施工协议书

施工协议书11篇。

俗话说，凡事预则立，不预则废。在日常的学习工作中，幼儿园教师都会提前准备一些能用到的资料。资料是作用于人类社会实践的一种可供参考的材料。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。你是否收藏了一些有用的幼师资料内容呢？小编特地花时间为你收集并编辑了施工协议书11篇，请在阅读后，可以继续收藏本页！

施工协议书 篇1

立协单位：

发包单位：___________（甲方）

承包单位：___________（乙方）

以下简称甲方、乙方。

甲方将建设工程项目承（分）包给乙方。为贯彻“安全第一，预防为主”的方针。根据《承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规。明确双方的安全生产责任，确保施工安全。双方在签订建筑安装工程承包合同的同时，签订本协议书。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：___________

2、工程地址：___________

3、承包方式：___________

二、工程项目施工期限：自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家行业安全生产管理部门颁发的有关安全生产，文明施工的方针、政策。严格执行有关的劳动保护法规条例规定。

2、甲乙双方都有安全管理组织架构，包括抓安全生产的领导，专职和兼职安全员。各工种的安全操作规程，特种作业人员审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、教育制度等。

3、工程项目由乙方按甲方要求及监理公司、安监部门编制施工组织设计并制定有针对性的安全技术措施、计划，严格按照施工设计和有关安全要求施工。

4、乙方的项目负责人，专职安全员必须认真对本单位职工进行安全生产制度，安全技术交底，安全知识教育。并有安全知识教育，交底的书面材料。甲乙双方各执一份，乙方必须监督施工人员严格遵守和执行安全生产制度和法规。实行三级安全教育制度。施工中必须做到“三不伤害”提高工人的安全生产意识和自我保护的能力。

5、施工期间，乙方指派防火工作。甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全生产、防火规定等情况相互协作，预防安全事故的产生。

6、乙方只是施工中必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规章制度，解说甲方及安监部门的检查、督促、指导，查出的隐患必须期限日期内整改完毕。

7、乙方施工人员对施工现场的'脚手架，电力设施、安全标志等安全设施不得擅自拆除更动。如因施工确实需要更动，必须经过工程部负责人、施工负责人、甲乙双方指派的安全员同意并采取必要的安全措施后，签订双方安全交底后方可拆除更动。乙方擅自拆除更动所造成的后果，由乙方人员和其单位负责。

8、特种作业人员必须持有效操作证上岗，穿戴好个人防护用品，甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃、易爆。施工场所严禁吸烟和动用明火。现场消防器材不得挪用，地下管线及高压架空线施工中注意安全保护。

9、施工的电器设备，使用前必须经检验合格，并有检测记录方便使用。不经检查人员同意，擅自乱拉乱接电器线路，造成的后果由乙方负责。

10、贯彻谁施工谁负责的安全原则，乙方人员在施工期间违反安全生产操作规程制度，盲目施工，造成的安全事故由乙方负责。其他原因造成的人员伤亡、火灾、机械等重大事故必须进行紧急抢救并保护好现场，24小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门。事故损失和善后处理费用，按责任协商解决。

11、本协议签订的各项规定适用于立协单位双方，经双方签字，盖章有效。作为合同正本的附件一式六份。甲乙双方各执二份送区（县）劳动局保护监察科及各有关部门各一份备案。

12、本协议同工程合同正本同日生效吗，甲乙双方必须严格执行。由于违反本协议造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失！

甲方：_____________________乙方：______________________

（盖章）单位名称：___________（盖章）单位名称：___________

（盖章）法定代表人：___________（盖章)法定代表人：___________

代表：__________________代表：__________________

地址：_________________地址：__________________

电话：__________________电话：__________________

施工协议书 篇2

发包方(简称甲方)：______承包方(简称乙方)：______

住址：__________________住址：__________________

经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：

第一条、工程名称：

________________________________

第二条、工程期限：

自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

第三条、质量标准：

乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

第四条、工程单价：

________________________________

第五条、结算方式：

由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

第六条、质量责任：

1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

第七条、安全责任：

1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。

2、乙方负责本职工的安全教育工作。

第八条、工程验收：

1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

第九条、违约责任：

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

第十条、争议解决：

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

第十一条、其他约定

1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

4、本协议未尽事宜，双方协商解决

甲方：_______________乙方：_______________

代表人：_____________代表人：_____________

联系电话：___________联系电话：___________

签约地点：___________签约地点：___________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

施工协议书 篇3

甲方： 乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，明确双方的安全责任，确保乙方在甲方检维修及施工中的人身、生产和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、 甲方安全责任

1、开工前甲方负责对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方有权要求乙方制定施工安全措施，并在开始施工前报甲方施工区域管辖单位、设备管理部门及安全管理部门备案。

3、甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发安全作业证，并履行安全作业证许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

二、 乙方安全责任

乙方作为检维修及工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的检维修及承包工程要求的相关资质（营业执照、资质证书等）证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方在甲方区域内施工过程中禁止从事超越本单位资质等级许可的业务或者以其他施工单位的名义承揽甲方工程。

3、乙方在甲方区域内施工现场的安全（包括人身安全和财产安全）、消防由乙方负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责，并服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

4、建立安全管理机构，对施工现场进行安全监督管理和监护。乙方应配备专职安全员（30人以下设兼职安全员），随时检查施工现场内的安全情况，及时排除发现的不安全因素，同时应经常与甲方安保部进行联系和进行信息交流，随时处理甲方发现的安全隐患及违章行为。

5、在施工中必须坚持安全第一、预防为主的安全生产方针，建立健全安全生产管理制度、消防安全制度、安全操作规程、安全生产责任制、防火责任制、保卫制度和群防群治制度。

6、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全劳务用工方面的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

7、必须在施工组织中编制安全技术措施，对于土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、垂直运输机械安装工程、拆除、爆破工程、等其他危险性较大的工程，应当编制专项安全施工方案，并报甲方筹建组（或所在施工区域所属单位）审查批准，安保部备案后才能施工。

8、加强对施工现场和防护措施的检查和管理，及时纠正违章指挥和违章作业、消除火灾隐患，对隐患严重的现场或机械、电气设备等，及时签发停工指令，并提出改进措施，如期整改。

9、保证现场的机械装臵、仓库、运输道路和临时上下水道、电力网、照明、蒸汽管道、压缩空气管道、取暖设施和其他设施设备的安全。

10、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

11、乙方用于检维修及工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，且在有效期内，有明显检验标识，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

12、开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

13、乙方负责施工前和施工中的安全教育和消防宣传教育，组织、落实对本单位安全生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作，加强对职工安全生产的教育和培训。对未经安全生产教育培训的人员，严禁上岗作业。

14、乙方应向甲方提供特殊工种的工人名单(包括电工、焊工、架子工、司炉工、爆破工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员、人货两用电梯司机等)、从事特殊工种人员特种作业操作证，保证特种作业人员持证上岗。乙方所使用的特种设备或机械，必须经国家有关部门检验并符合规范要求。yJs21.COm

15、进入施工现场的乙方人员除遵守本单位的安全制度外，还必须遵守甲方安全管理制度，正确佩戴安全防护措施，严格按甲方制度规定的审批手续办理《厂区动火安全作业证》、《厂区动土安全作业证》、《电器临时接线证》等有关作业证后持证作业。

16、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

17、乙方施工人员只能在甲方规定的施工区域内进行施工作业，并装设临时围栏或警告标志，禁止无关人员进入检维修及施工现场。未经甲方同意，严禁进入甲方其它区域从事与施工作业无关的作业及其他任何活动。乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施、设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

18、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方相关部门取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

19、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

20、保证现场一切材料（包括炸药、、引线等危险品）的存放安全，规范使用；

21、按照国家规定，在有危险因素的设施、设备和易发生危险的区域设臵明显的安全警示标识，并定期组织检查、维修；

22、按照国家有关规定，配臵消防设施和器材、设臵消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

23、保证消防通道、疏散通道、安全出口畅通，并设臵符合国家规定的消防安全标志。

24、乙方对因工作需要临时引进的第三方的各项安全事项负责。

三、施工安全保证金

根据工程量及合同款，综合工作性质、工作内容及施工单位风险评价结果，乙方须向甲方缴纳3000至10000元不等的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、生产和设备事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还。

发生违章行为的施工单位需缴纳罚款，原则上不在安全保证金内扣除，以现金形式缴纳，对于逾期未缴纳罚款的，将按罚款的1倍以上数额从安全保证金中扣除。设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、如乙方对存在隐患和违章违纪行为逾期和屡纠不改或拒不整改和纠正的，每逾期一天，乙方需按200元至1000元/天向甲方缴纳罚款。同时，甲方有权停止乙方施工， 一切后果由乙方负责。

5、乙方在施工时，各种作业必须按本工种《安全操作规程》执行，特种作业人员必须持证上岗，以备双方安全检查人员的检查，不得违章操作。对因违章造成甲方或第三方的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。

6、甲方有权对乙方的施工场所进行安全监督、检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或处罚。对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报负，甲方有权停止乙方施工，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负。

7、在施工中如发生安全事故，乙方要迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

8、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

9、乙方人员无故到未经允许的生产区域施工或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次向甲方缴纳罚款。

10、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的罚款；特种人员无证上岗乙方应承担300元/人次的罚款。

11、吸烟 ：对于将香烟、火种带入生产区的人员，一经查出，向甲方缴纳罚款300元，将烟火带入防爆区的向甲方缴纳罚款5000元；外来人员在本公司内违章吸烟，未造成事故的，向甲方缴纳罚款1000元，在防爆区吸烟的罚款10000元；外来人员在本公司内违章吸烟，造成事故的，视情节轻重，处以20xx元以上罚款直至追究刑事责任。

12、烟头 ：对在乙方负责的域内检查出的烟头、烟灰、烟味，乙方分别按照300元/个，300元/个，500元/个的标准向甲方缴纳罚款。

13、进入相关作业场所而劳动防护措施不到位（如未戴安全帽、高空作业未佩带安全带、不按要求佩带防护眼镜、绝缘鞋等 ），每人次缴纳100元罚款；

14、不按要求办理作业证私自进行作业或作业内容与作业证不符，每次罚款500－1000元；

15、办理作业证而不履行安全措施（如不备灭火器材、不清理现场、无人监护等），每项次风罚款300元；

16、使用临电过程中安全保护措施不到位（如无漏电保护装臵、使用破损电源线、不规范架设电源线以及电焊地线不就近接或不在同一构件等）每项次罚款300元；

17、乙方施工人员在甲方从事检维修及施工过程中，一年内累计发生三次（含三次）以上一般性违章行为的，该员工一年内禁止在甲方从事检维修及施工活动；乙方施工人员在甲方从事检维修及施工过程中发生威胁自身生命及对甲方财产及人身安全构成重大威胁的违章行为的，该员工终身禁止在甲方从事任何检维修及施工活动。

18、对于施工现场的安全隐患，甲方安全员出具《安全整改通知单》，情节严重的直接罚交风险补偿金，并根据现实情况订出整改期限。在到达整改期限最后一天，由甲、乙方安全员共同检查整改落实情况：

（1）若已落实，双方安全员签字；

（2）若因特殊情况未能落实，必须写明情况和再次限定整改期限；

（3）无特殊情况未能落实，乙方向甲方缴纳1000元罚款；

（4）连续两次未能落实，乙方向甲方缴纳3000元罚款；

（5）已整改过的安全隐患如再次出现，乙方向甲方缴纳3000元罚款。

19、对重大和特大安全事故的考核

（1）乙方在甲方区域内施工，发生重伤事故一人次的，甲方扣罚乙方工程款5%；

（2）乙方在甲方区域内施工，一次发生重伤事故多于一人次的，甲方扣罚乙方工程款10%；

（3）乙方在甲方区域内施工，发生死亡事故一人次的，甲方扣罚乙方工程款15%；

（4）乙方在甲方区域内施工，发生死亡事故超过一人次的，甲方扣罚乙方工程款20%。

20、对施工工地保卫安全方面的考核

（1）乙方负责本施工区域内及已安装设备及零部件的安全保卫工作。如：防火、防盗、内部治安、人员出入等。因安装的设备及零部件丢失其责任乙方自负；如因此影响交工时间，甲方可按影响天数每天扣除乙方1%工程款；

（2）乙方必须加强本单位人员的教育和管理，如乙方人员盗窃施工或甲方生产物资、及个人财产的，根据盗窃物资金额，乙方向甲方缴纳1000元以上的罚款，构成犯罪的，移交司法机关依法追究其责任；

（3）凡是要开洞、拆墙的，必须事先通知甲方并征得甲方同意。乙方必须安排保卫人员进行值班，严格按时间要求进行封堵。如果条件不具备开洞或未按时间进行封堵的，乙方保卫人员失职所发生问题由乙方负责。

21、对火灾事故的经济处罚

（1）火灾事故的划分

①一般火灾事故：烧毁财物损失5万元以下且无人员死亡的火灾事故。

②重大火灾事故：具有下列情形之一的为重大火灾事故，死亡一人以上（含一人）；烧毁财物损失5万元以上。

（2）事故责任的划分

①动火单位对因动火引发的火灾事故负主要责任；

②其他相邻施工单位必须协助动火单位做好防火工作，对因动火引发的火灾事故根据事故原因承担一定责任。

（3）对事故责任单位的考核

①一般火灾事故的主要责任单位，承担事故造成的直接经济损失，并按直接经济损失大小缴纳风险补偿金：

直接经济损失≤5000元的，罚款5000元；5000＜直接经济损失≤10000元，罚款10000元；10000＜直接经济损失≤50000元，罚款50000元。

②重大火灾事故的主要责任单位，承担事故造成的直接经济损失，取消其在我单位的施工资质并扣罚所有工程款。

③其他相邻施工单位按所负责任给予3000元以上罚款。

四、未尽事宜，甲乙双方另行协商后形成补充协议，补充协议与本协议有同等效力。

五、 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼，主合同或协议对争议解决另有约定的除外。

六、甲乙双方必须严格执行本协议，主合同或协议对安全方面的责任未约定或约定与本协议不一致的，以本协议为准。

七、 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，履行期限至双方的主合同或协议履行完毕止。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。

九、本协议签订地点为甲方住所地。

甲 方：

乙 方：

签订时间：

年 月 日

施工协议书 篇4

甲方：上海南汇建筑总公司连云港国贸中心工程项目部

乙方：泥工班组承包人

根据中华人民共和国经济合同法及相关法规的规定，为加快施工进度、提高工程质量、搞好安全生产、做好文明施工，使双方有效地开展工作，达到最佳的经济效果，经甲、乙双方洽谈决定，特签订本协议，以供双方共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称：连云港国际贸易中心工程。

工程地点：连云港市新浦区海连中路10号。

承包形式：包清工、包工期、包质量、包文明施工。

承包范围：本工程结构阶段的砌体、砼结构工程。包括结构阶段的垃圾清理、捣制砼过梁、厨卫间砼导墙等杂项工程，直到结构验收所达到的要求为止，不产生任何点工。

如乙方施工的工程达不到质量标准，甲方有权终止协议，乙方必须无条件退场，且不结算工资。

第二条 承包内容

1.按设计图纸规定要求及GBJ50204-20xx和00G101、JGJ18-96标准施工，按市标化管理的文明工地和市文明卫生合格工地的标准施工。

2.所有汽车运入工地内的本工种范围所用的材料装卸工作，包括场内垂直运输及水平运输，将材料堆放进仓库或指定地点，做好成品、原材料标牌设立及保护工作。

3.配合施工组织测量放线，除甲方负责放控制轴线，其余放线工作由乙方自行完成，再由甲方复验。

4.负责过梁、构造柱及预制构件的制作与安装，负责钢筋保护层垫块的制作及养护。

5.作好将清理下来材料再生利用的落手清工作。施工过程中，凡与本班组相关联的工作均由乙方完成。

6.做好混凝土浇捣完成后的养护。

7.所有柱、梁、墙体水平方向、垂直方向的拉结筋，按规范规定安放正确位置，须植筋由甲方负责。

8.施工区域内的环境卫生工作，生活区域内的环境卫生工作包括生活区厕所冲洗及生活垃圾的清理到指定地点。

9.爱护施工机械以及甲方的工具和公共设施，若班组工人损坏公共设施与机械，按加倍价格赔偿并书面检讨。

第三条 工程款的'付款和结算方法

1.本工程按综合价格28.50元/㎡计算，其面积按实际建筑面积计算。

2.对于工程款的支付按甲方施工进度与质量要求完成工程任务，待工程到结构五层后，按每月每人500元发放生活费，人员由后勤报项目部核定（但不得超过完成工作量的50%）。工程施工到春节放假时甲方支付给总完成量的90%，同时扣除甲方垫付材料费。工程结构完成验收完毕后付总款的85%，待工程全部竣工验收后，对工程整体质量达不到甲方质量目标，则余款作为罚款处理。

3.申领工程款时需经质量、技术、安全、材料部门签字认可，项目经理确认同意后方可支付。

4.工程施工过程中，凡与本班组相关的工作均由乙方完成。

5.综合单位内包含的其他内容。

1本班组工作范围内所需用的各种机械设备及各种工具，机具设备应保持垸好清洁，确保其正常运转。

2二级配电箱以后的全部电线、电箱、拖线板等电器设备。照明灯具除甲方装有固定碘钨灯（大灯）照明外，其余所需的照明灯具均由乙方承担。

第四条 施工工期

本工期自20xx年5月1日开工到200 7年12月31日完工（具体按甲方计划进度表为准）。

第五条 工程质量

市优质结构（以质检站验收平定为准）。

第六条 甲方责任

1.负责施工临时设施、施工机械（除自带外）及施工用水、用电的接通。

2.施工周转材料、配件、施工用料（除自带外）等根据施工进度按时提供。

3.按协议规定的时间按时支付进度款。

4.随时对乙方的施工质量及安全进行检查，并项目部按规定进行奖罚，罚金从乙方每月进度款中扣除。

5.各项工程施工前，必须对职工进行技术交底及安全操作技术交底。

第七条乙方责任

1．根据施工进度需要落实施工人员的组织配备，并保质保量按时完成施工任务。并指派为现场负责人，全面负责施工中本班组的一切事务。

2．按期支付工人的伙食费及工人工资，不得以任何理由克扣生活费及工资，并与工人签订好用工协议与安全协议（凡因用工问题与工资问题引起纠纷者后果自负）。

3．服从甲方施工管理人员的检查，并落实整改措施，及时做好落手清工作，必须做到工完场清，达到文明施工的要求。

4．班组负责人必须积极配合甲方管理层工作，并配备相应的质量、安全管理体制。

5．负责人在施工期间不得离开施工现场，随时配合甲方进行质量、安全检查，若随意离开工地，则按100元/天·次处罚。

6．每月月底必须向施工员递交分项工程的施工方案，并上报每周、月所需的人工、材料、机械计划。

7．每周定期按时参加项目部生产例会，每天按时与施工员联系下一天的工作计划及汇报当天完成工作量的情况。

8．机械设备配备齐全，包干使用，完成工程任务后，必须保证完好、整洁。

9．安全帽按安全科要求付款购买，结算时还帽，完好者退款，反之不退。各工种班组长及每位职工工作服两套，价格50元/套，费用由各班组长与项目部承担（项目部承担50%）。不戴安全帽、不穿工作服严禁进入施工现场，违反者罚款100元/人·次。

10．本工种组长必须配备负责人1人，翻样员1人、配料员1人、现场制作安装员1人、兼职安全员1人，各工种的分支工种必须配备齐全，缺一人以200元/天·次罚款。

施工协议书 篇5

发包人（全称）：______

承包人（全称）：______

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

1、工程概况

工程名称：_______________修建工程

工程地点：______

工程内容：大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修

2、合同工期

开工日期：______年______月______日

竣工日期：______年______月______日

合同工期总日历天数：______天。

3、质量标准

工程质量标准：合格

4、暂定合同价款

金额（大写）：贰佰壹拾万元（人民币）￥：______元

5、双方一般权利和义务

（1）发包人工作

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地，承包人须在该通知上注明的日期按时接收，并在接收工地后立刻展开有关工作。

将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前

工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前

水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验。

图纸会审和设计交底时间：另行议定

协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得当地文物管理部门同意后，由承包人实施，所需费用由承包人提出预算，发包人同意后支付。

（2）承包人工作：

日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。

对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，惟有关损坏必须是承包人、其雇员或人或是任何分包人、其雇员或人的疏忽、遗漏或过失所引致的。

承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜，承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等，一概不被接纳。

在工程进行期间，每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。

承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。

6、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日

工程师确认的时间：收到后7日

7、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工，发包人可以要求再检验，发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用，亦不会给予任何工期延长，所需费用由承包人负担。

8、工程款（进度款）支付

承包合同签订后7天内，发包人向承包人支付合同金额______的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请，发包人按照监理单位审核确定的进度款的______支付给承包人，当工程款支付至总款项的______时停止支付。

其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的______作为保修金外，其余一次性支付给承包人，保修金在保修期满后一个月内支付。

9、竣工结算

工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认并办理结算。

根据工程性质，合同总价为暂估价，双方协商结算据实调整，承包方依据______市建筑工程预算定额（______）及______市房屋修缮工程预算定额（______）及其他相关定额编制结算书。

结算书编制主要依据如下：

①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图；

②发包方签认的变更洽商；

③相关补充协议及补充资料；

④发包方及监理确认的认价单；

⑤______市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件；

10、竣工验收

（1）承包人提供竣工图的约定：______套竣工图

由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程价款不能结算时，发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，此时，承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。

（2）承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有，并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地（依约进行修改的除外）。

11、保修

承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定，对整个工程承担保修责任；除非合同中另有约定，保修的费用由承包人承担。

12、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第一种方式解决。

（1）提交______仲裁委员会仲裁；

（2）依法向______人民法院起诉。

地址：______地址：______

法定代表人：______法定代表人：______

委托人：______委托人：______

电话：______电话：______

传真：______传真：______

开户银行：______开户银行：______

帐号：______帐号：______

邮政编码：______邮政编码：______

____年____月____日____年____月____日

施工协议书 篇6

甲方：____________________________________(已建单位)

地址：____________________________________

法定代表人：______________________________

授权代表人：______________________________

乙方：____________________________________(后建单位)

地址：____________________________________

法定代表人：______________________________

授权代表人：______________________________

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工

1.施工地址：_____________________________________________

2.与甲方线路的距离：_____________________________________

3.施工长度：_____________________________________________

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距，不达标的必须整改;

2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

第四条责任划分

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。

1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方承担责任;

2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则

1.如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。【篇二】安全施工协议书范本

总包方（全称、以下简称甲方）：

分包方（全称、以下简称乙方）：

鉴于乙方已经与甲方签订工程劳务施工合同（以下简称为“分包合同”），为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致，签订本协议书。本协议书为工程总分包合同的一部分，具有同等法律约束效应。

一、工程安全生产、文明施工标准

本工程安全生产、文明施工标准双方约定为：

二、组成本协议书的文件包括：

1、本协议书第一部分：协议书；

2、本协议书规定条款；

3、国家、北京市关于建筑施工管理的有关法律、法规、规范及标准

4、协议书履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。

三、乙方向甲方承诺，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。

四、乙方必须建立健全现场安全生产、文明施工管理机构和职责。

五、乙方向甲方承诺，在履行本协议书的过程中，甲方对乙方所进行的一切处罚和处理乙方均无异议。

六、乙方承担由其负责向甲方提交的所有材料的法规、规范符合性及由此引发的所有法律后果，甲方的审核批准并不代表乙方无须承担责任。

七、履行本协议书的过程中，甲方对乙方已处罚款项均不予以退还。

八、协议书的份数：

按分包合同一并处理。

九、有效期

同总分包合同有效期

十、协议书的生效

协议书订立时间：年月日；

本协议书同双方总分包合同一并生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

施工协议书 篇7

甲方：

乙方：

甲方需对专用线货场轨道及涵洞排水沟内淤泥、渣石和杂物进行清理，对遗失、缺损的沟盖板进行补装。现委托乙方采取包工、料、工具、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、乙方必须按照甲方要求，首先清除排水沟上面积存的.道渣，然后掀开盖板，彻底清除沟底泥土杂石并将清除的泥土杂石运出货场。

二、在清除过程中，如发现有遗失和缺损的沟盖板，乙方负责按照实际需要打板补齐。

三、该项目工期自商定开工之日起壹个月内完成。若拖延工期，每延期一日，按结算总价的1%向甲方支付罚金。

四、项目单价：露天排水沟每米贰拾元，涵洞排水沟每米伍拾元，沟盖板每米肆拾元。说明：此单价不含税。

五、付款方法：项目按照协议要求全部施工结束通知甲方验收，合格后所有工程款按实际工程量一次结清，中途不再支取。

六、安全责任：在施工前，甲方向乙方负责人交代安全注意事项，必须严格按照专用线及成都铁路局轨道两旁施工的要求执行，在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方负责。

七、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

八、本责任书一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，即告终止。

甲方：________________

乙方（施工责任方）：______

代表：________________

代表：____________________

经办人：______________

施工责任人：______________

________年____月____日

_______年______月______日

施工协议书 篇8

根据《安全生产法》和国家其他有关安全生产法律法规规范标准，按照青岛市安全监督管理局安全生产属地化管理原则，为维护甲乙双方的共同利益，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。

一、甲、乙双方安全、工程管理人员基本情况

甲方：青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司

工程负责人： 联系电话：

安全负责人： 联系电话：

现场代表： 联系电话：

安全员： 联系电话：

乙方（施工单位名称）：

法人代表： 联系电话

安全负责人： 联系电话：

施工负责人： 联系电话：

安全员： 联系电话：

二、外来施工单位入厂前必须办理以下手续

1、持“工程施工合同”和“安全协议书”到分公司安全部办理有关手续。

2、持施工人员名单，组织全体施工人员到安全部接受规定内容的安全教育。

3、持施工队伍负责人及安全管理人员名单，特殊工种（电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等）人员名单、证件到安全部登记备案。

4、持用工单位证明，到综合部办理外来务工人员临时出入证和工作卡。

三、外来施工单位现场作业前必须按规定办理以下手续

1、施工如需动火，必须向所在单位申请办理“动火证”，按甲方有关动火证审批手续办理，落实各项措施后方可动火作业。

2、作业中如需破土、断路，必须按甲方有关规定办理“动土作业票”和“断路联系票”，并按程序办理会签手续。

3、作业中如需进行爆破作业，必须制定爆破方案，提交公司工程管理部门和安全保卫管理部门审查后，报请当地公安机关批准，签订爆破作业施工合同。

4、施工作业中如需接临时线，使用电气设备或电气工具，必须到生产部办理“临时用电作业证”，并由甲方安排电工接用或拆除。

5、如需进入生产使用过的设备、容器内部进行作业和检修，必须由生产单位的专职安全员办理“进入容器作业许可证”。

6、施工中如需使用甲方蒸汽、氮气、压缩空气等，必须报请生产部批准，由生产部负责接用。

7、施工用水必须提出书面申请报生产部批准。

四、外来施工单位施工中必须严格遵守下列规定：

（一） 乙方签订本协议前必须提供本项目健康、安全和环境管理（以下简称HSE管理）方案，主要包括安全生产、环境保护、职业卫生、消防等内容：

1、本项目HSE的管理要求和实施方案；

2、本项目HSE专项费用及分解计划；

3、本项目HSE考核方案；

4、施工队伍负责人、安全管理人员名单；

5、特殊工种（电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等）人员名单和特种作业人员操作证复印件（新到人员要及时提供名单）；

6、所有施工人员名单及安全作业资格证（新到人员要及时提供名单）；

7、安全作业指导书；

8、应急救援预案。

（二） 健康、安全和环境管理费用

乙方报价中含HSE专项费用的，该费用由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。

乙方合同报价中不含HSE专项费用的，需按照工程施工合同标的额的1%～3%缴纳安全风险抵押金，安全风险抵押金最低不得少于10000元。该项风险抵押金由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。

（三） 安全培训

乙方施工人员首次进入施工现场前应进行全员安全培训。乙方应在进入施工现场前三个工作日内向甲方提供人员名单，该培训由甲方现场代表或其委托的监理工程师实施，所有培训人员必须现场签字确认。

乙方施工人员进入施工现场前，必须参加由乙方组织的安全培训。未参加安全培训不得进入施工现场。

乙方必须根据工程特点经常对施工人员进行有针对性的安全培训。

所有安全培训必须建立档案。

（四） 安全作业票证的办理及管理

乙方的安全作业证必须严格执行相关的国家标准、行业标准、安全规范、安全规程、操作规程，没有规定的，参照AQ3021—20xx、AQ3022—20xx、AQ3023—20xx、AQ3024—20xx、AQ3025—20xx、AQ3026—20xx、AQ3027—20xx、AQ3028—20xx、GB/T13869—20xx、JCJ46—20xx等规范执行。

五、乙方施工过程中还必须遵守下列规定：

1、乙方必须遵守国家、地方政府、甲方及总包方有关法律法规和管理规定，服从管理。

2、乙方必须按规定设立专门安全生产管理机构或配备专职安全员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。

3、乙方施工人员进行现场施工时除服从乙方安全管理人员的管理外，还必须服从甲方现场代表或其委托的监理工程师的管理。

4、乙方必须遵守甲方禁烟规定，只能在规定的吸烟区吸烟。

5、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

6、乙方应在施工区域装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

7、乙方必须定期组织应急预案演练。

8、施工作业过程中涉及到第三方施工的，必须经甲方或监理公司进行现场确认。

9、乙方要逐级建立消防责任制，做好消防工作。要定期检查、保养消防器材，做到会保养、会使用。

10、乙方必须指定专人负责施工现场安全监督检查工作。在检查中发现事故隐患，应及时向甲方报告，并组织整改，清除隐患。

11、乙方应为施工作业人员提供必要的、性能安全的机械、工具和设备，并保证设备良好。

12、乙方必须定期组织安全生产活动，进行危险预知的教育。乙方必须为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，劳动防护用品必须经政府认可的有关劳动安全产品检验部门检验合格。

13、乙方应提供安全检查、安全培训实施方案给甲方备案，乙方在执行中必须有痕迹记录。

14、乙方发生生产安全事故后，必须按规定在1小时内如实向甲方报告，并按照相关规定如实向有关主管部门报告。乙方必须全力处理发生的事故。

六、因乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担责任和费用，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相关责任和有关费用。

七、违约责任及处理

1、乙方违反本协议书要求，依据本协议书对违约者进行处理（包括但不限于支付违约金、赔偿损失等），相应罚款由乙方单位现场缴纳。乙方在两个工作日内拒不缴纳的，甲方有权在其支付的HSE专项费用或安全生产风险抵押金中以相应罚款的5倍扣除。如罚款 数额超过其HSE专项费用或安全生产风险抵押金的，甲方有权从施工合同总价款中以相应罚款的5倍扣除。

2、发生事故时，甲、乙双方均应全力参与抢险、救灾，所发生的费用由责任方承担。

3、违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款200元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。

⑴未办理相关安全施工作业证（动火作业、高处作业、进入受限空间作业除外）即开始作业的。

⑵施工现场未指定安全负责人的。

⑶现场安全措施不落实即开始作业的。

⑷施工现场不设围挡和警示标志的。

⑸登高作业不系安全带的或使用的安全带不符合国家规范的，安全带使用未做到高挂低用的。

⑹违反公司临时用电管理的。

⑺施工现场混乱，阻塞安全通道的。

⑻进入作业现场不正确佩戴安全帽、佩戴安全帽未系紧下颌带或佩戴的安全帽不符合国家规范的。

⑼登高作业超过2米使用移动式脚手架的。

⑽高处作业架子不合格、架子板不固定的。

⑾高处作业不用绳索传递工具、材料而上下抛掷的。

⑿高处作业使用的工器具无防坠落措施的。

⒀使用梯子时，无监护人或在梯顶上作业的。

⒁吊装作业吊物下站人的。

⒂乙炔气瓶无回火防止器及两气瓶无减震胶圈的。

⒃氧气、乙炔气瓶压力表破损未及时更换或压力表未及时检验的。

⒄气瓶在日光下曝晒的。

⒅工作完毕未及时清扫整理现场的。

⒆在施工现场擅自安排人员住宿的。

4、违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款300元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。

⑴外来施工人员未经安全教育取得安全作业证进入现场作业的。

⑵工程车违章载人的，货物超高、超长未做警示标志的。

⑶施工不扎架子随意踩踏工艺管线或设备的。

⑷使用特种设备无安全装置的（如吊车无上升限位等），操作工具、用具不符合安全要求的（如移动式电动工具不接漏电保护器等）。

⑸氧气、乙炔气瓶相关安全距离不够的。

⑹吊拉作业以工艺管线为固定点的。

⑺氧气、乙炔气瓶混放的。

⑻动火作业现场没有消防器材的。

不服从安全管理的。

5、违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款500元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。

⑴在公司内违规驾驶、作业机动车辆的。

⑵违章指挥的。

⑶对特殊工种无作业证从事特殊作业的。

⑷未办理作业票证（动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电），即开始作业的。

⑸在防火重点部位手续不齐全、动火措施不落实的。

⑹出现质量问题，不及时返工，造成影响的。

6、其它情况

⑴在公司内非吸烟区吸烟、酒后进入施工现场、喝酒、打架斗殴、、发生火灾等，均罚款人民币1000元；情节严重者，罚款人民币20xx—5000元，责令乙方将其清除出现场。

⑵发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和甲方公司有关规定进行。

⑶乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方。

⑷无视本协议酿成事故、影响公司正常秩序的单位和个人，均罚款人民币20xx—5000元，情节严重者，由公司研究处理决定。

7、外来施工单位管理部门负责人、安全员、施工员等有关人员应及时做好施工过程中的所有协调联系工作，应根据公司相关规定为施工单位创造作业条件，凡因工作失误或个人失误而导致施工单位违反规定现象，均按本公司有关管理规定或参照本安全协议有关规定做出处理。

8、外来施工单位由于违反上述规定，经查实后需进行罚款处理的，由安全部下发罚款通知书，一式二份，一份交违纪单位，一份违纪单位责任人签字后由安全部留存，作为罚款依据。

9、施工项目结束，施工方持有关项目结束证明（验收单等），办理安全生产风险金结算事宜。

八、其他

1、未尽事宜，由双方协商解决。

2、本协议有效期与施工合同有效期一致。

3、本协议自双方签字并盖章之日起生效。本协议书一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

负责人签字： 负责人签字：

年 月 日 年 月 日

施工协议书 篇9

甲方：(设备管理单位或行车组织单位)

乙方：(路外、局外单位及哈铁工建集团)

一、工程概况

1.施工项目

2.作业内容

2.地点和时间

3.影响范围

二、施工责任地段和期限

三、双方所遵循的`技术标准、规程和范围

四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工(根据工点、专业实际情况，由双方制定具体条款

五、对双方安全责任、权利和义务(包括共同安全职责和双方各自安全职责)

六、违约责任和经济赔偿办法(包括发生铁路交通责任事故时，双方所承担的法律责任)

七、安全监督检查和基建、更新改造项目配合费用

八、法律法规规定的其他内容

九、经双方领导签字后，各报主管业务部门、安全监察室审查。本协议一式五份。

ゼ追酱表签字： 乙方代表签字：

公章： 公章：

______年____月____日 ______年____月____日

主管业务处 工程项目管理机构

公章： 公章：

______年____月____日 ______年____月____日

安全监察室

公章：

______年____月____日

施工协议书 篇10

甲方：

乙方：

为确保溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方工程工期和人身安全，经过甲乙双方协商达成以下协议：

1、承包范围：溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方。

2、承包价格：

挖运基础土方：15.00元/m3（运距1km以内）；挖运淤泥：21.00元/m3（运距1km以内）；回填基础土方：15.00元/m3（运距1km以内）；挖方8.00元/m3（此挖方在机械操作范围之内，如超出范围按次计算。）；桩基挖运基础土方：20.00元/m3（运距1km以内）；桩基回填基础土方：20.00元/m3（运距1km以内）；挖掘机机械台班：315.00元/小时。工程量按现场实际发生计量。(以上单价含税金)

3、质量要求：乙方必须在甲方的管理和监督下进行施工，质量必须到达分部分项工程质量评定标准的要求，否则造成返工的一切人工、材料、机械等费用损失由乙方承担。

4、安全要求：所有施工人员必须遵守和严格执行《安全操作规程》和《安全管理条例》中的'规定，如违反规定所造成一切安全事故产生的费用由乙方承担，项目部并按公司有关规定给予处罚。

5、工期要求：乙方必须按甲方进度计划和项目部下达施工任务单进行施工。

6、验收方式：甲方按照质量评定标准进行检查验收，质量不合格，不仅要返工，乙方还必须承担所有损失费用。

7、奖罚措施：班组完成的所有场地平整必须达到合格标准，经项目部施工员、质检员验收，如达不到合格标准由施工员、质检员下达处罚单，报项目经理复查后在乙方工程款中直接扣除。安全、质量和工期达不到协议约定要求，甲方有权辞退乙方，终止协议。辞退后乙方不得以任何理由阻扰甲方正常施工，否则一切损失由乙方承担。

8、结算方式：

完成工程量经验收合格，土方工程结束后支付工程款的50%，建筑主体封顶后支付工程款的20%，剩余30%工程款春节前一次性付清。

9、违约责任：如乙方达不到协议约定条款，乙方亏损，一切后果由乙方自行承担，与甲方无关。

本协议一式四份，甲方三份，乙方持一份，双方签字协议生效。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

电话：_______________________ 电话：___________________________

传真：_______________________ 传真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

施工协议书 篇11

甲方： （以下简称甲方）身份证：

委托代理人：身份证：

乙方： （以下简称乙方）身份证：

委托代理人：身份证：

经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，本着公平、公正及人道主义的原则，特签订如下安全协议：

1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的工作环境。

2、甲方提供住宿场所，乙方餐饮，由乙方自行安排，保证饮食安全，并尽量满足乙方工作人员的食宿要求。如有一些不正常的情况，甲方不承担任何责任。

3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场管理人员的安排、调度，并且每周进行一次安全教育，做到防患于未然。所有进场人员必须佩戴安全帽，做到安全第一。甲方工作人员如发现乙方工作人员不佩戴安全帽，第一次罚款100元，第二次罚款500元，第三次罚款1000元并清理出施工现场。

4、乙方在施工过程中，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安全意外，甲方不承担一切责任。

5、乙方施工人员及现场负责人员的安全均由乙方负责，如因有乙方人员在工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

6、乙方在施工现场或宿舍不得酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

7、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高血压心脏病等疾病者劝其注意。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责，甲方不负任何责任。

8、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。

9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚款300元。

10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个人卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。

11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议提请当地人民法院诉讼。(后附现场施工人员名单及身份证复印件)

甲方：（签字）乙方： （签字）

委托代理人：（签字）委托代理人： （签字）

年月日 年月日

工地管理人员安全责任协议书

甲方：吴怀斌（以下简称甲方）身份证：

委托代理人：身份证：

乙方： （以下简称乙方）身份证：

委托代理人：身份证：

经甲乙双方协商本着互惠互利公平、公正及人道主义的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，特签订如下安全协议：

1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的工作环境。

2、甲方为乙方提供住宿及餐饮场所，保证餐饮安全，并尽量满足乙方工作人员的食宿要求。

3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场的安排、调度，并且每周进行一次安全会，做到防患于未然。所有管理人员进如施工现场时必须佩戴安全帽，安全帽有甲方提供，做到安全第一。甲方如发现乙方不佩戴安全帽，第一次罚款100元，第二次罚款300元，第三次罚款500元并清理出施工现场。

4、乙方在施工现场，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，并组织施工人员注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安全意外，甲方不承担一切责任。

5、乙方的安全均由乙方负责，如因有乙方在工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

6、乙方在施工现场或宿舍不得随意酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制

订的作息时间及公司规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

7、甲方不容许乙方带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高血压心脏病等疾病者甲方有权劝其注意身体，严重者并劝其离开工作岗位。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责，甲方不负任何责任。

8、乙方在工作或在施工现场休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。

9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚款100元。

10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个人卫生、环境卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。

11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议提请当地人民法院诉讼。

甲方：（签字）乙方：（签字）

委托代理人： （签字）委托代理人： （签字）

年月日 年月日

yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐

施工协议书9篇

据编辑观察“施工协议书”是众多文章中的佼佼者。我们的国家发展的很快，合同在工作中的使用变得也更加广泛了。在法制化的社会当中，合同在保护当事人权益上有着突出作用。希望这篇文章对您有所启发并能够让您更加了解相关知识！

施工协议书【篇1】

甲方： 河南心连心化肥有限公司

乙方： 北京国合建设集团有限公司

日期： 年 月 日

项目名称： 河南心连心化肥有限公司原料结构调整项目 作业内容：备煤筒仓工程

根据甲乙双方签署的施工合同的作业情况，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律法规规定，为确保施工安全，预防各类施工事故发生，明确双方责任，经双方协商，特签订本协议。

一、甲方职责

1、甲方必须对乙方资质和条件进行审查，合格后方可进行工程施工。确认其符合且具备下列条件：持有相关部门颁发的营业执照、资质证书、安全生产许可证等；持有法人代表身份证明或授权委托书；相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

2、开工前，甲方必须对乙方项目负责人、工程技术人员等进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的`交底资料和交底记录，经双方交底人员签字。并要求乙方事先制定《施工方案》，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经甲方工程项目主管部门、技术和安全部门审查合格后方可施工。

3、新建装置在投料试车阶段或在既有的生产装置区内的施工，甲方相关人员必须针对施工场所的有关化工生产系统的危险源向乙方相关人员进行专项交底，要求乙方必须充分辨识施工场所的危险源和不利环境因素，对需控制的危险源和环境因素编制出专项施工方案或专项安全措施，经审查合格后并在施工过程中监督其实施。

4、监督乙方做好安全教育工作，项目开工前及每年对其职工进行一次安全考试，并建立安全培训、安全会议、安全考试档案。

5、审查乙方提交的施工安全技术措施，必要时协助乙方编制施工安全技术措施。

6、组织乙方参加安全检查活动和安全工作例会、及时传达上级有关安全工作的文件、通报及会议精神。

7、定期、不定期的检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正；对乙方施工作业违反有关安全规定、制度的行为按照甲方的有关处罚规定予以处理，并发出处罚通知单；对严重违章的行为发出《书面整改通知书》，责令其停工整顿。

8、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时，甲方安全部门有权予以纠正制止，有权通知乙方并给予经济处罚，直至停止乙方的工作。

9、因甲方原因造成的乙方伤害，由甲方负责。

二、乙方职责

1、乙方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程制定“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经甲方工程项目主管部门、技术和安全部门审查合格后监督实施。

2、乙方必须设有安全管理机构、专职安全员；必须有齐全的安全生产责任制、安全生产管理规章制度，包括各工种的安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等。

3、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规；遵守国家、行业管理规定及甲方制订的有关安全施工、文明施工等相关施工管理规定并遵守现场的各项规章制度。

4、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规用工，严禁使用未

成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

5、工程开工前，乙方必须组织全体施工人员进行安全教育和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育安规考试，并报甲方安全主管备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

6、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。其配备的机械、及安全防护设施、安全用具必须满足安全生产需要。

7、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

8、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，经落实整改后方可继续施工。在施工期间所使用的各种设备及施工用具等均应符合施工要求。对施工现场每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

9、乙方在施工过程中必须依据建设工程的特点和条件，充分识别各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源与不利环境因素，并制定出行之有效的防范措施。需甲方协助解决的必须进行书面提出申请。

10、乙方进行施工作业时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；必须严格执行相关的操作票、工作票、动火证、动土证、入塔入罐等票证制度，不准无证或未经过审批就开始施工作业。

11、乙方应自觉接受甲方安全部门的监督和指导。对甲方安监部门提出的安全整改通知，务必及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监察部门。

12、乙方有权拒绝甲方的违章指挥，发现甲方有违规强迫施工行为，应积极向甲方上级主管部门或行政主管部门申诉，由此造成的经济损失由甲方负责。

13、乙方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门、安全部门批准。乙方必须对其进行安全管理与监督。

14、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班组人员状态及施工中的安全责任负责。

15、如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及违反本协议所列安全事项等而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。并负责上报政府主管部门调查处理。

16、乙方使用甲方电气和其它有关设备，必须向甲方相关职能管理部门提出申请，经批准同意后方能使用。不准擅自接拉电源和动用甲方设备设施，乙方施工现场用电由甲方负责确认安全可靠符合要求后接通电源，方可投入使用。

17、乙方应做到安全文明施工，施工中所需要的原材料、货物和工具、设备、要按工厂需求堆放整齐、不得乱丢、乱放，阻塞道路，影响消防设

施工协议书【篇2】

甲方：

乙方：

乙方受甲方指派对 工地进行全面综合管理，待签定此责

任书，乙方承诺在合同期内，严格遵守甲方的各项规章制度，详细内容如下：

一、 由乙方负责施工现场及项目的全面管理，协助公司与各施工班组签订劳动合同，

并代表公司按照各项规章制度行使管理权，所有工地工资，在签订劳动合同的前提下，由乙方签字，凭考勤表甲方统一发放，因管理不善造成的停工、返工、客户投诉等由乙方承担相应责任及产生的费用。

二、 资料交底记要：乙方在收到甲方整套资料的情况下，如遗失或资料缺页需补充者

则按市场价购买。乙方应详细记录施工日记，并认真填写《管理与控制手册》及其他相关的资料，在工程竣工时将全部资料交回公司工程部（包括各分部分项验收单，竣工报告、施工联系单、电路图、管理与控制手册）。

三、 安全、文明施工内容：因乙方是甲方派出的对该工地全面负责的直接责任人，乙

方需负责对该工地的安全文明施工及公司制度的宣传教育工作，如出现安全事故则由责任人承担全部责任及产生的费用。

四、工期的约定：此工地自 年 月 日开工至 年 月 日竣工，并在接到资料后三日内做好工程资料及表格上报工程部备案，并由乙方负责办理施工许可证，甲方应予以配合。如拖延工期（含工程竣工决算），按“投标书”的约定进行处罚，如延误60天以上，甲方有权处理工程决算事宜，造成的损失由乙方承担。

五、工艺流程：

1、水电系统必须单独施工必须做好隐藏工程的验收及资料整理工作，并提交水电竣工图一份。

2、油漆工程必须单独施工并做好施工现场的清洁和成品保护工作。

3、泥工工程成品完成必须对成品保护。

4、其余工程可由乙方按照规范要求及根据现场施工需要自行合理安排施工作业。

六、施工进度表：乙方根据制定的工程进度表及相关资料负责实施，做好计划、落实、调整工作，必须确保工程按计划要求保质保量的竣工（包括决算工作），报工程部备案。

七、经济指标考核：

1、乙方的经济指标必须控制在公司的内控标准以下，超过部分由乙方承担。

2、人工工资不得超过公司额定指标，遇特殊情况，乙方自行开工资单的由乙方

在甲方的质保金中代发。

3、本工程合同价元，责任价元。

八、施工质量的约定：乙方应严格执行公司的规范和控制手册的各项指标，按受并配合公司质检人员现场检查工作。如质量不符合公司控制手册的指标及要求而造成返工的，质检人员要求乙方大面积返工，需经工程部、质检部及项目经理会审后确定。一切返工费用均由乙方承担。

九、现场文明施工状况的约定：乙方必须做到材料堆放整齐有序，现场工作应着装统一，现场必须做到日落日清工作，如发现不达标者则公司管理人员有权现场开具罚单，并要求进行整改或停工整顿，由此引起的损失乙方承担。

十、协调的约定：乙方必须积极主动的协调和处理好施工中的各项工作的工和间的相关事宜，最终以书面的方式上报甲方工程部审签证。

十一、分项工程报验的约定：乙方在分项工程完工时必须进行自检，合格后提前通知甲方质检部、工程部、业主，组织分项工程验收，并做好整改工作。如未经验收造成损失由乙方承担。甲方有权对未经验收的工程停发人工工资及乙方的奖励金。工人工资必须事先签订劳动合同，明确工资金额，凭单项验收单发放50%，凭整体验收合格后，收回工程决算款后发放至95%。如二次验收不合格，扣乙方责任金200元。

十二、工程款回收的约定：乙方确定收款日期，通知甲方财务人员一同收取，若乙方擅自收取工程款，作挪用公款处理，并没收乙方的全部保证金，情况严重者交公安部门处理。增加工程量，超过预算金额部分，凭联系单，利润部分甲乙双方各得50%，资金到位后增加金额予以立即兑现。若工程款未能按时收回，乙方有权对工地进行停工处理，并立即通知工程部及财务部，并由乙方负责追款，直到工程款到位为止，方可恢复施工。

十三、材料的进场约定：

1、乙方必须确保材料配送单的真实性，乙方擅自变更甲方规定的品牌，乙方除

负责本工程的直接损失外，甲方有权追罚原品牌的三倍价罚款，材料配送必须经工程部审批、盖章、备案。

2、所有材料单必须由项目经理填写，并立即进入工程成本并严格按投标书条款

执行，如因以上原因造成的一切损失由乙方承担。乙方应及时核实材料款项，逾期止付的款项，乙方予以认可。

3、乙方必须遵守甲方内控指标，遵守主材配送的原则，维护公司客户的正当权

益，强制性定点配送的材料为：电线、空开、水管、瓷片、板材、油漆、五金及定做的楼梯、橱柜。小批量的玻璃、大理石、花岗岩、钉、膨胀管、玻璃胶、挡

水板、PVC线管、实木线条等可由乙方自行采购，费用在分部分项验收合格后，酌情以一次性报销。

十四、保修期的约定：乙方承诺负责在保修期内的各项维修工作，如不履行者甲方有权动用乙方的风险责任金、质保金对该工程进行维修。

十五、奖罚的条件约定：

1、乙方在确保工程质量、工期按期（以决算款全部收回日期为准）竣工的情况下，按“投标书”的约定，甲方在30天内兑现奖金。项目经理必须交纳20xx元以上的质保金，因管理不善造成损失可在质保金中扣除罚款，质保金积累数封顶为20000元，以后不再留取质保金，如离开公司，待最后一个工地验收交付一年期满后，无质量返修事项，一次性退回质保金。如质保金未交足甲方可在奖金中扣留。

2、合同工期（以决算款全部收回日期为准），如提前或延误工期，按装修合同第八条2、3项执行。

3、工程质量不达标，未按施工工艺规范施工的，未做好服务导致客户投诉提出更换项目经理的，工程部确定需要更换项目经理，资金一律不予发放，所造成的损失由乙方承担。

4、文明施工达不到甲方标准，每查到一次，违规者罚50元。

5、若乙方（客户服务）工作未做到位，设诉到甲方的，经核实投诉有效后，发生一次扣100元。

6、工程增加项目：乙方必须编制工程联系单，并由业主签字认可，未编制增加工程联系单的，每出现一次罚款50元，收回的决算款低于合同款的部分，由乙方承担。

7、工程量增加，客户签订工程联系单同意工期顺延的'，工期按增加工程量幅度的一定比例给予顺延，顺延期不影响提前奖计提。

8、乙方编制好决算及诚信家装工程决算单，经业主签字后必须报工程部、财务部备案。若低于预算的决算书，乙方无权单独进行决策。

9、工程经验收合格后，达到内控投标书要求，收回工程款后，甲方在10天内无偿支付50%的考核差价。

十六、其他约定：本责任书是建立在双方自愿平等的基础上所签定的责任书，如在实施过程中乙方无法全部履行或部分无法履行的情况下，则自愿接受公司的有关处理。

十七、在本协议期内，乙方应确保联络畅通。若无法联系，甲方作出的处理决定，乙方予以无条件接受。

十八、各项目经理承担的所有工程必须按签定的完工期限（包括收回全部工程款）的顺序与公司结账，如前合同未按规定期限完工决算的，本合同需待前合同完工决算才能决算。

十九、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字之日起生效。

甲方签字（盖章）：

乙方签字：

年 月 日 年 月 日

施工协议书【篇3】

合同编号：_________

甲方：_________

乙方：_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。

工程地点：_________市_________街。

工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

工程造价为：_________元整。(即：￥_________元)

第二条工程期限

合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

第三条材料供应

一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

第四条工程结算方式

一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方，余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

第五条工程验收

一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

第六条保修维护

乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿的'服务。

第七条组成合同的文件

组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第八条甲方的承诺与保证

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

施工协议书【篇4】

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级宏源或三星牌400g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材包工包料

二、承包单价：

4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级，材料单价：27.00元/㎡;4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级，材料单价：25.00元/㎡;300g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材，材料单价：10.00元/㎡。

其他人工及辅材费用按20xx年四川省清单消耗定额及相关配套文件进行结算。

三、质量要求：

按照国家相关规范进行检测合格的产品。

本工程保修五年，保修期出现质量事故，分承包方免费保修，若非分承包方施工原因出现质量事故，分承包方不承担保修责任，但分承包方可协助总承包方处理，费用由责任方承担。

四、付款方式：

按已完工程的60%逐月支付，余款在工程竣工验收合格结算后三个月付至工程总价的97%，其余3%作为保修金，待保修期满后一次性付清(不计利息)。

若承包方提供的防水材料，达不到国家规范规定及相关检验标准，造成的'所有损失概由承包方存担。

1、本合同经双方盖章后生效，施工完结清后失效。

2、本合同一式肆份，各持贰份。

3、未尽事宜，由双方另行协商解决。

施工协议书【篇5】

施工工长质量责任制

施工工长是单位工程施工操作的直接组织者和领导者，对单位工程的'施工质量负有直接责任。

1.组织领导班组严格按设计图纸，施工规、操作规程、施工组织设计，技术措施进行施工，并经常督促检查；

2.向班组经常进行“百年大计，质量第一”和普及全面质量管理的宣传教育。组织并指导qc小组活动，开展创优质工程竞赛活动；

3.严格按施工程序办事，组织均衡生产，做到明施工；

4.随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻质量规划和各种技术措施。组织班组工人开展自检、互检活动，主持工序交接检查和分项工程的质量评定工作，并针对存在问题组织质量攻关；

5.认真掌握工程交接情况，及时填写施工日志，积极支持专职质量检查员的工作，并协助收集整理质量原始记录，及时填报各种质量报表；

6.及时表扬质量的班组和个人，对违反操作规程质量低劣者必须责令返工或改正，认真贯彻质量奖惩制度，对造成质量事故者及时上报，不隐瞒或袒护；

7.对负责的单位工程施工质量负直接责任，对交付的不合格分项工程返修费用负经济责任。

施工协议书【篇6】

授权代表人：______________________________。

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工。

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

第四条责任划分。

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。

2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

第五条双方义务。

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利。

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力。

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决。

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则。

1.如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

2.未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

3.本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

4.甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

5.本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

施工协议书【篇7】

施工协议书合同(精选5篇)

随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面小编给大家分享施工协议书合同范文，希望能够帮助大家!

施工协议书合同（精选篇1）

甲方：

乙方：____

根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

一、工程名称和地点

1、工程名称：__X镇__X村村级道路

2、工程地点：蓬溪县__X镇__X村水泥路面途经该村五、

六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。

二、工程承包范围及内容

该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度10公分、宽度

4.5米，需要连沙石400方;路基以有效路面4.5米为准;涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张菊生田坎处;张菊生傲田和唐秀华垭口田两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。

三、承包方式

本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。

四、工程造价

根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写： 元)

五、工程施工工期

本合同施工工期为 天，(雨天除外)，200 年 月 日开工，于200 年 月 日竣工。

六、甲、乙双方的权利，义务

1、甲方的主要权力、义务。

(1)甲方的主要权利

乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。

(2)甲方的主要义务

严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。

2、乙方的主要权力、义务

(1)乙方的主要权利。

有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

(2)乙方的主要义务

甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。

按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。

(3)制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。

七、违约责任

本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价 %的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。

八、附则

1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。

2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。

甲 方：

乙 方：

社员代表签字：

年 月 日

施工协议书合同（精选篇2）

发包单位：（简称发包方）

承包单位：（简称承包方）

发包方经过批准进行的安装工程，经同意由承包方承担施工，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，双方共同遵守。

第一条：工程名称：厂区内旧管道，道路拆除及新管道安装和道路恢复工程

第二条：台（套）数：1套

第三条：工程地点：

第四条：承包的范围和内容

1：拆除旧有管道及阀门等，安装新管道及阀门。

2：拆除部分道路及沟槽，阀门井等，恢复道路及沟槽，阀门井等。

第五条：工程造价

工程造价为：

第六条：承包方式

本工程按以下第1项方式进行承包施工。

1、包工包料。

2、预算定额。

3、包清工辅材

第七条：施工工期

有效施工期75天，施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。

第八条：工程价款的结算与支付

签订合同后7日内付50%为预付款，水压试验合格7日内再付40%，验收完毕7日内付清余款

第九条：双方的主要责任

一、发包方：

1、负责施工现场的三通一平；水、电接至锅炉房；无锅炉房以锅炉本体为准10米范围内；

2、组织技术资料审定，在开工前将施工设计图及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计；

3、按时办理拨款和结算；

4、派驻工程代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交接手续，负责工程鉴证，解决工程施工中遇到的问题，以及其他事宜；

5、为承包方提供生活方便；

二、承包方：

1、按双方商定的分工范围，作好材料和设备的采购、供应和管理，作好施工前的各项准备工作；

2、及时向发包方提出开工通知书，施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、施工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备计划；

3、严格按照施工图、规范标准与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定竣工和交付；

4、施工期间加强安全管理，防止伤亡事故发生；

5、按规定参加竣工验收，办理竣工结算；

6、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责修理；

第十条：工程质量和验收标准

1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工，确保工程质量，在施工过程中如发生施工质量事故，由乙方负责。

2、隐蔽工程完成后，承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查，未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场，承包方自行检查隐蔽。

3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后，有承包方通知发包方，发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后，办理有关验收证明手续，工程移交发包方管理使用。

第十一条：施工期间临时停水、停电每次在一天以上的，凭签证顺延工期；

第十二条：工程保修期自验收合格之日起一年

第十三条：违约责任

一、发包方：

1、由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的返工、机械设备调迁，材料和设备积压的实际损失；

2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而造成的质量或其他问题，由发包方承担责任；

3、不按合同规定支付工程款，承包方有权提出停工报告，发包方不能及时解决，承担一切停工损失。

二、承包方：

1、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金；或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济，由此造成的损失由承包方全部承担。

2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题，由承包方无偿进行返修；因使用或由发包方其他原因造成的质量问题，承包方应进行维修，费用由发包方承担。

第十四条：本合同在双方签字盖章后生效，工程交工、工程价款结清后，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

第十五条：争议解决方式

如双方就本合同发生争议，经协商不成，经济合同仲裁机构仲裁。

第十六条：其他条款按约定执行。

第十七条：本合同正本四份，双方各执2份。

第十八条：未尽事宜，双方协商解决。

发包方：（盖章）

开户行：

帐号：

委托代理人：

电话：

传真：

承包方：

开户行：

帐号：

委托代理人：

电话：

传真：

施工协议书合同（精选篇3）

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程项目

本工程全部项目的施工由乙方负责。

二、工程承包形式

以轻工形式承包。

三、工程质量

本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把工程质量关。因施工质量造成返工，损失由乙方承担，并对乙方_______-_______元/次的罚款。

四、工程日期：自开工之日起至_______年_______月_______日交付使用。

五、材料管理

本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。

材料保管乙方要严格管理，出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后，场内材料所发生的所有费用由乙方承担，因管理不善，交付乙方入库后，如有丢失、浪费和超预算使用，由乙方承担赔偿责任。

六、机械管理

工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。

七、结算方式

本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算，按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_______%为质保金，质保期满_______年后全部付清。

八、费用提取

土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_______%，人工费按实际工程量每工日取_______元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。

九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。

十、安全责任

乙方一定注意施工安全，按规范施工避免一切事故的发生，对于施工中出现的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任(另签安全责任书)。

十一、其它

起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。

十二、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，按《合同法》执行或双方协商解决。

甲方签字(盖章)：____________

__________年_______月_______日

乙方签字(盖章)：____________

__________年_______月_______日

施工协议书合同（精选篇4）

甲方（总包方）：

乙方（劳务承包方）：

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。

一、施工工程概况

工程名称：

工程地点：

建筑面积：

结构类型及层次：

二、工程劳务承包方责任

1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。

2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3、承包施工企业应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。

4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》（JG59-99），《建设工程供电安全规范》（GB50194-93）。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。

6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。

7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

9、施工企业应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。

三、发包方责任

1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。

2、根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

3、工程开工前，发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。

4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

四、建设工程承包方安全生产目标

（一）安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。

重伤事故率控制____%。

轻伤事故率控制_____%。

2、安全管理

（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100%。

（2）施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。

（3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。

（4）施工现场设专职安全员_____人。

（5）施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。

（6）施工现场各类机械，机电设备完好率100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员安全培训率100%。

四、本表一式______份，建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执____份。

五、本协议一经甲、乙双方签字盖章，长期有效。

甲方：

法定代表人：

______年______月______日

乙方：

法定代表人：

______年______月______日

施工协议书合同（精选篇5）

发包方(全称)： (以下简称甲方)

承包方(全称)： (以下简称乙方)

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的南昌居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：

一、工程概况

1、工程名称： 。

2、工程地点： 。

3.建设单位： 。

二、工程承包方式、范围和内容

1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。

2、工程承包范围为甲方负责施工的__居住主题公园香榭丽居市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。

工程承包内容为__居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。

三、工程工期

1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按500元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的5%。

2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内

容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。

四、工程质量

甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任

(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

(3)及时协助乙方做好有关工程量签证工作。

(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。

(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。

(7)甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担。

(8)负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。

(9)协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。

2、乙方责任

(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

(2)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。(6)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。

(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

(10)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

(11)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。

(12)乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

(13)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。

(14)积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(15)乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

(16)积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

(17)乙方必须确保其专职管理人员的到位(规定必须至少有1名专职管理人员满勤在现场)，并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。

(18)乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后，按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的购备费用由乙方自行负责承担。

六、安全生产、文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

七、材料供应

本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。

八、质量验收

工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收，甲方在接到乙方质量验收通知后，积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。

九、工程价款支付

1.乙方在订立合同时自愿交纳2万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金，乙方施工承包范围内工作完成后退还，不计任何利息。

2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。

3、每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、安全教育等手续的工人，当月出勤率不少于25个工日的，经市政项目部管理人员认可后，

于下月18日至20日发放每月每人600元整的生活费，如缝年关发至工资总额的80%，编制工人工资表，随同出勤表上交项目部统一发放生活费。

4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内，甲方应付清全部包清工价款。

5、如由于乙方原因，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方的价款结算，按已完成的工程量的70%结算，乙方保证金由甲方视情处理。

十、附则

1、乙方必须有效组织施工人员、机具，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。

4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方劳务公司、分公司各壹份。

5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。

6.本合同于 年 月 日订立。

甲方经济责任人(签字)： 乙方经济责任人(签字)：

盖 章：盖 章：

电 话：电 话：

手 机：手 机：

施工协议书【篇8】

发包方（以下简称甲方）：_____________________________________

委托处理人（姓名）：____________单位：_______________________

住所地址：__________________________________________________

联系电话：______________________手机号：____________________

承包方（以下简称乙方）：_____________________________________

单位名称：__________________________________________________

营业执照号：________________________________________________

注册地址：__________________________________________________

法定代表人：____________________联系电话：__________________

委托代表人：____________________联系电话：__________________

监理负责人：____________________联系电话：__________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方商量，签订本合同，并共同履行。

甲方委托乙方担任以下工程监理任务：

工程名称：_____________________________

工程地址：_____________________________

（一）本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商量监理收费以工程预算额________计算，估算总收费________ 元，金额大写________ 待工程结束后进行结算。

（二）本合同生效时甲方向乙方预付估算监理费总额的20%作为合同定金，监理工作结束后，定金抵做工程监理费。

（三）工程进度过半时，甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50%（不含定金）。

（四）工程验收合格后，甲方向乙方按监理概算结清全部工程监理费。

1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和监理资料，并保证所提交资料质量达到工程监理要求。

2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时，所需费用由甲方担任。

①对施工图设计方案进行会审。

②对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。

2、原材料、构配件及设备的质量认可，以及工程投资成本控制。

3、分项、分部工程的检查和竣工验收。

4、工程进度进行控制，审核设计、施工总计划，审核施工进度计划和材料采购计划，并对工程进度进行检查。

（一）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程监理费时，甲方从应付监理费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程监理费的_____偿付违约金。

（二）由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。

（三）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际结束工作量另付监理费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部监理费。

（一）本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

（二）甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时，应提前两周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

（三）因甲方原因要求中途停止监理工作的，已付定金不退还；当监理工作进行相应监理阶段不足一半时，甲方应支付该阶段监理费的一半；监理工作进行到超过该监理阶段的一半时，甲方应支付该阶段监理费的一半；监理工作进行到超过该监理阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部监理费。同时，按本条第（二）款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。

（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程监理文件，甲方按本合同规定付清全部监理费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可商量解决，不受本合同有关条款的约束。

本合同在执行过程中发生纠纷，双方商量不成时，采取下列第____种方式解决：

1、向消费者委员会申请调解；

2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；

3、向有管辖权的人民法院起诉；

（一）本合同未尽事宜由甲乙双方商量确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

（二）本合同附加条款如下：

_____________________________________

_____________________________________.

甲方（签章）：_________________法定代表人：_________________

乙方（签章）：_________________法定代表人：_________________

施工协议书【篇9】

工程承包人全称(以下简称甲方)：

劳务分包人全称(以下简称乙方)：

为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在施工过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订《劳务分包合同》，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。

1、劳务分包人基本情况

营业执照号码：

有限期止：

资质证书号码：

有限期止：

安全生产许可证号码：

有限期止：

2、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。

3、责任期：自 ______年______月______日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。

4、双方义务

4.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

4.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

4.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

4.4发生事故，应当迅速采取有限措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级部门报告。

4.5施工现场各自必须配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员负责现场安全监督管理。

5、甲方权利和义务

5.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。

5.2负责制定和报批安全生产技术措施、专项施工方案并督促相关方实施。

5.3负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，有权要求所在单位及时纠正。

5.4负责提供必要的劳动防护用品(如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等)。若劳务分包合同中明确由乙方自备的，甲方有权对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。

5.5负责安全防护所需材料、设备和安全标志标牌的提供。

5.6负责各种机械设备、施工机具和施工用电的安全管理，组织相关方对设备、机具和临时用电进行验收，办理移交手续。

5.7有权对违反安全生产标准和规章制度的行为纠正，必要时进行内部经济处罚或要求乙方停工整改。

5.8按照规定，负责为建筑施工人员办理团体人身意外伤害保险。

5.9负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理。

6、乙方权利和义务

6.1 遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准和经批准的工程安全技术措施、专项施工方案进行施工，并随时接受行业、监理等单位安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理，由于乙方安全措施不力、不服从管理导致生产安全事故或因施工现场安全不达标被建设主管部门通报批评、停工处罚的，由乙方承担全部责任，甲方有权就此造成的损失，向乙方索赔。

6.2人员进场，必须及时如实向甲方提供进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等信息。

严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种、超过本工种退休年龄的作业人员及身份不明的人员(如违法犯罪人员)，乙方使用以上人员造成生产安全事故或产生其他法律后果，由乙方承担全部责任。

6.3施工、操作人员在施工前，必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，并建立安全教育培训档案;未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排上岗。

操作人员应当取得《职业资格证》，特种作业人员海必须持有《特种作业操作资格证》，严禁安排无证人员上岗操作。

安排未经安全教育培训或不具备相应资格、安全考核不合格的.人员上岗，或由于乙方违章指挥、违章操作导致生产安全事故的，乙方承担全部责任。

6.4负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理。组织实施施工、作业人员入场前及经常性的安全、文明施工教育培训，使操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，督促施工人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

6.5落实甲方安全技术交底和安全技术措施、专项方案的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。严禁安排作业人员带病上岗和连续加班。

对本单位员工突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故，乙方承担其工伤保险待遇。

6.6负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品(如手套、工作服、胶鞋等)和劳动防护用品(若劳务分包合同约定由乙方自备)，督促施工、作业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

6.7向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，严禁机具“带病”运转。由于自备设备等原因造成的生产安全事故，乙方承担全部责任。

6.8接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

6.9有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业;发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

6.10对本单位所使用的员工宿舍、食堂的安全负责。宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，使用管理应符合《施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-20__)的规定。对本单位员工在宿舍、食堂区域发生的事故承担全部责任。

6.11接受甲方比照内部管理规定，对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。

6.12负责为本单位从事危险作业(如架子工、木工等)的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

6.13对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应当立即报告甲方和有关部门，配合甲方、政府有关部门按照有关法律法规对事故进行调查处理，并按照约定和调查结论承担相应的民事责任和行政责任。

7、协议的生效与终止

本协议书作为《劳务分包合同》的附件，同《劳务分包合同》同时生效、同时终止。

8、协议份数

本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份。

9、补充条款

甲方：(公章)

乙方：(公章)

______年______月______日

施工协议书系列

不为明天做好准备的人是没有未来的，在幼儿园教师的平时工作生活中，会经常需要提前准备参考资料。资料包含着人类在社会实践，科学实验和研究过程中所汇集的经验。有了资料才能更好地安排接下来的学习工作！你是不是在寻找一些可以用到的幼师资料呢？以下“施工协议书系列”由小编为大家收集整理，更多相关内容请继续关注本网站。

施工协议书 篇1

甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）

鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价，双方于20__年__月__日共同达成并签订如下协议：

一、甲方通组公路〈K0+千米〉全长米，技术标准公路四级，水泥混凝土路面，厚20cm，标号C30，承包人完成工程项目范围：路基、路面。

二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整（.00元）。

三、支付方式：乙方人员及机械设备入场后，甲方一次性支付叁万元整，完成工程量50%后，甲方支付工程款贰万元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款贰万元整，完成任务后，经甲方有关人员验收合格后，除扣留施工合同额5%的.质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后，没有任何质量问题〉余款一次性付清。

四、乙方应在签订本协议后自定时间开工，本合同工期为一个半月，工期从上述开工期的最后一天算起，〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。

五、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方签字盖章生效，全部工程完工后经验收合格，工程结算完成后失效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：____________

乙方代表：____________

20__年__月__日

施工协议书 篇2

立协单位：

［以下简称甲方］开封金鼎炉窑工程有限公司 ［以下简称乙方］

一、工程项目：40平米马蹄焰窑炉一座。

二、窑炉建筑施工范围：

1、窑炉砌筑部分，熔化池，蓄热室，小炉，和窑炉上的钢结构制作安装

三、乙方负责内容

1、按甲方提供的窑炉工程技术图纸和施工质量要求进行施工安装。

2、玻璃窑炉工程，前到熔池（不含供料道及钢结构制作安装），后到蓄热室，小炉砌筑安装。

3、窑炉上的钢构铁件，主梁、次梁、立柱、拉（顶）丝、巴掌铁。

4、窑炉的熔化部、蓄热室，小炉，烟道。

四、甲方负责内容

1、甲方提供全套的窗炉工程技术图纸。

2、甲方应做好烟道、蓄热室、熔池土建基础。

3、甲方负责提供窑炉建筑施工所需工具和其他用品（电焊机、氧气焊、切砖机）。

4、甲方提供建筑施工所需的稳定的，不间断的水、电、照明到施工现场。

5、甲方提供充足氧气、乙炔及焊条等物品的供应。

6、工程所需的全部材料由甲方供应到位，距离施工现场不超过30米。（包括耐材、钢材、外加工件，管材、木材及所需的辅助材料）。

7、窑炉施工过程中甲方提供吊车，吊车费用由甲方支付。

8、窑炉施工过程中，甲方配备电工、机械维修工各一名，出现故障即时维修。

9、乙方人员住宿房间，生活用燃料及炊具。

10、窑炉施工过程中，甲方配备台叉车及运输车辆。

五、施工工期

1、自开工之日起，天内完成全部窑炉的彻筑安装，具备点火条件。

六、安全事项

1、施工中需要安全防护的地方，由甲方提供设施，乙方安装。

2、甲方提供的电器及机械设备要达到安全操作的要求。

3、乙方人员必须遵守甲方的规章制度，不得违犯。

4、工作人员施工中应做到安全施工，采取安全防护措施。

5、具体事项按国家劳动安全法执行。

七、工程质量及验收标准

1、窑炉砌筑质量按甲乙双方确认的砌筑质量要求进行砌筑施工。

2、窑炉砌筑质量验收按甲乙双方确认的砌筑质量要求进行验收。

3、必须按图施工，保证施工质量，如不符合质量标准，应立即返工。

4、隐蔽工程，乙方施工后应有甲方现场代表验收，再继续施工。

5、窑炉砌筑竣工后，由甲、乙双方作整体验收。

八、工程施工总价

完毕后再付30%（计人民币玖万陆仟元整）。大碹施工完毕后再付30%（玖万陆仟元整，）余10%，计人民币叁万贰仟元整等工程全部结束后一次付清。

十、其它事项

1、如果在施工中因人力不可违抗的原因造成停工，则工期顺延。

2、因材料短缺造成停工，则工期顺延。

3、因材料短缺造成乙方损失，甲方给乙方相应的补助。

4、涉外事项由甲方负责。

5、未尽事宜，双方进行协商。

甲方负责人签字

乙方负责人签字

施工协议书 篇3

甲方：______________ 乙方：______________

为加强施工现场的标准化管理，落实安全生产工作责任制，确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。经甲乙双方平等协商，自愿签订本安全协议，并共同遵守。

一、安全管理目标

1、杜绝大小事故的发生，安全隐患整改率必须达到100%;

2、必须达到各项安全生产检查标准;

3、不发生重大安全伤亡事故。

二、双方责任

(一)甲方责任

负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等进行监督、协调、检查、处罚的权利。对违反项目管理制度的行为行使经济处罚和辞退的权利。

(二)乙方责任

1、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。

2、严格执行项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。

3、因工违章受伤时，立即向甲方经理和栋号负责人报告，并接受甲方人员调查，24小时后补报，不予受理。在工地以外，非甲方安排的作业，出现事故时，甲方不予受理。

4、乙方违反协议造成事故时，应对人员伤亡和财产损失负全部责任。

三、具体要求

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、热爱本职工作，工作积极性高，奉公守法，能吃苦耐劳。

3、努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，熟悉项目部规章制度、管理标准。

4、坚决制止违章作业，按章办事。遇险情要停止作业，立即报告。

5、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，必须熟悉本工种的安全技术操作规程。

6、积极参加安全活动，认真执行安全交底。不违章作业，服从安全人员的指导。在安全生产方面做到互相帮助，互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。

7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。

8、认真执行成品保护措施，严禁损坏污染成品。

9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。

10、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。

11、特种作业人员必须持证上岗，并严格遵守有关的安全技术操作规程。

12、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前，必须先把身份证复印件交安全部备案，并且接受安全教育，签订安全协议书，否则不得进入现场施工。

14、严格遵守施工定额，照合同办事，严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。

四、对于下列情况之一的，甲方给予罚款或者令其停止上班，情节特别恶劣的清退出施工现场。

1、严重违反安全操作规程，事故隐患严重直接危及他人生命安全的。

2、违章违纪较多，经教育指出后不改者，造成事故或影响安全生产评比、达标的。

3、擅自动用他人使用的.施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

五、本安全生产协议一式两份，各自双方签字后生效。

甲方：____________ 乙方(签字)：________

项目负责人：________ 工种：________ 身份证号码：________

____年____月____日 ____年____月____日

施工安全协议书 篇3一、工程名称：_______________二、目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本施工安全协议。

三、协议内容

(一)、甲方安全生产管理责任

1、甲方必须严格执行国家、省有关安全生产的法律、法规和规范标准，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全生产管理制度，落实各项安全技术措施要求，保证工程建设安全生产投入的有效实施。

2、甲方应该为乙方提供施工所需的现有技术资料。

3、甲方提供的设计文件应当符合施工作业人员的安全健康要求。

4、甲方应当将乙方施工现场的安全监督管理工作纳入本单位的安全体系内统一管理，制定的生产安全事故应急救援预案中必须有乙方施工安全的内容。

5、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。

6、甲方应当为乙方工伤人员提供救护、医疗便利。

(二)、乙方安全生产管理责任

1、乙方应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制，实行安全生产目标管理和施工现场作业标准化。

2、乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，负责矿山工程项目的生产安全，落实安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产投入的有效使用。

3、乙方要指定现场施工安全负责人，安全监督员数量满足生产要求，对现场施工安全进行全过程监督。

4、工程开工前，坚持“一工程一措施、先报措施后施工”的原则，经乙方主管部门审批后的施工组织设计、作业规程、安全技术措施必须报甲方审批后实行。

5、乙方应当落实劳动生产教育培训制度，加强对本单位人员的安全生产教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉和严格执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。特种作业人员应当经国家规定的有关部门组织专门培训，经考核合格，取得上岗证书后，方可上岗作业。项目部要建立职工培训档案，报众和煤业公司、监理公司备案。

6、乙方根据自身需要组织其从业人员参与建设单位安排的安全教育培训等活动，并承担由此发生的相关费用。

7、乙方必须依法参加工伤社会保险，为其从业人员交纳保险费。

8、施工人员进场必须佩戴证件，统一穿戴工作服，按规定正确使用合格的安全防护工具，防止发生物体打击，高空坠落事故。施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业;施工单位必须将安全生产许可证、项目经理资质证、特殊工种操作证复本按照甲方要求报安全监察部备案。

9、乙方应认真执行甲方安全管理的各项规定，加强安全管理。如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定，甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的，乙方付全部责任。

10、甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。对甲方查出的安全隐患，在规定期限内整改完毕，并及时将整改情况书面反馈给甲方。

11、乙方应与同一作业区或同一生产系统作业的第三方签订安全生产管理协议。若发生安全事故，其后果由责任方承担，双方均有责任时，以责任大小承担相应责任。

12、发生灾害事故时，乙方人员、材料、设备等均应无条件服从调度，所发生费用，事故处理完毕后另行商定。

13、严格执行事故报告制度。乙方发生安全生产事故，要严格按照事故报告程序和要求，除向本单位上级部门报告外，还必须及时向众和煤业公司报告。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

(三)、安全生产管理责任罚则

1、乙方中标后，在签订合同和安全协议时须缴纳20~100万元作为安全质量保证金，把安全效果、工程质量作为工程验收的重要依据，因外委单位管理责任造成事故、质量不合格或违反本协议有关约定的，按规定给予罚款，罚款从其安全质量保证金中扣除。

2、乙方将所承包的合同转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方，责令限期改正，并处以伍万元罚款。

3、乙方未对施工人员进行安全技术措施贯彻、考核、签字的，责令限期改正，并处以1000元的罚款。

4、甲方检查出乙方安排未经过培训的员工下井作业，将给予5000元/人次的罚款。

5、乙方要按照《特别规定》要求，每班必须有一名管技人员到施工现场带班，严禁空班。发现空班一人次罚款500元。

6、因为乙方管理不到位或因违章作业造成乙方人员伤亡事故，责任由乙方承担。

发生轻伤事故，罚乙方贰万元;

发生重伤事故及二级以上非人身伤亡事故，乙方给予项目部分管负责人、直接负责人免职和解除劳动合同处分，同时给予乙方罚款拾万元/人次;

对1次死亡1人责任事故，乙方给予项目经理、分管负责人免职和降职处分;同时给予乙方罚款壹佰万元/人次。

对1次死亡2人或累计死亡2人的责任事故，甲方给予乙方终止施工合同;

6、乙方对进入其作业区内的其他人员负有安全管理责任，对造成其他人员的伤亡事故，责任由乙方承担，处罚同第5条。

7、因甲方管理不到位或因违章作业造成乙方人员伤亡事故，责任由甲方承担，按众煤安【20xx】1号文件执行。

8、乙方管理人员和甲方管理人员都有责任和义务共同执行众煤安【20xx】1号文中规定的各种奖罚办法。

(四)、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效。

甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

甲方法人代表：__________ 乙方法人代表：__________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

[施工安全协议书]-欢迎访问百家笔记网！

1.装饰施工安全协议书

2.施工安全协议书怎么写

3.施工安全协议书优秀范本

4.关于施工安全的协议书

5.监控施工安全协议书怎么写

6.电力施工安全协议书

7.施工安全责任协议书

8.施工安全的协议书内容

9.电梯施工安全协议书

10.小工程施工安全协议书

施工协议书 篇4

甲方：____

乙方：____有限公司

甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上，根据诚实可信的原则，订立本销售合同，双方共同遵守。

一、施工周期、地点、联系方式

1、施工周期：____; 2、施工地点：____; 3、甲方联系人或委托联系人：____;电话：____;

二、运输方式及费用负担

所有材料本市采购，采用汽车运输，费用由乙方负担。

三、机组包装为生产厂出厂包装,五、验收标准、方式及提出异议期限

主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。

安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。

四、合同总额、结算方式及期限

1、合同总包干价人民币(大写)：。

2、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的_ %计人民币_元(工程前期预

付款);

3、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的%计人民币元; 4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款%计人民币元。

五、产品的保修期及售后服务

1、保修期整机包修12个月，压缩机包修3年。

2、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。售后服务承诺:

1、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。 2、免费开机调试。

3、免费操作人员的现场培训。

4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。

5、机组在质保期内,我司维修工程师将作定期的询访工作和保养,并做好两季的调试与保养。

6、在机组发生故障后,我公司随时维修,并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在24小时内解决。

7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。

8、质保期外,五年内提供成本价九折的原装零配件;五年后以成本价提供。 9、保证提供机组的终生维修服务。

六、违约责任

1、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同，违约者承担相应责任;

2、甲方中途退货时，须向乙方支付不低于合同总价款的30%作为违约金

3、甲方逾期付款的`，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金;

4、乙方逾期安装调试完毕的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金;

5、乙方若未按合同提供机组及辅材的，甲方有权提出退货，乙方全额退还工程款。

七、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。

八、其它约定事项

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

施工协议书 篇5

发包人(全称) (以下简称甲方)：

承包人(全称) (以下简称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：

第一条、 工程概况：

工程名称

工程地点

第二条、 混凝土路面工程承包范围及方式：

1、 承包方式：包工。

2、 承包内容：混凝土路面及铺砖工程。

3、 工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。

第三条、 甲乙方责任：

1、 甲方提供施工用水、用电。

2、 在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。

3、 如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责

4、 乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。

5、 安全施工：乙方必须保证施工安全，按现行国家安全施工规范要求，配齐所有安全措施，如施工中发生安全事故，由乙方承担全部责任。

第四条、 结算方式：承包价格

1、 工程量结算方式：施工结束后，甲、乙双方派管理人员现场实量实测，按照实面积结算。

2、 承包价格：混凝土路面每平方米25元，铺小方砖每平方米12元，路牙砖每米12元。

3、 施工时间为13天，合同签订之日算起。

第五条、 付款方式：

第一次付款：混凝土路面浇筑完付全部工程款50%。

第二次付款：小方砖及路牙砖工程干完交工后，把剩下的50%一次性付清。

第六条、 违约责任：

本合同经双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。未尽事宜，甲、乙双方解决。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。自合同签字之日生效，结清合同结算款后失效。

甲 方：(签字盖章)

乙 方：(签字盖章)

签订日期：

施工协议书 篇6

电力安全施工协议书

甲方：新乡市职教后勤管理服务有限公司

乙方：

甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。

为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保操作人员的安全，促进施工顺利进行，甲、乙双方特签订本合约。

一、管理目标

1、杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产。

2、保证施工现场创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方应按有关规定，所有施工人员必须持证上岗，并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力，而造成事故的责任和因此而发生的所有费用，由乙方承担。

2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施，确保施工人员的安全。

三、现场文明施工及人员行为的管理

1、在施工过程中，乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。

2、采取一切安全措施，防止施工人员发生违规行为，同时确保周围人员的生命财产安全，否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一，预防为主的方针。

四、本协议未尽事宜另行商订。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字后生效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

施工协议书 篇7

甲方：绍兴第一建工集团西安分公司东大花园项目部

乙方：

为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：

一、安全目标：

杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。

二、甲方责任：

1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。

2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。

3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。

4.不违章指挥，不强令冒险作业。

5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。

6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。

三、乙方责任：

1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。

3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。

5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。

6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。

7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

四、协议书有效期：

自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。

五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方负责人签字：

乙方负责人签字：

签订日期： 年 月 日

施工协议书 篇8

施工协议书

发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

承包人（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

1、工程概况

工程名称：xxxx修建工程

工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

工程内容：大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修

2、合同工期

开工日期：20xx年5月15日

竣工日期：20xx年10月15日

合同工期总日历天数：天。

3、质量标准

工程质量标准：合格

4、暂定合同价款

金额（大写）：贰佰壹拾万元（人民币）

￥：8300000元

5、双方一般权利和义务

（1）发包人工作

l施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地，承包人须在该通知上注明的日期按时接收，并在接收工地后立刻展开有关工作。

l将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外。

l施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前。

l工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前。

l由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前。

l水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验。

l图纸会审和设计交底时间：另行议定。

l协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得当地文物管理部门同意后，由承包人实施，所需费用由承包人提出预算，发包人同意后支付。

（2）承包人工作：

l日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。

l对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。

l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。

l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，惟有关损坏必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。

l承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜，承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等，一概不被接纳。

l在工程进行期间，每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。

l承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。

6、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日

工程师确认的时间：收到后7日

7、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工，发包人可以要求再检验，发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用，亦不会给予任何工期延长，所需费用由承包人负担。

8、工程款（进度款）支付

承包合同签订后7天内，发包人向承包人支付合同金额30%的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请，发包人按照监理单位审核确定的进度款的80％支付给承包人，当工程款支付至总款项的80％时停止支付。

其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的5%作为保修金外，其余一次性支付给承包人，保修金在保修期满后一个月内支付。

9、竣工结算

工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认并办理结算。

根据工程性质，合同总价为暂估价，双方协商结算据实调整，承包方依据北京市建筑工程预算定额（20xx）及北京市房屋修缮工程预算定额（20xx）及其他相关定额编制结算书。

结算书编制主要依据如下：

①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图；

②发包方签认的变更洽商；

③相关补充协议及补充资料；

④发包方及监理确认的认价单；

⑤北京市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件；

10、竣工验收

（1）承包人提供竣工图的约定：3套竣工图

由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程价款不能结算时，发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，此时，承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。

（2）承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有，并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地（依约进行修改的除外）。

11、保修

承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定，对整个工程承担保修责任；除非合同中另有约定，保修的费用由承包人承担。

12、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第一种方式解决。

（1）提交北京仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

发包人：（公章）承包人：（公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

施工协议书 篇9

甲方：上海南汇建筑总公司连云港国贸中心工程项目部

乙方：泥工班组承包人

根据中华人民共和国经济合同法及相关法规的规定，为加快施工进度、提高工程质量、搞好安全生产、做好文明施工，使双方有效地开展工作，达到最佳的经济效果，经甲、乙双方洽谈决定，特签订本协议，以供双方共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称：连云港国际贸易中心工程。

工程地点：连云港市新浦区海连中路10号。

承包形式：包清工、包工期、包质量、包文明施工。

承包范围：本工程结构阶段的砌体、砼结构工程。包括结构阶段的垃圾清理、捣制砼过梁、厨卫间砼导墙等杂项工程，直到结构验收所达到的要求为止，不产生任何点工。

如乙方施工的工程达不到质量标准，甲方有权终止协议，乙方必须无条件退场，且不结算工资。

第二条 承包内容

1.按设计图纸规定要求及GBJ50204-20xx和00G101、JGJ18-96标准施工，按市标化管理的文明工地和市文明卫生合格工地的标准施工。

2.所有汽车运入工地内的本工种范围所用的材料装卸工作，包括场内垂直运输及水平运输，将材料堆放进仓库或指定地点，做好成品、原材料标牌设立及保护工作。

3.配合施工组织测量放线，除甲方负责放控制轴线，其余放线工作由乙方自行完成，再由甲方复验。

4.负责过梁、构造柱及预制构件的制作与安装，负责钢筋保护层垫块的制作及养护。

5.作好将清理下来材料再生利用的落手清工作。施工过程中，凡与本班组相关联的工作均由乙方完成。

6.做好混凝土浇捣完成后的养护。

7.所有柱、梁、墙体水平方向、垂直方向的拉结筋，按规范规定安放正确位置，须植筋由甲方负责。

8.施工区域内的环境卫生工作，生活区域内的环境卫生工作包括生活区厕所冲洗及生活垃圾的清理到指定地点。

9.爱护施工机械以及甲方的工具和公共设施，若班组工人损坏公共设施与机械，按加倍价格赔偿并书面检讨。

第三条 工程款的'付款和结算方法

1.本工程按综合价格28.50元/㎡计算，其面积按实际建筑面积计算。

2.对于工程款的支付按甲方施工进度与质量要求完成工程任务，待工程到结构五层后，按每月每人500元发放生活费，人员由后勤报项目部核定（但不得超过完成工作量的50%）。工程施工到春节放假时甲方支付给总完成量的90%，同时扣除甲方垫付材料费。工程结构完成验收完毕后付总款的85%，待工程全部竣工验收后，对工程整体质量达不到甲方质量目标，则余款作为罚款处理。

3.申领工程款时需经质量、技术、安全、材料部门签字认可，项目经理确认同意后方可支付。

4.工程施工过程中，凡与本班组相关的工作均由乙方完成。

5.综合单位内包含的其他内容。

1本班组工作范围内所需用的各种机械设备及各种工具，机具设备应保持垸好清洁，确保其正常运转。

2二级配电箱以后的全部电线、电箱、拖线板等电器设备。照明灯具除甲方装有固定碘钨灯（大灯）照明外，其余所需的照明灯具均由乙方承担。

第四条 施工工期

本工期自20xx年5月1日开工到200 7年12月31日完工（具体按甲方计划进度表为准）。

第五条 工程质量

市优质结构（以质检站验收平定为准）。

第六条 甲方责任

1.负责施工临时设施、施工机械（除自带外）及施工用水、用电的接通。

2.施工周转材料、配件、施工用料（除自带外）等根据施工进度按时提供。

3.按协议规定的时间按时支付进度款。

4.随时对乙方的施工质量及安全进行检查，并项目部按规定进行奖罚，罚金从乙方每月进度款中扣除。

5.各项工程施工前，必须对职工进行技术交底及安全操作技术交底。

第七条乙方责任

1．根据施工进度需要落实施工人员的组织配备，并保质保量按时完成施工任务。并指派为现场负责人，全面负责施工中本班组的一切事务。

2．按期支付工人的伙食费及工人工资，不得以任何理由克扣生活费及工资，并与工人签订好用工协议与安全协议（凡因用工问题与工资问题引起纠纷者后果自负）。

3．服从甲方施工管理人员的检查，并落实整改措施，及时做好落手清工作，必须做到工完场清，达到文明施工的要求。

4．班组负责人必须积极配合甲方管理层工作，并配备相应的质量、安全管理体制。

5．负责人在施工期间不得离开施工现场，随时配合甲方进行质量、安全检查，若随意离开工地，则按100元/天·次处罚。

6．每月月底必须向施工员递交分项工程的施工方案，并上报每周、月所需的人工、材料、机械计划。

7．每周定期按时参加项目部生产例会，每天按时与施工员联系下一天的工作计划及汇报当天完成工作量的情况。

8．机械设备配备齐全，包干使用，完成工程任务后，必须保证完好、整洁。

9．安全帽按安全科要求付款购买，结算时还帽，完好者退款，反之不退。各工种班组长及每位职工工作服两套，价格50元/套，费用由各班组长与项目部承担（项目部承担50%）。不戴安全帽、不穿工作服严禁进入施工现场，违反者罚款100元/人·次。

10．本工种组长必须配备负责人1人，翻样员1人、配料员1人、现场制作安装员1人、兼职安全员1人，各工种的分支工种必须配备齐全，缺一人以200元/天·次罚款。

施工协议书 篇10

甲方：(设备管理单位或行车组织单位)

乙方：(路外、局外单位及哈铁工建集团)

一、工程概况

1.施工项目

2.作业内容

2.地点和时间

3.影响范围

二、施工责任地段和期限

三、双方所遵循的`技术标准、规程和范围

四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工(根据工点、专业实际情况，由双方制定具体条款

五、对双方安全责任、权利和义务(包括共同安全职责和双方各自安全职责)

六、违约责任和经济赔偿办法(包括发生铁路交通责任事故时，双方所承担的法律责任)

七、安全监督检查和基建、更新改造项目配合费用

八、法律法规规定的其他内容

九、经双方领导签字后，各报主管业务部门、安全监察室审查。本协议一式五份。

ゼ追酱表签字： 乙方代表签字：

公章： 公章：

______年____月____日 ______年____月____日

主管业务处 工程项目管理机构

公章： 公章：

______年____月____日 ______年____月____日

安全监察室

公章：

______年____月____日

施工协议书收藏

合同已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。合同的目的相对抽象，让人很难瞬间理解如何起草合同的范本。所以幼儿教师教育网编辑特地撰写了一篇关于“施工协议书”的深度阐述文章，供大家阅读参考！

施工协议书 篇1

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方)

甲方为了充分利用水资源，开发电力事业，根据《中华人民共和国合同法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规定》，结合本工程实际，双方互利为原则，经双方友好充分协商，达成条款如下：

一、工程承包施工地点及范围：庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。

二、施工质量：根据“设计施工图纸”及《水利水电建筑工程施工规范》保质、保量、保进度合理安排施工，保证合格。

三、承包方式：甲方为了便于管理、监督，采取全包(即包工、包料、包质量)。

四、工程价款：估价总价款约人民币壹亿，采取20xx省定额总报价中的综合单价承包并以实际发生工程量结算。同时根据甲方提供的报价清单结付给乙方，如设计单价和甲方提供清单有差别及审计有变更，与乙方无关。

五、工期：暂定两年，720个工作日，自甲方开据开工令或开工证明日为准，如遇下列情况，甲方认可后工期方可顺延：

1、甲方在合同规定开工日期前，未提供乙方施工场地、施工便道、施工用电用水(即三通一平)，影响乙方施工或开工。

2、如设计施工图纸未及时提供及有重大设计变更，提供地质勘探资料不准，引起基础超深、超挖，增加工程量，影响工程进度。

3、如遇特殊情况及天气影响和人力不可抗拒的自然灾害，如台风、特大雨雪天气、地震及自然原因发生火灾等而影响工程进度。

4、乙方完成每道工序，如需甲方现场代表检验，甲方代表无故拖延手续签证，影响下一道工序施工。

5、甲方上级主管部门和监理下达与本工程施工相关指令，影响工程施工进度。

六、双方职责：

1、甲方：

① 为确使乙方保质保量顺利施工，提供施工设计图纸三套，并进行技术交底;

② 政策处理到位，并调解与处理当地部门单位政策与纠纷;

③ 现场代表对乙方施工方案，工程质量进行监督、检查，并参与各道工序验收工作及签证，同时负责设计图纸的处理，设计变更联系单的签证;

④ 根据乙方施工的每道工序，及时组织人员进行验收，并根据乙方施工进度月报，进行审查核实(算);

⑤ 对乙方施工各项项目、每道工序的工艺、材料、设备进行检查和检验，若发现不合格材料或项目及时发出不合格材料退场通知，对不合格施工项目及时发出返工或停工及复工通知书，造成损失乙方自负;

⑥ 负责施工现场“三通一平”工程施工;

⑦ 汇集建设资金，及时支付乙方施工工程款。

2、乙方：

① 双方签订合同后，乙方不得擅自转包，如发现转包承担违约责任;

② 施工前，编制“施工组织设计”施工期间五大员要到位，但项目经理、施工技术员、常驻工地每月不少于25天，同时配合甲方监理、施工技术相关人员，处理和解决有关工程事宜;

③ 在保质保量的前提下，做到“文明施工、安全第一”，万一发生意外工伤事故或对周边人员造成伤害，一切损失责任自负，不涉甲方事，但甲方必须配合协助处理;

④ 对每道工序施工质量进行自我评定，交甲方复核，质检单位核定。

七、付款及结算方式：

1、甲方根据乙方当月25日施工进度及工程量月报，进行核实后次月5日前，按实际工程款90%支付(银行转帐)给乙方，其余工程款待工程竣工验收后，除扣留3%保质金外，壹个月内一次性结付清。

2、甲方如工程款支付不及时或其他原因造成乙方误工，根据约定标准补偿给乙方：技师500元/工日，技工360元/工日，普工260元/工日，50装载机2600元/台·班，200中型挖掘机3600元/台·班，5吨以上自卸车1200元/台·班。(人工费、材料费按丽水当月信息价调整)。

3、工程变更新增或漏项工程项目的工程量单价：按本合同承包综合单价结付给乙方;若无综合单价项目，按浙江省现行《水利水电建设工程施工定额》及相关文件所编制的综合单价，下浮3%计算，经双方协商认定结付给乙方。

4、本工程税金、工程保险费、管理费(按国家三级资质计算给乙方)，全部甲方承担，乙方的施工设备、财产保险及工人保险费由乙方自行承担。

八、施工要求：

1、乙方应建立和健全质量保证体系，并配备专职质检人员制订完善的检查制度。

2、乙方严格对工程使用的材料、设备进行检验，检测合格后进场，对每个部位施工质量及工艺进行全过程的质量检查，并做好记录，并向甲方递交自检报告。

3、隐蔽工程和隐蔽部位，由乙方自检确认具备覆盖条件后，填报“隐蔽工程验收单”，通知甲方现场代表验收，甲方代表接到通知书后24小时内必须到现场检验，检验合格后，乙方方可进行下一道工序施工。如甲方代表未及时到现场检验，乙方可按本单位质量人员检验合格后，可继续施工，甲方应承认并办理检验合格手续;如提出异议，经复查不合格，需返工，造成损失乙方自负。

九、材料、设备提供：

1、本工程所需材料、设备(除甲方自用的材料、设备外)，全由乙方组织提供。

2、所有材料、设备、成品、半成品应附有合格证，并经甲方检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进行的物资未经甲方许可，不得运出场外;如发现不合格或设备合格证书材料、设备，必须清理出场，损失责任由提供方自负。

3、火工材料由甲方采购提供，按10080元/吨计算，由乙方支付，甲方专用车辆运送到施工现场，运送费用由甲方负责。

十、违约责任：

1、甲方：

① 如政策处理未到位，乙方材料、机械不能进场，造成误工和损失要承担全部责任;

② 工程进度款支付不及时，造成工程误工和进度，应补偿乙方损失。

2、乙方：

① 按《经济合同法》有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方适当期限内进行处理或返工，损失责任自负;如乙方拒绝不返工，甲方有权不支付工程款;

② 如乙方不按设计及甲方要求擅自进行施工，达不到工程质量要求，有权变更施工队伍，由此造成损失乙方承担。

十一、纠纷处理：

甲方与乙方如发生合同纠纷，首先双方协商解决，如双方协商不成，报请上级主管部门调解，调解无效，向当地人民法院起诉，经法律途径裁决。

十二、信誉保障：

1、合同签订后，乙方进场五天内甲方支付给乙方进场费70万元。

2、合同签订后，甲方必须保证乙方在壹个月内机械进场，工程开工，如在期限内，因甲方原因造成乙方机械、设备不能进场，工程不能开工。

十三、本合同未尽事宜，双方再行协商另行补充，具有同等法律效果。

十四、本合同一式六份，其中正本两份，副本四份，甲、乙双方各执正本一份，副本由甲、乙双方送相关部门备案。

十五、本合同自双方签字盖章后生效，双方互守信誉，共同执行。

十六、本合同签订后，交接施工图纸后，由甲方负责履行操作国家有关工程招投标程序。

(附：施工项目综合单价清单)

甲方：

乙方：施工承包单位(盖章) 开发有限公司(盖章)

法人代表(签章)： 法人代表或委托代理人(签章)：

法人身份证号： 法人代表或委托代理人身份证号：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

担保方一：泰顺县双丰水电开发有限公司(盖章)

法人代表(签章)：

担保方二：庆元县大利源水电开发有限公司(盖章)

法人代表(签章)：

合同签订日： 年 月 日

施工协议书 篇2

塑钢窗施工安装承包协议书

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方施工地的塑钢窗承包给乙方制作、安装，为了明确本工程承包的方法及甲、乙双方的责任和义务，经双方友好协商，商定协议如下条款：

一、承包方式：包工、包料、包安装（包括窗边塞缝）。

二、材料要求：选用海螺品牌塑钢型材，5厘厚浅绿色反射镀膜玻璃。

三、单价：选用80系列推拉窗每平方米单价156元，大写（壹佰伍拾陆

元整）。

四、塑钢窗承包数量：按设计图纸及现场洞口实量计算，塑钢窗安装数

量按实安装数量决算。

五、付款方式：合同签订后，乙方开始购买材料及制作安装塑钢窗，乙

方安装窗框后，甲方应按窗框数量按40%付给乙方月进度款，乙方

安装窗扇时，甲方应再按窗扇的安装数量按40%付给乙方进度款，余款15%甲方应在完工经有关部门验收合格后一个月内拨付，另5%

作为质量保证金，待保修期满后一次性付清。质量及规格应按图纸

及闽“2003J101”图集要求施工。

六、乙方在塑钢窗制作安装时除风雨、用电等不可抗拒的因素之外，对

工期要求的时间必须服从甲方安排，满足甲方施工进度要求。

七、工程质量：质量要保证设计，监督、监理及有关部门验收合格，若

达不到验收标准造成返工的，后果由乙方自负。

八、安全：乙方应按有关施工规范进行文明施工，遵守一切安全规定，若违章作业，造成安全事故，一切责任（包括经济责任）均由乙方

承担。

九、本承包合同一式两份，甲、乙双方各保存一份作为凭据

甲方：乙方：

身份证：

年月日年月日

施工协议书 篇3

施 工 安 全 合 同 协 议 书

根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。

一、目标：

（一）劳动安全：

1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。

2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。

（二）消防安全：

1、乙方土地无火灾事故。

2、乙方工地应健全防火责任制和措施。

3、乙方工地要监理动火申报制度。

（三）文明施工

1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。

2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。

3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。

4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。

5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。

二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。

甲方责任：

1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。

2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。

3、工程结束交付时，甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。

4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。

5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚（100~XX元），直至停工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。

乙方责任：

1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。

2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受甲方安全生产监督与检查。

3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作业人员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许

不符合作业资格的员工进行施工作业的，甲方有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。

4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备，乙方要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。

5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必服从安全。

6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。

7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

8、施工现场禁止私自乱拉乱接，应有专业人员操作，所有线路必须架空，实行一机一闸，合理使用防护罩，杜绝机械带病作业。

9、使用脚手架，须经确保安全情况下方可使用，马櫈须订制牢固、斜撑位置合理、跳板选用耐久抗压性好的，实行一板三支座，杜绝在单板上施工，禁止在跳板上打搞及从板上跳下，应从合理位置上下。

10、杜绝“三高人员”参加本工程施工，禁止酒后上岗。工人上下班一切安全事故均由乙方自负，甲方不承担任何法律责任及发生的一切经济损失。

11、做好文明施工、树立企业形象。施工现象禁止大小便，施工垃圾按指定位置堆放或处理，宿舍保持清洁卫生，剩饭倒入专用的桶内，晚间禁止到当地老百姓家中串门，遵纪守法。

四、争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。

六、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：（盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

签约日期：年月日

乙方（盖章）委托代理人：（签字或盖章）签约日期：年月日

施工协议书 篇4

桥架施工合同协议书是为确保桥梁建设过程中各方的利益合理保护，明确各方的权利义务，并约定相关事项的合同文件。本文将从合同协议的必要性、合同协议的主要内容、合同协议的签订流程等方面进行详细阐述。

首先，桥架施工合同协议书的存在是必要的。桥梁建设是一项复杂而又关键的工程，其涉及到的技术、资金、材料等方面都需要各方面的密切合作。而桥架施工合同协议书就是为了确保各方的权益能够得到保障，避免施工过程中出现纠纷和争议。合同协议的签订能够明确双方的责任和义务，有助于规范施工行为、提高施工效率、保证工程质量。

其次，桥架施工合同协议书的主要内容包括：工程概况、施工内容、施工期限、工程款支付、质量标准、保证期、违约责任等。在工程概况中，需要详细列明工程的基本情况，包括项目名称、施工地点、工程概况等。在施工内容中，需要明确工程的具体施工内容和要求。施工期限是约定工程的完成时间，需要确保工程能够按时完成。工程款支付是约定资金支付的方式和时间，确保资金的及时支付。质量标准是约定工程的质量要求，包括使用的材料、施工质量等。保证期是约定工程质量保证的时间范围，确保工程在一定时间内不出现质量问题。违约责任是约定各方在违约情况下需要承担的责任，包括违约金、赔偿等。

最后，桥架施工合同协议书的签订流程一般包括以下几个步骤。首先，双方需要进行初步洽谈，明确合作意向和条件。然后，进入正式协商阶段，明确合同的具体内容和条款。在协商过程中，双方可以根据实际情况进行合理的调整和修改。一旦双方就所有内容达成一致，可以进行正式的合同签订。在签订合同时，需要双方出具书面意见，并经双方代表签字确认。最后，将签订的合同加盖公章，正式生效。

综上所述，桥架施工合同协议书对于实施桥梁建设工程具有重要意义。它不仅能够确保各方的合法权益，还能够为工程的顺利进行提供有力的保障。因此，在桥梁建设中，合同协议书的签订是必不可少的环节，对于工程的顺利完成具有重要的意义。

施工协议书 篇5

安全文明施工协议

雇主： 承包商： 1 项目简介： 项目名称：

地点、工期、成本： 详见合同协议2 总则

为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全工作方针，加强现场安全文明施工管理，营造良好工作环境，确保员工安全健康员工们，签订本协议是为了保证项目建设的顺利进行。 3 双方的责任 承包商的责任

严格执行国家有关施工安全和文明施工管理的法律、法规、政策及有关规定和方法，对安全生产负有责任。在施工过程中工作。有全面监督责任。 督促承包商对所有参与项目建设的员工进行安全教育培训。

主持安全生产会议例会，定期或不定期组织安全检查，对承包商的违规行为、安全隐患有权给予口头警告和书面纠正以及发生的安全事故。通知直至被责令停工，并按本协议及用人单位其他有关规定予以处罚。

督促监理公司对特种作业、危险作业和大型建设项目的承包商的安全作业程序和安全施工措施进行审核。

参与承包商人身伤害事故等重大事故的调查处理。 建议免去安全工作不称职的安全经理。承包商的责任

严格执行国家有关安全生产的法律、政策、法规以及发包人制定的安全文明施工管理文件。

接受用人单位和监理单位对安全工作的管理和监督，并完全遵守合同和本协议有关安全工作的规定。

根据承包商安全文明施工总体规划，制定并实施承包工程安全文明施工方案，实施安全文明区域化管理建造。

建立健全现场安全生产管理机构，按要求配备足够数量的安全监督员，并报开发商备案。

安全措施费（包含在合同总价中）专款专用，同时为从事工作的人员提供人身意外伤害保险。现场危险工作。

根据开发商的规定，现场安全作业程序和安全施工措施已编制完毕并经监理单位审核后方可开工建设。

严格审查分包商的施工资质和安全资质。

承包人不得安排工作年龄和身体条件不符合工作要求的人员。 因不遵守国家法律法规、不执行安全操作规程、违反安全程序、制度、规定、非法指挥、和非法操作。 .

安全事件应按照国家、行业和开发商规定的程序进行报告，并按照“四个不放过”的原则处理。 4 评估

承包人在施工过程中每发生1人/次重伤事故，发包人对承包人处2万元罚款（执行安全文明施工押金2万元以下）合同总价的10%）。

承包人发生重大人身伤害事故、重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大坍塌事故、或施工期间发生重大环境污染事故（安全文明施工保证金低于5万元的，按合同总价的20%）。 承包人在施工过程中发生恶性未遂事故，按本条规定处罚。

承包人不服从发包人管理，严重违章作业，粗暴施工，管理混乱，事故频发，除给予应有的经济处罚（金额由甲方现场代表确定）除处以罚款外，开发商有权立即终止合同，责令承包商限期撤离施工现场，不得重新聘用.

罚款兑现形式：根据现场甲方代表开具的罚款单，从事发时或发生当月的月进度款中扣除发生了。

上述扣除不免除承包商对安全事故的任何其他责任。 5 安全文明的环保设施建设与管理

承包商的安全防护设施必须满足施工安全的需要，根据工程进度合理安排安全防护设施的采购和投资。及时提供安全防护设施。

安全防护设施主要有：攀爬自锁装置、速差自动控制装置、手持水平安全绳、活动支架、水平滑动安全装置、孔道盖、安全围栏、安全网、安全带、施工升降机及安全通道、配电箱、漏电保护装置、危险品仓库、安全消防设备标志等。

如果承包商不遵守上述条款，开发商的安全监督部门有权拒绝签署工程进度款。 如因质量问题或安全防护设施不足造成事故，发包人将加大对承包人的处罚力度。 6 其他

本协议与施工合同同时签订、同时生效、同时终止。

本协议一式两份，效力相同。本协议未尽事宜，由双方协商解决。

雇主（印章）：

法定代表人（或委托代理人）：

承包商（印章）：

法定代表人（或授权代理）：

日期

施工协议书 篇6

二十一冶建六建工局

安全文明施工工作汇报

二十一冶建建六建工以来., 有限公司进驻现场，目前，该项目各项工作进展顺利，已完成施工区域划分。其中，安全文明工作，在业主（施工单位）的支持和指导下，坚持“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立“以人为本”的理念，努力做到有施工期间未发生重大安全责任事故。为履行安全文明施工责任，现就安全文明施工工作作一简要汇报：

1．在项目建设过程中，为使项目安全顺利进行，尽量发挥项目的各个方面的作用。每位员工的积极性，确保每位生产人员的安全，做到“开心上班，平安回家”，要加强施工现场的安全管理，项目部和各施工运营部齐心协力营造良好、安全、文明的工作环境。

1.项目管理部严格按照白银市建设安全生产监督站的要求，制定安全文明生产规定，落实必要的安全设施、防护和各种标志品牌等，确保市场标准化的要求得到落实。让每一个进场的人都有足够的安全感，全身心的投入到生产建设中。

2.项目部成立以执行经理为组长、安全员为副组长、运营部组长为组员的安全领导小组，负责日常安全生产指挥、监督和执行。 坚持每天安排，检查，记录，结果，每周一考核，每月总结，做到纠错不松懈；施工现场有人作业时，我们有安全人员在现场，要及时发现隐患，及时处理，做到防患于未然，不造成任何安全事故。尺寸。

3。所有进入施工现场的人员必须接受进入现场安全须知的教育，特别是对安全意识薄弱、文化水平低的施工人员，更要耐心细心。教育他们以确保他们理解并做到这一点，而不仅仅是谈论它。 根据现场单价项目的特点，项目部将组织他们以多种形式进行学习，对安全生产知识进行提问，甚至进行考试，重点抓好安全文明生产工作。

4.进入施工现场的安全管理人员必须经过培训持证上岗，责任心强，能吃苦耐劳，思维敏捷（能发现问题），反应迅速-机智。勤奋（多现场检查），勤奋（多谈发现的问题），认真做好本职工作。 进入施工现场的特殊施工人员（电工、塔吊司机、电焊工、脚手架、机械操作工等）必须经过相关部门的正规培训，持有上岗证，熟悉各项安全操作规程.能够经常维护机器和工具，确保机器运转良好，不带病运行。

5.安全生产的重点是提前做好安全技术公开。 在公开各分项、分项施工技术和质量要求的同时，要做好安全技术公开、施工操作注意事项、是否搭脚手架、防护设施等工作等符合安全操作要求；施工不要伤害自己，更不要伤害他人。

6.在施工作业过程中，要加强检查工作，加强过程控制。 现场发现问题及时整改，排除施工过程中的不安全隐患。

7.项目部计划每周五下午组织现场管理人员对现场的安全生产和文明施工进行一次大检查，并对照标准现场评分表进行评分，并开展施工联动工作。比赛成绩低于85分的，给予教育、处罚，责令限期改正； 分数高于95的人将获得相应的奖励。以教育为目的，以奖惩手段为手段，提高施工队伍的自我管理水平，掀起安全生产、文明施工的新高潮。

8。本项目安全目标为无重大事故，一般事故频率控制在2%以下。 一旦发现作业场地在施工过程中发生安全事故（损失不超过1000元），必须对作业场地负责人进行处罚，并更换安全员。

9.实行一级负责、一级负责、人人有责的安全管理制度，认真做好本职工作，确保管理上层，不脱节，努力创造一个标准化的网站。

二、施工安全与施工文明

创建文明工地，提倡文明施工、文明作业，是确保安全生产和树立良好企业形象的基础工作。实践证明，安全导致文明，文明导致安全。现在很多建筑企业已经认识到，建立文明工地，实施文明施工，文明作业，必须是确保施工安全和生产安全，树立企业良好形象的重大基础性工作。创建文明工地，推进文明施工，文明作业，既是管理性强的工作，也是技术性的工作。同时，也要求员工以相应的安全文明生产素质为基础。因此，它包括管理、技术和员工素质培训三个方面的建设和发展，而安全文明的建设技术是其中的重要组成部分。

三、创建文明工地规范管理规定

（一）、《安全生产》规定

1.完善和完善各项安全管理台账，加强安全管理软件数据工作 包括：安全责任制、安全教育、施工组织设计、分（项）项工程安全技术保密、特种作业持证上岗、安全检查、岗前安全活动、遵守法律法规、工伤事故、施工现场及安全标志、外包与外包管理，以及相关合同和协议。

2. “三宝”和四边防护设施的使用必须符合标准，包括：安全帽、安全网、安全带的使用；楼梯入口、电梯入口、预留开口、坑、通道保护和阳台、地板、屋顶边缘保护。

3。脚手架设施符合检验标准，有验收和使用程序 包括外搭脚手架、爬架、吊脚手架、挑非脚手架、吊脚手架等，每周检查一次，及时整改和管理隐患。

4.施工临时用电量达标 实行三相五线制，建立专业管理，监控施工项目与高压线路的距离、支线架设、现场照明、变配电装置、熔断器、低压干线等的安装必须符合建设部颁布的标准

5．井形架、龙门架验收上市使用 验收要求安全装置灵敏、可靠、保险标志信号醒目、机架稳定、安全防护井架、卷扬机、吊索卡符合规范要求。

6.大型工程机械达标使用安全 塔式起重机、各类起重机、两用电梯必须符合部级标准，验收合格后方可使用。司机、指挥员须持有效证件工作，并有日常作业记录；塔机三保险五限位齐全，灵敏可靠，其他各项均符合规定；客货电梯均有完整有效的保险限额，其他符合规定。

7.中小型机械状况良好，使用安全保持良好状态，传动及刀口保护及接地符合标准，操作人员凭其使用专用有效证书工作.

8.实施强安全监控 实施楼层安全监控有具体的安全监控实施方案和具体做法。楼层安全监控人员持证上岗，施工现场所有人员必须佩戴工作证。

(2)、《场地外观》规定

1 施工现场应进行围护和封闭。施工围栏应根据工程位置设置：主干路段和城市景观道路高度不低于米，并应稳固、整洁、美观；其他路段的围栏高度不得低于米，以保证稳固美观；建筑及装饰工程立面：围护结构的封闭高度必须高于工作地板一米以上，以防止物体坠落。

2 在施工现场设立企业特色标志施工现场的大门、大门、旗杆等应执行各企业具有自身特色的统一标准，标明集团和企业的标准简称。 ，企业旗帜。

3 工地面积分布合理有序，院子外观整洁文明施工区与生活区严格分开，院子外观整洁、整齐、有序、文明、料区堆放整齐，采取安全措施。防御措施。

4 设置醒目的安全标志 在施工区域和危险区域设置醒目的安全警示标志。

5 设置“六卡一图”施工标识 在工地主出入口设置“七卡一图”： 1、项目介绍标识：项目名称、施工、设计、施工、监理单位、施工场地范围及面积、工程结构及层数、开工竣工日期及监理电话； 2、项目负责人铭牌：包括项目负责人、工程师、安全员、质量员、环卫工、施工员、规划员、材料员； 3、安全纪律卡6张 4、安全生产计数卡（天） 5、安全技术措施卡10张； 6.防火告示 7.卫生告示（图片）； 8、施工现场总体布置图

6 施工现场必须三通一平，排水要畅通，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水通道。

(3)、《施工现场卫生》规定

1 生活“五项”齐全，现场“五项”设施齐全、合理。生活区应设置醒目的环境卫生宣传标志和责任区合同地图。

2消除“四害”，保证排水畅通，排污畅通。采取多种措施，消除四害，控制四害的发生。排水、排污畅通，有条件时应进行绿化布置。

3 宿舍整洁干净。宿舍统一使用36V低压电，生活用品摆放整齐。现场办公室、更衣室、卫生间等要经常打扫卫生，保持整洁干净。

4食堂符合卫生要求 1、食堂的设置应符合规定，并办理审批手续； 2、食堂内部及周边应整洁干净，不得有积水现象； 3、容器应标明生熟，用纱布盖好，有条件的食堂应密封； 4、每年5-10月，午餐和晚餐的食物样品（不少于50克）应保存24小时并记录； 5、餐具、茶具要严格消毒，使用成本卷每天消毒，防止交叉污染，茶叶供应要符合卫生要求； 6、厨师每年进行体检，持有健康证和卫生工作证，必须做到“四勤”、“三白”，保持良好的个人卫生习惯。

5 生活垃圾管理安装在容器中，放置在指定地点，由专人管理，并定期清洁

6 健康卫生要求 1. 有医疗室，或每周不少于两次现场医疗考察； 2、做好员工健康与疾病预防的宣传教育工作，利用板报等形式向员工介绍疾病防治知识； 3、医务人员发挥卫生监督作用，定期检查食堂等场所的卫生情况。

四。 《文明建设》规定

1 工地宣传要求在工地周围设置反映企业精神和时代风范的醒目宣传标语；设立宣传板、黑板报等宣传阵地，及时反映内外部动态。

2 团队建设需要加强团队建设，工地为团队提供必要的活动空间，班级形象好，三帖一评的安全记录，提高施工质量团队

3治安综合治理要求加强施工现场治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人、治安防范有效、预防为主重点关键部位设施配套，明确外包队伍，建立档案卡，签订公安消防协议书，加强法制教育。

4 社区服务要求 施工期间，与当地合作，开展文明活动共建，为民着想，降低施工噪音，力求施工不扰民，使项目成为爱民、便民的项目。

5 消防安全 1.建立消防安全组织、志愿消防队和消防档案；明确项目负责人、管理人员和操作岗位的消防安全职责；管理和实施防火系统和措施； 3、根据施工区域和等级划分动火等级，动火作业必须具备“两证一器一监护”； 4、对易燃易爆物品进行严格管理，设立专门仓库存放。

V.施工安全、文明施工和安全文明施工技术

（1）创建文明工地就是创造安全工地，施工文明带来施工安全。创建文明工地的目的是树立文明形象，确保安全生产。在上述文明工地标准管理规定中，大部分规定都与保障员工安全和健康有关，几乎概括了安全生产各环节的管理要求。因此，创建文明工地就是创建安全工地，以施工文明创造施工安全。

（2）安全与文明密不可分。它们合而为一，形成了一个安全文明的共同体。上述规定虽然将安全相关条款与文明相关条款分开列出，但安全条款中有文明要求，文明条款中有安全要求。事实上，它们密不可分，共存于一体，使它们成为一个安全文明的社区。因此，我们必须对安全和文明及其关系有这样的认识。

(3)建设文明的含义，人类文明是文化发展水平的体现，社会文明是社会文化发展水平的体现，建设文明也是建设文化发展水平的体现.建筑文化的发展水平体现在员工文化和建筑科技的发展水平上。

(4)安全文明施工技术是文明施工的重要组成部分。因为安全文明施工技术是建筑科技的集中体现，是建筑文明的重要组成部分。

(5)安全文明施工技术的任务和内容。安全文明施工技术的任务是营造安全文明的施工生产状态，规范施工生产作业的安全文明行为。建设和生产的安全文明状态包括安全文明工地的创建和安全文明施工工艺技术的采用两个主要方面，建设和生产的安全文明行为是开展安全文明建设。文明作业和作业。这三大技术及其分支构成了安全文明施工技术体系。鉴于施工安全技术保障体系五个组成部分之间有着密切的内在联系，安全文明施工技术是基本环节之一，因此其项目必然与其他项目存在一定程度的交叉。

六。创建安全文明工地的基本要求

1．工地分类

工地按其范围和施工特点可分为以下几类

（1）工程施工区域，即大型工程建设项目划定的建设区，包括竣工区、施工区、拟建区、企业生产区和企业生活区等。其相关规划安排应符合维护区域环境、城市所属城市或地方的容貌、交通状况、安全和文明状况。

（2）施工现场，即建设项目的施工区域，包括施工和生产作业区、材料堆放场和储存区、管理和生活临时设施区。

(3) 施工作业区，正在进行施工作业的区域或地段，包括以下3种：

1) 单一作业和正常协同作业段，即，单一操作 以作业为主导的部分，具有其他协调作业。例如，结构和墙体施工的工作区域以结构和墙体为主，其他进行水、热、电、卫生管道铺设作业的区域。

2) 交叉作业区间，即各种作业交叉协调的区间。在交叉作业段，没有明显占优势的单一作业（其他作业必须服从并配合其建设要求），需要在各同时进行的交叉作业之间进行良好的协调安排，保证安排有序。没有混乱，安全顺利。

3）特殊作业和危险作业工段，即电焊、爆破、预应力、高压、水下等特殊作业，以及在有毒环境下进行的工段，有害和危险的地方。

对于不同类型的建筑工地，除符合安全文明施工作业的一般要求外，还应注意其特殊要求。

2.创建安全文明工地的基本要求

（一）施工总布置的基本要求

1 区域划分为施工作业区、辅助作业区、物资储存区、施工管理及生活设施区等按功能划分。交叉口采取防护措施

3 塔机设置满足作业覆盖要求和臂架旋转区安全要求

4 外域围护 ① 设置围护施工现场周围，与外界隔绝； ② 临街或人口密集地区宜建围墙，脚手架外侧全围合。

5 三接一平整排水

7 标志、标识设施、企业标志、工程标志、安全标志等齐全

8 消防设施

（2）三个连接，一个水平，以及排水，防尘，废物控制的基础要求

1场平整工地，清除障碍物，并且没有坑洼。

2 道路通车，人行道坚实平整，视野开阔，雨季无积水，出入口畅通，必要时有交通标志；轨道（塔式起重机等）采取措施。

3 电、水连接 施工现场的供电、供水线路应连接好。

4 排水和污水 有良好的排水系统，设置污水沉淀池，对污水进行妥善处理，未经处理的污水不得直接排入城市下水道和河流。

5 扬尘控制和废弃物控制 控制施工现场的扬尘、废气、废水和固体废物。高放废物的清理应采用密封管或其他防尘方法。含有废物和有毒物质的废土用作回填物。

（3）工作区组织和防护（围护）的基本要求

1工作区组织有符合要求的作业场所或工作台面，清除影响工作的障碍物，妥善处置危险突出物，堆放物料整齐，有良好的安全通道。

2 拆除物的清理 拆除的模板、脚手架等材料和物品，以及施工余料、废料、垃圾等要及时清除，并拔掉木头上的钉子或及时拍照（防止脚被扎）。 ）。

3 危险作业区域的防护 在有块或物体可能坠落、爆裂、飞溅等伤害的区域应设置安全防护措施，以保护现场其他人员的安全。

（4）材料、设备和工具存放的基本要求

1）材料和物品的堆放和堆放应符合场地平整和设置支撑垫的规定 根据平面图划定的位置，材料应堆放整齐、稳定，不超过规定高度；物料距离场地围护或临时建筑墙体至少500mm，两端出入口应堵塞，严禁粘在围护结构或临时建筑上。墙体堆叠。

2）物料、物品的支撑堆垛 易滚动（打滑）、重心高的物料、物品的支撑堆垛应稳定可靠。必要时进行设计，并提出严格的设计要求。

3) 易燃、有毒物质的存放油漆、稀释剂等易燃易爆物质及其他对员工健康有害的物质应分类存放在通风良好、无烟火、无消防的专用仓库内用品，沥青应放置在干燥通风处，避免阳光直射。

（五）建筑工地消防基本要求和规定 1）总则 1、重点工程和高层建筑应制定消防技术措施，并通过审批手续，一般项目应有消防技术方案； 2、按规定配置消防设备、设施和物资，建立消防组织； 3. 明确划定用火和无火区域；有专人监控； 5、定期进行消防检查，及时消除火灾隐患。

2）消防设备的日常管理 1、消防梯应保持完好； 2、水枪要经常检查，保持开关灵活，喷嘴通畅，配件齐全不生锈； 3、软管存放时应卷成单层。 4、各种管接头安装灵活，松紧度适中，无渗漏，使用过程中不应压坏； 5、消火栓应定期检查，根据室内外不同要求及时加注润滑油。 ，消火栓要经常清洗，冬季要采取防冻措施。

3）24m以上建筑施工防火 4.现场设有报警装置，及时报告火灾。

4）地下室施工防火 1、保持出入口通畅； 2、门窗洞口和通风孔处不允许使用氧气瓶、乙炔瓶； 3、不得用作危险品仓库和存放有毒、易燃物品。 4、应有火灾报警装置。

5）锅炉房防火 1、每25㎡配备合适型号的灭火器； 2、烟囱上应安装抑烟抑尘和火花熄灭装置； 3、禁止在室内堆放其他燃料和焚烧垃圾。

6）现场锻造作业的防火 1、必须经过消防安全部门的检验，并取得消防批准证书； 2、使用易燃液体时，应控制好温度，防止液体自燃； 3. 锻造炉 用耐火材料建造，锻造室配有灭火设备。

二十一冶建设有限公司第六建设事业部

施工协议书 篇7

甲方(定作人)：_______________________________

法定代表人：_______________________________

住所：_____________________________________

联系电话：_________________________________

传真：____________________________________

统一社会信用代码：____________________________

乙方(承揽人)：__________________________________

法定代表人：___________________________________

住所：___________________________________________

联系电话：______________________________________

传真：________________________________________

统一社会信用代码：_____________________________

甲方因电力工程施工需要，拟将吊车起重作业工作承包于承揽人乙方，为明确双方权利义务以及安全职责，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》的规定，就吊车起重作业有关安全问题达成协议如下，供双方妥善执行。

双方声明：本协议是对甲乙双方在承揽关系的前提下对有关施工及安全事项的确定，甲方在每次起重操作过程中的“指挥”是敦促完成承揽合同的辅助内容。乙方在进行每次吊车作业前，已经充分熟识作业现场环境。

本协议中所称的甲方对乙方起重操作过程中的“指挥”，仅指具体起重过程中对待吊物品的捆绑挂钩、松钩以及使用信号旗对待吊物品进行目标导向工作。

一、吊车起重作业的具体内容

1.吊车类型： __________________________

2.施工地点： __________________________

3.施工内容： ___________________________

4.使用时间： _______年_____ 月____ 日至_______ 年_______ 月______ 日。

二、租赁金和结算方式

1.计量方式：按实际工程进行计量，计时时间以机械进入甲方指定地点，并指令开始工作时，甲方指定专人计量时间、计价方式、累计签发的时间，按累计时间乘以单价进行计算，单价以中标谈判价格_____ 元/小时(大写：__________ )执行。

2.结算方式：按_______结算。于每_________ 日前对上一月签单进行统计结算。

三、甲方的权利和义务

1.甲方要求乙方提供的吊车必须经检测检验机构监督检验合格，操作人员具备特种作业资格，并审核备案;甲方认为吊车或作业人员不能使用、胜任的，不服从工作指挥的有权拒绝或终止使用。

2.甲方有权纠正起重操作过程中的违章行为，并阻止违章操作。

3.甲方应根据施工现场情况，在作业前向乙方人员进行安全交底。

4.甲方在吊车作业的过程中，发现吊车存在危及安全施工的隐患时，有权中止使用，隐患排除后方可重新开工。

四、乙方的权利和义务

1.吊车合格。乙方所提供的吊车，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，经国家起重设备检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。除吊车主体以外，乙方需提供与施工现场起重作业相匹配的辅助配件。

2.吊车人员具备资格。乙方提供的吊车应配操作人员，必须操作熟练，持证上岗。操作人员必须严格遵守安全操作规则，服从甲方责任人员的指挥，遵守施工现场有关规定，按照定作人甲方的施工需要进行施工，不得野蛮作业和违章操作，并应掌握现场的作业环境和存在的危险点。

3.保险齐全。为防止吊车在使用过程中发生意外事故，造成第三者人身伤亡，乙方必须投保第三者责任险。

4.乙方负责吊车进退场运输中的交通安全管理工作，使吊车安全运到甲方施工现场，乙方在施工现场严格按国家标准局颁布的《起重机械安全规程》规定执行。

5.在施工现场，乙方应对吊车作业过程中的起重安全和吊车作业人员操作安全负责。对甲方违章指挥的，乙方有权拒绝。但乙方不得以不正当理由拒绝施工，并应确保完成甲方交待的全部作业内容，保证施工作业质量符合甲方要求。

6.甲方提前通知乙方使用机械的时间(一般提前 天);遇特殊或紧急情况随时通知，乙方应以甲方为重点，确保机械在规定的时间内到场。因此影响甲方正常工作，乙方应承担给甲方造成损失的所有费用。

五、安全责任

1.甲乙双方必须认真贯彻执行国家质监总局特种设备局颁布的《起重机械使用管理规则(TSG Q5001-20__)》、国家标准局颁布的《起重机械安全规程》及国家和上级安全生产部门颁发的有关安全生产的方针、政策。

2.由于乙方吊车司机违章操作、操作不当或起重安全措施未落实而造成机械设备及人身伤亡事故、财产损失或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。

3.吊车在吊装过程中，因吊车倾斜、吊臂断臂、钢丝绳陈旧、过载、吊耳、卸扣、枕木等吊车设备原因造成断裂或索具不规范使用，从而导致人身伤亡事故、财产损失或影响工程的，乙方负全部责任。

4.吊装作业前，甲方根据工作需要指派专人指挥作业，双方应统一信号确保作业流畅;由于违章指挥造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

5.在施工期间发生人身伤亡及其他事故时，甲乙双方均有协助紧急抢救伤员、事故抢修的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。

六、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

1.提交 仲裁委员会仲裁;

2.依法向 人民法院起诉。

其他本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

此协议一式____ 份，经双方签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执 _____份，均报各自有关部门备案。

甲方(签章)：____________________ 乙方(签章)：_______________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_____________________

委托代理人： __________________委托代理人：_______________________

______年 _____月 _____日_______ 年____ 月_____ 日

施工协议书 篇8

电力施工合同协议书

甲方：徐州中捷电力公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》甲方 徐州中捷电力公司 将 XXXXXX 承包给 XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一 工程名称：

二 工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。

三 工程地点：扬州市区

四 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。

五 结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。

六 适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。

七 工程甲方项目经理 ：负责工程全过程跟踪动态管理。

八 工程乙方负责人 ：施工全过程。

第二条 甲方工作

一 施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。

二 甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三 负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。

第三条 乙方工作

一 根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。

二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。

四 送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五 用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。

六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。对拆旧的导线、金具必须确保全部登记回收，并及时上交给供电公司。

八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九 保证施工现场清洁符合有关规定。

第四条 工程质量等级

一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第五条 工程预付款

一 预付工程款支付方式：现金

二 本工程开工前预付工程款壹万元整。

第六条 工程款支付

一 工程款支付方式：现金

二 工程款支付金额和时间：工程竣工验收合格后，剩余款项一次性付清。

第七条 保修条款

一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知后，立即派人修理。

第八条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第九条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

第十条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方:

负责人：负责人：

年月日年月日

施工协议书十三篇

随着人们逐渐学会运用法律，所有事务都需要通过签订合同来进行。掌握合同的读写能力对于我们的工作非常有帮助，同时也可以提升我们个人在职场上的竞争力。根据您的指示，编辑已经准备好了一篇关于“施工协议书”的相关文章。为了更好地为您服务，我们建议您在收藏本站的同时关注我们的最新动态！

施工协议书【篇1】

发包人（全称）：

法定代表人或其委托代理人：

承包人（全称）：

法定代表人或其委托代理人：

根据《民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：___________________________。

2、工程地点：___________________________。

3、工程立项批准文号：___________________。

4、资金来源：___________________________。

5、工程内容：___________________________。

6、工程承包范围：________________________。

二、合同工期

计划开工日期：_______年_______月_______日。

计划竣工日期：_______年_______月_______日。

工期总日历天数：_______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准与验收

工程质量符合_____________________标准。

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：_______人民币（大写）（￥_______元）；

其中：

（1）安全文明施工费：_______人民币（大写）（￥_______元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；

（3）专业工程暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；

（4）暂列金额：_______人民币（大写）（￥_______元）。

2、合同价格形式：_______。

五、项目经理

承包人项目经理：___________；联系电话：_______________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、质量保修

1、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。

2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

3、乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。

九、签订时间

本合同于_______年_______月_______日签订。

十、签订地点

本合同在___________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同________________自生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_______份，承包人执_______份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

______年_____月_____日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

______年_____月_____日

施工协议书【篇2】

1、甲方负责配合协调机械设备进场、安装、准备工作和施工中的检查监督。

2、乙方应建立健全机械设备管理体系，明确各机械管理负责人，掌握设备运转动态，经常对机械设备进行检查，消除机械设备隐患，贯彻执行机械管理规定、操作规程。

3、乙方负责人对现场机械操作人员进行机械设备操作规程教育考核、检查，督促操作人员对机械设备进行维护保养，指导操作人员正确使用机械设备及劳保用品。

4、乙方操作人员必须持证上岗，持实习证者，不准单独顶班作业;遇有上级检查时，必须积极配合甲方做好现场的各项工作，不得消极行事。

5、乙方机械操作人员必须熟练机械情况，做到“四懂、三会”，即懂原理、懂性能、懂用途、懂构造;会操作、会维修保养、会检查排除故障。

6、乙方的机械设备(电器)必须保持性能良好、运转正常，安全保护装置齐全有效、灵敏可靠，严禁机械带病作业。

7、乙方的操作人员必须严格执行机械日常保养、换季保养和定期保养。加强机械设备在作业前、运行中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业的具体实施，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

8、乙方因违反操作规程、不执行安全交底、野蛮施工等行为而导致机械、人身事故的，一切后果(经济损失、法律责任)由乙方负责。

9、甲方随时对乙方机械设备、操作行为，进行安全运行检查，对违章、违规操作者有权按本项目现场处罚条例进行处罚。

此协议一式两份，甲、乙双方各执一份。自双方签字后生效，至合同期满时自行作废。

甲方负责人签字：乙方负责人签字：

安全负责人签字：安全负责人签字：

日期：日期：

施工协议书【篇3】

发包人： (以下简称甲方)

承包人： 建筑安装工程公司(以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程工程

1、工程名称： 混凝土道路

2、工程地点： 村

3、承包范围：350米混凝土道路

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价款15万元。

二、技术要求

1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3、5米。

2、18cm厚3：7灰土垫层。

三、施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的根底上，对上下不平路段，采用推土机或装载机整平，并去除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否那么返工。

四、双方权利和义务

1、发包人主要工作：

负责场地三通一平;

2、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，承当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的'2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、平安文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方： 乙方：

年 月 日

施工协议书【篇4】

发包方(甲方)，________

承包方(乙方)，________

经双方协商，甲方同意将________工程承包给乙方，为明确双方责、权、利，特订立如下合同书。

一、 工程名称，________________________

二、工程地址，________________________

三、 工程承包范围

________________________墙纸工程

四、承包方式

本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包垃圾清理的承包方式。

五、合同价格

本工程按照双方协商约定单价为准，单位以实际施工展开面积计算，

________________________

六、施工工期

本工程工期从______年____月____日至______年____月____日，共____个日历天。

七、工程质量与交工验收

(1)乙方必须建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸、设计说明书(若有)、装饰装修工程预算表，以及国家现行有关施工及验收规范和质量检验评定标准的规定和要求施工，确保工程质量。

(2) 甲方及甲方代表有权对施工过程及工程质量进行随时监督检查，如发现施工质量不合格的，乙方应在甲方通知后立即进行整改。

(3) 本工程的工程设计变更和材料变更必须经设计单位(若有)和甲方的同意，并经甲方代表签字后方可实施。

(4)工程竣工后，若经乙方通知验收，甲方自接到通知之日起五日内既未组织验收又未对工程质量表示异议的，视为工程竣工验收合格，以甲方接到通知之日起的第七日为工程竣工验收合格之日。

(5)因乙方原因致使本工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担合同结算总价30%的工程违约金，并无条件免费包工包料返工维修。

八、工程款支付和结算约定

1、本合同签定并进场开工，工程施工到20天后，甲方支付乙方合同价20%;

2、工程施工到30天后，甲方按乙方提供的月工程量经验收后30天内，支付当月已完工工程的70%进度款。(注:如有质量达不到合格标准及工程进度达不到要求,本公司有权拒付当月进度款)

3、工程竣工后，经甲方验收后30天内，付给乙方70%工程进度款，并减扣已付的进度款。

4、本工程竣工并由业主方整体工程验收合格后，甲方在30个工作日内付清乙方全部工程款95%，并减扣已付预支费。预留5%工程质量保修金，保质期为一年，一年到期全部付清,一年以内如有返工返修事项,本公司将会从保修金中扣除。

5、乙方有义务如实申报每月工程量，如有意高估冒算，甲方有权将处以乙方所报超出实际工程量的工程款给予五倍的罚款。

九、材料供应

1. 工程所需材料由乙方负责采购。

2.乙方所购买的各类材料必须符合装饰装修工程预算表和施工图纸的要求，同时应符合国家标准和环保要求，不合格的材料不得用于本工程，否则造成损失由采购方负责。

3. 材料进场时承包方通知发包方检验材料，甲方接到通知当日既未组织检验又未对材料质量表示异议的，视为同意使用材料。

十、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、提供乙方住宿场所;

2、提供材料堆放及加工场地;

3、提供乙方施工用水、用电;(注，甲方只提供主电源及主水源，其它自行配带)

4、发出工程施工图纸及技术规范，发出修改指令及签认洽商变更;

5、监督施工质量，进行竣工验收;

6、施工电梯由甲方组织协调;

7、给乙方提供顺利施工的现场，若存在问题，双方应积极协商解决。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方按照甲方及合同约定要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，协调解决由乙方负责的各项事宜。

2、乙方施工前办理进场施工所需的一切手续，具备施工进场条件。

3、乙方必须将当天所产生的垃圾当天清理干净，并运至甲方指定的位置。

4、乙方应充分理解图纸，结合现场实际对材料进行加工，发生加工错误所浪费的材料，由乙方全额赔偿。

5、乙方应在甲方的总体管理、进度控制及协调下，加强与现场各分包单位之间的关系，以确保工地正常操作及促使工程顺利进行。

6、乙方应按图纸和规范要求完成相关工作达到合同的要求标准。

7、乙方应严格按照国家颁发的安全操作规范进行施工，采取必须的预防事故措施，配置必须的安全器材。应加强安全施工教育和防范措施，避免人员伤亡事故的发生。由乙方管理不当而发生的一切事故及经济损失由乙方承担，甲方不负任何责任。

8、要按照国家有关文明施工规范，做到文明施工，维持工地环境清洁，道路畅通，器材、材料摆放有序，并及时将装修过程中所产生的废料和垃圾清理至甲方指定的地方，并及时运出施工现场，乙方未遵守本规定甲方有权对乙方开处罚单，其罚款在工程款中扣除。

9、乙方在现场的施工过程中要听从甲方现场管理人员技术指导和现场次序管理.如有不听从的或者故意跟我司管理人员发生冲突不服从管理的.甲方有权对乙方进行罚款.如情节严重甲方有权终止双方的合同关系.撤场后乙方要承担所做工程最总价60%的工程违约金。

10、乙方应按相关规定办理施工人员的劳务证、暂住证、上岗证、人员意外伤害保险等有关手续，费用自理。如发生因手续办理不完备，所带来的一切连带责任和损失，均由乙方负担。

(三)安全文明要求与处罚

1、乙方应建立班前活动记录，做好新工人以及本班组人员的安全教育工作，确保班组人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，落实工人安全生产责任制。严格遵守建筑安全施工生产十大禁令等有关规定，随时接受各级主部门的检查。认真执行安全技术交底，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。如发现违章作业，每次罚款(大写)________元整(______元)，如违章作业出现安全事故，所造成的后果均由的后果均由乙方负责;

2、正确使用专业机械，严格按操作规程操作，严禁把工机具、材料等堆放在脚手架上，否则每处罚款(大写)________元整(______元);乙方应定期进行安全检查，发现问题及时汇报甲方，消除隐患后才能继续施工，否则责任自负。

3、上班必须穿工作鞋、带安全帽和安全帽(乙方自备)，违者每次每项罚款(大写)________元整(______元) 。

4、严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每处罚款(大写)________元整(______元)造成严重后果者责任由乙方负责;杜绝重大安全事故的发生，工人月轻伤事故频率不能超过千分之三。

5、乙方人员因病、非因工、非上班时间发生的伤亡事故，责任一律由乙方承担，甲方补负责。现在发生安全事故(含人身伤亡事故)由乙方负责处理，所有费用先由乙方垫付。除保险公司理赔款外，其他费用(含护理费、营养费、误工、赔偿费等)全部由乙方负责。

6、严禁雇佣童工和50岁以上或不适合本工种作业的人员，否则一切责任由乙方承担，并每人每次罚款(大写)________元整(______元) 。

7、装卸材料时，乙方应派管理人员指挥，按规格分类堆放整齐，如乱堆乱放，每次罚款(大写)________元整(______元);每道工序应做到工完场清，如未做到工完场清，甲方有权派人进行清理，并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除。

8、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗殴，如发生打架每人每次罚款(大写)________元整(______元)，三人以上参加打群架的每人每次罚款(大写)________元以上(______元以上)，罚款在班组进度款中扣除，情节严重的扭送公安机关处理。

9、禁止工人在施工场内大便，违者每人每次罚款(大写)________元整(______元)，举报者奖励(大写)________元整(______元)。

10、乙方必须教育工人爱护公物，不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生，如有违反者，按其价值十倍处罚，情节严重的移交有关部门处理。

十一、违约责任

1、由于乙方施工组织不利，施工进度缓慢，无法按合同约定工期竣工，野蛮施工造成施工质量低劣，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方有权单方终止合同，乙方必须在合同终止后三日内撤场，撤场完毕后可按实际的工程量结算，并且乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

2、由于乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，工期每延误一天处以人民币______元的罚款。

十二、其它约定

1、未尽事宜，双方可另外签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、如双方在执行合同的过程中出现争议，首先通过协商方式予以解决，协商不能解决时可申请仲裁或诉至合同履行地人民法院进行诉讼解决。

3、在本次项目中，如果乙方能如期保质保量完成及配合良好，甲方会考虑下一项目优先发包给乙方。

十三、押金

本协议甲乙双方同意后，乙方先缴押甲方保证金______元，如未达到甲方要求标准及未按规定工期完成，乙方缴甲方保证金______元，甲方不再退回乙方。

十四、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。经双方法定代表人或授权人签字生效。

甲方，________(签名盖章)

乙方，________(签名盖章)

签定日期，______年____月____日

施工协议书【篇5】

为了加强施工现场的管理、促进现场机械设备管理工作制度化、规范化，做到正确使用、精心维护、充分发挥设备效能，确保各项施工任务顺利完成。综合楼项目部(以下简称甲方)，特与

(以下简称乙方)签订现场机械设备( )安全管理协议如下：

安装、准备工作和施工中的检查监督。

操作规程。

检查，督促操作人员对机械设备进行维护保养，指导操作人员正确使用机械设备及劳保用品。

4、乙方操作人员必须持证上岗，持实习证者，不准单独顶班作业;遇有上级检查时，必须积极配合甲方做好现场的各项工作，不得消极行事。

三会”，即懂原理、懂性能、懂用途、懂构造;会操作、会维修保养、会检查排除故障。

运转正常，安全保护装置齐全有效、灵敏可靠，严禁机械带病作业。

换季保养和定期保养。加强机械设备在作业前、运行中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业的具体实施，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

不执行安全交底、野蛮施工等行为而导致机械、人身事故的，一切后果(经济损失、法律责任)由乙方负责。

操作行为，进行安全运行检查，对违章、违规操作者有权按本项目现场处罚条例进行处罚。

此协议一式两份，甲、乙双方各执一份。自双方签字后生效，至合同期满时自行作废。

甲方负责人签字：_____________乙方负责人签字：___________

安全负责人签字：_______________-安全负责人签字：______________

施工协议书【篇6】

一、

甲方，

乙方，

二、作业内容，

三、有效期限，

四、为保证*******过程中，甲乙双方的人身、财产安全，防止发生各类事故，双方签定协议如下，

(一)双方约定，

1、甲乙双方均为独立法人企业，各自依法建立安全管理体系，双方建立专业联系，加强安全管理工作。

2、根据实际情况和未尽事宜，双方共同协商，签订安全管理补充协议或作出补充规定，补充协议或补充规定应符合国家法律、法规及首钢京唐公司制度，且与本协议具有同等效力。

(二)甲方权利和义务，

1、宣传国家、地方政府有关安全生产方面的法律、法规及上级主管部门要求。向乙方提供首钢京唐公司安全专业管理制度。安全管理部负责本项目安全工作的协调与管理。******作业部安全管理部门，负责具体实施本项目的专业管理工作。

2、甲方有权对乙方的安全工作进行检查和指导，对违反专业管理制度的行为有权纠正和处罚;

3、甲方应向乙方明确交代现场工作条件和作业要求，并监督检查乙方作业规程执行情况。

4、组织建立相关单位参加的安全生产事故应急联动机制，协调事故的应对工作。

(三)乙方的权利和义务，

1、认真贯彻执行国家和地方政府有关安全工作的法律、法规以及首钢京唐公司的有关制度、规定，落实安全协议。按时参加甲方组织的安全专业会议和活动。贯彻落实政府主管部门和甲方工作要求。

2、健全安全管理组织，落实工作责任。配置合格的专(兼)职安全管理人员，报送甲方备案。与甲方建立日常联系和协作机制。专(兼)职安全管理人员外出不能正常开展工作时，须另行指派专人负责安全管理工作。

3、乙方须对作业人员进行三级安全教育及危险因素告知。组织开展日常安全教育培训。特种作业人员应具备相应的特种作业资质

4、乙方须为员工统一配发劳动防护用品。乙方员工应按标准佩戴、使用劳动防护用品。

5、乙方所用工具、材料、备品备件应码放平稳，不得存在有倾翻、滚动、坠落和其它危险隐患。不准堵塞安全通道、要害部位。

6、拆除机电设备的安全装置(设施)前必须征得甲方设备、安全管理人员同意，并且做可靠的临时防护。工作完毕，及时恢复安全装置(设施)。

7、凡未经确认的线路、管道、容器一律视为有电、有压力、正在运行。

8、使用起重机械要严格执行“十不吊”的规定，乙方人员要避让运行的天车和机动车辆，禁止在危险区域休息。

9、天车检修停电应交接操作牌，设道挡，天车两侧6m外挂红旗(夜间挂红灯)，零米地面必须有人监护，不准高处掉物或抛扔物品，在天车检修投影区设围栏、警示标志，上下天车按配合人指定位置、方法上车下车，不准未经联系上下天车。高处悬浮物及时清理、固定。

10、设备检修时必须执行操作牌制度和联系确认制度，无牌不准操作、检修、调试设备。试车时必须交回操作牌。安全装置(设施)未恢复前不准试车。

11、职业病危害告知，作业区域如有煤气、高温、粉尘等有害因素，乙方应将危害因素告知职工，并配发相应的防护用品。

12、禁止在铁路线上行走、坐卧。在靠近厂内铁路作业、码放物件等，执行工业企业厂内铁路、道路运输安全规程规定。生产现场及周围道路应保证安全畅通。

13、在煤气区域作业，应提前三天到能源部气体防护站办理书面申请。

14、作业人员要按规定的路线进出，不得擅自进入与作业无关的区域。

15、乙方有权拒绝甲方及其他有关方的违法、违章指挥。

(四)乙方应按国家有关规定，为职工缴纳工伤保险。发生伤亡事故时，双方应遵守以下原则，

1、作业期间出现的伤亡事故时，由伤亡方单位负责上报。

2、凡因乙方管理责任或乙方人员违章造成的一切事故，由乙方自行处理，甲方不承担责任;

3、因甲方原因造成乙方的伤亡事故，由乙方负责善后处理，甲方按照双方协商结果作经济赔偿，并承担相应责任;

4、因乙方原因造成甲方或其他任何第三方的人身或财产损害，均由乙方负责。

(五)乙方应制定安全生产事故应急预案，并与甲方的相关预案接口。

五、罚则

违反首钢京唐公司安全管理的有关规定，按公司有关管理办法执行。造成影响较大的事故取消乙方继续参与京唐公司业务的资格。

六、附则

1、甲乙双方签订 项目外协合同的同时，本协议作为合同附件，自协作项目实际起始日生效，协作项目实际结束日终止。

2、本协议书经双方负责人签字，加盖公章后生效。

3、本协议一式八份，甲方执七份、乙方执一份。

甲方， 乙方，(公章)

( 部公章)

负责人， 负责人，

签定日期 年 月 日 签定日期 年 月 日

施工协议书【篇7】

根据国务院建设工程安全生产管理条例和武汉市城市管线管理办法有关规定，由建设单位统筹，以施工单位、各管线权属单位及管线施工单位为主体共同推进管线建设，统一签署管线安全保护协议。各管线建设相关单位应遵循以下原则，

一、在工程施工前，建设单位必须查询和探测施工区域的既有管线情况，并根据查明的情况形成既有管线情况一览表，各参建单位共享。既有管线的产权单位以及相关勘测单位对查询和现场探测工作必须给予支持和配合，不提供或不配合现场探测工作的，应承担相应责任。

二、在工程开工前，参建各方应制定管线保护措施方案，签定管线安全保护协议，明确各方的管线保护责任领导和现场责任人，编制处理突发事故应急预案。

三、在开挖施工前，项目规划红线范围内既有管线权属单位的管线保护责任人必须及时到现场进行管线技术交底并签字确认。

四、建设单位统筹、监督其所委托的施工和监理单位严格执行管线保护方案和保护协议;管线权属单位必须安排现场责任人进行现场指导和监护。管线权属单位未派人进行现场指导和监护导致施工损坏管线的，应承担相应责任。

协 议 内 容

_____________________工程项目规划红线范围内已探明存在_______________________________等既有管线,为确保现状管线运行安全，保障工程建设顺利进行，特制定以下管线安全保护协议，

一、各方职责

(一)前期准备

1、管线施工单位在开工前应提前通知建设单位，向其取得各类既有管线的图纸等相关资料，建设单位在合理时间内配合完成资料提供，并委派专人进行现场既有管线情况交底。

2、管线施工单位必须在既有管线权属单位的指导下制定管线安全保护措施方案和突发事故应急处置预案，并交道路建设单位备案。

(二)施工过程

1、在施工中，各单位必须严格执行管线安全保护方案及本保护协议。

2、在施工前，各施工单位必须结合既有管线资料及交底内容进行人工探挖，确切掌握地下管线的实际走向和埋设深度。当管线实际情况与资料内容不符时，暂停施工并立即向既有管线权属单位和建设单位反映。相应单位在接到通知后应及时安排现场责任人到场指导，管线施工单位需在现场责任人的监护、指导下继续施工。

3、在遇到既有管线较复杂、施工难度较大的情况下，管线施工单位应及时通知既有管线权属单位和建设单位，请其安排现场责任人进行现场指导和监护，相应单位要给予配合支持。

4、既有管线监护人员须积极配合支持施工单位，负责指导其在既有管道附近开挖探管及施工的监护工作，同时在既有管道设置警示标志，并进行监护。对连续施工需要跟踪监护项目，须派人24小时做好监护工作。

5、施工单位在施工时需设置警示标志，积极配合既有管线权属单位监护人员工作，严格按其指导施工，如有危及既有管道安全的行为，既有管线权属单位有权责令其停止施工，施工单位不得强行施工。

(三)事故处理

施工单位在施工中发生管线损坏事故时，应及时通知相应管线权属单位进行抢修并做好原始记录，严禁晚报、瞒报。管线权属单位在接到通知后应无条件做好事故抢险和处理工作。在事故处理完成后，各方应依据国务院建设工程安全生产管理条例、武汉市城市管线管理办法武汉市建设工程安全生产管理办法以及本安全保护协议的规定做好责任认定，所造成的负面影响和经济损失由责任单位与建设单位承担连带责任。

二、专项补充内容

本协议参建各方各执一份，本协议自签订之日起生效，于施工工程验收合格之日止。

各方确认的管线图作为本协议附件附后。

三、安全责任人

本协议参建各方安全责任领导及现场安全责任人如下，

单位名称

安全责任

领导联系电话现场安全

责任人联系电话

四、签章确认

建设单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

施工单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

管线施工单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

管线权属单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

施工协议书【篇8】

甲方：

乙方：

本公司承接的____花园项目部使用的型号塔式起重机分包给乙方进行装拆作业，安装地点钦州市____项目工地。为明确双方在装拆和使用过程安全的责任和义务，经甲乙双方协商，签订以下协议：

甲方责任：

一、甲方应提前向乙方提供设备安装日期。

二、做好场地准备，保证路通、电通（电源按乙方要求设置配电箱）。

三、甲方积极配合乙方工作。

乙方责任：

一、乙方向甲方提供装拆资质证书和经审批的专项方案。

二、作业人员必须经过专业知识培训并持证上岗，乙方向甲方提供证书复印件。

三、乙方负责人应对上岗人员进行安全技术交底，并形成书面资料，被交底人应在资料上签名。

四、乙方严格遵守甲方的各项管理制度，必须戴好安全帽、安全带等防护用品。

五、在设备安装、拆卸、顶升、附墙设置（维修）过程中发生的安全事故，由乙方负全部责任。在使用过程中发生的安全事故的，经查明原因责任，由责任方负责。

六、安装完毕后，乙方向甲方提供塔式起重机机械性能完好状况表，并通过有资质单位的检测。

七、本协议未尽事宜，双方协商处理。

本协议一式四份，甲乙双方各持二份。签名盖章后生效，拆卸完后自行失效。

甲方：

乙方：

代表签名：

代表签名：

____年____月____日

____年____月____日

施工协议书【篇9】

甲方， 电务段

乙方， 工程项目部

一、 工程概况，

1、工程项目，车辆段迁建工程车辆段及引线工程

2、作业内容，管线迁改前期调查，现场挖探沟。K5+580m-K5+920m纵向挖探沟一道，横向挖探沟三道;K4+700m-K5+470m纵向探沟一道，横向探沟每隔50m一道，共九道;K3+500m-K4+700m纵向探沟一道，横向探沟每隔30m一道，共四十道(现场实际挖探情况由电务、通讯、供电等部门现场指认后确定) 。

3、施工地点，

4、施工时间，

5、影响范围，

二、施工责任地段和期限，

1、施工责任地段，

2、施工责任期限，。

三、双方所遵循的技术标准、规章和规范，

1、铁路技术管理规程铁道部令第29号;

2、行车组织规则(哈铁总[2012]第226号);

3、哈尔滨铁路局铁路交通事故管理制度哈铁监管安(2007)12号;

4、铁路工程施工安全技术规程TB10401.2-2003;

5、铁路信号施工规范TB10206-99;

6、铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003;

7、哈铁总[2013]33号哈尔滨铁路局普速铁路营业线施工安全管理实施细则。

8、铁路营业线施工安全管理办法铁办【2012】280号。

9、信号维护规则

10、建设单位批准的施工设计文件;

四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工

安全防范内容，确保施工作业范围内有关电务行车设备不被损坏。

1、施工前，施工单位及时通知设备管理单位对直埋信号电缆进行现场勘查。由施工单位人工挖“井”字形探沟，明确电缆走向后方可施工，以确保地下电缆和电务设备安全。设备管理单位必须派人现场勘察探测地下电缆、电务设备的具体位置和走向，勘察探测结果(无论有无电缆)由设备管理单位登记在施工地段光电缆走向签认簿上，设备管理单位与施工单位双方签字确认并留存。施工地段光电缆走向签认簿由施工单位建立;遇有电缆等设备时，还需由设备管理单位在现场做出标记。

2、凡在局管内对营业线上、临近营业线和铁路保护区内动用营业线设备及影响营业线行车安全的路外、局外单位施工及路外投资建设项目的各项施工均应办理“铁路营业线施工许可证”。未办理“铁路营业线施工许可证”严禁施工，路局有关部门不得受理其提报的施工计划。

3、对于时间跨度长的过渡施工，要制定出准确的配合内容和配合时间签订哈尔滨电务段施工配合签认单。非施工期间(施工方案外、天窗外、夜间等休息时间)，乙方与甲方协商签订施工过渡期间电缆看护协议。

措施，双方严格执行部、局有关施工安全管理规定。

甲方，

1、认真核对施工计划，提前对有关电务设备进行调查，并提出防护措施;

2、派专人进行配合，负责配合施工过程中的特殊问题指导;

3、配合人员提前40分钟到达现场;

4、室内设电务联络员;

5、对施工地段进行检查，发现问题要及时向施工单位下达整改通知书，并跟踪落实;如发现乙方不按标准规定施工，立即要求停止施工。

6、严禁施工单位点前施工，施工准备过量，发现立即制止。

乙方，

1、在甲方设备范围内影响甲方设备安全，需要甲方配合时于施工前三日通知甲方相关车间，并办理施工作业配合单，无甲方签字不得施工。

2、配合人员不到场不准施工。

3、作业中遇有妨碍施工的电务设备，要及时通知电务人员处理，不得强行施工;

4、设备防护区5米内严禁大型机械和镐动土作业，只能用铁锹作业。

5、严格遵守进入机械室制度，非施工天窗(方案)时间严禁进入机械室施工，机械室内严禁使用电焊及明火作业。

6、乙方在施工工程中，如违反安全规定，造成甲方电缆中断或其它故障，乙方必须承担全部责任，并按有关规定赔偿经济损失。

7、在乙方施工范围内，非乙方原因发生电缆故障时，乙方应积极予以配合甲方进行抢修，并最大限度的给予支持。

8、乙方施工时，不得破坏甲方所属设备及附属设施，施工与甲方设备交越时，必须按照甲方要求，由乙方对电缆采取防护措施，如因施工区域内，需要甲方设备迁改、移设，其费用由乙方支付。

9、施工单位确定施工方案并经路局批准后，不得随意变更施工地点或扩大施工范围，如遇特殊情况，必须变更时，应及时通知甲方并征得甲方的同意。

10、影响施工的信号电缆未移设前，严禁进行相关施工动土作业。

安全分工，

甲方，

1、及时向乙方提供地下隐蔽设施准确位置及走向、埋深，施工前指派专人到现场会同乙方共同确认各种线、缆等设施的位置。

2、承担因电务设备处理、恢复、监护不到位造成后果的责任;承担要求不明确造成后果的责任;

3、有权对乙方的违章、违规行为进行制止，必要时停止其施工;

4、参加车站组织的施工例会，明确施工安全注意事项;承担甲方配合人员的自身安全责任。

乙方，

1、认真执行配合单作业制度，严禁扩大作业范围，并承担扩大作业范围造成的后果，开通销记时征得甲方同意。

2、没有甲方人员配合，擅自施工造成后果责任自负。

五、双方安全责任、权力和义务(包括发生行车责任事故时双方所承担的法律责任)，

甲方，

1、提供乙方所需要的电务设备有关资料、数据，承担资料、数据不准确造成后果的责任。

2、提出确保电务设备不被损坏的施工要求，提供电务设备影响范围，承担影响范围不准确造成后果的责任

3、承担因电务设备处理、恢复、监护不到位造成后果的责任;承担要求不明确造成后果的责任;

4、有权对乙方的违章、违规行为进行制止，必要时停止其施工;

5、参加车站组织的施工例会，明确施工安全注意事项;承担甲方配合人员的自身安全责任。

乙方，

1、向甲方提供作业内容、作业范围，并进行技术交底，承担内容不明确、交底不清楚造成后果的责任;

2、按双方签订的配合作业单进行施工作业，承担超过影响范围造成后果的责任;

3、按甲方提出的施工防护要求作业，承担违反施工要求造成后果的责任;

4、承担甲方监护区域内不听制止，强行作业造成后果的责任;

5、提前一周向甲方提供施工计划，遇有特殊情况引起施工进度变更时提前3天通知甲方，承担通知甲方不及时影响施工的责任。

六、违约责任和配合赔偿办法(包括发生行车责任事故时双方所承担的法律责任)，按哈尔滨铁路局违约责任和经济赔偿办法的规定办理，责任方赔偿对方的全部经济损失，否则甲方不予配合。

七、安全监督和配合费用，

1、双方严格遵守营业线与运输组织管理实施细则，双方建立健全安全保证体系及施工安全措施，严格执行协议规定的各项条款。

2、依据路局相关规定及设计批准的预算进行支付。

八、法律法规规定的其它内容，

严格执行铁路运输安全保护条例有关规定。

九、本协议有关条款，遇有上级文件调整时，按上级最新文件办理执行。本协议一式5份，经双方单位签字盖章后，报铁路局主管业务处、安全监察室审查。

十、本协议返回甲方并与甲方相关车间签订细化安全措施。

甲方，_________________

___________年___________月_________日

乙方，_________________

___________年___________月_________日

施工协议书【篇10】

2022土地工程施工监理服务协议书附录是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。土地工程施工监理服务协议书附录能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022土地工程施工监理服务协议书附录正文内容

协议书附录

条款内容条款号

定义　l

项目名称是　1（a） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

责任期限　17 　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

计算起自　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

赔偿的限额　18.1 　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

服务开始　22　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

完成　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

支付的时间　31（b）

当地货币　 ＿＿42＿＿ 天

外币　 ＿＿56＿＿ 天

对过期应付款项

商定的补偿每天＿＿＿＿＿＿％

协议书规定的货币 32 支付的货币

协议书中货币的汇率 ＿＿＿＿＿＿＿

协议书的语言 36

主导语言 汉语/英语

协议书遵循的法律 工程所在国或地区的法律

业务总部所在地 37 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通知

业主的地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真电话号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

监理工程师的地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电传号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真电话号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

仲裁规则 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

施工协议书【篇11】

2022单项工程施工合同/协议书范本最新是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。单项工程施工合同/协议书范本最新能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022单项工程施工合同/协议书范本最新正文内容

发包方（以下称甲方）：

法定代表人：

身份证号码：

承包方（以下称乙方）：

法定代表人：

身份证号码：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

一、工程内容

按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，具体为：_________部分工程。

二、工程期限

1、工期总天数_______天；

开工日期：______ 年 ______ 月 ______ 日；

竣工日期：______年______月______日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

三、工程价款、结算及付款方式

1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

2、质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

四、建筑材料、设备的供应和采购

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

五、施工与设计变更

1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

六、工程质量管理及验收

1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

七、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

八、违约责任

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

九、争议的解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

施工协议书【篇12】

一、甲方以每立方________________元（_________元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。

二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用，

资料共享平台

四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。

五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。

六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________

甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________

签订地点：________________签订地点：________________

_________年_____月______日_________年_____月______日

施工协议书【篇13】

1.词语解释

1.1发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。工程师代表“指任何常驻工程技术人员、监理工程师”或由业主或工程师随 时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督。

1.2承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。

1.3甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。

1.4乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。

1.5铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。

1.6总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。

1.7设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。

1.8工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。

1.9工程：协议条款约定的具体的永久工程。

1.10合同价款：按有关规定或协议条款约定的`，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。

1.11经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

1.12费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

1.13工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。

1.14开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

1.15竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

1.16施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。

1.17书面形式：根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。合同“指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表 （如果有）”

1.18协议条款：结合具体工程，甲、乙双方协商后签订的书面协议。

1.19变更设计：自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。

2.合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

2.1协议条款；

2.2合同条件；

2.3洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议；

2.4招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书；

2.5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的前提下，由甲、乙双方协商解决（或先由监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按照解决争议的方式加以解决。建筑设备“指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品”不论任何性质。

3.合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章。

施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。铁道部没有相应标准、规范时，可以使用国家和建工行业标准、规范。图纸“指技术规范中规定的图纸”经工程师书面同意对此种图纸所作的任何 更改。

4.双方一般责任

4.1甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

4.1.1甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己的部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。工地“指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地”包括 地面、地下、在之上或通过部分，以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的 其它土地或场所。

4.1.2甲方代表的通知由本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。确有必要时甲方代表可发口头通知，乙方对甲方代表的通知应予执行。乙方认为甲方代表通知不合理，应在收到通知后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内。工程师必须按合同明文规定，履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。

4.1.3甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需文件、图纸及资料，并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内，可向甲方代表提出迟误的后果。甲方代表收到通知后48小时内不予答复。工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权，但必须将所有此种授权 书的副本提交给承包人和业主。在授权范围内。

4.2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；

4.2.1乙方的要求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方代表，经甲方代表同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效；未经业主事前书面同意，承包人不得将合同或其任何部分，或合同所规定 或依合同而产生的任何收益转让。

4.2.2乙方项目经理按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的通知、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。责任在甲方。承包人不得转包整个工程。未经工程师事前书面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程师不得无故不同意分包，此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义务，他必须对任 何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任。

5.对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为：

5.1第1条工程概况

5.1.1建设项目名称系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。除合同中另有规定外，合同第一、二部分的条款规定优于其它任何构成 合同的文件的规定。以上述规定为准，构成合同的数个文件可视为能互相解释，如 意思含糊或不一致时，由工程师解释和处理，并由此向承包人发出指令。服从此种指令会使承包人发生额外费用，而此种费用是承包人由于上述意思 含糊或不一致而按理无法预见的。

5.1.2工程地点系指工程所在县（含）以上行政区域。

5.1.3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。

5.1.4承包方式系指双方约定的，甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。

5.2第5条设计文件

5.2.1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供，应在合同补充协议中写明分期分批，按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸，以满足乙方施工要求。图纸由工程师独自保管，但须向承包人免费提供两份副本，承包人所需 的其余副本由他自己制作并承担费用。合同履行后。

5.2.2甲方对设计文件和图纸有保密要求的，应在本条写明要求的内容，保密费用由甲方承担。

5.3第7条7.9“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》（计建设〔20XX〕352号）办理。让工程师及 其代理，或工程师书面授权的任何其它人在所有合理的时间内查阅使用。

5.4第11条11.1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指：

5.4.1在合同中另有规定的；

5.4.2由于乙方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责的必要的暂停施工；

5.4.3由于施工现场气候条件恶劣导致的必要停工；

5.4.4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工；

5.4.5计划调整。

5.5第12条12.1工期延误原因及责任中：

以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。如工程师不在适当时间内再提供图纸或命令，工程计划或进展便可能被延误或中断时，承包人必须书面通知工程师。通知书中应 详细说明所需的图纸或命令，所需原因和时间。

5.5.2重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》（铁建〔20XX〕13号）划分的四个等级的重大工程质量事故。如承包人按本条第3款规定索要图纸或命令，由于工程师没有或不能在 合理时间内提供，从而导致承包人误工和/或承担费用，工程师必须考虑此种延误，以决定是否按本合同第44条规定延长承包人的工期。

5.6第14条工程质量检查中：

5.6.1质量保证体系：乙方为了实现合同对工程质量的要求，建立的质量管理组织结构、制度和措施等。

5.6.2工程质量：在国家和铁道部现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件，以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。在施工期间，工程师全权负责随时进一步向承包人提供图纸和指示，以满 足工程正常施工和维护所需。

5.6.3不合格工程：既包括不符合设计标准要求、不符合国家或铁道部的技术标准和规范要求的工程，也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。承包人必须根据合同条款，对工程的施工和维护予以应有注意，且提供 此种施工和维护所必需的包括劳动管理在内的所有劳力（包括劳力监督）、材料、 施工成套设备及其它一切物品。

5.7第15条隐蔽工程检查和签证中：

5.7.1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的，竣工后无法观察检查的，需被复、掩盖的分部、分项工程。承包人必须对现场操作和施工方法的恰当、稳定及安全性负全部责任。除非合同另有明文规定，承包人对工程师制定的永久性工程的设计或规格。

5.7.2本条“甲方代表”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。

5.7.3重点工程系指按（80）铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程，或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。为正常履行合同，承包人应承诺按要求取得保险公司或银行 的保单或保函，或其它业经认可由承包人向业主负连带责任的担保，其数额不超过 验收证书中规定的保单或保函额，上述保险公司、银行或担保以及上述保单或保函 的条款必须经业主认可。此种保单或保函的取得或担保的提供。

5.8第17条甲方供应的材料设备

5.8.1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。

5.8.2承包方式采用包工不包料的工程项目，以及铁路通信信号等专业材料设备，甲方须自行采购的，应使用本条款规定。业主必须在招标文件中向承包人提供由业主或其代理人在进行工程考察 时获得的水文及地质情况资料，标书必须视为是基于此种资料所制定的。

5.9第21条验工计价

5.9.1乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交已完实际工程量报告，甲方代表在接到报告后3天内，按设计图纸核实已完工程量（以下简称“计量”），并在计量前24小时通知乙方。若不通知，甲方计量结果无效。承包人也必须被视为已视查了工地及周围环境，查阅了可获得的有关工地资料，且在提交标书前，对一切实际情况，从形式到性质，包括地质条件、水文和气候 条件、工程范围和性质以及完成工程所必需的材料、到达工地的交通工具和所需的 食宿等感到满意，承包人必须被视为已得到所有必要的资料。

5.9.2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加，无正当理由不参加，甲方自行计量有效。

5.9.3甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

5.10第22条工程款支付

工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定，双方根据工程实际情况协商研究，明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。承包人得被视为在投标前已对其工程标书，对标价的建筑工程清单和单 价和价格表（如果有）上所列的单价和价格的正确性和完善性感到满意，此种投标 价格必须贯穿其所有的合同义务，适用于所有为工程的正常施工和维护所必需的事 物，除非本合同另有规定。如承包人遇到除工地气候之外的其 它自然情况或人为阻碍，此种自然情况或人为阻碍是经验丰富的承包人 也无法预见的，承包人必需立即书面通知工程师代表，如工程师确认此种情况或人 为阻碍是经验丰富的承包人无法合理预见的，工程师必需作证且业主支付承包人由 于此种情况而承担的额外费用，包括因遇到此种情况或阻碍而：

5.11第23条竣工验收

依据国家计委计建设〔20XX〕1号文《关于印发〈建设项目（工程）竣工验收办法〉的通知》和铁道部（84）铁鉴字第180号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。除因法律或自然因素而不能之外，承包人必须严格按合同规定施工和维 护工程，且必须遵守和严格执行工程师有关任何事项的的指令 和指示，不管合同中是否有规定，提及或涉及到工程。承包人只能从工程师处接受 指令和指示。

5.12第24条竣工决算

国家组织验收的大中型项目，竣工决算在6个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司，鉴定中心及使用单位。其他建设项目，在工程正式验收后，竣工决算应在3至6个月内完成。4.中标后，承包人得在第二部分条款规定的时间内向工程师提交一份其 计划施工的程序方案，以征得工程师的认可。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

开户银行及帐号：_________

开户银行及帐号：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

施工协议书锦集

在当今商业互通的社会中，我们在生活和工作中越来越频繁地使用合同。但是，我们应该注意合同拟制时的一些细节问题。作为一名幼儿教师教育网编辑，我为大家准备了一份非常权威的“施工协议书”资料，相信你会从中受益！

施工协议书 篇1

总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：

工程名称：

承包形式：劳务专业承包范围：

其他专业承包范围：

乙方在施工现场从事生产经营人员总数_____人。

为了切实加强施工现场防治扬尘、控制噪声的管理，依照《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市城市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》、《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》以及《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《规范化管理达标工地标准》的有关规定，双方本着平等的原则，签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的清洁整齐。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场文明施工，保护环境的法规和管理规定，对施工现场进行全面的管理和监督检查。

2、提供施工现场防治扬尘，控制噪声的条件，木工房、垃圾站等设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关标准对乙方进行日常监督检查。

3、对乙方施工区域进行监督检查，及时纠正乙方施工过程中的违规行为，并按照有关规定予以查处。

4、对乙方的环保知识培训，防治扬尘，控制噪声的设施设备的使用提出指导意见，并监督落实情况。

5、对乙方提出的环境保护的要求积极提供帮助。

6、由于甲方责任造成的被行政主管部门处罚的由甲方承担责任。

7、由于双方责任造成的被行政主管部门处罚的，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的责任。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场文明施工，保护环境的法规和管理规定，对分承包施工区域的环境保护负全部责任。

2、服从甲方的管理，有权拒绝总承包单位违反环境保护法规、规定的指令。

3、设专人负责环境保护的监督工作，并指派专职卫生保洁员负责对本作业区域卫生清理和洒水降尘。

4、配置专用的洒水降尘的设施设备，并保持使用性能良好。

5、对自行携带和使用的电锯、电刨、振捣器等设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关标准。

6、严禁从楼上向下抛撒垃圾，拆除脚手架、平台时应先将尘土清理干净。

7、由于野蛮施工产生的人为噪声和扬尘污染造成社会影响和被地方行政部门处罚或影响工期的承担其责任。

8、负责对本单位从业人员环境保护知识的培训教育，认真贯彻国家、北京市有关环境保护的法律、法规和规定的'文件精神，使本单位全体人员都有保护环境、共创和谐社会的责任感，严格控制人为噪声。

9、按照北京市有关规定，不定期对所辖施工区域进行检查，及时发现问题解决问题，在检查中发现甲方或其他单位管辖范围内存在的问题，应及时与相关单位联系解决或向甲方报告。

10、服从甲方的统一安排和管理，对自己所使用的材料、工具等，按要求在指定的地方存放，并码放整齐。

11、对因自己施工所产生的施工垃圾应及时清理，并按要求存放于封闭的垃圾站内，对不能及时运至垃圾站的要严密覆盖。

12、因施工需要所计划的易扬尘的颗粒和粉状材料，到场后应及时入库和覆盖严密。

13、积极配合甲方迎接政府各级行政主管部门的检查。

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同时同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）：乙方单位（章）：

项目负责人：项目负责人：

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

施工协议书 篇2

甲方：______

乙方：________

一、 为了加强施工现场安全生产的管理，保障工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

3、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的施工单位签订合同。

4、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

2、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

3、乙方对、工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

4、乙方按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

5、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

6、设置保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

7、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

8、乙方所使用的施工机械(小型电动工具等)必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

9、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

10、乙方每次更换和调动人员，必须落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

11、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

12、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

三、安全注意事项：

1、 检修、保养的电梯，应悬挂“检修停用”等相应警告牌。

2、 保养、检修时，应断开相应的电源开关，一般不允许带电作业。如必须带电作业时，应遵守带电作业有关规定，设专业监护，作好安全防护措施，几台电梯功用机房场所，在停电电梯的电源开关把手上，应悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。

3、 处理故障时，在底坑、骄厢或骄顶操作的维修人员应听从检修负责人的指挥，未经许可，不得随意进出底坑、骄厢或骄顶。

4、 应尽量避免在井道内上下同时作业，必须同时作业时，应戴上安全帽，上、下照应，协调一致，共同做好安全防护。

5、 需要长时间在井道内进行操作时，机房隔音层、地板孔洞应遮盖好，以免掉下东西造成人身伤亡事故。

6、 在井道内作业时，严禁一脚踏在骄顶，另一脚在井道中的固定点上操作，要特别注意骄厢和对重交错时的距离。

7、 严禁维修人员站在井道外探身到井道内，以及两只脚分别站在骄厢顶与层门上坎之间，或层门上坎与骄厢踏板之间检修操作。

8、 登上骄顶前的准备一开启井道层门前，确认你即将进入的'井道和所在楼层位置正确，按照一般规则，从井道最上端的层门登上骄顶是可取的方法。

9、 需要在机房操纵电梯时，必须在层门、轿门关闭，切断门机回路后可进行。

10、 用手轮盘车升降电梯时，须先断开总电源开关，至少要有2人以上操作，并密切注意电梯位置。

11、 在骄顶和底坑进行保养或检修时，应确定一个安全藏身区。如需开电梯，应与司机应答，并选好站立位置不准倚靠护栏，身体任何部位不得探出轿厢顶投影之外。

12、 在底坑作业时，应将限速器张紧装置的安全开关和底坑的检修急停开关断开，并在首层门外派人看守，或在门口设置障碍和明显警告标志。不允许进入有积水的底坑作业。

13、 坑深度超过1.5m的，应使用梯子或高登上下，切勿跳入底坑，禁止攀附随线和轿底其他部位上下。在底坑作业时须随时警惕失足的危险隐患，如油线，集油孔等。

14、 严格禁止将安全开关如安全窗开关，安全钳开关，门锁开关等用机械方法或电气短路方法封起来运行。

15、 检修电气设备前，必须用低压验电笔检验确实不带电后，方可进行操作。

16、 用汽油清洗机件时，应注意避风。严禁烟火，防止电气火花和静电起火。剩油、废油、油棉丝、油抹布严禁乱放，乱倒，必须随身带回处理，不得留在工作现场，擦拭设备的棉丝应拿在手上，切勿把棉丝缠绕在手上。

17、 检修用行灯必须采用带护罩的、电压为36v以下的安全灯。

18、 维修时不得擅自改动线路，必须时应报告有关部门，允许后方可改动。改动部分应有相应的技术资料存档，并使全体维修人员详细了解改动情况。

19、 检修未完，检修人员需暂时撤离现场时，应做到：

a) 关闭所有层门，一时关不上的必须设置明显障碍物，并在该层门口悬挂“危险”，“切勿靠近”警告牌，并派人看守。

b) 切断总电源开关。

c) 排除热源，如喷灯、烙铁、强光灯]、电焊、气焊等。

d) 通知有关人员，必须时应设专人值班。

20、 转动部位加油、清洗，或观察钢丝绳的磨损情况时，必须停闭电梯。

21、 人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时，必须牢牢握住轿厢绳头板、轿架上梁或防护栅栏等其他轿顶固定部件，切勿扶握钢丝升绳，并要注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内，防止被其他部件碰伤。

22、 禁止在井道内和轿顶上吸烟和使用明火。

23、 检查和润滑钢丝绳应当使轿厢停止运行，并与绳头装置保持安全距离。

24、 遇到井道顶层高度有限时，则注意观察头顶障碍物十分重要。

25、 在轿顶电源插座上插接照明灯，应当使用接地工作灯，工作灯应具有合适的绝缘良好的或有接地的网罩和反光罩。切记电线不得挂在轿厢或对重钢丝绳上。

26、 如果轿顶不清洁应当清扫干净。轿顶应保留一个既无润滑油、又无油脂，既坚实又安全的，供作业人员站立的平面。

本协议自签字盖章之日起开始生效，从 年 月 日至 年 月 日，协议到期后自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

甲方(章)： 乙方(章)：

甲方负责人： 乙方负责人：

_______年____月____日_______年____月____日

施工协议书 篇3

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建设单位：

4、承包范围：

二、承包方式及工作量

1、承包方式：

2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。

三、工程款结算与支付

（一）、结算方法

1、工程预算编制依据：同总合同条款。

2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价 ，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。

（二）、付款方式及形式

1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。

2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。

四、工期

本工程施工工期要求为：工程年 月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按元/天处罚。

五、安全文明施工要求

1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。

2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。

3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。

六、双方职责

（一）、甲方职责

1、参与质量、进度等管理监督工作；

2、参与资料整理验收、盖章工作；

3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作；

（二）、乙方职责

1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。

2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。

3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

七、其它

1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。

2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。

甲方（盖章）：

代表（签字）：

乙方：

代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

施工协议书 篇4

甲方：

乙方：

经过甲乙双方协商，本着互惠互利，平等自愿的原则，就_____________________工程达成如下协议：

一、甲方愿把_____________________工程承包给乙方，由乙方按照双方的约定进行制作安装。

二、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的制度。安全施工，不得违反操作规程。

三、甲方有权利在乙方施工期间，负责工程质量监督，工程进度督促，并为乙方提供施工便利条件。

四、乙方不得擅自终止协议。乙方如擅自终止协议，影响工程进度，由此造成的经济损失，由乙方负责，情节严重者，可追究刑事责任。

五、本工程面积约有________________㎡，每平方米按__________元计算，工程总造价为_________________元，施工结算最终以实际发生的数量为准。

六、工程质量要求：

1、本工程型材采用华佳65（2）三玻，60钩双玻咖啡色供挤系列主材及相关的配套配件型材，中空玻璃，颜色为厚度白色玻璃。

2、安装标准和施工方法必须按照现行的有关标准规范要求执行。

3、制作安装允许的偏差必须符合JGJ103–96的规定。

七、付款方式：

签订本协议后，第一车成品窗（200平方米以内）进入工地，甲方付工程总价的20%，单栋楼框架安装完毕后，再付该号楼总工程款的30%，所有玻璃安装完毕时，付到95%，保修金5%待保修期满一年，无质量问题时付清。

八、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。

九、合同保证金六万元，工人进场后全部返回。

十、本合同由______________________公证处公证生效。

甲方：乙方：

___年___月___日

施工协议书 篇5

根据工程的需要，经甲、乙双方共同协商，自________年________月________日起，甲方租用乙方的型施工吊篮台，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本协议书，双方共同遵守。

一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关电动吊篮租赁、使用的安全管理规定。

二、乙方必须保障施工吊篮完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。

三、乙方负责施工吊篮的`安装和验收工作，电动吊篮安装合格后经甲万联合验收后方准投入使用。

四、施工吊篮在拆除、安装作业时，甲方应给乙方划分作业区并负责现场协调。

五、甲方在租用期间不得随意拆除和损坏设备的安全装置，电动吊篮安装完毕后不得随意改动，否则，出现的物品丢失和安全事故，责任由甲方负责。

六、在使用过程中，操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上，使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故，责任由使用方负责。但因施工吊篮本身的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。

七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的电动吊篮机械事故，责任由责任方负责。

八、施工吊篮在作业中发生事故时，甲、乙双方均应保护现场，积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、本协议有效期：自签定之日起至电动吊篮退场后终止。

十一、本协议未尽事宜，凡属国家、北京市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、北京市无规定的甲、乙双方可协商补充。

十二、需要补充的条款：________。

注：凡合同内容有改动的，须经甲、乙双方认可并盖章后才生效，如没盖章的，按原有条文执行。

甲方代表签字（盖章）：________乙方代表签字（盖章）：________

________年________月________日________年________月________日

施工协议书 篇6

甲方：__________（以下简称甲方）

乙方：__________（以下简称乙方）

为便于管理，确保工程质量，施工安全，加快施工进度，甲方将泥工劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程泥工工程事项经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库

二、工程名称：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库迁建项目（二期工程）

三、承包方式：以包工不包料包安全、包进度、包验收。

四、承包项目：

1、本工程所含的内灰、外灰及屋面工程

2、配合基础、主体、墙体的分中、放线及标高控制。

3、现场材料堆放所需地面硬化等。

4、建筑房屋内、建筑物周边10m内自身施工的建筑垃圾清理及转运至指定地点堆放。

5、砼施工：承保范围内所有垫层、墙、板、柱、梁、屋面砼工程。含前后台工作，布泵管、拆泵管、移泵管、清洗泵管、搭拆砼浇灌运输道、放料、振捣、收捡落地砼、配合试验取样、清洗各种设备、机具、用具及找平、收面压光、覆盖（包括覆盖物运输、清理）、垫块制作、养护等分部工作内容。乙方应正确使用和爱惜浇灌砼的机械设备，拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐。

6、砌体施工：所有内外墙体、女儿墙的砌筑，含放线分中、筛砂、砂浆搅拌与运输、材料场内转运、吊运、楼层转运、前后台运输、立皮数杆、挂线、吊直、选砖、铺灰、砌砖、湿水、过梁制作安装、安装砌体加固筋、预埋筋、铁件、木砖、配合水电组预留明（暗）管槽、灌缝、划缝、勾缝、清扫墙面及清理落地灰砖并运至现场指定地点堆放等，并包括砌筑操作脚手架和安全防护设施的搭拆、材料堆码等全过程。浇捣小体积砼（如：门窗过梁、压顶、线条、构造柱、圈梁等砼的前后台运输、捣固、收面）、抹防潮层、地梁砖胎模砌筑等全部工作内容，搅拌机周边保持清洁。

7、甲方提供商品砼以及砼的垂直运输设备、提供砌体工程使用的砖、砂、水泥、石灰浆等主要材料，甲方提供电源至二级配电箱。其它施工所需的设备、工具由乙方负责，如电线电缆、插头、移动箱，后浇带及梁柱接点不同砼标号时的钢丝网、锄头、箢箕、扁担、手套、灰桶、灰线、挂尺、铁铲、筛子、锤子、振动棒、振动器、尺条、斗车等。乙方自备的设备必须有质量合格证。

五、承包单价：

包干综合单价为元/m2，具体数量施工蓝图建筑面积计算，工程不分施

工部位，不分砼厚度和墙体厚度，包干单价中均已考虑。本劳务工程单价为包干价，均已包含为完成该工程所发生的所有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费与人身安全保险费、劳保用品费、二次转运用工，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，安全文明施工和不可预见费等，所有涉及本工程所发生的其他分包单位配合费也均包含在劳务工程单价中，乙方不得再向甲方及其它分包单位要求增补费用或签工。

六、决算方法：

按本幢楼建筑面积乘以单价为总工程款进行决算。

七、双方责任

1、甲方职责：

① 组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

② 组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

③ 负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

④ 按计划提供材料至施工现场。提供食宿位置、所有班组统一集中食宿，提供工人安全帽。

⑤ 提供施工水准点、轴线高程点。提供垂直运输机械。电源提供至二级配电箱。

⑥ 按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

2、乙方职责：

① 施工班组严格遵守一切规章制度、劳动纪律，遵纪守法，服从施工员指挥，做到文明施工，保证安全生产，杜绝安全事故发生。班组长必需24小时在工地上，如有事需向施工员请假、并委托他人负责。

② 按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成甲方的工期计划。

③ 教育职工遵守国家法令、法规，不得有偷盗和斗殴行为，违者送公安机关办理。

④ 合同签订前，交一份施工方案和质量责任保证书给甲方存档，以促进后段工作的实施及考核依据。

⑤ 乙方进场必须提供花名册一套，三证必须齐全（身份证、计生证、暂住证），如果甲方代办，费用由乙方负责。

⑥ 按时足额支付劳务作业人员工资。

⑦ 乙方民工冲击甲方或辱骂管理人员，甲方有权将乙方驱逐施工现场，并处以1000-3000元的罚款。

⑧ 自备工作所需雨衣、雨鞋、手套，二级配电箱以后电线电缆（含夜间照明）由乙方负责。

⑨ 乙方不得将无业游民、前科人员及犯罪潜逃人员滞留在工地，否则处以200～500元罚款。

八、进度要求：

为确保工程进度，乙方作业人员不管晴天下雨，白天黑夜，每天24小时听从施工

员安排，不得因短时间停电、停水、下雨而无故离开工地外出或回家，影响工程进度，乙方所组织的工人必须满足连续作业要求，把所承担的工程量按施工进度计划表提前完成，如在规定的时间内未完成施工任务，施工员有权调突击组完成，但工资按甲方点工的三倍支付给突击组，在乙方工资内扣除。乙方不能以任何理由停工、延误工期，因乙方进度和质量返工原因延误工期一天，罚款1000元（除天气影响外）。在施工中，承包人必须坚守工地，否则每缺一天罚款100元，并认真执行项目部制定的规章制度。开会不能缺席、迟到，否则每次罚款200元。必须配戴安全帽进入施工现场，违者每人每次处以100元罚款。

九、施工安全：

乙方应按国家规范做好自身完全防护措施。应严格遵守国家现行颁发的建筑安全

生产有关管理规定，严格按国家现行颁发的安全标准组织施工，杜绝违章作业，确保安全生产。乙方在施工全过程中，应服从甲方安全员，施工人员指挥。乙方应自始至终地做好安全思想教育，提高工人的安全生产思想意识，做好自身和他人安全思想教育。如若是乙方人员自身工伤亡事故或是由乙方引起伤害他人事故，应负经济和法律全部责任。同时乙方的所有人员应遵守社会治安的综合治理。严禁在施工场内出现打架、赌博及盗窃等行为，凡是由此产生一切恶果，一律由乙方自负全责。与甲方无关。不听甲方有关人员指挥，甲方有权对工人按规定处罚（扣乙方工程款）。凡乙方发生工伤亡事故，违章施工，造成罚款或违反社会治安综合治理，造成恶果，以及工人暂住证、婚育证、劳务证等，应支付的费用和事故中产生的经济、法律等一切责任，一概由乙方承担，与甲方无干。

十、施工质量：

本工程质量要求应达到合格标准。质量验收标准，按现行国家行业的有关标准、规范及工程质量检验评定标准执行和验收。乙方应保证施工质量，如出现施工质量事故及不合格，返工造成材料损失，应负赔偿全责。

1、乙方必须熟悉图纸，严格按图纸和施工验收规范施工，每道工序必须做到工完场清。浇捣混凝土时确保混凝土密实与平整度，并养护好混凝土。砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计与规范要求，表面垂直度、平整度达到不找平的质量要求。

2、墙体砌筑必须做到灰浆饱满，表面平整度符合规范要求，主体验收时如因乙方原因造成砖砌体工程不能通过验收，则乙方负责无条件进行整改，同时应承担由此产生的一切损失。

3、凡乙方原因造成的质量问题返工全部由乙方负责，甲方所造成的经济损失由乙方承担。如在施工中发现混凝土柱、梁、墙、板浇捣有空洞或严重蜂窝及砼养护不到位烧坏，墙体轴线偏移与立面偏斜超过规范要求，处以每处200元罚款。做到现场文明施工，材料堆放整齐有序，并做好其他工程成品保护，如发现破坏成品，由乙方赔偿损失并处以重罚。工程质量必须达到优良，达不到优良验收标准，则按乙方总工资下浮5%。

十一、付款方式：

甲方按乙方月进度完成工程量付给乙方%进度款，粉刷完工后再付给乙方__________%，（但质量评定必须达到合格）。余下%待本工程竣工验收合格后，月内付清。乙方如中途退场，工资一概不结付，且履约保证金不予退还。

十二、工期要求：

乙方应按甲方和监理方审批的施工组织方案的工期为依据。延误规定工期，甲方有权每天按500元人民币累计，对乙方进行罚款。

十三、其它事项：

安全文明施工要求及处罚措施、安全、技术交底是合同的一部分。乙方负责人或

委托代理人必须全天靠在施工现场。

十四、本合同未尽事宜，有补充条款与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起

即生效，工程价款付清后失效。望双方共同遵守执行。恐口无凭，今特凭立合同书一式肆份，甲、乙双方各执两份为据。

甲方代表：__________乙方代表：__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

施工协议书 篇7

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据中华人民共和国民法典以及相关规定，本着自愿平等诚信互利的原则，经甲乙双方共同协商，达成如下条款供双方信守：

一、项目工程概况

1、项目名称：

二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：

1、塑钢门窗综合单价按______元每平方米发包，具体数量以图纸为准。

发包价格包括加工安装费、运费、检测费，以及税金在内。

2、塑钢平开窗型材选择中财管道有限公司生产的“中财”牌C型—60系列型材壁厚为2、0毫米。

平开窗选用中财集体四川中财管道有限公司生产的“中财”牌C—80系列型材，壁厚为2、0毫米。

(材料封样)颜色为全灰价格另加拾元。

3、玻璃选用(5毫米+6A+毫米)中空玻璃。

(材料封样)

4、钢衬为1、2毫米(正负2%)热镀锌防锈。

(材料封样)

5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样)，达到国家标准。

产品必须提供产品合格证。

三、前期工作

1、甲方应在合同签订后十日内向乙方提供完整的门窗表及施工图纸和相关资料。

2、甲方应在安装施工现场免费提供临时电源。

3、乙方依据甲方提供的图子及国家建筑标准设计图集)06J607的窗型，经甲方监理签字认可后方可制作安装。

四、施工配合、成品保护、施工安全：

1、双方要密切配合，保证对方在工地的顺利施工，甲方应按工地土建进度及时告知乙方，使乙方的施工有序进行，做好相互调整配合施工。

2、乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲方出面协调。

3、玻璃安装应在土建与涂料施工结束后进行，避免玻璃的受损和污染。

4、甲乙双方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品要用保护膜全裹，施工人员应爱护已完成的成品，若因施工人员过程造成的.损害，甲方可要求必要的赔偿或更换。

5、乙方进入施工现场后应服从工地统一管理和必要的安全措施，规范施工作业，如发生安全事故由责任方自行承担，乙方在施工过程中自己造成的安全事故由乙方自行承担。

6、为便于施工甲方工地代表为_______(电话：______________)

乙方工地代表为：_______

五、工期：_____天。

六、付款方式

阶段施工完毕，安装完窗后支付20%，安装完玻璃30%，45%等工程完毕后一次性支付，尾款5%作为维护资金一年后一次性结清。

拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息，合并利息支付乙方。

七、门窗工程的结算由乙方汇总后甲方进行核准，双方签字后方可支付工程款。

八、违约责任

由甲方自身引起的违约甲方应承担赔偿乙方的责任，由乙方引起的违约责任乙方应赔偿甲方的损失责任。

九、本合同的不完善之处双方共同协商解决，发生争议可以双方协商解决，协商不了的可以通过诉讼解决。

十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，本合同自签字盖章后生效。

甲方(盖章)：

乙方(签字)：

代表：

签约时间： 年 月 日