劳务分包合同
发布时间:2023-09-10 劳务分包合同劳务分包合同(范文5篇)。
随着法律法规的不断完善,在市场经济活动中,合同已无处不在。撰写合同有什么必要的方面吗?阅读“劳务分包合同”或许能够帮助您更好地理解这个问题,希望这篇文章能够帮助你更好地理解问题建议你保存下来!
劳务分包合同 篇1
甲方:
乙方:工程
经甲乙双方协商采用劳务分包,具体协议如下:
一、施工项目单价
(1)钻孔
单价:50元/m。
2、压浆
单价:280元/t。
二、结算方法
按实际工作量计量结算。
三、甲方责任
1、为乙方提供设备、材料。
2、对乙方进行技术交底、提供图纸。
四、乙方责任
1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。
2、必须保证施工质量,因质量问题返工费由乙方全部承担。
3、必须爱护甲方提供的设备机具,不得随意浪费各种材料。
4、所用材料,均由乙方派人到材料库领取,并运至施工现场。
5、在施工过程中,乙方必须确保作业人员安全,如发生安全事故由乙方自行承担。
6、设备、材料上、下车由乙方负责。
7、房租、水电费由乙方负责。
五、未尽事宜,由双方协商,签订补充协议。
六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
日期:
劳务分包合同 篇2
6.1 甲方有向乙方宣传、讲解国家有关安全生产的方针、政策、法规和法令的权利和义务。6.2甲方有向乙方所有参加施工的人员进行入场教育的权利和义务,乙方任何人不得以任何理由拒绝。乙方应负责作业人员日常的安全教育,安全基础教育和安全技术教育。6.3 乙方对所负责施工区域内的安全生产负全过程责任,如果发生安全事故一切责任由乙方自负。6.4 乙方进场后,应及时建立安全保证体系,建立与施工相适应的安全机构和专(兼)职主管人员,并接受甲方各级主管安全机构的管理和监督。6.5 乙方必须无条件执行甲方有关安全生产的各种规章制度。甲方主管部门有权对乙方“三违”作业情况依据甲方奖罚条例有关款项进行处罚,乙方应无条件接受。6.6 在存在安全隐患的情况下,甲方主管部门有权先令乙方停工整改,乙方必须在整改完毕经检查合格后,方可继续施工。6.7 甲方有权组织督促乙方落实防护措施,开展安全达标活动。乙方应无条件执行。6.8乙方负责人和专(兼)职安全员要积极参加甲方召开的、与安全生产有关的会议,配合甲方落实安全生产的规章制度和条例。6.9乙方所有进入现场的人员劳动保护用品要佩带齐全,实行强制性佩带,不佩带者,甲方有权给予罚款。乙方的特种作业人员一定要持证上岗,凡无安全操作合格证的特种作业人员一经查出,甲方将对乙方进行重罚,乙方无条件接受。6.10 乙方如在施工中发生伤亡事故,并由乙方承担安全事故上报指标和费用及相关损失。6.11 乙方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度并按时填写安全活动记录。6.12 在我公司长期稳定的乙方施工队伍中的特种作业人员,在其自愿的情况下,可委托甲方经过地方劳动局进行培训、考核发证,其费用由乙方承担。6.13 甲方如发现乙方在施工现场有违反安全条例者,甲方安全部门有权进行劝阻,如不听,可进行罚款处理,再不听劝阻者,直至追加刑事责任。6.14本合同所有手头工具及劳保用品、工具、小型机具、附料部分,必须使用合格产品,同时还需满足甲方管理要求,因此发生的如安全事故、机械事故等一切后果乙方自负。
劳务分包合同 篇3
甲方:建筑工程有限公司
乙方: 孝感市春清建筑劳务有限责任公司哈尔滨第一分公司
依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程,经双方友好协商签订本协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:框架结构
4、质量标准:达到中级抹灰标准
5、工
二、承包范围:
1、本工程内的抹灰人工费
2、施工范围:本工程室内、外墙体抹灰、屋面找平层、防水保护层、一层地热砼浇筑,边梁边柱
儿墙、钟楼、设备层、出屋面房间等。
三、工程质量标准:乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。
四、结算原则:
按建筑面积计算
五、进度款支付及结算款的支付:
按形象进度陆续支付;地下室、一、二层室内、外抹灰完成后,按所完成工程的70%付款;工程全部完成后,按
余5%做为质量保证金,一年后返还。
六、甲乙双方权利及义务
1、乙方必须按要求完成各项任务,私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。
2、乙方进场后,在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。
3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍,乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管,如出现损坏,由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点,由乙方派人负责食堂的管理,,地下室、一层、二层、三层、四层内墙抹灰,屋面造型、女80%付款;余款在工地验收合格后,付款95%,剩不得以任何理由私自停工,有问题协商解决。公布施工现场管理制,食堂设备乙方自行解决,甲方将电源接入食堂,食堂内不得期: 由甲方向乙方施工人员进行安全等交底,有与食品加工无关的电器,食堂设备乙方自行解决,不允许使用工地内的木材做为燃烧物,对食堂的卫生、防火、食品安全等由乙方派专人管理,甲方有权对卫生等各项目的要求进行检查,对出现的问题提出整改措施,对二次提出整改仍达不到要求的,由甲方改正,所产生的费用按实价的1.5倍扣乙方,对造成不良后果者负全责,并且甲方要处以1000元以内的罚款。
4、甲方向乙方提供工程所需用的机械和安全生产使用的器材,甲方编制工程施工的质量、安全、环保、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、质量与安全施工措施、安全交底、技术交底),乙方作业人员必须接受总包方施工技术、安全交底等,并做好记录,按要求内容进行施工,乙方若对交底等内容有异议必须与甲方相应管理人员及时沟通,对合理的由甲方相关管理者出具书面意见,重新交底或安排,对违反要求的由甲方相关管理人员出书面通知整改,对二次以上(含二次)不改正者处以1000元以内罚款;对不执行、野蛮施工者发现一次处以1000~5000元的罚款。
5、甲方负责办理劳务分包手续,乙方应积极配合。甲方协调处理业主、监理及行政主管部门有关工作。
6、甲方负责施工过程中的工程验收工作;
7、甲方负责对劳务方质量、安全检查督促工作。
8、乙方应按照劳务协议的约定,精心组织施工,履行并保质保量完成承包范围内的全部工作内容,使用协议中作出规定的材料、达到协议中规定的质量、工艺标准。劳务方应保证总包方在劳务协议规定的工作内容的实施、完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受与下述事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼。(1)任何人员的伤亡:(2)任何财产的损失损害
9、乙方应自行安排从当地或其它地方雇佣的所有劳务人员,并负责其在现场的安全。乙方应配有常用药物、急需设备,并自始至终采取必要的预防措施和提供适当的预防药品保护其人员免受疫病流行的危害,以及防止现场、生活用水免受污染。
10、劳务方在施工中发生安全、质量等问题必须及时上报甲方有关人员,共同协商解决;对甲方临时安排的紧急工作,必须积极认真按时保证质量地完成,不得拖延;
11、乙方因违法违规及违反当地建设行政主管部门,业主方等有关规定而造成的后果由乙方承担;
12、乙方应认真学习政府及有关管理部门质量方面的有关法令法规,并自觉执行;
13、甲方有权利和义务监督乙方是否及时发放工人工资,对有恶意拖欠及不发的,甲方有权终止合同并将所剩分包款直接发放予工人,对造成不良后果的将予以10000元罚款。
七、甲方材料的使用及管理
1、中型分项分部材料在施工前一个星期以书面形式向总包方材料部申报材料计划单,经总包方核实审批后一星期内认领,小型易耗材料由总包方相应工长批准后到甲方库房领取。材料领取后在指定地点堆放,需要倒运到楼上的,由乙方负责管理;
2、对由甲方提供的材料、设备及器材乙方应注意保管,如工程结束前未归还的按实价扣乙方。
3、现场材料按规定进行标识,堆放时不得影响场内文明施工和交通;
4、使用周转材料由乙方安排人员装运,工程完工后堆放整齐,归还甲方;
5、乙方所有出入材料、个人用品等必须有甲方的出门证;
6、混合砂浆配合比必须按比例掺加石灰晶,保证石灰用完。
八、施工注意事项:
1、未经总包方管理人员批准,不得任意糟蹋施工所用材料,造成材料浪费按价1.5倍赔偿:任何材料必须按规定堆放整齐,不进入库房的任何材料未经批准任何人不得挪动或挪用,一经发现按材料相应价格的两倍罚款;
2、在施工过程中与水、电、架子等工种相互团结及相互配合,不得有意或无意损坏分部、分项工程成品、半成品,并做好成品保护,对发现有意破坏的将处以2000元罚款;
九、其他注意事项:
1、现场一切要按照甲方的标准进行部署,明确现场施工总负责人;本工种施工时乙方必须有管理人员在现场指挥作业,现场无管理人员的罚款
2、施工人员必须衣服整洁,不留长发,严禁不穿上衣、短裤在室外行走;
3、讲究卫生,保护施工现场良好环境,严禁随地大小便;
4、施工用电严禁私拉乱接严禁使用电炉、电磁炉等电气设施;
5、工人之间,各工种之间严禁打架斗殴、聚众闹事,酗酒闹事、赌博行为;情节严重者处以1000罚款,构成刑事责任的由司法机关处理;
6、严禁穿拖鞋、高跟鞋、不穿上衣上班;职工家属进入施工现场必须经项目部同意;
7、严禁挪用施工现场一切安全设施、设备,严禁随意拆除安全防护设施;
8、攀登和悬空作业严禁不配安全带;高空作业严禁乱抛材料、工具;
9、脚手架上、上料平台上严禁超载、超高、超长等;
10、严禁强令工人冒险违规作业;
500元。施工完成后应及时返还,11、乙方做好职工的劳动保护;环境因素(污水、垃圾)的辨识、评论、控制;危险源(机械的拆装、物体打击、施工防火)辨识、评论、控制;应急与响应的控制;现场、楼层作业场整洁;
12、严禁在施工中对每道工序不对工人进行安全技术交底;
13、严禁接到上级发出的事故隐患通知不整改;
14、禁止职工宿舍通风不畅、违规用电、生火、存在火灾隐患;
15、不得擅自无理改变安全技术措施,未经甲方认可不得进行修改;
16、严格遵守文明施工标准,及时清理施工过程中的现场,工完场清;
17、甲方发出的安全整改通知(指令)上述条款如有违者每次罚款乙方
十、工程进度事项1‰罚款。
十一、违约责任己的责任和义务,有严重质量问题,工期不能保证,工人素质不能达到要求,甲方有权责令其停工整顿及采取其他有效措施,由乙方承担,并按工程款的议履行地人民法院起诉。后终止。
500作为违约金。日2000元。直至终止协议,造成的经济损失均
在工程验收完毕并结清尾款日期:年月日,必须无条件立即执行。至
乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务,如拖延一天按分包总造价的在施工过程中,甲方有权对乙方的工作进行检查,若发现乙方不能履行自10%本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决,如产生争议协商解决不成依法向协本协议自签定之日起生效,甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或委托代理人或委托代理人
日期:年月
劳务分包合同 篇4
甲方:
乙方:
依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程,经双方友好协商签订本协议。
一、工程概况1、2、3、4、5、工程名称: 工程地点: 工程结构:框剪结构 质量标准:合格 工期:
二、承包范围:
1、本工程内的抹灰人工费
2、施工范围:本工程室内、外墙体抹灰、屋面找平层、防水保护层、一层地坪砼浇筑。
三、工程质量标准:乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到合格。
四、结算原则:
按建筑面积计算
五、进度款支付及结算款的支付:
按形象进度支付;工程全部完成后,按工程总造价的80%付款;余款在工地验收合格后,付款98%,剩余2%做为质量保证金,竣工验收合格后返还。
六、甲乙双方权利及义务
1、乙方必须按要求完成各项任务,不得以任何理由私自停工,有问题协商解决。
2、乙方进场后,由甲方向乙方施工人员进行安全等交底,公布施工现场管理制,在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。
3、甲方向乙方提供工程所需用的机械和安全生产使用的器材,甲方编制工程施工的质量、安全、环保、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、质量与安全施工措施、安全交底、技术交底),乙方作业人员必须接受总包方施工技术、安全交底等,并做好记录,按要求内容进行施工,乙方若对交底等内容有异议必须与甲方相应管理人员及时沟通,对合理的由甲方相关管理者出具书面意见,重新交底或安排。
4、甲方负责办理劳务分包手续,乙方应积极配合。甲方协调处理业主、监理及行政主管部门有关工作。
6、甲方负责施工过程中的工程验收工作;
7、甲方负责对劳务方质量、安全检查督促工作。
8、乙方应按照劳务协议的约定,精心组织施工,履行并保质保量完成承包范围内的全部工作内容,使用协议中作出规定的材料、达到协议中规定的质量、工艺标准。劳务方应保证总包方在劳务协议规定的工作内容的实施、完成以及修补
10、劳务方在施工中发生安全、质量等问题必须及时上报甲方有关人员,共同协商解决;
十一、违约责任
在施工过程中,甲方有权对乙方的工作进行检查,若发现乙方不能履行自己的责任和义务,有严重质量问题,工期不能保证,工人素质不能达到要求,甲方有权责令其停工整顿及采取其他有效措施,造成的经济损失均由乙方承担,如甲方的原因对乙方造成的经济损失由甲方坐出补偿。
本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决,如产生争议协商解决不成依法向协议履行地人民法院起诉。本协议自签定之日起生效,在工程验收完毕并结清尾款后终止。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或委托代理人或委托代理人
日期:年月日日期:年月日
劳务分包合同 篇5
劳务分包合同管理管理职责
一、为规范集团公司各类建筑工程合同的管理,维护公司的合法权益,提高集团公司的经济效益和社会信誉,规避不良合同给集团公司带来的风险,保障合同的合法性,保障合同切实全面的履行。
二、建筑工程合同不仅是平等主体之间的法律行为,它还是社会经济生活的重要组成部分,因此订立合同的当事人(双方及以上)应遵循法律平等、自愿公平、诚实信用、等价有偿的原则,不得损害国家、社会公共利益及企业利益,不得扰乱社会经济秩序。
三、建筑工程合同原则上要采用标准制式合同文本。建设工程施工合同需采用国家建设部与工商管理局制定的示范文本;项目管理目标责任书和分承包合同采用集团公司制定的示范文本。
四、签约当事人主体资格要合法,应对对方当事人进行履约能力的考察,签约要遵循平等互利,协商一致的原则,合同条款中内容要完备、具体,不能含糊,前后矛盾,责、权、利要明晰。
五、集团公司市场经营部是建设工程施工合同、分承包合同的主管部门、全面监督、管理、评价合同的签订与履行工作,并参与一级项目及重点工程项目合同的洽谈和签订工作。
六、对施工合同和分承包合同,分公司经理和直属项目部经理为以上两种合同的第一责任人,应对其所签及履行的合同负全责。
七、合同的评审。施工合同在签订前必须根据质量管理体系要求进行合同评审(包括前期的标书评审)。合同评审由公司市场经营部负责组织,土建一级(指建筑面积25000M2,25 层以上,跨度30m 以上)、二级项目由市场经营部组织评审,二级以下工程项目由 项目部负责组织评审,评审过程要按合同评审工作程序文件的要求进行。
二、建设工程施工合同洽商签订前期向业主的承诺,应由公司市场经营部负责,主要资料包括招标文件、投标承诺等(对业主的口头承诺,应已形成书面文字)。
三、施工合同的洽谈与签订施工合同的洽谈。合同在洽谈前,首先由有资质的合同管理人员起草合同文件; 如业主方起草的合同文件,须经过相关部门的讨论,达成共识拿出修改意见。洽谈时要由公司经理牵头,合同管理人员、项目经理应参加合同的洽谈工作。洽谈中要本着维护公司
合法权益,公正、公平、诚实信用的原则进行,涉及到如: 合同价款、工期、质量、工程款拨付、竣工结算、违约、索赔等合同主要条款,要认真对待,特别是在目前市场行为、业主行为不规范的情况下,不要急于求成。洽谈是一个要约、再要约、反要约直至承诺 反复进行的过程,一定要在遵守国家法律法规的前提下,以维护集团公司合法权益为宗旨,以认真负责的工作态度进行合同的洽谈工
作。建设工程施工合同的签订。承、发包方合同洽谈完成后,要由合同管理人员书写正式施工合同,由于施工合同为制式合同,又鉴于集团公司施工的区域范围大,合同文本要采用当地规定的制式合同文本。合同文本中合同各项条款都要添全,不能有空白,书写 要用碳素笔或钢笔,字迹要清晰,不能出现乱涂乱改的现象,正式盖章的合同文本不能用复印件,合同正本为两份,双方各执一份,副本可根据需要书写若干份,但最少不能少于四份。建设工程施工合同的补充和修订。补充合同或修订合同是施工合同的重要组成部份,但要强调一点,一定要把能在正式合同中
填写进去的内容填写进去,尽量避免将正式合同形式化,而形成阴阳合同的情况,除非有特殊原因或因内容较多不能写进正式合同的; 或在合同履行中涉及到质量、工期的变化
以及重大工程变更,才能签订补充合同或修订施工合同,在签订时要坚持原则,认真对 待,作到公平、公正,避免无原则的迁就发包方,使集团公司受到不应有的损失。
第二条 合同的履行与管理
一、施工合同的履行.各项目部应对全面履行施工合同负全责,集团公司有关部门协助并检查、监督施工合同的履行情况,以确保合同的履约率达到100%。2.各有关部门和项目部,必须组织有关人员认真学习和研究合同条款,特别是对合同工期、质量等级,价款支付与结算、材料供 应方式,双方职责、违约、索赔等条款,做重点学习和研究。.在合同履行的有效期内,如国家法律、法规或政策发生变化,发生工程量增减,发包方未按合同约定付款等情况,涉及到工期、质量、价款的调整方式发生变化,必须及时办理合同修订或合同补充和由发包方签字认可的会议纪要等书面形式,对原施工合 同进行修订和补充。
二、建设工程施工合同的管理
1、______集团公司市场经营部是施工合同的主管部门,负责参与合同的签订和合同的审核管理工作。
2、施工合同根据质量管理体系要求确保本集团公司有一式三份(一正两副,也包括补充和修订合同),正本传递至集团公司市场经营部归档保存,副本为公司财务科、项目部各一份,有关技术质量、生产安全、材料设备等部门为复印件。
3、公司市场经营部门和要设专职或兼职的合同管理人员,负责施工合同的建档归档工作。
三、施工合同的风险和索赔管理
1、建筑工程的发包和承包是一项充满风险的经济活动,由于建筑工程具有规模大,施工周期长,材料设备消耗量大,产品固定,施工流动性强,受地质条件、水文条件、社会环境及技术、经济等方面因素的影响较大的特点,不可避免的会给承包方带来不确定的风险。⑴ 技术和环境方面的风险,包括以下几个方面: 意外地质地基条件; 特殊水文气象条件; 施工准备不足; 图纸和变更不及时;发包方派驻的工程师对承包方提出的技术问题迟迟不能答复等。
⑵ 经济方面的风险。包括国家政策的调整; 要素市场价格的变化;金融市场变动因素;发包方所供材料设备不合格、不及时等。上述风险一旦发生,都要做书面记录,并及时向发包方办理工程变更和现场签证,追加合同价款.索赔管理
⑴ 施工索赔是法律赋予合同受损者的权利,对施工企业来说是一种保护自己,维护自身正当权益,避免损失,增加利润的手段,这在国家《民法通则》《合同法》等专项法律法规中都有明确的规定,并在建筑工程施工合同示范文本中专门制定了相应条款,在示 范文本通用条款中对施工索赔也提出了具体的做法。
⑵ 加强施工合同管理,健康有效的开展索赔工作,要抓住四方面的工作。A 签好合同是索赔成功的前提。B 学习研究合同是寻找索赔机会的重要方法。C 加强合同履行管理是捕捉索赔机会的主要环节。D 学会科学的索赔方法是推行索赔制度和索赔成功的先决 条件。
第三章 项目管理目标责任书的签订和管理
第一条 项目成本目标及示范文本
一、项目成本责任目标的确定
1、确定的原则。一是根据建筑市场和建筑工程预算定额及费
用定额有关费用的变化,来确定项目成本目标,项目成本目标不是一成不变的,而应随着建筑市场的变化而调整。其次是成本目标要通过测算来确定。再次是项目经理部通过科学
管理,全面履行施工合同有盈利。
2、项目收入和支出的界定: 项目收入的界定要规范化,在本区域范围内要基本上达到统一,凡执行项目管理目标责任书(制造成本承包)的工程一定要做到在相关费用上进行界定,例如应以收入为 定额直接费或直接费降百分之几作为项目收入,禁止按结算 造价百分之多少来界定。执行项目管理目标责任书(内部费用承包)的工程收入的界定,可采取结算造价的百分之多少确定,项目支出的界定,凡是按集团公司规定属于项目部支出的费用,全部纳入项目部实际成本。
3、示范文本要统一,凡执行项目管理目标责任书的工程,依照集团公司制定的《工程项目承包管理暂行办法》,根据不同的项目承包模式,选用相适应的示范文本,见附件
一、附件
二、附件五。
第二条 签订履行与管理
一、项目管理目标责任书(制造成本承包及内部费用承包和产值双控指标承包),由项目经理部负责签订。
二、公司项目部在履行的有效期内要加强过程控制,项目经理部是全面履行上述承包合同的单位,应确保施工合同及项目责任合同所有条款的全部履行。
三、项目责任合同的管理。责任合同份数可根据项目部需要而定,但最低不得少于三份。集团公司市场经营部是项目部责任合同的主管部门,上述合同要求在合同签订后三日内传递完毕。
第四章 工程项目分承包及劳务分包合同的签订与管理
第一条 承包商及劳务队伍的选择及示范文本
一、承包商的选择。总的原则是在集团公司确定的合格分包商名录内进行选择。一是有营业执照和相应资质的建筑公司和专业公司。二是具有经济实力,技术素质高的成建制的施工队伍。三是公司员工自行联系的工程项目及业主指定的分包商,要经过考察合格且具备履约能力,方可进行分包工程的施工。
二、劳务作业队伍的选择。应选用具有营业执照和相应资质的劳务作业队伍,且具有经济实力。
三、要统一示范文本,凡执行分承包的工程项目,由照集团公司对项目经理部签订见附件四。劳务分包合同文本另行制订。
第二条 分承包、劳务分包合同的签订
一、根据工程项目预算收入的具体情况,经过测算确定分承包商应上缴的利税总额,其额度原则上不低于工程结算总价的3%(不含税)。否则应报市场经营部审核,公司主管领导批准。
二、公司与项目部签订的责任书,要明确责任目标,全面体现对施工合同的履行,特别是对工期、质量等级、安全生产、文明施工、技术经济指标等,应在责任书中有约定,以确保施工合同和责
任书的全面履行。
三、项目经理部经理负责对分包商签订《工程费用包干承包合同》,对工期、质量、承包价款、承包人工作、安全生产、文明施工、竣工验收、工程款拨付与竣工结算、保修、违约、过程控制、规避合同风险等主要条款,要认真研究后再签订,文本中未含部分可作补充条款。
四、劳务分包合同的签订,应依照劳务分包合同示范文本主要条款,结合工程具体情况,对分包范围和工作内容、工期、质量、承包价款、安全生产、文明施工、双方权利、义务等,认真研究后进行签订。
第三条 合同的履行和管理
一、合同履行。在合同履行的有效期内,一是要全面履行施工合同和工程项目费用包干承包合同。二是要加强全过程的控制,除施工管理和技术经济管理外,特别在材料采购,材料款的赊欠等事项,项目部要详细准确掌握物流、人工费的拖欠等情况,在工程拨
款方面要依据形象进度和业主的拨款情况,来确定拨款数额。拨款要一支笔,禁止多头批款。工程竣工办理财务结算后,要签订结算后遗留事项处理协议,并由承包人列出对外债务清单,由承包人承诺自行解决债务纠纷。
二、合同管理。工程项目承包责任书,由公司与项目部签订;
工程费用包干承包合同,由项目部与分包商签订。劳务分包合同由项目部与劳务分包商签订。合同份数,依据公司的需要而定,最低不得少于三份,并在签订后三日内传递完毕。属项目部经营部门是分承包、劳务分包合同的主管部门,要设专人管理分承包合同。
第五章 各类合同的审批程序
一、建设工程施工合同的审批流程(见本办法附表一)
1、施工合同的审批。按集团公司市场经营部制定的合同审批表(见本办法附表四),逐级审批。审批均为施工合同的草稿,草稿应为含概合同双方初步意向的合同文本,审批后再经对方洽谈认可,达成一致,方可书写正式合同文本。公司的施工合同,均由市场经营部审批,一级工程项目或特殊情况的二级以下(含二级工程项目)工程项目,由集团公司总经理最终审批。施工合同的审批,要求由参与合同洽谈的经营部门专职合同管理人员,携带合同草稿和审批表,来市场经营部办理,统一加盖集团公司合同专用章
2、补充合同的审批。合同管理人员应携带对业主承诺的书面资料(包括招标文件)进行审批。
二、项目责任承包合同的审批流程(见本办法附表二)
公司与项目部签订的项目责任承包合同,由市场经营部负责起草,经洽商后,由公司经理或主管经理审批,合同经集团公司总裁和项目经理签字后生效。
三、分承包及劳务分包合同的审批流程(见本办法附表三)公司与项目部签订的项目承包责任书,由市场经营部负责起草,经洽商后由公司经理或主管经理审批。项目部与分包商签订的分承包合同,由市场经营部配合项目部起草,经洽商后,由项目部经理审批,项目经理与分包商签字生效。但一级项目工程需市场经营部审批。公司项目部与劳务作业队伍签订的劳务分包合同,由市场经营部配合项目部起草,经洽商后,由项目部经理审批。
第六章 项目责任承包与分承包结算审核程序
第一条 项目责任承包工程结算审核
一、公司和项目部项目责任承包的工程,依据项目责任承包合同,由项目部核算人员编制承包结算书,报市场经营部审核,经集团公司主管经理审批后,作为项目工程结算的依据。
二、涉及到项目实际成本,由公司及项目部的财务部门、材料部门、劳资部门等有关部门提供有关数据,传递至财务部门,由财务部门、经营部门配合编制财务结算。结算经项目部核对后,由财务部门编制竣工制造成本报表。
第二条 分承包结算审核
一、关于分承包工程的结算审核。应以分承包合同界定的收入,由公司经营部门或项目部办理分承包结算,对涉及到材料调拨、周转工具和设备的租赁、借工、拨款等费用,均要列出结算清单,从承包人结算款中扣出。
二、结算审核。分承包工程的财务结算,由公司财务部门办理,经营部门配合,经主管经理审批后,作为财务结算的依据。
第七章 各类合同的评价考核
一、合同评审主要考核评价合同(标书)评审确认表、评审报告的填写是否规范,内容包括与产品有关要求的识别、采取措施及保证能力、评审部门及评审单位、负责人签字等是否符合要求。合同(标书)评审的全部记录是否按要求进行传递。
二、使用的合同文本是否符合建设主管部门和集团公司的规定和要求。
三、合同的签订与审批,是否按本合同管理办法进行运作。
四、合同的传递、合同的份数是否符合质量管理体系的要求,收文发文手续是否健全。
五、合同的履行。合同传递后,有关部门和项目部是否组织有关人员进行了学习,有无学习记录,及合同履行过程中的有关纪录。
六、合同管理。有关部门及项目部是否建有合同台帐,合同档案管理是否规范。
七、分承包合同在履行过程中,在规避风险方面采取了哪些具体措施,有无出现问题。
第八章 各类合同档案的管理
一、集团公司市场经营部是各类合同的主管部门,要求市场经营部、项目部设专职合同管理员或以合同管理职责为主的兼职管理员.。
二、各类合同都要分别建立合同台帐,由集团公司设置统一模式的合同台帐(见本办法附表五)。建立收发文本制度,确保合同管理规范化。
三、建设工程施工合同,正本传递市场经营部,由市场经营部归档管理,副本由经营科、财务科、项目部归档管理,其他相关部门为合同复印件。
四、项目责任承包合同,传递市场经营部一份备案。
五、分承包合同,传递市场经营部一份备案。
六、建设工程施工合同签订并经上级行政主管审查后,在五日内传递至市场经营部。
七、集团公司市场经营部管理的合同公司的施工合同正本,由集团公司市场经营部归口管理,负责建档和借阅事宜,一级项目工程的项目责任承包合同、分承包合同,由市场经营部存档一份。从市场经营部借阅的合同,不得以任何理由予以涂改。
第九章 建立各类合同程序与责任追究制
一、建设工程施工合同的签订要按照合同起草、会签、洽谈、审批、签订盖章五个环节进行。
二、项目责任承包合同,在合理界定公司与项目部收入和支出、明确双方责、权、利的基础上,由公司经理和项目经理签订。
三、分承包合同的签订,在考察合格分包商,已规避法律、法规及经济风险的基础上,由项目部和分包商签订。但一级项目工程需经市场经营部审批。
四、劳务分包合同的签订,应在考察劳务作业队素质,规避经济风险的基础上,由项目部和劳务作业队签订。
五、建立责任追究制
1、施工合同的签订,要坚持合法、公正、公平、维护企业合法权益的原则,一旦出现合同纠纷形成诉讼,使企业受到经济损失时,通过核查签订合同的五个环节后,要追究责任者的责任,根据经济损失额度的大小,进行行政和经济上的处罚。
2、项目责任承包合同的签订,要经过测算来界定项目收入。项目经理必须承担由于管理不善而造成的亏损责任。但确认属投标报价的失误、企业让利、政策性调整的原因,不应由项目部负担。对项目成本的亏损,通过核算和分析考核,对项目经理按照责任书的约定进行处罚。
3、分承包合同的签订,要按照合法、合理、诚实信用的原则,对不同类型的工程通过测算,进行洽谈和签订工作。分承包合同中要有规避风险条款,在合同履行过程中,出现争议和纠纷时,要遵循平等友好协商原则,不要激化矛盾而形成诉讼,如果发生给企业
造成经济损失和企业信誉损害的,要追究分公司经理的责任,并根据损失额 度的大小,对责任者进行行政和经济处罚。
第十章 各类合同争议纠纷的处理
一、合同出现争议和纠纷时,双方首先要协商解决,解决不成时,可上报集团公司,由市场经营部参与解决,并做出合理的裁决。
二、合同一旦出现诉讼,应及时上报集团公司市场经营部,由市场经营部协助基层单位,采取有效措施,以避免对企业造成的经济
损失。
三、市场经营部在帮助解决完每一诉讼纠纷案件后,应当做出书面总结,分析出合同发生纠纷的法律原因,在以后的合同管理中予以重点监管,避免以后发生类似情况,使集团公司的管理水平逐步得到提高。
yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐
劳务分包合同
合同在我们身边发挥着越来越大的作用。签订合同是双方当事人约定其权利和义务的一种文书,它规定了双方的权益归属问题。那么,如何才能写出有效的合同呢?为了回答这个问题,幼儿教师教育网编辑为您整理了以下相关信息:“劳务分包合同”。如果您在签订合同时遇到以下问题,请认真阅读下面的内容!
劳务分包合同【篇1】
北京劳务分包合同范文1
劳务作业发包人: (以下简称甲方)
劳务作业承包人: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循
1、工程名称:
2、分包合同内容:
2.1本合同分包范围:
2.2本合同劳务作业内容:
3、工程地点:
4、合同价款总额 元(人民币),
5、分包工作期限
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
总日历天数为: 天
6、劳务作业人数: 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)中标通知书(如有);
(3)投标书及其附件(如有);
(4)专用条款;
(5)通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸及工程量清单;
(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
8、合同生效:
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
北京劳务分包合同范文2
发包人(全称):
承包班组(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合同事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称:
1.2 工程概况:
1.3 分包工作范围内容:
第二条 作业人员
承包班组根据工程所需向发包人提供作业人员共名。
第三条 合同工期
开工日期:
完工日期:
第四条 合同价款
按钢筋配筋单数量确定承包价
第五条 合同价款的结算和支付
5.1 发包人应于每月确认并共同履行书面结算手续。
5.2 工程交工后
5.3 合同价款的支付
合同价款分期支付: 。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1 安全施工:发包人、承包班组必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方就采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:
第七条 工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府验收规范、标准之间有差异或不一致,承包班组应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包班组必须按照国家规定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包班组应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.3 对本工程的质量标准,文明施工标准,双方约定如下:
第八条 文明施工
发包人、承包班组应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规
第九条 材料机具供应
9.1 本工程由发包人提供的机械设备为: 承包班组自备的工具为: 双方确认防护用具:
9.2 由承包班组自备的工具须其自行带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
9.3 承包班组应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点、履行书面领、还手续,对借用的发包人的工具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
9.4 对工程材料机具的使用、维护和材料的使用规定作为本合同附件(四)。
第十条 发包人的权利及义务
10.1 负责组织施工检查、验收,监督承包班组的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事条。
10.2 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包班组在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包班组进行整改。
10.3 负责组织工程的验收工作。
第十一条 承包人的权利和义务
11.1 承包班组对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工作年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁,并有身份证明的合法公民。
11.2 承包班组需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件(三)。
11.3 承包班组必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
11.4 承包班组确认管理、协调工作。
第十二条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
第十三条 本合同未尽事宜可经双方协商后列和其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。 本合同一式两份,复印无效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
北京劳务分包合同范文3
甲 方:
乙 方:
签订日期: 年 月 日
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况
第一条 甲方
法定代表人(主要负责人)或委托代理人
注册地址
经营地址
第二条 乙方 性别 户籍类型(非农业、农业)
居民身份证号码
或者其他有效证件名称 证件号码
在甲方工作起始时间 年 月 日
家庭住址 邮政编码
在京居住地址 邮政编码
户口所在地 省(市) 区(县) 街道(乡镇)
二、劳动合同期限
第三条 本合同为固定期限劳动合同。
本合同于 年 月 日生效,其中试用期至 年 月 日止。本合同于 年 月 日终止。
三、工作内容和工作地点
第四条 甲方派遣乙方工作的用工单位名称
第五条 乙方同意根据用工单位工作需要,担任
第六条 根据用工单位的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为
第七条 乙方按用工单位的要求应达到
四、工作时间和休息休假
第八条 用工单位安排乙方执行 工时制度。
执行标准工时制度的,乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。每周休息日为 。
第九条 甲方和用工单位对乙方实行的休假制度有
五、劳动报酬
第十条 甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资,月工资为
甲乙双方对工资的其他约定
第十一条 甲方未能安排乙方工作或者被用工单位退回期间,按照北京市最低工资标准支付乙方报酬。
六、社会保险及其他保险福利待遇
第十二条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续,并承担相应社会保险义务。
第十三条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、北京市有关规定执行。甲方按
第十四条 乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。
第十五条 甲方为乙方提供以下福利待遇
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第十六条 甲方应当要求用工单位根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
第十七条 甲方应当要求用工单位根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方和用人单位的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
第十八条 甲方应当要求用工单位建立、健全职业病防治责任制,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。
八、劳动合同的解除、终止和经济补偿
第十九条 甲乙双方解除、终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及北京市有关规定执行。
第二十条 甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。
第二十一条 乙方应当按照双方约定,办理工作交接。应当支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
九、当事人约定的其他内容
第二十二条 甲乙双方约定本合同增加以下内容:
十、劳动争议处理及其它
第二十三条 双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第二十四条 本合同的附件如下
第二十五条 本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的,按有关规定执行。
第二十六条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务分包合同【篇2】
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律、行政法规的规定,遵循公平、自愿和诚实信用的原则,就乙方承包甲方承建的荆州机械电子学校不锈钢栏杆工程施工事宜协商一致,订立本协议。
工程概况
工程名称:荆州机械电子学校不锈钢栏杆工程
1、工程地点:湖北省荆州市江津东路
工程承包范围及内容:
1、工程承包范围:
2、工程承包内容:承包范围所需的所有劳务费用、工具用具费用、材料费用、辅助材料费用、材料运输、上下车和转运费用、材料检测费用、安全文明施工措施、施工所需的机械设备设施费用、竣工前的清洁卫生费用、成品或半成品的保护费用、建筑垃圾的清除费用、其他专业的配合费用、竣工前各种原因造成的损坏修复费用、市场变化的风险费用、管理费用、利润等。乙方食宿自理。
质量标准
1、不锈钢栏杆做法:05ZJ401-27-1,06J403-1-B13。
2、材质:201不锈钢管
3、质量标准:合格。
4、执行标准:国家现行的所有强制性建筑条文、建筑工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量的管理条例、建设工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量监督站的质量要求、甲方的企业质量标准、业主对工程要求的质量标准、监理工程师的质量要求执行标准。
5、使用材料必须符合设计要求,满足国家和行业的相关标准及规范要求,并按荆州市建筑工程质量监测站规定,提前现场取样送检合格后,方可用于本工程施工。
6、甲方不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用,不追加乙方的合同价款。本工程必须一次性验收合格,否则因此造成的各种损失由乙方全额赔偿。
安全文明施工
1、乙方应为其进场的每个工人购买保险,乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,包括甲方因此所受的一切损失,均由乙方承担。
2、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
3、乙方应按现行相关文件,制定严格的安全防护措施,确保安全施工,其安全措施费已按相关规定包含在合同价格中,由乙方包干使用,如造成安全事故、责任事故,乙方应按规定上报,一切责任和经济损失由乙方自行承担,如对第三方造成的人身和财产损失,一切责任和费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工过程中必须做到工完场清,对其他工种造成的损坏或交叉污染由乙方负责清理干净或修复,若不能修复由乙方赔偿由此而造成的一切损失。合同价款的确定及工程款的支付
l、合同价款的确定:
(1)承包范围内本合同价款采用:固定包干单价方式。
(2)合同包干单价:06J403-1-B13做法160元/米(其中人工费35元/米);
合同总造价:工程竣工验收后按实结算。
承包范围及内容所包括的各种费用已包括在单价中,由乙方包干使用并自负盈亏
2、工程款的支付
本工程于验收合格后,两周内按实际工程量付款95%, 甲方与业主办完竣工结算后15天内支付5%余款。
甲方的责任
1、提供图纸和标准图集,负责安全技术交底。
2、负责提供现场施工用用电,费用由乙方承担。
3、甲方负责协调乙方与土建、水电施工方配合。
4、甲方负责确认乙方工程量并审核乙方的竣工结算。
乙方的责任
1、根据甲方提供的施工图纸和标准图集,按照国家的验收规范和行业标准进行施工。
2、乙方进入施工现场的所有人员应无条件的服从甲方项目部的各种章制度。
3、乙方负责不锈钢材料的检测并向甲方提供合格的保证材料,负责承包范围内的清洁、竣工验收等所有工作。
4、乙方施工人员的安全教育、安全措施、安全事故所发生的全部费用由乙方自行负责。
5、乙方在施工时若需要其他工种配合,则必须保证现场的正常施工。
6、乙方必须做好施工现场自身及其他专业工种的成品保护及半成品的保护,如造成产品损坏发生的费用由乙方自行负责承担。
7、乙方临时生活设施自理。质量保修责任质量保修期6个月,在保修期内乙方承担缺陷保险责任。(人为造成的除外)
违约责任
1、甲、乙双方均应信守合同,乙方不得以任何理由延误工期,如乙方延误工期对工程总工期造成影响,则需向甲方承担本合同结算价的20%的违约金。
2、在质保期内,如乙方不按规定承担维修责任,甲方有权自行维修或委托其他队伍维修。由此产生的费用及风险由乙方承担。在质保期内,该违约事由每发生一次,除扣除维修发生的费用外,甲方有权扣取乙方质保金的10%作为违约金。
3、本合同一经签订便具有法律效力,任何一方不得随意变更、终止、解除合同,否则由责任方承担由此给对方造或的一切经济损失。
4、 本合同在履行过程中如有争议,双方协商解决;协商不成时,双方均可依法向工程所在地人民法院起诉。
其他
本合同未尽事宜另行补充条款作为合同附件,补充条款与本合同具有相同的法律效力。
本合同自双方签章之日起生效,合同履行完毕后自然失效,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务分包合同【篇3】
工程名称:新沟河延伸拓浚工程常州市境内工程桥梁施工一标
工程地址:益民桥、横岸桥、粮庄桥
安 全 管 理 目标:无重伤、死亡事故发生;
文明施工管理目标:达到市级以上“安全文明工地”
为保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序,确保施工安全,避免各类人身伤害事故的发生,明确双方在施工中的安全责任,以约束和规范双方行为,使总包、与分包在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定,提高安全意识,为有效的避免事故发生,特制定本协议,具体条款如下:
一.共同责任
1.总包单位项目主要负责人和劳务分包单位现场负责人是各自安全生产第一责任人,对安全工作负全责。
2.人员进场后必须经安全教育后,方可作业。
3.总包单位和劳务分包单位必须按规定配设各自专职安全员,共同对工地安全状况和作业人员的安全行为进行检查,及时纠正人的不安全行为和物的不安全状态。
4.分部分项安全技术交底工作,由双方共同进行并认真落实实施。
5.完善应急救援方案,发生事故后,应积极抢救受伤者,保护好事故现场,并迅速上报上级有关部门。
6.积极配合上级部门对事故的调查并提供相关资料。
7.双方不得隐瞒事故细节,均应如实对待,冷静积极地为妥善处理好事故做好各自工作。
二.总包单位责任
1.为了施工安全,现场的安全防护设施、设备,消防器材必须安全可靠有效,险要点、段、部位必须悬挂醒目安全警示标志,必须为作业者提供必要的劳动防护用品,必须为作业人员提供一个良好的.安全施工作业环境。
2.及时对进场作业人员进行安全教育,在安排施工任务前必须由工长或施工员对作业人员进行详细的安全技术交底,并在施工中监督实施。
3.制定相关规章制度,对作业人员的各类违章作业,违反劳动纪律行为,依据项目安全规定进行处罚。
4.发现事故隐患及时下发整改通知书、积极安排专人负责落实整改到位;
5.凡由总包单位违章指挥强令劳务分包单位人员作业的,劳务分包单位有权拒绝执行,如再强令违章指挥发生事故,甲方负全责。
三.分包单位责任
1.有关营业执照、质资证、安全生产许可证等证件必须齐全有效(复印件加盖其单位公章)。依据国家相关安全法规规定其现场专职或兼职安全管理人员配合总包日常管理,劳务单位现场负责人必须有劳务单位出具委托证明并由其法人签字确认。
2.人员进场后,必须将进场人员名单等基本情况(姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号)造册上报项目安全部门,及时进行安全教育。其发放劳动报酬时必须实人实名签字。
3.严格遵守项目部制定的各项安全生产、文明施工管理规定。
4.作业时严格按相关安全技术操作规程、安全技术措施要求作业,正确使用“三宝”,穿戴好自身劳动防护用品,不得违章作业,自觉遵守劳动安全纪律,在工作中做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。
5.班前做好安全自查、安全喊话等安全活动工作,并认真做好安全活动记录,加强班组(队)内部人员安全管理。
6.班组(队)自备的各类施工机具,应确保安全可靠有效。
7.严格按项目安全技术交底规定要求作业,接到项目下发的事故隐患整改通知书后,应立即安排专人负责,按“三定”原则落实整改。
8.作业前应对作业现场的安全状况进行自查,确认安全,方可作业。发现问题及时上报处理。
9.严格用工管理,严禁使用童工、未成年工和身体有缺陷的人员进入施工现场作业。严禁将小孩带入施工现场。
10.教育好本班组(队)人员,不得有违法治安行为发生。
11.各类安全防护设施必须按规范、标准规定防护到位。
13.未经项目负责人同意,严禁私自拆除安全防护设施,
12.项目下发的事故隐患通知未落实,隐患未整改,又置安全人员劝阻不理,将严厉处罚,
13.特种作业人员必须持证上岗,由于作业人员违章操作、违犯劳动纪律等或自身管理不到位造成的人员伤害事故,由乙方承担全部责任。
14.积极配合事故调查,安抚受害者家属。并处理善后工作。
15.严禁超合同承接施工任务。
16.本协议双方签字后生效至劳动关系终止时结束。
17.本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
此安全协议,双方共同遵守。
负责人: 项目部(章)
时 间:
劳务分包负责人:
时 间:
劳务分包合同【篇4】
甲方:
乙方:
为了适应市场经济发展的需要,完善企业管理制度,明确双方的权利和义务,互相配合,促进安全文明施工,使工程能按期、按质完成,经甲乙双方协商,将 工程顺利进行,特签订本协议书: 工程名称:
工程地点:
包工项目:
一、包工内容及价格:
1、甲方将 的外墙饰面砖工程分包给乙方施工。包工内容:外墙、梁、柱面、窗头板、空调板、阳台压顶、线条的饰面砖及外墙部分的梁面板面做水泥砂等。
2、先拉线抹底灰后再安装门窗框(补门窗边的工不另计工);
3、贴面砖内容包括:拉线,打钉,所有贴砖的墙面都打毛、挂铁丝网;打灰条、抹底灰,底灰末干硬前上水泥浆打磨,抹灰前墙面淋水。阳台内、天面排架搭拆,外排隔层铺排;场内材料的人力车水平运输和井架的垂直运输;砂浆现场搅拌和砂过筛;清理掉下窗头、线条上面和地板上的灰、每天下班前清理排栅脚下的灰,灰渣运到楼下指定地点堆放。
4、甲方提供斗车、灰桶、输水管、钢铲、灰尺、灰桶、擦板,胶丝线、瓷砖锯片、海棉;乙方自带瓷砖机、手锤。
5、甲方提供厨房、柴火,炊具给乙方,碗筷乙方自理。
6、墙面贴4590mm纸皮砖,不分线条和墙面按实贴面积统一价格 元/平方米。
7、天面的斜屋面扫稠水泥膏一遍,随扫随抹1:2.5防水水泥砂找平用灰匙压实,淋水试验保证不漏水后用1:3水泥铺面瓦,每平方 元(按实做面积,包搭排架和运送材料)。
二、包工结算方式及付款办法
1、每月按工程进度80%预结一次工程量(底灰占进度35%)。
2、单栋工程完工后,乙方提前2天通知甲方进行现场丈量核实工程量,双方签字确认工程量,扣除己付乙方进度款和相关的费用,20天内把工程款付95%,余款本项工程竣工验收符合本协议要求,按相关顺序办理手续结算,扣除已付乙方进度款和相关的费用,30天内一次付清全部工程款。
3、属于乙方原因造成返工的,返工部分不计算工程量,造成浪费的,视情况适当扣除材料费。
4、乙方包工内容、质量必须符合本协议第四条要求,经有关人员验收办理手续后才算为完成,最后按规定办理结算手续。
三、包工工期及规定:
1、本项工程从20xx年10月18日开始放线,其中铝窗安装7天,到20xx年12月20日完成,共计工期52天。
2、超期5天按总工程量41.5元/㎡结算,以后每延期5天按总工程量减少0.5元/㎡如此递增,反之提前5天补0.5元/㎡,每提前5天按总工程量增加0.5元/㎡。
3、如乙方无能力履约、严重影响甲方的工期、质量、安全、效益时,甲方有权终止本协议,辞退乙方,乙方自己造成的损失全由乙方负责。若遇下列情况工期可以顺延,但要甲方签字才有效。
A、在施工期间停水、停电4小时以上造成乙方停工的。
B、建设单位变更图纸增加工程量的。超150 IIl2增加一天工期。
C、甲方原因造成停工待料的。
D、因台风、暴雨不能施工的。
四、项目工程质量技术要求及其它实施细则
1、工艺流程:排砖模数→挂线找平拉直通线→打钉钉网筛砂→搅拌砂浆→墙面浇水→分层抹底灰底灰末(干硬前上水泥浆打磨)→分缝弹线→贴面砖→填缝→扫水湿纸剥纸→清理补管洞→清洗瓷砖面→自检→验收。
2、墙面底灰超厚时要分两层抹灰、第一层不能抹平要留糙面,待硬结后才抹第二度灰;底灰末干硬前上水泥浆打磨,灰底必须平整,不得有空鼓裂纹,弹出控制线,贴面砖时提前一天淋透水,上水泥胶要用短尺拖平,用胶丝弹线,间距不能大于三联砖,撑握好粘贴时间,水泥胶底不能过于干硬也不能太稔, (硬了容易产生空鼓,稔了难找平),纸面不得上水泥胶,用水泥水打湿两遍湿透后才撕纸。
3、工程质量要求:按图纸和甲方要求贴分色砖,根据面砖的规格进行排砖弹线:不能贴小于半块砖;用水泥浆填缝压实,缝宽度一致:线条顺直、表面平整洁净,用2米直尺检查平整度不大于4mm;线条、窗头板宽度在300以内做成鹰嘴,300以上的贴一块小砖滴水线,窗台斜水外排,贴完砖面要比内抹灰面低5毫米,阳台、女儿墙斜水内排,压顶、窗台板清理浮灰扫稠水泥浆抹湿砂浆后才贴面砖,压顶、窗台板不得做干水泥砂,发现做干水泥砂罚款200元1处。
五、安全、纪律要求及奖罚规定
1、进入施工现场必须戴安全帽不得穿拖鞋,违者每次罚款20元。
2、提升架内严禁载人上下,违者每次罚款50元。
3、同时在机架平台工作不得超过三人,堆载重量不得超过100公斤,违者每次罚款30元。
4、乙方代表原则上要跟班作业,因故不能来上班应向甲方请假,违反一天的罚款50元,其余照此类推。
5、故意刁难甲方管理人员和不执行甲方提出的合理要求,违者每次罚款50元。
6、严禁乱丢饭菜影响环境卫生,违者每次罚款20元。
7、严禁在工地争吵、打架、聚赌,违者每人每次罚款50元,屡教不改报当地派出所。
8、严禁偷用其它班组的工具、用具,违者每次罚款50元。
9、乱丢公共物具、破坏公共财产照价赔偿。
10、乙方必须严格按施工规范规定进行操作,违反规范规定进行操作发生的一切工伤、质量安全事故责任自负。
六、甲、乙双方责、权
(一)、甲方
1、劳动保护用品及社会福利医疗保险已包在包工单价内,由乙方自行办理。
2、及时向乙方进行技术交底。
3、按以上规定及时进行结算和付款。
4、如乙方无能力履约、严重影响甲方的工期、质量、安全、效益时,甲方有权终止本协议,辞退乙方,乙方自己造成的损失全由乙方负责(余下20%工资抵作损害甲方的赔偿款)。但不得无故辞退乙方。
5、配合乙方把工作做好,属于自己责任的要以第一时间为乙方解决。
(二)、乙方
1、严格遵守本协议。
2、乙方代表负责与甲方办理一切业务,并非乙方代表授权委托在经济来往上甲方不予接洽办理。
3、乙方代表组织的生产工人必须自行资审,组织的工人要有相应的安全知识、专业技能。要自行岗前教育,技安交底。用人不当的要自行清退,要造工人名册,一式二份,各执一份。不是当地人要到派出所办理暂住证。
4、有权催促甲方履约,属甲方原因造成乙方损失的要合理补偿。
七、附则
本协议一式三份,甲方二份,乙方一份有效期从签订起生效,到乙方如约完成包工任务、甲方付清乙方包工款时止协议自动失效。
本协议若有未尽事宜,须经双方代表协商补充,补充协议与本协议有同样效力。
甲方:乙方:
年月日:
劳务分包合同【篇5】
建筑劳务分包合同
发包单位: (以下简称:甲方)
承包单位: (以下简称:乙方)
依据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》相关规定,甲方委托乙方就王家湾安置房工程进行劳务分包。经甲乙双方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,为了明确双方的责任和权利,双方协商一致,特制定如下合同条款,双方共同遵守。
甲乙双方的联系方式如下:
甲方的联系方式为:
通信地址:
邮 编:
联 系 人:
传 真:
乙方的联系方式为:
通信地址:
邮 编:
联 系 人:
传 真:
开 户 行:
银行账号:
发承包双方确认前述各自的联系方式为正确并可以有效送达,倘若任一方联系方式发生变更,须及时以书面形式通知对方,并在对方签收确认后方为有效。如前述联系方式不准确或无法有效送达或任一方联系方式发生变更未按前述约定有效通知对方的,则由此发生的全部责任和损失均由该方自行承担,且对方的所有通知均视为已合法送达。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程概况:
四、结构形式:
五、承包方式:采取甲方负责项目管理、工程用料(钢筋原材、商品砼、水泥、砂、石),乙方提供成建制劳务队伍包工、包施工用料(包模板、木枋及支撑架料、辅材)、包材料限额消耗、包二级配电(距一级配电箱50米以内)、包施工机械、小型机具及设备、包安全文明施工、包质量(责任范围内包住宅分户验收)、包工期、包生活办公区、施工区临时设施搭拆的方式承包。
六、承包范围:
6.1、包括但不仅限于以下项目:(设计图纸中及设计变更包含的所有基础及钢筋砼结构、装修项目均属承包范围。)
1、基础工程(桩基、破桩头除外,独立基础、条型基础埋
深超过1.8M增加的结构工程量除外。挖土只负责人工配合清理修整基槽,填土只负责分层小型机械夯实)
2、钢筋工程;
3、模板工程;
4、混凝土工程;
5、脚手架工程;
所有砌体、地面(屋面钢性防水层、找平、结合层)、抹灰及块
料面层等装饰分部分项工程。完成各分项全部内容的施工以及为完成该分项内容而有的必要采取的准备工作、措施项目及有关安全与文明施工等方面的内容。
6.2、不包括以下项目
1、给排水、强弱电工程。
2、消防系统工程。
3、内外墙保温工程。(采用保温砂浆除外)
4、屋面、楼地面、地下室防水工程。
5、门窗工程。
6、扶手、拦杆工程。
7、油漆、涂料工程。
8、室内外墙地面砖粘贴工程。
七、乙方承包范围内的工作内容、辅材、机具:
由乙方完成上述工程范围的所有工作内容及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理、文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预理件安放,支模、砌筑、抹灰、等内、外架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码场内转运等用工。主要施工实体项目包括但不局限于以下工作内容和辅材、机具:
7.1、基础工程
包括所有底板垫层及以下工作,包括基底土平整夯实、机械挖填土的人工配合、基坑土方修整、清理、回填(地下室外墙回填除外),施工现场硬化用工(所在施工段);基底排水沟(含四周一圈)、集水井,基坑抽排水(含后续抽水排水),包打夯机、水泵等设备;基础砖胎模砌筑、抹灰、垫层及模板用工;防水找平层及保护层,包塔吊安装前的材料转运(钢筋、模板、木枋、等所有材料)。
7.2、模板(包括一切模板工程)
由乙方完成基础、主体结构、构造柱、现浇圈过梁、压顶、线条、小型构件等一切模板工程。具体包括:测量放线(轴线控制点和控制标高由甲方负责,乙方配合,其它轴线和细线由乙方负责)、配/支/拆模(含所有预留洞的模板制安拆)、定位桩施工、爆模处理、支模架搭拆(含进出场)、扣件清洗及修复、螺杆洞处理、防水螺杆的割除、砼漏浆清理、所有模板工程的文明施工,并包括以下辅材的提供及供应:铁钉、铁丝、对拉螺杆(防水螺杆除外)、穿墙PVC套管,快易收口网安装、不同砼之间的钢丝安装、蝴蝶卡、垫片、螺帽、胶垫、工具、胶带纸、海棉条、泡沫板、圆盘锯、平刨机、压刨机、手电锯、锯片、钻头等。
7.3、钢筋(包括一切钢筋工程):
由乙方完成基础、主体结构、构造柱、现浇圈梁、压顶、线条、小型构件、地下室找坡层钢筋等一切钢筋工程。具体包括:钢筋收料、放样下料表、制作、绑扎、工地内所有相关材料转运、绑扎柱墙的内架搭拆、废料清理堆玛、搭接电焊、对焊、钢筋机械连接(跟据甲方项目部具体要求采用)及安装(车丝前切钢筋头,由乙方负责,不另外附加费用)、垫块制作、止水片制安、预理插筋、钢筋除锈、后浇带除锈及后浇带、施工缝止水钢板焊接、电渣压力焊所用柱墙筋操作架(含操作层搭设)、所有钢筋工程的文明施工及试验用工等,并包括以下辅材及加工机械的提供与供应:电焊条、扎丝、除钢板以外的后浇带辅材、对焊机、弯曲机、切断机、张拉调直机、冷拉机、电焊机等(甲方只提供钢筋原材)。
7.4、钢筋刚性套接头、电渣焊
由乙方完成和提供施工场地内和钢筋水平搬运、焊接、自带焊机(配二次降压保护器)、夹具、电缆、焊剂、接头、分配电箱之后的电缆电线、焊接试件制作清理。其中,套筒应符合国家规范要求(甲方购买),符合业主方、监理要求。
7.5、混凝土(包括所有砼工程)
由乙方完成基础、主体结构、构造柱、现浇圈梁、压顶、刚性防水砼、陶粒砼、细石砼、轻质砼、二次浇筑砼及零星构件等一切砼工程。具体工作内容包括:施工用混凝土的现场搅拌、泵送(塔吊)运输浇筑、养护、所有浇捣混凝土所需的操作平台及操作通道的临时搭设、梁、板、柱、墙施工缝凿毛处理、梁柱头清理、搅拌站后台清理、安全网及外架上混凝土渣清理、混凝土的清理回收利用、专人配合试块制作及试模的养护、爆模混凝土的处理、蜂窝麻面的处理,并提供斗车、灰铲、灰桶、养护用水管、电机和振动棒、平板振动器、磨光机、防雨彩布或塑料薄膜、养护用麻袋等施工机具和用料。
混凝土工程的特别约定:混凝土楼面(包括底板)应适用木抹子磨平搓毛两遍以上,且最后一遍宜在混凝土收水时完成,原浆压光,达到需二次找平标准,否则找平层人工、材料费由乙方承担。
7.6、砌体工程
由乙方完成放线、淋砖、砂浆搅拌、材料运输、搭拆砌筑架(不论高度)、砌筑、勾缝、留槽留洞(包括图纸内容及与其他专业配合的预留槽洞)、修补水电安装、空调、直饮水、弱电、消防等洞口,预制过梁制作安装、拉墙筋(无论预留、植筋、腰梁等)、清扫落地灰等工作,并提供搅拌机、砂浆机、斗车、灰铲、灰桶、水管、手工及电动工具。
7.7、抹灰及楼地面砂浆找平
由乙方完成基层清理、放线、修补、甩浆拉毛、搭拆灰架(不论高度)、调运砂浆、打点冲筋、分层找平、刷浆、洒水润湿、罩面压光、阴阳角找方、墙面挂钢丝网(含连接处及大面)、门窗塞缝及抹灰成品保护、清扫落地灰等工作,并提供灰车、灰铲、灰桶、灰槽、手工工具、挂钢丝网辅材,射钉枪、铁钉、滴水槽、止水带安装、外墙分格缝的预留及安装,灌油膏,钢丝网挂点制安(甲方只提供钢丝网)等机具和用料。
7.8、块料面层
由乙方完成清理、修补基层表面、放线吊线、材料卸车、转运、堆码、选料、切砖、排版、拌找平层、结合层砂浆、基层找平、铺贴块料面层、擦缝勾缝、清洁表面及成品与半成品的保护以及所需脚手架搭拆、纸箱回收等工作,保证工完场清,提供斗车、灰铲、灰桶及砂轮机(含砂轮片)、切割机(含切割片)等工具器具。
7.9、脚手架
由乙方完成所有材料进出场运输,堆码、外架的搭拆和加固维修(按标准要求)、脚手板铺设和翻转、水平防护棚搭拆、铺设水平兜网及安全网、结构外沿边洞口防护栏杆施工、人货梯(快速提升架)、人行走道的双排架及其安全通道和进户通道、电梯口平台,上料平台及溜槽的搭拆等工作内容,并提供所需的建筑脚手架钢管。双方约定脚手架必须按甲方要求刷油漆。
八、材料供应和管理
8.1、甲方供应材料
8.1.1、工程直接材料(工程用料):钢筋原材、商品混凝土、水泥、碎石、砂子、砌筑材料、块料面层材料等主材;
8.1.2、乙方负责材料(施工用料):除甲方供应外的其余工程所需材料均由乙方负责(包括:模板、木枋、钢管、扣件、安全网、安全防护用品等);
8.1.3、工程直接材料:乙方必须按照施工图纸、施工损耗用量填报《材料需用月计划》,甲方审核后及时供应各种材料。对于甲方提供的材料,乙方有权利和义务进行放弃申诉的权利。乙方必须按规范施工,在保证质量的前提下尽量节约材料用量,乙方领用的直接材料(工程用料)用量按以下方式进行限额:
8.1.3.1、钢筋按照经甲方审核的施工配料表用量×101%,不得有超过0.5m的废料(废料由甲方统一处理)且废料不充减钢筋总供应量:
8.1.3.2、主体结构砼消耗量控制,以(施工预算砼量—钢筋含量—线管—预理铁件含量)×101.5%;
8.1.3.3、按上述二种方式确定的材料用量另外节约材料,按照市场价甲乙双方按5:5分成,超出部分由乙方承担。所有甲方供应材料由乙方材料员同保安、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续,材料一经乙方验收,即视为认可该材料满足工程使用要求,其中结构砼以商品砼供应商供应数量(罐车数)和双方认可的每罐方量作为实际供应量。
8.2、乙方供应材料
本工程周转(模板、木枋、门架、拉杆、上下托、连接销、钢筋管、扣件)由乙方负责供应至施工现场,乙方按甲方编制或审核过的模板专项方案进行流水施工和周转使用;乙方所使用的钢管,扣件等应妥善使用,损耗或丢失均由乙方负责。
8.3、装饰装修材料
乙方必须按照施工图纸,施工损耗耗用量填报《材料需用月计划》,甲方审核后及时供应各种材料。乙方必须按规范施工,在保证质量的前提下尽量节约材料用量,乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料:
8.3.1、砌筑、装修水泥用量以实际面积和设计厚度为基础,按照施工配合比将损耗控制在3%以内,其他装修项目的材料用量以现行预算定额的消耗量。
8.3.2、按上述方式确定的材料用量另外节约的材料,按市场价甲乙双方按5:5分成,超出部分由乙方承担。
8.3.3、本合同没有约定材料允许损耗的材料,损耗均不得超出工程所在地现行建筑工程消耗量定额及统一基价表中的损耗率。否则,超出损耗允许范围的材料损失由乙方承担。
九、工程工期
具体进场日期以甲方指令为准,竣工日期年月日,最终竣工日期以业主方批准的竣工日期为准。工期控制计划:按甲方项目经理部制定的施工进度计划表和每月、每周计划执行。
乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工,并接受甲方、业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,报甲方批准后执行。由于乙方原因引起的工期延误,即使甲方代表批准同意进度计划调整,但总工期不能顺延。
十、工程质量及检验验收
目标:确保本工程达到合格(有创优要求另行协商)
乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查评定标准及设计图纸,施工说明、设计变更等技术文件为依据,乙方负责施工的分部、分项工程质量(中间验收质量)、竣工验收质量一次交验合格,并达到上述目标要求。
10.1、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准,甲方可要求乙方停工和返工,停工和拆除、返工费用由乙方承担甲方的材料费、工期不顺延。
10.2、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检,随时接受业主、监理公司、设计院和甲方代表的检查,为检查检验提供便利条件。
10.3、工程具备覆盖、掩盖条件和达到中间验收条件,乙方应准备好自检资料。验收不合格,乙方在限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因隐蔽验收不合格造成的业主罚款及经营费用,由乙方承担。
10.4、除以上条款外,甲、乙双方在施工过程中分项质量控制,必须遵守甲方主管部门编制的《施工项目工程质量奖罚制度》质量条款执行,如在过程控制中达不到约定标准,乙方必须承担相应的罚款,罚款在当月进度款中予以扣除,乙方放弃异议权利。
十一、安全及文明施工
目标:必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故控制在2人以内;确保安全文明施工达到信阳市安全文明双优样板工地。争创河南省安全文明双优工地。
依照法律规定,乙方应当为乙方所聘请的员工购买相关保险办理相关手续,并承接购买保险一切费用,事故发生时的发生的一切费用将由事故责任方承担。
11.1、甲方工作
11.1.1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料,对乙方进场人员进行安全教育和检查、监督和指导,协助乙方作好工伤事故的调查、处理和事故隐患的整改工作。
11.1.2、向乙方传达国家、省市和甲方有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规、规定和其它文件。
11.1.3、按照业主、地方及项目部施工组织设计总体要求的规定,规划整个工程文明施工,编制安全生产和文明施工方面的管理制度和方案,并下发乙方。
11.2、乙方工作
11.2.1、乙方必须严格执行国家有关安全生的方针、政策、法规,必须严格执行宜昌市金信建筑安装有限责任公司建筑施工现场安全防护设施标准化图集规定,必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定。
11.2.2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导,并定期向甲方监督部门汇报安全工作情况。
11.2.3、乙方必须建立健全安全生产责任制,配备专职安全员数名,满足安全生产管理要求,并报甲方备案。及时汇报安全工作情况。
11.2.4、乙方必须对工人经常性的进行安全教育,分部工程安全交底、签字手续要齐全,并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系,做好班前活动工作并做好书面记录。对施工进行监督检查,发现隐患及消除,全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业,且有权拒绝任何人要求的违章作业。
11.2.5、乙方必须对安全生产全面负责,切实加强安全管理,必须向操作工作配发必要的劳动保护用品、用具,改善劳动条件。生活用品、工作服、安全帽统一,由甲方统一购买发放给乙方,按乙方实际人数核发,费用由乙方承担,在结算款项中予以扣除。其中工作服控制在150元/ 套(工人)以内(品牌工作服)。或按甲方要求自行购买发放。
11.2.6、乙方必须按照甲方的整体规划,搞好现场的文明施工,按甲方要求,配合悬挂安全、质量、CI宣传牌(由甲方提供)。施工现场,每天下班前做到材料整齐、堆码规范、应将作业层垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔。
11.2.7、乙方特殊工种(电焊、电工、机械操作工)必须持证上岗,无证者严禁从事作业。
11.2.8、乙方必须做到工完场清,文明施工。
11.2.9、乙方在施工期间必须加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生,不得违章作业,野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
11.2.10、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。
除以上条款外,甲、乙双方在施工过程中分项质量控制,必须遵守甲方主管部门编制的《施工项目安全生产奖罚制度》质量条款执行,如在过程控制中达不到约定标准,乙方必须承担相应的罚款,罚款在当月进度款中予以扣除,乙方放弃争议权利。
十二、劳务工程承包费用
承包费用中已经包括工人工资、社会保障、劳动保护费、福利费、用人单位与员工解除劳动关系时支付的一次性补偿费、计划生育费用及其他不属于工资的费用。
12.1、结算方式:按建筑面积单价包干计算。
(1)承包范围内完成所有工作内容,按实际施工的建筑面积:多层砖混结构260元/㎡包干;小高层钢筋砼框架结构280元/㎡包干;高层钢筋砼框架结构300元∕㎡包干。
(2)合同外零星用工:普工10元/小时,技工15元/小时。包干费用包含安全文明施工等发生的所有费用。
12.2、乙方每月必须造好工资表,做好工人工资发放记录,并提供一份原始记录给甲方备案。
12.3、乙方同意施工过程中,因乙方原因造成施工进度节点计划每延误一天,支付甲方违约金人民币500元,竣工验收工期每延误一天支付甲方违约金人民币1000元。如果乙方最终工期达到业主要求,节点工期违约可免赔。
12.4、劳务费用中已包含相应项目所有工作内容及辅材、机具发生的费用,除非施工过程中甲方指令失误造成重复施工或增加费用,结算时不再增加零星用工有其他一切费用。
12.5、停工待料、人力不可抗拒的自然灾害等影响停工每月连续15天内不作为补偿,15天以上再补偿生活费,按15元/人、天补偿。施工现场连续停水或停电24小时以内,乙方不得要求增加费用。
12.6、本工程一般不存在计时工及其它零星人工费用(包含零星用工内)。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作以及因甲方指令错误导致的返工外,一律不予签工。
十三、结算
13.1、中期结算:根据付款方式要求的节点,乙方在付款节点工作内容施工完毕后,必须立即提供中期结算资料。经甲方审核后,中期结算作为甲方向乙方支付中期付款依据。如甲方要求,乙方有责任配合向业主提供规范的结算资料,并配合甲方做好与业主的核算工作。
13.2、竣工结算:工程完工交付建设方后7天内,乙方向甲方递交竣工结算报告扩完整的结算资料,双方按照约定的劳务工程承包费用结算方式,进行工程竣工结算。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。
十四、付款方式
主体结构施工至三层封顶,按已完工程量70%支付,以后按月进度70%支付,工程竣工验收后六个月内付至合同结算款97%(主要受建设单位办理工程款结算时间制约),余款作为保修款待保修期满扣除保修费用后一次付清。
十五、双方权利、责任、义务
15.1、甲方权利、责任、义务
15.1.1、对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作,
解决施工中遇到的技术难题。提供施工图纸壹套给乙方,乙方需要加晒图纸,甲方予以配合解决,但费用由乙方承担。
15.1.2、甲方工程款按期拨付,如果甲方超期十五天后不付款,乙方有权停工,并有权要求甲方赔偿乙方经济损失。
15.1.3、甲方不得因资金未到帐中期停工。
15.1.4、为乙方提供合同规定由甲方提供的设备,如有故障应及时
派人修理。
15.1.5、根据《材料需用月计划》表,及时足量供应材料,并运至
施工现场。
15.1.6、为乙方提供临时设施用房及水电设施,二级配电箱以下的
电箱及灯具、电缆、电线等用电设施由乙方自己负责,甲方负责在每层楼面位置安装水笼头,水笼头后的用水设施由乙方提供。施工现场用水电费由甲方负责。
15.1.7、负责协调施工进场各分包工种之间的生产工作。
15.1.8、负责审核乙方提交的已完工作量报表,按合同约定支付工
程进度款。
15.1.9、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工
的要求,甲方有权要求辞退相关的乙方管理人员、工人及班组,如仍不能改善,甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合同,乙方须无条件退场。由此造成的损失由乙方承担。
15.1.10、如乙方不能满足甲方进度要求时,甲方有权要求乙方增加
人力物力以满足甲方的工期等要求,如乙方无力按甲方要求实施,甲方有权派其它人员增援乙方工作,其支援工日按实际工日数计算,并按150元/工日替乙方代付增援工人的工资,乙方必须无条件接受。
15.1.11、为乙方提供对讲机,费用由乙方自己承担,完成工程时在
进度款中扣除;也可由乙方自行购买,但数量必须满足使用要求,且频率要和项目统一。
15.1.12、为乙方提供食宿条件,如果甲方的提供的生活区在施工
现场外。乙方所有人员上、下班交通工具自己解决,费用自理。
15.2、乙方权利、责任,义务
15.2.1、乙方必须配备好一套完整的管理体系,提供管理人员配置
表及相应身份证复印件一份,乙方管理人员不得擅自离开施工现场,管理自身的劳动班组之外应接受我司项目部管理人员的领导和安排,无条件配合其它分包队伍的工作,并不得计取配合费。
15.2.2、乙方必须根据承包范围和内容组织足够的人员进场施工,
以确保工程进度不受人力不足的影响。特殊工种必须经甲方考核合格后才能录用,特殊工程和管理人员必须持有上岗证。乙方必须在进场3天内将进场人员花名册、身份证、健康证、以及特殊工种上岗证复印件一式三份交付甲方备案。施工过程中因业主方原因,导致乙方施工范围内的施工内容不能确定,乙方不能追究甲方的责任。
15.2.3、乙方必须为乙方管理及施工作业人员配备安全帽、安全带
等符合安全标准的劳动保护用品。
15.2.4、乙方必须按照甲方要求按甲方进度作业卡及指令进行作
业,并按甲方要求及时编制《甲方供应材料需用月度计划》,以及劳动力计划、配模方案等,并交由甲方审批。
15.2.5、乙方应提供办理伤亡保险、暂住证人员名单。生活区水电
费由乙方负责。
15.2.6、紧密配合好与其它专业工种的施工,承担由乙方原因给甲
方或第三者造成的一切损失。
15.2.7、按工程需要自备和维修本合同规定乙方承担的机械设备、
照明灯具、配电箱、开关箱等。机械设备、配电箱及测量仪器等,必须在型号规定、感观使用功能上满足甲方要求,并必须经甲方验收合格后才能进场投入使用。
15.2.8、施工过程中,在任何情况下,如无甲方指令乙方不提擅自
停工,如发生,乙方负责赔偿甲方一切损失。由任何原因导致工人停工、闹事、打架斗殴、拉电闸,爬塔吊、无理要求应由乙方出面处理,甲方予以配合,如果乙方推脱责任,直接将事件推给甲方管理人员处理,甲方管理人员有权直接管理,处理结果及所发生的费用由乙方承担。
15.2.9、乙方必须遵守甲方现场和生活区的安全、保卫、生活、卫
生管理制度,爱护公共财物,注重环境卫生,做到文明施工,施工现场和生活区域的各项设施必须达到国家环境保护的各项要求,并配备专职后勤管理人员数名,配合甲方对生活区的规划和管理。及时对施工现场、管理生活区的建筑垃圾及生活垃圾应进行清理(负责所在管理生活区区段的卫生清理),并运至指定地点堆放。保证工作人员安全及疾病治疗等。乙方必须保证自己的人员上下班的安全与因此发生的一切费用。
15.2.10、无论任何原因,乙方不得发生拉电闸、爬塔吊、聚众闹
事、上街游行等事件,如有发生则每次处以10万元的罚款,并且乙方负责人要承受工程总工程款的10%的罚款。
15.2.11、乙方未按要求履行合同的,除注明外每违约一项甲方视
情节轻重给予20__元至5000元的罚款。
15.2.12、乙方在施工过程中不得擅自退场,如果乙方在未施工完
成工程退场,只按该项目已完成的工程量消耗的人工80%结算工程款,并且赔偿甲方一切损失。
十六、工程质量缺陷保修责任
16.1、保修范围及年限:地下室、层面防水工程、有防水要求的卫
生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年,装饰装修工程为2年。
16.2、其他项目保修期约定:按国家规定的时间执行。
16.3、费用约定:有保修要求的单位工程质量缺陷保修,在保修期
内费用由乙方承担,甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金,保修期外乙方只收取材料费。
十七、职业健康安全生产
符合甲方要求。
十八、其它事项
18.1、合同签订前七天内,乙方需交纳履约保证金,按每栋多层住
宅楼交人民币壹拾万元整(RMB:10万元/每栋多层住宅楼),每栋小高层住宅楼交人民币壹拾万元整(RMB:10万元/每栋小高层住宅楼),主体结构验收合格后15天内无息退还保证金50%,工程竣工验收合格后15天内无息退还保证金余款。但如中途因乙方原因造成劳资纠纷或工程进度、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方或业主的要求,甲方有权对乙方进行经济处罚、终止合同并勒令乙方无条件退场后,并责令乙方赔偿损失和罚款,结算按承包范围内,已完成的工程量消耗的定额人工工日数量的80%结算工程款。
18.2、如果本工程安全、文明施工达不到信阳市安全、文明施工双
优样板工地,安全、文明施工包干费用不计。
18.3、甲方常驻现场代表为 同志,乙方常驻现场代表
为 同志,负责在施工现场联系解决问题。
18.4、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决;协商解决不成,双
方约定采取向工程所在地人民法院起诉的方式解决争议。
18.5、本合同一式六份,甲方四份,乙方两份,甲、乙双方代表签
字、盖章后乙方交纳的履约保证金到甲方指定的帐户即生效,在甲、乙双方款讫后自动失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章)
代表人:(签字) 代表人:(签字)
签订地点:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
本文来源于互联网,或无法查实原作者姓名,版权属原作者所有。
劳务分包合同【篇6】
乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上,根据《中华人民共和国民法典》和甲方的有关规定,由乙方进行劳务分包,为了明确双方的责任和义务,达成如下协议条款,共同遵守执行。
一、工期:按甲方要求工期完成,不可抗力因素除外。
二、承包范围:
1、范围及内容:本工程内容包括:甲方要求至完工的管沟土石方开挖,清淤、爆破、土方的就地消化等..
2、方式:乙方主要以劳务的形式进行承包,工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应,但一般的操作工具由乙方自行解决,费用由乙方承担,乙方人员的生活及住宿自理。
三、承包价格:混泥土每米元,黄土开挖每米元,柏油路开挖每米元。
四、工程质量:必须达到甲方规定要求,如质量不合格造成返工,其返工部分造成损失乙方全额承担,乙方无条件返工至合格为准。
五、工程款的支付:
六、安全:乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工,自行配备好必要的安全设施,在施工过程中造成的一切伤亡事故均有乙方负责责任。
七、双方的责任:甲方应做好周边关系的协调工作,
八、本合同未尽事宜双方协商解决。
九、本合同一式贰分,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
________年____月____日________年____月____日
劳务分包合同【篇7】
甲方:_________________
乙方:_________________
因工程要求,甲方将该工程分项目分包给乙方。双方就劳务
分包及其施工事项协商一致,订立本合同。
一、劳务分包项目:_________________
二、分包方式:_________________
三、劳务分包工作内容:_________________
四、质量要求:_________________每道工序必须达到合格,如因质量问题造成
返工,不计人工费并处以材料费的2倍以上处罚。
五、安全要求:_________________
(1)杜绝一切大小伤亡事故发生。所发生的一切不安全事
故由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。
(2)严格按项目部制定的《现场管理制度》及公司制定的
创建文明工地措施配合施工。
(3)施工现场不准打架斗殴,不准在施工现场进行赌博活
动,凡有类别似现象发生处以不低于1000元以上的罚款。六、劳务分包单价:_________________
2七、结算方式:_________________八、付款方式:_________________
九、甲乙双方工作及责任:_________________
1、甲方工作及责任:_________________
(1)对劳务分包队进行安全技术交底,交签定安全生产责任书。
(2)协调材料进场及工期控制、劳动力安排。
(3)乙方负责购买自己的施工人员人身意外伤害保险。
2、乙方工作及责任:_________________
(1)乙方必须提供营业证、务工许可证、身份证身复印件。
(2)乙方不得将工程转包,若发生转包对甲方造成的经济损失,由乙方负责。
十、合同生效与终止
本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效,工程竣工验收完毕、劳务费已结清后终止,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方签字(盖章):_________________
乙方签字(盖章):_________________
_____年_____月____日
劳务分包合同【篇8】
铝灰处理劳务分包合同
承包商(简称甲方):
分包人(简称乙方):
依照《民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与承包人已经签订总承包合同,承包人和分包人双方就分包事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:新疆神*铝业公司铝灰处理工程
2、工程地点:新疆神火煤电*限公司院内
3、工程内容及范围:
(1)该工程所需设备由甲方与发包商协商解决,按照甲方与发包商的约定的工艺进行施工;
(2)除尘系统按照倒灰房+球磨机出料口+提升机顶部+振动筛顶部设置吸尘罩(外配简易风量调节阀)进行收尘,收尘气体经风管入双筒旋风除尘器和布袋除尘后,尾气经烟筒排空;
(3)乙方处理的铝灰应达到标准;
(4)乙方将处理后的铝颗粒和筛下的铝灰分类包装,按照指定地点摆放;
(5)乙方负责辖区内的卫生打扫工作;
(6)结算方式和结算价格: 。
结算方式:按规定,由甲乙双方联合进行过磅验收,以铝颗粒实际过磅净重为准作为结算数量:
结算价格: 。
二、承包方式:
甲方负责铝灰处理工作人员、材料工器具、劳保及施工人员的食宿,乙方工作人员的意外险由乙方负责。
三、铝灰的质量验收:
铝灰质量如达不到双方约定的标准,乙方可进行返工清理。
四、结算方式:
每月底根据乙方实际交付的数量进行结算
五、甲方的权利与义务:
1、甲方与发包商指定地点供乙方修建临时宿舍;
2、甲方负责协调乙方施工人员的生活和施工需要的水、电接入事宜;
3、甲方负责协助乙方办理出门证等相关手续。
六、乙方的权利与义务:
1、乙方应当尽可能按照20吨/天的处理量进行处理;
2、乙方由于天气原因或者突发情况以及不可抗力造成的停工后,一切恢复正常后乙方应当立即开工,完成工作量,甲方应当协助;
3、未经甲方同意乙方不得擅自将施工用的任何设备物资调离施工现场;
乙方在施工过程中故意造成甲方设备损坏的,由甲乙双方共同协商解决;
乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定,必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理,提高-安全施工水平,保持严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保本劳务正常实施开展;
乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故应当及时通知甲方,并将事故调查和处理意见报告甲方;
七、保证金及合同解除:
1、合同签订后,乙方需支付甲方保证金 (大写),合同到期后甲方应如数退还;若甲方延期支付或拒付,乙方将按月息2%收取甲方利息,直至承包人连款带息支付后。
2、如乙方由于自身原因无法切实履行合同 ,乙方应当提前通知甲方,否则视为单方违约。
八、其他条款:
1、本合同一式两份,甲乙双方各一份;
2、本合同自甲乙双方签字或按手印之日起生效;
3、如有未尽事宜双方可以补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
九、争议解决方式:
如双方在本合同的履行中发生争议,应当本着友好协商的原则进行解决;如双方不能达成一致可以向甲方或乙方所在地的人民法院起诉,也可以向仲裁机构申请仲裁。
承包人: 分包人:
身份证号: 身份证号:
住所: 住所:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
订立时间: 订立时间:
劳务分包合同【篇9】
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、承包事项:
时代阳光 工程施工资料
二、承包方式:
0.8 元/m2,总建筑面积为: m2,总价款为: 元。
三、承包范围:
工程施工中的基础、主体、屋面、装饰、给排水、电气、初验、竣工验收(含人防)。
四、工作内容
乙方保证施工资料编制、整理与工程进度同步。
1、各栋号承建商必须提供一套完整有效的材料合格证与检测报告。
2、报验申请表、检验批、隐蔽工程验收记录表编制一份原件;基槽、基础、主体、初验、竣工验收记录表编制6份原件,供建设、监理、施工总包、质监科、备案科。
3、建设单位、声像、监理单位资料、安全检查记录表不在乙方职责内。
4、太阳能、消防、节能、电梯、人防设备安装资料等分包单位由分包单位负责。
5、纸制资料与声像交档案馆、质监员与备案科发生的费用乙方一概不承担。(纸制资料在齐全的情况下)
6、深基坑、模板、外架专项安全论证方案编制需另外计算。(20xx元/套,不含专家费用)
五、结算
按进度对款:以单栋号计算,基础验收后付30%,主体验收后付的30%,工程初验后付30%,工程竣工验收备案后付剩余费用。
发包人:
承包人:
日期:
劳务分包合同【篇10】
发包人(甲方)
承包人(乙方)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑工程合同条例》遵循诚实作用,平等互利的原则,为加强施工中的协调与配合,共同完成施工生产任务i,经双方共同协商签订本合同,供双方共同遵守。
工程名称:
承包内容及范围:所有外围防护架包括平网挂设,外网挂设,竹笆板铺设,踢脚板铺设,临时料工作台铺设,承重埋件布置,钢丝绳拉设加固及临时迎接现场文明施工整改等全部外架施工工程。
承包方式包工、包安全、包质量、包进度、包文明施工。
甲方责任;
负责现场施工的总体协调,向乙方进行安全,技术交底。
提供乙方施工人员临时用房,生厂用电。
提供乙方架子工所需的租转料具。
向乙方下达工程进度计划。
按合同约定按时支付工程款。
五、乙方责任:
1、听从甲方管理人员指挥调动,遵守工地规章制度,严格按技术交底精心施工,确保工程质量达到优良。
2、自觉接受甲方的质量监督,验收、如达不到质量标准,乙方无条件及时返修,费用由乙方承担。
3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工,确保工程按期完成。施工期间乙方不得中途退场,农忙不得放假,乙方对本班人员调整时间必须征得甲方同意,否则造成的影响均由乙方承担,必要时甲方可另乙方退场,而且一侓不予结算。
4、自备小型手动工具,及安全帽,安全带。
5、乙方应遵守安全生产,文明施工的有关规定,遵守严格的安全防护措施,严禁违章作业,承担由于自身安全措施压力造成的责任和因此发生的费用。
六、质量验收,按国家规定有关技术规范,规程及甲方有关技术交底验收,其质量评定必须达到优良标准,如达不到约定条件,乙方无条件服从返修。
七、工程单价,结算及付款方式:
1、单价按墙架立面______元㎡包工计算。
2、特殊工程的配合,小型工具费、超高费以及劳保福利和管理费均在包价之内。
3、结算及付款方式,工程施工月结算一次,付给工程款的_____%,主体封顶后付_____%,全款待主体工程验收合格后一个月内付清。
八、其它:
1、安全、质量、进度、文明施工、材料、劳动纪录尊守规章制度、奖罚制度按总包工方针对本工程制定的有关规定执行。
2、本合同未尽事宜,双方现场协商解决。
3、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,自双方签订之日起生效,工程价款付清自动失效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
2023劳务分包合同
随着社会不断的快速进步,对合同的履行起到了积极的作用。一份优秀的合同可以使工作和谈判得到有效的推进,有没有为怎么样撰写一份好的合同而苦恼过?希望本文能够让您更好地理解和应用某个知识点。
劳务分包合同 篇1
(一)甲方工作
1、提供食宿条件:
2、为乙方施工协调有关工作关系:
3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
劳务分包是将简单劳动从复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动,期间涉及到的劳动关系也需要专业的人员负责管理:
1、发包人劳动力管理员的主要职责为监督劳务承包人的《劳动合同》签订情况、要求劳务承包人劳动力管理员提交全部劳务作业人员的《劳动合同》原件用以备案;要求劳务承包人劳动力管理员每月提时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》、《考勤表》。
2、承包人劳动管理员的主要职责为:负责《劳动合同》的签订与备案;严格记录考勤并按时进行工资结算,每月按时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》和《考勤表》。无论是发包方还是承包方,应当避免触犯劳动法律关系造成不必要损失;建议在订立合同的时候,将合同交由专业的律师处理,律师能依据具体情况定制有效的解决方案。
3、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
4、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。
劳务分包合同 篇2
甲方:___________
乙方:_____ 身份证号码:_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:_____
二、工程地点:_____
三、承包方式:_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围:_____
五 工期要求:_____在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、
线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密
切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进
度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续
工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚
款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准:_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、2。
十三 付款办法:_____
1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工
作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月
为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他
生活费用。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。
5 乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。
十四 保证金的交付与退还:_____乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金
元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,
待乙方承包的工程竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙
方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五 限额用料:_____甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:_____各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六甲方的责任和义务:_____
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十七、乙方的责任和义务:_____
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的`规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工
前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设
施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全
没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、
违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一
旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由
此引发事故的全部责任和费用。
5 妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关
处理。
7做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环
境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲
方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十八 违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:_____
1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:_____
1 由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲
方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙
方支付拖欠期工费的利息。
十九 其他:_____
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十 本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生
效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。
代表人:_____ 电 话:_____
签订日期:年 月 日
劳务分包合同 篇3
发包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
因施工生产需要甲方与乙方建立合作关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,签订本合同供双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、乙方资质情况:
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
四、劳务分包内容及范围:
本工程所有墙面乳胶漆。
工程价款及结算
1、结算单价:
2、工程量结算方法:按实际工程量结算。
3、工程款支付方法:按月结算,次月15日内结算价款的85%,工程交工验收合格无质量问题三个月内付清余款。
五、施工进度:
严格按项目部施工进度计划实施,有效工期为x天。
若因乙方自身原因影响工期,每拖延工期一天对乙方处以工程总价款1‰罚款,非乙方原因及不可抗拒的原因则工期顺延。
六、质量标准:
1.乙方必须遵守甲方的质量管理体系文件的有求,必须按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-20x)的施工工艺和施工方案的要求进行施工,质量必须达到《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》标准及项目部的质量要求,若达不到要求,则不予结算工程款。
2.内墙乳胶漆应表面平整、无裂逢。
3.涂饰工程应涂饰均匀,不得漏刷、透底、起皮。
4.乙方须接受甲方现场工作人员检查、检验,对不合格部分应及时返工。
七、安全管理:
1.乙方必须遵守甲方的健康安全管理贯标体系文件的要求,加强对高空坠落,物体打击、触电、火灾及机械伤害等可能造成安全事故的危险源控制。
2.乙方人员必须尊守《安全操作规程》未经专门培训,无特种作业上岗证者不得从事特种作业,乙方负责人担任分承包方第一安全责任人,并设专职安全员,违章操作及发生伤亡事故,一切责任由乙方自行负责,甲方有权按有关规定对乙方进行处罚。
3.乙方工作人员在高空施工时必须给其操作工人办理人身意外伤害保险。
4.涂料施工前应对安全防护设施进行全面检查,进行验收,并办理验收手续。
八、环境管理:
乙方必须遵守甲方的环境和职业健康安全贯标体系文件的要求,进入施工现场服从甲方对乙方在施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物的管理;施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制,不断提高质量、环境和安全意识,对容易出现问题的场所必须重点加强管理,确保达到文明工地要求。
九、文明现场管理:
1、遵守甲方各项规章制度,接受各级有关部门的监督、检查,并定期接受安全、文明施工教育和培训。
2、严格执行甲方质量、环境与职业健康安全管理体系标准,提高生产效率,并对施工人员的健康状况定期检查。
3、积极作好本职工作,爱护甲方财产,遵守职业道德,对损坏甲方财产要照价赔偿。
4、服从甲方务工管理,对违纪违章人员,应果断处理,并令其退场。
5、乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。
6、乙方必须依照《劳动法》及有关规定,与其所有工人签订劳务用工协议,并明确劳务费的支付方式。
7、乙方必须遵守甲方环境和职业健康安全管理体系的要求,进入施工现场必须服从甲方对乙方施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物处理、施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制,提高质量、环境和安全意识,对容易出现问题的场所必须重点加强管理,确保达到文明工地要求。
8、乙方必须按甲方对文明现场管理的标准组织实施,并作到规范管理。
十、争议或纠纷处理程序:
本合同履行过程中发生争议或纠纷时,按以下程序处理:
1、由甲方项目部组织乙方协商解决;
2、由甲方主控部门和法律事务部与乙方协商解决;
3、甲、乙双方协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、合同终止:
双方履行完合同全部义务,劳动报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
十二、合同分数:
本合同一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份。
十三、合同生效:
1、合同订立时间:20xx年xx月xx日。
2、合同订立地点:
3、本合同经双方签字并盖章后生效,未尽事宜,双方可另签补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
20xx年xx月xx日
劳务分包合同 篇4
劳务分包合同是指劳务外包公司将自己所承揽的劳务工作再次外包给其他承包商或分包商。在现代经济活动中,劳务分包合同越来越常见,但这样的合同关系需要严格的管理和监督。本文将从定义、合同内容、签订流程和注意事项四个方面来详细介绍劳务分包合同。
一、定义
劳务分包合同是指,劳务外包公司接受委托人的委托,将自己承揽的劳务分包给其他承包商或分包商的合同。这种合同形式被广泛应用于信息技术、建筑工程、维修保养等行业。在此合同中,主承包商与分包商之间建立了一个子合同关系。
二、合同内容
1. 合同双方:主承包商和分包商。
2. 合同目的:确定双方在分包项目中的权利、义务和责任。
3. 工作范围:对分包商的工作范围和要求进行明确规定。
4. 工作量:确定工作的数量和质量标准。
5. 费用:确定分包商的报酬和支付方式。
6. 工期:明确工作的开始时间和结束时间。
7. 绩效考核:规定分包商的绩效考核标准和方式。
8. 知识产权:针对知识产权归属问题进行约定。
9. 违约责任和赔偿:规定违约责任和赔偿方式,对双方的权利和义务进行约束。
10. 法律适用和争议解决:确定适用的法律体系和争议解决的方式和方式。
三、签订流程
1. 合同分析:确定合同范围、内容和义务。
2. 谈判和协商:对合同内容进行协商,制定条款并确定工作安排。
3. 合同起草和审批:起草合同、申请审批并确认条款。
4. 签署合同:双方正式签署合同并承担相应的义务。
5. 履行合同:双方按照合同规定进行分工和任务交付。
四、注意事项
1. 确定双方的权利和义务:各方应认真了解合同内容,确立双方的权利和义务。
2. 确保合同的法律合规性:合同应符合国家相关法律规定。
3. 涉及到机密或商业秘密的约定应该清楚明确。
4.合同内容必须明确,避免出现矛盾问题。
5. 实施过程中应建立有效的监督机制和考核制度,保证合同的执行。
总之,劳务分包合同在现代经济活动中得到广泛的应用,但我们也必须清楚地认识到,这种形式的合同关系需要严格的管理和监督,以保证合同方的切实利益和稳定性。
劳务分包合同 篇5
发包人: (简称:甲方)
承包人: (简称:乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关的法律法规,按照《国家现行施工规范》以及工程所在地政府建筑主管部门的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程事项通过协商,现已达成一致意见,特签订本施工合同条款,以便双方在施工过程中遵照执行。
一、 工程概况:
建设单位:
工程名称:
工程地点:廉江河唇廉石路
工程规模:三幢21层、建筑总面积约为:35000M2;
二、 工程承包施工范围:
乙方按照甲方与投资建设单位签订的工程承包合同,施工图纸、监理单位和甲方的现场指令以及本合同的下列要求等相关工程施工规定进行承包施工,但本合同第三、四条规定的除外。
(1) 基础土方部分:垫层底面清理、抽水、平整夯实、砌胎砖、承台地梁周边人工回填土,但取土限30米以内。甲方负责挖土、土方进出运输。
(2) 混凝土木模具部分:垫层、底板、承台地梁、柱、剪力墙、楼板、雨逢飘板楼梯二次结构等现浇和预制混凝土的木模板制作、安装、拆除;乙方负责包模板枋条、铁钉、铁线、螺栓拉杆系列配置等材料。
(3) 钢筋制作安装部分:基础承台地梁、柱、剪力墙、楼板、雨蓬、飘板、楼梯、二次结构等及预埋的钢筋制作及绑扎(不含机械套丝连接工艺及材料)。
(4) 混凝土现浇或预制部分:等同钢筋安装绑扎部位浇筑,再加垫层、散水、铁件预埋、现浇砼的天泵机由甲方负责租置费用。
(5) 砌筑部分:各类墙体砌筑及设置墙体拉接筋。
(6) 楼地面部分:卫生间、厨房砂浆找平,电梯厅、楼梯平台和梯步级按图纸施工(楼地面为毛坯不贴地砖,不含内外墙楼地面石材铺贴)。
(7) 层面部分:细石砼复浇、水泥砂找平及保护层(柔性防水层除外)。
(8) 天花、内墙面装饰部分:天花墙面抹灰、钉钢丝网。
(9) 外墙面装饰部分:外墙玻璃幕墙及石材粘贴不属施工范围,其余按图施工。
(10) 乙方负责施工机械设备部分:人货电梯、塔吊、砼泵机、平板震动器、打磨机、振动棒机、潜水泵、电焊机、电渣焊机、割砖机、圆盘锯、水平仪、经纬仪等必需的施工机械设备。
三、 不属于乙方承包工程范围的有:
基坑护坡、基础打桩、基础挖土、土方出进运输、白蚁防治、水电、防雷桩头凿筋、消防、燃气、智能化、烟气道、门窗幕墙、楼梯拦杆、窗护栏杆、机械套丝连接、电梯安装、砂岩和GRC装饰、层面楼地面墙面的柔性防水、网架钢结构、室外道路及小区盲沟管网、地下室顶板上景点园林结构、外墙干挂花岗岩及大理石铺贴和二次装饰。
四、 不属于乙方承包的建筑材料有:
钢筋、混凝土、钢网、止水钢板、止水镙杆、砂石、水泥、石灰膏、砌体用砖、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、粘结剂、抗裂材料、内外墙面油漆涂料等工程建筑所有材料。
五、 乙方施工承包责任指定范围:
包人工、包质量、包施工放线、包安全、包文明施工、包木工使用的模板材料,包工程乙方所需的施工机械设备、包施工用电气电器设备、包1-3级电箱、电线、灯具等。施工用水的管道设施。
六、 合同工期:
经双方确认已具备开工条件后,施工工期按总包合同工期为准。开竣工计划日期从20__年 月至20__年 月,具体按正式开工通知书为准。因不可抗力因素、或因甲方供应材料不足而停工、以及其他分包单位班组在同一段施工造成工期拖延(如第三条不属于乙方承包范围的施工延误),工期需要顺延的必须凭双方确认的工期证为准,但属乙方各工种自身原因等其他因素造成工期延误的,工期不予顺延。
七、 质量标准:合格工程;
八、 质量及安全问题处理方案:
(1) 在施工期间由于乙方未能按图完成作业、或由乙方员工造成的失误、错误所引起的原材料等经济损失方面产生的费用,甲方有权向乙方索赔,损失费用将在乙方进度款中扣除。
(2) 在施工期间乙方若出现严重影响工程质量或未能按时按期完成施工进度等情形的,甲方有权解除合同要求乙方退场,对已完成的工程量将按80%结算,剩余20%作为甲方损失及重新招聘工人的误工费用。
(3) 在施工期间乙方工人不按安全规范作业,(如:不戴安全帽或穿拖鞋进入施工区作业等)甲方管理人员有权拍照、登记并开具罚款单,每人每次30-50元罚款不等,该罚款直接从乙方进度款中扣除。
(4) 按甲方指定的工作安排进行施工,乙方不准以任何借口不开工或拖延工期。不按规范施工或不听从甲方人指挥,甲方有权按照相关规定采取罚款。
(5) 乙方所有施工人员要提供身份证复印件,交到甲方再送当地派出所备案。不准在工地吵架、打架、酗酒,如因上述原因影响安全施工及进度的,甲方有权开除当事人或整改班组,且甲方不承担任何经济费用。
(6) 各班组人员必须常驻工地,乙方一定要搞好安全宣传教育工作。乙方必须为施工人员购买人身意外伤亡保险,如有发生安全事故工伤医疗费用的,一切责任全部由乙方负责承担及处理。
(7) 建筑工程保险(指自然灾害造成的伤害)由甲方负责办理购买申报。
(8) 发包人应对其施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全加以监督,发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工作业。
(9) 工程质量和安全施工管理详见四方项目部签发的相关管理细则,执行时按双方签字为准。
九、 工程验收:
(1) 工程验收以施工图纸、设计说明、图纸会审记录、有关变更的书面文件、以及国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(2) 分部分项工程验收,乙方必须做好自检和班组检验工作,需要隐蔽的分项部份必须提前十二小时通知甲方,甲方按约定的时间提前通知建设方、设计院、监理公司和质监部门。
十、 施工费用结算方式:
1、 按照甲方提供的施工图纸,以建筑投影面积为结算依据,按综合承包价¥380.00元/m2(大写:叁佰捌拾元/m2)进行结算(该综合承包价属于固定承包单位,已包含人工费、工具、机械、安全保险费、合同第二条规定的费用及乙方的一切管理费用等各项费用在内,不再因任何因素的影响而调整)。工程量以双方代表审核确认数为准(不含工程款税金及地方主管部门的相关费用)。
2、 由于图纸设计变更增加的工程量,如超过劳务承包总价的1.0%的,甲方应给予结算支付给乙方,结算依据为20__年广东省建设工程综合定额、动态人工费调整文件和施工期间的工程信息进行编制。
3、 甲方如借用乙方工人做工及承包范围之外产生用工的,其工资按每人150元/天结算给乙方。
4、 工程劳务承包范围单价为综合承包价,乙方按照合同规定范围完成施工任务后,甲方不得抽项按单项单价进行结算施工费。
十一、工程量确认及付款方式:
1、 工程量确认均以完成的建筑投影面积为依据;工程款按甲方与建设方签定的主施工总承包合同执行支付,具体支付节点为:a、地下室顶板完成支付 元;b、十层框剪砼板面完成支付 元;c、框剪砼封顶完成支付 元。
①、 主体封顶完成建筑投影面积的工程量,按完成工程量80%支付给乙方。
②、 进入砌砖,完成每幢砌体按完成工程量80%支付给乙方。剩余的工程、室内抹灰、外墙挂网打底、外墙贴面砖、卫生间楼地面抹砂桨、梯步、拆除外架,按月完成进度工程量80%支付给乙方。余下款项等工程竣工验收2个月内付清所有工程款90%给乙方,其余的工程款在半年内付清。
2、 收取工程款均以收款收据或工资发放表作凭证(无税务发票提供,不含税金)。
十二、双方职责范围:
(一) 甲方职责范围
1、 甲方提供与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方,工程施工图纸二套(土建、结构图)。
2、 甲方负责组建施工项目部,其中:甲方委派码 ;
3、 甲方必须把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位,承担工程施工水电及生活区的水电费用。甲方不仅负责工程材料的采购供应,而且负责各项施工的方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组建工作,承担工程各种材料的送检工作及承担检测费用或因材料不合格造成的相关费用。
4、 如因甲方原因造成停工待料超过一个月,甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天80元,因甲方或建设单位原因造成停工超过一个月以上的,必须承担支付乙方施工现场的机械、模板、脚手架的停滞费,工期均可顺延。
5、 甲方配合乙方在工程施工期间人员安全保险的购置和申报处理工作,费用乙方负责。
6、 甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建,满足乙方施工人员住、食、洗的生活需要,并且提供乙方施工管理人员的办公室1间。
7、 甲方收取乙方工程施工保证金时,在收据上必须加盖挂靠公司或项目部的公章(或可由发包方代收),在春节前退还完。
(二) 乙方职责范围
1、乙方委派同志为施工现场代表,负责施工现场的全面工作及各班组责任书的签定,根据本合同规定处理现场有关承包工程的图纸、施工进度、技术质量、安全生产、检查验收、洽商有关变更签证等事宜。联系号码 ;
2、负责二级电箱以上的电缆线和电器控制开关,以及现场分布用水管的购置和安装。
3、工程施工各分项验收检查必须服从建设单位、监理人员、质量监督人员的管理,未经验收不得擅自进入正道工序,若造成工程质量问题的,其一切返工损失费用均由乙方承担。
4、乙方应配合四方做好工程质量、安全方面的资料,提供施工人员的身份证和相关上网证的复印件。
5、乙方应对在施工场地的工作人员进行安全教育,做到规范作业、文明施工,并提供工人们上班所需的防护用品。
6、本工程劳动合同签订后,乙方工人入场向甲方交纳保证金贰佰万元。
十三、其他事项:
1、 安全防护不含售楼通道及施工围墙搭设,如需搭设另行商定;
2、 乙方投入本工程的所有建筑机械、模板材料、脚手钢管门字架材料、施工电器设备、斗车工具等产权归属乙方所有,甲方不得将乙方的所有机械及周转材料和施工工具抵押给其他单位(如有类似协议的均为无效合同)。
3、 甲乙双方工作事宜必须以书面文件方式进行交底联系,并且办理签收手续。
十四、本合同未尽事宜:施工过程中如遇到合同以外的工作,双方可协商解决,并签订补充协议,协调不成的双方可向当地人民法院提起诉讼。
十五、本合同一式二份,总承包单位一份,工程项目负责人一份,劳务承包单位二份,合同经双方签字盖章后生效,工程竣工交付工程结算经双方确认后,工程余款全部结清后,本合同所有条款即告终止。
总承包单位(甲方盖章)
劳务承包单位(乙方盖章)
委托代表: 委托代表:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
劳务分包的合同六篇
当代社会,我们都很注重公平正义,可以在很多地方都见到合同。合同的订立须有当事人互为意思表示,从要约、再要约,直到承诺。想要更好地了解“劳务分包的合同”就不能错过本文,请注意这篇文章内容仅供参考!
劳务分包的合同 篇1
劳务分包合同护坡
随着国家建设的不断发展,城市化进程的加快,保护生态环境就变得尤为重要。而其中一个重要的方面就是保护山体和护坡工作。劳务分包合同护坡就是在这样的背景下出现的。
一、劳务分包合同护坡的定义和意义
劳务分包合同护坡,简单来说,就是把护坡工作中涉及几个环节的工作,拆分成不同的人来完成,形成一个包含不同环节的完整合同。劳务分包合同的意义在于,能够提高施工效率,降低成本,最大限度地减少人力和物力的浪费。同时也可以确保项目的安全和质量,减少施工中可能出现的差错。
二、劳务分包合同护坡的执行流程
劳务分包合同护坡的执行流程主要分为四个阶段。
第一阶段:签署合同。在劳务分包合同护坡前,各方需签署一份正式合同,愿意合作执行护坡工作,并确定合同内容。
第二阶段:确定分包内容。在此阶段,工作需要按照具体的施工要求进行拆分,明确具体分包的内容和独立责任。
第三阶段:制定分包合同。在确定了分包的内容后,各分包商可以制定各自的合同。分包合同应当包含各自的责任范围、执行时间、费用等内容,确保各方的权益得到充分保障。
第四阶段:监控执行进度。在所有分包商确定后,合同方可以与分包商协调,督促采取质量保证措施,加快执行进度。在实践中,也可通过现场监管等方式,确保各项工作规范落地。
三、劳务分包合同护坡的优势
1、分工明确,效率更高。在护坡施工过程中,由于工作流程的分散,不同工种之间的配合很重要。采用劳务分包合同护坡方式,能够明确各方责任,有效提升施工效率。
2、精细化管理,保障品质。在劳务分包合同护坡中,分包商需要对自己的工作质量负责,这样不仅可以提高施工质量,还可以提高整个项目的匠心水平。
3、降低成本,减少浪费。受城市化进程推动,护坡施工受到限制的越来越少。劳务分包合同护坡也是通过有效的工作分配来降低成本,减少浪费,进而促进企业健康发展。
四、劳务分包合同护坡的几点注意事项
1、选择正规的分包商。选择正规的分包商,能够更好地保障整个施工项目质量和安全。
2、确定好施工时间。劳务分包合同护坡需要确定好施工时间,合理安排分包商的工作,确保施工进度正常。
3、分包商要有施工经验。分包商需要有施工经验,否则容易在护坡的某个环节出现问题。
4、合同内容明确。合同内容明确,有助于各方权益得到合理保障,避免不必要的争议和风险。
结语:
劳务分包合同护坡是在现代建设中得到广泛应用的一种建设管理模式。运用灵活的分工和加强制度化管理,有助于提高施工质量,同时也能够最大限度地提高施工效率。但是在使用时需要注意相关事项,确保整个项目的质量和安全。未来,随着国家不断加强生态建设,劳务分包合同护坡也将成为未来更多建设项目的理想选择。
劳务分包的合同 篇2
(一)甲方责任:
1、指定为现场施工联系及总负责人,分项工程施工的负责人在进场施工后由总负责人委任,本合同不再详述。
2、在乙方进场前负责提供乙方施工范围内的施工图纸,技术规范、施工组织设计并进行技术交底和安全交底。
3、经甲乙双方约定同意本工程中乙方自己负责所带施工人员的吃饭和住宿,甲方不再额外予以经济补偿。
4、甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查(必须提交身份证复印件、特殊工种操作证、技术等级证等给甲方人劳部门保存,施工完毕后退还)。
5、甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员,上述被撤换清退人员未经甲方同意,不得再回到本项目工作。
(二)乙方责任:
1、乙方的施工人员必须服从甲方工地代表的指挥、安排,对不服从指挥调度者,甲方工地代表有权勒令其退场。
2、当乙方进度不能满足甲方的进度要求时,甲方有权要求乙方增加施工人员以加快进度,如仍不能满足甲方的进度要求,甲方有权解除与乙方的施工合同,另行选择施工单位,乙方承担由此带来的一切损失。
3、自行负责施工中人、车、机的安全,在施工过程中发生的一切安全事故,责任由乙方负责并承担一切费用。
4、乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查,并积极配合,尊重监理工程师的意见。
5、保持施工现场文明清洁,按国家和地方有关环保规定施工,若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求,乙方承担所有处罚费用。
6、在进行对外采购物资、材料、设备等活动中,必须以乙方的名义进行,不得以甲方的名义对外活动。
7、遵守甲方制定的各项规章制度,遵守当地的民风民俗,因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方承担。
8、人为不可抗拒的自然灾害、停工、窝工等一切损失费用,原则上甲方不对乙方施工部分工程价款进行调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整。
9、乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时,应互相谅解,协调配合,不得以任何理由进行阻碍干扰。
10、甲方提供的施工机具,乙方应珍惜使用,定期保养,用完后完好交甲方。
11、乙方的负责人施工期间应服从甲方的工作安排、指挥,回家外出须向甲方项目领导请假,否则,每发现一次罚款1000元。
12、施工期间,当地所需乙方办理的手续(含暂住证等)由甲方协助乙方办理,费用乙方自理。(根据工程的实际情况可增减相关内容及制定相应的处罚条款)
13、本合同工期为日,乙方同意以合同工期为控制工期下每超期1天在最终劳务费中扣除元作为工期约束条件,工期提前以1000元/天作为奖励。
14、甲方同意对乙方来工程施工人员的来程路费进行报销处理,报销处理以实报实销为原则。
劳务分包的合同 篇3
劳务分包合同护坡
随着城市化不断进步,建筑垃圾和工业垃圾日益增多,对生态环境的破坏也越来越严重。对于生态环境的保护已经成为社会各界关注的焦点。在这种情况下,护坡作为生态环境建设的一个重要环节,越来越受到人们的关注。而在护坡过程中,劳务分包合同起着非常重要的作用。
劳务分包合同是指原始合同双方,即承包主体和承包人,合同中明确约定承包人需要将原合同下指定劳务部分外包给第三方的合同。在护坡建设中,劳务分包合同通常涉及以下内容:
1. 护坡设计和施工方案,包括土方、石方、植被等方面的设计和实施;
2. 材料采购、运输和安装及施工所需要的设备和工具的租赁;
3. 施工期限、阶段性目标和安全措施的制定;
4. 劳务分包费用的约定和支付方式;
5. 双方的违约责任和解决争议的方式。
劳务分包合同的签订将有助于提高护坡施工效率和质量。因为第三方承包商通常更有经验和专业知识,能够更好地完成合同规定的工作。同时,分包商也将负责监督自己的员工,按照施工方案和时间表进行施工,确保项目顺利完成。这样可让承包人在不降低工程质量的前提下,有效地降低投入成本,并且减少了与施工相关的后勤支出,让原始承包方能够更加便捷地对整个项目质量和进展进行监督和管理。
但是劳务分包合同在实践中也存在一些问题,如:
1. 未能准确描述所承包的任务及工作量和质量,导致分包商执行不完全或不满足原始承包方的要求;
2. 分包商不清晰或未能满足被分包的任务的实际期望和要求;
3. 分包商缺乏设备、资金等资源,未能履行合同;
4. 纠纷导致的时间和成本损失。
以上问题的出现,都与劳务分包合同中预设的合同内容不充分有关。
在劳务分包合同中,需确保以下关键环节的充分描述:
1. 工作内容: 务必确保准确描述需要被分包的任务及工作量和质量;
2. 工期: 合同中一定要有准确的期限和目标日期,以确保任务按时完成;
3. 技术标准:确定合适的技术标准,确保分包商的施工能够满足预期;
4. 工具和设备:在合同条款中务必明确所需工具和设备,以确保分包商的的成功完工。
5. 价格与支付条件: 要求在合同期间确定分包费用,确保任务的完成后得到合理的报酬。
最后,为了确保劳务分包合同在护坡项目中得到完美的体现,我的团队已经确立了多项质量监督和管理机制,以对分包商的工作进行全面的监控,确保任务的准确完成,并避免出现较大风险。同时,我也将不断提升自己和团队的专业技能和作业能力,为护坡工程的建设做出更多贡献。
劳务分包的合同 篇4
劳务分包合同护坡
一、前言
随着社会的发展和建设的不断推进,道路、铁路等基础设施建设也不断加速,而护坡作为一项非常重要的环节,在这个过程中发挥着至关重要的作用。然而,护坡工程所涉及到的面很广,涵盖了许多细节和专业性的问题,因此需要细致的计划和施工,同时,劳务分包合同是护坡工程中必不可少的一个环节。在本文中,我们将探讨劳务分包合同护坡的相关主题,并提出一些建议,以期为相关人员提供一些帮助和借鉴。
二、劳务分包合同的相关概念
1.劳务分包合同是指工程承包方将自己的一部分工程任务,分包给其他合法从事相应施工行业的劳务公司或工程队伍,由后者完成工程施工任务的合同。
2.劳务分包合同与其他合同的区别在于,它不需要共同完成一个完整的工程目标,而是将整个工程目标分解成若干个子目标,分别由合同双方完成。
3.根据我国有关法律规定,劳务分包合同必须为书面形式,并且在签订合同时必须写明双方的权利和义务,以及其他合同的基本条款。
三、劳务分包合同护坡的重要性
1.有利于提高工程质量
由于护坡涉及技术性和专业性较强,只有具备相应的技术和经验的人才能胜任。通过劳务分包,可以将护坡工作委托给专业的人士,从而保证工程施工的质量和效率。
2.有利于减少工程风险
护坡施工涉及到交通和文化等众多方面的因素,非常容易出现安全和质量问题。通过劳务分包,在施工过程中可以分解工作,降低工作风险,从而更好地保证工程施工的安全和质量。
3.有利于提高工程效率
护坡工程是一个复杂而细致的工作,需要逐步完成。劳务分包使得工作可以分解成多个阶段,从而使得每个阶段都能够高效完成,加快整个护坡工程的进度。
四、劳务分包合同护坡的流程
1.明确工程目标和分工
在签订劳务分包合同之前,需要明确工程目标和分工,确定合同双方各承担的责任,并确定施工的时间和进度。
2.确定工程质量和标准
确定护坡工程的质量和标准,建立工程施工监管和验收机制,保证工程的质量和效果。
3.明确施工人员的资质和经验
在劳务分包合同时,需要明确劳务公司或工程队伍的资质和经验,以确保施工人员具备适当的技术和经验,保证工程质量。
4.签订劳务分包合同
在上述步骤完成之后,可确定施工或劳务分包组织,并在双方自愿且能够满足合同签订要求的情况下签订劳务分包合同。
5.实施工程监管与验收
在施工过程中,要加强对工程质量的监控与监管,及时发现质量问题,并与工程承包方积极沟通解决,否则要依法追究相关责任。
五、结论
本文通过介绍了劳务分包合同护坡的相关概念,解释了它的重要性和流程,并提出了一些建议,进一步加强施工过程中的质量和效率,为相关人员提供了有用的帮助和借鉴。通过认真的计划和实施,相信护坡工程可以顺利完成,为推动基础设施建设发挥更大的作用。
劳务分包的合同 篇5
随着城市建设的不断推进和交通网络的改善,公路建设工程项目也不断增多。护坡是公路建设工程的一个重要部分,既能起到保护道路和周边环境的作用,也能美化道路景观。劳务分包合同护坡是公路建设工程中非常重要的一部分,它涉及到许多方面的问题,如合同范围,责任划分,工资计算等。本文将从这些方面逐一分析工程建设中的劳务分包合同护坡问题。
一、合同范围
劳务分包合同通常由两个方向组成,即主承包商和劳务分包商。在护坡领域,作为副承包商的劳务分包商需要在劳务分包合同中明确工程的范围和细节。这包括土方开挖,施工,基础和护坡的结构要求,还包括用于施工护坡的材料和技术规格。此外,合同应明确工程计划和所需的时间表,以便双方能够做出相应的安排。
二、责任划分
在劳务分包合同中,为保证工程的顺利完成,需要明确主承包商和副承包商的责任。主承包商的责任是为公路建设工程提供必要的支持和资源,在预算规定的限制内支付副承包商的劳务费用。而副承包商应负责完成任务,并遵守与主承包商签订的合同。因此,副承包商应非常清楚自己的工作要求和目标,保证在时间和质量方面都能够保证实现,以达到双方期望的目标。
三、工资计算
在劳务分包合同中,工资计算是一个非常关键的问题。应该与双方合作,共同确定劳务分包商的费用。通常,费用计算应基于工程建设的性质、材料、技术规范和时间表等因素。这样可以确保每个劳务分包商按照工作要求做出相应的贡献。
总之,公路建设工程中的劳务分包合同护坡问题非常重要,双方必须合理分工,明确工作范围和责任,确保工程在时间和质量方面顺利完成。只有这样双方才能达成合作共赢的目标。
劳务分包的合同 篇6
长丰县下塘镇松林苑小区第三标段模板工分包合同
模板分项工程
分
包
合同
下塘公租房第三标段项目部
2013年11月
工程发包人:下塘公租房第三标段项目部(以下简称甲方)
工程承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方已经签订了下塘公租房第三标段施工总承包合同,双方就模板分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:下塘公租房第三标段20#,22#楼
工程地点:下塘合水路东侧
分包范围:模板分项工程
2、分包工作期限及工期要求
开始工作计划日期:2013年11月25日,结束工作日期:根据甲方要求。
施工进度:按项目部制定的施工进度计划执行。
3、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定等级为:主体为优质结构工程(同时达到墙面及顶板不抹灰标准)。
4、承包方式:包质量、进度、安全、现场文明、包工包料、小型机具(斗车等)、所有手工工具及个人劳保防护用品。
5、承包内容:
1图纸范围内所有模板工程量;2.鼓涨模及不垂直超过验收标准的打凿、配合甲方做好隐蔽验收、配合其他工种的工作;3.做好木工分项的文明施工及配合项目的文明施工工作;4.完成按定额、施工图、施工组织设计及规范要求该分项所隐含的所有人工工作;5.所有预留洞口的二次支模(烟道口,测线孔等)6.二次结构模板工程
6、承包单价
在充分熟悉图纸及相关要求的前提下,全面考虑了施工现场特点、环境、楼层的层高、结构的难易程度、机械设备的布置、项目上长期对班组的各种要求等各种因素,双方协商价格为:
2)、甲方用乙方的计时工按普工元/工日,技工元/工日,发生计时工时要及时办理确认,超过3天不办理就视为乙方自愿放弃,不再补办。
3)、上述单价已充分考虑了各种不利因素,原则上上述分项工程中不再产生计时工。
7、结帐依据和付款方式
1)、计算依据:按图纸计算混凝土与模板接触面积;
2)、每月日支付(支票)经项目部核定后工程款的60%(支票转帐根据公司大合同的进度款申报和领取情况支付),余款工程竣工后半年内付清。
8、图纸
甲方应在劳务分包工作开工3天前,向乙方提供图纸1套;
9、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为;
10、乙方委派的担任驻工地履行本合同的总负责人,技术负责人, 安全员;
11、甲方义务及责任
1)、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
2)、为乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地、设备、生活设施等;
3)、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
4)、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
5)、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用
电及施工场地;
6)、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安
全设施保证施工需要;
7)、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
8)、负责与建设、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;
9)、乙方在上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场安全生产教育培训,及安全技术交底;
10)、甲方负责替乙方办理有关证件(包括项目出入证),办理证件所需费用由乙方负担。
12、乙方义务及责任
1)、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工
人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2)、根据施工组织设计总进度计划的要求,每25日提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工 计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
3)、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4)、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5)、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
6)、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
7)、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因自身责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8)、妥善保管、合理使用甲提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施,如有损坏及丢矢,乙方照价赔偿;
9)、乙方须服从甲方工程师的指令;
10)、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序;
11)、乙方管理人员必须服从甲方的正确领导,否则,甲方有权要求乙方更换管理人员;乙方主要管理员外出需向项目经理请假;
12)、乙方及时将发放给工人的工资表和影印材料交项目部;
13)、发生打架斗殴人员项目部根据管理条例进行处罚同时该人员清退出场。
13、安全施工与检查
1)、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担;
2)、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用,因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担相应责任及发生的费用,14、安全防护
1)、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始
前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施;
2)、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方负责;
15、事故处理
1)、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2)、乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
3)、不管发生大小工伤事故,在伤员救治过程中,班组处理为主,项目部积极配合。
16、保险
1)、乙方负责为每个员工投注工伤保险,保险费用由乙方负责,费用按工程款的0.5%包干,购买保险时甲方先垫付费用支付工程款时再扣除;
2)、甲方为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险;
3)、保险事故发生时,甲方和乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失,同时甲方(乙方积极配合)负责与保险公司协调处理事宜, 受伤人员住院期间的其他费用(除药费以外的如护理、误工等)甲乙双方共同承担(按责任划分比例,原则上30000元以内的由班组独立承担,30000元以上的双方按比例分担);
17、合同双方都应认真履行合同条款,任何一方擅自不履行合同条款,均属违约。本合同解
释权归甲方。
18、本合同未尽事宜,通过双方友好协商解决。
19、本合同双方签字、盖章后生效。本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,财务结算付清
工程款后自然失效。
甲 方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)
代 表:代 表:
电 话:电 话:
签订日期:年月日
劳务分包的合同 篇7
劳务分包合同是一种特殊的合同形式,通常用于各种建筑工程、道路工程、水利工程等领域。而护坡工程则是在路基、堤坝等坡地上对土壤进行固定,防止坡面冲刷的一项工程。本文将探讨劳务分包合同在护坡工程中的应用,并介绍相关协议的签订、执行及管理过程。
一、劳务分包合同的定义及基本原则
劳务分包合同是指存在两个或多个相互独立的主体(即总承包方和劳务分包方)之间的协议,以完成某项工程或在特定设备中提供特定的劳务为目的。在这样的合同形式中,主承包方拥有管理和监督分包方完成工作的权利,而分包方则承担完成具体工作的义务。
在劳务分包合同中,主要有三条基本原则需要遵守。第一,合同要严格按照法律法规执行,确保合法性和有效性。第二,合同双方要按照约定的时间、质量、数量、费用和责任等方面履行合同义务。第三,合同双方要保持相互信任和合作态度,确保顺利完成工程或劳务。
二、劳务分包合同在护坡工程中的应用
护坡工程是指在土坡、路基、堤坝等地点上进行的加固、保护土壤的工程,是公路、铁路、水利工程等领域中常见的工程形式。它的施工过程涉及到机械挖掘、模具制作、钢筋加工、混凝土浇筑等多个环节,因此需要多个工种的协同作业,适合采用劳务分包的形式进行施工。
在护坡工程中,劳务分包方通常会被主承包方分配为施工队伍,并按照施工进度进行计划和协调。此时,劳务分包方应按照合同约定的施工标准、质量、数量、时间和费用等方面履行相应的义务,保证作业质量。同时,主承包方要及时对劳务分包方的施工情况进行检查,确保工程按照要求完成。
三、劳务分包合同的签订
1.化劳务分包协议:当主承包方需要雇佣劳务分包方参与护坡工程时,双方应就工程项目的范围、方法、时间和费用等方面进行充分的协商。在充分协商的基础上,主承包方和劳务分包方应签署劳务分包合同,规定了双方的权益和义务,以确保工程的顺利完成。
2.合约条款:在签署劳务分包合同时,必须明确约定工作的范围、内容、标准、资金、质量和时间等要素。重要约定如下:
(1)工程范围:明确护坡工程的类型及范围,包括具体位置、尺寸和材质等参数。
(2)工程质量:规定护坡工程的质量标准和要求,包括方法、材料、管理和评价等方面的要求。
(3)工程进度:规定预计开始和结束工作的时间,以及完成各阶段进度的期限。
(4)工程费用:明确价格计算标准和支付方式,以及各项费用的计算公式和结算方式。
(5)工程管理:规定双方的管理和协作方式,包括协调、监督、验收和质量检查等。
四、劳务分包合同的执行与管理
1.执行过程:在履行劳务分包合同时,劳务分包方需要按照合同约定的标准和要求进行施工,同时要按照主承包方颁布的施工规范和管理办法进行操作。在施工过程中,劳务分包方还需要对技术、安全、质量及环境等方面进行监督和管理。
2.管理过程:为确保双方都能按时完成合同规定的任务,在施工过程中,主承包方需要监督劳务分包方的施工情况,并做好通信沟通工作,保证问题能及时解决。同时,主承包方还需协调市场供应和规划工作,以确保施工中所需的人力、物资和资金等方面的问题顺利解决。
五、劳务分包合同的风险与管理
在劳务分包合同中,需要注意一些风险与管理问题。首先,资金的管理必须精细,以避免在施工过程中出现资金短缺的情况。其次,主承包方需要采取适当的安全措施,以确保施工现场的安全。最后,要足够了解管理方案,以面对未知的风险。当发现安全管理存在问题时,应及时处理,并督促劳务分包方改善。
六、总结
劳务分包合同在护坡工程中的应用,是提高工程施工效率的重要方式。然而,在合同签订前,需要双方认真协商协定具体工程项目的范围、方法、时间和费用等方面的具体条款,以确保工程的顺利进行。在合同执行和管理过程中,主承包方应监督劳务分包方的施工情况,保持良好的沟通和协作关系,确保工程的质量、安全和按期完成。
劳务分包的合同 篇8
劳务分包合同护坡
随着城市化进程的加快,公路、铁路等交通基础设施建设需求不断增长,很多交通工程都需要进行护坡工作。这涉及到人力资源的投入问题,为此,一些企业常常采用劳务分包的方式进行施工。那么,什么是劳务分包?劳务分包合同如何管理?本文将结合实际案例,对劳务分包合同护坡进行探讨。
一、概念解释
劳务分包是指劳务派遣公司与用工单位签订劳务分包协议,由劳务派遣公司提供一定数量的人力资源和管理服务,用工单位根据自身需要,对这些人力资源进行工作安排。这样做有利于用工单位降低用工成本,提高管理效率,同时也能够为劳务派遣公司提供稳定的业务来源,实现共赢。
护坡工程是交通建设中不可或缺的一项工作,其主要任务是保护公路、铁路等交通基础设施不被山体滑坡、泥石流等自然灾害所破坏。为了达到预期效果,需要规范护坡施工流程,加强管理和监督。而劳务分包合同护坡,正是在这样的背景下产生和发展的。
二、实际问题
在实际工作中,由于存在各种各样的因素,劳务分包合同护坡并不总是能够顺利进行。其中,以下问题值得关注。
1.安全生产问题
护坡工程通常在山区进行施工,由于地势崎岖,山体陡峭,加之自然环境因素的干扰,护坡工程的施工风险较大,对工人的身体健康和生命安全都存在着一定的威胁。因此,劳务分包合同护坡过程中,安全生产问题应始终被放在重要位置,各方需要竭尽全力保障劳动者的安全。
2.质量问题
护坡工程质量的好坏关系到交通基础设施的稳定性和整体安全性。然而,一些企业采用劳务分包方式进行施工,由于对劳务分包协议的约束力不够强,存在一定的管理漏洞,容易出现对护坡施工质量控制不严的情况。
3.协同问题
劳务分包本身就是把人力资源分散到不同的地方进行工作,这就需要有高效的协调和沟通机制保障各方可以在同一个目标下进行协同合作。但是,由于不同的岗位和场地分散,企业之间的协同存在一定的难度和风险,需要加强沟通和协调。
三、解决办法
要解决上述问题,需要各方共同努力,采取有效措施。具体如下:
1.保障安全
对于护坡工程施工中的安全问题,各方需要制定出专门的方案,加强值班和巡视,设立安全信息交流平台,及时掌握施工过程中的安全状况,防微杜渐,切实保障工人的生命安全。
2.加强质量管理
为了保持护坡工程的施工质量,各方需要对护坡施工的全过程进行严格的质量管理,从施工开工前的前期准备到后期的验收工作,都要进行认真、专业的检验与监督,严格按照国家相关标准执行。
3.加强沟通与协调
为了更好地实现劳务分包合同护坡工作的目标,各方需要制定出系统的沟通和协调机制,建立专门的工作组织和分工,协同推动工作和解决问题,确保工作顺利进行。
四、结论
劳务分包合同护坡是在新时期下充分发挥市场机制作用的体现,它能够有效地降低企业的用工成本,提高企业的管理效率,实现共赢。但是,在使用劳务分包方式进行施工的过程中,需要各方加强沟通和协调,保障工作的安全、质量和高效。只有这样,才能实现劳务分包合同护坡的长期可持续发展。
劳务分包的合同 篇9
甲方:___________
乙方:_____ 身份证号码:_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:_____
二、工程地点:_____
三、承包方式:_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围:_____
五 工期要求:_____在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、
线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密
切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进
度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续
工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚
款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准:_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、2。
十三 付款办法:_____
1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工
作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月
为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他
生活费用。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。
5 乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。
十四 保证金的交付与退还:_____乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金
元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,
待乙方承包的工程竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙
方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五 限额用料:_____甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:_____各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六甲方的责任和义务:_____
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十七、乙方的责任和义务:_____
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的`规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工
前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设
施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全
没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、
违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一
旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由
此引发事故的全部责任和费用。
5 妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关
处理。
7做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环
境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲
方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十八 违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:_____
1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:_____
1 由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲
方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙
方支付拖欠期工费的利息。
十九 其他:_____
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十 本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生
效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。
代表人:_____ 电 话:_____
签订日期:年 月 日
劳务分包的合同 篇10
(一)甲方工作
1、提供食宿条件:
2、为乙方施工协调有关工作关系:
3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
劳务分包是将简单劳动从复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动,期间涉及到的劳动关系也需要专业的人员负责管理:
1、发包人劳动力管理员的主要职责为监督劳务承包人的《劳动合同》签订情况、要求劳务承包人劳动力管理员提交全部劳务作业人员的《劳动合同》原件用以备案;要求劳务承包人劳动力管理员每月提时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》、《考勤表》。
2、承包人劳动管理员的主要职责为:负责《劳动合同》的签订与备案;严格记录考勤并按时进行工资结算,每月按时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》和《考勤表》。无论是发包方还是承包方,应当避免触犯劳动法律关系造成不必要损失;建议在订立合同的时候,将合同交由专业的律师处理,律师能依据具体情况定制有效的解决方案。
3、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
4、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。
劳务分包的合同 篇11
近年来,随着城市化进程的不断加速,许多城市都在积极加强生态建设,注重环境保护,而护坡工程作为城市生态建设中的重要组成部分,被广泛应用于各种建筑工程中。然而,在护坡工程中,劳务分包合同的签订及履行也显得尤为重要。
劳务分包合同指承包商将其应承担的劳务内容部分或全部转包给其他单位进行完成,并按按照约定支付对方劳务报酬的契约合同。在护坡工程中,劳务分包方式的出现不仅有助于提高工程质量,加快工期,降低成本,还能在一定程度上减轻主承包商的工作负担,提高整个项目的管理效率。
在劳务分包合同的签订过程中,需要主承包商和分包商共同明确双方的权利和义务,并规定出一系列约束和限制条件,以保证合同的有效性和双方的合法权益。具体而言,如下:
一、主承包商的权利和义务
1、选择合适的分包商,对分包商进行资格审查和信誉评估。
2、提供分包商所需的工程资料、材料及设备,并保证其完整、准确、及时。
3、负责对分包商的工作进行监管及协调,确保工程施工的顺利进行。
4、对分包商的合同履行情况进行检查和评估,及时支付劳务报酬。
5、对分包商违约行为采取一定的处罚措施并保留追究责任的权利。
二、分包商的权利和义务
1、严格履行合同约定的劳务内容,并保证劳务质量符合规定要求。
2、以及时高效的工作态度,不断提升自身施工技术和管理水平。
3、依据主承包商所提供资料和材料等,按时和按量完成分包工程。
4、与主承包商保持良好的沟通,及时汇报工程进展和存在的问题。
5、对工程施工过程中产生的垃圾和污染物做好清理和处理工作。
综上所述,劳务分包合同的签订和履行对护坡工程的建设和质量保障都起到了极为重要的作用。只有在共同遵守合同条款,并严格依照主承包商和分包商各自的权利和义务进行沟通、协调、监管和执行等各个环节,才能确保工程施工的有序、高效、优质完成,为城市生态环境的改善和建设做出更大贡献。