建筑工程业主支付担保合同

发布时间:2023-11-28 建筑工程业主担保合同建筑工程担保合同

建筑工程业主支付担保合同(优选14篇)。

如今社会的交流互动非常频繁，合同是法律文件，它约束着当事人之间的关系，并且与其他人无关。拟制合同需要注意以下几个方面，你知道吗？幼儿教师教育网的编辑精心为您准备了“建筑工程业主支付担保合同”相关的内容，希望您会在这篇文章中获得很多有益的信息。

建筑工程业主支付担保合同篇1

建筑工程业主支付担保合同

甲方（业主）：__________

乙方（担保人）：__________

丙方（承包人）：__________

本着合法、公正、公平的原则，甲、乙、丙三方就本建筑工程业主支付担保合同（简称“本合同”）达成如下协议：

第一条保证担保期间：

自建筑工程竣工验收合格之日起_______（自行协商），到下列保证担保期间届满之日为止：

_________（担保期限）

第二条保证担保形式：

乙方以现金、银行汇票、保函等形式向甲方提供保证担保。

第三条保证担保金额：

乙方向甲方提供的保证担保金额为人民币_________元整（数字及大写均须正确，下同）。

第四条保证担保种类：

以下列保证担保方式之任一种向甲方提供保证担保：

（1）担保人向甲方支付不低于保证担保金额的现金；

（2）担保人向甲方出具银行汇票或银行本票；

（3）担保人向甲方出具银行保函或担保书；

（4）另按法律规定可提供的其他担保方式提供保证担保。

第五条保证担保期限：

本保证担保期限为从合同生效之日起至工程建设涉及的全部工期及指定返工期（如有）结束之日。

第六条保证担保责任：

（1）在工程建设期间，乙方应按建筑工程工程名称单价总额的___________%（数字及大写均须正确，下同）向甲方提供质量、进度、安全等方面的保证。

（2）如承包人违反本合同规定，致使业主遭受损失的，在保证担保期间，乙方的保证担保金额将在扣除事故、争议处理费用等底线金额并按双方协商的约定进行抵扣后，按照实际损失给予甲方支付赔偿金，直到担保金全部支付为止，承包人向乙方付款时即视为承认保责。如实际损失未达到保证金额，担保金由乙方归还业主。

（3）若工程建设完工后业主未扣除实际发生的争议处理费等底线金额并按双方协商的约定进行抵扣，乙方仍保证在合同期限内及时支付保证担保金额，如约定期限届满后，保证担保金额未能全部支付，则其应继续维持保证担保期限使用新的合同或文件，直至保证担保金额全部支付为止。

第七条争议解决：

因本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决，如经协商仍无法解决争议，任一方可向工程建设所在地法院提起诉讼。

第八条合同解除：

（1）乙方应在保证担保期限届满后，将未被抵扣部分的保证担保金额归还甲方。

（2）如发生下列情况之一，本合同自动解除：

i. 乙方逾期未支付保函或保证金；

ii. 乙方提供的保函或保证金无法兑现或无效；

iii. 乙方有重大违反合同义务，致使甲方遭受重大损失且在合法期限内仍无法履行；

iv. 被仲裁机构或法院作出具有法律效力的强制性判决或裁决决定。

第九条附则：

（1）本合同自双方签字或盖章之日起生效，以最后签字或盖章的一方为准。

（2）本合同正本一式____份，甲、乙、丙三方各执____份，具有同等法律效力。

（3）本合同内容经三方协商一致后，自相互授权代表签署，受法律保护。

（以下为乙方声明）

乙方代表：

（1）本公司的担保金额完全是出于自愿的原则。

（2）本公司已经审查过_____________（承包方）的财务状况和经济实力，并保证其足以完成本合同规定的工程。

（3）本公司在保证期限内将及时按照协议向甲方支付担保金额，因违约而造成甲方的损失，本公司将负赔偿责任。

（4）本公司保证担保在保证期限内有效，滞拨的保证金及利息由本公司承担。

（5）本公司对因其违法而造成甲方、丙方损失的，责任由本公司承担。

甲方（业主）：

单位名称：

签字盖章：

法人代表：

联系电话：

乙方（担保人）：

单位名称：

签字盖章：

法人代表：

联系电话：

丙方（承包方）：

单位名称：

签字盖章：

法人代表：

联系电话：

建筑工程业主支付担保合同篇2

建筑工程业主支付担保合同

一、合同双方

甲方：（业主单位简称）_____

乙方：（担保公司简称）_____

二、背景

为确保（工程名称）____的施工安全、质量与进度，甲方向乙方支付保证金____元。保证金将在竣工结算后，扣除应付的工程价款后返还甲方。经协商，双方达成以下合同：

三、担保方式

为保障甲方利益，乙方提供担保，对甲方已支付的工程款项进行赔付保证。担保方式为保证金担保。

保证金数额为____元，由乙方代为保管。

四、返还保证金

保证金将在工程竣工后，甲方验收合格并结清工程款项后的一个月内，退回甲方。

五、合同变更

根据工程实际情况，合同双方可根据协商，变更合同内容。经双方签字确认后生效。

六、争议解决

因合同履行所引起的争议，双方应积极协商解决。协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁，并接受仲裁裁决。

七、合同终止

1、本合同履行结束，甲乙双方履行完毕各自义务后，本合同自动终止。

2、本合同根据双方协议进行变更后，如因不可抗力原因无法继续履行本合同，双方应及时通知对方并协商解决办法，如不能解决，可以提前终止本合同，并按照有关法律法规的规定处理。

八、合同效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____

乙方（盖章）：____

日期：____

建筑工程业主支付担保合同篇3

建筑工程业主支付担保合同

甲方（业主）：_______________

乙方（担保人）：_______________

丙方（承建单位）：_______________

鉴于乙方与丙方在建筑工程项目中签订了合同，甲方承担施工款支付担保责任，为保证工程双方的权益，现签订本担保合同：

第一条担保范围

乙方以其名义向甲方作出施工款支付担保，担保范围包括丙方施工中因履行合同所需向甲方垫付的施工款及相关费用，以及丙方施工完工后因履行合同所需向甲方返还的押金等一切必要费用。

第二条担保期限

担保期限为丙方履行完合同项下付款义务，向甲方退还押金的期限。

第三条担保额度

担保总额为合同约定的总价款。乙方向甲方支付担保金为___万元（大写：_____________元整）。

第四条担保责任

乙方为甲方进行施工款支付担保承担法律责任。丙方履行合同项下的付款义务，并于约定退还押金的期限内予以退还，若丙方未履行支付义务或未退还押金，乙方应当按照约定向甲方承担赔偿责任。

第五条合同终止

一、合同期限届满，丙方履行付款义务并退还押金后，本合同自动终止。

二、在本合同终止前，如丙方未履行付款义务或未退还押金，双方应根据当地法律法规处理有关责任。

第六条其他

本合同自签署之日起生效，至乙方承担担保责任终止为止。本合同未尽事宜，由双方在合作中及时协商解决。

（以下无正文）

建筑工程业主支付担保合同篇4

建筑工程业主支付担保合同

甲方：业主名称

乙方：支付担保公司

丙方：承包商名称

根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方为承包商丙方施工的建筑工程支付担保事项达成如下协议：

第一条担保金额及形式

1. 甲方根据合同约定向丙方预付工程进度款，支付担保公司乙方应为甲方提供支付担保，并出具担保函。本次担保金额为工程预付进度款的80%。

2. 支付担保公司应统一和专业的担保服务，确保承包商按照合同约定的质量、进度、价格等履行合同。

3. 担保方式为保证金担保。

第二条规定

1. 本支付担保合同的签订要求甲方提供工程合同及其前期文件、与丙方签订的工程施工合同、甲方验收合格证以及其他有关文件资料。

2. 甲方在支付担保公司出具支付担保函的次日，应将预付的进度款支付给丙方。

3. 如丙方未能按照工程合同约定的质量、进度、价格等要求完成工程，造成甲方损失的，甲方有权要求支付担保公司按照担保金额对甲方进行赔偿，并有权要求支付担保公司对丙方进行罚款。

4. 在本次支付担保合同有效期内，如甲方与丙方就工程的变更、索赔、支付方式等发生争议，支付担保公司应及时协助解决争议并提供相关资料，确保争议及时妥善解决。

第三条履行

1. 合同签订后，甲方应及时将担保金额支付给支付担保公司，并提供有关资料。

2. 支付担保公司应加紧对丙方的信用调查和监督检查，在保证工程质量、进度和价格的基础上，及时给予甲方担保服务，并按时出具支付担保函。

3. 丙方在履行工程合同的过程中，如有违约行为，支付担保公司应立即介入解决，确保甲方的利益不受损失。

第四条违约责任

1.若支付担保公司责任者提供虚假担保材料，或将担保款项挪作他用，给甲方带来损失的，支付担保公司应当承担一切赔偿责任。

2. 支付担保公司没有为甲方提供支付担保，并致使甲方损失的，支付担保公司应当承担一切赔偿责任。

3. 在本合同有效期内，如支付担保公司未能及时履行担保义务，致使甲方受到损失的，支付担保公司应承担一定的赔偿责任。

第五条合同终止

1. 支付担保公司向甲方出具担保函后，本支付担保合同自动终止。

2. 工程竣工验收后，丙方与甲方的工程合同履行完毕，甲方未对丙方提出任何索赔要求时，该次支付担保合同自行终止。

第六条争议解决

本合同在履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决。如协商不成，则应提交至有权仲裁机构仲裁，仲裁裁决是终局裁决。

第七条有效期

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日。本合同与工程合同的约定不得抵触，以有关条款的约定为准。

第八条其他

1. 本支付担保合同的未盖章或盖章不清晰的复印件和传真件，与原件具有同等法律效力。

2. 本合同未经双方书面协商，不得修改、撤销、更改。经协商一致后，应由双方在本合同附页上签字盖章，并覆盖公章。

3. 本支付担保合同适用中华人民共和国法律。

甲方：业主名称（盖章）

乙方：支付担保公司（盖章）

丙方：承包商名称（盖章）

签订日期：×年×月×日

注：本付款担保合同一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，具有同等法律效力。

建筑工程业主支付担保合同篇5

建筑工程业主支付担保合同

甲方：_____________(以下简称“业主”)

乙方：_____________(以下简称“担保人”)

根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定，为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益，甲、乙双方经协商一致，特签订本支付担保合同，共同遵守本合同条款。

一、担保范围

1. 担保总额：人民币_________元整（大写：_____________元）。

2. 担保时间：自本合同签订之日起，至______________年____月____日止。

3. 担保对象：业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的纠纷或违约行为。

二、担保期限

1. 乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。

2. 担保期限内，乙方应当确保资金安全，并严格按照本合同约定承担担保责任，直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。

三、担保条件

1. 业主向乙方提供一份支付计划表，结合工程进度和财务状况，乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。

2. 担保期间，乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况，并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为，应当提示业主及时采取措施。

3. 如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为，乙方应当在第一时间接收业主的求助，并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。

四、担保责任

1. 在担保期内，如业主向分包商或承包商支付的工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况，业主应当及时通知乙方，并向乙方提供相关证明材料，以便乙方及时提供担保支付服务。

2. 担保期间，若未发生纠纷或违约行为，乙方须在担保期届满前提前退还所有押金，亦无需向甲方支付任何利息。

3. 如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的行为，或在申请担保服务时提供虚假材料，乙方有权解除合同，同时保留对该业主追究法律责任的权利。

五、法律适用和争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律法规，双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成，任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件，任何一方不得单方面解除合同。

六、其他事项

1. 本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订，具有法律效力。

2. 本合同未涉及的事项双方可另行协商，形成补充协议或其他书面文件。

3. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同商定。

甲方（业主）：乙方（担保人）：

签字：__________________ 签字：__________________

日期：___________________ 日期：__________________

建筑工程业主支付担保合同篇6

建筑工程业主支付担保合同

一、前言

建筑工程业主支付担保合同是指建筑工程施工和付款过程中，业主与建筑施工单位在合同中规定的范围内约定支付担保，以保障建筑施工单位在施工过程中的合法权益。该合同是建筑工程中非常重要的一份合同，对于建筑工程的质量和资金的保障具有非常重要的作用。下面是有关“建筑工程业主支付担保合同”的相关主题范文。

二、建筑工程业主支付担保合同的重要性

在建筑工程工程中，建筑施工单位和业主之间的利益是不可或缺的。然而，建筑施工单位在施工过程中所面临的风险非常高，很容易因为业主的原因无法得到及时支付。这对于建筑施工单位的资金流转是非常不利的，会对工程质量产生严重的影响。因此，建筑工程业主支付担保合同的签订对于保障施工单位的利益起到了非常重要的作用。该合同不仅有助于保证建筑工程施工正常进行，而且有助于保证业主和施工单位之间的合法权益。

三、建筑工程业主支付担保合同的相关主题内容

1、建筑工程业主支付担保合同的定义和概念；

建筑工程业主支付担保合同指的是业主与建筑施工单位在合同中的支付担保，以保证施工单位在施工过程中的利益，实现业主与建筑施工单位之间的“诚信合作”。

2、建筑工程业主支付担保合同的相关法律法规及制度；

建筑工程业主支付担保合同的签订和执行要遵循相关的法律法规和制度。例如《担保法》、《建筑法》、《质量保证金管理办法》等。

3、建筑工程业主支付担保合同的签订方式和方式选择；

建筑工程业主支付担保合同的签订方式是指业主和施工单位在签订合同时需要注意的事项，例如合同的具体内容、担保方式、担保金额、担保期限等。另外，选择合适的担保方式对于保障双方权益至关重要。

4、建筑工程业主支付担保合同的内容应包括的方面；

建筑工程业主支付担保合同的内容应包括双方责任、担保密码、担保范围、担保期限、担保金额、违约责任等方面。关于以上方面的详细信息应具体明确，以避免在施工期间出现纠纷。

5、建筑工程业主支付担保合同的执行和违约处理；

建筑工程业主支付担保合同的执行是指合同签订后的具体实施，包括担保期限、担保金额、违约责任等方面的处理。如果业主或建筑施工单位在合同中出现违约，必须及时处理违约责任，并对于受到损失的一方进行赔偿。

四、结语

综上所述，建筑工程业主支付担保合同是建筑工程中非常重要的一份合同。在建筑工程施工过程中，业主和建筑施工单位之间的互信互助可以为双方带来更多的利益。因此，建筑工程业主支付担保合同的签订对于保障施工单位的利益起到了非常重要的作用，并有助于保证业主和施工单位之间的合法权益。

建筑工程业主支付担保合同篇7

建筑工程业主支付担保合同

甲方：[建筑工程业主]

乙方：[担保公司]

鉴于：

（1）甲方需要在建筑工程中支付一定数额的款项作为保证工程建设顺利进行；

（2）乙方为担保公司，有能力为甲方提供担保服务；

（3）甲、乙双方经友好协商，达成以下协议。

一、担保金额及期限

1.1 本合同担保金额为[ ]元人民币，有效期为[ ]天/月/年。

1.2 担保期限开始于甲方发出支付通知时，到期日为[ ]。在此期限内，甲方向乙方支付的工程款项，乙方应当确保执行无误。

二、担保方式

2.1 甲、乙双方同意采用保证付款的方式进行担保。

2.2 “保证付款”是指，在甲方按照合同约定向工程承包商支付工程款项的时候，若工程承包商未能履行合同义务或发生任何质量、安全等问题，致使甲方需要支付赔偿等费用时，乙方即可为甲方承担相应的责任，对甲方进行赔偿。

2.3 在本合同有效期限内，乙方承诺为甲方提供担保服务，不得提出任何异议，也不得拒绝甲方付款。

2.4 甲方在支付工程款项之前，应当先向乙方注明此次支付金额及用途，待乙方确认后方可进行付款。在支付过程中，甲方应当及时向乙方提供有关支付情况的相关证明和资料。

三、费用

3.1 甲方向乙方支付的费用为[ ]元人民币，由甲方承担。支付方式为一次性支付。

3.2 如果工程建设期间，由于施工单位质量、安全等问题导致甲方需要进行赔偿，乙方将根据实际发生的赔偿金额向甲方追偿相应金额的服务费。此项费用双方另行协商。

四、违约责任

4.1 如果甲方未按照本合同的约定向工程承包商支付工程款项，乙方将不承担任何担保责任。乙方有权要求甲方立即支付担保费用并追偿相应金额的服务费用。

4.2 如果甲方未及时向乙方提供支付情况的相关证明和资料，因而拖延支付工程款项，造成工程不顺利进行的，乙方不承担任何责任。同时甲方应当承担由此造成的任何经济损失和法律责任。

4.3 如果甲方在担保期限内未向工程承包商支付相应款项，造成工程停滞或影响工程进度的，乙方有权追究甲方的责任，并向甲方追偿相应金额的服务费用。

五、其他

5.1 本合同采用书面形式，具有法律效力。

5.2 本合同如有争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可以向有权机关提起诉讼。本合同的解释和执行应当以中华人民共和国法律为准则。

5.3 本合同自双方盖章之日起生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

建筑工程业主支付担保合同篇8

建筑工程业主支付担保合同

甲方（建设单位）：

地址：__________________

法定代表人：_______________

电话：___________________

组织机构代码：________________

乙方（保证人）：

地址：__________________

法定代表人：_______________

电话：___________________

组织机构代码：________________

鉴于甲方将委托乙方参与某工程项目的建设，为保障甲方的合法权益和施工工程顺利进行，甲、乙双方按照平等和自愿的原则，达成如下协议：

第一条保证的范围和期限

1、乙方保证，在建设工程途中承担相应的责任，其中包括建设工程质量和工程期限等方面；

2、保证期限为三个月，从交工验收之日起计算；

3、乙方须自支付保证金之日起十五个工作日内，办理保证人资质认证手续。

第二条担保方式

1、乙方在本合同中为甲方提供保证金，总额为人民币__________________元，甲方可以扣留、提取、处分该保证金；

2、保证金应当在__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日前由乙方以现金形式存入__________________银行__________________支行，账户名为__________________，账号为__________________。

第三条保证金的扣除和返还

1、发生下列情形之一时，甲方有权按照保证金金额进行扣除或提取：

（1）乙方不履行本合同中的义务和承诺；

（2）乙方未能按照工程协议规定的工期和质量保证要求完成工程；

（3）工程存在质量问题，经甲方确认属乙方责任，需要承担经济损失等。

2、保证期届满后，乙方如履行了本合同的义务和承诺，甲方将在五个工作日内将保证金全额返还给乙方。

第四条通知和送达

1、甲方的通知和确定的地点以及方式如下：

地址：__________________

电话：___________________

邮箱：___________________

2、乙方的通知和确定的地点以及方式如下：

地址：__________________

电话：___________________

邮箱：___________________

第五条其他约定

1、本合同的修改、补充和解释均应经甲、乙双方协商一致后作出；

2、如发生本合同未约定的争议，甲、乙双方应友好协商解决；

3、本合同自双方签字盖章之日生效，并对双方具有法律约束力。

甲方（建设单位）：签字：_____________ 年月日

乙方（保证人）：签字：_____________ 年月日

附件：保证金存款证明及复印件一份

以上是建筑工程业主支付担保合同的主题范文，旨在确保建设单位的合法权益和施工工程的顺利进行。在签署此类合同时，建议双方了解相关法律义务和责任，并遵守合同条款进行签署和执行。

建筑工程业主支付担保合同篇9

建筑工程业主支付担保合同

合同编号：_________

甲方（担保人）：_________公司

法定代表人：_________

住址：_________

邮编：_________

联系电话：_________

乙方（被担保人）：_________

法定代表人：_________

住址：_________

邮编：_________

联系电话：_________

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

鉴于：

甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：

1．向甲方提供下列一项或数项反担保：

（1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

（2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。

（3）经甲方认可的其他方式反担保措施。

2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。

第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。

第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

第六条担保条款的修改。

乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。

第七条担保费用。

甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用（具体见收费通知单）：

1．担保费：

（1）担保费以担保金额为基数，按年率_________％计收。

（2）担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。

2．其它费用：

甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用（如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等），由乙方支付。

3．履约保证金：

部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_________-_________％，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

第八条争议的解决

建筑工程业主支付担保合同篇10

建筑工程业主支付担保合同

一、合同当事方：

出资方：_______________（以下简称“业主”）

担保方：_______________（以下简称“担保方”）

承包方：_______________（以下简称“承包方”）

二、甲方与乙方订立的建设工程担保合同，“甲乙双方”现就甲方支付建设工程款项与乙方提供担保事宜，达成如下协议：

1、甲方同意在工程结束后支付全部工程款项，款项支付方式如下：

第一期：________________元，在工程开工之日起_____________日内支付；

第二期：________________元，在___________________________之日内支付；

第三期： __________________元，在___________________________之日内支付；

第四期： __________________元，在工程完工验收合格之后15天内支付。

2、乙方同意提供担保，主要内容如下：

（1）担保时间：担保时间为____________________天，即自担保起始日至第________________天。

（2）担保内容：

在履行工程支付义务的过程中，若收款方有任何违约行为或出现付款困难，乙方将为甲方支付相应金额的工程款项。同时，乙方应就此支付的工程款项未必得向项目公司向甲方索取。

（3）担保方式：

① 担保期间，乙方向甲方支付保证金为________________元，同时乙方应在保证金冻结期间，持续在银行保证金账户内冻结大于上述金额的资金。

② 保证金冻结期间，乙方在处理未执行工程合同约定的违约事件时，甲方可在保证金额内向乙方索取相应金额的工程款项。

（4）担保费：

甲方应在签字付款之前，向乙方支付担保费。担保费为_______________%（大写：___________________）的担保金额，保证金已经被解除冻结，并已收到甲方的该笔工程款项后，乙方将退还已支付的保证金和担保费。

3、工程售后承诺：

在工程验收完成后，甲方会开始工程售后服务，为期_________年，此期间对出现的工程质量问题，乙方承诺负责。售后期间之内如有必要进行工程维修，乙方承诺在合理时间内完成，并对于过错承担全部责任。

4、违约赔偿：

（1）如因乙方原因，致使甲方无法收回已支付的工程款项的，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为担保金额的_____________倍。

（2）如因甲方原因，致使乙方无法收取保证金的，则甲方应向乙方支付违约金，违约金额度为担保金额的____________倍。

5、其他：

本合同项下如有争议，经甲乙双方友好协商无法解决，可向所在区（县）仲裁委员会组织仲裁。仲裁地点为______________。

6、附则：

本担保合同中的各个部分均为互相关联和相互协调的条款，无论在什么情形下，某一条款被认为是无效或不可执行的，也都不应影响该合同的其它条款的效力与执行。

建筑工程业主支付担保合同篇11

建筑工程业主支付担保合同

甲方：(业主)

乙方：(担保人)

鉴于：甲方与___________(承包商)签订的___________(建筑工程名称)工程承包合同中约定，工程款总额为 ___________元，工期为__年__月至__年__月，工程竣工后甲方应在__日内结算,如实结算工程款；

为保证工程顺利进行，甲方在工程款尚未支付时选择担保的方式确保工程的顺利进行，现甲方与乙方本着公平、公正、诚信的原则，经商定，达成如下协议：

第一条担保方式

乙方向甲方提供________________(适用于保证金、保函等担保方式)担保金，作为甲方的工程款担保金，担保金额为人民币___________(大写：_______)元整。

第二条担保期间

担保期间自本合同签订之日起，至甲方确认结算工程款并付清后终止。

第三条担保费用

乙方因向甲方提供担保所产生的任何费用均由乙方自行承担，甲方无需支付任何担保费用。

第四条担保金的扣除

在工程合同完工后，如工程有关当局或双方约定的验收程序合格，甲方应在规定的时间内予以结算工程款并付清，或在规定时间内发生违约，乙方同意本担保金全部或部分扣除，并从中承担有关的法律责任。如担保金扣除仍不足以弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。

第五条担保费用的返还

在担保期限及工程款清算后，如无法发现有违约事项，乙方所提供的担保金应予返还，返还方式按照乙方的指示办理。

第六条甲方保证

1. 甲方已已向乙方提供建筑工程合同的相关信息及保证此合同为存续有效合同，没有任何拖欠款项问题。

2. 甲方应按照工程合同支付款项，按照规定建立担保期间和清算时间，完好、完全履行工程合同中的义务和责任，保证工程逐步地按进度、及质量要求和工程合同规定的文本要求执行。

3. 甲方应按时支付由甲方自负的担保费用，提供相关抵押担保，不因甲方个人原因影响工程的施工和完成，及时安排、处理并消除影响工程开展或者工程交付的任何事件或影响因素。

4. 如有违约情况，乙方有权从甲方已付、未付和担保金帐户中划扣和扣除必须扣收的违约金。

第七条乙方保证

1. 乙方保证提供的担保是真实有效的，与任何第三方无关系。

2. 乙方应严格遵守合同的款项分期和支付的日程表，保证给予甲方的任何担保资金的原则性正确性和平衡性。

3. 在担保期内，乙方不应使用、占用、贬低、冻结、侵占或在保证存续期间内变卖、转让担保资金、不进行捆绑交易、冲抵、债权置换或已经借入过的资金对担保项下的任何保证拥有或使用权产生影响或权益争议，同时也不得强制要求甲方提前清算或变动担保方案。

4. 乙方应在担保期间内妥善保管和管理担保金，将担保金存入原合同规定的指定帐户，不得借款、作为赠与、投资或抵押用途等，不得将担保金作为未经甲方同意的担保或任何其他用途。

第八条违约和解

如一方或双方出现违反本协议的情况，违约方应承担相应的法律责任和经济责任。

如一方或双方申请解除本协议，应根据商定和法律规定，达成和解。

第九条协议生效

本协议经双方签署，并经业主负责人签字盖章生效。

甲方（业主）：___________

签字：____________

日期：____________

乙方（担保人）：___________

签字：____________

日期：____________

以上是建筑工程业主支付担保合同的范文，仅供参考。在实际的签订合同过程中，应根据具体情况适当调整，并遵循法律法规的要求，以确保合同能够顺利执行并保障各方的权益。

建筑工程业主支付担保合同篇12

建筑工程业主支付担保合同

一、合同双方

甲方：（业主）____________________________________

乙方：（担保公司）__________________________________

二、合同背景

1. 甲方是建筑工程的业主，拟与乙方签订合同，委托乙方为其对承包商履行工程付款提供担保；

2. 乙方是一家全国性担保公司，具有丰富的担保经验和专业的担保队伍；

3. 双方在平等自愿的基础上，依法签订本合同。

三、担保金额及期限

1.担保金额：_________元（大写：___________________元）

2.担保期限：自本合同生效之日起至工程竣工验收并支付清算款项之日止。

四、担保方式

1.乙方委托其全国各地分支机构，向承包商提供担保，保证承包商能够按照合同约定履行其向甲方的工程付款义务；

2.乙方还可以采取担保函的方式，向承包商出具有约束力的支付承诺，确保甲方的权益不受损失。

五、甲方权利

1.甲方有权随时要求乙方提供担保，并对乙方提供的担保情况进行监督和检查；

2.甲方有权在工程竣工验收后向乙方索取担保金，乙方应立即将担保金支付给甲方。

六、乙方义务

1.乙方应按照合同约定向承包商提供担保，确保其能够履行工程付款义务；

2.乙方应在甲方要求时向其提供有关担保情况的报告，并遵守甲方的监督和检查；

3.工程竣工验收后，乙方应在3个工作日内将担保金支付给甲方。

七、承包商责任

1.承包商应按照合同约定按时履行工程付款义务，遵守建筑工程质量和安全规范；

2.如承包商未按合同约定履行工程付款义务，乙方应及时履行担保责任，并在向甲方支付担保金后向承包商追偿。

八、合同变更

1.如有必要修改本合同内容，应双方协商达成一致，并签订书面协议；

2.未经双方协商一致，任何一方不得单方面修改或解除本合同。

九、争议解决

1.因本合同引起的纠纷，双方应通过友好协商解决；

2.如协商不成，应向当地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本合同自双方签字盖章之日生效。

甲方（业主）：______________乙方（担保公司）：______________

签字盖章：______________签字盖章：______________

日期：______________日期：______________

建筑工程业主支付担保合同篇13

建筑工程业主支付担保合同

甲方（业主）：

乙方（担保机构）：

丙方（承包商）：

鉴于：甲方拟与丙方签订《建筑工程承包合同》，乙方系经有关部门批准从事担保业务的担保机构，双方各自在其能力和职责范围内，为保障甲方在建筑工程建设过程中的合法权益而订立本合同。

第一条担保额度

乙方承诺以现金对甲方支付担保金________________元，本次担保合同期限为________________年。

第二条担保范围

1. 甲方按照《建筑工程承包合同》约定的时间、质量、技术标准、规格和安全要求支付工程款项及材料款项。

2. 若丙方未能按照合同约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿，则乙方承担甲方承诺支付的担保金。

第三条担保期限

本次担保合同从甲方款项支付完毕之日起生效，至承包商完成工程总价款的支付日期止。

第四条甲方权利和义务

1. 甲方在支付全部工程款项及材料款项之前不得要求乙方承担本合同项下担保责任。

2. 甲方支付全部工程款项及材料款项，或丙方完成工程总价款的支付后，乙方即解除本合同项下承保责任。

第五条乙方责任和义务

1. 乙方应按照合同规定保证担保金项下义务的履行，提高信誉度，维护甲方正当权益。

2. 在丙方未能按照约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿时，乙方应及时履行担保职责。

3. 乙方应于计划偿付日期前10个工作日向甲方提供偿还担保金的书面通知。

第六条丙方权利和义务

1. 丙方应按照合同规定履行工程建设义务，并保证工程建设质量符合安全要求，并借助第三方进行侵权风险评估。

2. 丙方应按照合同规定按时支付工程总价款，并应承担选择相应展期的风险。

3. 丙方支付全部工程总价款后，即可视为完成工程建设项目，乙方即解除本合同项下承保责任。

第七条违约与约定

1. 甲、乙、丙双方承诺一方违约将受到相应惩罚。

2. 本合同内容如有争议，按照协商解决。

3. 本合同附件按整体构成本合同的完整部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 在本合同生效期内，任何一方部分或全部提前终止本合同都需提前通知其他方书面通知。

第八条其他

1. 本合同自甲方、乙方、丙方三方签字盖章之日起生效，并附有三份具有同等法律效力的原件。

2. 本合同经甲、乙、丙三方签字盖章之后生效。

3. 本合同未尽事宜由协商解决，未协商一致的，以法律法规为准则。

甲方签章：

乙方签章：

丙方签章：

建筑工程业主支付担保合同篇14

建筑工程业主支付担保合同

甲方（业主）：

乙方（项目公司/承包商）：

丙方（担保机构）：

根据中华人民共和国法律、法规的规定以及甲、乙、丙三方共识，为保护甲方在建筑工程建设过程中的权益，保证乙方能够按照约定按时完成工程质量并交付使用，丙方接受了甲方委托，同意对建筑工程进行支付担保，签订本《建筑工程业主支付担保合同》。

一、合同的定义和范围

本合同是甲、乙、丙三方之间的约定，主要规定了乙方在建筑工程期间所需的支付担保。本合同适用于由甲方委托乙方建设的所有建筑工程。

二、担保的方式和形式

1. 担保方式：丙方通过按约定的比例向甲方提供保证金或开立保函的方式进行担保。

2. 担保形式：甲、乙、丙三方所协商确定的保证金和保函的形式均被认为是有效的支付担保手段。保证金的金额以明确的数额为准，不得低于合同价款 10% 的金额；保函的金额以约定的数额为准。

三、担保的期限和解除

1. 担保期限：本合同的支付担保期限从甲方支付完合同价款的日起开始，并持续至乙方实际完成工程交付使用，且甲方确认验收合格的日期终止。

2. 解除的条件：当甲方验收建筑工程并确认合格时，丙方无条件解除本合同的支付担保。

3. 违约责任：若乙方未能在合同规定的期限内完成工程交付使用；或工程质量问题导致甲方提出索赔要求的，丙方将承担责任，扣除欠款后返还甲方的保证金。

四、担保费用

丙方对本合同所提供的支付担保服务按照甲、乙、丙三方协商的方式和标准收取担保费用。当甲方已向乙方付清工程价款且工程完工后证明工程质量合格时，丙方将不再收取任何担保费用。

五、违约责任

1. 若乙方没有按照约定时间内完成工程，且该行为严重影响工程进度的，甲方有权要求保险人支付保证金。同时，如果乙方的行为导致工程质量问题，甲方有权向丙方提出赔偿要求。

2. 若丙方在提供支付担保服务的过程中不按约定提供担保，或未能及时响应甲方的请求或要求，则应当承担相应违约责任。

六、解决争议

1. 本合同受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。

2. 因本合同发生的争议，甲、乙、丙三方应通过协商解决；协商不成的，应提交仲裁机构或者人民法院处理。

七、其他事项

1. 本合同的任何修改和补充均须经三方协商一致，并办理相关手续后方能生效。

2. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各持一份，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章后生效。

甲方（业主）：

乙方（项目公司/承包商）：

丙方（担保机构）：

YJS21.cOm更多幼师资料小编推荐

建筑工程合同

经验告诉我们，成功是留给有准备的人。当一次工作学习即将开始时，我们通常会提前查阅一些资料。资料是时代的记录，它是产生于人类实践活动。有了资料，这样接下来工作才会更上一层楼！可是，我们的幼师资料具体又有哪些内容呢？下面，小编为大家整理的“建筑工程合同”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

建筑工程合同篇1

2022新版建筑工程工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版建筑工程工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新版建筑工程工程合同样本正文内容

甲方：______________________（通常为用工单位）乙方：______________（姓名、性别、年龄、住址）用工形式：___________________________________鉴证编号：___________________________________甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________（姓名）为______________（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。

第一条甲方录用乙方从事___________________（工作名称）。

第二条劳动合同期限从________年____月____日起至________年____月____日时止。其中试用期限为_________个月，至________年____月____日止。

第三条甲方的基本权利义务

一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。

二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。

三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。

四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。

第四条乙方的基本权利义务

一、享受_______________________________________待遇（写明待遇的内容）

二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。

第五条工资待遇：__________________________________________（要写明确具体）

第六条工作时间：___________________（每周不超过_________小时）

第七条劳动保险及福利待遇：__________________________________________

第八条劳动合同的变更和解除：_______________________________________（写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。）

第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。甲方（盖章）：__________________法人代表（签字）：______________________年____月____日签订地点：______________________乙方（签字）：__________________________年____月____日签订地点：______________________工程工程合同篇10甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护

1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡，地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

2、承包方式：包工包料。

第二条：工程期限

1、开工日期：________年____月____日

2、竣工日期：________年____月____日

3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：

a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

c) 不可抗拒之因素;

d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。

第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：

第四条：甲方工作

1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

第五条：乙方工作

1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;

2. 切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;

3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

4. 要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。

第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。

第七条：工程质量

1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。

2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为

1.2，扣板厚度为0.8

1.0，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采用XX信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。

第八条：工程验收

1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

第九条：合同价款与支付

1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更。

2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。

第十条：设计变更

1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。

2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

第十一条：保修承包方负责保修________年(注：非人为原因)。

第十二条：违约责任

1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;

2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。

4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。

第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时，采用下列方式中2项解决。

1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2. 向____市人民法院起诉。

第十四条：如需担保，应另立合同。

第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。

第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________________年____月____日

________年____月____日

建筑工程合同篇2

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商，甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙方施工，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，以资共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：木雅广场工程。

2、建筑面积：101390.56平方米。

3、结构层次：框架剪力墙结构，1号楼：263，2号楼：53，3号楼：283。

4、工程地址：____县解放街。

二、承包的内容及范围

1、乙方承包范围：

外墙脚手架搭设与拆除、安全防护设施、安全通道以及所有临边洞口的防护搭设与拆除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与拆除;脚手架挑排的预埋、搭设、拆除等;各种安全防护棚的搭设与拆除;临边洞口防护搭设与拆除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与拆除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与拆除、脚手架踏脚板、脚手架的软硬隔离等)。

钢筋棚、木工棚、各类防护棚、安全通道、安全网等。

2、承包方式：包工包料。

3、施工工期：________年____月至________年____月。

地方安监部门要求。以中XX人才公寓工程为标准。

三、承包单价及承包方式

1、按建筑面积计算，建筑面积以图纸标注的建筑面积为准，结算时以此面积进行计算。

2、每平方米，该承包单价已综合包含合同条款的第二条的所有内容，今后如遇人工涨价因素或政策性人工调增均与本合同无关。

3、安全通道有乙方搭设，在10002以内的所有费用有乙方承担，在10002以上的人工费有甲方承担。

油漆及搭拆人工费。

四、考核、验收、奖罚

1、工程质量：按国家G59-20标准进行验收检查验收，如达不到质量标准要求的，甲方有权对乙方进行处罚，由于乙方施工失误发生质量安全等事故，损失费全部由乙方承担。

扣件等影响甲方工期，甲方有权对甲方进行处罚。

3、安全生产：乙方应按照建筑工程有关安全操作规程进行施工，确保安全生产。如因乙方不按安全操作规程施工和自身原因发生任何事故，均与甲方无关，所有责任和费用均由乙方承担。并且因乙方原因给甲方带来负面影响的，甲方有权对乙方进行处罚。

4、施工现场应合理使用材料，并及时做好落手清工作。

五、付款方式

1、付款每月按工程进度的70%支付(含工人生活费在内)。

2、工程结构全部结束峻工验收合格后，甲方支付乙方工程造价的95%，余款5%工程峻工验收合格后________年内结清。

六、甲方的权利和义务

1、积极为乙方创造必要的施工条件。

电箱等附助设备。

四步一隔离封隔板由项目部现场废木料堆中提供。

质量安全交底及标准化、文明施工交底和施工进度计划交底。

仓库用房、办公用房等。

6、根据进度计划支付工程款。

七、乙方的职责和义务

1、乙方按甲方的各项技术质量要求和安全要求进行交底，认真组织实施操作，落实现场施工安全生产措施，做好各项基础工作，若违章作业造成的事故均由乙方负责。

2、乙方进入施工现场的施工人员中，不得私自招用社会闲散劳动力和盲流人员，不得使用不满18周岁的童工，否则甲方有权清退此类人员，对此而造成的一切后果，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

3、乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑安装工程施工验收规范》及有关质量评定标准的要求，如乙方因施工不慎造成的质量事故，一切责任均有乙方负责，并承担由此造成的甲方直接经济损失和间接经济损失。

4、在施工过程中，乙方必须遵纪守法，自觉遵守甲方项目部的各项规章制度及甲乙双方签订的各项协议，并接受甲方各部门的监督和检查，对甲方提出的各项整改措施应及时完成整改，如乙方拒不执行，甲方有权对乙方作出相应的处罚。

扣件等材料必须通过具有资质的检测单位检测合格后方可进场使用，并向甲方提供检测报告。否则，如因材料质量问题所引起的一切后果和责任全部有乙方负责并承担一切费用。

6、施工前乙方必须向甲方提供整体和分体脚手架的搭设的施工方案或施工组织设计，经项目负责人和技术负责人批准后方可施工。另外，乙方要向项目部提供所有操作人员有效特种作业人员上岗证。

7、乙方必须按项目部的进度要求完成施工任务，如乙方因人员不足满不能按项目部进度要求完成施工任务，甲方有权另请其它班组清包单位进场施工，所产生的施工费用均有乙方承担，该款项直接从乙方工程款中扣除，乙方无异议。

8、项目部和上级主管部分开的整改通知的相关内容必须在甲方规定的时间内完成，逾期未完成的，甲方有权对其进行罚款。

安全网必须使用新材料，钢管等必须按甲方要求刷油漆。

八、安全生产

1、本合同以外的其他附件或补充协议等均与本合同具有同等法律效力。

2、乙方必须加强自身的安全意识教育，进入施工现场应严格遵守甲方一切安全操作规定，做好安全防护措施，如因乙方原因违章作业造成的安全事故，一切责任与损失由乙方自负，甲方不承担任何责任。

3、乙方必须每月定期对施工人员进行安全教育，教育的内容及受教育人员名单应报甲方备查。

九、违约责任

工期、文明施工等各项指标及要求，又不能及时整改的，由于乙方原因而不能确保省文明工地而造成的损失均有乙方承担。

2、乙方违约后甲方有权终止合同，并依据法律要求乙方赔偿甲方由此而造成的一切经济损失。

法规处理。

十、其他

乙方签字后即生效，工程竣工验收、工程款结清后自动失效。

2、本合同签订后，甲方指派同志，乙方指派负责对本合同及其合同附件条款的执行。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

建筑工程合同篇3

华律网拥有各类最新最全的合同范本。合同是我们日常生活、工作中经常会接触到的，是当事人或当事双方之间设立变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。那建筑工程勘察合同如何写下面是华律网小编提供的范本，希望对大家有所帮助！

建筑工程勘察合同

项目名称，_________

项目建设地点，_________

合同编号，_________

委托方(甲方)，_________

承接方(乙方)，_________

甲方委托乙方进行_________勘察任务。根据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条　工程勘察范围

1.1　本工程项目勘察委托文号、日期_________。

1.2　工程建设地点_________。

1.3　技术要求_________。

第二条　甲方按时向乙方提供下列文件资料，

┌───────────────────────┬───┬──────┐

│　项目名称　│文件资│　提供日期　│

│　│料份数├──────┤

│　│　│　年　月　日│

├───────────────────────┼───┼──────┤

│一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘│　││

│察许可文件│　││

│　│　││

├───────────────────────┼───┼──────┤

│二、提交工程项目的坐标与标高资料　│　││

│　│　││

├───────────────────────┼───┼──────┤

│三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件　│　││

│　│　││

└───────────────────────┴───┴──────┘

第三条　乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果，

┌─────────────┬────────┬───────────┐

│　│　提交日期　│　│

│　勘察成果名称　├──┬──┬──┤提交份数│

│　│年│月│日│　│

├─────────────┼──┴──┴──┼───────────┤

│　││　│

├─────────────┼────────┼───────────┤

│　││　│

├─────────────┼────────┼───────────┤

│　││　│

├─────────────┼────────┼───────────┤

│　││　│

└─────────────┴────────┴───────────┘

3.1　勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。

3.2　工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。

第四条　取费标准及拨付办法

4.1　本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2　本工程勘察费估算为_________元，合同生效后_________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。

4.3　双方委托银行代付、代收有关费用。

第五条　双方责任

5.1　甲方

5.1.1　甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。

5.1.2　若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。

5.1.3　派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如，征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。

5.1.4　勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。

5.1.5　按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。

5.1.6　勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7　工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。

5.1.8　维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。

5.1.9　由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

5.1.10　补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2　乙方

5.2.1　派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

5.2.2　在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.3　勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。

5.2.4　按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。

5.2.5　讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。

5.2.6　补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条　违约责任

6.1　甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。

6.2　甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.3　由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。

第七条　本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第八条　其它事宜

_________。

第九条　本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十条　本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

第十一条　本合同正本一式_________份，双方各执_________份。

委托方(盖章)，_________　承接方(盖章)，_________

法定代表人(签字)，_________　法定代表人(签字)，_________

单位地址，_________单位地址，_________

电话，_________电话，_________

开户银行，_________开户银行，_________

银行帐号，_________银行帐号，_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点，_________签订地点，_________

┌──────────────────────────────────┐

│　鉴(公)证意见，　│

││

│　经　办　人，鉴(公)证机关(章)　│

││

│　年月日│

││

│(注，除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿原则)│

││

└──────────────────────────────────┘

建筑工程合同篇4

2022标准建筑工程合同样式是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。标准建筑工程合同样式能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022标准建筑工程合同样式正文内容

发包方：____省____县双良房地产开发有限公司（心下简称甲方）承包方：四川XX公司（以下简称乙方）就甲方所开发之佳和XXX项目工程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、诚实信用原则，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。

一、工程名称：佳和XXX

二、工程概况：佳和XXX项目位于____县文林镇城南安置一街。系地上17层，地下2层全框架电梯商住楼。总建筑面积约23480平方米。

三、工程工期：20个月。从年____月____日起至年____月____日止。（以甲方下达的进场通知书的时间开始计算）

四、工程承包方式：双包，即包工包料。

五、承包工程范围：佳和XXX施工设计图纸所含施工工程内容除去门窗、消防、电梯、土石方开挖回填、铝合金白页、幕墙、底层营业房大理石装饰以外的全部工程。水、电工程只预埋管、不穿线，具体工程范围详见双方签字确认的《工程预算表》。施工中若遇图纸变更，所涉及的工程量以现场签证，照实结算。

六、工程价款：

1、工程单价为建筑面积每平方米元。

2、工程总价款：以建筑面积乘以工程单价。建筑面积，按国家建筑面积计算规范计算。

七、付款方式：甲方按工程进度向乙方付款。地面三层营业房完工，甲方向乙方支付100万元；此后，每竣工2层甲方向乙方付款50万元，主体全部竣工甲方向乙方付款金额达到500万元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款达到工程总价款的80％；工程竣工验收合格后________年内支付至总额的100％（全部付清）。超过付款时间三个月内不计利息，超过三个月按2％月息支付乙方，超过________年按5％月息计算；利息每季度付清。

八、工程履约保证金：本合同签订之日，乙方向甲方交纳履约保证金贰佰万元（小写：200万元）。甲方于地下2层完工时向乙方退付100万元；地上3层营业房完工时向乙方退付100万元。

九、工程质量要求：符合国家现行行业合格标准。

十、工程竣工验收：佳和XXX项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成，并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料，视为乙方所完工程验收合格。十

一、工程主要XX调差约定：合同履行过程中，若遇主要XX单价涨、跌幅度超过双方预算价格的5％，则双方按实进行工程价款调差。调差以同期的____市建设工程造价信息为依据。十

二、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、向乙方交付佳和XXX设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。

2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，做好记录。黄X担任甲方现场技术总工，李X、张X协助黄X工作。

3、聘请陵XX公司担任工程监理。

4、按本合同约定向乙方支付工程款。

5、对乙方所购XX质量进行监督检查，对乙方不合格XX有权要求乙方调换合格产品。

（二）乙方权利义务

1、严格按工程设计图纸施工。

2、所购主要建筑材料，如钢材、水泥等必须是大厂产品，以确保工程质量。

3、做好日常施工日志记录，确保工程顺利进行。

4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做，并自行承担由此造成的一切损失。

5、按建筑工程操作规程规范施工，安全施工、文明施工，不得违规操作。若出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处，则自行承担由此产生的相应责任及损失。

6、对施工过程中发生的一切安全事故承担完全赔偿责任。

7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。十

三、特别约定因不确定因素，若本合同履行中出现甲方支付乙方工程款不足的情况时，双方应即时协商寻找资金，把工程及时竣工完成，不得窝工、停工。十

四、双方签字确认的《工程预算表》是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。十

五、本合同未尽事宜，双方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的，按补充协议执行。十

六、本合同一式四份，双方签字盖章生效，各执二份。具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：________年____月____日

建筑工程合同篇5

施工单位：(以下

劳务分包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条理》及其他有关法律、行

一、施工目标

1、工期目标：年月日开工，年月日竣工

分项工程、分部工程、单位工程一次验收合格率100%。

3、安全生产目标：工亡事故为零，杜绝重大安全事故，一般轻伤事故控制在1‰以内。

4、成本目标：实行计划报批，限额领料，材料实际消耗量控制在项目部的计划成本消耗量以

5、文明施工目标：强化现场科学管理，满足现场文明施工要求，争创“自治州级文明工地”

6、服务目标：与项目部协同配合，完成项目管理目标责任书，创建业主满意工程。

二、承包指标：

暖、电、防水工程以外，施工图纸、标准图集及设计变更的全部内容，

2、劳务报酬：实行包干工资，土建班组按建筑面积/m2包交工。(大

3、进入施工现场的每个工人必须参加保险。

4、室外配套的增减工程量，由乙方负责完成，以实际发生工程量另行计酬。

5、合同约定工资支付：(工人工资按每月完成工程量的70%支付)达到工程预验收标准支付

三、甲方权利和义务：

1、编制作业计划，做好施工准备工作，在开工作业之前，甲方按施工要求配置必须的施工机

安全带及安全网等防护用品，并向乙方进行详

技术服务检查验收、落实奖罚。

四、乙方权利和义务：

设计说明及施工现场技术负责人的技术要求施工。

2、遵守国家及地方政府部门对施工现场管理的规定。

设施和施工成品进行保护。

4、乙方因人员素质技术力量跟不上无法完成工程施工，甲方有权终止合同，并按完成工程量的60%予以结算。

5、乙方必须派一名专职混凝土养护工人进行混凝土构件养护，如不及时养护造成混凝土缺水而强度达不到设计要求的，每发现一次罚款1000元。

五、材料供应的约定：

1、乙方设专人向项目部保管办理施工材料领料手续并办理委托手续。

2、乙方应严格按项目部提供的质量要求和配合比施工，乙方施工中用料浪费及不合格的超出限额部分，由乙方承担。乙方在施工中使用材料，做到活完料净，保持现场整洁，否则根据情节给予100元----1000元的处罚。

六、施工机具管理的规定：

维护及维修。如有丢失、损坏，乙方予以实物两倍的赔偿。

2、设备构配件损耗不得超出定额的损耗量，超出部分按实物5倍赔偿。

特殊工种必须持证上岗操作，无证上岗造成的安全事故，所发生的费用和有关部门检查的处罚由乙方承担。

七、现场管理约定：

1、乙方劳务人员要严格遵守现场的各项管理制度，在项目部现场负责人的统一领导下，组织施工，有关计划进度材料供应等工作应密切配合，保证施工顺利进行。

挑衅、动武等)的行为，每发生一次给予200元处罚，情节严重的交当地派出所处理。

3、乙方负责人(工长)对操作人员落实三级安全教育，进行遵纪守法安全生产的日常检查，教育操作人员爱护公物，严禁偷拿现场用料及用具，如违反现场制度，甲方有权采取必要措施，乙方应必须承担相应责任，并负责实物10倍的赔偿。操作人员要遵守施工现场制度，不允许外来人员出入现场和住宿。

八、关于工程质量及验收的约定：

分部、单位工程质量一次验收合格率100%。

2、达不到验评标准时，甲方要求乙方返工，乙方必须无条件按甲方要求的时间返工直到符合验收标准，造成一切经济损失由乙方承担。

3、由于甲方技术人员指挥造成返工，乙方应无条件按甲方要求的时间返工直到符合验收标准。

九、关于工程进度的约定：

停水、停电和不可预见的原因延误的工期，延误的时间在施工过程中予以调整，不给乙方另加时间。

2、由于甲方材料供应不及时造成工期延误，每延误一天，工期相应顺延一天。

十一、关于安全生产的约定：

1、乙方在施工过程中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》《建筑安装工人安全操作规程》等有关法律规定和项目管理制度的安全要求。

2、乙方应对施工安全条件进行检查，有权停止不符合安全施工条件的作业，拒绝违章指挥，并要求甲方承担由此而造成的损失。

3、由于操作人员在施工过程中违反有关安全操作规程，即不使用或不正确使用安全防护用品导致事故的发生，乙方应承但由此引发的一切经济损失。

4、施工过程乙方操作人员因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责，给工地造成经济损失的按实际损失额进行赔偿。

闹事，每发生一次，罚款500元，情节严重的送当地公安部门处理，不得偷盗工地财物和其他工友的财物，如发现一次，对当事人予以实物10倍的罚款，如本人无能力支付罚款的由乙方承担并清除工地，情节严重的送当地公安部门处理。

十二、甲乙双方的协作约定：

1、乙方负责人就是现场工长，负责现场乙方工人的现场调配。

互检工作和抄测、放线工作。

保管及日常的限额领料并办理好出入库手续。

专业班组长应参加甲方组织的各种检查、考核工作，周生产例会及班前交底会和班后碰头会，并贯彻落实。

质量、使用功能有影响的专业班组的选择，乙方应报甲方审核确认。

质量、进度、安全达到甲方及规范要求的，给予奖励。

无保险、无劳务合同的工人上岗，发生任何安全事故，乙方负责人承担一切经济及法律责任。

十三、违约责任：

1、在甲方材料供应及水电正常的情况下，由于乙方自身原因逾期竣工，每逾期一天罚款1000

2、乙方因自身原因，无能力完成施工任务，甲方有权解除合同，并按完成工程量的60%予以结算

3、工程保质保量按期竣工后，甲方未及时发放工人工资，造成民工年底无法返乡或上访的，甲方承担一切责任，并赔偿工人损失。

十四、合同生效与终止：

1、本合同自签定之日起生效，保修款付清终止。 ..

劳务队各执一份，具有同等的法律效力。 ..

协助、保密等..

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程合同篇6

2022标准建筑工程施工热门合同样书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。标准建筑工程施工热门合同样书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022标准建筑工程施工热门合同样书正文内容

发包人(全称)：________________

承包人(全称)：________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________________

工程地点：________________

结构形式：________________层数：________________建筑面积：________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件

工程立项批准文号：________________

资金来源：________________

二、工程承包范围

承包范围：________________

三、合同工期

工期：________________天

开工日期：________________

竣工合同：________________

四、质量标准

工程质量标准：________________

五、合同价款

1、合同总价(大写)：________________(人民币)元

(小写)：________________元

(其中：工程暂列金额________________元，计日工________________元，材料暂估价和专业工程暂估价________________元，安全文明施工措施费________________元，总承包服务费________________元。)

2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：________________

(

1)本合同协议书;

(

2)中标通知书;

(

3)投标函及投标函附件;

(

4)本专用合同条款;

(

5)本通用合同条款;

(

6)技术标准和要求;

(

7)图纸;

(

8)已标价工程量清单(附件4：);

(

9)招标文件、招标文件澄清及修改;

(

10)其他合同文件。

双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________年____月____日

合同订立地点：________________

本合同双方约定后生效。

发包人：________________(公章)承包人：________________(公章)

地址：________________地址：________________

XX编码：________________XX编码：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人：________________委托代理人：________________

电话：________________电话：________________

传真：________________传真：________________

开户银行：________________开户银行：________________

账号：________________账号

建筑工程合同篇7

2022建筑工程工程合同范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。建筑工程工程合同范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022建筑工程工程合同范本正文内容

发包方（甲方）：XX公司承包方（乙方）：XX钢玻璃因甲方在花荄原味食府店面装修工程建设过程中需购买乙方的玻璃，根据有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：原味食府玻璃安装工程

2、合同内容：门柱采用8毫米黑色喷漆整体玻璃，正立面需要喷字，费用：120元平米；门头采用5毫米黑色喷漆玻璃，费用：100元平米；室内柱面中部茶镜刻字，费用：110元平米；室内装饰柜隔板10毫米玻璃磨边安装，费用：80元平米；喷漆玻璃需要喷字的部位，每平米适当补贴。

3、供货及运输方式：乙方包运输和安装，甲方在施工现场验收成品，按实收方结算。

4、材料必须达到国家合格标准，玻璃需先封釉再喷专用玻璃漆，接缝严密，打胶工整圆润，玻璃必须先封釉再喷漆，安装必须安全牢固，如因玻璃安装不牢固导致的安全责任须由乙方全部承担。

5、工期，合同签订后7天内完工

二、甲方工作：

1、甲方指派何成贵为驻工地代表，负责验收货。

2、按约定付款。

三、乙方工作：

1、乙方唐XX 为乙方代表，负责工程所有事宜。

2、乙方安全责任自负。

四、关于价款和结算的约定：付款方式：在________年____月____日前甲方支付乙方预付货款1000元整，完工验收合格后一周内支付至总造价的95%，余下5%尾款作为质保金，3个月后支付。

五、关于违约责任的约定：任意一方违约，违约方按给守约方造成的直接损失的2倍进行赔偿。未尽事宜双方友好协商解决，如协商无效，任何一方均可依法向安县人民法院起诉。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代理人：地址：地址：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：____日期：________年____月____日

建筑工程合同篇8

甲方：

乙方：

模板分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约，为砖混底二框结构。

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

叁拾捌元计算，

，按。

八、工期要求

8.1 甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2 工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

年月日

建筑工程合同篇9

2022实用建筑工程施工合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。实用建筑工程施工合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022实用建筑工程施工合同样本正文内容

甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，双方达成如下协议，共同遵守。

一、甲乙双方于________年____月____日签定的《装修施工合同》即日终止。

二、甲方支付的设计定金人民币1000元，首付工程款18550，两项合计人民币19500元。

三、乙方前期工程费用如下：

1. 水电安装工程：1118

2.77；现已完成工程按总价1118

2.7780%894

6.00元

2. 设计费：123平方米25元方307

5.00元；

3. 拆墙及清运费：52

7.15元；

4. 材料搬运费：330.00元；

5. XXX材料约6620元；合计人民币共：19500元；

四、前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责，与甲方无关，水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付，甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方签字：乙方签字：____日期：____日期

建筑工程合同篇10

发包方：____________（以下简称甲方）

承包方：____________（以下简称乙方）

甲方与乙方于______年______月______日已签订秀美夏凉生态家园示范村房屋工程合同，为了确保工程质量和进度，在已签订的合同不完善条款中，增补新的条款，经双方多次协商，达成增补条款如下，双方共同遵守执行。

一、甲方所抵给乙方销售的房屋从前排一号起按顺序抽签，由甲方安排给乙方销售。

二、原签订合同中检测费问题：钢材、水泥乙方必须按甲方规定的品牌施工（指定品牌、华新水泥、鄂钢钢材），其所征检测费由甲方承担，如乙方自行更换品牌，其所征检测费由乙方自行承担乙方不承担其它费税。

三、保险费：乙方必须从签订合同之日，进施工现场前，无条件的买足职工保险费（所买费用乙方自行承担）。

四、甲方所抵给乙方销售的房屋，乙方一年内没销售完，在乙方愿意情况下，甲方按550元/平方米收回并现金支付给乙方。

五、乙方的建筑的资质由甲方提供，但乙方必须承担费用5000元整。

六、以上补充合同一式三份，甲、乙方各执一份，签字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

20xx年xx月xx日

建筑工程合同篇11

国际土木建筑工程合同

雇主：＿＿＿＿＿＿＿＿

承包人：＿＿＿＿＿＿＿工

程项目及相关文件：＿＿＿＿＿＿＿

第一部分?共同条件

定义与解释

定义

第一条?本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：

（1）“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。

（2）“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。

（4）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。

（5）“工程”是指依照本合同应进行的工程。

（6）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（如果有的话）、投标书和合同协议。

（7）“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。

（8）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。

（9）“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。

（10）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。

（11）“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同_____别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。

单数与复数

视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。

页旁小标题或注释

这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。

工程师的代表

工程师的代表的责任和权力

第二条?工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或?义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。

工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表，并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的?代表在这种委托范围之内（但不是委托范围之外）给予承包人的任何书面指示或认可，应如同工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必?须以下述为条件：

1.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可，并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。

2.如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意，他应有权把此问题提交工程师，工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。

转让与转包

1.转让

第三条?承包人未经雇主事先书面同意，不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益（付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列）。

2.转包

第四条?承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外，承包人未经工程师事先书面同意（不得无理不予同意）不得把本工程的任何组成部分?转包出去，如予同意，不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽，就如同对承?包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样，应承担全部责任。但是，按计件方式提供劳动力，不应认为是本条所说的转包。

合同的范围

第五条?本合同包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。

合同文件

6.语言

（1）制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明，如果本合同文件用不止一种语言写成，则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言，即其中指定的“主要语言”。

文件互相解释

7.图纸的保管

承包人应就执行根据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书，给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。

图纸副本应有一份保存在现场

8.进一步提供的图纸和指示

工程师应完全有权在本工程进行过程中，随时向承包人提供为了本工程的正确和适当的进行和维护的目的而必须进一步提供的图纸和指示，承包人应予执行并受其约束。

一般义务

9.合同协议

承包人应邀立约时，应按附件所列并视情况经过必要修改的格式签订合同协议（由雇主承担费用制订）。

10.履约保证书

如果投标书中载明，承包人承诺在需要时取得一家_____公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人，同承包人一道负有连带责任地向雇主承担义?务，按不超过投标金额10％的金额根据保证书的条件担保照章履行本合同者，则该_____公司或银行或担保人以及该保证书，均应是须经雇主认可的，而取得这种担?保或提供这种担保人以及所要订立的这种保证书的费用，应统由承包人承担，但本合同另有规定者除外。

11.现场检查

投标书应认为是根据雇主在其为投标的目的提交给承包人的文件中所应提供的有关水文、气候和自然条件的数据资料所制订的。但是承包人应检查和考察?现场及其周围环境，并应在提交投标书以前（尽可能）确实弄清现场的形状与性质、守成本工程所必需的工作和材料的数量与性质进入现场的交通工具以及他可能需?要的居住设备，总之，他应亲自取得一切有关风险、意外事件和其它可能影响其投标的各种情况的必要资料（按上所述）。

投标的充分条件

不利的自然条件和人为的障碍

12.承包人应被认为在投标以前，已确实弄清他对于本工程的投标以及在标价的建筑工程清单和费率与价格表（如有的话）中所列的费率与价格都是正?确和充分的。此费率与价格除本合同另有规定者外，应包括承包人根据本合同所承担的一切义务和为本工程的正确建成与维护所必需的一切事物。但是，如果在本工?程进行中，承包人遇到自然条件或人为的障碍，而此种条件或障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的，则承包人应立即将此书面通知工程师的代表。如果工?程师认为，此种条件或人为障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的，则工程师应予证明，而雇主则应支付由于此种条件而加给承包人的额外费用，包括由于?遇到此种条件或障碍而引起的以下适当而合理的费用：

①遵照工程师在与此有关情况下向承包人所发出的任何指示执行需引起的适当而合理的费用，以及

②承包人在未得工程师具体指示情况下，可采取的任何经工程师认可的正当合理措施所引起的适当而合理的费用。

13.工作必须使工程师满意

除了法律上不可能或实际上不可能以外，承包人必须严格按照本合同要求进行，建成和维护本工程，做到使工程师满意，并应执行和严格遵循工程师对于?涉及或有关本工程的任何事项（不论本合同中是否提到）所作的指示和指导。承包人只领受工程师或（在按照本文件第2条所提到的限制条件下）工程师的代表所作?的指示和指导。

14.应提供的方案

在承包人的投标被接受以后，承包人如经要求应当尽快向工程师提交一份表明他所建议本工程进行的步骤次序和方法的方案，请工程师认可，并凡经工程?师或工程师的代表提出要求时，应向他们书面提供关于承包人对进行本工程以及承包人打算提供、使用或建造的（视情况而定）施工设备和临时工程所作安排的详细?资料。向工程师或工程师的代表提交这种方案并经他们认可，或者向其提供这种详细资料，不应免除承包人根据本合同所承担的任何义务或责任。

15.承包人的监督权

承包人应本工程进行中，并在其后工程师认为是正当履行承包人根据本合同承担的义务所必需的期间，给予或提供一切必要的监督。承包人或经工程师书?面认可的（该认可随时可予撤销）一名有法定资格的指定的代表人或代表应当常驻本工程，并应把他的全部时间专用于本工程的监督。如果工程师撤销此项认可，承?包人应在接到撤销此项认可的书面通知以后，尽快（在考虑到下文所述需要替换他的情况下）将该处理人撤离现场，而且日后不得再雇用他担任现场任何工作，并应?由经工程师认可的其它代理人来替换他。这种指定的代表人或代表应代表承包人领受工程师或（在按本文件第2条规定的限制条件下）工程师的代表所作的指导和指?示。

16.承包人的雇员

（1）承包人有关本工程的进行和维护应在现场提供和雇用：

仅属具有各该行业的熟练技能与经验的技术能手，和能对要求他们监督的工作进行适当监督的助副代理人、领班和工长，以及为本工程的正确而及时的进行和维护所必需的熟练、半熟练和非熟练工人。

（2）承包人为了或关于本工程的进行或维护而雇用的任何人员，如果工程师认为其行为不当或不称职或玩忽职守，或者工程师另外认为雇用该人是不合?需要的，工程师有权反对并要求承包人立即将该人撤离本工程，而且非经工程师书面允许，不得再雇用该人从事本工程。任何因此而撤离本工程的人员应尽快地由经?工程师认可的称职的替换人员接替。

17.工程定位

承包人应负责按工程师书面规定的原始基准点、线和高程对本工程进行准确和正确的定位，负责本工程所有各个部分的位置高程、尺寸和定线正确无误?（按上所述），并负责提供与此有关的一切必需的仪表器具和劳动力。如果在本工程进展中的任何时候，本工程的任何部分在位置高程，尺寸或定线上出现或发生任?何错误，承包人经工程师或工程师的代表要求，应自行承担费用纠正此种错误，使工程师或工程师的代表满意，除非此种错误是由于工程师或工程师的代表书面提供?的不正确的数据资料所造成的，在这种情况下，纠正此种错误的费用应当由雇主承担。工程师或工程师的代表对任何定位或任何线或高程所作的检查决不应免除承包?人对此项定位的准确性所承担的责任，因此，承包人应当仔细保护和保持本工程定位中所用的一切水准基点、龙门板、标桩和其它各物。

18.钻孔和勘探挖掘

如果在本工程进行中的任何时候，工程师要求承包人进行钻孔或进行勘探挖掘，应以书面命令提出此项要求，而且除非建筑工程清单中已列有关于这种预期的工作的临时金额，否则应被认为是根据本文件第五十一条的规定所命令的一项追加的要求。

19.守卫与照明

承包人在必要的时候和地方，或者经工程师或工程师的代表或者经合法当局提出要求时，应自行承担费用为有关工程提供和保持全部照明、保卫、围栏和看守，以保护本工程或保障公众或其它人员的安全和方便。

20.对工程的照管

（1）从本工程开始到完成，承包人应承担全部责任照管本工程及一切临时工程，如果由于任何原因（本条第（2）款所规定的例外风险除外）使本工程?或其中的任何部分或任何临时工程遭受任何损坏、灭失或伤害，承包人应自行承担费用予以修理和弥补，使得本工程在竣工时处于良好的状态，并且在一切方面都符?合本合同的要求和工程师的指示。如果任何这种损坏、灭失或伤害，是由于任何例外风险引起的，承包人在经工程师要求并且符合本文件第六十五条规定的情况下，?应予以修理和弥补，如上所述，其费用则由雇主承担。承包人还应对他在为了履行本文件第四十九条规定的义务而进行的任何作业过程中所引起的对本工程的任何损?害负责。

例外风险

“例外风险”有：战争、战争行动（不论是否已经宣战）、入侵、外国敌人的行动、判乱、_____、_____或者军事政变或篡权、内战或（非承包人自己的雇?员之间的）_____、骚动或骚扰，或者是雇主使用或占有已经对之出具竣工证书的本工程的任何部分，或者是完全由于工程师对本工程的设计所造成的起因，或者是由?于并非承包人方面的合理预见性和能力所能预见或合理预防的任何自然力的作用所造成的（所有这些，在此都统称为“例外风险”）。

21.工程的_____等

承包人在其根据本文件第20条所承担的义务与责任不受限制的情况下，应以雇主和承包人的共同名义对他根据本合同条款应予负责的由于任何原因（非?例外风险）所引起的一切灭失或损坏按下述方式投保，使雇主和承包人得到_____的范围包括本工程施工期间，也包括维护期间由于维护期开始以前所发生的原因而引?起的灭失或损坏以及承包人在为了履行其根据本文件第49条所承担的义务而进行任何作业的过程中所引起的任何灭失或损坏：

（1）对本工程和临时工程按随时所进行的这种工程的全部价值_____。

（2）对材料、施工设备和承包人运至现场的其它各物，按这处材料、施工设备和其它各物的全部价值_____。

22.对人身和财产的损害

（1）承包人（除说明书另有规定者外）应就由于本工程的施工和维护而可能引起的一切损失和对任何人身或任何财产所受伤害或损害（并非承租人或占?用人所遭受的对现场的土地或庄稼的表面或其它损害）的权利主张，并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，给雇主以补?偿。但是，此处的任何规定都不得被认为使承包人应有责任就对下列情况的任何补偿或损害赔偿费给雇主以补偿：

①土地由本工程或其中的任何部分永久使用或占用或者（除下文规定者外）遭受如上所述的表面或其它损害；

②雇主在任何土地上或其下或其中对本工程或其中任何一部分进行施工的权利；

③由于按照本合同进行本工程施工而不可避免地造成对照明、空中航线或水路或其它地役权或准地役权等任何权利的临时或永久性妨碍；

④由于雇主、雇主的代理人或雇员或其它承包人（非本承包人所雇用的）在本合同期间的任何行为或疏忽所造成的对人身或财产的伤害或损害，或者与此有关的任何权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支。

但是还必须规定：为了本条的目的，“现场”一词应认为只限于说明书中规定的或图纸上表明的其中土地和庄稼由于进行本工程而将不可避免地受到妨碍或损害的范围。

23.由雇主给以赔偿

（2）雇主应就有关本条第（1）款限制性条款中所提到的事项的一切权利主张、要求、诉讼，损害赔偿费、各项费用和开支，保障承包人免受损失，并给承包人以补偿。

第三方_____

（1）承包人在开始进行本工程之前，（但在不限制其根据本文件第二十二条所承担的义务与责任的情况下）应为防止并非由于本文件第二十二（1）条?限制性条款中提到的事项所引起的、在进行本工程或临时工程或在执行本合同过程中可能发生的对任何财产（包括雇主的财产）或对任何人身（包括雇主的任何雇?员）的任何损害、灭失或伤害进行_____。

第三方_____的最低金额

（2）此项_____应按雇主认可的条件（不得无理拒绝认可）并应至少按投标书中所列金额，向_____人投保、承包人凡经要求应向工程师或工程师的代表出示_____单和支付本工期_____费的收据。

24.工人遭受工作事故

为工人遭受工伤事故_____

25.对承包人没有投保的补救办法

26.发通知和付费

承包人应按有关进行本工程或任何临时工程的任何国家的或州的法规法令或其它法律或者任何地方当局或其它合法当局的规章条例或细则的要求并按其财?产或权利在任何方面受到或可能受到本工程或任何临时工程影响的一切公共团体和公司的规则和规章条例的要求，发出一切应发的通知和支付一切应付的费用。

遵守法规、规章等

27.化石等

在本工程现场发现的一切化石、硬币、有价值的物品或文物和建筑物以及其它在地质学或考古学方面有价值的遗物或物品，应在雇主与承包人之间认为是?雇主的绝对财产，承包人应采取合理的预防措施防止他的工人或任何其它人员移动或损坏任何这种物品，并应在这种物品发现之时和移动之前立即将此项发现通知工?程师的代表，并按工程师的代表的指示处理这种物品，其费用由雇主负担。

28.专利权和使用费

承包人应就对于本工程或临时工程或其中的任何部分所使用的任何施工设备、机器、工作或材料侵犯任何专利权、设计、_____或称或其它受保护权处提出?的一切权利主张和诉讼，并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，保障雇主免受损害并给雇主以补偿。除另有规定者外，承?包人应为取得本工程或临时工程或其中任何部分所需要的石头、沙子、砾石、泥土或其它材料支付一切吨位税和其它使用费、租金，以及其它付款或补偿（如果有的?话）。

29.妨碍交通和毗邻的财产

为进行本工程和任何临时工程施工所必需的一切作业，应在遵照本合同的要求所允许的范围内进行，以免不必要地或不适当地妨碍公众方便或妨碍进入和?使用公、私道路和人行道或不论雇主或任何其它人员拥有的财产，承包人应就由于或有关任何这种只要是承包人应对之承担责任的事项所引起的一切权利主张、要?求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，保障雇主免受损害，并给雇主以补偿。

30.临时运输

（1）承包人应采取一切合理措施防止承包人或其任何分包人的任何运输损坏或伤害连接现场的或在通往现场途中的任何公路或桥梁，尤其应选择路线，?选择和使用_____并限制和分配装载量，以便尽可能合理地限制这种由于把设备和材料运出入现场而不可避免地产生的临时运输，并使该公路和桥梁不致遭受不必要的?损坏或伤害。

特殊的负载

对临时运输索赔要求的处理

水路运输

31.给予其他承包人的机会

承包人应按照工程师的要求，为雇主所雇用的任何其他承包人及其工人，并为雇主和任何其他合法当局所雇用的在现场上或现场附近进行任何未包括在本?合同之内的工作或执行雇主签订的任何有关或附属于本工程的合同的工人，提供进行其工作的一切合理机会。但是，如果承包人应工程师或工程师的代表的书面请?求，向任何这种其他承包人或雇主或任何这种当局提供由承包人负责维护的任何公路或道路，或允许他们使用现场上的承包人的脚手架或其它设备，或向他们提供任?何性质的其它服务，则雇主应就这种使用或服务按工程师认为合理的金额支付给承包人。

32.设备、材料和劳动力的供应

除另有规定者外，承包人应自行承担费用供应和提供一切施工设备、临时工程、临时和永久性工程所用的材料、劳动力（包括其监督）、往来现场和在本工程内和周围的运输，以及为本工程的施工、建成和维护所需要的各类其它物品。33.竣工现场的清理

在本工程竣工时，承包人应从现场清除或撤离一切施工设备、剩余物料、垃圾和各种临时工程，使整个现场和工程清洁并处于良好状况，使工程师满意。

劳动力

34.劳动力的雇用

（1）承包人应自行安排雇用一切当地的或外地的劳动力，除本合同另有规定者，并安排其交通、住宿、膳食和付给工资。

供水

（2）承包人应在合理可行情况下，根据当地条件，对现场供应充足的饮用水和其它用水供承包人的职员及工人们使用，使工程师的代表感到满意。

酒类或药物

（3）承包人不得违反现行的法规法令和政府规章或命令而进口、出售、赠送、实物交易或以其它方式处理任何酒类或药物，或允许或容忍其分包人、代理人或雇员进口、出售、赠送、实物交易或处理这类物品。

武器和弹药

节日和宗教习惯

（5）承包人对待他所雇用的一切工人，应适当尊重一切公认的休息节日和宗教方面或其它方面的习惯。

流行病

（6）如果发生任何流行病，承包人应遵守和执行政府或当地医疗卫生当局为处理和扑灭此种疾病而制定的条例、命令和要求。

妨害治安行为等

分包人遵守事项

（9）任何有关工人和工资的其它条件，应视需要如第二部分第三十四条第（9）（10）等款所列。

35.关于工人等情况的申报

承包人如经工程师要求：应按工程师规定的格式和间隔时间向工程师的代表或其办事处提交详细报告书，说明承包人各个时候在现场上雇用的管理人员和各级工人的数目，以及工程师的代表要求有关施工设备的资料。

材料与做工

36.材料与做工的质量和试验

（1）一切材料和做工均应属于合同规定的各该种类并符合工程师的指示，并应不时接受工程师在制造或制作地点或在现场或在所有任何这类地点指导进?行的试验。承包人应提供为检查、测量和试验任何工作及所用的任何材料的质量、重量或数量所通常需要的协助、仪器、机械、劳力和材料，并应按工程师的选择和?要求，在把材料投入本工程以前，提供材料的样品供试验。

样品费用

（2）如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定提供样品，则全部样品的提供应由承包人自行承担费用，否则应由雇主承担费用。

试验费用

（3）进行任何试验的费用，如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定进行这种试验，并且（在仅仅做负荷试验或者为了确定任何完成的或部分完成?的工作的设计是否适合于旨在达到的目的而做试验的情况下）这种试验在说明书或建筑工程清单中已详细列出，足以使承包人能在其投标中予以定价或估算在内，则?应由承包人负担。

未规定的试验等的费用

（4）如果工程师命令进行的任何试验，属于下列情况之一者：

①并非意指或规定进行的试验，或

③虽意指或规定进行，但工程师命令，要由一名_____的人员在除了现场或受试验材料的制造或制作地点以外的任何地点进行试验。

如果试验结果表明，该做工或材料不符合本合同的规定或工程师的指示，则此项试验费用应由承包人负担，否则由雇主负担。

37.进入现场

工程师和他所授权的任何人应能随时进入本工程和现场，以及进入正在为本工程进行工作或提供材料、制成品或机械的一切车间和地方，承包人应为他们进入这些地方或获得进入的权利提供一切便利和协助。

38.在覆盖以前对工程的检查

（1）任何工作未经工程师或工程师的代表认可不得予以覆盖或置于视线之外，承包人应提供充分机会由工程师或工程师的代表检查和测量任何将要覆盖?或置于视线之外的工作，并在永久性工程就位以前检查其基础。承包人应在任何这种工程或基础准备就绪或即将准备就绪以供检查时，及时通知工程师的代表，而工?程师的代表除非认为此项检查没有必要并相应通知承包人，否则应为检查和测量该工程或检查该基础的目的而出席，不得无理拖延。

移动覆盖物和打开

39.清除不适当的工作和材料

（1）工程师在本工程进行过程中应有权随时发出书面命令：

①在该命令规定的时间内从现场清除工程师认为不符合本合同要求的任何材料。

②代之以适当的和合适的材料，并

③拆除工程师认为其材料或做工不符合本合同要求的任何工程，并按要求重建（不管其以前的任何试验或中期付款）。

承包人违约

40.工程暂停

（1）承包人应在接到工程师的书面命令时，按工程师认为必要的时间和方式，暂停进行本工程或其中的任何部分，并应在暂停时间，在工程师认为必要?的情况下适当地保护本工程并保证其安全。承包人在根据本条规定执行工程师的指示方面所招致的额外费用，包括所有现场应支付的日常工资、薪水、设备的折旧和?保养、现场的杂费和本合同的一般管理费，均应由雇主负担和支付，除非这种暂停是：

①本合同另有规定者，或

②为适当进行本工程所必需者，或由于天气条件影响本工程的安全和质量，或由于承包人方面的违约，或

③为本工程或其中任何部分的安全所必需者。

但是，除非承包人在接到工程师的命令后的28天内将其索赔意向以书面通知工程师，否则承包人将无权索还任何此种额外费用。工程师应就其认为是公平合理的“索赔要求”，解决和决定应付给承包人的这种额外款项。

暂停持续超过90天

开工时间和迟延

41.工程的开始

承包人在接到工程师有关开工的书面命令后，应在投标书指定的期限内，在现场开始本工程，并应以应有的速度进行，不得迟延，但如有工程师明文批准或命令者或完全属于非承包人所能控制的原因者除外。

42.现场的占用

道路通行权等

（2）承包人应为取得他所需要的有关进入现场的特别或临时的道路通行权负担一切开支和费用。承包人还应自费提供他为本工程的目的所需要的在现场以外的任何附加设施。

43.竣工的时间

在遵照说明书中有关本工程的任何部分应在整个工程竣工前完工的任何要求的条件下，本工程应在投标书所指定的时间内全部竣工，从投标中所指定的开工期限的最后一天起算，或根据本文件第44条允许的延长时间计算。

44.竣工期限的延长

如果任何额外的或追加的工作量，或可能发生的不论何种其它特殊情况，使承包人有正当权利延长竣工时间，工程师应确定这种延长时日。但是，工程师?并无义务要考虑任何额外的或追加的工作或其它特殊情况，除非承包人在这种工作开始后或这种情况出现后的28天内，或其后尽快地向工程师的代表递交有关他认?为自己有权延长时间的任何权利主张的充分而详细的材料，以便当时能对该权利主张作出调查。

45.夜间或星期日不工作

在遵照本合同所载的相反规定的条件下，任何长久性工作，除下文规定者外，非经工程师的代表书面许可不得在夜间或星期日（如果当地公认休息日）或?当地公认的休息日进行，为拯救人命或财产或为本工程的安全而不可避免的或者是绝对必需的工作除外，在这种情况下，承包人应立即通知工程师的代表。但是，本?条规定不适用于任何通常采用轮班制或两班制进行的工作。

46.进度

承包人根据文件第五条所提供的全部资料、设备和工人，以及本工程进行和维护的方式、方法与速度，应是同一种类的，并应按使工程师满意的方式进?行。如果任何时候工程师认为本工程或其任何部分的进度太慢，不能保证本工程在规定的或延长的竣工时间内完成，工程师应将此以书面通知承包人，承包人在接到?通知后应采取他认为必要的措施，而工程师则可同意加快进度，以便使本工程能在规定的或延长的竣工时间内完成。如果此项工作未在夜间进行，承包人应请求许可?在夜间和白天一样工作。如果得到工程师这种许可，承包人应无权因这样而获得任何额外支付，但是，如果这种请求遭到拒绝，而又没有相当的、切实可行的加快工?程进度的方法，则竣工的时间应延长仅由于这种拒绝所致的一段时间。进行夜间作业不得有不合理的噪音或干扰。承包人应就由于在进行作业时所产生的噪音或其它?干扰而引起的损害赔偿责任以及与此赔偿责任有关的一切权利主张、要求、诉讼、各项费用和开支，给雇主以补偿。

47.对延期规定的违约偿金

（1）如果承包人未能在本文件第四十三条规定的时间或延长的时间内完成本工程，承包人应向雇主支付投标中规定的金额，作为对这种违约规定的违约?偿金，而_____对本工程竣工时期按本文件第43条规定的时间或延长的时间（视情况而定）所超过的每一天或不足一天的罚款。雇主在不妨碍其它补偿方法的情况?下可以从他手头到期应付或将到期应付给承包人的任何款项中扣除该项违约偿金的金额，支付或扣除该违约偿金均不能免除承包人完成本工程的义务，或免除其根据?本合同所承担的任何其它义务与责任。

规定的违约偿金的削减

（2）如果在本工程全部竣工以前，本工程中的任何一部分业经工程师按本文件第48条出具竣工证书，并已由雇主占有或使用，则对延期规定的违约偿金，有关出具该竣工证书以后的任何延迟时间应按业经证明已竣工部分的价值占整个工程的价值的比例予以削减。

对提前竣工的奖金

（3）如果希望在本合同中规定对提前完成本工程或本工程的任何一部分支付奖金，应在第二部分第四十七（3）条中予以规定。

48.竣工证书

维护和缺陷

49.“维护期”的定义

（1）本条件中，“维护期”一词应指投标中指定的维护期限，从工程师按照本文件第48条证明本工程竣工之日起计算，或者如果工程师根据第四十八条出具不止一份证书时，则从各该证书出具之日起分别计算，而与维护期有关的“本工程”一词则应作相应的解释。

进行修理工作等

（2）为了使本工程在维护期满之时或期满之后尽快交付给雇主时，处于维护期开始时的同样完好状态（正常的磨损除外）使工程师感到满意，承包人应?按照工程师在维护期间或在维护期满后14天内根据工程师或以工程师外义在维护期满之前所进行检验的结果可能以书面向承包人提出的要求，对缺陷、不完善之?处、收缩或其它缺点进行修理、改正、重建、矫正和弥补等一切工作。

进行修理工作等的费用

（3）如果工程师认为之所以需要进行这种修理工作是由于使用的材料或做工不符合本合同的规定，或者由于承包人方面忽视或没有遵照履行其根据本合?同所承担的任何明示或默示的义务所致，则承包人应自行承担费用进行所有这种修理工作。如果工程师认为之所以必需进行修理是由于任何其它原因，则应作为追加?工作确定这种修理工作的价值并予以付款。

对承包人不进行要求他做的工作的补救办法

50.承包人进行调查

修改、增补与删除

51.变动

（1）工程师应对于本工程或其中任何部分的形状、质量或数量作出他认为可能是必要的变动，并且为此目的或由于任何其它原因，他如认为可取，应有权命令承包人去做下列任何一项，而承包人应照办：

①增加或减少本合同所包括的任何工作的数量，

②删除任何此类工作，

③改变任何此类工作的性质或质量或种类，

④改变本工程任何部分的高程、线、方位和大小，

⑤进行为完成本工程所必需的任何种类的追加工作，所有这种变动决不应使本合同无效，但是所有这些变动的价值（如果有的话）在确定本合同价格的金额时，应予以考虑。

有关各项变动的命令应是书面的

（2）承包人没有工程师的书面命令，不得作任何变动。但是，如果当任何工作数量的增加或减少并非由于根据本条发出命令的结果，而是由于其数量超?过或不足建筑工程清单所规定的数量，则对这种工作数量的增加或减少不应要求有任何书面命令。但是，又如果由于任何原因工程师认为任何这种命令以口头方式发?出是可取的，承包人应遵照执行这种命令，而工程师不论在该命令执行之前或之后对这种口头命令所作的任何书面确认，均应认为是属于本条所指的书面命令。但?是，又如果承包人就工程师的任何口头命令，向工程师作出书面确认，而此项确认未遭工程师的书面否认，则此项确认即应认为是工程师的书面命令。

52.变动的估价

（1）工程师应就其命令进行的任何额外的或增加的工作或删除的工作确定他认为应对投标中指定的金额予以增加或减去的金额（如果有的话）。所有这?些工作均应按工程师如果认为适用的本合同所规定的费率估价。如果本合同没有载明任何适用于额外的或增加的工作的费率，则应由工程师与承包人商定合适的价?格。如果不能取得一致意见，应由工程师确定他认为合理而适当的价格。

工程师确定费率的权力

（2）但是，如果任何删除或增加部分的性质或工作量都同整个合同工程或其中的任何一部分的性质或工作量有关，工程师认为由于这种删除或增加，使?本合同对本工程任何项目所规定的费率或价格变得不合理或不适用，则应由工程师和承包人商定一个合适的费率或价格。如果不能取得一致意见，应由工程师在考虑?到各种情况之后另外确定他认为合理适当的费率或价格。

但是还必须规定，除非在该命令发出之日以后（而在额外的或增加的工作的情况下，则在此项工作开始之前或在其后）已尽快地发出书面通知：

①由承包人通知工程师关于他要求额外付款或变动费率的意图，或

②由工程师通知承包人关于他准备视情况变动费率或价格的意见，否则就不得按本条第（1）款增加本合同的价格，或按本条第（2）款变动费率或价格。

变动超过15％

（3）如果在本工程全部竣工时，发现各项变动（由于任何有关改变材料和（或）劳动力价格的条款所引起者除外）的最后结果，较投标所指定的金额增?加或减少15％以上，则本合同价格的金额应按工程师和承包人双方商定的金额进行修正。如果不能取得一致意见，应由工程师在考虑到一切实质性的和有关的因素?（包括承包人的杂费和管理费）之后，确定在他认为是合理而适当的金额。

计日工作

（4）工程师如果认为有必要或合乎需要时，可以书面命令任何增加的或替代的工作均应按计日工作进行。这样，对这种工作应根据建筑工程清单内的计日工作表所规定的条件和承包人在其投标中确定的费率与价格支付承包人。

承包人应向工程师提供必要的收据或其它凭证以证明所付金额，并应在定购物料以前先把关于该物料的报价单提请工程师认可。

权利主张

（5）承包人应每月一次向工程师的代表递交一份账目单，详细列举（尽可能详尽）承包人认为自己有权提出的对任何增加的费用的各项权利主张，以及?承包人根据工程师的命令已在当月进行的一切额外的或增加的工作。凡没有列入此项详细账目单内的对任何这类工作索取偿付的要求，将一概不予考虑。但是尽管承?包人没有遵守此项条件，如果他已在尽早的时机，通知工程师关于他打算就这类工作提出权利主张，则工程师仍有权批准对任何这类工作付款。

设备、临时工程和材料

53.本工程专用的设备等

（1）承包人所提供的一切施工设备、临时工程和材料一经携入现场就应当认为是专供本工程的施工和建成之用未经工程师的书面同意（不得无理拒绝同意），承包人不得将其或其中的任何一部分移走（为了将其从现场的某部分移至另一部分者除外）。

设备的撤离等

雇主对设备等损坏不承担责任

设备的再输出

海关放行

（5）雇主在需要时将协助承包人就本工程所必需的施工设备、材料和其它各物取得海关的放行。

（6）任何涉及设备、临时工程和材料的其它条件，包括有关支付或减免关税或其它进口税、港口费、码头费、卸货费、引水费和任何其它费用或应付款的各项条件，视需要在第二部分第53条第（6）、（7）等项中予以规定。

建筑工程合同篇12

发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：图纸设计事项：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期：总工期：若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延误，则工期顺延。

四、质量标准

工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20xx。

工程质量应达到质量等级：

五、合同价款确定方法

六、工程价款及组成

工程总价款(人民币)：

七、付款方式

甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

八、双方的权益和义务

甲方派驻监理工程师或工地负责人: 乙方派驻的项目经理及技术负责人: 甲方工作：

电接至施工现场并免费提供。

2、协调办理工程施工手续，并承担各种规费;

3、按照合同约定向乙方支付工程款;

4、向乙方提供一定的施工临时用房，约2;

当地群众的关系。

乙方的工作：

1、按照国家规范和设计施工图进行施工;

2、在施工过程中服从甲方的统一安排和管理，做到文明施工;

工伤事故负责。

4、提供工程竣工验收资料。

九、违约事项

合同生效后，如果一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向人民法院提起诉讼。

十、工程技术要求和参数

1.工程规模：

2.结构形式：

3.材料要求：

4.其他要求：

十一、本合同一式份，甲乙双方各执份，双方签字盖章后生效，其他未尽事宜双方另行商定。

十二、补充条款

甲方(公章)：乙方(公章)：

代表(签字)：代表(签字)：

电话：电话：

签约时间：

2023建筑工程居间合同优选

在这个重视法治的时代，我们在工作和生活中都会接触到合同。合同的签订应该遵循双方自愿的原则，你之前有没有找过正式的合同范本模板？幼儿教师教育网编辑经过大量阅读，精选出一篇非常实用的“建筑工程居间合同”，希望这篇文章能够给你带来一些有用的技巧建议，建议你将其保存起来！

建筑工程居间合同【篇1】

甲方(委托人):______________________________

法定代表人:_______________________________

身份证号码:_______________________________

联系地址:_________________________________

手机:_____________________________________

乙方(居间人):______________________________

身份证号码: __________________联系地址: _____________________手机:_____________________

甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议:

一、委托事项

1.1乙方接受甲方委托，负责就xx旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

二、乙方义务

2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调)。

2.4 在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

三、甲方义务

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:

3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;

3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;

3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:

4.1本项目居间服务费为工程总造价的_____%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量万元的_____%计万元(税后)，作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%)，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。

4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分_____次向乙方支付居间报酬(税后，不需居间人开具任何发票)。

其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后_____个工作日内无条件支付给乙方;

②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行;

③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　五、特别约定

5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(_____‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

六、保密事项

6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

6.2保密期为_____年。

七、合同终止

7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　八、争议解决方式

有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　九、其他事项

9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________

法定代表人或委托代理人(签字):_______________居间人或委托代理人(签字):_______________

合同签订地:___________________________

合同签订日期:_________________________

建筑工程居间合同【篇2】

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的原则下，达成如下协议，以资共同遵守执行。

一、工程概况

房图纸及验收和业主要求的全部钢结构工程量一次性包干;②本钢结构安装工程合同不包括土建、防火涂料、门、窗等工作量。综合上述各项包干范围应为：

A、地脚螺栓预埋、H型钢柱，钢梁，气楼、吊车梁的安装

B、支撑系统、拉条、隅撑、檩条等次构件及吊车梁走道板的安装;

C、屋面板、墙面横板及保温棉铺设;

D、钢天沟、落水管、雨棚及内观光走道、钢楼梯的安装;

E、包边泛水的施工安装，其中包括主体车间外包边处理及门窗包边等; F、主次结构现场焊接部分等及其它的补漆工作量;

G、屋面板、墙面板现场制作需提供人员由乙方提供。

4劳保费、生活费)、包辅料、包机械、包油漆及安装施工图的所有内容。

5所有钢构件安装及屋面瓦安装完成。

二、技术要求：

①整体结构的安装必须符合GB50205-20xx《钢结构工程施工质量验收规范》。

②质量标准：合格。

③钢结构部分预埋时，乙方派专人现场定位施工。

三、甲方工作与相关责任：

1、协助乙方在业主处办理施工用水电等手续，使施工场地具备施工条件。

2、按合同约定支付工程款。

3、负责协调外部相应关系，提供安全保障，为乙方创造必要的施工条件。

4、开工前，协助乙方向业主索取经确认的施工图纸，并向乙方进行现场交底。

5、甲方驻工地代表为指令经工地代表签署后生效，并以书面形式递交乙方代表。

四、乙方工作与相关责任：

1、乙方应具备相关合同有效的独立企业法人资格，并提供复印件，作为合同附件。

2、积极参加业主的施工图纸现场交底，根据图纸和施工现场拟定施工方案和进度计划，报业主、监理审核。

3、严格执行施工规范，安全操作规程，环境保护规定，严格执行业主“合同附件四”《关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定》，严格按图纸进行施工，做好各项质量检查记录。

4、负责成品、半成品保护，由于施工管理不善造成材料浪费丢失、工期质量达不到合格要求、人身安全事故由乙方承担全部责任并赔偿损失工期不得顺延，甲方不承担任何经济纠纷及法律责任。

5成施工任务。

6、甲方主材料到达现场乙方必须立刻安排下车，并由乙方项目负责人办理签收。

7、外墙板安装必须采用安全吊篮有序施工。

8、乙方因不具备相关资质条件，需购买个人人身保险，方可进场施工作业。

五、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程以施工图纸为依据进行施工。

2、乙方应及时会同业主办理中间工程的检查与验收。

3、工程完工后，乙方应及时申报验收，协同业主办理完工程竣工资料。

4、工程质量保修期为年。

六、工程合同价格及付款

1、工程造价：

本工程总造价为：30元/㎡，总面积36467㎡，合计约109万元。

2、付款方式：

①前期主钢构安装完成付 ;

②钢柱、钢梁、吊车梁吊装完，甲方付合同总价款的 ; ③屋面、墙面彩板安装完毕付合同总价款的 ;

④质保金为合同总价款的5%，保修期为工程竣工后一年，保修期满一周内付清质量保证金。

七、违约责任：

1、因乙方原因延误工期，乙方每天按支付违约金，因甲方原因逾期由甲方自行承担责任，乙方工期顺延;

2、质保期内，本工程出现质量问题乙方负责维修;

3、乙方不能按合同约定完成计划工期，甲方有权安排其他施工队进场施工，乙方应积极配合，其费用甲方直接从乙方合同价款内扣除。

4、因一方原因，合同无法继续履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

八、争议的解决：

甲、乙双方在履行合同时，如发生分歧，应协商解决;协商不成，可以通过诉讼程序解决。

九、本合同未尽事宜，甲、乙双方另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

十一、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。工程款结算完自然失效。

甲方：

乙方：

年月日

建筑工程居间合同【篇3】

委托人:__________________________(以下简称甲方)

地址:____________________________

身份证号:__________________________

联系方式:__________________________

居间人:____________________________(以下简称乙方)

地址:______________________________

身份证号:___________________________

联系方式:___________________________

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《_____》，甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等价有偿原则的基础上，经协商一致，达成如下协议:

一、委托事项

1.1乙方接受甲方委托，负责就_____________________工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的.重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

风险告知:居间事项应当约定清晰明确，关键注意是否符合法律规定，如以居间方式帮助招投标双方违规中标的，会被认定无效。居间成功具体指向何种状态，作为居间合同中居间方的核心义务，实践中因为约定不清或者不够明确而导致纠纷的颇为常见。尤其对于居间成功如何界定，分为提供机会和提供中介服务、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是部分还是全部等，关键事项约定的越清楚、明确越能减少纠纷的出现。

二、乙方的义务

2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

2.4乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

三、甲方义务

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

4.1本项目居间报酬为

4.2居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬

4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

五、居间活动费用的承担

居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

风险告知:_____规定，在居间不成功的情况下，居间费用可以由委托方承担，对此，一是可以约定居间费用由谁承担;二是可以可以明确具体承担的标准。

六、保密事项

6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

风险告知:_____规定居间方有如实报告的义务，相比较而言，审慎审查的义务则对居间方的要求更加严格。可以根据具体居间内容，考虑居间事项的难易、居间报酬的高低等，具体明确居间方的义务层级。

七、合同终止

7.1本合同签字生效后，如果_______年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地_____委员会_____。

九、其他事项

9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

9.2本合同一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。

委托人(签章):__________________居间人(签章):__________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

建筑工程居间合同【篇4】

甲方(委托人):______________________________

法定代表人:_______________________________

身份证号码:_______________________________

联系地址:_________________________________

手机:_____________________________________

乙方(居间人):______________________________

身份证号码:?__________________联系地址:?_____________________手机:_____________________

甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《_____》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议:

一、委托事项

1.1乙方接受甲方委托，负责就_________旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

二、乙方义务

2.4?在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

三、甲方义务

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;

3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方?勒令停工、中止工程建设合同的;

3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

根据《_____》第426条关于?“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:

4.1本项目居间服务费为工程总造价的_____%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量?万元的_____%计?万元(税后)，作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%)，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。

③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

五、特别约定

5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行_____承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

5.3甲方取得工程_____合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(_____‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含_____、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，_____执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

六、保密事项

6.2保密期为_____年。

七、合同终止

7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地_____委员会_____或者当地法院提起诉讼解决。

九、其他事项

9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________

法定代表人或委托代理人(签字):_______________居间人或委托代理人(签字):_______________

合同签订地:___________________________

合同签订日期:_________________________

建筑工程居间合同【篇5】

甲方（委托人）某某建筑公司

联系地址：

乙方（居间人）

联系地址：

联系电话：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%.

2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整；在正常施工的两个月内，应支付***；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担**差*等**费用）

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

3、乙方违反保密义务的.，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

合同签订地：

合同签订日：

甲方：（盖章）

乙方（盖章）

法定代表人或委托代理人：

提醒：居间合同生效要件有哪些

合同要符合以下情形，才能生效：

1、形式要件

一是依法成立的合同，自成立时生效;二是法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的自批准、登记时生效；三是双方当事人在合同中约定合同生效时间的，以约定为准。

2、实质要件

行为人在缔约时具有相应的民事行为能力

合同作为民事法律行为，只有具备相应民事行为能力的人才有资格订立;不具有相应的民事行为能力的人所订立的合同为效力待定的合同

3、意思表示真实

意思表示真实是指表意人即意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思，即当事人的内在意志和外在意思一致即为真实

4、不违反法律或社会公共利益

此要件是针对合同的目的和合同的内容而言的。合同的目的是当事人缔结合同所欲达到的一种效果。合同的内容是指合同中规定的权利和义务所指向的对象。纵使合同的生效的其他要件都具备，但因合同的目的或内容违反了法律或社会公共利益，也会使合同归于无效。虽然我国的合同法奉行合同自由原则，即当事人可自由协商确定合同的内容，但是当事人的自由不能超出法律的限制。

我国《民法典》规定了合同生效的条件，而居间合同也是合同的一种，因此，居间合同也适用合同法的规定。

建筑工程居间合同【篇6】

甲方（委托人）：________________

联系地址：________________

乙方（居间人）：________________

联系地址：________________

联系电话：________________

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1乙方接受甲方委托，负责工程项就市工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。

2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

3乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务，相关的所得税由乙方自承担。

三、甲方义务

1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判

2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

1、甲方需先支付居间活动费用人民币；如居间不成功则乙方需在3个工作日内退还甲方该费本项目居间费用为工程结算造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%作为酬金。

2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。

3、甲方以转帐的方式支付。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程居间合同【篇7】

甲方（委托人）：______________联系地址：______________联系电话：______________

乙方（居间人）：______________联系地址：______________联系电话：______________

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就_______省_______工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的（____）%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间费用为____万元整

2、居间成功后，在甲方施工队伍入场后施工的一个月内必须向乙方一次性付清（_______）万元整大写（_______）；

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担费用）。

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）：_______乙方（盖章）：_______

法定代表人或委托代理人：_______法定代表人或委托代理人：_______

合同签订地：_____________________

合同签订日：____年____月_____日

建筑工程居间合同【篇8】

甲方（委托人）：____________________

联系地址：___________________________

乙方（居间人）：_____________________

联系地址：____________________________

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《_____》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1.1乙方接受甲方委托，负责就________工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

二、乙方的义务

2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

三、甲方义务

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。

3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

4.1本项目居间报酬为________。

4.2居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬。

4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

五、居间活动费用的承担

六、保密事项

6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

七、合同终止

7.1本合同签字生效后，如果_____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地_____委员会_____。

九、其他事项

9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

9.2本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

合同签订地：___________________________________

合同签订日期：____________________________________

建筑工程居间合同【篇9】

甲方(委托人)：_________

乙方(居间人)：_________

工程名称：_________

甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《_____》，及相关法律法规，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1.1乙方接受甲方委托，负责就_________(以下称该工程项目)，引荐甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的_________专业分包合同，取得施工权。

1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订_________专业分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订_________专业分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后，由甲方自行向总承包方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间服务报酬。

2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成_________专业分包合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务，向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调。

2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

三、甲方义务

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措，并做好签订合同前所需的手续准备。

3.2、如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订_________专业分包合同。甲方履行_________专业分包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间服务报酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。

3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;

3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行_________专业分包合同的;

3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止_________专业分包合同;

3.3.4其它非不可抗力原因导致的停工、中止。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

4.1根据《_____》第426条关于“居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程项目_________专业分包合同时，本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

4.1.1本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写)：万元，小写：元(税后)，作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。

4.1.2本合同签字生效，甲方与总承包方签订_________专业分包合同后，总承包方第一次支付甲方工程款的同时，一次性全部支付清乙方的间服务报酬万元，特殊情况延迟支付不得超过3日。

4.1.3甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票，具体账号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

五、特别约定

5.1甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

5.2甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

5.3甲方取得工程项目_________专业分包合同后，若恶意逃避或故意拖延支付居间服务报酬，本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金

3(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含_____、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

53.5本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，_____执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

六、保密事项

6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间服务报酬的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。

6.2保密期为五年。

七、合同终止

7.1本合同签字生效后，本工程项目_________专业分包合同由第三方获得，乙方未完成居间任务的，本合同自动终止。

7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

8.1有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地_____委员会或当地法院提起诉讼解决。

九、其他事项

9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

9.2本合同一式贰份，双方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程居间合同【篇10】

甲方(委托人)：

联系地址：______________联系电话：______________

乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话：

______________ 证件号码：

乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话：

______________ 证件号码：

乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话：

______________ 证件号码：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就_______省_______市(县) 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书

二、乙方的义务

1、乙方有义务向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方促

2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间费用为合同额的 %(三个居间人共计)，即万元

2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元;

3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，(共计合同额的 % )

居间人居间费用的 %;

居间人居间费用的 %。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

六、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式肆份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

建筑工程合同(精选13篇)

随着时代的不断进步，合同在办公场所的地位愈加重要，签订合同可明确当事人的权利义务。大家都接触过优秀的合同，你们可以参考下，希望你能喜欢。

建筑工程合同【篇1】

甲方（发包人）乙方（承包人）签订日期：甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

第二条工程范围乙方承包的工程范围：拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

第三条承包方式承包方式：包工包料

第四条合同工期

一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

第五条工程价款（一）工程价款（含税）为：（大写）（小写）元。

第六条工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

第七条工程质量

一、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

第八条验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

第九条质量保修

一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

第十条甲方权利和义务

一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

第十一条乙方权利和义务

一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

第十二条违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。

第十三条合同的生效与解除

一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。

第十五条争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

第十六条付款方式经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款；剩余10%工程款自验收合格之日起________年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。合同附件：

1、略

2、施工图1张路面维修工程费用清单（以下无正文）甲方：

乙方：代表人：

代表人：地址：

地址：电话：

电话：____日期：____日期：工程工程合同篇10购货方（甲方）：项目地址：供货方（乙方）：地址：按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、规格、单位、数量、金额：

二、送货日期自签订合同起，以定金到账为准，20天到货。

三、付款方式甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于________年____月____日前付清，质保金5%质保期________年。

四、合同相关事宜：

1.此门为免漆吸塑复合门；

2.乙方送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元平方）。

3.甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。

4.因木门属于定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。

5.乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。

6.乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。

7.以上木门价格包含运输。

8.货款到账后下单定制。

9.本合同一式两份，甲方一份、乙方一份。经甲乙双方签字确认后，立即生效。甲方：（盖章）法人签字：日期：乙方：（盖章）法人签字：____日期：

建筑工程合同【篇2】

建设方：(以下简称)

甲方：

承包方：(以下简称)

乙方：

依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：

一、工程名称：__

二、工程地点：__

三、承包方式：__

四、承包范围：__

五、承包工作期限：

开始工作日期：__年__月x日结束。

工作日期：__年__月x日：总日历工作天数为x天。

六、质量标准：

工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定x等级。

七、面积金额结算：

八、付款方式：乙方进入现场后预付x%，不得无故拖欠，余下的费在__工程竣工后x日内一次计算付清给乙方。

九、

1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。

2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。

3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。

4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。

5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。

十、

1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。

2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。

十一、双方约定：

1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。

2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治

教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的.，由责任方自行承担。

十二、违约责任：

甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价x%赔付对方。

十三、争议解决：

在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向所属的人民法院提起诉讼。

十四、未尽事宜：

双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。

十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效。

十六、本合同一式四份、甲、乙双方各执二份，签字盖章后即生效。

甲方：

乙方：

__年__月x日

建筑工程合同【篇3】

合伙协议

合伙人名单：

01、姓名：，性别：男，出生住址：身份证号码：

02、姓名：，性别：男，出生住址：身份证号码：

第一条、合伙宗旨

齐抓共管，同舟共济；为了集体利益，舍小我，不计个人得失；发扬艰苦创业精神，共谋发展。

第二条、合伙经营说明

01、双方从（）开始，所有工程项目及资源完全共享，互相补给，模式按照公司级别的股份合作制进行。

02、（）占整个股份的百分之五十一，（）占整个股份的百分之四十九，双方实行资金累计，首次资金累计的目标是一百万，在完成本利润目标的过程中，双方每月工资为5000元（大写伍仟圆整）。双方除了本基本工资的开销外，不得挪用公款，否则将无条件接受从原始投入的股份金额中扣除并同时降低在整个股份中的股份额和持有率。

03、当完成首期利润一百万后，本合伙协议以增加附件的形式开始升级，双方注册公司并按照正规公司流程执行新的股份制。

04、首次投入的金额：（）51万（大写伍拾壹万），（）49万（大写肆拾玖万），由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹集，因此出现的借支返还利息需要从双方合作的项目中，根据各自股份进行单独分别计息，采取各负其责的方法，自负盈亏（重要说明：双方的投入为原始投入，本资金筹集方面存在的风险由各自承担，但是资金运作的过程中产生的盈亏却要按照股份进行分摊）。

05、每一档工程项目结束后进行一次分红，资金按照比例进行重组一次，所有工程项目执行单独结算，做成本核算，资金账务完成流程后由公证处公证，数据采集证据双方各保留一份。

06、所有开支均采取双方签字的办法进行，在银行注册双方证件或者指纹信息，任何单方面的资金将无法支出；

07、本合伙经营的方式由公证处公证后将产生相应的法律效力，双方愿意自觉接受法律约束。

第三条、合伙期限

01、（）开始的所有工程项目，合伙期限为从09年11月开始至双方同意结束合伙的时间为止。02、任何单方面的宣布合伙终止视为无效并视为单方面违法同时将追究相关法律责任比如债务追讨等；03、合伙终止的条件必须达到工程项目结束，移交清楚，双方完全自愿解除。

04、退伙：

①、需有正当的足够的理由方可退伙；

②、不得在合伙不利时退伙；

③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人；

④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；

⑤、未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿甚至追究法律责任。

⑥、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。

第四条、合伙负责人及其他合伙人的权利

1（）为合伙负责人。其权限是：

①、对外开展业务，订立合同；

②、对合伙事业进行日常管理；

③、出售合伙的产品(货物)，购进常用货物；④、支付合伙债务；

2、（）的权利：

①、参予合伙事业的管理；

②、听取合伙负责人开展业务情况的报告，检查合伙帐册及经营情况；

④、共同决定合伙重大事项；

⑤、有新的项目时按照合伙负责人的方式签订合同，但是本合同仍然属于双方共同所有项目。

第五条、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动，如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3、禁止合伙人再加入其他人合伙。

第六条、合伙的终止及终止后的事项

1、合伙因以下事由之一得终止：

①、合伙期间总是纠纷不断，合伙秩序混乱；

②、合伙人都同意终止合伙关系；

③、合伙事业完成后结算清账完成不愿意继续；

④、合伙事业由于违反国家法律被撤销；

⑤、法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合伙终止后的事项：

①、即行推举清算人，并邀请（）中间人(或公证员)参与清算；

②、清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；

③、清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第七条、纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以向法院提出诉讼。

第八条、其他

01、本合同自订立并报经公证处公证之后起生效。

02、本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。03、本合同正本一式叁份，合伙人各执一份，中间人（）存一份。

建筑工程合同【篇4】

发包人(全称)：__________________

承包人(全称)：__________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________________。

2.工程地点：___________________________。

3.工程立项批准文号：__________________。

4.资金来源：___________________________。

5.工程内容：___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围：

_____________________________________________。

二、协议工期

计划开工日期：_________年_________月_________日。

计划竣工日期：_________年_________月_________日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合___________________________标准。

四、签约协议价与协议价格形式

1.签约协议价为：