,价格按照乙方现行标准淘宝价格执行。
8、非乙方原因未签收快件,从快件到达目的地之日起,甲方有权享受____日以内的仓储保管,过期甲方未处理,或收货人明确拒收而甲方在3个工作日没有处理的,乙方有权将此货调回,调回费用由甲方承担;调回快件甲方应及时取回,如超过____日,甲方按每日 元件向乙方支付仓储保管费用;乙方向下列地址以邮寄方式发出通知即视为有效通知,地址:
,超过____日甲方没有取回该快件,视为甲方主动放弃对该快件的所有权并同意由乙方自行处理。
9、因乙方原因送错快件,乙方应负责将快件无偿送达甲方指定的收货人。
10、委托人或收货人对承运人正确完好送达快件及承运服务有异议的,应在运单记载收货之日起____日内向承运人提出,逾期视
为收货人正常签收了快件且承运人已正确完好地履行了承运义务。
1
1、乙方的权利义务:乙方应按照约定时间送达货物,如因乙方过错导致货物晚点,每迟延24小时减去运费的10%,但最高减免额不超过该票运费的40%。乙方有权选择合适的方式运输。
1
2、保险及服务事故赔偿:
12。1委托保险:甲方委托乙方投保的货物,保险费率3‰,免赔额200元;最低收费每票1元,不足1元按1元收取。 12。2保价:单票声明价值在20元以下的货物(仅限新品,旧品500元以下),保价费率为5‰,无免赔额;最低收费每票1元,不足1元按1元收取。
12。3甲方委托乙方保险货物发生事故,乙方协助甲方进行理赔,每票免赔额200元由甲方承担,保险公司理赔的,乙方无须向甲方再做任何赔偿。因甲方无法提供或不能及时提供相关保险资料造成无法理赔的损失由甲方承担。
12。4甲方未委托乙方投保的快件(包括甲方自行投保的货物和没有办理任何保险的货物、以及委托乙方投保但保险公司没有理赔下来的货物)发生丢失、破损等其他服务事故,乙方赔偿甲方的实际损失,但最高赔偿金额不超过所付运费的3倍。甲方违规交寄或填单有误,造成快件延误、无法送达或无法退还,或因甲方自行包装快件封装不善,造成快件延误、毁损、灭失的,由甲方承担责任。因不可抗力因素造成、快件的自然属性合理损耗或性质变化导致的货损,乙方免责。
1
3、本合同期限为 ________年____月____日至 ________年____月 ____日。本合同经双方签字或盖章生效,除横线部分可补充外,对需要修改(包括增加或删减)的条款必须以“补充合同”的形式确定,否则修改部分无效。
1
4、甲方同意乙方授权旗下的39;子公司和分公司在本合同有效期内代为提供承运服务并进行财务结算。
1
5、本合同附件:乙方价格表、保险补充条款、乙方运单、乙方所属分公司营业执照复印件。甲方营业执照复印件、身份证复印件。
甲 方: 乙方:沈阳XX公司
法人代表或委托人: 法人代表或委托人: 联系方式:联系方式: 024—237XXXX1042
地 址:地 址: ____市东陵区小羊安工业园区 签订日期:签订日期:
附件
一:宅急送淘宝价格表和分区表
宅急送淘宝价格表
宅急送快递价格分区(辽宁分公司)
1、以上价格仅为门到门运输报价,不包含保险、保价费、包装费等;
2、保险费率:0。3%,最低收费:1元票,免赔额:200元票;
3、保价费率:0。5% ,最低收费:1元票;
4、计费重量取实际重量与体积重量两者间较大值;体积重量长(c)宽高6000;
5、计费重量采用1g为最小计价单位,零数按1g计;
6、最小收费单位为角,不计分;
7、非省会____市到省会____市报价与省会到该____市报价相同;非省会____市间报价,取省会____市到目的地____市报价;
8、运费优惠标准及折扣如下:
8。
1、当月运费(不含包装费、保险费等)大于等于0元时,运费按九折结算;
8。
2、当月运费(不含包装费、保险费等)大于等于10000元小于0元时,运费按九五折结算;8。
3、当月运费合计=________年标准淘宝价格计费重量;
9、分区表没有注明的____市,宅急送可操作____市的报价将以地级____市报价相同;
10、价格的最终解释权归宅急送公司所有。
附件
二:保险补充条款
一、免赔额
1、对于瓶装液体、玻璃及玻璃制品、汽车玻璃、洁具、酒、陶瓷及陶瓷制品、液晶屏、精密仪器、石墨等其它容易破碎和破损的物品,每次事故绝对免赔为保险金额的3%或500元,以高者为准;
2、精密设备的判断条件是:
A.对运输有特别的防震动、防倾斜、防尘等特殊要求;
B.受国内维修能力所限,设备受损后无法在国内修复;
C.单件货物保额超过B500万元。
注:任何设备如果满足以上条件之一,应视为精密设备或仪器
3、除上述约定之外,每次事故绝对免赔额为人民币200元。
二、不承保范围
1、纸币、支票或信用卡;
2、股票、债券或其他有价证券及单证;
3、金、银、白金制品、首饰、镶有贵重宝石或钻石的首饰及物品;艺术品、古董、古玩、玉器、宝石(包括水晶、玉石)等难以确定价值的货物;
4、各类鲜活的动物、植物;貂皮、冬虫夏草、人参、鹿茸等;
5、单价明显高于正常范围及有纪念意义或收藏价值的货物(如邮册、邮票、粮票、纪念币、纪念钞、纪念品等货物);
6、对于外包装完好情况下货物的不明原因损失及损失环节不明确的货物不予赔偿;
7、不负责承保被保险货物锈蚀、氧化及褪色的风险;
8、不负责承保被保险货物由于非承保因素引起的机械、电子及电气失灵的风险;
三、理赔单证
1、因委托人无法提供或不能及时提供相关保险资料造成无法理赔的损失由委托人承担,且承运人无需再对货物丢失或破损进行赔偿
承运合同 篇11
甲方(委托方):
乙方(承运方):
根据国家有关运输规定,经甲、乙双方充分协商特制订如下货运合同条款,以便双方共同遵守。
一、甲方委托乙方承运货物名称:数量(吨位或体积)件数:货物总价值(元)
二、甲方必须出示货物正式发票等沿途过关准行相关手续。否则,由此造成的损失由甲方承担。
三、收货人姓名:
联系电话:
收货人地址:
四、运输时间:货物运输合同书五、正常情况下,乙方必须按时将货物安全地送到指定地点收货人签收。
六、甲方贵重货物务必购买保险、乙方代为办理,投保险率按保险公司标准计算。
七、乙方运输作业中,确保货物安全,如出现货差货损,由乙方和保险公司负责赔偿。
八、合程运费总价:保险费:合计总价:保险及运费具体支付方式:
九、在符合法律合同规定条件下的运输,由下列原因造成的货损货差,乙方不必承担责任。
1、不可抗力。
2、货物本身的自然属性。
3、货物合理损耗。
4、物品本身质量问题导致。
5、委托方或收货人本身的过错。
6、私运不合法物品。
7、货物未经保险,一切意外事故乙方概不负责赔偿。
十、甲方隐瞒装载货物的实际重量所造成的一切经济损失由甲方自己负责赔偿。
十一、承运方不开拆检验,如运到时包装完好承运方不负责任何责任。
十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。签名之日起生效。
甲方(盖章)
代表人签名:
电话:
地址:
乙方(盖章)
代表人签名:
电话:
地址:
日期:
承运合同 篇12
甲方:____________
乙方:____________
甲、乙双方经过协商,根据民法典有关规定,订立沙石材料运输合同,条款如下:
一、合同期______年,从______年______月______日起到______年______月______日为止。
二、运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、包装形式、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项如下:
货物名称:沙石材料
发货地点:____________
到货地点:____________
收货人:______________
运费单价:______元/方。
运输期限:按甲方通知时间。
三、甲方的义务:
1.按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。
四、乙方的义务:
1.在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
2.乙方要安全运输,保证承运的货物安全,保证货物按时运到。
3.乙方只承运货物,货物质量、数量与乙方无关,与此有关事宜由甲方与供货方磋商。
五、运输费用及结算方式:
1.运费按乙方实际承运货物的______(土方数量/或按吨公里)折算。
2.乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。
3.甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达后,一个月结算一次,当月底结清当月费用。乙方出具公路
运输发票。
六、甲方交付乙方承运的货物,乙方确保货物按期运达。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方,乙方不承担责任。
七、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照《中华人民共和国民法典》之规定办理。发生诉讼纠纷时管辖权属于乙方所在地法院。
八、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
本合同共两页。
甲方:____________ 乙方:____________
法定代表人:______ 法定代表人:______
委托代理人:______ 委托代理人:______
时间:__年__月__日 时间:__年__月__日
承运合同集锦4篇
通过不断思考,幼儿教师教育网小编精心选择了题目为“承运合同”的文章,仅供参考,请您根据自己的判断进行阅读。在当今社会高速发展的背景下,合同在合作双方之间的重要性占比越来越大。签订合同可以解决或预防不必要的纠纷。
承运合同(篇1)
运输承包合同
甲方:
乙方:
现有甲方在村管辖山地开发瓷土矿产资源。甲方开采的瓷土、矿类产品,由乙方负责承包运输。经双方友好协商,本着以“互助互利”为原则,确保运输工作安全、顺利的进行.现将有关事项共同达成如下协议:
一、为了运输工作有一个完善管理程序,必须由乙方组织车辆统一安排运输。并配制一车一卡,按卡对车号装货。甲方不能任意调配车辆运输。运输路线()全程约13公里。
二、运费单价:按“吨”为单位计量,每吨壹拾伍元叁角人民币(¥15.3元)。甲方需要变更运输路线及市场物价回动特殊,运费单价另作协商调整。
三、结算及付款方式:按月份由乙方统一结算,甲方不得与司机或车主个人直接结算,如有类似事项发生,乙方有权暂停其产品运输。每月15号甲方应支付前半个月运费的50%给乙方供车辆燃油及其他费用。每月月底对单结算,次月5号前甲方必须将上月的全部运费款项付清给乙方。
四、甲方按发货量每天需要多少车辆,必须提前一天通知乙方,以便乙方按排车辆。
五、乙方必须按甲方需求安排车辆,确保甲方的发货计划及运输任务完成.
六、在运输过程中乙方车辆必须服从甲方现场管理人员指挥装卸货。
乙方要保证做好运输安全措施。为了保护好村道的水泥路,并要按照白礤村委会决定限载15吨以下,所有运输车辆必须要购买安全责任保险,如发生交通意外与甲方无关。
七、在运输路线范围内的水泥路村道如有民众纠纷的,应由乙方出面
调解处理。其它泥路村道及个人利益纠纷,乙方协助甲方调解。严重违规者报当地政府部门处理。
八、双方如有其他事项在本合同没有协商明细,另作书面补充协议。
本协议双方签名后生效,随着甲方资源开采结束自然失效。
九、以上协议受法律保护,双方公共遵守执行,如有一方违约造成经
济损失,由违约方承担。视其情节轻重,可按法律程序送交司法机关处理。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签名后自然生效。
甲方:(代表)__特此协议身份证号码:
乙方:(代表)__
年月日身份证号码:
承运合同(篇2)
水运货物承运合同登记单
货物承运合同登记单
货物于月日货票号集中:交接清单号
┌──────┬───┬──┬───┬───┬──────┬─────┐
│船名:│起运港││到达港││到达日期│收货单位│
│航次:│││││(港印)│(签章)│
├─┬────┴┬──┼─┬┴───┴┬──┤││
│发│全称││收│全称││││
│货├─────┼──┤货├─────┼──┤││
│单│地址,电话││单│地址,电话││││
│位├─────┼──┤位├─────┼──┼──────┴─────┤
││银行,帐号│││银行,帐号││运费│
├─┴┬─┬─┬┴┬─┴─┴┬────┼──┴─┬──┬─┬─┬───┤
│发货│货│件│包│体积│发货单位│水运部门│计费│等│费│金额│
│符号│名│数│装│(长宽│确定重量│确定重量│重量│级│率│(元)│
│││││高)│(公斤)│(公斤)│││││
├──┼─┼─┼─┼────┼────┼────┼──┼─┼─┼───┤
│合计│││││││││││
├──┼─┴─┼─┴──┬─┴──┬─┴────┴─┬┴─┴─┴───┤
│发记││发货│费用项目│起运港│到达港│
│货载││单位├────┼──┬─────┼──┬─────┤
│单事││(公章)││费率│金额(元)│费率│金额(元)│
│位项││月日│装卸,├──┼─────┼──┼─────┤
││││包干费│││││
│││├────┼──┼─────┼──┼─────┤
││││港务费│││││
├──┴───┼────┼────┼──┼─────┼──┼─────┤
│水记│承运││││││
│运载│日期│总计│││││
│部事│├────┴──┴─────┴──┴─────┤
│门项│(港印)│金额(大写)│
││├──────────────────────┤
│││核算员:复核员:│
└──────┴────┴──────────────────────┘
承运合同(篇3)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国》有关法律、法规,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商就乙方委托甲方贷物输事事宜达成以下协议:
一、承运形式
1、乙方委托甲方代理国内货物运输,运输方式汽运。
2、乙方委托甲方代理货物运输的运输方式,到达城市、运价。
3、甲方指定 为乙方货运代理联系代表,协助甲方处理与乙方之间一切相关货运事宣,包括有效单证签收、货物保管、运输过程监控、赔付的处理等,该代表变更时甲方必须书面形式通知乙方,否则由此产生的一切责任及损失,由甲方全部承担。
二、甲方权利义务
1、甲方负责从乙方指定地点提货或接收乙方货物并派送至指定地点。
2、甲方不得擅自改动乙方包装标准,零散货物甲方负责协助乙方进行发货前的打包、装散等工作,甲方有权要求乙方支付相应的包装材料,人工费。
3、甲方应当按照乙方指定的运输方式(即汽运方式)托运,未经乙方同意,甲方不得擅自改变。
4、发运大量货物或乙方有特殊要求的货物,在货物启运后甲方
负责将发运情况通知乙方。 ·
5、甲方负责对乙方出发货物的运行状况进行全程跟踪,应乙方要求及时向乙方提供货物到达情况。
6、因天气及不抗拒因素影响造成公路、铁路无法正常运行,甲方应及时通知乙方,并及时调整运输方案。
7、货物到达指定目的地后,甲方应当及时通知收货人提货,现场配合收货人员核实数量并按照送货单签单确认,并反馈收货信息于乙方。
8、装车时甲方必须派人现场监督和跟踪货物的装车质量、清点货物的数量,如实的运送到乙方指定的.工厂收货点清点准确的数量,若因货损、货差、雨湿、破损、短件少两,以及交通事故等造成的全部经济损失概由承运方负全部责任。
9、甲方必须严格按照乙方的运输要求运输,未经乙方同意甲方不得擅自配货运输,否则造成的一切损失由甲方负责。
三、乙方权利及义务
1、及时通知甲方装货,告知甲方货物名称、数量、装货时间、地点、大票货物要提前通知甲方,以便甲方提前安排车辆。
2、乙方应准确书写出货单乙方提供托运货物所必须的相关文件、单位。
3、乙方有权获知货物在运输途中情况和预计到达时间。
4、乙方在货物送达收货人之前,有权随时改变到货地点及收货人,但应支付因此所增加的运输费用及其它费用。
5、乙方货物在投保后出险,乙方必须提供相关证据,主动配合甲方向保险公司索赔。
6、乙方有权对甲方代表及有关工作人员的工作提出意见。
7、乙方不得以隐瞒的形式委托运输禁运物品,否则由此产生的责任由乙方负责。
8、乙方不得与第三方面单独联系运输事宜,否则甲方有权向乙方追偿相关责任及经济赔偿。
四、保密条款
1、为完成本合同委托事项,乙方提供经甲方或甲方从乙方获取的资料和相关商业秘密,甲方负有保密的义务。甲方需采取一切措施使上述料免于被无关人员接触,要求参与本合同工作的雇员遵守本合同规定。
2、甲方给予乙方的各种优惠,乙方应当为甲方保密,不得提供给三方,使其成为与甲方谈价的筹码。
五、委托运输费用计算及结算方式
运输费用计算:以甲方双方商谈价格为:
1、永兴县太和工业园运到佛山市三水科技中心工业团芦苞园c区及佛山风行新型材料有限公司,运价定为每吨125元。
2、从乙方公司佛山市三水科技中心工业园、芦苞园c区、佛山风行新型材料有限公司运到永兴太和工业园,运费定为每吨140元。总货物重量不能超过160吨。
3、每10车必须一次性结清运费,(注.:以上运价不包含运输税)
六、其它事项
1、本合同只限于乙方现有货物,约1200吨左右,直到货物往返 完为止。
2、任何一方终止后,均以书面形式在合同期满前15日内通知对
3、本合同终止后,若费用没有结清,一方须在15日内向另一方 供结算单据,另一方则按照本合同之结算约定核对、付款。
4、本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力,来事宜双方协商解决,协商无效,任何一方均可向仲裁相关申请仲裁或向民法院起诉。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日 年 月 日
承运合同(篇4)
甲方(委托方):
乙方(承运方):
根据国家有关运输规定,经甲、乙双方充分协商特制订如下货运合同条款,以便双方共同遵守。
一、甲方委托乙方承运货物名称:数量(吨位或体积)件数:货物总价值(元)
二、甲方必须出示货物正式发票等沿途过关准行相关手续。否则,由此造成的损失由甲方承担。
三、收货人姓名:
联系电话:
收货人地址:
四、运输时间:货物运输合同书五、正常情况下,乙方必须按时将货物安全地送到指定地点收货人签收。
六、甲方贵重货物务必购买保险、乙方代为办理,投保险率按保险公司标准计算。
七、乙方运输作业中,确保货物安全,如出现货差货损,由乙方和保险公司负责赔偿。
八、合程运费总价:保险费:合计总价:保险及运费具体支付方式:
九、在符合法律合同规定条件下的运输,由下列原因造成的货损货差,乙方不必承担责任。
1、不可抗力。
2、货物本身的自然属性。
3、货物合理损耗。
4、物品本身质量问题导致。
5、委托方或收货人本身的过错。
6、私运不合法物品。
7、货物未经保险,一切意外事故乙方概不负责赔偿。
十、甲方隐瞒装载货物的实际重量所造成的一切经济损失由甲方自己负责赔偿。
十一、承运方不开拆检验,如运到时包装完好承运方不负责任何责任。
十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。签名之日起生效。
甲方(盖章)
代表人签名:
电话:
地址:
乙方(盖章)
代表人签名:
电话:
地址:
日期:
承运合同(优选6篇)
经过精心编辑幼儿教师教育网编辑为你整理了承运合同相关内容。随着法律的普及越来越广,签署合同已经成为了一项保护当事人权益的常态化工作。签订合同是当事人或者当事双方约定某件事情的一种契约。强烈建议你能收藏本页以方便阅读!
承运合同【篇1】
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际情况。为明确双方权利、义务及职责,经双方协商达成以下协议。
第一章 承包工程概况
1.1工程名称:露天煤矿煤土分离
1.2工程位置:山西省晋中市灵石县段纯镇
1.3工程内容:土石方运输(含自:土、石、煤、渣等)。
1.4工程数量:20xx万立方
1.5承包期限:20xx年 月 日至 年 月 日
第二章 施工设备、人员、材料
2.1乙方参加的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。
2.2甲方必须提供乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施,并保障乙方人员及设备的安全。
2.3乙方必须管理好、维护好甲方所提供的水电及设施。
第三章 双方责任
3.1甲方负责协调矿区各单位之间的关系,为乙方顺利运输创造便利条件。甲方必须每天派专业人员负责道路整平,保证乙方装卸作业面不堵车,保持道路畅通。
3.2乙方车辆进场每辆车后必须安排2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保安全正常不脱岗。
3.3车辆进入工地作业,除严各遵守道路交通法规外,还必须遵守公司各项规章制度。要低速、安全、谨慎、文明驾驶,遵守安全规程,并严格按照现场管理人员的要求进行作业,服从现场管理人员的指挥和调度,严禁酒后驾驶,严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。
3.4车辆在工程作业时,要按照指定地点拉运、排倒土方,凡不按要求、不听指挥、不服从管理的,经调查属实的,严肃处理。但甲方必须明示标志,不得违法违规指挥。
3.5自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员,管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。
3.6如有在现在打架闹事,一经发现将交公安机关处理,后果自负。
3.7因天气原因停工,待具备正常施工条件时,乙方在接到通知后必须尽快将车辆到达施工现场,不得以任何理由拖延时间。
3.8 乙方应按时参加甲方的安全生产例会。安全例会传达的相关安全操作堆积应严格执行到各种岗位。若发生交通事故相互碰撞应保护好现场及时上报甲方处理,一切费用由双方自理。若乙方违反安全操作堆积发生各种事故由乙方承担全部法律责任和全部经济责任,若因甲方原因造成的过失过错甲方负责。
3.9 车厢容积以甲方管理人员测量为准。如果加高车厢被砸掉应及时修复。如没上报且没有及时修复,则当月方量全部按照没有加高方量计算。要将原车厢加高必须提前3天到公司申请批准,加高的材料必须要达到安全标准,否则加高部分将不算。加高后方量从当日起以重测方量为准。离工期间,应及时主动清理车厢内粘附的余渣。
3.10在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方如果退场必须提前十五天通知甲方,经双方协商再作决定。
3.11 夜间施工中途,乙方司机不得在半途停车睡觉,如需要休息必须要向现场管理人员请假后,到指定的位置才能休息。如私自休息将以旷工处理,给予罚款。如因甲方强迫司机疲劳驾驶引发后果甲方负责。
3.12 如因甲方原因造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象,先告知甲方,如不解决按问题,每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元
第四章 计量、结算、单价、付款方式
4.1 挖运价格 元每车,运输价格以运距20xx米 元每立方为基础价,运距每增100米距离将在基础价上增 元每立方。每车运输量不能低于 方,多出此方数每增加一方增加费用每方 元。方量计算方式按车型容积(长×宽×高)计算,柴油保底 元每升,不受市场涨幅价影响。运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结算,以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费,司机工资、机械所有费用包含在内一切费用。若遇燃油提价,人机费提价,再另补差价。
4.2 付款方式
车辆进场后,付调车费每辆20xx元,挖机7000元,第一个月结算扣除。每月 号为验票结帐日,乙方车辆到场试拉后可以预见支,每10天预支工程量的30%,其余待验票后一并月结算,如因银行原因或甲方能说明正当理由未能在此结束日结算,按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款,如没有按时结算,乙方有权停运等待结算,如甲方达不到承诺乙方有权停运,待甲方结清此款,退场费用由甲方承担每辆车20xx元补贴。
4.3 双方在签订合同后,甲方提供生活费、修车费 元,此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。
第五章 合同的变更,停止条款
5.1 由于上级政府与天气恶劣等不可抗力的因素,影响了合同的执行时,经双方确认后可终止或顺延合同期限,因此给乙方造成的损失应当补偿,
5.2 合同期满后,合同双方自动解除关系,乙方若能严格履行合同,本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。
5.3 合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决,协商未果,可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
年 月 日
承运合同【篇2】
甲 方:
身份证号码:
乙 方:
身份证号码:
甲、乙双方就乙方承揽完成甲方的装卸工作事宜,经协商一致,订立如下协议:
一、承揽工作内容
乙方按甲方的需求,完成承揽的甲方的叉车装卸货物工作,所需的必要用具叉车和相关驾驶人员(必须要有相应操作资格)由乙方自己提供,承揽工作中的一切风险由乙方承担。
甲方对乙方的要求
1、 甲方有权根据其自身需求,灵活安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。
2、 在不违反国家法律法规及相关部门的规定的前提下,乙方需要按时、按质完成承揽的甲方的工作。
3、 遇突发事件时,乙方应及时处理,必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进行处理。
二、 协议期限。
协议期限一年,自二〇一四年六月一日起至二零一五年六月一日止。到期如双方均无争议,本协议自动延期一年。
三、 费用及支付方式、时间。
1、 费用: 。
2、 费用支付方式、时间:每月支付1次,由甲方在次月15日前将费用支付乙方。
四、 甲方权利义务
1、 为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持;
2、 对乙方工作的进度及完成情况进行监督、验收;
3、 乙方按约定完成工作,甲方须按时足额支付费用给乙方。
五、 乙方的权利义务
1、 按时按质完成甲方安排的工作。
2、 承担因承揽工作所发生的一切税费与责任,包括乙方工资、福利、社保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用,以及发生各种事故、事件(含工伤)所产生的责任。
3、 接受甲方的监督,严格按协议要求,安全、有序完成承揽的工作。
4、 按协议要求完成相关工作的,按时取得承揽费用。
5、 不经甲方书面同意,乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包。
六、 其它约定
1、为确保协议的顺利履行,乙方同意在本协议签订的当日一次性交给甲方壹仟元(¥1000.00)风险押金。若乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的,协议期满,双方协商终止协议或因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的,甲方将乙方所交的押金(无息)退还乙方。
2、协议期内,若乙方不按甲方要求完成承揽工作,或不服从甲方或其上级监督的,或有其他违反本协议行为的,乙方同意将所交给甲方的壹仟元(¥1000.00)的风险押金转为违约金支付给甲方,且乙方同意甲方随时终止本协议,因此造成的损失与责任由乙方承担。
3、若乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的,视为甲方违约。甲方须支付壹仟元(¥1000.00)违约金给乙方,且同意乙方随时终止本协议,因此造成的损失与责任由甲方承担。
5、协议期内,若出现乙方未给甲方同意,擅自将本协议约定工作交由第三方的,视为乙方违约,乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议,由此产生责任和费用由乙方承担。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的,协议自然终止;乙方单方面提出解除协议,须提前一个月书面提出申请,待甲方同意后方可解除。
七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:
日期
乙方 :
日期:
承运合同【篇3】
(甲方)
(乙方)
鉴定地点:达县 鉴定时间 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利与义务之间的关系,经双方协商一致,订立本合同。
第一条、运输服务要求
甲方提供两辆车为乙方提供汽车站运输服务,车辆情况分别为:
1、厂牌车型,营运证号码 ,发动机号 ,车架 ,
2、厂牌车型,营运证号码 ,发动机号 ,车架 。
第二条、服务期限
期限从 年 月 日 时起,至 年日时止,共计天。
第三条、服务费用
合同总费用为 元(人民币)(大写 元整),乙方在服务期满后60天内一次性付清。
第四条、甲方责任
1、负责向乙方提供技术状况完好的车辆和相应的驾驶人员。正常情况下,合同中未注明的事宜,甲方自行承担责任。
2、甲方提供的车辆和自行聘请的驾驶人员,需具备各种齐全有效的行车证件。因证件不全而给乙方造成的损失,甲方全部承担。如果甲方使用无营运证的车辆从事运输服务活动,乙方可保留向运政管理部门举报的权利。
3、在服务期内,甲方驾驶人员按照乙方制定的行车计划,在乙方指定的时间和地点,由乙方指定的人员在行车计划上签字,作为履行合同的原始记录。
4、负责服务期内车辆的二级维护及车辆年检、年审。
5、负责机动车第三者责任保险、车辆损失保险、司乘座位保险、玻璃破碎保险等。
6、如果服务车辆在服务期间内发生事故,甲方应负责事故处理,并承担事故的赔偿责任。乙方不承担事故车辆的任何法律责任。
7、甲方严格按行业管理规定,即《四川省道路运输管理条列》、《道路运输行政处罚规定》进行汽车运输经营活动,如有违反,乙方可向运政管理部门举报。
8、甲方保证提供礼貌、周密、易懂、易接受的全方位服务,按照乙方提供的行车计划执行。
9、甲方在合同期内不得无故将服务车辆收回,如确需收回,需经双方同意后另行提供相同型号的车辆完成运输服务义务。
10、服务期内,应遵守国家有关法律规定,安全行车,因违法、违章造成的责任,甲方自行负责,并承担由此给乙方造成的经济损失。
11、甲方不得利用服务车辆进行违法犯罪活动,不得将已提供给乙方的车辆出租、典当、抵押,甲方必须对甲方的驾驶人员行为负责。
12、服务期间所发生的燃料费、过路过桥费、停车费、违章罚款等由甲方自行负担。
13、正常驾驶时发现车辆使用异常或技术故障应停止运行并通知乙方,并及时采取补救措施,确保行车计划的执行,否则甲方必须承担乙方的一切损失。
14、若发生事故,甲方应立即与当地公安交通管理部门及保险公司联系,并通知乙方,甲方自行承担责任及赔偿乙方的一切损失。
15、发生交通事故应立即通知乙方并报告公安交通管理部门,保护好现场,承担公安交通管理部门的裁定责任,负担保险公司理赔后不足的部分。事故期间不计算服务费。乙方不承担甲方服务车事故的一切责任(包括连带责任)。
16、甲方中途如不能按约定提供车辆,甲方需退还乙方未使用期的服务费并付全部服务费 10% 的违约金。
第五条、乙方责任
1、按照乙方宣传的需要,负责制定行车计划,并提交给甲方。
2、按照乙方宣传的需要,负责对服务车辆进行包装。
3、经甲、乙双方约定,甲方提供驾驶人员姓名驶证号 ,是甲方车辆的指定驾驶员。如甲方未经乙方同意而换驾驶员,视为违约,乙方有权解除合同。
4、乙方中途退车,乙方需按实限使用时间支付甲方使用费并付全部使用费 10% 的违约金。
第六条、纠纷解决方式
1、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲乙双方发生纠纷不能协商解决时,可向运政管理部门申请调解,或起诉至有管辖权的人民法院。
2、本合同双方签字盖章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的资料及证件的复印件、双方车辆行车记录单等附件为合同组成部分。
3、如需变更或解除本合同应提前两天通知对方,并经双方协商一致的予以变更或解除。
第七条、特别约定
1、甲方发生交通肇事后,甲方需提供能够履行本合同运输服务义务的车辆和驾驶人员,继续完成行车计划。
2、服务期间,甲方承担妥善保管车辆的义务和责任,若发生车辆被盗、报废及其它形式的灭失,乙方不承担责任。
甲方: 乙方:
单位名称(章): 单位名称(章): 单位地址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
承运合同【篇4】
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙双方,本着平等互利,协商一致的原则,签订货物运输承包经营合同书。
一、合同期限:自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
1、甲方将己方工厂的进出原材料及销售的产品全权委托乙方承运,运输方式为公路汽车运输。
二、安全责任方
1、至签订本合同起,乙方一切安全将自行承担。
2、乙方承包期间对所有承运货物,车载人员负全部安全责任。若造成人员伤亡或承运货物损失的,乙方承担全部责任并负责赔偿。
3、车辆保险、维修检测、年检保养、燃油材料、违章罚款、用费税额、交通事故理赔及人员工资等所有费用均由乙方承担。
四、甲、乙双方的权力义务:
(一)甲方的权力义务:
1、甲方有权根据生产需要要求乙方货物运输到指定服务区;如甲方停工,停产等因素甲方有权暂停或终止合同。
2、甲方对乙方的服务质量,对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题,以及车辆技术性能存在严重问题时,有权要求乙方停车整改或终止合同。
3、甲方委托乙方承运货物事宜时,应明确承运货物品名 、装货地点 ,联系人 ,联系方式 ,货物到达地
4、甲方有权获知货物在运输途中的情况和预计到货时间。
5、在货物送达收货人之前,甲方有权随时改变到货地点及收货人。 甲方有权对乙方及乙方代表和相关工作人员的工作提出意见、要求改进。
(二)乙方的权力义务:
1、乙方不能以市场运输价格调整等任何因数,借故拖延,暂缓或是停止对甲方的运输时间执行,若因特殊情况,货物不能按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。
2、乙方不得以任何方式将本合同的经营权限转包或分包,否则甲方有权终止合同。
3、车辆保险(交强险、车损险、第三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种)、维修检测、过路停车、燃料及人员工资等所有费用由乙方承担。
4、乙方必须协助甲方做好托运零单货物、散件货物等辅助材料的免费运输。
5、每车装货完毕甲方向乙方提供装货重量、数量及货物清单。
6、输过程中,发生货物丢失、破损,由乙方负责赔偿。
7、甲乙双方协议签字生效后,任何一方不得擅自解除合同,相互遵守相关合同法,合同期间甲方不得以任何理由将货物交付第三方承运;乙方不得以任何理由分包给其它第三方承运。
三、附则:
1、本合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式两份,其中甲方持一份,乙方持一份。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
负责人: 负责人:
执行代表: 执行代表:
联系电话: 联系电话:
年月 日
承运合同【篇5】
甲方:_________
乙方:_________
双方经充分协商,达成如下协议。
1.运输货物:_________。
2.运输方法:
乙方调派_________吨位船舶一艘(船舶_________吊货设备),应甲方要求由_________港运至_________港,按现行包船运输规定办理。
3.货物集中:
甲方应按乙方指定时间,将_________货物于_________天内集中于_________港,货物集齐后,乙方应在_________天内派船装运。
4.装船时间:
甲文联系到达港同意安排卸货后,经乙方落实并准备接收集货(开集日期由乙方指定)。装船作业时间,自船舶抵港已靠好码头时起于_________小时内装完货物。
5.运到期限:
船舶自装货完毕办好手续时起于_________小时内将货物运到目的港。否则按货规第三条规定承担滞延费用。
6.启航联系:
乙方在船舶装货完毕启航后,即发报通知甲方做好卸货准备,如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航,费用由_________方负担。
7.卸船时间:
甲方保证乙方船舶抵达_________港锚地,自下锚时起于_________小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时_________元,在装卸货过程中,因天气影响装卸作业的时间,经甲方与乙方船舶签证,可按实际影响时间扣除。
8.运输质量:
乙方装船时,甲方应派员监装,指导工人按章操作,装完船封好舱,甲方可派押运员(免费一人)随船押运。乙方保证原装原运,除因船舶安全条件所发生的损失外,对于运送货物的数量和质量均由甲方自行负责。
9.双方权利义务:_________。
10.运输费用:
按_________运价率以船舶载重吨位计货物运费_________元,空驶费按运费的_________%计_________元,全船运费为_________元,一次计收。
港口装船费用,按_________港口收费规则有关费率计收。卸船等费用,由甲方直接与到达港办理。
11.费用结算:
本合同经双方签章后,甲方应先付给乙方预付运费用_________元。乙方在船舶卸完后,以运输费用凭据与甲方一次结算,多退少补。
12.违约责任:_________。
13.附则:
本合同甲乙双方各执正本一份,副本_________份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承运合同【篇6】
甲方:创业农场街道办
乙方: 身份证号:
经甲乙双方平等协商,甲方将管辖区内的垃圾清运工作承包给乙方,为明确双方的权利、义务,现签定如下合同条款:
一、合同期限: 年 月 日至 年 月 日。
二、垃圾清运承包范围:
三、承包金额:
四、甲方权利、义务:
1、严格履行合同,定期、不定期对垃圾清运工作督促检查,及时向乙方反馈检查结果。
2、对乙方进行职业道德教育、安全教育、培训等。
五、乙方权利、义务:
1、负责清运承包区内全年产生的垃圾,包括生活垃圾、商业垃圾、住宅户的秸秆杂物等。
2、保证每天出勤,及时清运垃圾,垃圾日产日清不滞留,不留死角。
3、垃圾车驾驶员证照齐全,达标上岗。
4、驾驶员及随车环卫工人不得酒后上岗,出现安全问题后果自负。
5、冬季垃圾形成的冰包要及时刨碎、外运,不得形成垃圾包。以地面为准,超过20公分高(冬季)为垃圾包,如乙方不及时处理,甲方安排处理,所发生的费用由乙方承担。
6、垃圾必须清运到指定垃圾场,不得随便乱卸造成二次污染。
7、乙方需接受甲方监督,服从甲方管理。甲方对乙方进行工作检查时,一次不合格警告,两次不合格罚款200元,三次不合格解除劳动合同。
8、在场部垃圾点装卸垃圾时,垃圾箱要轻抬轻放。如造成损坏,车主需按损坏程度照价赔偿。
六、违约责任:
1、乙方违反合同约定的义务,视情节轻重处以50-500元的罚金。情节严重且屡次不改者,甲方有权单方终止合同。
2、乙方每季度考核评比分在90分(含)以上者为合格;考核分低于90分以下者,每少一分扣500元;考核分80分以下者,甲方有权单方终止合同。
3、乙方未经请假、擅自脱岗,没有及时清运垃圾超过三次的,甲方有权单方终止合同。
4、乙方不服从甲方工作安排的,第一次扣200元,第二次终止本合同。
5、在迎检过程中,因乙方责任造成不良后果的,视情节轻重,对乙方处以200元—500元罚款。
七、合同保障:甲乙双方若发生合同纠纷,双方协商解决。
八、本合同自签定之日起生效。
甲方:
乙方:
年月日
2023承运合同精选
合同已经被普及。签订合同是为了可以保护民事法律关系,合同需要我们如何撰写呢?这是一篇非常优秀的“承运合同”网络文章大家一定要看看,读书是一种很好的习惯希望您在这里找到自己的阅读动力!
承运合同(篇1)
签订时间:年月日合同编号:
乙方(供方):
甲方(需方):
第一条采购清单:中铁九局集团第七工程有限公司。
第二条供货时间:供货时间以甲方通知时间为准。
第三条调价方法:合同签订单价为当日我的钢铁网公布的市场建筑钢材价格行情,作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准,幅度超过±100元时进行调价,按基准价±100元结算,幅度不超过时按签订价结算。
第四条到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定:甲方施工现场。汽车运输,确定运费为/吨。第五条随货物必备品:乙方随车带此批货物对应的有效材质单。
第六条计算方法:钢筋依据理论值换算计重;盘圆依据过磅检斤计重。
第七条包装及验收标准:按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲,无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准,不合格品乙方无条件退场。
第八条结算方式:第九条本合同解除的条件:货物在数量和质量上无问题,货款全额支付无拖欠时,本合同自动解除。
第十条违约责任和双方义务:
乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务,承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认,乙方按对账结果开据合法有效发票。
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。
第十二条本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十三条其他约定事项:
本合同签订数量为工程量约算数量,供货与结算按现场实际需用量为准,如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。
承运合同(篇2)
甲方名称:
乙方名称:
本着平等互利的原则,按国家《劳动法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商,达成"天星·尚品星城"平基土石方工程挖运承包合同。协议如下:
一、工程承包内容:土石方机械开挖、运输、回填、弃土、场地平整等全部工作内容。
二、工程地点:天星·尚品星城。
三、安全:在施工过程中,涉及挖运的周边关系(附近村组居民)和一切安全事故民事纠纷由乙方负责解决,并承担相关费用。
四、工程技术要求:乙方按设计图纸、现行施工规范规定、项目部(业主)的安全技术要求组织施工。土石方运输过程中的道路维修、环境卫生由乙方负责,并承担相关费用。
五、质量工期要求:
1、工程质量:乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工,随时接受项目部的检查和检验。工程质量达不到约定标准的部分,可要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工的费用,工期不予顺延。
2、施工期限:按业主要求和爆破施工进度确定。
六、工程量及计算:以施工图纸和现场测量的实际工程量计算。挖运工作包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水的电耗等全部内容。
七、施工机械:乙方最少保证工地有一台320型挖机、三台以上载重30吨自卸汽车。并可以根据工程进度随时增加挖运设备,满足工程需要。因钻爆原因不能满足挖运能力,运输车辆可以在家等候,但应保证随时到达工地进行运输作业。
八、承包单价:该单价为含税价:岩方25元/m,土方21元/m。收款发票为建安、或油料、或零配件、运输正式税务发票。付款单位:湖南中怀房地产开发有限公司。
九、付款方式:每月底进行工程计量,下月10前按工程进度给付60%的工程进度款,余款在工程完工后50天内付清。
十、履约保证金:为保证工程顺利完成,乙方需向甲方缴纳履约保证金伍万元(50000。00),在第一期工程(约2。1万方)完工后30天内,全部返回乙方。
十一、责任与权利:
甲方责任与权力:
1、负责提供施工图纸,委托测量、放线、控制高程,交由乙方施工;
2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;
3、负责敦促业主进行场地竣工验收测量;
4、负责及时足额结算工程款到位;
5、在乙方支付1万元油款后。负责提供施工期间的油料(运输车 挖机的柴油)供应,甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回。
乙方责任与权力:
1、全面履行合同约定事项;
2、乙方以充分考虑到该工地钻爆的特殊性,挖机应及时搞好与钻爆施工的配合;
3、协助甲方催收工程款。逾期5天未收到工程款可以停工,甲方应支付挖机的台班费800元/天。
4、在符合情理的条件下,应服从业主和甲方的指挥调度。
5、如遇到检查等重大活动,乙方必须无条件配合,即增加清扫人员、冲洗道路,保持道路清洁。
6、按有关部门要求张贴所需警示标牌。
十二、违约责任:未能全面履行合同规定的事项,按工程款5‰向对方支付违约金。
十三、未尽事宜:未尽事宜双方协商解决,以文字形式形成补充内容,做为本合同的附件,与本合同一并具有法律效力。
本合同一式四份,双方各执二份,签字生效,具同等法律效力。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
身份证号码: 身份证号码:
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
承运合同(篇3)
甲方:
乙方:
根据《经济合同法》和国家有关运输法规规定,甲、乙双方就甲方委托乙方承运 煤 等一事,达成如下协议,以便双方共同遵守。
第一条 货物名称、重量、规格、货物金额、运价等作为每次运输的操作附件,是合同履行不可分割的部分。见合同附件。
第二条 货物包装及装卸责任
甲方应根据乙方货物运输安全原则进行包装、装车,经乙方认可后出车,否则由甲方承担责任。
第三条 运输质量和安全要求
乙方应确保运输工具完好,并准时安全地将货物交收货人收妥。甲方凭收货人签收的回单(签字、盖章传真件)予以确认。
第四条 运输费用及结算方式
运输费用在乙方将货物安全送达目的地后,凭收货人签收的回单(传真或复印件)运输发票一次性付给乙方。
第五条 双方的权利和义务
甲方把要装的货物名称、数量、装卸货地址等电话通知乙方,乙方尽快派人员持装货专用介绍信(附后)或将司机姓名、身份证、驾驶员证号传真给甲方,前往装货。甲方凭乙方的介绍信或传真件给车辆装货。每装一车货甲方应将发货时间、发货数量、卸货地点及收货人姓名、电话详细告诉乙方。甲方要求乙方按合同规定的时间、地方把货物安全、准时运抵目的地。
乙方有权要求甲方按合同约定支付运费,并有权在货物启动前对货物进行检查。如因货运手续、票据以及在货物中夹带、匿报危险物品而在路上被有关部门罚款或扣车、扣货所造成的损失皆由主负责。如运输途中发生意外,乙方应及时通知甲方,便于及时与收货人联系。乙方在每次装车时,均应办理好货物运输保险。乙方还须在货物交收货人验收后,将甲方提供的回单签收方可凭收货人或收货单位签字盖章传真复印机件生效,如收货人拒签回单,乙方应及时与甲方联系,依甲方意见进行处置。
货物质量问题乙方不承担责任,运输途中发生货损、货差、被盗均由乙方承担。
第六条 合同期限
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
第七条 本合同一式贰份,双方各执壹份。双方代表签字盖章后生效。
甲方:乙方:
年 月 日
承运合同(篇4)
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,就甲方位于煤矿综采工作面回撤运输委托乙方承包事宜,达成下列协议,共同遵守执行。
第一条:工程承包范围
一、工程名称:煤矿综采工作面回撤运输。
二、工程地点:煤矿。
三、工程范围和内容:综采工作面三机、转载机、破碎机、移变列车、液压支架等所有综采配套系统回撤运输。
第二条:工程承包期限
一、本工程承包合同总工期为____天。
二、本工程项目以井下运输第一台设备为开工日期。
三、如遇下列情况,经甲方现场监理工程师或甲方代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)遇到不可抗力的自然灾害(如雪灾、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响项目进度的。
(2)因政府强制停电问题造成停工的。
第三条:工程承包价款
一、本工程承包合同总价为____元人民币(含税价万元)。
二、此价款包含燃油费、车辆维修费、驾驶员工资等一切全部费用。
三、回撤运输费按双方协商的预算金额为一次性包干价。
四、甲方在支付乙方承包款前,乙方必须出具甲方所在地正规税务发票。
第四条:甲方责任与义务
一、负责对乙方进行技术交底,提供场地。
二、按设计施工方案及乙方提出的具体要求做好各项准备工作(包括井巷扩大、井巷地面硬化、地面停车场所等)以确保运输工作顺利进行。
三、负责对乙方回撤运输工程进度、质量进行监督,组织检查验收。
四、负责提供乙方运输相关工作人员的住宿和就餐。
五、负责回撤运输作业期间与其他单位协调关系,协调解决应由甲方解决的问题。
六、对违规作业、存在安全隐患等事项,有权给乙方下达停工整改通知及罚款。对不服从管理及对甲方造成重大影响,甲方有权单方面解除合同,并追究乙方因此造成甲方损失的经济赔偿责任。
第五条:乙方责任与义务
一、乙方承包后不得另行分包或转包。
二、乙方必须按协议约定及甲方确定的施工方案进行运输作业,并按期完成任务。
三、乙方按国家和行业规定,必须确保相关管理和生产岗位人员持证上岗吗,保证回撤运输工程安全。
四、在工程期间,因乙方工作人员操作不当造成甲方综采工作面的设备损坏由乙方承担全部经济赔偿。
五、乙方对发生安全事故承担现场救援和紧急处理职能,并承担相关责任。
六、在乙方工程承包施工期间,发生工伤均由乙方全责处理和承担所有费用;发生死亡事故由乙方处理甲方配合,费用甲方承担30%,乙方承担70%。
七、乙方必须服从甲方对施工安全、工程质量的监督、检查、验收。
八、乙方在施工期间遵守甲方的各种规章制度。
九、乙方指派为驻乙方工地代表,负责施工现场的管理及与甲方联系工作。
十、按国家和地方规定,依法缴纳相关税费。
第六条:工程价款的支付与结算
回撤运输工程结束,经甲方验收合格后,甲方在10天内支付全额回撤运输款项。
第七项:违约责任
一、乙方如有不履行本合同约定行为(包含但不限于工程质量和生产安全方面),视为乙方违约;甲方有制度规定的,乙方按甲方制度规定中的处罚额承担违约责任,没有制度规定的,甲方根据实际情况决定乙方违约责任的赔偿金额,乙方同意甲方在未支付的工程款项中扣除;对情节严重的,甲方有权单方面解除本合同,不视为违约。
二、由于不可抗拒的原因,影响了合同的执行时,经双方确认则可终止本合同或延迟合同期限,延迟时间应相当于事故所影响的时间。
三、由于乙方原因造成工期延误,每延误一天,按每天元人民币标准向甲方承担违约金;延误超过五天的,按每天元整人民币标准向甲方承担违约金。违约金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。
第八项:其它事项及要求
一、在合同履行期间,出现争议应协商解决,如甲乙双方协商不成,可提交合同签署地人民法院裁决。
二、本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
三、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。本合同自甲方签名盖章和乙方签名之日起生效。(以下无正文)
立约双方签名盖章:
甲方(盖章):
代表人(签名):
乙方(盖章):
代表人(签名):
承运合同(篇5)
甲方(托运人):
乙方(承运人):
甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:
一、货物运输期限从年月日起到年月日为止。
二、货物运输期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为运输,具体货物收货人等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本协议的附件与本协议具有同等的法律效力。
三、甲方须按照货物买卖合同约定的标准对货物进行包装。
四、乙方须按照运单的要求,在约定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
五.甲方支付给乙方的运输费用为:元,乙方将货物交给甲方指定的收货人及开具全额运输费用之日起日内甲方支付全部运输费用。
六、乙方在将货物交给收货人时,同时应协助收货人亲笔签收货物以作为完成运输义务的证明。如乙方联系不上收货人时,应及时通知甲方,甲方有责任协助乙方及时通知收货人提货。
七、甲方交付乙方承运的货物乙方对此应予以高度重视,避免暴晒、雨淋,确保包装及内容物均完好按期运达指定地。运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应确认数量并按照甲方购进或卖出时价格全额赔偿。
八、因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调;非因自然灾害等不可抗力造成货物无法按时到达,乙方须在最短时间内运至甲方指定的收货地点并交给收货人,且赔偿逾期承运给甲方造成的全部经济损失。
九、本协议未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,可向甲方住所地法院提起诉讼。
十、本协议一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
年月日年月日
承运合同(篇6)
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙双方,本着平等互利,协商一致的原则,签订货物运输承包经营合同书。
一、合同期限:自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
1、甲方将己方工厂的物件的产品全权委托乙方承运,运输方式为公路汽车运输服务。
二、运费结算方式:
1、甲乙双方商定,按以车装实际拉运吨位, 元/吨结算货物承运费,重量不得超出国家规定车载重量。
2、货物安全达到目的地,凭随车货物单按月结算,结清并支付运费。
3、货物到达指定目的地后,收货人验货前,乙方保证甲方货物数量不缺失,外观完好无损坏,并办理货物签收手续为交货完毕。
4、甲方未按合同规定期限向乙方支付运输费用,应向乙方按同期银行贷款利率支付运费利息损失。
三、安全责任方
1、至签订本合同起,乙方一切安全将自行承担。
2、乙方承包期间对所有承运货物,车载人员负全部安全责任。若造成人员伤亡或承运货物损失的,乙方承担全部责任并负责赔偿。
3、车辆保险、维修检测、年检保养、燃油材料、违章罚款、用费税额、交通事故理赔及人员工资等所有费用均由乙方承担。
四、甲、乙双方的权力义务:
(一)甲方的权力义务:
1、甲方有权根据生产需要要求乙方货物运输到指定服务区;如甲方停工,停产等因素甲方有权暂停或终止合同。
2、甲方对乙方的服务质量,对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题,以及车辆技术性能存在严重问题时,有权要求乙方停车整改或终止合同。
3、甲方委托乙方承运货物事宜时,应明确承运货物品名 、装货地点 ,联系人 ,联系方式 ,货物到达地
4、甲方不得以隐瞒的形式委托乙方托运禁运物品,否则由此产生的责任由甲方承担。
5、甲方有权获知货物在运输途中的情况和预计到货时间。
6、若乙方特殊情况不能及时为甲方办理甲方货运事宜,乙方应指派业务人员为代表,代表乙方为甲方办理货物承运的相关事宜。
7、在货物送达收货人之前,甲方有权随时改变到货地点及收货人。 甲方有权对乙方及乙方代表和相关工作人员的工作提出意见、要求改进。
(二)乙方的权力义务:
1、乙方不能以市场运输价格调整等任何因数,借故拖延,暂缓或是停止对甲方的运输时间执行,若因特殊情况,货物不能按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。
2、、车辆保险(交强险、车损险、第三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种)、维修检测、过路停车、燃料及人员工资等所有费用由乙方承担。
3、乙方必须协助甲方做好托运零单货物、散件货物等辅助材料的免费运输。
4、每车装货完毕甲方向乙方提供装货重量、数量及货物清单,乙方出据〈货运单〉,一车一单(货运单一式两份,货主一份,随承运货物车辆一份),货物安全到达凭〈货物单〉交付货物。
5、输过程中,发生货物丢失、破损,由乙方负责赔偿。
6、甲乙双方协议签字生效后,任何一方不得擅自解除合同,相互遵守相关合同法,合同期间甲方不得以任何理由将货物交付第三方承运。
五、其他约定:
1、因第三方责任发生交通事故造成甲方的货物损失的,乙方应先赔偿甲方损失后再向第三方追偿事故的处理与赔偿,由乙方与责任方按相关程序解决。
2、乙方出现驾驶员酒后驾车,由此影响甲方工作而造成的经济损失,由乙方承担赔偿责任。
六、违约责任:
1、乙方运输车辆若要长时间的维修或其他原因不能提供正常服务,乙方应提前告知甲方,双方可协商解决,若没有事先通知甲方影响运输服务的,甲方有权暂停或终止合同。
2、甲、乙双方违反合同有关条款约定并造成经济损失的,责任方赔偿对方全部经济损失。
七、纠纷的解决方式:
本合同在履行过程中发生纠纷时,甲、乙双方协商解决,协商不成时,则双方可向合同签订地、合同履行地或被告所在地人民法院提起诉讼。合同的签订地在阳江市江城区。
八、附则:
1、本合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式两份,其中甲方持一份,乙方持一份。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
年 月 日 年 月 日
承运合同(篇7)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为确保运输土方顺利完成,本着互惠互利诚实原则,在公平、公正的基础上,经双方友好协商达成如下协议条款,双方无条件执行。
一、工程概况:地铁的土方运输
二、工程地点;
三、承包价及结算方式:每车每天 元,每月为 天,月合计 元,正常情况下每天结算一次,(税后价,不含装车,卸土费用)。注:每车必须装土20立方以上,以单位过磅为依据,否则按实际数量扣减结算,乙方提供手续齐全、合格运输车辆不少于20辆。
四、工期:工期为两年。本合同签订周期一年。试行 天,双方认为各方面无矛盾,签订正式壹年期合同。
五、甲方责任:
1、甲方负责施工场地、道路正常施工,办理施工的全部手续,确保车辆正常通行。
2、协商装车场地、运输、道路、外卸土方场地无任何干扰,确保正常施工运输。
3、负责所需相关手续,车辆出现被扣,甲方给予协调,指定运输路线,解决当地关系。
4、甲方负责乙方车辆正常运转,如遇不可抗力、政府、业主干预等情况外甲方不负责,除此外甲方原因停工,甲方支付承揽费 元。
六、乙方责任:
1、乙方根据甲方的需要指示、组织安排所需车辆,按时进场。(甲方安排乙方的车辆的地、吃、住停车场、加油)。
2、乙方保证车辆符合甲方要求的行车手续,听从甲方的安排、调配,按甲方指令执行。
3、服从甲方的统一管理,做到文明施工。
4、乙方必须教育好司机,服从甲方的合理安排,服从当地的民俗习惯,要遵纪守法,配合甲方完成全部运输任务。
5、因乙方及乙方司机原因造成人员伤亡和事故损失,由乙方承担,与甲方无关。
6、本合同期为一年,若由于乙方车辆原因不能正常工作,乙方及时调换车辆,补齐所需车辆,否则出现耽误工期,造成甲方损失,由乙方负责。
七、安全事故:
乙方车辆在施工中,每辆车必须配有两名司机。杜绝酒后驾车,做到文明行车,礼貌让路,在正常运输中,因自身原因,出现安全事故,由乙方负责。
八、特殊约定:
双方发生争议,无法协商,可向石家庄当地人民法院进行诉讼或有关部门给予协商解决。
九、本合同出现未尽事宜,双方通过协商或另计补充协议,与本合同享有同等法律效益。
十、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章生效,进场后按此合同执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承运合同(篇8)
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定经友好协商,就户外广告制作事宜达成一致,签订本合同,共同遵守。
一 加工承揽项目名称:
二 工程地点:
三 工程内容
屋顶广告牌为钢结构,喷绘画面,飞利浦外照灯,板面尺寸为长 米*高 米,门脸牌匾为铝塑板板面,铁字加霓虹灯,板面尺寸为长 米*高 米。
3.1 工程造价
(1)屋顶钢结构部分制作施工费:¥ 元(人民币大写: 万元整)
(2)门脸牌匾霓虹灯及大字制作施工费为:¥ 元(人民币大写: 元整)
3.2 施工日期:
屋顶钢结构部分制作及安装时间为门脸霓虹灯大字部分制作及安装时间为
3.3 乙方保证工程质量,霓虹灯保修一年。
四 付款方式
合同签订一周内付40%即 ¥ 元(人民币大写: 元整) ;工程竣工验收合格后另付50%即 ¥ 元(人民币大写: 元整) ;保修期满后付10%即 ¥ 元(大写: 元整) 。
五 质量与验收
5.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。
5.2 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
六、乙方责任
6.1 乙方应按照甲方的质量要求及时准确的完成承揽工作。
6.2 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。
6.3 乙方保证工程质量,霓虹灯保修以竣工验收合格之日起计算,保修一年。
6.4 在霓虹灯正常使用情况下,出现任何质量问题,乙方接到甲方通知时,24小时内维修,48小时内及时修复。
6.5 在承揽制作期间,乙方有义务接受甲方的监督和检查。
七、违约责任
7.1 乙方在施工中,涉及用火、用电、电焊、高空等高度危险作业时,应采取严密的安全保护措施。若出现任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身伤害或经济财产损失,均由乙方单独承担责任,与甲方无关。
7.2 制作、设置过程、管理修缮、拆除过程中及发布期间,如因广告牌倒塌、脱落或其他原因而导致甲方、乙方或第三方的人身伤亡或财产损失的,不论乙方能否预知、是否尽到安全管理责任,乙方都负有单独处理、解决并承担全部损失赔偿的责任,与甲方无关。
7.3 甲乙双方有任一方违反合同行为的,应按合同总金额的1%向对方支付违约金,如违约金不足弥补守约方损失的,违约方应赔偿对方的全部实际损失。
八、其他有关事项
8.1 合同签署地:天津市南开区宾水西道333号万豪大厦9层
8.2 如因不可抗力(包括自然灾害)、规划、拆迁因素影响,须提前终止合同。双方按实际发生时间结算,多退少补。
8.3 未尽事宜,双方友好协商或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.4 因解释、执行本合同所发生的争议,双方应首先友好协商解决;协商解决不成时,双方一致同意向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
8.5 合同双方签字、盖章后生效。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
承运合同(篇9)
委托方:___________(以下简称甲方)
承运方:___________
运输车辆:___________(以下简称乙方)
甲、乙双方本着诚实、信用、公平的原则,对承运甲方木材一事,经过共同协商,达成以下协议,以便双方共同遵守。
第一条:木材起运地点:乙方必须按照甲方规定的装车地点、行驶线路和卸车地点进行原木或枝桠材运输任务。
第二条:甲方负责木材或枝桠材的装车和卸车,乙方只承揽装车后的运输。
第三条:木材运输期限:自甲、乙双方签订合同之日起到次年的四月份木材生产结束止。对不服从调度安排,无故停运的,甲方将不支付乙方已承运的运费。
第四条:在运输木材过程中,乙方必须服从甲方的配车命令及安排,遵守交通规则,安全驾驶。在木材运输过程中发生事故造成损害的,由乙方承担责任。
第五条:乙方按照甲方的指示将木材运到指定地点后,由甲方派出的相关人员进行验收。
第六条:乙方的运费:原木运输按____元m3公里,枝桠材____元/吨公里,其中个体民营车辆运输单价中含管理费(养路费、运输管理费)____元/ m3,枝桠材____元/吨。待到合同终止时,一次性全部结算。
第七条:甲方如果没有按照合同的约定支付以乙方运费,由甲方赔偿乙方损失。
第八条:乙方在运输的过程中,必须将所装载的木材或枝桠材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材减少或枝桠材减少或毁损的,由乙方承担全部责任,赔偿一切损失。
第九条:乙方在运输过程中,必须按照甲方规定的承运范围及要求执行,对超出规定范围的,甲方有权进行处罚。对超出行驶线路,受到处罚的,其责任由乙方自负。
第十条:此合同自甲、乙双方签字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存两份,乙方保存一份。
甲方签字(盖章):___________
乙方签字(盖章):___________
时间:____年____月____日
时间:____年____月____日
承运合同(篇10)
甲方:
乙方:
合同签订地:
根据国家有关法律法规,乙甲双方本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方运输货物亊宜达成以下协议:
一、承运形式
1、甲方委托乙方代理发往成渝各地的货物运输,运输方式包括(汽运、航空、铁路、快递)。
2、甲方委托乙方代理货物运输的运输方式、到达城市、运价见附表(承运合同到达城市运价表)。
3、约定价栺若因市场变化需要变动,由乙方提前通知甲方,幵得到甲方书面认可后执行。
4、乙方指定为甲方货运代理联系代表,代表乙方处理与甲方之间相关货运亊宜,包括有效单证签收、货物保管、运输过程监控、费用结算、赔付的处理等。该代表变更时乙方必须以书面形式通知甲方,否则由此产生的一切责仸及损失,由乙方全部承担。
事、乙方权利及义务:
1、乙方负责从甲方指定地点天源公司倉庫提货或接收甲方臨時其它地點。
2、对甲方要求上门接货的业务,乙方应在甲方通知提货后小时内到达甲方指定地点提货。
3、甲方必须按行业有关标准包装,乙方不得擅自改动甲方包装标准。零散货物乙
方负责协助甲方进行发货前的打包、装箱等工作,幵有要求甲方支付相应的材料、人工费用的权利。甲方负责包装货物的,如外包装良好,货物发现短少或损坏,乙方不负赔偿责仸。
4、乙方应当按照甲方指定的运输方式托运,未经甲方同意,乙方不得擅自改变。
5、甲方发运大宗货物或有特殊要求的货物,在货物启运后乙方负责将发运情况通知甲方。
6、乙方负责对甲方出发货物的运行状况进行全程跟踪,应甲方要求及时间向甲方提供货物到达情况。
7、若因天气等不可抗拒因素影响,造成航班、公路、铁路无法正常运行,乙方应及时通知甲方。
8、货物到达指定目的地后,乙方应当及时通知收货人提货,收货人提货前,乙方保证甲方货物包装完好。
三、甲方权利及义务:
1、及时通知乙方装货,告知乙方货物名称、数量、装货时间、地点。大票货物要提前通知乙方,以便乙方提前计划预订安排车辆。
2、准确填写《货运单》或《货物托运书》,幵按照货物价值进行保险。甲方普通货物运输保险费率:汽运为0.3%;特殊货物(如鲜活货物、文件、工艺
品等)按乙方规定投保。货物在投保后出险,乙方按照《中华人民共和国保险法》的有关规定进行赔偿。
3、提供托运货物所必须的相关文件、单证、经甲方指定的物流人员在合同履行过程中签字确认的货物交接、验收、结算各个环节的法律文件,视为甲方行为。
4、有权获知货物在运输途中情况和预计时间到达。
5、在货物送达收货人之前,有权随时改变货物到达地点及收货人,但应支付因此所增加的运输费用及其它费用。
6、甲方货物在投保后出险,甲方必须提供相关证据,主动配合乙方向保险公司索赔。
7、甲方有权对乙方代表及有关工作人员的工作提出意见,要求改进。
四、保密条款:
1、为完成本合同委托亊项、甲方提供给乙方或乙方从甲方处获取的资料和相关
商业秘密,乙方负有保密的义务。乙方需采取一切措施使上述资料免于被无关人员接触,幵要求参与本合同工作的雇员遵守本合同规定。
2、乙方给予甲方的各种优惠,甲方应当为乙方保密,不得提供给第三方,使之
成为与乙方谈价的筹码。
五、承运费用及结算方式:
根据乙方公司的应收账款管理规定双方约定:
1、委托运输费用结算标准以双方核定的《承运合同到达城市运价表》或双方商
谈价栺(须书面确定)为准。
2、乙方按照以下方式与甲方结算运输费用(必选其一):
乙、甲方付款采用周期与限额结算方式,结算周期为,结算限额为万元。两者俱一即可结算。
甲、甲方委托运输的费用采取货到付款,由收货人收货时付款。
C、现金即时结算。
D、甲方需要返单结算的,乙方返单后,甲方即付款。
3、甲方月结费用连续2个月低于5000元的,乙方有权取消甲方的月结方式,甲方应以现金方式结算。
3、在结算期届满时或甲方运输费用达到结算限额时,乙方将结算清单电传甲方,甲方必须在三天内确认(节假日顺延),甲方过期未确认的,视为默认(因乙方开单失误需更改运费金额,经双方协商同意,在对账清单上直接更改,幵注明实结金额,加盖公章)。第四天甲方应将运费结付给乙方。
5、结算方式可采用现金、支票和汇款三种。
7、运费结算时,甲方如因故三次拖延付款,乙方保留用其他方式追收运费的权利。
六、违约责仸和赔偿
1、甲方无正当理由不按照约定期限支付运输费用的,每逾期一日,按照应付款额0.5%的比例向乙方支付逾期付款的滞纳金。
2.乙方到货保证:到货时间按附表时间为准,一般情况下乙方在附表时间内按照甲方的要求将货物安全运达目的地,除遇到特殊情况如天气、机械故障、交通亊故、非人为等原因外。造成延误,延误一天,乙方负责解释原因,延误2-3天乙方减免该票货物运费的50%,延误四天或以上,乙方减免该票全部运费,但不影响其他货款结算。
2、甲方交货时按照声明价值支付保费。发生保险责仸亊故,乙方按照国家保险条例赔偿货物损失。超出声明价值的损失,乙方不承担仸何责仸。
未办理投保而发生货物丢失,乙方根据汽运货物按照受损货物重量20元/公斤(人民币)赔偿。
未办理投保而发生货物破损,乙方比照货物价值,最高按受损货物重量10元/公斤(人民币)赔偿。
3乙方不承担承运过程中可能发生的一切间接损失。
4、因下列原因造成的损失,乙方不承担责仸:
乙、不可抗力(自然灾害、战争等);
甲、货物本身的性质所引起的变质、减量、破坏或毁灭。
C、包装方式或封口不良,但从外部无法发现。包装完整,标志无异状,但内件短少或损坏;
D、货物的合理损耗。
E、甲方包装不良或未按规定制作标志。
F、甲方在托运货物中夹带国家禁止运输、限制运输的物品和危险品造成的损失。因为上述原因造成乙方经济损失,甲方必须合理性赔偿。
G、甲方托运承办人或收货人的其它过错。
七、信用条款
甲方月结(或半月结)运费达万元以上,或在结款期限届满后10天内多次催收,拒不支付的,乙方有权单方面采取措施,如进行货物留置等。
八、其它亊项
1、本合同自签字之日起生效。
2、本合同有效期为年,到期如双方均无意终止,乙甲双方续签本合同。
3、仸何一方解除合同,都必须以书面形式在十五日前通知对方。
4、合同解除后如费用尚未结清,一方须在十五日内向另一方发出《结算通知》幵附有效单证,另一方则按照协议有关结算约定核对、付款。
5、本合同项下发生的争议,由双方当亊人协商或调解解决;协商或调解不成,依法向乙方总部所在地人民法院起拆。
6、本合同一式两仹,双方各执一仹,具有同等法律效力。
7、其他附加条款:
乙方:(盖章)甲方:(盖章)
乙方代表签字:甲方代表签字:
年月日年月日
承运合同(篇11)
甲方:_______
乙方:_______
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、货物名称、规格、数量、价款
货物编号____________
品名____________
规格____________
单位____________
单价____________
数量____________
金额____________(元)
二、包装要求:托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
三、运输办法及运杂费负担:_______________________________________________
四、托运时间及地点:_____________________________________________________
五、到货时间及地点:_____________________________________________________
六、收货人领取货物及验收办法:___________________________________________
七、付款办法:___________________________________________________________
八、违约责任
托运方责任:
1.按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按货物价值的_________%偿付给承运方违约金。
2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂,货物摔损,吊机倾翻,爆炸,腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。
3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具,机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏,缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。
甲方:____________
乙方:___________________
签于:________________________
承运合同(篇12)
委托方:_________(以下简称甲方)
承运方:_________(以下简称乙方)
运输车辆:_________
甲、乙双方本着诚实、信用、公平的原则,对承运甲方木材一事,经过共同协商,达成以下协议,以便双方共同遵守。
第一条:木材起运地点:乙方必须按照甲方规定的装车地点、行驶线路和卸车地点进行原木或枝桠材运输任务。
第二条:甲方负责木材或枝桠材的装车和卸车,乙方只承揽装车后的运输。
第三条:木材运输期限:自甲、乙双方签订合同之日起到次年的四月份木材生产结束止。对不服从调度安排,无故停运的,甲方将不支付乙方已承运的运费。
第四条:在运输木材过程中,乙方必须服从甲方的配车命令及安排,遵守交通规则,安全驾驶。在木材运输过程中发生事故造成损害的,由乙方承担责任。
第五条:乙方按照甲方的指示将木材运到指定地点后,由甲方派出的相关人员进行验收。
第六条:乙方的运费:原木运输按_________元m3公里,枝桠材_________元/吨公里,其中个体民营车辆运输单价中含管理费(养路费、运输管理费)_________元/ m,枝桠材_________元/吨。待到合同终止时,一次性全部结算。
第七条:甲方如果没有按照合同的约定支付以乙方运费,由甲方赔偿乙方损失。
第八条:乙方在运输的过程中,必须将所装载的木材或枝桠材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材减少或枝桠材减少或毁损的,由乙方承担全部责任,赔偿一切损失。
第九条:乙方在运输过程中,必须按照甲方规定的承运范围及要求执行,对超出规定范围的,甲方有权进行处罚。对超出行驶线路,受到处罚的,其责任由乙方自负。
第十条:此合同自甲、乙双方签字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存两份,乙方保存一份。
甲方签字(盖章):_________
时间:___________________________
乙方签字(盖章):_________
时间:___________________________
承运合同(汇总十一篇)
人们在日常之中,越来越重视契约精神,书面合同可以以文字形式对当事人的约定进行记载,可以促使合同各方缔约者严格履行合同,降低违约风险,一份符合标准的合同是怎么样的?大家好幼儿教师教育网编辑今天要介绍一下“承运合同”的相关内容,再次感谢您的光临还请多多关注我们的网站!
承运合同 篇1
五、正常情况下,乙方必须按时将货物安全地送到指定地点收货人签收。
六、甲方贵重货物务必购买保险、乙方代为办理,投保险率按保险公司标准计算。
七、乙方运输作业中,确保货物安全,如出现货差货损,由乙方和保险公司负责赔偿。
八、合程运费总价:保险费:合计总价:保险及运费具体支付方式:
九、在符合法律合同规定条件下的运输,由下列原因造成的货损货差,乙方不必承担责任。
1、不可抗力。
2、货物本身的自然属性。
3、货物合理损耗。
4、物品本身质量问题导致。
5、委托方或收货人本身的过错。
6、私运不合法物品。
7、货物未经保险,一切意外事故乙方概不负责赔偿。
十、甲方隐瞒装载货物的实际重量所造成的一切经济损失由甲方自己负责赔偿。
十一、承运方不开拆检验,如运到时包装完好承运方不负责任何责任。
十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。签名之日起生效。
甲方(盖章)
代表人签名:
电话:
地址:
乙方(盖章)
代表人签名:
电话:
地址:
日期:
承运合同 篇2
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规,甲方因__________需要包用飞机,与乙方签订本协议书,双方同意遵守下列条款:
第一条合同期限
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____日,合同到期是否续约由双方协商后处理。
第二条飞机航程
甲方于_____年_____月_____日起包用_____型飞机_____架次,其航程如下:
1、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
2、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
3、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
第三条包机费用及付款方式
1、甲乙双方约定此次航空包机费用总计人民币____元,大写为_________________。
2、甲乙双方约定于运输结束后由乙方将有关运费统计汇总成立,盖上财务章后给甲方(不包括复印件、传真件等),由双方进行对帐,账目核对无误后,(乙方向甲方开具并提供公路内核发票),甲方于收到发票10个工作日内支付该周期款项,未及时支付的按应付款项的0。1%/天交纳滞纳金。但因法定节假日或乙方原因造成延迟付款的,甲方不承担延迟付款责任。
第四条其他约定
1、根据包机航程及经停站。可供甲方使用的最大载量为___公斤(内___座位)。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时,载量照减。
2、包机吨位如甲方未充分利用时,空余吨位得由民航利用,甲方不得利用空余吨位,自行载运非本单位的客货。
3、乙方除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。
4、甲方签订本协议书后,要求取消包机,应交付退包费每架次___元。如在甲方退包前,乙方为执行协议书已发生调机等费用时,应由甲方负责交付此项费用。
5、在执行协议书的飞行途中,甲方要求停留,按规定收取留机费。
第五条违约责任
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第六条争议纠纷解决
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决,协商不成的,选择以下第_________种方式解决:
1、提交_________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第七条附则
1、合同约定范围内之未尽事宜,双方可另行协商,达成的协议可作为本合同的附件,且该附件与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式四份,双方各执二份,自盖章之日起生效。任何一方要求终止时,应提前三十天以书面形式通知对方,双方达成一致后,方可解除。
3、经甲乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充,修改及补充的内容经双方签字盖章后作为合同的组成部分。
甲方:_________________乙方:_________________
代表人:_______________代表人:_______________
_____年______月______日_____年______月______日
签约地点:_____________签约地点:_____________
承运合同 篇3
货票编号:_________
交接清单编号:_________
登记日期:_________年_________月_________日
┌──────┬───┬──┬───┬───┬──────┬─────┐
│船名:│起运港││到达港││到达日期│收货单位│
│航次:│││││(港印)│(签章)│
├─┬────┴┬──┼─┬┴───┴┬──┤││
│发│全称││收│全称││││
│货├─────┼──┤货├─────┼──┤││
│单│地址、电话││单│地址、电话││││
│位├─────┼──┤位├─────┼──┼──────┴─────┤
││银行、帐号│││银行、帐号││运费│
├─┴┬─┬─┬┴┬─┴─┴┬────┼──┴─┬──┬─┬─┬───┤
│发货│货│件│包│体积│发货单位│水运部门│计费│等│费│金额│
│符号│名│数│装│(长宽│确定重量│确定重量│重量│级│率│(元)│
│││││高)│(公斤)│(公斤)│││││
├──┼─┼─┼─┼────┼────┼────┼──┼─┼─┼───┤
│合计│││││││││││
├──┼─┴─┼─┴──┬─┴──┬─┴────┴─┬┴─┴─┴───┤
│发记││发货│费用项目│起运港│到达港│
│货载││单位├────┼──┬─────┼──┬─────┤
│单事││(公章)││费率│金额(元)│费率│金额(元)│
│位项││月日│装卸,├──┼─────┼──┼─────┤
││││包干费│││││
│││├────┼──┼─────┼──┼─────┤
││││港务费│││││
├──┴───┼────┼────┼──┼─────┼──┼─────┤
│水记│承运││││││
│运载│日期│总计│││││
│部事│├────┴──┴─────┴──┴─────┤
│门项│(港印)│金额(大写)│
││├──────────────────────┤
│││核算员:复核员:│
└──────┴────┴──────────────────────┘
承运合同 篇4
甲方:xx托运
乙方:xx承运
甲乙双方本着合作共赢的目的,就乙方承包甲方产品配送事宜达成如下协议:
一、双方权利及义务
1.甲方的产品配送业务全部由乙方承包运输,在合同期内甲方不得再同意其他车辆进入。如出现不能满足甲方产品配送需求,由乙方及时自行解决,超过5天还不能解决,甲方可同意他人进行配送产品工作或解除本合同,以让配送能正常进行。
2.车队运输承包的后,公司必须将原先的配送统一起来,以后将不存在有自提客户,全部由公司统一配送。这样,够提升公司的整体形象;规范货物陪送的形式;以及能够做到统一管理,整齐划一,产品外包装的质量有大幅度提升;也能够减少客户的运输风险等。
3.双方为各自独立的关系,不存在相互管理的关系,权利与义务以本协议或补充协议(若有)为准。乙方在经营运作中,其车辆及其人员(含司机、装卸工)所发生的一切费用和责任均由乙方负责,与甲方无关。
4.对经营配送业务中的运费单价、装卸费单价,甲乙双方可根据各地市场的情况共同商定相对稳定的价格。若遇市场因素(如油价变动、费改税等)需调整单价的,甲乙双方另行协商(若油价升降0.5元以上,50公里内可调整0.10元。50公里外可调整0.20元)。详细单价以及货运的配送要求按照附件一的单价及细则执行。
5.乙方将产品送到甲方指定目的`地后需为甲方代收货款,并必须在当天内将全额货款交还给甲方。如果超期2天,视为侵占甲方财产,除应承担每日5%的罚息外,还应依法承担刑事责任。
6.乙方在经营过程中(不包括运输途中、只限于装卸过程中),不慎遗失或损坏甲方货物或其他财产,要按价赔偿,水为每桶元赔偿,桶按市价赔偿。
7.车队人员(司机、装卸工、调度员、财务、出纳等)管理工作由车队统一负责,甲方不得干扰车队管理。
8.车队人员的工资、福利等由车队负责。
9.合同期满后,在同等条件下,乙方拥有优先续约权。
10.车身广告所产生的一切费用由甲方负责支付。
二、运费的结算及支付
本合同所约定运费的结算方式为:由乙方自行收取运输费,运输费价格参照附件一中的运输费价格表执行。
三、本协议有效期为: 年 月 日至 年 月 日。
四、违约责任
1、合同期内,乙方必须按照甲方的下单安排货物装、运的时间,确保货物安全和按时足量运达目的地;乙方确保整车在24小时内送到客户,配车在48小时内送到甲方指定目的地,乙方不能以任何理由延误装运时间。
2、因特殊情况,乙方提出解除合同的,乙方应提前15天通知甲方,擅自解除合同,当月货款全部扣除。
3、乙方若转让经营权必须经甲方同意方可实施,没经同意,视为擅自解除合同。
4、合同期内,乙方如无违反合同,甲方不得单方面收回承包权,否则,一方违约必须赔偿另一方元违约损失费。并清算所有货款。
5、合同期未满,甲方公司转证,甲方须赔偿乙方(车队)高价收购车辆的全部资金以及资金利息。
五、本合同、附件一式四份,甲乙双方各执两份,由双方签字或签章后生效,均具同等法律效力。
附件一:运输价格表
甲方(签章): 乙方(签章):
签约代表: 签约代表:
电话: 电话:
签约地点: 时间:
承运合同 篇5
立合同双方:
托运单位: 税务识别号: 承运单位: 税务识别号: 为确保托运单位生产经营需要,现委托承运单位运输下列货物,经双方议妥条款如下,以资共同遵守。
1. 收、发货单位:
收货人: 税务识别号: 发货人: 税务识别号:
4. 发货地点:电话:
5. 收货地点:电话:
6. 结算方式:可以按月结算,但必须结算当月实际运输货物的数量,是运输量核对无误时,方可开具运输发票结算本期运输费。
7. 其他特约事项:
8. 本合同一式二份,托运单位、承运单位各执一份。
托运单位(盖章):承运单位(盖章): 经办人:经办人:
地址: 地址:
电话: 电话:
篇四:货物运输合同(承运人使用)
货物运输合同
甲方(托运方):
地址:电话:
乙方(承运方)
地址:电话:
甲方指定乙方为甲方货物提供公路,铁路运输服务。双方经友好协商达成如下:
第一条:承运货物及起止地点
1、 托运的主要货物为:电子产品,每台货物价值 元(大写元),如货物毁损、灭失,按约定价值赔偿;
包装:甲方确保产品符合有关国家规定的标准包装
2、 货物的起运地点:甲方仓库所在地
3、 甲方托运的其它货物及服务内容,以货物运单或补充协议说明
第二条:操作流程
1、 甲方向乙发出运输作业信息。
2、 乙方回复确认派车。
3、 双方验货签收,乙方应在运单上加盖收货章。
4、 发往目的地交货。
5、 收货客户确认货物并签收。
6、 甲方承付运费。
第三条:甲方的义务和责任
1、 甲方以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令,通知内容包含发运时间、货物名称、数量,并准确提供发运地方和目的地址及联络方式方法等信息
2、 甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品
3、 因甲方交代不清而引起的'无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责
4、 甲方保证及时结算给乙方
第四条:乙方责任
1、 乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地并派送到门口,乙方书面回复甲方货物已送达,及时将客户的签收原始条据移交甲方。如乙方需委托第三方承运,乙方承诺对第三方的承运行为承担连带赔偿责任。
2、 乙方司机把货物送达目的地后,若客户对货物有任何意见,司机绝对不可以与客户发生争执,应立即与乙方负责人联系,并将事件及时回报给甲方。
3、 乙方必须及时发运货物,若因特殊情况,货物没有按预定时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系。
4、 从货物装运时起,至货物运抵指定地点交接于收货人止,这一过程中,发生货物灭失、短少、污染、损坏,由此而造成的货物损失,乙方按甲方保价赔偿,未保价货物,甲乙双方协商赔偿。
5、 由于自然灾害或交通事故造成货物无法准确时到达,乙方必须及时通知甲方,乙方对货物运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,由双方共同协商解决。
第五条:费用及结算方式
1、 费用结算价格暂定为:货物发往湖北省武汉市武昌区10元/台(以上价格均不开具发票)
2、 每台货物运费10元含2500元保费,甲方如需提高保险金额,超出2500的部分按千分之三收取保费。
第六条:违约责任
1、 因甲方提供资料不齐全需导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。
2、 乙方必须保证发往湖北省武汉市武昌区的货物在发货的第三天送达,(正常为第二天到达),如超过约定时间,则乙方每天按此单货物价值的万分之一向甲方支付违约金。乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条例处理,如果造成货物误收面临丢失,乙方应按双方约定货值(每台2500元)进行赔偿
3、 合同终止后,甲乙双方不再合作,双方在一个月内结清所有运费。
第七条:变更与终止
1、 合同如变更或者补充,经协商一致后,以补充协议形式确定,补充协议与原合同具有同等效力。
2、 本合同终止后,合同双方仍承担合同终止前本合同规定的双方应该履行而未履行完毕的一切责任与义务。
3、 合同如需提前终止,须双方书面同意
第八条:纠纷及其仲裁
若合同在履行中产生纠纷,双方应及时协商解决。协商无效的。可向申托运方所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
本合同有效期为 年 月 日至年 月 日。本合同全部内容属商业秘密,双方均有责任保守秘密。
甲方: 乙方:
乙方代表: 乙方代表:
签约时间:年月 日附:甲、乙双方营业执照复印件。
承运合同 篇6
一、案情简介
某出口公司(以下简称发货人)出口861箱/8400件PVC雨衣,装40货柜EISU1303383于1998年7月31日从福州港起运,并向中国人民保险公司福建省分公司(以下简称保险公司)投保海洋货物运输一切险附加战争险,保单号为FC07/9806342,保险金额45540.00美元,目的港为希腊的比雷埃夫斯港。货物运抵目的港后,收货人发现货物短少103整箱,另有6箱破损内容不齐,经保险当地代理UNITEDINDURANCE要么短少发生在承运人接货后和最后封货柜之前照管期间。而保险公司经过研究本案的所有事实、证据和相关法律的规定,随后基于以下的抗辩理由主张保险公司有权行使代位求偿权,无论基于何种情况被告均应对货物短少灭失负赔偿责任:本案的第MT806PIR30E79AB号提单批注“SHIPPER`SLOAD二、驳回原告对福州市马尾轮船公司的诉讼请求;三、本案诉讼费人民币1850元,由被告长荣海运股份有限公司负担。”
一审判决后,被告人长荣海运股份有限公司没有上诉,向保险公司汇付了上述款项。
三、判决评析及代位求偿权深层定位的思考
综观本案,被告的抗辩亦有相当分量的事实基础,案涉货物铅封变动是福州海关的码头验货使然,而该批货物为塑料雨具,属低值易耗品,在码头监管森严的情况下,论理不易成为偷盗的主要目标。因而,本案货物原装短少的可能性似乎更大些,且被告提供福州海关第249号《作业流程表》为证,已尽举证义务,法院完全可以在被告举证的基础上认定货损属于原装短少,但法院最终判决保险公司胜诉!值得思量,其实这也正是本案的典型之处。
我国属大陆法系国家,受法制环境的限制法院不能应用法理判案,只能依据现有成文法律来判案,因此,法院在本案的判决中欲对保险公司的代位求偿予以保护,只能在判文上使用技巧,如:判决认定货物短少缘由的依据是目的港检验人的“推测原因为失窃”,并以此认为“属于保险责任范围,原告据此理赔并无不当”,对保险公司的代位求偿权予以保护。法院对货损发生的实际原因亦未查明,推测为失窃的模糊语言并不排除货物原装短少的可能性,而在此种情况下以“被告认为本案货损短少是发货人/托运人未将该部分货物装运,但不能举证”为由支持了保险公司的诉讼请求,无疑内在包含着保险人善意理赔的法律保护。
而法院对善意理赔的保险人利益予以保护的意图,从其对本案举证责任分配问题上明显向原告倾斜亦可见一斑。根据我国民事诉讼法“谁主张,谁举证”的规定,原告主张案涉货损是承运人责任期间发生失窃所致,依据是货柜铅封变动以及目的港检验人“推测为失窃”的结论。被告举证表明货柜在进入码头前是原铅封号,海关验货后更换新的封号,所换铅封号在整个航程中均未再发生任何变动,因此主张在码头并未发生失窃,货损是原装短少。客观分析双方举证责任完成情况,原告明显处于劣势,因为推测为失窃与事实发生了的失窃显然不同,唯有真实的失窃才属于保险事故应予理赔,原告在被保险人索赔时,没有相反证据表明货损短少是其他不属保险范围的事故造成,所为理赔无可厚非,符合保险法及时赔偿的立法宗旨,也维护了自身的商业形象。然而问题在于被告完成了“铅封变动是海关在码头验货使然”的举证责任后,主张在码头货物失窃的举证责任论理又应落到保险公司头上,而保险公司并没有进一步的证据支持该主张。但厦门海事法院则见仁见智,从被告主张“货损短少是发货人/托运人未将该部分货物装运但不举证”的角度判令其承担举证不能的不利瓜果,究其原因,这显然是在自由裁量的范围内,倾向于保护善意理赔的保险人的利益。因此,本案判决中无疑昭示着保险人的善意理赔应获得法律保护的审判价值理念。
本案中保险人鉴于铅封变动及目的港检验人推测为失窃致使货损的结论下凭齐全的单证对货损予以理赔在主观上实无过错可言,但本案却属货物原装短少的可能性,却对传统的保险代位求偿权提出了严峻的挑战。若因循传统保险代位权理论,在前述情况下保险人理赔将由于此后的事实证明确属原装短少而被判不是保险事故,则无保险代位权可言,保险人的合法权益得不到法律上切实的保障。尤其是在海洋货运险业务中,收货人往往是处于法律环境大相径庭的异国他乡,向其追讨错误理赔款撇开事实上的困难不谈,还存在着可能由于具体法律规定的冲突(即依保险人所在国无代位权,但依收货人所在国法律在该种情况下则有代位权)而得不到保护。因此,本案的审判实践对保护保险人的善意理赔、对维护保险业的健康发展具有十分重要的现实意义。
既然传统的代位追偿权理论使保险人在追偿时受到限制,促使我们思考代位求偿权深层定位的问题。返观我国的《保险法》与《海商法》均未对保险代位权作详尽的规定。《保险法》第44条第1款规定:“因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。”《海商法》第252条规定:“保险标的发生保险责任范围内的损失是由第三者造成的,被保险人向第三者要求索赔的权利,自保险人支付赔偿之日起,相应转移给保险人。被保险人应当向保险人提供必要的文件和其所需知道的情况,并尽力协助保险人向第三者追偿”。从立法的内容看,两部法律条文对保险代位权的行使规定了一个前提两个要件,一个前提即所发生的事故应是承保范围内损失(保险事故),两个要件分别为支付保险理赔款以及追偿已赔付的保险金额为限、追回金额超过赔偿限额的应当归还给被保险人。就保险代位权的立法要旨看,上述规定实质上是要求保险代位权的行使应有保险合同上的依据。
然而,目前的立法实际仅是对保险代位权行使的依据作了规范,并没有回答到底什么是保险代位权,未对保险人在理赔时根据提交的齐全单证判断是保险事故,而在追偿时根据被告提供的证明表明该损失并非保险事故时是否仍享有追偿权(本案假设的事实正符合这种情况)作出进一步的规定,甚至也未对保险人在承保责任外发生损失的自愿赔付时规定如何操作。这也是上述案例中保险公司在本案中的处境,而该保险公司的代位求偿权始终被对方质疑,这在诉讼程序上并不鲜见。保险人作为原告在此类诉讼中,其代位求偿权问题经常被被告方利用作为抗辩的手段,被告方总是选择在保险人的追偿前提出先发制人,以达到回避在实质性问题方面的举证义务,而他们往往能够达到目的的原因之一,恰恰是我国《保险法》关于保险代位权的性质、成立和行使要件、行使方法及其内容、代位权行使的保障和救济、代位权的行使限制等许多理论和实务问题没有提供完整的答案,法院的审判实务方面,也没有经典的判例可以援引。
根据我国《合同法》第79条规定债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第80条规定债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力;第81条规定债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权力,但该从权力专属于债权人自身的除外;第82条规定债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。本文认为在保险合同中有关保险代位权的问题,同样涉及被保险人债权的转让,《合同法》中有关条款的规定,应当同样适用。亦即只要被保险人出具《收据及权益转让书》并将债权转让的事实有效通知第三方责任方,就意味着保险人取得的代位求偿权的有效性毋庸质疑。否则,保险人在赔付被保险人之后向责任方追偿时诉诸法庭,却首先面临的将是法官对“保险理赔是否符合保险合同条款”的审理,这对保险人不仅颇为不公而且会阻碍保险业的进一步发展。
我们不妨进一步设想,假如保险人在商业经营中从特殊的角度考虑(如保险条款不尽完善、政府部门的压力、与广大客户的关系等),对承保责任范围外的损失作了自愿赔付或通融一定比例的赔付,那么保险人取得在该自愿赔付或通融一定比例赔付的金融范围内的代位求偿权是否有效?答案是肯定的,上述《合同法》规定仍然适用自愿或通融赔付的情况,因为保险人的自愿或通融赔付并不排斥或否定其代位权的存在,理论上保险代位权为保险人依照法律规定所享有的权利,其因为保险合同的订立而当然发生;保险人放弃依照保险合同而享有的免于承担保险责任的利益,并不说明保险人放弃了保险代位权,造成被保险人损害的第三人是否应当承担责任,并不因保险人自愿或通融赔付保险赔偿金而受影响,第三人仍得以其对被保险人的一切抗辩对抗保险人。所以,保险人在保险合同约定无须承担保险责任时,仍然给予被保险人以赔偿的,可以对造成被保险人损害的第三人行使代位权。因此,不论保险人的赔偿是否基于保险合同的条款规定,在代位求偿权的问题上,只要被保险人的损害从保险人处得到补偿而因此将补偿范围内的代位求偿权转让给保险人,保险人因此获得的代位求偿权当然有效,这样既方便和满足了商业贸易发展的需要,限度内尊重了当事人合同自由的权利,也杜绝了被保险人的诉权转让后双重获利的可能,符合保险损害的补偿原则,又不损害社会公共利益。在我国现行法律仅规定法定赔偿下的代位权的立法实践下,应当许可和保护甚至鼓励自愿或通融赔偿情况下的代位权的产生、存在和发展,而不能、同时也没有任何理由以前者来否定后者。
承运合同 篇7
导语:
货品运输公约
订立公约两边:
托运方:______;
承运方:______。
托运方细致地点:______
收货方细致地点:______
根据国度有关运输法则,经过议定两边富裕会商,特订立本公约,以便两边互助服从。
第一条货品名称、规格、数量、价款
┌──────┬────┬───┬───┬───┬───┬──────┐
│货品编号│品名│ 规格 │ 单位 │ 单价 │ 数量 │金额(元)│
├──────┼────┼───┼───┼───┼───┼──────┤
││││││││
├──────┼────┼───┼───┼───┼───┼──────┤
││││││││
├──────┼────┼───┼───┼───┼───┼──────┤
││││││││
└──────┴────┴───┴───┴───┴───┴──────┘
第二条包装要求托运方必须根据国度主管构造法则的标准包装;异国联合法则包装标准的,应根据包管货品运输安定的原则进行包装,不然承运方有权谢绝承运。
第三条货品起运地点______
货品到达地点______
第四条货品承运日期______
货品运到期限______
第五条运输质量及安定要求_____________________
第六条货品装卸责任和方法____
第七条收货人领取货品及验收方法__________________
第八条运输费用、结算方法_____________________
第九条各方的权力任务
1、托运方的权力任务
1.托运方的权力:要求承运方根据公约法则的时候、地点,把货品运输到目标地。货品托运后,托运方必要变动到货地点或收货人,大略撤除托运时,有权向承运方发起变动公约的内容或清除公约的要求。但必须在货品未运到目标地之前关照承运方,并应按有关法则付给承运方所需费用。
2.托运方的任务:按商定向承运方交付运杂费。不然,承运方有权中断运输,并要求对方付出违约金。托运方对托运的货品,应根据法则的标准进行包装,服从有关危机品运输的法则,根据公约中法则的时候和数量交吩咐运货品。
2、承运方的权力任务
1.承运方的权力:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳法则的各种运杂费用,承运方对其货品有扣压权。查不到收货人或收货人谢绝提取货品,承运方应及时与托运方关联,在法则期限内当真保管并有权收取保管费用,对付超出法则期限仍没法交付的货品,承运方有权按有关法则予以处理。
2.承运方的任务:在公约法则的期限内,将货品运到指定的地点,按时向收货人发出货品到达的关照。对托运的货品要当真安定,包管货品无欠缺、无破坏、无工钱的变质,如有上述题目,应负担补偿任务。在货品到达今后,按法则的期限,当真保管。
3、收货人的权力任务
1.收货人的权力:在货品运到指定地点后有以凭据领取货品的权力。必要时,收货人有权向到站、或半途货品地点站发起变动到站或变动收货人的要求,签订变动和谈。
2.收货人的任务:在接到提货关照后,按时提取货品,缴清应付费用。超出法则提货时,应向承运人交付保管费。
第十条违约责任
1、托运方责任
1.未按公约法则的时候和要求供给托运的货品,托运方应按其代价的____%偿付给承运方违约金。
2.因为在平凡货品中夹带、匿报危机货品,错报笨重货品重量等而招致吊具断裂、货品摔损、吊机倾翻、爆炸、腐化等变乱,托运方应负担补偿责任。
3.因为货品包装缺点产生破坏,导致别的货品或运输东西、机器配置被混浊腐化、破坏,造成人身伤亡的,托运方应负担补偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货品,在到站卸货时,发觉货品破坏、贫乏,在车辆施封完好或无异状的环境下,托运方应补偿收货人的吃亏。
5.罐车发运货品,因未随车附带规格质量表明或化验报告,造成收货方没法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
2、承运方责任
1.不按公约法则的时候和要求配车(船)发运的,承运方应偿吩咐运方违约金____元。
2.承运方如将货品错运到货地点或接货人,应无偿运至公约法则的到货地点或接货人。如果货品过期到达,承运方应偿付过期交货的违约金。
3.运输进程中货品灭失、短少、变质、混浊、破坏,承运方应按货品的实际吃亏(包括包装费、运杂费)补偿托运方。
4.联运的货品产生灭失、短少、变质、混浊、破坏,应由承运方负担补偿责任的,由尽头阶段的承运方向负有责任的别的承运方追偿。
5.在符合法律和公约法则前提下的运输,因为以下因为造成货品灭失、短少、变质、混浊、破坏的,承运方不负担违约责任:
①不可抗力;
②货品本身的天然属性;
③货品的公道消耗;
④托运方或收货方本身的差错。
本公约本来一式二份,公约两边各执一份;公约副本一式__份,送……等单位各留一份。
托运方:___承运方:___
代表人:___代表人:___
地点:____地点:____
德律风:____德律风:____
开户银行:__开户银行:__
帐号:____帐号:____
__年__月__日订
承运合同 篇8
甲方:_______
乙方:_______
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、货物名称、规格、数量、价款
货物编号____________
品名____________
规格____________
单位____________
单价____________
数量____________
金额____________(元)
二、包装要求:托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
三、运输办法及运杂费负担:_______________________________________________
四、托运时间及地点:_____________________________________________________
五、到货时间及地点:_____________________________________________________
六、收货人领取货物及验收办法:___________________________________________
七、付款办法:___________________________________________________________
八、违约责任
托运方责任:
1.按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按货物价值的_________%偿付给承运方违约金。
2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂,货物摔损,吊机倾翻,爆炸,腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。
3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具,机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏,缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。
甲方:____________
乙方:___________________
签于:________________________
承运合同 篇9
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,就位于邛崃市水井坊白酒酿造基地项目的土方工程,达成如下协议,以共同遵守:
一、该项目的土方工程乙方参与承运。承运范围的有效起算地点为水井坊白酒酿造基地施工大门至道场,该间距离不超过1公里。本次承运价格为一公里以内每车每公里57元。如承运距离超过1公里的价格,甲乙双方另行协商。(本协议“车”标准为指每辆车每次运载的土石方应超过 20方,否则承运的计费标准应相应降低,具体价格由甲方视情况决定)。乙方应按照甲方的具体指示完成工作任务,未按要求完成任务的,视为无效运载。
二、保证金:乙方的每辆车前50车运载产生的费用作为本次合作的保证金,在本次合作结束后且乙方无违约事由的情况甲方下一次支付给乙方。
三、支付方式:甲方按车数100车为单位结算给乙方。特殊情况最长不得超过三天,若因甲方结账问题造成的误工,可相应的给予乙方损失。
四、为甲乙双方更好的合作,甲方同意为乙方的驾驶员提供住宿场地,但驾驶员的工资福利、社会保险等由乙方承担。需要使用甲方
住宿场地的,乙方应提供驾驶人员的名单及驾驶员身份证复印件。乙方有义务告诫其驾驶员遵守甲方的住宿管理制度,如乙方驾驶员违反相关制度,甲方有权拒绝其入住。
五、甲方为本次运输指定了一个柴油供应点,乙方参与本次项目运输的所有车辆在甲方指定的柴油供应点加油,现货现款。
六、每次甲方安排任务后,乙方应配合协调,如超过三次不听从安排,甲方可解除本合同并没收保证金百分之五十。
七、乙方及乙方工作人员在参与本项目运输的过程中,应遵守甲方的工作安排、运输制度、遵守相关纪律,对扰乱秩序者或造成安全事故者,甲方可视情况解除本协议并要求赔偿相关损失。乙方工作人员的工伤由乙方自行承担责任,且甲方对乙方车辆只提供停车场地对车辆不负保管责任。因乙方原因造成的财产损失或人身安全事故由乙方自行承担。
八、本协议一式两份、甲乙双方各执一份,乙方承运车辆行驶证、驾驶员、驾驶证应作为本合同附件。
甲方:乙方:
年月日年月日
承运合同 篇10
承运合同是一种商业合同,用于规范货物或服务运输过程中各方的权利和义务。它是运输业务中必不可少的一环,确保货物能够安全、准确地送达目的地,同时保障各方的利益。本文将以《承运合同》为标题,详细介绍这一合同的具体内容和要求。
承运合同是运输业务中最为重要的合同之一。它不仅规范了托运人和运输公司之间的关系,还涉及到货物的运输、保险、责任承担等重要方面。一个完善的承运合同对于确保货物安全运输具有重要意义。
一、合同内容
1. 合同当事人:承运合同的当事人通常包括托运人和运输公司。托运人是货物的委托人,运输公司则负责将货物从起运地点运送到目的地。
2. 货物描述:承运合同必须明确描述货物的性质、数量、质量要求等。这些描述的准确性能够确保货物的安全运输,并在货物受损或丢失时作为判断和索赔的依据。
3. 运输方式和路线:承运合同中应明确规定货物的运输方式,如陆运、水运或航空运输等。同时,还应确定货物的具体运输路线,以确保货物能够按时到达目的地。
4. 运输费用和支付方式:承运合同中应明确规定运输费用和支付方式。运输费用通常包括货物运输费、保险费和其他附加费用。支付方式可以是一次性支付,也可以根据货物的运输进程分期支付。
5. 运输时间和交货期限:承运合同应明确规定货物的运输时间和交货期限。这样可以确保货物能够按时送达目的地,并帮助各方合理安排和预估物流流程。
二、合同要求
1. 合同书面形式:承运合同通常需要以书面形式制定,并由双方签字盖章或电子签名确认。书面形式能够提供证据,维护双方的合法权益。
2. 合同约定的无效与解释:承运合同中的任何无效条款不得影响其他有效条款的执行。在合同约定不明确或存在争议时,应进行合理解释,并尽可能保证各方的合法权益。
3. 违约责任:承运合同中应规定各方的违约责任和违约后的补救措施。一方如不履行合同义务,应承担相应的违约责任,并向另一方赔偿损失。
4. 争议解决:在承运合同中应明确规定争议解决的方式和途径。常见的方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。选择适合的解决方式可以尽快解决争议,避免不必要的损失和纠纷。
承运合同在现代物流业中发挥着重要的作用,它规范了货物运输过程中各方之间的权益和义务。一个完善的承运合同能够确保货物的安全运输,并为各方提供一个公平、合理的框架,以解决潜在的争议和纠纷。承运合同的制定和执行有助于提高物流效率,促进经济的发展和合作的顺利进行。
承运合同 篇11
运输承运合同模板1
托运人(甲方):
电话:
承运人(乙方):
1、货物清单及收货人信息:
收货人名称:
地址:
电话:
货物名称:
数量:
包装:
重量体积:
货物价值:
运费:
保价费3‰
备注:
合计:仟佰拾元
2、甲方应当按照国家及行业标准对货物进行包装;没有国家和行业标准的,应当以保证货物运输安全的方式进行包装,否则货物运输过程中的毁损灭失由甲方自行承担。玻璃、陶瓷等易碎物品、液体、无包装或包装不规范物品、鲜活物品的毁损,乙方不承担赔偿责任。对于零散货物,乙方可协助甲方进行打包、装箱等必要工作,甲方应向乙方支付相应的材料费、人工费等。
3、甲方不得委托乙方运输易燃、易爆、有毒等危险品及国家禁运品、限运品,由此给乙方及第三方造成损失的由甲方承担。甲方隐匿或错报货物性质、重量等导致人身伤亡或财产损失的,甲方应承担全部赔偿责任。
4、甲方将货物交给乙方承运前,须按货物实际价值足额投保以乙方为被保险人和受益人的货物保险,或交纳保价费由乙方代为购买保险,否则运输过程中发生货物毁损、灭失,甲方同意乙方比照《国内邮件处理规则》第424条规定的非保价快件的最高赔偿限额的1—3赔予以赔偿。
5、甲方应自合同签订之日起____日内向乙方付清运杂费。如果甲方不交或不按时交纳约定的各项费用,乙方有权留置货物,并按法律规定处置留置物。
6、在货物未交付收货人之前,甲方需要变更到货地点、收货人或取消托运的,应当支付乙方因此所增加的运输费用及其它费用。
7、收货人在接到收货通知后____日内未提货的,每迟延一天甲方或收货人应按运费的20%向乙方支付库存费。超过____日无人认领或拒收的,除甲方要求运回货物并同意支付运费外,乙方有权作无主货物处理。
8、收货人在提货时应验收货物外包装。签收或提走货物未提出书面异议的视为验收合格。若货物在运输过程中出现包装损坏、货物损失等情况,必须经收货人、送货司机或者到达货站经手人共同出具书面证明。如未经共同书面证实,则乙方有权拒绝认可损坏。
9、由于下列原因造成的损失,乙方不承担违约责任:
(1)不可抗力;
(2)货物本身的自然属性;
(3)货物的合理损耗;
(4)车辆机械故障、交通堵塞;
(5)甲方或收货方的过错;
(6)政府征用或罚没;
(7)包装完整,而内件短少。
10、甲方委托乙方代为收取货款事宜的,应提供代为收取货款所必需的文件、凭据并通知付款人。甲乙之间的委托代收货款关系按一般委托合同关系处理,与本运输合同关系相互独立。
1
1、本合同由双方签字后生效,也可由一方履行主要义务,对方接受的方式订立本合同。
托运人签章:
________年____月____日
承运人签章:
________年____月____日
收货人确认无异后签收:
________年____月____日
业务联系电话:
运输承运合同模板2
订立合同双方:
________(简称甲方)委托_____交通厅海运局(简称乙方)计划外托运______(货物),乙方同意承运.经济民法典a;a;和_______海上运输管理规定的要求,经双方协商,特订立本合同,以便双方遵守.
条 运输方法
乙方调派____吨位船舶一艘(船舶____吊货设备),应甲方要求由___港运至____港,按现行包船运输规定办理.
条 货物
甲方应按乙方指定,将____货物于____天内于____港,货物集齐后,乙方应在五天内派船装运.
条 装船
甲方到达港同意安排卸货后,经乙方并接收集货(开集日期由乙方指定).装船作业,自船舶抵港已靠好码头时起于____小时内装完货物.
条 运到期限
船舶自装货完毕办好手续时起于____小时内将货物运到目的港.否则按货规条规定承担滞延费用.
第五条 启航
乙方在船舶装货完毕启航后,即发报通知甲方卸货,如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航.费用由___方负担.
第六条 卸船:
甲方乙方船舶抵达____港锚地.自下锚时起于____小时内将货卸完.否则甲方按超过向乙方交付滞延金每吨时0.075元,在装卸货过程中,因天气装卸作业,经甲方与乙方船舶签证,可按扣除.
第七条 运输质量:
乙方装船时,甲方应派员监装,工人按章操作,装完船封好舱,甲方可派押运员(一人)随船押运.乙方原装原运,除因船舶安全条件所的损失外,运送____货物的和质量均由甲方自行.
第八条 运输费用:
按____水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费_____元,空驶费按运费的50%计(____),全船运费为____元,一次计收.
港口装船费用,按_____港口收费规则费率计收.卸船等费用,由甲方直接与到达港办理.
第九条 费用结算:
本合同经双方签章后,甲方应先付给乙方预付运输费用____元.乙方在船舶卸完后,以运输费用凭据与甲方一次结算,多退少补.
第 十条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本一式___份,交____等各存一份备案.本合同如有未尽事宜,由双方____交通厅海上运输管理的规定协商,补充规定.补充规定与本合同同等效力.本合同提交_____公证处公证(或工商行政管理机关鉴证).
甲方:_________(盖章) 乙方:_________(盖章)
代表人:_______(签章) 代表人:_______(签章)
开户银行:__________ 开户银行:__________
帐号:______________ 帐号:______________
________年____月____日订立
运输承运合同模板3
甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)本着互惠互利的原则,经甲乙双方友好协商特达成以下协议:
一、甲方委托乙方为至区内的货物特约承运单位。承运的品牌有:等的货物。
二、承运路线及价格
路线为:此运费不包括货物开具运输发票金额,市内包送达仓库。
三、甲方应尽的责任与义务:
1、甲方要托运的货物包装必须完好,如因甲方货物的外包装不合格造成货物残损或在无开箱情况下发生内包装货物短缺等,责任由甲方自负。
2、方不能交付或在货物内夹带危险品,禁运物品给否则甲方承担一切责任。
3、甲方有货物托运时,至少提前知发货工厂送货到乙方收货点。
4、甲方在托运货物时,必须完整提供收货人姓名、地址及电话,以便能准备交付货物,否则造成失误及一切裙带责任,其费用由甲方承担。
5、贵重物品应保价运输。
四、乙方应尽责任和义务:
1、交接货物时,必须提供标准的托运单据一式四联和甲方办理相关手续,此单据可作为甲乙双方的结算凭证。
2、乙方应按时将甲方的货物递至收货点,如有特殊原因乙方须提前向甲方说明。
3、如乙方原因造成甲方货物丢失货损坏(除不可抗力自认原因外),乙方必须按预定赔偿。
4、乙方须提供车况好、手续齐全车辆运输甲方货物。
5、乙方不可将甲方食品与其他有污染或有毒货物混放,否则由此造成的责任与损失由乙方承担。
五、结算方式(选择一项)
1、货到即付款。
2、乙方凭收货证每月
六、违约责任:双方可协商解决,协商不成可依国家相关法律向当地法院起诉。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执壹份,日起至________年____月____日止。
注:运费根据市场行情双方协商可做适当调整。
甲方:(公章)
代表人:
联系电话:
乙方:(公章)
代表人:
联系电话:
日期:
运输承运合同模板精选