幼儿教师教育网,为您提供优质的幼儿相关资讯

施工合同

发布时间:2023-07-26 施工合同

施工合同范例。

为了满足您的需求我整理了以下信息:“施工合同”。随着人们对法律的认识不断加深,合同对我们的约束力越来越大。因为签约活动这个环节是必不可缺的。建议把这个页面添加到你的收藏夹以方便浏览!

施工合同 篇1

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

鉴于甲方修建 组道路工程,为确保通组道路建设质量,经甲乙双方共同协商,现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

一、工程建设规模

通组道路长 米,水泥混凝土路面厚度为厘米,水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa,工程造价(大写) 。

二、工程质量

乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工原材料和施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督,确保工程质量通过区交通局验收合格。

工程施工结束,乙方必须完善工程建设资料,并装订成册,以备验收

工程质量保修期2年,保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

三、工期

施工工期自 年 月 日至 年 月 日。由乙方因素造成的'工期延误,每延期一天处罚1000元,直至工程结束。

四、付款方法

工程采取分期付款方式,具体为

五、安全责任

乙方应加强安全生产管理,施工现场应设置明显的施工警告,做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故,由乙方负责处理,与甲方无关。

六、廉政责任

甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定,按章办事。

甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

七、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。

八、本合同一式四份,双方各执二份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方代表签字:

日期:

乙方代表签字:

日期:

施工合同 篇2

甲方:_________

乙方:_________

甲方承建之_________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

1、工程内容

按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。

2、方式

3、甲方责任

(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

4、乙方责任

(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,做到文明、安全施工、工完场清。

(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

5、工期

乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。

6、付款方法

(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。

(2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

7、其它

(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

_________年____月____日

施工合同 篇3

(甲方)使用方:____________________________

地址:____________

邮码____________

电话____________

法定代表人:____________

职务____________

(乙方)承包方:____________________________

地址:____________

邮码____________

电话____________

职务____________

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目

1、工程名称:________________

2、工程地点:________________

3、承包施工期限______年____月____日开工,_____年____月____日竣工。

4、承包施工材料费与人工费总计________元。

5、乙方投入工种及人数________人。

第二条施工结算按施工项目进度,第一次支付人民币________元,第二次施工结束,甲乙双方共同验收合格,支付尾款人民币________元。

第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方施工必须考虑日后使用安全要求,和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条安全生产甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,日后使用中,如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方负责一年内设备的免费保养及维修,两年内的维护维修,并告知甲方,使用中注意事项,并以书面形式呈交甲方。

第五条甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付。

第六条本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第()项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。

第七条本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送备案。

本合同自双方签章之日起生效,至合同期满失效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

施工合同 篇4

发包方(简称甲方):______________________________

承包方(简称乙方):______________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点:____区(县)______路______弄(村)______号____楼______室。

3、住房结构:__________房型________房______厅______套,施工面积______平方米。

4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。

6、总价款:¥________元,大写(人民币):__________其中:

材料费:____________,人工费:____________

管理费:____________,设计费:____________

垃圾清运费:____________,税金(3.41%):________其他费用:____________

经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

7、工期:自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,工期______天。

二、关于材料供应的约定:

1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定:

1、本工程执行db引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

二、承包方式:

1、包工包料;

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。

四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款办法:

1、总工程价款(金额大写元整;

2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费,剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

九、补充协议:

甲方:_______(公章)法人代表:_______

乙方:_______(公章)法人代表:_______

_______年_______月_______日

施工合同 篇5

合同编号:________________

甲方(发包方):__________________________

乙方(承包方):__________________________

甲方现将冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程发包给乙方,经双方友好协商,订立如下协议:

一、工程名称:_______________________冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程

二、工程地点:_______________________

三、承包范围:

乙方按照甲方的要求,对冲孔桩底溶洞进行钻孔、灌浆及双管旋喷补强处理。

四、承包方式:

乙方负责施工所需的机械、人力、添加剂、管材及消耗辅助材料,钻孔按___________元/米计取(包钻孔、扩孔、扫孔),灌浆及双管旋喷补强(包工不包料,水泥由甲方提供)按___________元/台班计,上述单价已含税金。

五、工期:

应在___________年___________月___________日前完工或按甲方要求变更。因甲方原因造成工程延误,则工期顺延。

六、付款方式:

甲方按乙方___________月实际完成量的___________%付进度款;工程完工,经甲方验收合格办理结算后___________个月内一次性付清工程余款。

七、双方责任:

1.甲方责任:

(1)甲方负责提供场地给乙方施工,并提供施工用水、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方承担。

(2)甲方负责提供施工所需的水泥,保证施工正常进行。

2.乙方责任:

(1)按照甲方要求进行施工,并负责施工现场及人员安全。

(2)在整个施工过程中,乙方自行负责施工人员的吃住行,有关施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责,与甲方无关。并按要求及时清理施工垃圾。

(3)对质量未合格的桩按甲方要求施工到合格__________为止,因工程质量问题造成的一切经济损失概由乙方负责。

(4)负责保护现场甲方提供的材料,如有损坏、被盗、浪费,乙方按材料价的________倍偿还给甲方。

(5)根据设计要求及有关标准规定进行验收,如未能达到设计要求,乙方施工到达到标准为止。

(6)未按甲方要求完工,每拖延一天,向甲方支付元违约金。拖延超过________天,甲方有权解除合同,并有权要求乙方按合同总价款__________%的标准支付赔偿金。

八、争议解决办法:

在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第__________种方式解决:

1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;

2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼

九、本协议在执行过程中有未尽事宜,双方可另签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

十、本协议经双方盖章签字后生效。本协议一式___________份,双方各执___________份,具同等法律效力。

甲方:__________________ 乙方:___________________

甲方代表:______________ 乙方代表:_______________

签约日期:_______________年___________月__________日

施工合同 篇6

建设单位:(简称甲方)

施工单位: (简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确双方职责,确保优质高效地按期完成,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:工程名称:

1、工程名称:

2、工程地点:

第二条:工程范围:

1、工程起止点描述:

2、工程、主要设备描述:

第三条:合同工期:

本工程合同签订后___________个工作日完成。

第四条:工程质量:

符合电力部门验收标准,质量合格。

第五条:工程价款:

经中选该工程价款为:___________。本工程价款为包干价。竣工后结算不作调整。

第六条:付款方式:

1、合同签订后,七日内甲方向乙方支付全部工程款的30%。

2、工程竣工验收后,十五日内支付至全部工程款95%,剩余5%作为质保金,待质保期满后七日内无息支付,且乙方须提供合法正规。

第七条:甲、乙双方权利义务

一、甲方权利及义务:

1、甲方为乙方提供设备安装、运输、吊装的工作场地。

2、甲方负责乙方在施工现场与其他施工单位的协调工作。

3、甲方向乙方提供办理用电手续的相关资料。

4、甲方有权对本工程的质量、安全和工期进行监督检查,若乙方施工不符合规范要求,甲方有权要求立即整改。

5、甲方负责该工程的占地及青苗赔偿。

二、乙方权利及义务:

1、乙方现场负责人应接受甲方代表的监督,严格按照施工图纸的要求、国家现行施工安装规范及技术交底要求施工,确保工程质量。

2、乙方对本次工程所需设备及材料的质量负责。

3、乙方应对项目施工过程中发生的的安全事故人身财产损害负责,并按《安全生产管理条例》和相关的安全生产规定进行施工,如发生任何安全事故甲方不承担任何责任及第三方连带责任。

4、乙方应严格按照合同规定施工并办理好相关用电手续。

5、由于乙方原因致使工程达不到验收要求,乙方应重新组织施工,并承担拆除及重新安装的全部费用。

第八条:违约责任:

1、甲方未按合同约定支付工程款,每拖延支付一天,按应付款项万分之五承担违约金。

2、乙方应按合同约定的工期和质量标准完成施工任务,由于乙方原因致使工程不能如期完工,每迟延一天竣工,甲方应向乙方收取工程款项总额万分之五的违约金,并按迟延天数之和累计计算。

第九条:本合同未尽事宜由双方协商解决(不可抗拒因素除外),协商不成,双方任何一方可向人民法院提出诉讼。

第十条:本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,双方盖章签字后生效。

甲方(盖公章):乙方(盖公章):

法定代表人:法定代表人:

或委托代理人(签字):或委托代理人(签字):

开户行:开户行:

帐号:帐号:Yjs21.cOm

电话:电话:

签订合同时间:___________年___________月___________日

施工合同 篇7

甲方: 乙方:

根据《北京市安装工程承包合同条例》的有关规定为明确双方在建筑劳务合同的权利,义务的违约责任,经双方协议同意签订以下合同条款。

一、 施工内容:

承包内容: 水产组鱼缸制作安装

承包方式: 包工包料

承包金额:35237元(叁万伍仟贰佰叁拾柒元整)

二、 质量标准:

按图纸和洽商的要求,以及国家规定的施工工艺标准和质量检验标准,施工规范进行施工和验收。

三、 工期要求:

自 20xx 年 8 月 24 日起至 20xx年 8月 30日止,工期 6 天。

四、安全与文明施工:

乙方施工人员在施工中应严格遵守安全操作规程,按安全技术交底进行施工,文明施工要按照北京市有关的规定必须达标。如:做到活完料净脚步下清,机具保养,材料节约等等,如检查不合格后果乙方自负。

五、 付款方式:

施工完成经甲方验收合格后支付工程款的95%即33475.15元(叁万叁仟肆佰柒拾伍元壹角伍分整),质保期一年,质保期结束后支付工程款的5%即1761.85元(壹仟柒佰陆拾壹元捌角伍分整),乙方提供通用机打发票用于款项结算。

六、 附则

合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份;双方签字、单位盖章后即生效。

本合同自双方签订之日起生效,工程完工后自行终止,未尽事宜双方另行商定,双方签字并盖章后生效。

甲方:

乙方:

施工合同 篇8

A方:

B方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就合作施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、合作内容:建筑施工

2、承包方式:总承包及分包

3、工程范围:主体公司承包工程范围内项目

4、工程造价:按实际发生为准

二、A方的义务、权利范围

1、A方是该项工程总承包合法责任人、向项目提供有效资质文件和专业管理人员资质及派驻,管理人员工资由B方负责支付,工资标准另议,包括食宿费用在内

2、A方实行委托管理模式、实行派驻监督控制管理

3、A方负责给B方开设银行账户及财务印鉴及合同章。委托项目技术负责人:王玉清(项目经理),负责技术和施工管理。。

三、B方的义务、权利范围

1、B方成立项目部、负责全面管理、自主经营、自负盈亏。

2、B方负责A方派驻B方的管理人员食宿和工资

四、管理费提取方式

1、B方完成产值5000万元以内公司管理费提取1%

2、B方完成产值一亿元以内公司管理费提取0.8%

3、B方完成产值每超过一亿元减少0.1%,按比例下浮至0.3%为止

4、土方按0.5%为基数按上比例下浮到0.3%为止

五、其他

1、各方有争议协商共议,协商不成可诉法院调解

2、20xx年1月1日执行

3、未尽事宜另定,本协议三分,各式一份

4、未尽事宜补充

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

施工合同 篇9

甲方:

乙方:

甲方将 公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:

一、协议内容

段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。

二、委托单价

三、计量方法

按广东 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。

四、质量要求

1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。

a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-XX)的规定。

b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-XX)的有关规定。

c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-XX)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-XX图1中规定的范围。

2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。

4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。

五、工程款支付

工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),控制月支付的90%,剩余5%工程款待交工验收合格后再支付,另外5%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。

六、工期要求

1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。

2、乙方从开始进场到XX年8月6日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。

七、甲方责任

1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。

2、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。

3、甲方督促乙方遵守国家和地方的法律、法规和各项规章制度。

八、乙方责任

1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。

2、进场人员必须有合法证件(身份证),并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。

3、严格执行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。

4、服从业主、甲方的统一管理,遵章守法,如有违者送交当地公安机关处理。

5、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。

九、安全要求

1、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。

施工合同 篇10

甲方:

乙方:

甲方新建住房一栋,该房设计为砖混结构,总建筑面积为224。7平方米,经甲乙双方协商,双方在平等、自愿、相互协作的基础上,甲方将该建筑施工工程承包给乙方,为明确双方的权力和义务,双方达成如下施工协议:

一、承包范围和承包方式、价格

1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。

2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求,完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水,室内楼梯送到三层,室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工,(门窗、水电、下水除外)。另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇,构造柱加七根。

3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。

4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式,每一层拨付一万元,余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。

二、施工要求

1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定,精心施工,保证工程质量。

2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。

3、乙方施工要以安全第一,不违章操作,确保安全施工,教育施工人员安全施工,杜绝工程事故,如在施工中发生任何事故,均由乙方全部负责。

三、建材由甲方保管,乙方按需领取,乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。由乙方原因造成的甲方原材料的浪费,由乙方负责赔偿。施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料,因材料没有及时提供,造成损失由甲方承担。

四、工程质量

1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工,不得偷工减料。

2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督,并提出符合建筑质量规范要求的一切建议,乙方必须按要求执行。

五、违约责任

1、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

2、乙方承包的工程项目,不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

3、违反本合同约定的行为均视为违约行为,应承担违约责任。

4、违约金定为10000元,一方违约应向对方支付违约金,并赔偿由此给对方造成的一切损失。

六、其他约定

1、甲方不承担乙方的伙食。

2、开工日期:20xx年5月28日

3、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方:

乙方:

Yjs21.Com更多幼师资料扩展阅读

施工合同书(范例12篇)


我们在使用合同的场合越来越广泛。对于口头、信函或者数据电文方式来订立合同的,必须签署确认书并盖章。那么,要拟定一份详细的合同,应该怎么做呢?这篇文章是栏目小编为您整理的“施工合同书”,希望你能收藏本网站并关注我们的更新!

施工合同书 篇1

甲方(委托方):_____________

签约时间:_______________

乙方(施工方):_____

签约地点:_______________

为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、柳州市人民政府令第141号《柳州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议。共同遵守。

一、工程概况

1、甲乙双方的条件:

甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位或取得上岗证书的个体工匠。

2、装饰施工地点: 区 路(小区)幢 室。

3、住房结构: 室 厅 结构,建筑面积 米。

4、装饰施工内容:详见附件一《工程预算书》

5、承包方式:

6、本工程由 设计。

7、工期:工程期限天,从_______年______月_______日开工,至_______年_______月________日竣工。

二、工程价款及结算方式:

1、总价款:(大写)___________________________ 元。

2、合同签定后,甲方支付总价款的 %,计_________

_________年______月______日前,甲方支付总价款的 %,计_________元; _________年______月______日前,甲方支付总价款的 %,计_________元; 尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____________日内一次付清。

三、施工准备及双方的义务

(一)甲方工作

1、甲方开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记备案:确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。

2、指派_________为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理,验收、变更、登记手续和其他事项。

(二)乙方工作

1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。

2、指派 为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。

4、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

四、安全生产和放火要求

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施,保障作业人员及相邻居的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责复修复和赔偿。

乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤事故由乙方自行负责。

五、工程保修:

工程保修期壹年,保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订《工程保修单》。

六、纠纷处理

本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可向家居装修协会、消费者协会或所在地房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第_______种方式处理:

(1)提交当地仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉;

七、其他约定事项

八、本合同一式______份,具有同等法律效力;合同预算为本合同的组成部分。

甲方:

乙方:

姓名(签名):

姓名(签名):

地址:

地址:

电话

电话:

年 月 日

年 月 日

施工合同书 篇2

甲方:_________乙方:_________甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:第一条

甲方兴建的综合楼,位于_________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。

第二条

乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息_________计。

第三条

计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。

第四条

乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。

第五条

偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。

第六条

乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。

第七条

陈述和保证7.1

甲方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7.2

乙方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第八条

违约责任8.1

除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。8.2

任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第九条

保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条

补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

第十一条

合同附件11.1

本合同附件包括但不限于:(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;11.2

任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

第十二条

不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十三条

争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条

权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约 行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十五条

后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

第十六条

通知16.1

本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16.2

前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。16.3

一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十七条

合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

第十八条

生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书 篇3

甲方:_________________________

乙方:_________________________

甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:

第一条甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。

第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息________计。

第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。

第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。

第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。

第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。

第七条陈述和保证

7.1甲方的陈述和保证

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

7.2乙方的陈述和保证

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第八条违约责任

8.1除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。

8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第九条保密

一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

第十一条合同附件

11.1本合同附件包括但不限于:

(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件

第十二条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十三条争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十五条后继立法

除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

第十六条通知

16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

16.2一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十七条合同的解释

本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

第十八条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

甲方:

乙方:

日期:

施工合同书 篇4

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

经双方共同协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施,双方达成协议如下:

一、 工程建设内容:

按甲方提供的设计图纸施工。

二、 承包方式:

做工、机费包干。(包含水电安装)

三、 计价方式:

按房屋实际面积计算430元/㎡。

四、 付款方式:

乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元,余款工程完工验收后付清。

五、 施工安全:

乙方在施工中应注意安全,做好各种安全设施。若发生安全事故,由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽,发现一次罚款100元。

六、工程完工,甲乙双方组织按现行国家验收标准验收,如有不达标部分,返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。

七、本工程未尽事宜,双方在实施过程中另行协商解决。协商不成,可向仲裁机构或人民法院申诉。

八、本合同一式贰份,双方签字盖章生效,甲乙双方须共同遵守。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

施工合同书 篇5

甲方(发包方):___________________________

乙方(承包方):___________________________

根据《中华人民共和国民法典》以及相关规定,本着自愿平等诚信互利的原则,经甲乙双方共同协商,达成如下条款供双方信守:

一、项目工程概况

1、项目名称:________________________________

2、门窗安装地:______________________________

二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求

1、塑钢门窗综合单价按________元每平方米发包,具体数量以图纸为准。发包价格包括加工安装费、运费、检测费,以及税金在内。

2、塑钢平开窗型材选择_______________公司生产的________系列型材,壁厚为_______毫米。平开窗选用________________公司生产的________系列型材,壁厚为_______毫米。(材料封样)

3、玻璃选用______________________(材料封样)

4、钢衬为________________________(材料封样)

5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样),达到国家标准。产品必须提供产品合格证。

三、前期工作

1、甲方应在合同签订后______日内向乙方提供完整的门窗表及施工图纸和相关资料。

2、甲方应在安装施工现场免费提供临时电源。

3、乙方依据甲方提供的图子及国家建筑标准设计窗型,经甲方监理签字认可后方可制作安装。

四、施工配合、成品保护、施工安全:

1、双方要密切配合,保证对方在工地的顺利施工,甲方应按工地土建进度及时告知乙方,使乙方的施工有序进行,做好相互调整配合施工。

2、乙方在工地与甲方的施工配合要求,由甲方出面协调。

3、玻璃安装应在土建与涂料施工结束后进行,避免玻璃的受损和污染。

4、甲乙双方应加强成品保护,进入工地的材料或成品要用保护膜全裹,施工人员应爱护已完成的成品,若因施工人员过程造成的损害,甲方可要求必要的赔偿或更换。

5、乙方进入施工现场后应服从工地统一管理和必要的安全措施,规范施工作业,如发生安全事故由责任方自行承担,乙方在施工过程中自己造成的安全事故由乙方自行承担。

6、为便于施工甲方工地代表为___________,电话__________,乙方工地代表为:____________,电话____________。

五、工期及付款方式

1、开工日期为_____年____月____日,暂定______天完成,即_____年____月____日前完工。

2、阶段施工完毕,安装完窗后支付______%,安装完玻璃_____%,______%等工程完毕后一次性支付,尾款______%作为维护资金一年后一次性结清。拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息,合并利息支付乙方。

3、门窗工程的结算由乙方汇总后甲方进行核准,双方签字后方可支付工程款。

施工合同书 篇6

甲方: 身份证号码:

乙方: 身份证号码:

甲方因工程项目施工任务的需要,现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工,经双方协商同意,订立本合同书供双方共同遵守执行。

一、工程内容:根据设计图纸和双方已协商的内容进行施工,如遇实际原因需要,可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。

二、施工项目工期:自合同签订之日起共7个自然日完成。

三、甲方负责工程的报建、报批相关手续,并为工程提供所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外,乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。

四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调,做好各项防护措施,施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故,概乙方负责。如遇障碍无法开挖的,应及时通知甲方到场确认。

五、工程结算:按实际完成长度乘以承包单价计算:

1、管道部分:水泥路面及步道砖每米60元,土路路面每米20元,直埋光缆每米12元,包封每米10元,基座每个300元。

2、光缆部分:管道光缆(48芯以下)1。4元/米,96芯以上(含96芯)1。6元/米,五孔子管1。4元/米, 新设吊线3元/米,加挂光缆2元/米,安装引上钢管45元/根。

3、防雷地网:水泥路60元/米,土路20元/米,挂墙10元/米。

4、电力电缆布放:10元/米

工程施工期间,乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格,申付至总工程量80%的进度款,工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。

六、本合同书自签名之日起生效,工程款付清后自行失效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

施工合同书 篇7

工程名称:

工程地址:

建筑面积

工程造价:

开 发 商:

承 包 商:

签订日期:

第一部分 协议书

甲方(全称):

乙方(全称):

依照中华人民共和国《经济合同法》及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致。订立本合同。

一、 工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

资金来源:自筹。

二、 工程承包范围

承包范围:

三、 合同工期

开工日期:接到开工通知后一星期内技术人员进驻开始二次设计;

工 期:保证交房日期

四、 质量标准

工程质量标准: 市优质工程

五、 合同价款

金额(大写):

(小写):¥ 元人民币

六、 组成合同的文件

组成合同的文件包括:

1、 本合同协议书

2、 中标通知书

3、 招标文件

4、 投标书及其附件

5、 本合同专用条款

6、 本合同通用条款

7、 标准、规范及有关技术文件

8、 图纸

9、 工程量清单

10、中标工程报价单

11、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同

八、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、 甲方向乙方承诺按照合同通用条款和专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、 合同生效

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

本合同自双方签字盖章后次日起正式生效。

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

签订日期: 年 月 日

第二部分 通用条款

一、 词语定义及合同文件

1、 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

1. 通用条款:是根据法律、法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

2. 专用条款:是甲方与乙方根据法律、法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是通用条款的具体化、补充或修改。

3. 甲方:指在合同书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

4. 乙方:指在合同书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

5. 分包商:只在合同书中由甲方指定的分包单位;

6. 项目经理:指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

7. 设计单位:指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

8. 工程:指甲方乙方在合同书中约定的承包范围内的工程。

9. 合同价款:指甲方乙方在合同书中约定,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

10. 工期:指甲方乙方在合同书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)。

11. 开工日期:指甲方乙方在协议书中约定,乙方开始施工的绝对或相对的日期。

12. 竣工日期:指甲方乙方在协议书中约定,乙方完成承包范围内全部工程的绝对或相对的日期。

13. 图纸:指由甲方提供的,并能满足乙方施工需要的所有图纸。

14. 施工现场:指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供使用的其它场所。

15. 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子邮件)等可以有形地表大明确意思的文体形式。

16. 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所承担的责任。

17. 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延要求。

18. 不可抗力:指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。

19. 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,开始当天不计入,从次日开始时计

算;规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算时间。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时止。

2、 合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1) 本合同协议书;

(2) 中标通知书;

(3) 招标文件;

(4) 投标书及其附件(包括其说明和承诺);

(5) 本合同专用条款;

(6) 本合同通用条款;

(7) 标准、规范及有关技术文件;

(8) 甲方确认图纸;

(9) 工程量清单;

(10) 中标工程报价单;

(11) 合同履行中,甲方与乙方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相互一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由甲方与乙方协商解决。双方协商不成,按本通用条款第34条关于争议的约定处理。

3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和法规。需用明示的法律、法规,由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准、规范的,由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求,乙方按约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方认可后执行。乙方要求使用国外标准、规范的,应负责向甲方提供中文译本,甲方认可后方可执行。

4、 图纸

4.1甲方应按专用条款约定的日期和套数,向乙方提供一次设计的图纸和相关配套图纸。乙方需要增加图纸套数的,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,乙方在约定的保密期限内履行保密义务。

4.2乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转给他人。工程竣工后提供完整的竣工图。

二、 双方一般权利和义务

5.甲方项目主管的委派和指令

5.1甲方可以委派项目主管和工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可以在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方。委派书和撤回通知作为本合同附件。

甲方工程师代表在项目主管授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件,与项目主管发出的函件具有同等效力。乙方对甲方工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将该函件提交项目主管,项目主管应进行确认。甲方工程师代表发出指令有失误时,项目主管应进行纠正。

除甲方项目主管或工程师代表外,甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。

5.2甲方工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方工程师代表可发出口头指令,并在48小时内给予确认,乙方对甲方工程师代表的指令应予执行。甲方工程师代表不能及时给予书面确认的,乙方应于甲方工程师代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

乙方认为甲方工程师代表指令不合理,应在收到指令后24小时内向甲方工程师代表提出修改指令的书面报告,甲方工程师代表在收到乙方报告后24小时内作出修改指令后继续执行原指令的决定,并以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方工程师代表要求乙方立即执行的指令后乙方虽有异议,但甲方工程师代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

本条款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

5.3甲方工程师代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方工程师代表未能按合同约定履行义务造成乙方有关部门损失,顺延延误的工期。

5.4如需更换甲方项目主管或工程师代表,甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的任务。

6、项目经理

6.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

6.2乙方依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交甲方工程师代表,工程师代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

6.3项目经理按甲方认可的施工组织设计(施工方案)和工程师代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师代表联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向甲方工程师代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方或第三人,,由乙方承担费用,不顺延工期。

6.4乙方如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方的同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

6.5甲方可以与乙方协商,建议更换其认为不称职的项目经理。

7、甲方的工作

7.1甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1) 施工场地具备基本的施工条件;

(2) 将施工所需水、电从施工场地接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;

(3) 向乙方提供施工场地的地下管线资料,对资料的真实准确性负责;

(4) 协助乙方办理施工许可证及其他施工所需证件(证明乙方自身资质的证件和招标文件要求乙方自行完成的除外);

(5) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作;

(6) 甲方应做的其他工作,双方在专用条款中约定;

7.2甲方未能履行7.1款各项义务,导致工期延误后给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方有关损失,顺延延误的工期;

8、乙方的工作

8.1乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1) 向甲方提供工程进度计划表及相应月、周进度统计报表;

(2) 根据工程需要,提供和维修施工使用的照明,并负责材料设备等安全保卫;

(3) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通以及环境保护和安全生产的管理规定,按规定办理有关手续;

(4) 保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

(5) 已竣工工程未交付雇主前,乙方按专用条款约定负责已完工工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方应加以修复,费用由乙方自理;

(6) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作;

(7) 遵守施工场地的文明施工、安全生产的有关规定和场区内临时施工水电管线文明公约等;

(8) 乙方应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

(9) 工程实施中各种形式的工程联系单据需由乙方项目经理与甲方工程师代表当面递交(一式两份),接收方应即时签收并署名。

8.2乙方未能履行8.1款各项义务,造成甲方及其他施工单位损失的,乙方赔偿甲方及其他施工单位有关损失。

三、 施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1乙方应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交甲方,甲方按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见,不提出书面意见的,视为不同意。

9.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,经甲方工程师代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款的要求。

10、开工或订货及延期开工

10.1施工现场已基本具备施工条件时乙方应当按照约定各阶段的开工或订货的日期前三天向甲方工程师代表提出书面申请,经确认后即刻开工或订货。乙方不能按时开工或订货,应当不迟于协议书约定的开工或订货日期前7天,以书面形式向雇主提出延期开工的理由和要求。甲方在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请48小时内不答复,视为同意乙方的要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

10.2因甲方原因不能按照协议书之进度计划表约定的日期开工或订货(因本合同12条6款原因除外)甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工或订货日期,并顺延工期。顺延工期日不得超过约定工期60天,否则,甲方应结算乙方已完成工程量的工程价款。

11、暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按照甲方的要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后,可以以书面形式提出复工要求,甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

12、工期延误

12.1因以下原因造成工期延误,经甲方工程师代表确认,工期相应顺延:

(1) 甲方未能按专用条款的约定提供一次设计方案及相关图纸及开工条件:

(2) 甲方未能按约定日期支付工程款,致使施工不能正常进行;

(3) 甲方未能按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4) 甲方要求设计变更和工程量增加;

(5) 一周内非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过24小时;

(6) 不可抗力;

(7) 专用条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况;

12.2乙方在12.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

13、工程竣工

13.1乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。并提交工程检测合格书。

13.2因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方不同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任;

13.3施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签定提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款内容。

四、 质量与检验

14、工程质量

14.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定的以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

14.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

15、检查与返工

15.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。

15.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,立即要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

15.3由于甲方指令失误发生的追加合同价款,由甲方承担。

16、隐蔽工程和中间验收

16.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收的时间和地点。乙方准备验收记录;验收合格,甲方工程师代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和下道工序继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

16.2甲方不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。

16.3经甲方工程师代表验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后, 甲方工程师代表不在验收记录上签字,视为甲方已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或下道工序继续施工。

17、重新检验

无论甲方是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。

五、 安全施工

18、安全施工与检查

18.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。并每出现一次,罚款一千元。

18.2乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

19、安全防护

乙方在动力设备、输电线路、地下管道及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施方案,经甲方认可后方可实施。

20、事故处理

20.1发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时接受政府有关部门的处理,如果乙方为主要责任方,应承担发生的全部费用并接受甲方的合理处罚;

20.2遵守甲方规定和公约,并做到文明施工。

六、 合同价款与支付

21、合同价款及调整

21、1合同价款是指甲方与乙方依据中标通知书中的中标价格或在协议书内约定的价格。

21.2合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。本工程采用固定价格合同:双方在专用条款内约定合同价款的包含的范围,合同范围外的价款调整方式,应当在专用条款中约定。

22、工程预付款及进度款的支付

本工程预付款和进度款的支付在专用条款约定。

23、工程量的确认及请款方式

23.1乙方应按专用条款约定的时间,向甲方工程师代表提交已完成工程量的报告,甲方工程师代表接到报告后5天内按设计图纸核实已完工程量。

23.3对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方工程师代表不予确认。

24.4 乙方到甲方请款,必须凭乙方的请款报告并盖有乙方公章及项目经理以上级别的签名,呈交甲方工程师代表和项目主管审核,以甲方审核同意支付的金额为准,否则,甲方将拒付款项。

24.5乙方的发票直接开甲方的企业名称,在领取款项时递交与支票相同金额的发票;

七、 材料设备供应

24、甲方供应材料设备

甲方可提供部分材料设备。

25、乙方采购材料设备

25.1乙方负责采购材料设备的,应按专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明原件,对材料设备质量负责。

25.2乙方采购的材料设备与设计或标准不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

25.3乙方采购的材料设备在使用前,乙方应按甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验的费用由乙方承担。

25.4甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,由乙方负责修复、拆除或重新采购,并乙方承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延,并每次罚款一千元。

25.5乙方需要代用材料时,应经甲方工程师代表认可后才能使用,由此增减的合同价款不作调整。

施工合同书 篇8

甲方:_________________________________________

乙方:_________________________________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况

1.工程地址:_________________________________________

2.施工内容:_________________________________________

外墙涂料粉刷,总面积约________________平方米。

外墙真石漆粉刷,总面积约:_____________平方米。

3.工程开工日期:______年______月______日

4.工程竣工日期:______年______月______日

5.工程承包方式:包工包料。

6.工程总天数:______天,雨天顺延。

第二条工程价款

外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元,以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

第三条质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

2.工程验收标准:所有外墙涂料粉刷面________色,外墙真石漆粉刷面________色。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第四条材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

第五条付款方式

合同签订后,甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票后,甲方在三个月内支付______ %的工程款,剩余的_______%工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题,质量保证期满后日内一次性付清。

第六条工程工期

乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

第七条工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第八条其他事项

本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

第九条违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条争议解决

本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十二条本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书 篇9

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。

一、工程名称:

工程地点:

二、工程承包方式:乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。

三、合同价款:

四、甲方工作:

l、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅。

2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。

3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。

五、乙方工作:

1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。

2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。 .

4、乙方应严格抓好工程质量控制,确保工程质量达标。

5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修,保修期为1年。在规定的保修期内,凡因施工原因造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

六、工程款(进度款)的支付与结算:

l、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。

2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。

3、工程完工后剩余工程费用5日内一次性结清剩余10%。

4、工程如有设计变更,须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后,按实际发生增加合同价款。

七、争议的解决方式:

因履行本合同发生争议时,双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。

八、其它:本合同一式两份。双方各持1份合同,自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,双方将另行商定。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书 篇10

发包方(简称甲方):_________

承包方(简称乙方):_________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就本工程外墙施工项目施工事宜协商一致,订立本合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:_________;

2、工程内容:_________;

3、工程地点:_________。

二、工程承包方式及范围

1、承包方式:以平方单价合同,合同签订后,无论材料等涨跌,均不得调整。

2、平方单价:

(1)基层以_________元/㎡

(2)乳胶漆_________元/㎡

3、承包范围:_________。

三、合同工期

1、开工日期:_________年_________月_________日;

2、竣工日期:_________年_________月_________日;

3、总工程天数:_________日。

四、工程质量标准

按照国家有关规范进行检测验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。

五、合同价款

每平方米________元,按实际完成面积计算工程款,合计________元,。

六、付款方式

本合同签订后,3天内预付合同价款的30%作为材料购置金,工程完成总进度一半(一遍白水泥,一遍腻子)3天内付合同价款的30%,工程完成总进度全部(外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨)3天内付合同价款的35%,留5%的保修金,保修期为一年(以验收日期为准),保修金在保修期满后一个月内付清。

七、材料

乙方所购置的材料必须符合设计、规范规定要求及现行的国家和地方行业标准和提供的原材料样品等要求。如不能满足所要求的材料标准,造成的一切损失由乙方负责。

八、安全施工

乙方必须严格按照安全施工操作规程进行施工,在施工中所出现的任何事故、机械事故及其他责任事故等,其事故责任及经济损失均由乙方承担,甲方不负任何责任。

九、乙方的责任

1、严格按照规范设计和甲方确认的施工方案施工,要求工程质量达到合格。

2、严格按照设定的竣工日期完成全部施工任务。

3、保证文明施工、安全施工,承担因自身施工安全措施不当而造成的事故责任与发生的一切费用。

4、乙方在施工期间,要爱护建筑物成品,不得乱钻乱凿,不得随意改变电源线路,否则,造成的一切损失由乙方负责。

十、甲方的责任

l、严格按施工进度及时给付乙方工程款。

2、保证施工所需的水电并承担水电费用,负责协商有关部门的关系,保证乙方正常施工。

3、保证在收到乙方竣工通知后十日进行验收。

十一、工期要求

1、乙方原因不能按期完成或中途无故停工,每拖延一天罚款1000元。

2、甲方原因不能按期完成或工程款不能按时拨付,工期顺延(以甲方签证的延期报告为准),乙方造成的损失由甲方承担。

十二、质量保修

在保修期内乙方应在自接到甲方书面或电话通知起,24小时之内派员实施维修,否则,甲方或用户有权另派他人维修,维修费用在乙方保修金内2倍的扣除。

十三、违约责任

施工合同书 篇11

甲方: 身份证:

乙方: 身份证:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程地址:

2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约 平方米

3、工程开工日期:

4、工程竣工日期:

5、工程承包方式:包工

6、工程总天数: 天,雨天顺延。

第二条 工程价款

工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

第三条 质量要求

1、工程验收标准:根据业主要求

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、凡由男方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第四条 付款方式

合同签订后,甲方在乙方开工 天内付工程款 ( ),施工完成后再付款 ( ),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺: 年 月 日前结算清楚工程的余款。

第五条 工程工期

乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

第六条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条 其他事项

本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

第八条 违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条 争议解决

本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

电话: 电话:

签约日期: 年 月 日

施工合同书 篇12

甲方:____________

乙方:____________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲乙双方就公路路面工程事宜达成如下合同:

第一条、工程概况

1、工程名称:____________;

2、工程地点:____________;

3、承包范围:____________;

4、承包方式:____________。

第二条、工程造价

道路工程按每平方米______元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。

第三条、工程款拨付

该工程款由甲方负责筹措,路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%,经竣工验收合格后支付总价款的45%,剩余5%保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由此发生的费用由乙方承担。

第四条、工程质量

1、甲方应在乙方进场前一日,向乙方提供施工图纸一套,并向乙方进行技术交底。

2、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

3、涉及隐蔽工程的,在工程隐蔽前,乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的,乙方应整改后重新验收。

4、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

5、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

第五条、工程期限

自_____年_____月____日起至_____年_____月____日止,合同工期总日历天数______天。

第六条、安全文明施工

1、乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

2、乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。

第七条、甲方的权利与义务

1、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底,交底应经双方现场确认。

2、工程甲方代表,对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

第八条、乙方的权利与义务

1、乙方应配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

2、参加甲方组织的现场交底,配合形成书面交底文件。

3、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定,妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

第九条、 违约责任

1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

2、因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按______元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。

装饰装修施工合同范例5篇


有没有可以参考借鉴的合同样本?在这个越来越重视法律意识的时代,签订合同可以方便双方协调配合。经过幼儿教师教育网的编辑的辛勤努力,我们为大家带来了最新的“装饰装修施工合同”,让我们一起享受阅读的魅力,感受文字的精髓!

装饰装修施工合同 篇1

发包人:____________

承包人:____________

吉林省建设厅监制

吉林省工商行政管理局

20xx年6月

说明

1.此合同文本是根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

2.工程承包方:应具备工商行政管理部门核发的营业执照,并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前,承包方应向发包方提供上述承包资格证明。

3.发包、承包双方当事人直接签订此合同,应当一式两份,双方当事人各执一份;凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的,应一式三份(发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份)。

4.本合同对双方当事人均有约束力,并维护双方当事人的合法权益,承包方应当恪守诚实信用,负有对合同条款正确说明的义务。

5.住宅装饰装修每个隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束时需进行验收,并须在验收单上签字确认。竣工总验收,甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程不能达标,乙方应予整改,直到达标为止。

6.本合同施行之日起,吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。

7.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。住宅装饰装修施工合同

合同编号:____________

发包人(甲方):____________________________________

委托代理人(姓名):____________民族:____________

住所:__________________________身份证号:________

联系电话:______________________手机号码:________

承包人(乙方):____________________________________

营业执照号码:______________________________________

经营场所:__________________________________________

法定代表人:____________________联系电话:________

委托代理人:____________________联系电话:________

规范服务达标证号:__________________________________

本工程设计师:__________________联系电话:________

施工队负责人:__________________联系电话:________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规之规定的原则,结合本工程的具体情况,双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

第一条工程概况

1.1施工地点:______________________________________

1.2工程装饰装修面积:______________________________

1.3工程户型:______________________________________

1.4工程内容:(见报价单和图纸)____________________

1.5工程承包方式:经双方商定,采取下列第______种方式:

(1)承包人包工、包全部材料(见附件二)。

(2)承包人包工、包部分材料,发包人提供其余部分材料(见附件一、二)o

(3)承包人包清工、发包人提供全部材料(见附件一)。

1.6工程期限________日(以实际工作日计算):

开工日期__________年__________月__________日

竣工日期__________年__________月__________日

1.7工程造价和报价单

(1)工程造价为(人民币)__________(金额大写)

¥:________________________________________

(2)双方约定,如变更施工内容、变更材料,变更部分的工程款按实际发生另计。

(3)工程报价(见附件三)。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理,发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸和室内环境质量

3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。

3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。

3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。

第四条发包人义务

4.1开工三日前要为承包人人场施工创造条件,以不影响施工为原则。

4.2无偿提供施工期间的水源、.电源和冬季供暖。

4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

4.4应书面告知乙方施工人员有关规定,以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。

4.5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。

4.6负责垃圾外运输及处理。

4.7不得有下列行为:

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。

(5)强令承包人违章作业施工的其他行为。

4.8凡必须涉及4.6款所列内容的,发包人应向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。

4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的,发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。

4.10参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条承包人义务

5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。

5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容:

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境。

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电

等,由承包人承担修理和损失赔偿的责任。

(4)负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。

(5)保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。

装饰装修施工合同 篇2

甲方:__________

统一社会信用代码:_______________

法定代表人:__________

地址:__________

乙方:__________

身份证号:__________

联系方式:__________

地址:__________

甲乙双方于 _____年 _____月 _____日签订了《上海市住宅装饰装修施工合同 》(下称"原合同)。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该合同未尽事宜经共同协商,达成补充协议条款如下:__________

1、由于签订原合同时,双方未填写或填写不规范导致合同存在瑕疵。现双方确认:__________

第二条第七款,施工日期为:_______________年_____月_____日至_____年_____月_____日。

第二条第三款,乙方提供的材料、设备,应提前____天通知甲方验收。

第八条,提请上海市仲裁委员会仲裁。

原合同签订时间为:__________

(5)由于乙方原因导致原合同施工期限已经逾期,双方协商一致,确定竣工时期为_____年_____月_____日。若因乙方原因再次逾期,乙方应按照每天 _____元支付违约金。

2、补充下列事项:__________

甲方责任:__________

根据施工图纸或施工说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

指派_____________为乙方代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。乙方代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。

严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规定。

积极配合甲方开展正常工作。配合甲方委托的工程监理开展工作,做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。配合竣工验收,编制工程结算。安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

(5)自备施工工具,并充分利用辅材和主材,减少材料浪费。一般材料的损耗率应不高于_____________,特殊材料损耗率的约定:_______________________。乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分,其费用由乙方承担。

(6)向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本,根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。甲乙双方达成一致后,在施工项目不变更的情况下,工程的结算价格与预算价格误差不超过_____________%,超出部分由乙方承担。

3、工程变更:__________

在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目,甲乙两方协商一致后,调整相应费用,并告知丙方,同时约定:__________甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用(以工程预算为基础),应划拨________%给乙方作为补偿;乙方提议或要求减少施工项目,经甲方及丙方同意后,其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。

4、 工程质量、验收和保修:__________

4.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:__________

材料验收;

隐蔽工程验收(包括水、电等隐蔽工程的验收);

竣工验收(包括室内环境质量验收);

其他约定的项目验收。

4.2 工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方自接到通知起______日内组织工程验收,______日内组织室内环境质量检测验收(根据国家标准,室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行),并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方委托人)在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用(看管等费用另行约定)。

甲方提前入住,视为验收合格,甲方应自行承担工程有关的质量问题,但乙方仍应承担合同的保修责任。

4.3 甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。如复验合格,甲方应承担复验费用,由此影响工期,责任由甲方承担;若复验不合格,其复验及返工费由乙方承担,责任由乙方承担,但工期也予以顺延。

4.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用及材料费用由甲方承担,工期顺延。

4.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及材料费用由乙方承担,工期不顺延。

4.6 当甲乙两方对工程质量有争议时,提请______对工程质量进行检测和鉴定。

4.7 本工程自验收合格后三方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为______年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为______年,电路工程的保修期限为______年。

5、违约责任

5.1 一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律法规受到处罚的,最终责任由责任方承担。

5.2 一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

5.3 甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款,每延误一日,应向乙方支付迟延部分工程款千分之_____的违约金。

5.4 由于乙方责任延误工期的,每延误一日,应向甲方支付本合同工程造价金额千分之_____的违约金。

5.5因乙方的过错造成工程质量不符合约定,乙方应无偿返修致合格标准,若乙方拒绝修理、返工或者改建的,甲方可以减少支付工程价款_________元,若甲方已经全部支付完毕,甲方可以要求乙方支付违约金____________元。

六、 终止合同

6.1乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿甲方损失。

6.2施工期间,若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时,有权要求乙方暂时停工,与乙方交涉,要求返工或作相应补救措施,情节严重时,甲方有权终止合同。施工期间,甲方无正当理由阻止工程施工,或拒绝按约定支付工程款项,经乙方交涉无果时,乙方有权中止合同。

6.3 施工期间,甲方将门钥匙壹把交给乙方保管;工程竣工验收后,乙方应将门钥匙交还给甲方。

6.4 工程竣工经验收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题,乙方不再承担质量责任;但乙方可优先为甲方提供有偿维修服务。

(5)附上甲乙双方银行账户信息:__________

甲方银行账户:__________

开户行:__________

乙方银行账户:__________

补充施工负责人信息:__________

工程设计师:__________

身份证号:__________

原施工负责人:__________

身份证号:__________

现施工负责人:__________

身份证号:__________

开户行:__________

4、本补充协议自 _____年 _____月 _____日双方签字盖章时生效。

5、除本协议约定的条款外,本协议与原合同约定不一致的,以本协议为准。

6、本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

甲方(签字、盖章):__________

签署时间:_____________年 _____月 _____日

乙方(签字、捺印):__________

签署时间:____________年 _____月 _____日

装饰装修施工合同 篇3

发包方(甲方):_______________________________

承包方(乙方):_______________________________

依照《_________合同法》、《西安市建筑装饰装修管理条例》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上,就建筑装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:______

第一条工程概况

1、工程名称:______________________________

2、工程装饰装修面积:______________________________

3、工程地址:______________________________

4、施工内容:______详见本合同附件(一):______预算表、预算表及有关设计方案、施工图纸。

5、承包方式:_________________________________________________________。

6、工期:______

开工日期:_____________年_______月________日

竣工日期:_____________年_______月_______日

总工期限:_____________天

7、合同价款:______本合同工程造价为(人民币)_________________元,大写:_______________________________________________元整。

详见本合同附件(一)预算表。

第二条管理人员的职责

若本工程甲方自行派遣管理人员,负责现场协调、主材确认、工程验收,对乙方进行管理。乙方派遣设计师及项目经理负责工地。

设计师:______在开工前代表公司,负责设计与施工的协调,陪客户选购主材。

项目经理:______在开工后代表公司,负责材料、施工、调配人员以及解决工期中出现的所有施工问题。

以上人员的职责仅限于本条列明的职责,甲方应该明确各管理人员的职责,以便在履行合同中维护好自身的合法权益。

第三条施工图纸及室内环境设计

一、如有变动需双方协商解决。

甲方提供施工图纸,一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。

二、双方应当对有关设计方案、施工图纸予以签收确认。

第四条甲方工作

一、开工三日前要为乙方入场工作创造条件,以不影响施工原则。

二、为施工期间提供水源、电源。

三、负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。

四、遵守物业部门的各项规章制度,乙方入场前甲方应自行到物业缴纳装修押金;如果施工过程中,确因乙方过失造成扣罚装修押金的,乙方承担扣罚责任,最终在工程决算时在甲方应付工程款中予以扣除。

五、负责协调现场施工队和邻里之间的关系。

六、不得有下列行为:______

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)强迫乙方违章作业施工的其它行为。

七、凡必须涉及以上第“六”条行为的,房屋产权人应当向房屋管理部门或物业

管理部门提出申请,由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,有房屋管理部门或物业管理部门批准。

八、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应负责配合乙方作好保卫及消防工作。

九、参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

十、由甲方提供的施工图纸,必须清晰明了,标注清楚,由相关设计人员负责向乙方施工队进行设计交底。

第五条乙方工作

一、应主动出示企业营业执照、施工资质证书。

二、施工中严格执行施工规范、安全操作规范、防火规定、质量标准,按期、保质、安全完成本合同约定的工程内容。

三、严格执行有关施工现场管理规定,不得扰民及污染环境。

(1)无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁;保证施工现场的整洁,每日完工后清理施工现场。

四、应甲方要求,如实告知甲方本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、预算书、参考价格等有关资料以及提供查阅条件。

五、遵守甲方物业部门的相关规定,承担应由乙方交纳的出入证工本费。

六、甲方为少数民族的,乙方在施工中应尊重其民族的风俗习惯。

第六条工程变更

一、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更单,作为竣工结算和顺延工期的根据。(见附件四)

二、合同签订后,若甲方需要删减项目,或变更项目造成工程造价变低的,甲方应承担删减工程造价的20%的减项费用,同时相应报价的管理费不予减少。

三、如果工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,需提前与乙方设计师联系,在双方签订变更单设计师出图后方可进行施工。凡甲方直接与现场施工人员私下商定更改施工内容所引起的一切后责任由甲方承担。乙方严禁施工队和任何人与甲方私下交易。

四、根据国家及物业管理有关规定,乙方无权移动改造煤气、天然气管线、暖气移位、拆除配电箱等项目。请甲方与相关部门及其所在物业管理公司协商,另行解决。

第七条工期延误

一、对以下原因造成的竣工的日期延误,经甲方确认,工程应顺延:______

1、工程量变化或设计变更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

二、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期应顺延,因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

三、甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的,工期顺延。

四、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

五、判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

第八条质量标准

一、工程施工质量标准,双方同意参照__________标准。(A、《陕西省建筑装饰施工标准》(试行)规定B、《延安市建筑装饰工程质量验收标准》)

二、质量认证部门:______国家技术监督部门认证的装修工程质量监督检验站。

三、质量检查监督部门:______西安市装饰装修协会。

四、施工过程中,双方对工程质量、空气质量发生争议,可委托有关行政主管部门、质量技术监督部门认证的专业检测单位,对工程质量、室内空气质量予以检测,检测过程支出的相关费用应先由提出申请的一方垫付,最终由责任方承担。

第九条工程验收和保修

一、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:______

(1)材料进场验收、各阶段验收、隐蔽工程验收(包括对隐蔽部分作业面积双方签字的确认),乙方提前两天通知甲方参加验收,验收中填写工程验收单。

(2)竣工验收。乙方应该通知甲方验收,甲方应该自接收到验收通知后三日内组织验收,填写工程竣工验收单。

二、甲、乙双方应按约定及时办理以上(1、2项)工程质量的检查和验收手续,各阶段验收后应填写工程验收单(见附件5)。如甲方未能按约定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予以承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,其复验及返工费由甲方承担,工期也予顺延。

三、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单三日内组织验收,应填写工程验收单(见附件5)。验收合格后,双方办理移交手续(见附件六),结清尾款。签署保修单,提交水电改造图。(未出现在报价单及变更单上的项目乙方不予承担任何责任)

四、保修期自工程竣工甲方验收日期起为贰年。水、电、防渗漏工程的保修期为五年。

五、乙方包工包料(不包括甲方自行购买之部分材料)工程,保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。

六、保修期内非装饰的外力因素所产生的结果,不在保修范围。维修的材料和人工费均由甲方负责。

七、甲方凭乙方开具的《西安市建筑装饰装修工程质量保修卡》享受保修(见附件七),无保修卡的概不享受保修。

第十条附则

1、本合同经双方签字后生效。

2、本合同一式两份,双方各持一份。

甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________

法定代表人(签字):_______________法定代表人(签字):_______________

________年____月____日________年____月____日

装饰装修施工合同 篇4

甲方(发包方):_________________________

法定代表人:___________________________

联系地址:_____________________________

联系方式:_____________________________

乙方(承包方):__________________________

法定代表人:___________________________

联系地址:_____________________________

联系方式:_____________________________

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称:______________________________

2、工程地点:______________________________

3、承包范围:按本工程图纸及说明

4、承包方式:包工包料

5、工期:本工程自_____年_____月_____日开工,于_____年_____月_____日竣工,共计_____天。

6、工程质量要求:合格 7、合同价款:_________元。

二、甲方工作

1、开工前_____天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明_____份,并向乙方进行现场交底;全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施;向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派__________为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理隐蔽工程验收、变更、登记手续等事宜。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。

三、乙方工作

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,按甲方提供的施工图纸及做法说明施工,拟定施工方案和进度计划。

2、指派__________为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏;做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、关于工期的约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜,影响工期,工期顺延。

装饰装修施工合同 篇5

发包人(甲方):_______

承包人(乙方):_______

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一部分工程概况

第1条、工程地点:________________

第2条、工程内容及做法

(1)餐厅背景、酒柜、吊顶制作;

(2)客厅电视背景、装饰柜、吊顶制作;

(3)过道吊顶、过道背景制作;

(4)储藏柜、侧卧衣柜、主卧衣柜、书房书柜、书房写字台、侧卫台盆柜制作;

(5)主卧观景台制作;

(6)套内所有窗套、门套的制作;

(7)卫生间、厨房、南北阳台瓷砖的沾帖;

(8)室内门、门锁等的安装;

(9)室内水、电、灯等强弱电的布控、安装;

(10)室内龙骨、地板的铺设与安装;

(11)室内墙面、家具、窗门套涂料、油漆粉刷(含墙面底漆);

(12)其他相关业务。(详细尺寸参照设计图纸联系实际而定)

第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:

(1)承包人包工、部分包料(水泥、黄沙等部分辅料),发包人提供部分材料(木料、家电、电线、水管、扣板等);

(2)在承包人提供的有关工程文件(家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表、家庭居室装饰装修工程施工项目确认表和施工图纸)中,应对由发包人提供的材料的规格、型号、数量等要素给予明确的规定。

(3)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+—5%以内。因超出此误差范围而导致发包人多次购买、材料浪费、延误工期、影响质量等责任由承包人承担相关费用。

(4)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人承担责任,且不受工程质量保修期限的限制。

第4条、工程期限_______天;开工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。

第5条、合同价款:本合同工程总人工费为(大写):__________________元(详见附表2:家庭居室装饰装修工程报价单),优惠额度;最终实际人工费总额:120xx年。00元,大写:壹万贰千元人民币整(发生变更也不予修正)。

第二部分工程监理

第6条、若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三部分施工图纸

第7条、发包人不委托承包人设计施工图纸,图纸由甲方自行提供,一式二份,发包人、承包人各一份。

第四部分发包人义务

第8条、开工前_______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

第9条、提供施工期间的水源、电源;

第10条、负责协调施工队与邻里之间的关系;

第11条、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

第12条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

第13条、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进畅⒖⒐ぱ槭铡

第五部分承包人义务。

第14条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

第15条、严格执行有关施工现场管理的规定;

第16条、保护好发包人提供的左右材料、家电的安全,并保证原居室室内上、下水管道的畅通;

第17条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现畅

第六部分工程变更。

第18条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(费用不再另行增加)。

第七部分材料的提供。

第19条、由发包人提供的材料、设备(发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

第20条、由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第八部分工期延误。

第21条、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

第22条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。

第23条、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

第24条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

第九部分质量标准。

第25条、双方约定本工程施工质量标准为现行「上海市住宅装饰装修验收标准」:(详见附件1:上海市住宅装饰装修验收标准)。

第26条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定、拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十部分工程验收和保修

第27条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

(1)__________________________________________;

(2)__________________________________________;

(3)__________________________________________;

(4)__________________________________________。

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表3:家庭居室装饰装修工程验收单)。

第28条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表3:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。

第29条、工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第30条、在正常使用条件下,本工程保修期为36个月,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表4:家庭居室装饰装修工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为60个月。

第31条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价150%。严重工程质量问题是指在正常使用调价下:q防水工程出现2处以上渗漏;q煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外);墙面、吊顶等涂料工程出现10cm2以上的涂料表层脱落;q吊顶、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外);q墙砖超过2处(块)以上松动、脱落;q地砖、地板工程出现2处(块)以上显著隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外);q木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。

第十一部分工程款支付方式

第32条、双方约定按以下方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付次数工程进度支付金额备注第一次工人进场后第1周内20xx年。00第二次工人进场后第4周内3000。00第三次工程竣工交付使用当日4000。00第四次交付使用后第6个月内3000。00条件:无质量问题工程进度定义:q基础工程基本完成,木、瓦工基本到位,并正常开展工作;q水电铺设完备、吊顶基本完成、门套、橱柜基本过半;q工程全部完工,并交付使用。(2)其他支付方式:经由发包人与承包人协商,可通过债权、债务转让抵扣。

第33条、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后15日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。第34条、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票(视实际情况而定)。

第十二部分违约责任

第35条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

第36条、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

第37条、未办理验收手续、承包人提前使用工程材料的,发包人有权要求暂停工程、补办验收手续。由此造成的工期延误、工程返工等责任,由承包人承担。

第38条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

第39条、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

第40条、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金200元或工程价款的1%(两数取高)。

第十三部分合同争议的解决方式

第41条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。第十四部分几项具体规定。

第42条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)______________元(此费用包括/不包括在工程价款内)。

第43条、施工期间,发包人将外屋钥匙_______把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁_______把,由承包人当场负责安装交付使用。

第44条、施工期间,承包人应严格管理施工现场,妥善保护原有的住宅结构与设备。未经施工文件和本合同确认,不得对原有的建筑结构或设备进行拆除、改动,由此造成的一切后果,由承包人负责,并不受工程保修期的限制。

第45条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。

第46条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_______点_______分至_______点_______分;下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。未经发包人许可,承包人不得在施工现场留宿。第十五部分其他约定事项:

第47条承包人不从发包人利益出发,恶意浪费、偷窃、偷换发包人提供的相关材料等行为发生时,一经发现,发包人有权要求承包人按照实际损失量的300%给予赔偿。结算工程量即实际耗材数量应该在上海市规定的定额数的正负5%以内,超出部分同样适用本条款。

第十四部分附则

第48条、本合同经双方签字(盖章)后生效,以最后一位签字为准,合同履行完毕后终止。

第49条、本合同签订后工程不得转包。

第51条、本合同一式2份,双方各执1份。

第51条、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

合同附件:

附件1:上海市住宅装饰装修验收标准

附表2:家庭居室装饰装修工程人工费报价单

附表3:家庭居室装饰装修工程验收单

附表4:家庭居室装饰装修工程保修单

甲方:_________

乙方:_________

日期:_________

水利水电施工合同书(范例13篇)


当法治的理念逐渐变得更为完善时,签订合同是非常重要的事情。合同书写的原则有哪些?经过细致的排版我们为您排列了“水利水电施工合同书”,欢迎你的阅读愿这篇文章能够改变你的未来并请与你的粉丝分享!

水利水电施工合同书 篇1

水利水电施工合同书是一份非常重要的文件,它规定了水利水电工程的建设过程中各方的权利和义务,保障了工程的顺利进行和合法权益的维护。下面将详细介绍一份水利水电施工合同书的主要内容。


合同书的标题应明确反映其性质和对象,如“水利水电施工合同书”,让人一目了然。合同的标题通常会位于合同的首行,并采用较大的字号和加粗的方式以凸显其重要性。同时,标题还应包含有具体的项目名称和编号,以便于后续查找和审阅。


合同的第一部分应该是前言或。前言部分一般会对合同的背景信息进行介绍,如工程的基本概况、目的和意义等。同时,还可以在前言中谈及合同的签署日期和地点,以及参与合同签署的各方的身份和背景等。


第二部分是合同的主体内容,也是最重要的部分。主体内容要详细并具体地描述合同的各项条款和约定。这些条款和约定通常包括以下几个方面:


1. 项目基本情况:合同应明确规定包括工程名称、工程位置、工程范围、规模和工期等基本信息,以便于后续的施工和管理。


2. 合同价款:合同应明确规定工程的总价款和支付方式,包括付款时间、方式和账户等细节,以确保双方在经济方面的权益得到充分保障。


3. 工程标准和要求:合同应详细描述工程的设计、施工和验收标准,确保工程质量符合相关规定,并明确约定逾期或施工不合格的责任和处罚措施。


4. 保证金和保险:合同可以要求承包商提供一定金额的保证金,以确保工程的顺利进行和合同义务的履行。同时,合同也可规定工程所需的保险种类和金额。


5. 工程变更和索赔:合同应规定项目发生变更时各方的权益和义务,并明确变更的程序和费用。双方还应约定索赔的程序和具体要求。


6. 保密和知识产权:合同应明确规定各方要保守工程的商业机密和技术秘密,并保护双方的知识产权,以防止信息泄露和产权侵权。


7. 争议解决和违约责任:合同应约定争议解决的方式和程序,并明确违约行为的责任和赔偿责任。


合同的结尾部分应包括合同附件和签署信息。合同附件通常会包括相关的图纸、设计文件和技术规范等。签署信息应明确表明合同的签署日期、签署地点以及各方代表的签名和单位名称等。


通过详细具体且生动的描述,水利水电施工合同书的每一部分都能清晰、准确地反映出合同的内容和要求。这有助于各方明确各自的权利和义务,并确保工程的顺利进行和合法权益的维护。因此,在编写和签署水利水电施工合同书时,要注意每个细节的准确表述,并确保合同的完整和合法性。

水利水电施工合同书 篇2

水利水电施工合同书的详细内容可分为以下几个方面:合同的背景和目的、各方的权益和义务、工程的具体要求和规范、工期和支付方式、违约责任和争议解决方式等。

合同背景和目的部分可以介绍一下水利水电工程的重要性,以及为什么需要签订合同来规范施工行为。可以谈论到水利水电工程对于国家经济发展、农田灌溉、城市供水以及发电等方面的重要性,同时强调由于水利水电工程特殊性和工程量大等特点,合同的签订对于确保工程质量、施工安全和合理投资非常重要。

接着,合同应该明确各方的权益和义务。施工方应承担施工的责任,按照承包合同中规定的工程质量、进度、成本和安全要求来完成工程。业主方应提供合理的施工环境,按时支付工程款项,以及保证施工方在工程进展中的权益。设计单位方应提供符合水利水电工程建设规范的设计方案和施工图纸。

在工程要求和规范部分,应根据具体的水利水电工程,详细列出工程的施工范围、质量要求、设计参数、主要材料和设备要求等。例如,施工范围可以包括水库大坝、渠道、泵站、水处理设备等部分,质量要求可以列出混凝土强度、土壤稳定性、设备可靠性等指标。

合同中需要明确工程的工期和支付方式。工期应根据工程实际情况进行合理的时间规划,并按照合同要求进行监督与检查。支付方式可以根据合同金额的大小和施工进度的完成情况来确定,可以分期付款或者按进度付款。

违约责任是合同中一个重要的部分。应明确各方因违约而带来的责任和赔偿方式,例如工期延误的赔偿、工程质量不符合要求的责任等。

最后,合同应明确争议解决的方式。可以提供仲裁、诉讼或者协商解决争议的方式,以确保在合同履行过程中出现的争议能够迅速解决。

总的来说,水利水电施工合同书应该是一份详细、具体且生动的文件,以确保合同的签订和履行能够符合法律法规和专业标准,最大程度地保护各方的权益和义务。

水利水电施工合同书 篇3


一、甲方:_________________(以下简称甲方)


地址:___________________


邮编:___________________


法定代表人(负责人):_______________


联系电话:_________________


二、乙方:_________________(以下简称乙方)


地址:___________________


邮编:___________________


法定代表人(负责人):_______________


联系电话:_________________


鉴于甲方拥有一块位于_____________________(地点)的土地,并计划进行水利水电建设项目(以下简称项目);乙方具备从事相关工程施工的资质、经验和技术能力,双方经友好协商,达成一致,特订立本合同,共同遵守。


第一条 项目概况


1.1 项目名称:_________________(以下简称项目)


1.2 项目规模:_________________(具体描述项目规模)


1.3 项目地点:_________________(具体描述项目地点)


第二条 工程内容


2.1 项目范围:_________________(详细描述项目的具体工程范围)


2.2 项目工期:_________________(详细描述项目的预计工期)


2.3 项目要求:_________________(详细描述甲方对项目的具体要求)


第三条 价格与支付条件


3.1 合同价格:本合同价格为人民币_________________,全部由甲方支付给乙方。


3.2 付款方式:根据工程进度和甲方的支付能力,乙方每月或每季度提交合同工程进度报告,甲方根据工程进度实际支付相应费用。


3.3 发票要求:乙方应按照国家相关法规,提供合法有效的发票给甲方。


3.4 违约金:如乙方在约定的工期内未完成工程,每日扣除合同价格的____________%作为违约金。


第四条 合同签订及履行


4.1 合同生效:本合同经双方签字、盖章后生效,具有法律效力。


4.2 合同变更:在项目实施过程中,如发生需要变更的情况,须经双方书面同意,并签订合同变更协议。


4.3 违约责任:如一方未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。


第五条 法律适用与争议解决


5.1 本合同适用中华人民共和国法律。


5.2 对于因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交达成仲裁协议解决。


第六条 其他约定事项


6.1 本合同自双方签字、盖章起生效,并终止于乙方按照合同要求完成项目的验收工作。


甲方:_________________


乙方:_________________


签署日期:_________________

水利水电施工合同书 篇4

水利水电施工合同书


一、甲方:(委托方)中国水利建设集团有限公司


地址:北京市朝阳区建国门外大街甲12号


法定代表人:张永明


二、乙方:(承包方)中国电力工程集团有限公司


地址:北京市海淀区中关村南大街12号


法定代表人:王海洋


根据双方的自愿和友好合作的原则,为确保水利水电工程施工的顺利进行,甲、乙双方订立以下合同:


第一条 项目概况


项目名称:长江水利水电工程


项目地点:长江流域


施工内容:包括水库、水电站、泵站等基础设施的建设和安装


施工期限:三年


第二条 合同价款及付款方式


甲、乙双方约定总工程价款为5000万元,结算单位为人民币。


付款方式如下:


1. 工程签订后,甲方支付乙方10%的预付款作为工程启动资金;


2. 工程按月结算,乙方提供工程进度报告和相关材料,甲方支付相应款项;


3. 工程验收合格后,甲方支付剩余款项。


第三条 服务承诺及责任划分


1. 甲方承诺提供工程所需的相关资料和技术支持,并协助乙方完成申报、审批等程序;


2. 乙方承诺按照相关标准和规范,完成水利水电工程施工任务,并保证工程质量;


3. 乙方应按照合同要求购买足够的质量保证险,并保持其有效性。


第四条 合同变更和终止


1. 合同的任何变更,需经甲、乙双方协商一致,并以书面形式确认;


2. 如因不可抗力因素造成工程无法继续施工,甲、乙双方可协商解决或提前终止合同;


3. 如乙方未按合同要求履行义务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。


第五条 争议解决


合同履行过程中出现争议,甲、乙双方应友好协商解决;如协商不成,可通过仲裁或法院诉讼解决。


第六条 合同生效


甲、乙双方签字确认后,本合同生效,并具有法律效力。


本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同附件构成本合同的一部分,具有同等法律效力。


甲方:(盖章)


法定代表人:张永明


乙方:(盖章)


法定代表人:王海洋


日期:年 月 日

水利水电施工合同书 篇5

发包人:(全称)

地址:

法定代表人:

委派现场代表:联系电话

承包人:(全称)

地址:

法定代表人:

项目经理:

联系电话

总工程师:

质量负责人:

监理人:(全称)

地址:

总监理工程师:

联系电话

监理工程师:

发包人拟修建工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.

一,工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3可研文件名称,文号:

1.4初设文件名称,文号:

1.5工程规模:;

建设任务:

1.6工程概算审批总投资万元;资金来源:

二,工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)

2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)

三,合同价款

3.1合同价款承包方式:

(详见合同附件3).

3.2合同总价人民币(大写):万元

(人民币小写万元).其中:永久工程万元;临时工程万元;安全措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).

四,合同工期及进度

4.1开工日期:,竣工日期:.

4.2合同工期总日历天数:天.

4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.

关键项目控制性工期表

序号

关键项目名称

最迟完工日期

备注

4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:.

五,双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任。

5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任。

5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人。

发包人主要人员的职权表

序号

姓名

职务

在合同中的主要职权

联络方式

5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.

提供的用地范围为:

期限:

5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.

提供承包人使用的工程为:

期限:

5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.

5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.

5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.

发包人负责提供的图纸和期限

序号

图纸名称

提交日期

份数

备注

5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。

5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。

5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施。

水利水电施工合同书 篇6

一、合同的缔约人及项目概况

甲方:【施工单位全称】

地址:【施工单位地址】

法定代表人:【法定代表人姓名】

联系电话:【联系电话】

营业执照注册号:【营业执照注册号】

经办人:【经办人姓名】

身份证号:【身份证号】

联系电话:【联系电话】

乙方:【建设单位全称】

地址:【建设单位地址】

法定代表人:【法定代表人姓名】

联系电话:【联系电话】

委托代表:【委托代表姓名】

职务:【职务】

身份证号:【身份证号】

联系电话:【联系电话】

项目名称:水利水电工程项目

工程地点:【施工地点】

工程造价:【工程造价】

工程起止日期:【工程起止日期】

施工许可证号:【施工许可证号】

施工地点面积:【施工地点面积】

工程监理单位:【监理单位全称】

工程的内容、范围及规模:【工程内容、范围及规模】

签约日期:【签约日期】

二、合同的内容

1.工程性质和范围

本工程是一项水利水电工程项目,包括但不限于水库、水电站、引水、输水、堤防、河道开挖、治理等等。具体的工程项目范围、性质及大小请参照附件《工程项目范围及造价清单》。

2.工程进度和工期

根据双方协商一致的工程起止日期,甲方须按时完成工程,并保证工程进度和质量符合相关法律法规和标准要求。

3.工程质量

甲方须按照国家相关法律法规和标准要求,确保工程质量符合合同约定,不得擅自降低工程质量或使用不符合规定的材料和设备。如因甲方原因造成工程质量问题,甲方应承担相应责任并及时修复,乙方可要求甲方延期或赔偿相应的损失。

4.工程费用和付款方式

本工程的总造价为【工程造价】,双方约定如下付款方式:

甲方须按照工程进度和完成情况提交相应的工程进度款申请,经乙方审核通过后,乙方需在【付款期限】内将相应款项支付至甲方指定的银行账户。

5.施工保险

为保证工程的安全和风险控制,甲方须在工程施工前办理相应的施工保险,并保持有效期至工程竣工验收通过之日。

6.违约责任

双方须严格按照合同约定履行各自的义务,如有违约情况发生,违约方应向守约方承担相应的违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。

7.争议解决

本合同履行过程中如有争议,双方应首先通过友好协商解决。如协商不成,应提交至工程所在地人民法院进行诉讼解决。

三、合同的签署和生效

本合同一式两份,甲方和乙方各执一份。合同自双方签字盖章后生效。合同期限自【合同起始日期】起,至【合同终止日期】止。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

日期: 日期:

水利水电施工合同书 篇7

水利水电施工合同书是水利水电工程项目的重要文件,它规范了双方在工程施工中的权利和义务,具体明确了工程的实施进度、质量要求、费用结算等内容。下面将围绕水利水电施工合同书展开一篇详细具体且生动的文章。


水利水电施工合同书是根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规,以及水利水电行业相关规范和标准,由施工单位与业主单位签订的一种约定双方权益和责任的法律文件。它是水利水电工程项目开展施工的依据,内容详细具体,并且生动地描述了双方的权利义务。


一份水利水电施工合同书通常包括以下几个重要部分:合同名称、合同主要内容、项目概况、施工范围、工期要求、质量要求、支付方式、违约责任等。合同名称必须明确,以便双方在查阅文件时清楚识别。合同主要内容部分会详细说明双方的基本信息,包括施工单位的名称、资质、经营范围,以及业主单位的名称、资质等。这一部分的目的是为了确保双方的身份真实可靠,避免陷入纠纷。


项目概况部分介绍了整个工程项目的基本情况,包括工程名称、位置、设计单位、监理单位等。这样有助于施工单位更好地了解项目的特点和要求,为后续的施工做好充分准备。接着,施工范围部分详细描述了工程项目的具体要求,包括施工单位需要进行的各项工作,如挖掘河道、安装水电设备等。这一部分要求生动具体,以便双方在合同履行过程中减少误解和争议。


工期要求部分是水利水电施工合同书中非常关键的一部分,它具体规定了工程项目的施工时间,包括起止时间、分阶段的工程完工时间等。通过明确工期要求,可以避免工程拖延和超时,确保项目能按时交付给业主单位。质量要求部分规定了工程项目的质量等级、验收标准等,以及责任划分和违约责任等内容。这一部分要求准确明确,以确保施工单位能按照规范进行施工,提高工程质量。


支付方式部分说明了业主单位向施工单位支付工程款项的方式和时间节点,以及相关的财务要求和票据凭证等。这样可以保证支付方面的透明和规范,避免双方在款项结算上产生纠纷。违约责任部分描述了当任一方未按照合同约定履行义务时,应当承担的法律责任和相应的赔偿金额等。这一部分要细致入微,确保各方在违约情况下能及时采取相应措施,保护自身的合法权益。


小编认为,水利水电施工合同书是工程项目施工的重要法律文件。在合同书中,详细具体且生动地描述了双方在工程施工中的权利和义务。通过合同的签订和履行,可以规范双方的行为,保证工程项目顺利进行,并最终实现良好的工程质量和完美的交付。

水利水电施工合同书 篇8


水利水电施工合同书起草是为了明确双方在水利水电施工项目中的权益和责任,确保项目按时、高质、合法完成。本文将详细介绍水利水电施工合同书的各个部分,并阐述其重要性及具体内容,以确保双方合作的顺利进行。


一、合同约定


水利水电施工合同书的第一部分是合同的基本信息和双方约定事项。其中,应包括项目名称、合同双方的名称、注册资金和联系方式等基本信息。双方约定事项包括项目的规模、总投资、工期要求等内容,以明确双方达成一致的项目目标和要求。


二、工程内容


水利水电施工合同书的第二部分是工程内容的详细描述。包括工程的设计要求、施工范围、工程量和施工标准等内容。在这一部分中,需要明确工程的具体要求,包括施工方案、施工方法、质量控制等,以确保项目的质量和安全。


三、工程的价款


水利水电施工合同书的第三部分是工程的价款约定。包括工程的总价款和付款方式。在这一部分中,需要明确工程价款的计算方式、付款比例和付款日期,以确保合同对双方的经济利益有明确的约定。


四、工程的质量和保修


水利水电施工合同书的第四部分是工程的质量要求和保修期限的约定。包括工程的验收标准、保修期限和保修范围等内容。在这一部分中,需要明确工程的质量要求和保修期限,以确保项目的质量和长期的可持续性。


五、合同的履行和解决争议


水利水电施工合同书的第五部分是合同的履行和解决争议的约定。包括合同的履行义务和违约责任的约定,以及争议解决的方式和程序等内容。在这一部分中,双方需要明确各自的权利和义务,以及解决争议的方式,以确保合同的有效履行和双方权益的保护。


小编认为,水利水电施工合同书的起草是确保水利水电施工项目按时、高质、合法完成的重要环节。合同的详细内容涵盖了合同的基本信息、工程内容、工程的价款、工程的质量和保修、以及合同的履行和解决争议等方面。通过明确的约定,双方可以互相了解和尊重对方的权益和责任,共同努力推动项目的顺利实施。因此,起草水利水电施工合同书是确保项目成功的关键一步,值得双方的高度重视和认真落实。

水利水电施工合同书 篇9

水利水电施工合同书是一份重要而复杂的合同文件,旨在规范水利水电工程的施工过程,保证工程的顺利进行和质量的高标准完成。本文将从合同的基本架构、合同的签订及重要条款等方面详细介绍水利水电施工合同书。


一、合同的基本架构


水利水电施工合同书一般包括以下几个主要部分:合同的标题、合同的双方当事人、项目的基本情况、合同的附件、合同的条款等。其中,合同的标题应明确表明该合同的性质是水利水电施工合同书,以便于双方当事人能够准确理解合同的内容。合同的双方当事人包括甲方和乙方,甲方一般为水利水电工程的建设和开发单位,乙方为承包商或施工单位。项目的基本情况部分包括工程的名称、地址、规模、设计要求等,并可以附上相关的图纸和技术文件。合同的附件部分包括合同书的附件,如施工图纸、工程规范等,这些附件对于施工过程中的具体要求起到了重要的指导作用。合同的条款部分则是合同的核心内容,其中包括费用支付、工期、质量保证、违约责任、纠纷解决等条款,这些条款对于工程的顺利进行和双方当事人的权益保护起到了重要的作用。


二、合同的签订


水利水电施工合同书的签订是一个相对复杂而严谨的过程。双方当事人需要在签订合同前进行充分的沟通和协商,明确工程的需求和目标。双方当事人应对合同的内容进行逐条审查和修改,并确保各项条款的合法性和公平性。合同的签订还需要双方当事人的法定代表人或授权代表出席,并在合同上签字盖章,以确保签订的合同具有法律效力。双方当事人应在签订合同之前进行详细的合同解读和确认,以充分理解合同的内容和义务,并确保双方能够按照合同的约定进行工程的施工和管理。


三、合同的重要条款


水利水电施工合同书中的重要条款对于工程的顺利进行和双方当事人的权益保护起到了重要的作用。其中,费用支付条款规定了甲方应按照约定支付给乙方的工程款项,并明确了付款的方式和时间。工期条款规定了工程的施工期限和交工时间,并约定了乙方应在合同规定的工期内按时完成工程。质量保证条款明确了乙方应保证所施工的工程符合相关的技术标准和规范,并对工程的质量进行了相应的保证和验收要求。违约责任条款规定了双方当事人在违反合同条款或无法履行合同义务时的违约责任和补偿方式。纠纷解决条款规定了双方在发生争议时应通过协商和调解解决,若协商不成可提交仲裁或法院处理等。这些条款的制定和约定将确保水利水电工程能够按照约定的要求进行,并保证双方当事人的合法权益不受侵犯。


水利水电施工合同书是一份非常重要的合同文件,对于水利水电工程的施工过程起到了重要的指导和保障作用。合同的详细具体且生动的条款内容能够确保工程按时交付,质量过关,并在施工过程中保护双方当事人的合法权益。因此,在签订水利水电施工合同书前,双方当事人应将合同的条款进行充分的协商和审查,并确保合同的内容具有合法性和公平性,以确保工程顺利进行和双方的合法权益得到保护。

水利水电施工合同书 篇10


一、甲方:(以下简称“甲方”)


地址:


联系人:


电话:


二、乙方:(以下简称“乙方”)


地址:


联系人:


电话:


鉴于甲方拟委托乙方进行水利水电工程的施工项目,双方经友好协商,达成以下协议:


第一条 工程概况


1.1 工程名称:


1.2 工程地点:


1.3 工程规模:


1.4 工程进度:


第二条 甲方责任


2.1 甲方应提供的资料:


(1)施工设计文件;


(2)相应许可证明;


(3)工程地质调查报告;


(4)现场勘察报告。


2.2 甲方的责任:


(1)按照本合同约定支付工程款项;


(2)协助乙方进行现场勘察和施工;


(3)按时提供所需的设备和材料。


第三条 乙方责任


3.1 乙方应提供的资质:


乙方应具有相关工程施工资质,包括水利水电工程施工许可证或相应资质证书。


3.2 乙方的责任:


(1)按照本合同约定完成工程施工;


(2)编制施工方案和施工组织设计;


(3)保证施工进度和质量;


(4)合理安排施工人员和设备;


(5)负责工程材料的采购和保管;


(6)按照甲方要求进行工程监理。


第四条 工程价格和支付方式


4.1 工程总价:


工程总价为人民币(大写)(¥小写),包括材料费、施工费、监理费等。


4.2 工程款支付方式:


(1)预付款:签订合同后,甲方应向乙方支付工程总价的20%作为预付款。


(2)进度款:根据工程进度和甲方支付能力,甲方应按合同约定的工程进度支付相应的进度款项。


(3)最终结算款:工程完工后,乙方提供施工资料和验收报告后,甲方应支付工程总价剩余款项。


第五条 工期


5.1 工期约定:


工程完工的期限约定为从本合同生效之日起,至交付使用之日止。


5.2 工期延期:


若因不可抗力因素或甲方原因导致工期延迟,乙方应及时书面通知甲方,并协商调整工期。


第六条 资金代管


6.1 甲方可以选择将工程款项交由第三方进行资金代管,由甲方承担资金代管的费用。


6.2 若甲方选择资金代管,乙方提供的施工材料和设备必须符合资金代管机构的验收要求。


第七条 风险防范


7.1 甲方与乙方应共同制定施工期间的安全生产措施和应急预案,并严格执行。


7.2 如乙方未能按时履行施工合同规定的义务,导致工程质量或进度受到影响,乙方应承担相应的赔偿责任。


第八条 违约责任


8.1 若甲方或乙方违反了本合同的约定,均应承担相应的违约责任。


8.2 违约方应向对方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的10%,并补偿对方可能因此产生的其他损失。


第九条 争议解决


9.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。


9.2 如双方就本合同内容发生争议,应尽力协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。


第十条 合同生效和终止


10.1 本合同自双方签署之日起生效,有效期为工程完工并经验收合格之日止。


10.2 本合同的解除或终止应以书面形式通知对方,解除或终止的原因应合法、合理。


甲方(盖章):


日期:


乙方(盖章):


日期:

水利水电施工合同书 篇11


一、本合同书包括乙方承接水利水电施工工程事项,共同签署的约定,合同双方对合同事项均明确,并同意按照本合同书的规定执行。


二、乙方承接的水利水电施工工程包括但不限于:水库建设、水利工程、水电站建设、水电设备安装等。


三、甲方提供给乙方的施工技术与资料应完整、准确。乙方应按照施工技术、方案和设计图纸进行施工,并与甲方保持密切沟通,及时解决遇到的问题。


四、本合同项下的施工工程实行项目经理负责制,乙方应委派专人担任项目经理,负责组织、协调施工事宜,并及时向甲方提供进展情况报告。


五、乙方应确保施工过程中的安全和质量。乙方应对施工现场进行安全管理,制定详细的安全施工计划和应急预案。同时,乙方应合理安排施工人员,确保施工质量达到国家和行业标准要求。


六、甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。乙方在提供完成工程工作报告后,甲方有义务进行核实,并按照核实结果支付相应的款项。


七、如乙方未按照合同约定进行施工,导致工程质量问题或延误工期,甲方有权要求乙方承担相应责任,并进行赔偿。乙方应积极采取措施,及时解决施工中出现的问题,避免对工程质量和工期造成影响。


八、甲、乙双方应遵守国家相关法律法规,执行施工现场的环境保护措施,确保施工不对环境造成污染。如因施工引起的环境问题,由负责方承担相应的法律责任和经济赔偿。


九、本合同签署后,甲方有权利对施工现场进行监督,以确保施工进程和质量。乙方应积极配合甲方的监督工作,并根据甲方的要求提供相关资料和信息。


十、本合同书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。


十一、合同双方在履行合同时发生争议,应首先通过友好协商解决。若协商不成,可进行仲裁或诉讼解决。


十二、本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程完工验收合格之日。如需变更合同内容,双方应通过书面形式进行协商并签署补充协议。


十三、本合同的附件为不可分割的组成部分,附件与本合同具有同等的法律效力。


十四、本合同自双方签字盖章之日起生效。如发生不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方不承担违约责任。但一方应尽快通知对方,并提供相关证明文件。


以上为《水利水电施工合同书》的具体内容,合同双方应按照约定进行履行,以确保项目的顺利进行和质量的保证。同时,希望双方在合同期限内能够保持良好的合作关系,共同推进水利水电施工事业的发展。

水利水电施工合同书 篇12

发包人:(全称)

地址:

法定代表人:

委派现场代表: 联系电话

承包人:(全称)

地址:

法定代表人:

项目经理: 联系电话

总工程师:

质量负责人:

监理人:(全称)

地址:

总监理工程师: 联系电话

监理工程师:

发包人拟修建 工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.

一,工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3可研文件名称,文号: .

1.4初设文件名称,文号: .

1.5工程规模: ;

建设任务: .

1.6工程概算审批总投资 万元;资金来源: .

二,工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)

.

2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)

.

三,合同价款

3.1合同价款承包方式:

(详见合同附件3).

3.2合同总价人民币(大写): 万元

(人民币小写 万元).其中:永久工程 万元;临时工程 万元;安全措施费 万元;技术措施费 万元(详见合同附件2).

四,合同工期及进度

4.1开工日期: ,竣工日期: .

4.2合同工期总日历天数: 天.

4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.

关键项目控制性工期表

序号

关键项目名称

最迟完工日期

备注

4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法: .

五,双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任.

5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于 年 月 日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任.

5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.

发包人主要人员的职权表

序号

姓名

职务

在合同中的主要职权

联络方式

5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.

提供的用地范围为:

;

期限: .

5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.

提供承包人使用的工程为:

;

期限: .

5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.

5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.

5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.

发包人负责提供的图纸和期限

序号

图纸名称

提交日期

份数

备注

5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.

5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.

5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施.

5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线,临近建筑物,构筑物,古树名木的保护工作,并承担有关费用;协助承包人办理爆破,安全以及特种行业许可手续.

5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险.发包人负责办理的保险有: .

5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作.

5.1.15其它责任:

5.2承包人的义务和责任

5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律,法规和规章,并承担相应的责任.

5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金.本合同履约担保金额为人民币(大写) 万元.履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人.

5.2.3承包人应在接到开工通知后 日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备,材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作.若承包人未按合同要求按时调遣人员,设备,材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任.

承包人向工地调遣或雇佣主要人员

序号

姓名

职务

在合同中的主要职责

到达现场时限

主要人员

1

项目经理

2

总工程师

3

质量负责人

4

安全负责人

现场管理人员( 人)

1

行政管理

……

2

技术管理

……

作业人员工种

( 人)

1

土石方工程

2

混凝土工程

3

灌浆工程

4

钢筋安装

5

金属结构安装

6

设备安装

7

其他

特种作业人员( 人)

塔机机手

放炮员

安全员

质检员

……

承包人向工地调配施工设备和材料

主要施工设备名称

规格型号

数量

用途

到达现场时间

1

2

3

主要材料

1

2

3

5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按监理审批的施工图纸进行施工.

5.2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限,编制施工组织设计,施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任.

承包人负责提交的图纸和文件表

序号

图纸和文件名称

提交时限

提交发包人份数

1

施工组织设计报告

2

施工技术措施计划

3

年,月进度报表

4

质量检测与评定资料

5

工序开仓(开工)资料

6

竣工图及验收资料

7

结算资料

8

承包人应提供的施工图

5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险.

5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全.

5.2.8承包人应遵守环境保护的法律,法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染,噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害.

5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作.

5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件.

5.2.11承包人应在工程通过完工验收后 天内完成工地清理并撤退其人员,施工设备和剩余材料.

5.2.12其它责任:

六,监理人的职责

6.1监理人应履行合同规定的职责.

6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准.

6.3监理人负责工程的进度控制,质量控制,投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包,工期调整,设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制.

6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人.总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作.组织施工组织设计审查,签发施工图纸,监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收,隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料.

6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作.

6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名.

监理人的指示

序号

监理指示名称

监理指示主要内容

1

开工通知

监理人按照有关规定,向承包人发布单位工程,分部(分项)工程,单元工程等开工通知.

2

监理审批文件

施工组织设计审批文件,施工导流及度汛方案审批文件,工程质量评定项目划分审批文件,试验报告及质量标准审批文件,签发施工图纸等.

3

工序及隐蔽工程验收签证

重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后,才能进行下一工序施工.

4

施工过程质量控制指令

要求承包人提供试验和检测成果;停止各种违章作业行为;停止不合格的材料,设备,设施的安装与使用;要求对不合格工序进行补工或返工;对造成质量事故或多次严重违规的责任人提出处理意见;质量缺陷或质量事故处理方案审核意见等.在紧急情况下,监理可以做出口头指令,并在48小时内给予书面确认.

5

施工过程进度控制指令

要求承包人加快工程建设进度或加速施工的指令,督促承包人做出调整安排,编报赶工措施报告,报监理批准,并督促实施.

6

工程造价控制指令

工程量审定表,工程进度结算表,完工结算审签资料等.

7

现场协调指令

工程变更,价格调整,工程停工或缓建,合同终止,违约责任划分,多家承包人交叉作业干扰,现场矛盾协调等指令.

七,质量

7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度.承包人在接到开工通知后 天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批.

7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每 个月向监理人提交质量自检报告.

7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺,材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便.监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任.

7.4 承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收, 验收时应同时查验材质证明和产品合格证书.承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担.

7.5发包人负责采购的材料和工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人.在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担,若抽检不合格时,由发包人承担.发包人负责采购的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责.

7.6承包人应在工地建立自己的试验室,开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前 日内报市水利工程质量监督机构审核后实施.施工检测所需费用由承包人承担.

承包人无条件和能力建立现场试验室,承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作,签订施工检测合同.施工检测所需费用由承包人承担,检测费在工程开工后 个月内,由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除,按检测合同规定支付给检测单位.

7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,承包人才能进行覆盖.承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.

7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级,质量标准和技术特性.监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担.

7.9承包人对施工质量负责.工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改,直至施工质量达到合格为止,由此产生的费用全部由承包人承担.

八,安全

8.1发包人应负责与当地公安部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责.

8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号),认真履行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案.

8.3监理人应按有关法律,法规和规章及本合同的有关规定,检查,监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任.

8.4承包人对本工程的安全施工负责.承包人应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员,材料,设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害.

8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为 ),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员 名.

8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购,更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用.

8.7对本工程发生的重大,特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置.

8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿.

九,工程计量与结算

9.1计量

9.1.1本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位.

9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行.

9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量.

9.1.4工程量的计量必须经发包人,承包人,监理人三方代表签字认可.

9.2 支付

9.2.1工程预付款

(1)工程预付款总金额为合同价格的 %,分两次支付给承包人.第一次支付预付款总额的 %,第二次支付金额为该预付款总额的 %.

(2)第一次预付款应在本合同签署后 天内,并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书提交给发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后的 天内支付给承包人.

(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回.在合同累计完成金额达到合同价格的 %时开始扣款,直至合同累计完成金额达到合同价格的 %时全部扣清.在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:

式中r——每次进度付款中累计扣回的金额;

a——工程预付款总金额;

s——合同价格;

c——合同累计完成金额;

f1——按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例;

f2——按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例.

上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额.

9.2.2工程材料预付款

(1)形成本合同永久工程的 等主要材料到达工地并满足以下条件后,承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款.

①材料的质量和储存条件符合招投标文件中《技术条款》的要求;

②材料已到达工地,并经承包人和监理人共同验点入库;

③承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单,收据或价格证明文件.

(2)预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的 %,在月进度付款中支付.

(3)预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还.

9.2.3工程进度付款

(1)进度款按月支付.

(2)承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申请单,监理人在收到月进度付款申请14日内完成核查,并向发包人出具月进度付款证书,经发包人审批后支付给承包人,支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天.若不按期支付,则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人.

(3)月进度付款申请单应包括以下内容:

① 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额.

② 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额.

③ 按第9.2.2款规定的工程材料预付款金额.

④ 根据第9.2.8款规定的价格调整金额.

⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额.

⑥ 扣除按第9.2.4款规定应由发包人扣留的保留金金额.

9.2.4保留金

(1)由监理人从第一个月开始,在给承包人的月进度付款中扣留

%作为保留金(其计算额度不包括预付款和价格调整金额),直至扣留的保留金额达到合同价格的 %为止.

(2)在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后,将其相应的保留金总额的1/2在月进度付款中支付给承包人.

(3)在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书,发包人将剩余保留金总额的1/2支付给承包人.

(4)发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人.

9.2.5完工结算

在本合同工程移交证书颁发后的28天内,承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式四份),并按要求附详细证明文件,监理人应在28天内完成复核,并出具完工付款证书报送发包人审批.发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人,若发包人不按期支付,则应支付逾期付款违约金给承包人,并支付拖欠工程款的利息(利息不超过银行同期贷款利率).

9.2.6最终结清

承包人在收到按规定颁发的保修责任终止证书后的28内,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份)和结清单,监理人应在14天内完成复核,出具一份最终付款证书报发包人审批,发包人审查监理人提交的最终付款证书后,若确认还应向承包人付款,则应在收到该证书后的42天支付给承包人.若确认承包人应向发包人付款,则发包人应通知承包人,承包人应在收到通知后的42天内付还发包人.

9.2.7发包人或承包人若未按期付款,均应支付逾期违约金.逾期付款违约金计算标准为: .

9.2.8价格调整

(1)价格调整的差额计算

对因人工,材料和设备等物价波动影响合同价格时,按下面两种方法中的第 种方法计算价格调整的差额,调整合同价格.

第一种方法:在整个合同实施过程中,合同价格不因物价波动作任何调整.

第二种方法:在合同约定工期内,现行价格引起的总价调整的绝对值小于或等于本合同约定总价的 %时,双方自行承担物价调整风险,合同价格不进行调整.当现行价格引起的总价调整的绝对值大于本合同约定总价的 %时,取其绝对值大于 %的部分为合同价格的调整数.

调增时,价格调整方法为 ;

调减时,价格调整方法为 .

(2)除合同本款规定的调价因素外,其余因素的物价波动均不另行调价.

(3)承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未能在合同规定的完工日期内完工,则对原定完工日期后施工的工程,采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算.若由于发包人原因造成延长了完工日期,但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工,则对延期期满后施工的工程,其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算.

(4)法规更改引起的价格调整

在投标截止日前的28天后,国家的法律,行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章发生变更,导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第9.2.8款规定以外的增减时,应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额.

十,合同变更

10.1变更

10.1.1没有监理人的指示,承包人不得擅自变更.在履行合同过程中,监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更,变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动或不影响其原定的价格时,不予调整该项目的单价.

10.1.2变更引起的单价或合价调整,承包人应在收到监理人发出的变更指示后28天内,向监理人提交变更报价书,监理人在28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定,并通知承包人.价格审核期间,承包人仍应按监理人的变更指示进行施工.价格调整的原则:

(1)工程量清单中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价或合价.

(2)工程量清单中无适用于变更工作的项目,新增项目单价计算方法为:

.

10.1.3由于发包人原因引起的变更,发包人应承担相应的费用和工期延误责任;由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更,其增加的费用和工期延误责任由承包人承担.

10.2 转包与分包

10.2.1承包人不得将其承包的工程转包或违法分包;不得通过租用,借用他人资质证书承揽工程;承包人如有上述行为,发包人有权立即解除合同,承包人应按本合同第11条约定,承担违约责任.

10.2.2主要建筑物的主体结构不得进行工程分包.所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物.

10.2.3在合同实施过程中,有下列情况之一的,发包人可向承包人推荐分包人:

(1)由于重大设计变更导致施工方案重大变化,致使承包人不具备相应的施工能力.

(2)由于承包人原因,导致施工工期拖延,承包人无力在合同规

定的期限内完成合同任务.

(3)项目有特殊技术要求,特殊工艺或涉及专利权保护的.如承包人同意,则应由承包人与分包人签订分包合同;如承包人拒绝,则可由承包人自行选择分包人,但需经发包人书面认可.

10.2.4发包人一般不得直接指定分包人.但在合同实施过程中,如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛,抢险等危及公共安全和工程安全的项目,发包人经项目的上级主管部门同意,可对该应急防汛,抢险等项目的部分工程指定分包人.由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔,诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责,承包人不对此承担责任.

10.2.5除发包人指定分包外,承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任.承包人应对分包项目的工程进度,质量,安全,计量和验收等实施监督和管理.

十一,违约与索赔

11.1在履行合同过程中,承包人未按第5.2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约:

11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误;

11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去;

11.1.3未经监理人批准,承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备,施工设备,临时工程设施或材料撤离工地;

11.1.4承包人使用不合格的材料和工程设备,或拒绝处理不合格的工程,材料和工程设备;

11.1.5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程,连续3个月未采取有效措施赶上进度,造成工期延误;

11.1.6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补;

11.1.7承包人无正当理由否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,经查证核实后,发包人可将此行为上报行业主管部门,记入该企业诚信档案.

11.2由于承包人原因本合同项目未能按合同约定的日期完工,承包人应支付逾期完工违约金.逾期完工违约金 元/天,累计不超过

元.

11.3承包人发生违约行为时,监理人应及时向承包人发生书面警告或停工整改通知,限期整改;监理人发出停工整改通知28天后,承包人仍无视监理人的指示,不提交整改报告,不采取整改措施,则发包人可通知承包人解除合同.解除合同时,承包人应按本工程中标价格的 %(5%~10%)向发包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失.

11.4在履行合同过程中,发包人未按第5.1款规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约:

11.4.1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地,测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件;

11.4.2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸;

11.4.3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或无正当理由阻挠,拒绝批准任何支付凭证,导致付款延误;

11.4.4由于法律,财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务.

11.5由于发包人原因造成的工期延误,由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失,并相应顺延工期;若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工,则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用.

11.6发包人违约,并在收到承包人通知后28天内仍未采取措施改正,承包人有权暂停施工,发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任.暂停施工后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权解除合同.解除合同时,发包人应向承包人支付已完工程的合同价款,同时按本工程中标价格的 %向承包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失.

11.7索赔的提出.双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔.但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人,并抄送违约方.在上述意向书发出后的28天内,再向监理单位提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料.如果索赔事件继续产生影响,履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索赔金额,延续记录,证明材料在内的最终索赔申请报告,并抄送违约方.否则,违约方可不受理.

11.8索赔的处理.

11.8.1监理人收到履约方提交的索赔意向书,应核查履约方的当时记录,并可指示履约方继续作好延续记录以备核查,监理单位可要求履约方提交全部记录的副本.

11.8.2监理人收到履约方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后,应立即依据当时记录进行审核,并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分协商后作出决定,在上述时限内将索赔处理决定通知履约方,并抄送违约方.

11.8.3双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人.若双方均接受监理单位的决定,则监理单位应在收到上述通知后的14天内将确定的索赔金额列入付款证书中支付;若双方或其中一方不接受监理单位的决定,双方可共同协商成立争议调解组,任何一方可提请争议调解组解决.

11.8.4若履约方未遵守各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人依据当时记录核实后决定的或争议调解组提出的或仲裁机构裁定的金额.

11.9索赔的期限.承包人提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔.承包人提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔.

十二,工程验收

12.1 发包人应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收.

12.2承包人应在接到监理人的指示后 天内提交,整编应由承包人负责的验收资料.

12.3 无论是发包人原因或是承包人原因,造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或竣工验收的项目,责任方要承担工程保管费用 元,一次性支付给非责任方.

十三,争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时,双方应及时友好协商解决,协商不成时,双方同意选择以下第 种方式解决:

①由 仲裁委员会仲裁;

②向人民法院起诉.

十四,其它

14.1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起,保修期为 个月.

14.2本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律,法规的有关规定.合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏,致使任何一方无法继续履行合同时,经协商可解除合同.

14.3双方应按《廉政合同》范本(见附件7),在签订工程施工合同的同时,签订《廉政合同》,并与工程施工合同同时生效.

12.4双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名(或签章)并加盖单位公章(或合同专用章),合同生效.

14.5承包人已将合同工程全部移交给发包人,且保修期满,发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止.

14.6本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份.

十五,合同附件

1.中标通知书

2.投标报价书

3.招标文件

4.技术条款

5.图纸

6.已标价的工程量清单

7.《廉政合同》

8.其它材料

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

法定代表人:(签名) 法定代表人:(签名)

现场代表:(签名) 项目经理:(签名)

地 址: 地 址:

邮政编码: 邮政编码:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

年 月 日

水利水电施工合同书 篇13

水利水电施工合同书是一份重要的合同文件,用以规范和约束水利水电工程项目的施工过程。它详细阐述了双方责任、权利和义务,为水利水电工程的顺利进行提供了保障。


在合同书中,首先要明确合同的标的。水利水电施工合同书中,标的就是具体的工程项目,如大型水电站、水库、排洪渠等。具体而生动的写法可以是:本合同由甲方与乙方就山川水电站工程项目,经充分协商,双方一致同意达成。


合同书应明确双方的权利与义务。甲方作为委托方,有权要求乙方按照合同要求进行施工,并支付约定的工程款项。乙方作为承包方,有义务按照合同约定的质量标准和工期要求,保质保量完成工程。生动的写法可以是:甲方有权要求乙方按照工程总图、设计文件和施工组织设计等进行施工,保证施工质量达到相关标准。乙方则有义务在施工过程中,遵守相关法律法规,采取必要的安全措施,确保工程施工的顺利进行。


合同书还应明确工程造价和支付方式。具体而生动的写法可以是:工程总造价为xxx万元,乙方应按照工程进度和质量验收的情况,按约定的支付方式进行款项的支付。


合同书还应包含工程变更、索赔和争议解决的条款。生动的写法可以是:如工程实施过程中发生不可抗力或其他客观原因导致工程需要变更,双方应及时协商并签订变更协议。如在工程施工过程中发生纠纷或争议,双方应首先通过友好协商解决,如无法解决,则提交相关仲裁机构进行仲裁。


合同书应设立违约责任的约定。生动的写法可以是:如乙方未按时交付工程或未达到工程质量标准,甲方有权要求乙方支付违约金,并保留追究法律责任的权利。


小编认为,水利水电施工合同书是一份具体、详细且生动的文件,为水利水电工程的顺利施工提供了重要保障。双方应严格按照合同要求履行各自的责任,以确保工程的质量和工期满足要求。合同书中还应设定必要的变更、索赔和争议解决机制,以应对不可预见的情况。只有合同双方的共同努力,才能实现水利水电工程项目的成功竣工。

最新脚手架施工合同(范例十五篇)


随着法律的不断普及,签订好合同才是保证我们个人权益的根本,有哪些合同范本值得我们借鉴呢?这篇文章名为“脚手架施工合同”编辑特意为您精心整理,希望这些参考内容能够成为你工作或学习的锦囊妙计!

脚手架施工合同 篇1

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据施工需要,甲方将主体外脚手架工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工。为便于班组施工作业的管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款,以供双方共同履行

一、工程名称;

二、工程地点:

三、承包方式:包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

四、工程规模;总建筑面积为 平方米。

五、承包工作范围:

1、所有外架的搭设及拆除。

2、钢管、扣件安全网、上人楼梯、脚踏板架、吊料平台护墙架安全围护、等安全防护、材料场内外运输、外架拆除后的分类堆放;

3、室内外的“三井”“四口”“五临边”防护搭设

4:包括工人进退场、劳保、安全、人身保险费用。如因乙方施工质量达不到要求所产生返工其一切工料费由乙方负全责。

六、验收标准

质量安全标准按JGJ130—200 I《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、JGJ5999《建筑施工安全检查标准》。乙方必须根据国家质量验收规范和评定标准施工,达到建设、监理单位和甲方的要求。如果管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。乙方在施工中不听指挥、盲目蛮干,甲方有权对乙方进行处罚。

七、施工安全要求:

甲方对乙方承包的工程要做安全交底,签订安全合同,乙方必须认真贯彻执行甲方的要求。及有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对施工中因违反以上规定而发生的伤亡事故,其损失由乙方自行负责,进入施工现场必须佩带安全帽,如果不佩带进入施工现场甲方将留取照片,每次罚款50元,不佩戴安全带(安全带由乙方自行提供),每次罚款200元,且产生一切后果由乙方自负,禁止酒后上岗,如酒后进入施工现场甲方安全员有权将其逐出施工现场,如果因此发生矛盾后果全部由乙方承担,上岗所发生一切安全事故由乙方承担,严禁爬塔吊,如有乙方人员爬上塔吊所产生一切后果由乙方承担,且甲方有权罚款5000——10000元。

八、材料供应

乙方所需用的材料必须提前5天向甲方材料员通报,严禁不经计算、盲目进料,造成积压产生的租赁费用必须乙方自行负担,材料进场的卸车、堆放,平时的整理、归堆和完工时材料的清理归堆都有乙方负责。

九、现场管理

甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作,乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,以及服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,乙方负责人必须常驻现场。乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工。必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。有关计划进度,材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行,乙方施工人员必须尊重业主代表,监理及甲方管理人员,团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理,甲方管理人员的过激行为,甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款,发生班组之间打架行为,根据情节轻重处罚双方,双方不低于1000元的罚款,并移送公安机关。乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并赔偿损失。乙方在完成自身的工作外,必须积极配合其他班组,参与创建安全文明工地活动,服从项目部的领导安排。严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。现场清理工作应该做到自己的现场自己清理,当天的材料当天清理,若不清理就要处罚且请另外人员清理,费用加一倍。合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

十、生活管理

乙方进场后,由甲方提供宿舍,乙方必须遵守有关生活区的规章制度,搞好宿舍内外的卫生工作,不准带小孩,保持施工现场的文明、整洁、卫生,因自己生活而产生的垃圾自己清理干净,如果有乙方人员在工地上大便发现一次罚款500元。

十一、进度计划

乙方必须严格按照项目部的进度计划,合理安排人员施工,不能影响到工程进度的实施,调剂好施工人员,每周召开安全文明质量进度工作例会,解决、协调施工过程中的矛盾,平衡进度,如果乙方没有执行项目部的进度计划,造成滞后,那么就要对乙方进行每次500—1000元不等的处罚。

十二、双方责任:

1、甲方责任:

1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。

2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

3) 提供施工必要运输的机械设备,乙方用扳手由乙方自备。

4) 保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。

5) 提供现场的控制标高。

6) 每栋提供一部高速提升井架,配合现场塔吊负责垂直运输。

7) 负责现场施工质量的验评,并对不符合质量要求进行相应处罚。

11) 提供施工用电及夜间施工照明灯具。

12) 协调好其它工种尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

13) 按本合同约定进度支付工程款。

2、乙方责任:

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3)、施工期间,乙方应派专人检查脚手架的牢固性、稳定性,发现薄弱地方及时休整,如乙方没尽到自检责任而影响施工作业人员安全,由此引起事故后果的一切责任由乙方负责。

4)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。

5)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

6) 严格按照图纸及规范规定的钢筋尺寸下料,不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

7)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。

8) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离畅

十三、承包价格及付款方式 按建筑面积计算工程量;按元/㎡

第十一条、违约责任

乙方分包的工程项目,不得再形分包,在施工进程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,屡教不改的,甲方有权终止合同,造成的损失,工程应予赔偿。合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如有一方不经另一方同意单方解除合同,因影响施工计划造成的损失由单方解除合同的这一方赔偿。乙方必须按合同规定的工期及质量,安全文明的要求施工完成。

第十二条、其它:

1 由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。

2 由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

3 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。本合同未尽事宜,双方另行协商解决

本合同一式四份,乙方执一份,甲方二份,双方代签字后生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。(本合同原件有效,复印件无效)。

甲方

乙方

日期

日期

联系电话

联系电话

年 月 日

脚手架施工合同 篇2

甲方:______

乙方:______

为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务,本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则,依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包管理条例,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方商定,甲方将装工程项目发包给乙方施工,达成协议如下:

一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式

(1)工程名称:______

(2)工程地点:______

(3)承包范围:所有外脚手架工程

(4)本项目工程工期定为:

下室搭设外架日算起,以开工令为准。

(5)承包内容:此外脚手架为悬挑架,分三次,承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。

悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层,上满铺模板,安全网由乙方负责。模板甲方提供,满铺脚手板人工由乙方负责,脚踏网三层一铺,脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。

(6)承包方式:包工、包料、包质量,完成本工程项目。

(7)外墙脚手架材料采用全钢管结构,立杆≤1.5米间距均匀布,使用期限自地外脚手架制作及安置,水平步距杆子1.8米,外侧每步距中加一道防护水平管,运桥宽0.6米。排架两端水平探头统一不超过0.5米。彩色带为三层一铺,3剪刀撑全部油漆间色。

(8)、不可预见的自然灾害,台风打落安全网,乙方负责挂三次,多余的次数由甲方负责,安全网损坏由甲方负责。

二、质量要求:

三、工程量计算方法及单价

(1)根据工程的要求需搭设安全斜挡板、安全通道、楼梯防护等安全设施,单价为每平方米:50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方提供;

(2)地下室的外墙搭设双排架,单价为每平方米:26元;

(3)主楼为悬挑架,单价按搭设外架外围长加四角(每角1米)乘以外架高计算面积,单价为每平方米:54元;

(4)地下室及±0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件,按建筑面积计算,单价为每平方米:3元;

(5)电梯井计算方式四边周长÷2×高度,单价为每平方米:54元;

(6)卸料平台按每层每个单价:300元;

(7)甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证,纳入工程总结算,以上单价均为不含税单价,税金发票由甲方负责。

四、付款方式:

(1)工程款的支付:甲方按每月支付本月完成工程量的80%进度款,施工至主体封顶支付已完工程量90%,搭设工程全部拆除前10天内支付总造价的95%工程款结给乙方,落架退场办理结算,余款15天内付清。如工程工期超期,则应在到期日支付全额工程款,再使用外架,以后每月到期如时支付延期款。

(2)甲方必须按照合同规定完成工期,不能超过合同所定的使用时间7天。如其他种种原因而造成超期使用外架7天后,超期每平方每天按0.15元计算(面积按本工程建筑面积算),如超期,超期款应按月如期支付。使用期为甲方开据开工令日到拆架完成日止。

(3)支付工程款可使用现金或有效地银行转账。

(4)甲方工程中途停建、缓建或变更原始建筑方案而造成乙方补工或返工、停工,甲方应补偿乙方由此造成的实际经济损失。

五、甲方责任

(1)甲方负责提供材料堆放场地及扣件材料库房,不得占用、挪用乙方材料。

(2)甲方不得随便改变或拆除已搭设好的棚架及拉杆,如确实需要改变或拆除应事先得到乙方同意,否则由此造成的后果甲方负责。

(3)甲方负责免费提供乙方工人的住宿及水电使用及工人保险。

(4)甲方工地的垂直运输设备无偿提供乙方作运载材料使用(包括外架的搭设和拆除)。

(5)因中途停缓建时没有确定复工时间,钢管架应及时结算,结算后由乙方拆除后退场。

(6)按合同规定及时支付工程款及结算。

六、乙方责任

(1)乙方进场的施工人员必须经过培训考核取得岗位证书方可从事施工作业,并提供岗位证书复印件查验原件。

(2)乙方必须按照甲方要求按时进场,乙方在施工的全过程中应注意安全,严格遵守安全操作并派驻熟练技术人员经常进行安全检查。

(3)乙方必须按甲方进度需要进行外架搭设,搭设高度必须高出施工层至少半层,不按时间要求进度搭设的甲方可视情况予以处罚。

(4)乙方所搭设的脚手架经甲方检查验收合格后方可使用,质量不能满足安全使用功能时应立即整改不得托延,由于托延影响工程进度的甲方有权进行处罚。

七、其他事项

(1)乙方不得以任何形式分包与转包,否则甲方有权终止合同。

(2)本合同一式两份,甲、已双方各执一份,自双方签章之日起即生效。

(3)未尽事宜,经甲、已双方协商签订的或补充协议具有合同的同等法律效力。本合同如在执行的过程中若发生争议,甲、已双方应本着友好合作的精神解决,如双方都无法协商解决,可申请海口市秀英区人民法院协调解决。甲方:

(章)乙方:______

(章)负责人:______

联系方式:______

现场负责人:______

联系方式:______

签订日期:______年______月______日

脚手架施工合同 篇3

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程规模:

工程结构:

二、承包方式:包工

三、承包范围:

1)外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面1.5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。

2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。

3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。

4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。

5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。

6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。

7)施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)

四、质量要求:

乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于1.5米,每跳1.8米,外排中间排栏腰,内排和墙的距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。

五、工期要求:

乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。

六、安全文明施工:

1)乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。

2)乙方现场施工人员必须戴安全帽,未戴安全帽按100元/人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)

3)严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。

4)乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件5.00元/套,钢管15元/米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件5.00元/套,钢管15元/米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。

5)如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。

6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。

七、承包价格:

主体结构,脚手架搭拆按建筑面积14.5元/平方米结算(4#楼首道工字钢以下按12.5元/平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元/平方米结算。

八、付款方式:按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。

九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。

甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

地址:_______________________地址:___________________________

电话:_______________________电话:___________________________

传真:_______________________传真:___________________________

日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

脚手架施工合同 篇4

甲方(全称):(以下简称甲方)

乙方(全称):(以下简称乙方)

甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同,以资双方信守执行。

一、工程概况“本工程”系指:猎德西区综合发展项目C区三、四及六号地块裙楼及电影院脚手架搭设及拆除工程

二、清单及单价

1、项目名称:四楼双排栅及电影院内双排栅单价:每平方95元(不含税)

2、本单价包干,包含(搭、拆人工费、运输费、脚手架搬运费)费用

三、合同价款及支付方式

1、合同价按以上单价乘以完成工程量计算(单价不含税,如开发票甲方需支付乙方6.5%税金)

2、结算方法:

1)双方约定合同在双方代表签字后生效

2)每个部们脚手架搭设完成付款70%,拆除完即付30%。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

脚手架施工合同 篇5

脚手架工程施工专项分包

合 同 书

合同编号:

发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):

联系电话:

(身份证:)

甲方为加强质量与安全管理,根据工程的具体特点和实际情况,并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,本着平等互利的原则,经双方共同协商,甲方同意将 XXXXXXXXXXX项目扣件式满堂红钢管脚手架 分包给乙方,为明确甲乙双方的责任和义务,特签订本合同。

一、工程概况及承包范围

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工期: 年 月 日开工,至 年 月 日完工。(具体随整体的施工进度逐步提前跟进,保证不影响各种专业的施工进度,根据现场要求及实际搭设时间而定,使用期限为四个月)。

4、承包范围:XXXXXXXXXXX项目扣件式满堂红钢管脚手架工程(含平、立安全网、脚踏板安装、剪刀撑、抛撑、斜撑、连墙件、底托等搭设、维护及拆除)

5、承包内容:包含现场材料运输,各部位钢管脚手架的搭设安装、维护、拆除及清理工作;符合分部工程安全施工验收标准,符合文明施工要求及配合市、区、各级执法检查准备等全部工作。

6、承包方式:包工包料,包工期,包质量、包安全的承包方式。

7、本工程所需的所有钢管、扣件和安全网、脚踏板及其安装所用的铁丝等辅材均全部由乙方自行采购、安装。其材料保管及使用过程的维修均由乙方自行负责。

8、工程质量要求:按照附件(满堂脚手架单项施工方案)内容实施,达到脚手架搭建验收规范要求,并通过总包、监理、甲方验收合格。

9、沿墙、柱周边的脚手架位置必须按甲方要求每层均铺设脚手板;预留安全通道(通

道顶部必须搭设两层安全防护板;预留材料通道。

二、合同单价及结算方式:

1、合同单价:四个月内按16.5元/立方米计算(不含税),超出四个月未满15天不计任何费用,超出15天未满30天按30天计取闲置材料费,如超出30天按超出实际天数计算闲置材料费,计费单价0.1元/立方米*天,直至甲方使用完成为止。

此部分结算方式:(1)15天的拆卸期是不算入四个月的工期中,也不算入超期租赁范围;(2)超期中的租赁费用按“吨”计取租赁费,公司其他相关部门标准130元/(吨*月)或者调整租赁费用,控制在0.65元/立方米*天范围内。

2、单价包含相应租期之租金、材料费及人工费、工人食宿费、交通费、工人保险费、工人进场手续的办理费(如:平安卡的办理)、材料照管费、材料损耗费、材料运输、安装拆卸费、垃圾清运费及利润等其他费用,也包含所有工作面上18厘建筑模板(或竹条板)以及施工斜梯与安全通道搭设,满堂架周边1.4米高的安全护栏,安全网及施工通道及钢管及扣件油新漆,计算租用日期由搭设完成通过甲方及监理验收之日始至拆除开始之日止。

3、、工程量暂预估体积10000立方米,实际结算的租用数量以甲方项目经理、审计员以及预算员审核确定的数量为准。

4、工程量计算规则:满堂架按架体底端到操作面模板计算高度,按架体正投影面积计算面积(不扣除柱体所占面积)。护栏及安全网,施工作业楼梯及通道不单独计费。工程量已包括按甲方要求外架安全通道改造搭设,此安全通道不另外计算工程量计取费用。

5、合同价款:单价包干,按实际完成工程量结算。

6、付款方式:

1)乙方必须在甲方规定的时间内将全部材料进场,且搭设完成经监理、甲方验收合格后,甲方支付乙方预估工程总价款的60%,乙方需向公司支付2%劳务费。2)甲方通知拆除脚手架时,乙方必须在七天内全部清场。乙方材料清场十天内甲方向乙方支付全部剩余的工程款。

三、甲方的责任和义务

1、甲方项目部在需在乙方进场二天内以书面形式向乙方进行安全技术交底、安装操作规程交底、质量验收规范交底,组织、协调、解决乙方在施工过程中遇到到的技术问题。

2、甲方现场技术人员,质检员和安全员,有权对施工中的质量和安全进行全方位监督,乙方无条件服从。

3、因乙方人力不够,技术力量差,不能满足施工规范要求,又不能按时完成甲方制定周计划、月计划,甲方有权终止合同,并责令退场。

4、因乙方不按规范搭设,无条件配合整改到位。如未按时完成整改,甲方、监理、总包所下发的罚款单将由乙方全部承担。

5、甲方保证履行本协议各项内容,如有违反,乙方有权停工,直至拆架退场,由此造成的任何损失和费用全部由甲方承担。

四、乙方责任和义务

1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例,遵守甲方的各项规章制度,服从甲方现场管理人员指挥和领导,按甲方安全、技术交底进行组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。

2、提供施工人员的住宿场所、厨房、冲凉房以及生活用水和照明用电。

3、提交满堂红脚手架搭设方案报甲方、监理审核后方可实施。

4、如甲方项目部无技术、质量、安全的书面形式进行交底,乙方可以拒绝施工。在收到甲方搭设通知后必须在10天之内全部搭完,在收到拆除通知后必须在7天之内全部拆完并清运场外。搭设、拆除逾期一天甲方按5000元/天处罚乙方。

5、在施工过程中,乙方应及时支付自身施工人员每月生活费用,工程完工办理结算后及时清算不得以任何理由拖欠自身施工人员的工资。

6、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。并做好每天场地的材料及垃圾打扫清理工作,保证现场文明施工形象。

7、乙方自行负责办理施工人员的暂住证等手续。自行负责所有本工程人员的人身、财产、设备等的安全;施工人员进驻现场时,乙方必须为施工人员购买意外伤害保险费。

8、向甲方提交所有施工人员一寸彩照二张,身份证复印件一张办理进入施工现场工作证(甲方收取50元工本费)。

9、在脚手架搭好投入使用过程中,乙方必须定期组织人员进行维护。甲方有权通

知乙方进行整改及维护,乙方在接到整改通知24小时内必须处理完毕。

10、乙方接到甲方的开工通知书进驻施工现场之日起,必须委托两名工地负责人常驻工地,工程负责人姓名: 联系电话 ;现场负责人姓名: 联系电话:,负责处理工地的日常一切事务,对自身作业人员按协议条款加以管理。工地负责人联系方式确保在任何时间内畅通,否则发现一次处罚100元。

11、乙方负责协调甲方、总包、监理及现场其他脚手架公司关系,保证材料顺利进出场及相关单位的验收。

五、工程质量

1、本工程以《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、施工必须严格按照施工规范操作进行,密实度、平整度、垂直度、步距、横距、纵距等尺寸不得超过规范允许偏差。

六、安全生产

1、乙方应严格遵守安全操作规程进行施工,如因违规造成的工伤事故,按规定及时报告甲方,乙方自行承担全部的责任费用。严禁发生、参与打架斗殴事件,并承担因此造成的一切财产损失和伤亡事故的责任与费用。

2、乙方拆除脚手架时,周边应设置安全防护设施,并派专人警界,防止脚手架材料乱抛伤人。若由于乙方原因造成安全事故,一切责任由乙方负责。损毁甲方材料及物件、乙方必须赔偿。

3、甲方应按有关规定提供相应的防护措施。并有关对乙方因管理不善而违反安全操作规程之行为进行批评教育,情节严重的处以罚款。

七、本工程未尽事宜,双方现场协商处理解决。

八、本合同一式叁份,甲方贰份(公司总部、项目部各一份),乙方壹份。本合同自双方签字盖章之日起生效,乙方所有材料、人员、机具在甲方要求下清运出施工场外后自动失效。

发包方(盖章): 承包方(盖章):

法定代表人(或授权代表): 法定代表人(或授权代表): 银行帐号:

开户银行:

合同订立日期: 年 月 日

脚手架施工合同 篇6

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,公司决定将脚手架工程交由乙方承包,结合本工程的具体情况,本着互惠互利、相互信任、相互协作的原则,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、工程价款

1、脚手架包工包料,按建筑面积计算元/m2。(内支模架包料不包工)

2、建筑面积计算参于其他土建工种计算规则。

3、乙方自理脚手架工程施工的工具材料。

4、乙方施工材料(钢管、槽钢)按照国家安全规范标准材料进场。

二、工程承包范围及方式:

承包范围施工现场、临边防护、四口、楼梯口、电梯口、安全通道、施工场内的钢筋车间、搅拌机棚物料提升机棚,外架拉接点、物料提升机护作拉接点,以及工地现场安全防护棚搭设,以及施工过程中的修理工作,以及脚手板的铺设,安全标志牌搭设等上述工作内容含在承包单价内。

三、质量、安全文明施工要求:

1、按脚手架的验收标准随时接受建设单位及监理、安检部门检查验收,为查检提供便函条件。如达不到合格要求,乙方按甲方要求返工、整改,直到达到验收要求,承担由自身原因导致返工、整改费用自行承担。

2、严格按照脚手架工程的技术要求进行施工。

3、按照外脚手架的技术要求脚手架的构架规范要求不得漏设、漏搭(如立杆垫块、扫地杆、剪刀撑、斜杆、接接点等)。

4、脚手板的铺设要求设置二层满铺,按照文明安全施工要求平整、牢固。

5、乙方搭设的外立杆距离不能≥1m,内立杆距离不能≥1.5m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净宽为一米。大横杆涉距不能≥1.8m(立杆、大横杆的搭设,其使用的钢管材质符合安全要求)。

6、乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。

7、乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。

8、乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°-60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。

9、所有的施工现场临边防护及外架剪刀撑、安全通道等迁设到文明施工一律采用色标钢管搭设。

四、其他事项:

1、乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。

2、高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。

3、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。

4、乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按200-500元罚款。

5、施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。

6、乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的时间,甲方则按乙方总承包面积造价罚处乙方200-500元不等。

五、结算方式:

1、脚手架搭设阶段每月底按完成楼层建筑面积乘以包干单价的%进行结算。

2、脚手架拆除阶段每月底按完成楼层建筑以包干单价的进行结算(各楼号脚手架拆除全部完成及相关内容也完成的一个月内一次结算完付清余款)。

3、脚手架工期超过工期时间按总面积每天0.1元/m2计算。

六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

脚手架施工合同 篇7

发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,根据本工程总承包合同,遵循平等、自愿和诚信原则,经双方协商一致,就本工程外脚手架施工达成以下条款,以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:±0.000以上外墙周边封闭扣件钢管脚手架搭拆,搭设和拆除脚手架所用钢管、扣件、脚手笆、安全网等材料的场内水平、垂直运输。搭设外脚手架、上料平台、井架通道层板的铺设、双层防护棚、电梯井水平防护、防护栏杆(楼梯、预留洞、门窗洞口、基坑等)四步一隔离、四口五临边、油漆(黄、黑标志)、爬梯、灯架等的搭设和拆除,安全标志、标语横幅的挂设,安全网的挂设所使用的绑扎丝在内等内容。

4、承包方式:包工不包料,包工具、包质量、包安全、文明施工。

5、工程工期:本工程从年月日开工,至年月日竣工,总工期日历天。

6、质量要求:符合相关规范要求的安全标准。

7、合同价款:双排外脚手架工程人工费计算按垂直投影面积元/平方米执行(含福利、劳保和其它一切费用),其中含元/平方米的质量安全奖,满足本工程施工的一切外脚手架以及与之相联系的配套、辅助设施,均包含在单价之内,施工中不再调整;如增加层数,只增加脚手架面积,不调整合同单价。脚手架工程量计算方法按有关规定执行,具体合同价款按实结算。

二、技术要求

1、必须按照现行《高层架子工程施工及验收规范》和技术规程中有关质量要求及安全技术措施进行。

2、搭设前对所用的钢管和扣件必须进行认真挑选,凡有裂纹、弯曲变形、滑丝、砂眼、夹灰等材料严禁使用

3、脚手笆及安全挡板必须在边缘处纵横相交点用铅丝绑扎牢固。

4、必须使扣件与钢管架扣紧、接触良好,贴合面必须严格整形。

5、架子与主体结构必须拉接牢固。

6、脚手架四角必须设有避雷装置及接地保护装置。

三、甲乙双方职责

1、甲方职责:

1)、提供外脚手架工程所需的钢管、扣件、脚手笆、安全网及其它材料。

2)、制定脚手架工程设计方案、技术措施以及其它指导施工的文件。

3)、解决乙方施工人员临时生活用房、用水问题。

4)、解决乙方施工、照明用电问题。

5)、负责向乙方进行技术、安全交底。

6)、协调各交叉作业施工班组之间的关系。

7)、根据工程进度安排向乙方下达外脚手架工程施工计划。

8)、脚手架使用前,组织有关支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查,经验收合格,履行交接验收手续后,方可投入使用。

9)、向其它作业班组介绍脚手架的使用规定,增强作业人员的安全意识。10)、按合同约定及时拨付工程款。

2、乙方职责:

1)、服从甲方统一指挥,按甲方现场管理人员指令组织施工。如不服从指挥影响工程施工时,甲方有权采取相应措拖,必要时,甲方有权要求乙方退场、无条件终止合同,由此而造成的损失由乙方承担。

2)、严格按照甲方设计要求组织施工,建立有效的安全管理机制和质量控制制度,对外脚手架工程施工进行系统的科学管理,其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方的质量验收,如验收不合格造成返工,其返工所需一切费用均由乙方承担。

3)、按甲方的周、月、季、年施工计划组织施工,确保工程进度和工程质量。如因乙方原因影响甲方工程进度或造成安全事故的,甲方有权采取相应措施,乙方须承担由此造成的经济损失和法律责任。

4)、对参加搭设和拆除脚手架的施工人员事前要进行体检,对不适合高处作业的人员不得安排从事脚手架作业。

5)、必须严格按照规范、设计要求和有关规定进行脚手架的搭设、使用和拆除,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。

6)、必须健全规章制度,进行规范管理,制止和杜绝违章指挥和违章作业。

7)、必须确保脚手架的构造和防护设施,达到承载可靠和使用安全的要求,验收合格后的脚手架应挂牌。

8)、必须完善防护措施,提高施工人员的自我保护意识和素质。

9)、按规定搞好脚手架使用中的日常检查和例行保养工作,定期全面检查,在大风、雨、雪后和暂停后重新使用的脚手架都要全面检查,只有合格的脚手架方可投入使用。

10)、在安装脚手架时,多余的小配件应及时收回存放,在拆除时散落在地面上的小配件要及时收捡。

11)、材料使用完毕及时归库、及时清理,减少丢失和损耗,如因乙方原因造成材料浪费,甲方将根据实际情况给予一定数目的罚款。

12)、乙方应对外脚手架工程施工全过程的质量、安全负责,其工作内容如下:

a、熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,班组自检互检,保养机具,操作完毕后的场地清理等。

b、搭设:包括清理外架基础周围的杂物、选料、立杆、绑横杆、绑十字拉杆、绑斜杆、拉铁线、接杆、架子留门、设护身栏杆(包括防护笆、水平及竖向安全网),安装扣件等全部操作过程,并包括材料底层水平运输及全部垂直运输(包括机械和人力)。

c、铺翻板子:包括搭、拆排木(搁栅)、门窗口吊杆、铺翻脚手板(竹笆、钢筋网片),绑安全挡板,绑扎铁丝,搭拆等全部操作过程。

d、搭设因工程需要,与外脚手架有联系的其它一切辅助设施,如斜道、上料平台、转运平台等。

e、拆除:包括拆除架子,并将所有材料运至施工现场以内的指定地点,分类堆放整齐。

f、按设计方案正确埋设脚手架预埋件。

g、完成属于外脚手架工程中的其它工作。

13)、脚手架工程所需一切工具均由乙方自备。14)、乙方进场后应将所有施工人员身份证上报甲方备案,无身份证的不准进入施工现场。并提供所有施工人员上岗证复印件,无上岗证者禁止作业,否则造成的后果由乙方自负。

15)、由劳务承包方在综合报价中考虑。各分项报价均不发生任何计时工,发包方项目经理、项目副经理口头或书面的指令,只要是在工程临时围墙圈定区域范围内的工作,且属于本工种施工内容或配套内容的,劳务承包方必须保质保量按时完成,并达到项目经理、项目副经理满意的效果。否则,发包方有权在结算时单方面降低结算单价。

四、安全生产、文明施工

1、乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

2、如因乙方原因,造成安全生产、文明施工检查不合格,由乙方承担责任和有关费用。

3、并定期和不定期的对脚手架的进行检查,落实隐患的整改。工程装修阶段随进度对所搭设的脚手架及防护拉结点的拆除,拆除后对材料进行分规格、分类、分型号和在指定的地方堆码。

4、脚手架的搭设应严格按照施工方案进行,搭设时应注意脚手架的稳固性,及时与主体结构连接,脚手架的用料要符合设计的计算要求。搭设前检查材质和规格,禁止把为经修整的弯曲、压扁、拉伤裂缝的次材用上。

5、操作层及操作层下一步脚手架必须满铺,扎牢,不得有探头板。脚手架外侧除设1M高的防护栏杆,操作层设20~30CM高的踢脚板外,还设密目式安全网,以防物体从脚手架上坠落。

6、脚手架搭设完毕要按标准验收,合格后挂牌使用。脚手架的日常使用管理由承包者负责定期检查。脚手架不得超载,多余的物件应随时清理,使用中的脚手架拆除任何一个部件都必须有审批制度,并按规定手续及时恢复原状,经检查合格后方可使用。

7、脚手架的拆除必须按程序办理,零部件的水平及垂直运输要按专门线路及时整理运出,拆卸时危险地段要划出禁区由专人监护。高空作业安全防护:临边必须搭设防护栏杆,防护栏杆由上下二道扶手组成,上扶手离地1~1.2米,下扶手离地0.2~0.4米,扶手每2米设立杆。

8、楼板上的洞口视其大小及施工过程中的安全采取防护措施。大型洞口在周边加防护杆、电梯井等上下直通的多层洞口,每10米高度设一道水平安全网,一道硬防护(竹笆或多层板)。施工过程中不使用的洞口可以临时加焊钢筋网固定盖,对经常使用的洞口加活动盖,有坠物造成危险的洞口加密闭盖。作好交叉作业防护口、井架、施工通道口的双层防护棚搭设。

9、在临边、洞口附近不准存放杂物。在垂直运输落物半径内,人员行走要划出专门路线。无隔离措施不得在同一垂直面上下交叉作业,拆脚手架等难以避免交叉的作业,要划出禁界,由专人监护。工作范围内的文明标准化、清理卫生等。

10、必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在10000元以内(含10000元)的由乙方自己承担;损失超过10000元,乙方承担1/2,甲方承担1/2。11、严格遵守国家及__省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。

12、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

13、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予50元/人次罚款,随意大小便等不讲究卫生的200元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。

14、现场随时做好卫生保洁工作,迎接上级检查。若未按甲方要求,每次罚款500元/次。同时甲方有权另行派人,每次每人120元/天。另追加管理费15%,从劳务款中扣除。

15、宿舍内严禁私拉乱接电线,一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款,每个房间必需住满人。甲方提供照明、空调度电,超出部分按一元/度收取。

16、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,偷盗等现象,如有发现给予处以3000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。

17、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予200

元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予100元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。18、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁—45岁的男、女性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予100元的/次罚款。严禁使用童工。

19、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。

五、施工进度计划

1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工,确保脚手架工程施工不占用工期,满足工程需要。

2、因不可抗力或甲方原因影响乙方施工时,作业时间顺延。

六、质量验收

外脚手架工程质量验收执行《高层架子工程施工及验收规程》和国家其它现行有关技术规程、质量要求。

七、付款方式

1、每层架子施工完毕结算一次,甲方按实际完成工作量的 %付给乙方工程款,余款待脚手架全部拆除并送至现场指定地点分类堆放整齐后,

天内全部结清。

2、施工期间,甲方每月按一定比例付给乙方生活费,结算时从工程款中扣除。

八、其它约定

1、甲方如需乙方完成合同以外的零星工作,零星借工按每元/工日执行。

2、乙方人员进驻工地后,需按地方政府规定办理有关证件,其费用由乙方承担。九、违约及争议

1、由于乙方原因造成工期延误,每延误一天,扣罚工期违约金元。

2、由于乙方原因造成安全生产、文明施工不达标时,除扣罚元/㎡违约金外,给甲方造成的相关损失均由乙方承担。

3、在履行合同过程中,双方发生争议应协商解决,如协商无果,均在甲方所在地申请仲裁或提起法律诉讼。

十、附则

1、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,且具有同等法律效力。

2、本合同甲、乙双方签字盖章后生效,至工程竣工,相关债权债务清偿完毕后终止,本合同终止后,不影响相关风险与责任承担条款的法律效力。

3、甲方年月就本工程与业主签订的总承包合同为本合同的组成部分。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决或另签补充协议。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

委托代理人(签字):委托代理人(签字):

年月日年月日

脚手架施工合同 篇8

2022拆除脚手架安全文明施工责任合同是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。拆除脚手架安全文明施工责任合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022拆除脚手架安全文明施工责任合同正文内容

甲方:________________


乙方:________________



为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求,确保脚手架拆除工程的顺利进行,经甲、乙双方共同协商,同意明确如下协议。



甲方:


一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作,加强拆除施工生产的指挥和协调。


二、划分拆除作业区,周围拉设警戒线和竖立警戒标志,警戒区域严禁非作业人员入内。


三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上。


乙方:


一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行,上岗后先检查,加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作,确保施工电梯正常安全运作,如有疏忽或加固不到位,由此而产生的一切不良后果,乙方应承担全部责任。


二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块,清理物品安全输送至地面,严禁高处抛扔,如盲目蛮干违反有关规定,由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任,若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的,由乙方照价赔偿。


三、在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品,也不能损坏已做好的地面和墙面,如损坏严重,由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。


四、拆除时统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落,如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。


五、脚手架拆除程序,应由上而下逐层按部拆除,先拆防身杆、脚手板和横向水平杆,并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆,拆除全部剪刀撑抛撑以前,必须搭临时加固斜支撑,预防脚手架倾倒,未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。


六、应积极配合甲方其他班组的修补工作,不得擅自提前拆除修补所需的脚手架,如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。


七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放,当天拆当天清,不能延误甲方下道施工工程。


本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份。




甲方签字:_________乙方签字:_________


日期:_____________日期:_____________

脚手架施工合同 篇9

钢管脚手架分项工程报价单

一、分包工程对象及提供劳务内容

工程名称:小池家园二期新建工程

工程地点:黄梅县小池镇

分包范围:脚手架分项工程

二、分包工程期限及工程要求

1、开工时间:自钢管材料进场、内架开始使用至外脚手架拆除完毕为止,工期9个月,如工期顺延,按建筑面积元/㎡.天计取材料租金。

2、施工进度:按项目部制定的施工进度计划执行。

三、承包方式

包工包料。包所有涉及到脚手架的材料,如钢管、扣件、工字钢、铁板、钢丝绳、安全网、兜网等;包质量、进度、安全、现场文明;所有手工工具、电动机械及个人劳保防护用品,现场附墙和加固结点金属构件的清除切割。

四、承包内容

1、内架:每栋提供3套内架支撑所需的钢管、扣件、顶托,不包含垂直方向夹柱的钢管。

2、外架:外架的规范搭设及拆除,本建筑物11层,16#工字钢悬挑2次,分别各从1层顶和7层顶悬挑一次。乙方提供立网及兜网,外架外排刷漆,剪刀撑全设置,外架外排加设单拦腰杆。

3、防护:楼梯、电梯井、安全通道、钢筋棚、防护棚以及塔吊接料平台的安全规范搭设及拆除。

4、预埋:工字钢及外架连接件预埋由甲方提供材料,乙方负责预埋。

五、承包价格

按每栋实际建筑面积计算,综合单价为45元/平方米。

六、付款方式及结算

每月按工程进度的50%付款,结构封顶后付至总造价的60%,脚手架拆除完毕付至总价的90%,余款三月内付清,不含税票。

脚手架施工合同 篇10

依照中华人民共和国民法典及其相关的法律法规,遵守平等、公平、诚信的原则,双方就本工程承包事项协商一致,订立本合同条款,供双方共同遵守。

一、工程名称,

工程

二、工程地点,

三、工程概况,

小区号楼、号楼、号楼15层外墙脚手架搭建工程

四、承包范围,

小区号楼、号楼、号楼外墙钢管式脚手架及脚手板和安全防护网的搭设与拆除工程。(剪力墙、柱子加固所用的钢管由甲方负责,管扣由乙方无偿提供。甲方使用乙方的管扣应办理领用手续,完工后如数归还乙方)

五、承包方式及价格,

1、甲方以包工包料的方式委托乙方承包施工,乙方按照甲方的主体工程进度提供钢管材料和负责搭设与拆除工作。

2、承包价格按建筑物外墙架子立面面积计算,每平方米人民币,贰拾柒元正(27.00元),工程量双方现场丈量。

六、付款方式,

每月甲方按乙方实际完成的工程量预付70%的工程款,余款待拆除全部脚手架后30天内结算付清。(付款全部用现金支付、乙方不开发票、只开收据)。

七、质量及进度要求,

1、乙方必须使用合格的钢管材料及附件,按国家现行的施工规范要求搭建外架,所搭设的架子符合安全规定、并能通过质监站的检查验收。

2、乙方必须组织充足的材料和人力保证与甲方的主体工程进度同步,若乙方不能与甲方工程进度同步,每耽误一天,甲方罚款乙方壹仟元。

八、其它约定,

1、乙方的施工人员必须严格遵守建筑工地的有关安全规定,自行配备规定的安全防护用品,乙方施工人员发生的安全事故由乙方负责全部责任。

2、如搭架需用拉结钢筋,由甲方提供,钢筋的加工和埋设由乙方负责。

3、甲方使用乙方外架时间为12个月,(按乙方搭设架子之日算起)如超期使用时间按架子总面积每平方米每天0.15元计算租金付给乙方。

4、乙方进场的材料由自己保管和管理,如有丢失或损坏自己负责。如遇人力不可抗拒的自然灾害造成损失,各方损失各自负责。

5、在外架未拆除前,甲方的塔吊不得拆走,以利乙方拆除外架使用。

6、本合同若有未尽事宜,双方另经协商签订补充协议,合同一式两份,经双方签字后生效,各持一份为凭。

甲方签字,乙方签字,

身份证号码,身份证号码,

联系电话,联系电话,

合同签定地点,

合同签定时间,

脚手架施工合同 篇11

2022脚手架施工标准合同范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。脚手架施工标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022脚手架施工标准合同范本正文内容

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程规模:

工程结构:

二、承包方式:包工

三、承包范围:

1)外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面

1.5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。

2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。

3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。

4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。

5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。

6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。

7)施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)

四、质量要求:

乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于

1.5米,每跳

1.8米,外排中间排栏腰,内排和墙的距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。

五、工期要求:

乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。

六、安全文明施工:

1)乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。

2)乙方现场施工人员必须戴XX帽,未戴XX帽按100元人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)

3)严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。

4)乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件

5.00元套,钢管15元米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件

5.00元套,钢管15元米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。

5)如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。

6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。

七、承包价格:

主体结构,脚手架搭拆按建筑面积1

4.5元平方米结算(4楼首道工字钢以下按1

2.5元平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元平方米结算。

八、付款方式:按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。

九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

脚手架施工合同 篇12

甲方:_________________

乙方:_________________

依照《中华人民共和国民法典》之有关规定,经甲乙双方协商,将工程脚手架及附属设施跳板、安全网等(满足甲方施工的作业范围)承包给搭设,该项目具体事宜,经双方协商一致达成如下协议:_________________

一、工程内容:_________________

该工程所有脚手架的搭设、拆除和挂安全网、水平网、材料的进出场、场内的转运及脚手架的管理等一切工序。

二、脚手架计算方式:_________________

双排脚手架按垂直投影计算面积,满堂架按地面积计算(高度超过3.2米每增加3米计算一次增加层)。

三、合同价款:_________________

本工程暂定面积为__________m2,每m2单价按__________元/m2,工期为个月,此单价中不含增值税发票。

四、付款方式:_________________

乙方材料进场后一周内甲方支付10%备料款,脚手架搭设一半时支付合同25%工程款,全部脚手架搭设完成,验收合格交付使用后甲方支付35%工程款,余下30%尾款脚手架拆除完毕结算后付清。

五、工程质量:_________________

脚手架搭设必须按建筑行业规范及需要搭设,整齐、牢固安全,做到万无一失,错固点不得栓在窗框、落水管、避设施及稳定性差的建筑部位上,按施工规定荷载设计搭设脚手架,立框图距不能大于2米,确保脚手架整体稳定、不移位、保证强度。

六、甲方责任:_________________

1、甲方向乙方提供食、宿、水电方便,食宿水电费乙方自负。

2、甲方向乙方提供施工部位图纸。

3、督促乙方搞好文明安全施工。

4、甲方保证乙方所有进场脚手架材料能够出场。

七、乙方责任:_________________

1、必须按甲方需求保证所承担的脚手架工程质量,符合脚手架质量验收规范要求,根据现场需要,按甲方意图拆除,保证甲方施工要求及工期,不能影响甲方进度。

2、搭设完成后派4人维护。

3、所有如因乙方责任造成的病、伤、残等大小事故均由乙方自行负责。

4、搭设工期:_________________每个施工段自脚手架管进场之后15天内搭设完毕,如因乙方未按期交付使用,甲方有权拒付工程款并处罚。

5、如因工程需要,乙方应无条件满足甲方少量的零星搭设需要。零星搭设未超过500m2的不再计量,超过部分扣除此量后另计。

6、本协议中未尽事宜,双方协商解决。

7、本协议一式两份,双方签字生效。

甲方:_________________乙方:_________________

代表签字:_________________代表签字:_________________

年月日年月日

脚手架施工合同 篇13

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据(以下简称甲方)(以下简称乙方)为了加强工程质量、安全、进度和文明施工的需要,明确双方的责任和义务,经双方协商订立如下协议:

一、承包内容:

二、承包方式:

三、结算方式:

四、承包单价:

五、付款方式:

六、甲方责任:

1、提供符合工程质量要求的材料和施工图纸给乙方,办理有关入场手续和负责到有关部门办理相应审批手续。

2、安排专人负责安全施工,做那安全施工技术交底,若发现不安全因素和隐患,及时通知乙方排除和整改。

3、对于乙方的施工质量,依照图纸设计要求、施工规范和施工检验标准,严格检查、验收,发现质量问题,立即要求乙方整改或进行停工整顿,达到符合要求为止。

4、负责协调各工种关系,做到统一指挥、统一安排。同时做好施工材料供应工作,脚手架所需用的材料必须提前两天提供给乙方。确因甲方材料不能够及时到位,影响工期,工期顺延。

5、按时做好乙方工程量的计算、核实、结算和按照付款办法,及时支给乙方工人工资用等,因资金不到位,影响工期,乙方不负责。乙方要制工人工资发放表签名给甲方。

七、乙方责任:

乙方负责人必须到场指挥、协调、安排工作,如确因事,需请假。事先告知皿方负责人,并安排临时负责人负责现场工作。提供施工人员人身安全保险单复印件、身份证复印件给甲方,办理进场出入证,凭证上岗出入。场清。

八、工期:

九:违约:甲乙双方必须严格实行上述有条款,否则视为违约。违约方应赔偿守约方的经济损失和按照经济合同法中有关款项受到处罚。

十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另签协议。所有协议与本合同条款具有同等法律效力。

十一、本合同自双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。

十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

脚手架施工合同 篇14

发包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同》条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的合法权利和经济责任,经双方协商同意签订如下条款:

第一条、工程概况:

工程名称:

承包分项:外脚手架项目

工程地点:

二、承包方式:

包人工、包主辅材料消耗、包安全、包工期、包现场文明施工和生活区的文明管理、包所有工具用具及所有机械(塔吊、施工电梯除外)

三、承包范围:

外墙脚手架、周边防护栏杆的搭设及拆除,栓系安全网、阻燃密目网,钢管刷油,搭设时材料场内运输,拆除时运到场内甲方指定地点按规格码堆放整齐等全部工作内容。

四、工程量:

按地上建筑面积计算。

五、承包单价:

搭设外架单价:按地上建筑面积每平方米人民币: 元 (大写: 整) ,本单价包含承包方责任内所有项目费用、安全生产设施费、安全劳保费等。(承包方需提供外架项目工程总价60%的材料发票,承包方需保证其材料发票的真实性,无虚假情节,否则发包方有权按所开发票额的50%对承包方进行扣款)。

六、付款方式及工期:

1、付款方式:外墙脚手架按每个月完成工程量经项目负责人验收合格后,按当月完成80%支付工程款,余款外架拆完后1个月内付清。

2、使用期限:根据工程进度的实际情况商定本脚手架的使用期限为 天,(即从外架搭设算起到外架全部拆完为止),具体时间以甲方通知为准,甲方因施工过程超期使用应另外支付延期使用金(按每月租金 元㎡地上建筑面积)计价。

七、质量标准:

1、乙方应严格按甲方提供设计图纸及国家有关施工验收规范进行精心施工,钢管的强度、刚度和稳定性须满足外架防护的设计要求,工程质量须达到优良标准。

2、对乙方施工完成的产品,必须符合规范和满足安全生产的要求,且无条件按照甲方现场管理人员的合理要求组织施工,否则造成的一切损失由乙方承担;

3、乙方应按甲方编制的施工组织设计和技术交底制定相应的技术措施组织工程施工,确保工程质量符合要求。

4、甲方随时对乙方施工的分项工程和各道工序进行监督检查,对不符合要求的可责令整改,乙方人员必须无条件服从甲方、总包方、监理、建设单位的管理,随时接收各种检查与监督。工程达不到合格标准的,乙方必须及时派人拆除整改,所有质量问题均由乙方负责。

八、甲方责任:

1、甲方负责向乙方提供施工图。

2、甲方负责乙方在工程质量、进度、安全、现场文明施工等生产工作上的检查、督促和验收,并行使考核的处罚权。

3、甲方负责提供技术指导和管理。

4、甲方负责各个工程主体单位协调工作。

5、甲方提供塔吊和垂直运输及临时用水用电。

九、乙方责任:

1、乙方提供甲方所需的各种管理资料及证件,特种人员必须持证上岗,确保施工现场文明施工。对所有新进场的职工做好花名册,上报项目部统一管理。乙方必须做好日出勤表报项目部审核,作职工工资发放的依据。如有违反综合治理及文明施工方面的现象发生,每次罚款500元,从当月工程款中直接扣除。

2、乙方在施工过程中必须严格遵守有关规范、规章制度,服从甲方管理,不得违规作业。发生安全事故,甲方除负责保险理赔外其全部责任及经济损失均由乙方自行负责,甲方不负任何连带责任。

3、乙方承包人负责同甲方联络,接受甲方的技术交底或工程变更,并组织工人技术、安全交底;负责对有疑问的交底或变更向甲方协商处理。乙方必须配合有实践经验的质检员和安全员各一名。

4、乙方要积极维护现场的施工环境,自觉做好文明卫生工作,施工现场做到工完场清、堆放整齐。

5、乙方应配备工程足够的机具、材料以及劳动力,如果因此不足造成的一切损失由乙方负责。乙方必须将所采购机具、材料的合格证等检测资料提供给甲方,甲方对资料不齐全或质量不能保证的材料及设备有权提出退场处理。

6、乙方必须确保现场达到文明标化工地要求。若检查发现不符合要求,甲方有权采取相应的处罚措施并赔偿一切经济损失。

7、乙方在施工期间,应遵纪守法,不得寻衅滋事,不得在现场内打架斗殴,发现一次罚款5000元。如有违反法律规定,上交司法部门处理,并赔偿甲方经济和名誉损失。

8、乙方施工承包人必须常驻工地,如需离开工地,须向甲方请假,但离开时间不得超过1天,若不及时到位每日罚款300元。乙方每天必须上报工人人数,早晚各一遍,以免工作期间发生事故。

9、甲方项目部组织会议时,乙方负责人必须参加,否则甲方以缺席处理,每次处罚200元,迟到每人次100元处罚乙方。

10、乙方负责管理好本班组人员保护好场所供用设备、设施,不得随意破坏损坏,若发现照价赔偿并视情节轻重情况给予一定经济处罚。

1

1、乙方应保管好向甲方租借的机具,到期如数归还,若丢失损坏应按要求进行赔偿。

1

2、严禁工人携带家属及小孩在工地居住,否则每次罚款200元。

1

3、乙方在施工过程中的所有劳保用品由乙方自负,如:手套、胶鞋、雨衣、安全帽、安全带等。

1

4、乙方承担各类津贴,包括夜餐、防暑饮料等。

1

5、严禁酒后作业,穿拖鞋,赤身不戴安全帽,一经发现每人罚款500元。

1

6、严禁在工地场地内大小便,一经发现每次罚款200元,并责令打扫、清理。

1

7、不得在工地场内烧、煮、蒸;严禁用煤气灶、电磁炉、热得快和电饭煲等,发现以上情况每次罚100元,并且甲方有权保管,待工程完工后归还原主。

十、安全管理及文明施工:

1、安全生产:乙方必须加强对职工的安全教育及管理,严格遵守现场的各项安全管理制度,严禁违章指挥违章作业;进入施工现场必须戴好安全帽,自行配置统一色调的安全帽,临边作业栓好安全带,机械要有防护罩,并有专人管理,防止机械伤害和触电事故。

2、文明施工:钢管安装好后,垃圾必须及时清理干净,材料应在指定地点堆放整齐,做到工完料清。乙方材料进场及中间转场和退场必须按项目部指定地点堆码整齐,如随意乱堆乱放甲方有权指派其他人员清理整齐,发生的费用在乙方工程款中双倍扣除,并可采取每次5000元以内罚款。

3、乙方不得将与施工无关的人员带入现场,如违反安全操作规程和制度所造成自己班组或其它班组的人员安全工伤事故及重大事故,其一切责任和经济损失均由乙自行负责。现场设置的各种安全标志及文明施工标志,严禁破坏,违者一经发现将处于1000元罚款。

一、合同解除方式:

1、非正常解除:乙方若因施工管理不善、质量、进度、安全文明施工及综合治理方面不能满足甲方的要求,甲方有权随时解除合同,乙方无条件服从,按乙方完成工程量的 %结算并没收保证金。

2、正常解除:在甲、乙双方工程款结清后,该合同自行解除。

二、其它约定:

1、甲方根据工程管理需要所发放的各种制度、文件、岗位职责等均与本合同具有同等效力,乙方必须严格遵守并积极配合。

2、本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充条款。本合同补充条款及其附件均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

三、合同形式:

本合同经双方签字后生效,具有同等法律效力,如有遇到问题双方协商解决,协商 不成可由仲裁部门调解。本合同壹式叁份,发包方、承包方各持壹份,壹份备案。工程完成、工程款结清后自然失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

脚手架施工合同 篇15

甲方:___________________________ 合同编号:___________________

法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

法定代表人:_____________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方同意签订本合同,共同信守执行。

第一条 工程概况

1.工程名称: ____市____区____广场____期工程。

2.工程地点: ______________________________。

3.承包方式:包工、包材料消耗、包工期、包质量、包文明施工包干方式。

4.承包范围:脚手架、安全棚、安全设施施工、排架租赁。

5.合同价款:暂估价人民币元整(大写:),按实结算。

第二条 合同工期

1.本工程项目自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。

2.如遇下例情况,经甲方工地代表签证,工期顺延:

(1)不可抗力因素;

(2)因甲方原因无法施工;

(3)因设计变更、技术修改原因影响施工日期;

3.工期节点要求:乙方必须按脚手架规范要求满足工程实际形象进度,现场如出现赤膊施工或绿网跟不上脚手架高度,每次扣罚____元。

第三条 工程价款和结算方式

1.外脚手架单价____元/平方米,外脚手架费用含人工费及施工期间租费,并包括建筑物全部安全围栏、窗台口、阳台口、扶梯口、空调板口安全围栏、临边洞口各种预留洞口(含管道洞、烟道洞、风管洞、积水井口等)安全围栏、收缩缝接口临边、挑网及平网、基础临时围栏、临时电梯门等安全设施费用。数量按实搭面积计算。

2.安全棚每平方米____元,数量按实搭面积计算。

3.以上单价已含损耗。

4.排架租赁费

钢管、扣件数量及租赁天数按工地签证为准。

租赁费:钢管____元/天,扣件____元/天;钢管的正常损耗为____%,单价按照____元/米,扣件的正常损耗为____%;单价按照____元/只.钢管维修费每吨____元,扣件打油后单价按照____元/只;扣件需要塑料袋打包,每____只扣件需要____个塑料袋按照____元/袋;钢管扣件需进行____次装卸,其装卸人工费单价按照____元/吨,钢管扣件来回____次的运输费,单价按照____元/吨。

第四条 甲方工作

甲方委托____为甲方驻现场代表,按照以下要求,行使合同约定的权利,履行合同规定的职责。

1.甲方代表的指令以书面形式同志送达乙方,经乙方代表签字后生效与执行。

2.甲方提供乙方必须的场地条件,办公生活设施。

3.甲方提供能满足施工现场用水、用电的条件。

4.协调施工的场地内交叉作业施工单位之间的关系,便于乙方按合同的约定顺利施工。

5.监督乙方按有关操作程序进行工作。

6.甲方应按合同规定时间支付款项。

第五条 乙方工作

乙方委托____为乙方现场代表,按照以下要求,行使合同约定的权利,履行合同规定的职责。

1.乙方承诺其承包的安装工程必须对甲方负完全责任。

2.乙方的要求、请求和通知必须以书面形式、由乙方代表签字后递交甲方代表。

3.乙方按合同要求对甲方代表发出的指令组织施工。

4.遵守甲方有关管理规章制度,做好“文明”、“标化”施工。

5.严格按照施工组织设计进行施工洞口临边等安全设施的搭设,按建设部____标准执行。

6.建立有关管理制度,做好安全保护工作。

第六条 工程质量

1.本工程脚手架搭设质量应符合设计图纸的技术要求。

2.采用脚手架质量验收标准按____________________。

3.乙方承包的施工项目验收合格率必须为____%。

4.乙方必须严格执行____市______的__________规定。

5.乙方必须达到《________标准》文明工地的管理标准。

第七条 工程款支付

乙方每月____日上报当月实际形象进度工程量,经甲方审核后作为每月支付工程款的依据。甲方按审核后工作量的____%支付,竣工验收以后,乙方办理结算书,经甲方审核批准后____天内结清余款。

第八条 材料、设备的供应

本合同由乙方采购的材料、设备、制品等必须符合施工设计要求,并提供产品合格证。

乙方材料进出场,必须由甲方专人签证、验收。

第九条 安全施工

乙方要按有关规定,采取严格的安全防护和防火措施,并承担由自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用,非乙方造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

发生重大伤亡事故,乙方应按规定立即报有关部门并通知甲方代表,甲方尽义务为抢救提供人道主义,所发生的费用由事故责任方承担。

第十条 违约

1.因乙方违约或脚手架搭设不符规范导致伤亡事故发生,由此引起的一切损失(包括费用),由乙方承担。

2.因乙方原因导致工期延误,由此引起的一切实际损失,由乙方承担。

3.甲方根据法律、法规、行业管理部门和甲方上级的要求,指令乙方须遵守的规章或完成的工作,如乙方拒绝履行或履行不符合要求,对此甲方有权对乙方每次罚款人民币____元至____元。

4.由于乙方违反国家法律,法规和甲方内部的各项规定,连带甲方造成经济损失(包括内部罚款)乙方应给予赔偿,赔偿金额为甲方的实际损失。

5.甲方未按合同约定按时足额支付工程款的,每天按逾期款项的____%支付滞纳金;逾期付款达到____天的,乙方有权中止合同,由此造成的后果由甲方自行承担。

第十一条 补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

第十二条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十三条 争议的解决

本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

单位地址:________________________ 单位地址:________________________

邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

联系电话:________________________ 联系电话:________________________

传真:____________________________ 传真:____________________________

电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

开户银行:________________________ 开户银行:________________________

账号:____________________________ 账号:____________________________

施工合同


幼儿教师教育网的编辑收集了一些关于“施工合同”的资料。在经济迅猛发展的今天,合同成为了人与人、人与事关系的重要协调工具。签订合同能够有效地约束当事人的权利和义务。相信您参考这些资料后,一定会有所收获!

施工合同(篇1)

甲方:

乙方:

甲乙双方在平等、自愿、知情的情况下,甲方将 拆除施工项目承包于乙方进行自主经营拆除,就此事宜达成以下协议:

一、位置:石拐

二、标准:

1、 乙方在甲方指定范围内将拆除、要求标准为

2、 施工时间由甲方按工程量制定工期。即:

3、 在指定范围内所拆迁的.房屋因其他原因没有搬迁或房主不允许拆除时乙方不得擅自施工,该房屋必须达到拆除条件时方可施工,否则产生的一切责任由乙方负责。

4、 在合同范围内承包的房屋乙方必须按标准一次性拆除,若因遗留残墙断壁或其它部分造成相关安全责任,应由乙方负责

三、费用结算:

1、合同规定范围内所拆除房屋的残值(包括木料、钢材、砖石等)全部归乙方所有。甲方不再另付施工费用。

四、安全责任:

1、乙方必须按照国家的相关规定对所拆除的房屋通过科学的分析、论证,达到先排险、后施工的原则,进行文明、合理、合法、有序的施工。

2、施工人员必须具有三年以上的相关经验,严格要求施工人员配带安全绳、安全帽、防滑鞋,并由专业的安全人员现场监控下达到施工条件时方可施工。

3、乙方必须为施工人员办理两份以上意外伤害保险,及提供安全防护工具及警戒设施等保障措施。

4、在施工过程中所发生的一切安全责任事故由乙方自行承担,甲方不负任何责任。

五、此协议一式两份,双方各执一份。甲乙双方认可后签字生效,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

施工合同(篇2)

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,根据*******县人民政府关于中小学危房改造的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就*******小学学校建设施工事项协议一致,订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:*******乡*******小学校舍建设

2、工程地点:*******乡*******小学原校址

3、工程内容:

(1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米);

(2)厕所6间(约120平方米);

(3)传达室2间(约40平方米)

(4)院墙:100米(含大门)

(5)硬化路面:厚度大于15厘米。(小计1520平方米) ①大门前主路200平方米;

②院内主路800平方米;

③教室门前340平方米

④厕所、门卫范围内硬化180平方米。

(6)餐厅内灶台2口,操作台1个。

(7)配套水电工程。

(8)平整校园,垒挡土墙100米。

二、质量要求:

符合《*******县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》

三、图纸:

使用《*******县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》

四、工程施工要求:

1、门窗要求:尺寸见图纸,门框使用东北松,上亮穿16号钢筋6根,钢筋内涂防锈漆,外涂调和漆,所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油,再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2CM厚铝材,颜色由甲方定。

2、散水坡:散水坡(三面),每间设一纵沟。

3、每口教室设前后两块黑板,标准为4米1.2米。

五、承包形式:包工包料。

六、质量监督:

工程的第一质量监督责任人为施工学校校长,县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后,未经质量监督人同意,不得申请验收。

七、质量保证:

土建工程部分基础、墙体50年不裂缝及变形;防水10年;水电:50年。

八、安全责任:

乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的由乙方承担损害赔偿责任。

九、施工、材料质量责任:

因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如:材料、规格、型号质量不符合要求,由乙方负责调换,保证工程质量。

十、合同金额:

大写:

小写:

十一、资金拨付方式:

工程开工,甲方支付合同金额的30%启动资金,剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收,质量要求达到合格后,(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项,一切责任由乙方自负。补助款拨付,乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。

十二、以上条款未尽事宜,施工过程中双方协商解决。

十三、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,*******县危改办一份。

十四、合同工期。

开工时间:

竣工时间:

合同工期:

十五、合同签字生效:

合同订立时间: 合同订立地点:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同(篇3)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本项目的具体情况,经双 方协商,签订本合同,共同遵守。

第一条 概况

1、项目名称:。

2、项目地点:。

3、项目内容:综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的采购、安装铺 设。

第二条 工期

1 、本项目的施工期限为合同签订后的 个工作日。

2 、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。

2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期 变化,并经甲方书面确认;

2.2 、 双方书面确认的计划工期改变;

2.3 、不可抗力因素。

第三条 承包方式和造价

1、承包方式:包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。

2、项目总造价:人民币(大写):(¥)。工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最后造价按实际 施工工程量结算。

第四条 付款方式、结算方式

(一)付款方式

1、在合同签定后,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币(大写) 。 (¥ );

3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%, 即人民币(大写) 。(¥ );

(二)结算方式:

1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量, 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。

2、若甲方需求有变更时,工程施工时发生增项部分,合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。

第五条 材料供应

1、材料供应:施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后,方可使用。

2、采用新型材料和代用材料时,乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 使用。

第六条 甲、乙双方责任

(一)甲方责任

1、为乙方的施工提供必要的便利条件,并协调水源、电源,提供材料的合 理堆放场地,协助乙方顺利进行施工。

2、按合同规定及时支付工程款项。

3、指定项目负责人一名,负责与业主及相关协作单位的协调工作,为乙方 提供可持续施工的作业面,并负责平时乙方增、减项的签证。

4、组织本工程项目的竣工验收。

(二)乙方责任

1、按合同规定按时完成并交付该工程。

2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。

3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。

4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。

5、因乙方的过错造成工程有质量问题时,经甲方确认后,乙方必须在三天 内采取有效措施纠正,并承担由此造成甲方的经济损失,承担相应的法 律责任。

6、在合同履行过程中,双方有异议应及时协商解决,未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期。

7、服从甲方施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。

8、负责施工场地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及卫生等工作。

第七条 工程项目及设计的变更、修改

甲方因最终客户需要,作出设计变更时,应书面通知乙方,经确认后签证, 若由此导致工程延期的,工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处,按实际情况作增项或减项处理,由乙方提出书面 报告,乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。

第八条 工程质量

1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工,工程质量必须符合设计要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。

2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量,均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此 造成的损失由责任方承担。

第九条 竣工验收

1、工程竣工三天内,乙方将全部有效的技术档案资料二份,送交甲方,确定 验收日期,并组织进行验收,验收合格之日即为竣工日期。验收不合格, 乙方应在甲方的限期内进行整改,再实行验收,并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。

2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。

3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。

第十条 违约责任

(一)甲方违约责任

甲方不按规定支付工程款,乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。

(二)乙方违约责任

1、乙方不按规定按时完成该工程,甲方除有权要求乙方完成该工程外,另 外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。

2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的,甲方有权让乙方返工整改,并由乙方承担由此 而引起的一切经济、法律责任。

3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款,甲方有权终止合同, 并终止支付未结算的工程款。

第十一条 合同争议

遇人力不可抗拒的自然灾害损失,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,则 由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。

第十二条 工程保修

工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题,由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修,设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。

第十三条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由,并向对方提交有关主管机关证明材料, 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 决定部分或全部免予承 担违约责任。

第十四条 其它

1、合同签定当天内,甲方向乙方提供本项目施工图纸,乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故,由乙方自 行承担相关责任,因此而引起甲方连带损失的,由乙方做相应赔偿。

2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的,甲方按每日按合同总价的'千分 之三做相应补偿。

3、本工程施工过程中,所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内,合 同价款中也不包含以上的工程量报价。

4、本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议。补充协议作 为本合同一部分,与本合同具有同等法律效力。

5、本合同自签订之日起生效,在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交 付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。

6、合同正本及附件共柒页,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具 有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效,多页的须盖骑缝章方为有效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同(篇4)

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

一、工程名称:

xxxxxxx小区绿化施工及养护工程。

二、施工地点及范围:

本工程位于xxxxxxxxxxxxxx,绿地总面积约xxxx平方米。

三、施工工期:

本工程施工分两次施工:

1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20xx年x月x日完成;

2、秋季不易成活部分乔灌木留在20xx年x月x日至20xx年x月x日全面竣工。

3、根据实际施工需要,以上工期最终以甲方书面通知为准。

四、工程内容:

1、乙方根据甲方所提供的绿化设计图纸施工,甲方按图验收;

2、本工程两次施工,中间跨冬季,以最终全面竣工完成工程量作为结算依据,植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、覆盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。

3、乙方进场苗木必须达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、优美,进场前提供树样照片经甲方同意后方可安排树木进场种植。

4、绿化地种植前对地形细部整理,造型要自然;土方整理过程中发现的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。

5、草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强。

6、行道树要求分支点一致、不偏冠。

7、施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则必须经甲方确认后方可列入结算。

8、施工过程中按图施工,如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的,则必须经甲方确认后由乙方负责施工,工程量据实列入结算,乙方不得自行更改苗木数量及规格。

9、工程全面竣工验收合格后,开始计算养护期,乙方必须免费养护两年,养护期内如出现苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次,未在甲方通知限期内补植的,乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。

10、乙方施工过程中注意卫生清理工作,保持小区道路整洁,注意保护小区设施的成品保护及地下管线的避让。

五、工程造价及承包方式:

1、工程总造价为人民币xxxxxx元整(大写:x元整;含税造价),包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。

2、养护期间如有苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植。

3、附xxx小区绿化工程量清单定价表。

六、付款方式:

1、第一次付款,秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题,乙方向甲方提交已完部分工程造价,经甲方审核后支付已完造价的80% ;

2、第二次付款,工程全面竣工工程验收合格,经审查确认总造款后,甲方支付至总造价 80%(剩余 20%作为工程质量保证金);

3、工程质量保证金分两次支付:1养护满一年支付 10% ;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分期付款不计利息)。

4、每次拨付工程款时,乙方应提供xx地税局出具发票。

七、其它事项:

1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术控制;服从甲方施工现场人员的指挥。

2、甲方提供苗木种植、养护用水接口,水费由乙方承担,从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方承担)。

八、安全责任:

安全施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费),施工过程中乙方应严格按施工安全规定、安全施工法律施工,如因乙方施工原因出现安全事故及第三人人身伤亡事故均由乙方承担全部责任和承担因此产生的经济损失和赔偿费用。

九、争议条款:

如合同履行期内出现争议,双方应友好协商解决,协商不成诉至xx区人民法院处理。

十、本合同(含附件)一式四份,甲方三份,乙方一份,经甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

甲方(签章): 乙方(签章):

联 系 人 : 联 系 人 :

联 系 电 话: 联 系 电 话 :

日 期 : 日 期 :

施工合同(篇5)

发包人(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致,订立本合同。

第一条总则

1、工程名称:

2、工程地点 :

3、分包内容及分包范围:负二层停车场南侧(即纵轴911之间,横轴GC之间)防水堵漏。

4、防水工程施工的主要项目及要求:根据乙方所报的防水堵漏方案,具体详见《防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的凝、膨胀型浆液(即注浆堵漏),达到不渗不漏的效果。

第二条分包方式乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。

第三条分包工期施工期:计划从________年____月____日至________年____月____日止。

第四条工程质量管理要求及工程质量验收

1、乙方积极配合甲方监督检查,若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定,及时按甲方要求予以返工、返维修。

2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及____市有关质量验收标准。

3、本工程完工后,由乙方以书面形式提请甲方验收,甲方在接到验收报告后一周之内组织验收,超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。

第五条甲方义务

1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督,组织有关部门进行竣工验收。

2、按本合同约定,及时支付工程款项。

第六条乙方义务

1、乙方由____为现场负责人,全面负责合同要求的`各项工作。

2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定,否则,甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚,如情节严重或屡犯不该的,甲方有权终止合同。

3、凡乙方采购的材料必须为国家及____市相关规范、规定允许使用的材料。

4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。

5、乙方在施工自己范围内的工作时,必须保证其他公共设施及他人劳动成果,如造成破坏,应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。

6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责,甲方不承担任何责任,发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失,乙方负责赔偿。

7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。

8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。

第七条工程价款计价标准及计价依据工程总造价:34925.00元(大写:叁万肆仟玖佰贰拾伍元整)

第八条结算及付款

1、工程完工后,经甲方验收确定合格后,乙方将按照合同编制工程结算,上报甲方审核,根据本合同签订价格结算,完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%,工程验收合格________年后若无渗漏,再支付合同总造价的45%,剩余5%留作质保金,自工程验收之日起________年之后付清余款。

2、乙方委托_____与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作,每次付款时,乙方须向甲方提供相应金额的____市建筑工程发票。

第九条违约责任

1、合同双方必须严格履行合同义务,如一方违约,承担违约责任,并赔偿守约方一切损失。

2、乙方不按相关规范标准施工,或出现重大质量事故,甲方有权停止乙方施工,由此造成的经济损失由乙方承担。

3、乙方施工进度达不到合同要求,每拖延一天,承担总结算价的3%的违约金。

4、乙方如有转包或分包工程行为,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。

第十条其它

1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。

2、合同履行中如发生争议,双方协商解决,无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。

3、本合同双方签字(盖章)后生效。

4、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):

________年____月____日________年____月____日

施工合同(篇6)

发包方:*****有限公司(以下简称甲方)

承包方:###########(以下简称乙方)

*******石材工程经协商由乙方承担,为明确工程内容及双方责任,本着互利合作,分工负责的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,深圳市相关规定及本工程具体情况,商定以下条款,供双方信守。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

第二条:承包方式

包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。

第三条:承包范围

首层46根圆形柱密缝干挂石材,具体详见施工图。

第四条:计价方法及付款方式

计价方法

1、按预算表单价包干,圆形柱(包括柱座)价格为元/㎡,平面干挂石材,价格按20xx版定额。

付款方式:

1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款,验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%,余5%保修金,待保修期满后十天付清。

2、凭正式发票付款。

第五条:工期及质量要求

1、从开工之日起总工期30天(具体开工日期以甲方通知为准)。

2、质量要求符合国家有关技术标准。

第六条:双方责任

一、甲方责任

1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。

2、负责及时确认乙方提交施工方案。

3、提供加工好石材,确保石材加工精度及颜色一致。

4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作,不再向乙方收取施工配合费。

5、协助乙方组织工程竣工验收工作,并按合同约定支付工程款和办理结算。

6、及时进行工程量签证,并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。

二、乙方责任

1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量,并做好材料进场检查工作。

2、负责搭设临时设施,并承担费用,水电安装计费表,及时向总包单位缴费。

3、按相关质量及安全要求组织施工,并于合同生效后向甲方提供施工方案。

4、落实安全措施,遵守安全施工规程,施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。

5、服从甲方现场施工管理,及时配合现场其他交叉施工单位工作。

6、负责施工图深化设计,并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好

相关检测验收工作,提供完整竣工技术资料。

7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求,乙方应及时返工并承担

费用。

8、服从甲方总体计划安排,积极配合装修单位施工,若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差,能力不能满足施工要求,甲方有权更换队伍,乙方应在两日内无条件撤离现场,所做工程待工程竣工后结算。

9、工程竣工未交付使用前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若有损坏乙方负责。

第七条:保 修

1、本工程保修期为壹年,从竣工验收合格之日算起。

2、保修责任范围:凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题,均属乙

方保修责任范围。

3、保修内容:合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证

或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理,乙方承担保修范围内的费用,若乙方接到通知24小时内未派员到场检修,甲方有权另叫有同等施工资质单位检修,所发生费用由乙方承担。

第八条:违约责任

1、乙方须严格按有关施工规范组织施工,保质、保量按期完成该项工程,

属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负,赔偿由此引发的损失。

2、乙方必须如期交付工程确保使用,如乙方原因造成工程延误,每延误

一天每天罚款壹万元。

3、工程完工后30个工作日内验收,若因质量问题乙方负责返工至合格为止,超过30个工作日甲方不作验收,视为验收合格。

第九条:争 议

本合同履行过程中发生争议,双方应本着友好协商原则解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。

第十条:其 他

1、本合同未尽事宜,双方可另行补充协议,与本合同具有同等法律效力。

2、经批准的施工图及预算书作为合同附件,具有同等法律效力。

3、本合同经双方盖章后生效,保修期满后自行失效。

4、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,均具有同等效力。

甲方: 乙方:

(签章) (签章)

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

经办人: 经办人:

签约地点:日 期:

施工合同(篇7)

甲 方:xx内外矿业有限公司

乙 方: 身份证号码:

现就甘肃省XX市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项,经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议,供双方共同遵守执行;

第一条 甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。

第二条 承包期限为 年,即自 年 月 日起至 年 月 日止。

第三条 开采、取料要求:

1、锯切开采平面面积计算方式为:长度按每条锯路走到的位置计算,宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算,并画出平面几何图形来计算面积。

2、乙方锯切必须使用¢3.2米片体锯切,在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。

3、荒料开采质量:荒料的开采以四面切、两面打为质量要求,按国家建材部颁发的质量标准执行。

第四条 甲方的义务:

1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用,乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用,若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后,乙方应将甲方所提供的设备如数归还,并保证该设备未损坏。

2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理,施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放),修好荒料运输道路。

3、甲方负责供水供电设备安置,将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责,变压器正常损坏维修由甲方负责。

4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。

第五条 乙方的义务:

1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管,以及相应的人员配备,并负责将荒料运送到指定堆场,由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责,但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。

2、安全生产:矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理,乙方应严格建立安全管理制度,并按照安全生产规程操作,确保矿山开采安全。

3、合同期内,乙方第一年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。

第六条 费用的计算标准、付款方式、时间等。

1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算,每平方米单价为人民币壹佰贰拾元(不含税)。销售荒料时,若需要由乙方负责装车(司机和柴油乙方负责),则装车费按每立方10元计算。

2、按锯切开采面积计价后,乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。

3、结算方式为按开采平台每层结算一次,每层锯切完成并清理完成层上碎石后,于10天内给予结算该层的承包工程款,除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付(该费用从第一层结算乙方工程款中扣除)外,其它的费用均由乙方自行负责。

第七条 乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买,矿山生产开采中人为导致的安全事故由乙方承担。

第八条 本协议自签订之日起有效,如市场对该矿山的荒料品种需求大,甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。

第九条 承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人,否则乙方构成违约。

第十条 如乙方变更相关工程队为合同主体,则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。

第十一条 本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约,另一方经书面通知对方后,有权解除本协议,并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。

第十二条 本协议终止或期满后,甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。

第十三条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方代表签字盖章后生效,未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现,具备同等法律效力。

甲 方:xx内外矿业有限公司 乙 方:

法定代表人: 代理人:

签订时间: 年 月 日

发包人全称: (以下简称:甲方)

承包人全称: (以下简称:乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

一、 工程概况:

工程名称: (以下简称:本工程);

工程地点:

施工现场条件:以现场实际情况为准;

施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:

1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:

a、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

b、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

三、 合同工期:

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、 质量标准:

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

① 建设强制性条文;

② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;

③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xx;

④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx;

⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);

⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)

⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);

⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;

⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、 合同价款、工程量的计量及结算方式:

1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。

2、工程量的计量:

(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。

(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

七、 施工管理规范

乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:

1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。

2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。

3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。

5、XX市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

7、XX市治安管理处罚条例。

八、 合同生效:

1、本合同订立时间: 年 月 日。

2、订立地点:

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

为提高外来施工单位对安全生产工作的重视,加强我公司的安全管理,保证双方财产和员工的人身安全,防止各类事故的发生,特签订本安全协议书。

凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定:

第一条:施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规,负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作,保证安全施工无事故。

第二条:施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度,并严格组织实施;施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业;施工单位应针对重大危险因素建立安全预案,并组织职工进行演练。

第三条:从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员,应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训,经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。

第四条:施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人,施工单位应当在施工开始前,根据工程的性质、规模和特点,至少配备一名专职或兼职安全管理员,并明确其施工安全管理的具体职责和范围,每天进行安全检查。

第五条:施工安全防护设施的设置

施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准,在施工现场设置安全防护设施,并达到下列要求:

(一)根据工程的施工进度、季节或天气特点,及时调整和完善安全防护设施;在施工现场的事故易发区域,设置专项的安全防护设施,并进行相关的安全检查;

(二)现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场,夜间要悬挂警示灯。

第六条:施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备,应当符合下列规定:

(一)在设施安装前,应当由施工方专业技术人员向综合部提供有关设施数据的资料,并办理相关手续,经批准后方可安装;

(二)在设施使用前,应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验,经验收合格后方可使用;

(三)在设施使用期间,应当指定专人负责维护、保养,保证其完好、安全。

第七条:电气安全和防火安全

施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定,并达到下列要求:

(一)保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态;

(二)来公司施工单位和个人必须遵守本公司的各项规章制度,接受公司安全管理人员的检查监督;

(三)确保施工作业符合消防技术标准和规范,施工现场必须备齐足够的消防器材,摆设位置合理,并对其定期维护保养,确保灵敏有效;

(四)来公司施工单位动用明火前,到综合部办理动火审批手续,并带有效特种作业操作证复印件1份和灭火器材抵押金200元,动火证办理后,方可动火施工,否则公司有权停止一切施工;

(五)施工单位动火前应清理现场易燃易爆物品,消除隐患,待确认安全后方可动火施工;动火后及时清理火源及其它危险品;

(六)动火作业人员必须持证上岗,动火前要制定防火应急措施,备好灭火器或其他防范设施,并指定专人监护;

(七)禁止在易燃易爆物附近动火;

(八)高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中;

(九)禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐;

(十)施工现场搭建的临时房屋,应符合防火规定。消防通道经常保持通畅,宽度不少于3.5米;

(十一)易燃、易爆及其他危险物品,要专人保管,专库存放;有相应的安全措施;有严格的领退料手续和审批制度;

(十二)氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管,单独存放,气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件;气瓶要定期检验,并向检查人员提供相关检验合格证明。

第八条:劳动防护用品

施工单位应当及时向施工人员提供施工安全所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如:安全帽、安全带、手套、防尘面具等。

第九条:施工人员在施工过程中应当达到下列安全作业的要求:

(一)按照施工安全技术标准和本工种的安全操作规程进行施工作业;

(二)按照国家劳动保护的有关规定,正确使用个人劳动防护用品;着装符合有关施工规定,女职工长发要盘入工作帽内;特殊作业要按国家有关要求着装;在机械转动环境中作业的着装要防止缠绕;进入现场戴安全帽,高空作业系好安全带;

(三) 发现施工现场有异常情况,应立即采取有效的防护措施,并向安全管理员或施工安全管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令,有权拒绝执行,并可以向施工安全管理责任人或安全管理员报告。

第十条:施工现场日常的安全管理

施工主管部门应当加强施工现场日常的安全巡视和检查,施工管理人员应每天对现场进行一次安全检查,督促施工人员遵守本公司的有关规定,发现安全事故隐患、违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为,应及时予以制止或者纠正。

第十一条:安全监督检查

公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不符合规定要求的作业,可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。

第十二条:施工人员生活设施的管理

(一)现场禁止设置宿舍,现场生活管理措施、卫生管理制度,要分解责任到人;

(二)临时设施必须符合企业有关要求,搭设整齐,内外整洁;

(三)现场配备急救药箱,能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故;

(四)施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理,做好防病、防疫工作,确保无食物中毒事件发生。

第十三条:施工方须向本公司提供以下六项附件:

(一)提供相关资质证明材料;

(二)提供施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;

(三)提供施工方特种作业人员上岗资格证书;

(四)提供施工人员安全技术和安全工作规程等;

(五)提供施工安全技术组织措施;

(六)双方的施工安全技术交底记录资料。

第十四条:施工方签订合同前按合同额大小需向xxxx有限公司缴纳安全抵押金xx—5000元。

第十五条:对违反以上规定和标准者,第一次予以警告纠正,以后每发现一人次扣罚安全押金100—500元,连续三次受到处罚者责令停工整顿,停工期间的经济损失由施工单位承担,本公司概不负责。造成安全事故者,扣罚安全押金1000—5000元,并由肇事单位承担全部责任及经济损失。对严重违反规定,屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。

第十六条:施工方自行负责安全生产工作,施工过程中发生的任何事故(事件),由施工方全部承担责任,xxxx有限公司不承担任何责任。

第十七条:此安全协议书一式三份,外来施工单位一份,公司施工主管部门和安全主管部门各一份;解释权属于公司安全主管部门。

第十八条:此安全协议书自盖章之日起生效。

xxxx有限公司:(盖章) 外来施工单位:(盖章)

负责人(签字): 负责人(签字):

年 月 日

动工合同范例


经验告诉我们,成功是留给有准备的人。在幼儿园教师的平时工作生活中,会经常需要提前准备参考资料。资料是作用于人类社会实践的一种可供参考的材料。资料可以帮助我们更高效地完成各项工作。那么,想必你在找可以用得到的幼师资料吧?因此,栏目特意整理了动工合同范例,供你阅读参考,并请收藏本页面!

动工合同(篇1)

用人单位(甲方):*****有限公司

地址(甲方):十堰市xxxxx

职工(乙方):张三

劳动合同政策法规咨询电话:*******

使用说明

一、用人单位与职工签订劳动合同时,双方应认真阅读劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。

二、劳动合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)亲自签章,并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。

三、合同参考文本中的空栏,由双方协商确定后填写清楚;不需填写的空栏,请打上“/”。

四、乙方的工作内容及其类别(管理或专业技术类/工人类)应参照国家规定的职业分类和技能标准明确约定。变更的范围及条件可在合同参考文本第十二条中约定。

五、工时制度分为标准、不定时、综合计算工时三种。()如经劳动行政部门批准实行不定时、综合计算工时工作制的,应在本参考文本第十二条中注明并约定其具体内容。

六、约定职工正常工作时间的工资要具体明确,并不得低于本市当年最低工资标准;实行计件工资的,可以在本参考文本第十二条中列明,或另签订补充协议。

七、本单位工会或职工推举的代表与用人单位可依法就工资、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项集体协商,签订集体合同。职工个人与用人单位订立劳动合同的各项劳动标准,不得低于集体合同的约定。

八、双方经协商一致后,对劳动合同参考文本条款的修改或未尽事宜的约定,可在参考文本第十二条中明确,或经协商一致另行签订补充协议;另行签订的补充协议,作为劳动合同的附件,与劳动合同一并履行。

九、签订劳动合同时请使用钢笔或签字笔填写,字迹必须清楚,并不得单方涂改。

十、本文本不适用非全日制用工使用。

甲方(用人单位): 乙方(职工):

动工合同(篇2)

甲方:________________

乙方:________________

甲乙双方建立劳动关系,明确权利义务,依据中华人民共和国《劳动法》,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。

第一条合同期限

本合同期限年,自________年________月________日起至________年________月________日。其中试用期________个月,自________年________月________日起至________年________月________日。

第二条工作内容

甲方根据工作需要,安排乙方的工作岗位为。经双方协商同意,甲方可以调换乙方的工种或岗位。

第三条劳动报酬

乙方按甲方规定完成工作任务的,甲方每月日支付工资,支付的劳动报酬为________元/月,其中试用期的劳动报酬为________元/月。

 第四条合同的终止与解除

双方解除或终止合同应按法定程序办理,甲方为乙方出具终止、解除合同的通知书或相关证明,符合国家规定的,支付乙方经济补偿。

第五条工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

如乙方不同意参加社会保险的,甲方应为乙方交纳的社会保险费甲方在每月结算工资时直接支付给乙方。

第六条乙方有义务保守甲方的商业秘密

乙方不得在掌握甲方商业秘密的保密期限内提出解除合同或自动离职,亦不得在保密期限内自行与甲方竞争关系的单位从事和原在职相同或有关的经营活动。乙方违反本合同约定的保密事项,应当向甲方支付违约金,违约金的计算方式参照《反不正当竞争法》第20条的规定计算。

第七条其他未尽事项按国家及地方先行有关规定执行,或者通过协商以附件形式约定。

第八条本合同经双方签字或盖章后生效,双方各执一份。

甲方(盖章):__________________

乙方:_________________________

________年________月_______日

动工合同(篇3)

咀 方______________________________________________________

乙 方______________________________________________________

签订日期:______年______月______日

咀方(用人单位): ____________________________________

地址:________________________________________________

法定代表人:____________电话:_________________________

乙方(劳动者):___________ 性别: _____ 民族:_____

出生日期:_______________年____________月____________日

身份证号码::_________________________________________

身份证住址:___________________________________________

现居住地址:___________________________________________

联系电话:_____________________________________________

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 本合同为固定期限合同

固定期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第二条 合同期限前____个月为试用期。

敬______年______月____日至______年______月____日。

二、工作内容和工作地点

第三条 甲方根据经营情况和乙方工作业绩能力表现,可变更或调整乙方的职位和工作内容。

第四条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

第五条 乙方的工作地点为___________.根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意,可以变更工作地点。

三、工作时间和休息休假

第六条 乙方实行___________工时制(标准工时制、不定时工时制、综合计算工时制)。实行不定时制的,工作时间和休息休假乙方自行安排。

四、劳动报酬

第七条 工资分配遵循按劳分配原则。甲方每月____日以现金形式支付乙方上月工资,遇节假日可以微调发薪日期。

第八条 乙方的月基本工资为:底薪+提成+其他,底薪为人民币________元整(税前),第一个月余额作为浮动(十天工资),绩效工资为业务总额的____%,根据个人业绩及表现每月考评一次,年终结算时作为兑现依据。乙方的个人所得税由甲方代扣。如甲方的工资制度发生变化或乙方工作岗位变动,按新的工资标准确定。

第九条 乙方任职不同的职位和不同的级别享受相应的工资和奖金。甲方将根据乙方的业绩、能力和表现调整乙方的工资和奖金。

第十条 乙方患病或非因工负伤,其病举工资、疾病救济费和医疗待遇按国家有关规定执行。

第十一条 甲方根据实际经营状况、规章制度、对乙方考核情况,以及乙方的工作年限、奖罚记录、岗位变化等,调整乙方的工资标准,但不可低于国家规定的最低工资标准。

第十二条 甲方根据工作需要安排乙方加班,应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第十三条 乙方依法享受各种休假期间,甲方应按国家有关规定或规章制度规定的标准,支付乙方工资。

五、社会保险与福利待遇

第十四条 乙方试用期满时,甲乙双方应按国家和市社会保险的有关规定交纳职工养老、失业、医疗、工伤等社会保险费用。其中单位应缴部分由甲方缴纳,个人应缴部分由乙方缴纳,甲方可从乙方工资代为扣缴。

第十五条 甲乙双方解除、终止劳动合同时,甲方应按国家有关规定为乙方办理社会保险相关手续。

第十六条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十七条 乙方工伤待遇按国家和地方有关政策法规规定执行。

第十八条 乙方在孕期、产期、哺乳期内等各项待遇,按照国家和地方有关生育保险政策规定执行。

第十九条 甲方为乙方提供以下福利待遇:

(一)要是根据公司业务需要,需要出差的,根据发票,可以公司报销。

(二)年终奖发放标准按年签单总额,签单金额超过五十万的按照千分之二结算,不满五十万按签单金额的千分之一结算。

六、劳动条件与劳动保护

第二十条 甲方根据国家的有关法律、法规,建立健全工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度;为乙方提供符合国家安全卫生标准的工作场所和完成工作任务所必须的劳动工具。

第二十一条 对乙方从事接触职业病危害的作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第二十二条 乙方须严格遵守甲方制定的岗位规范、工作流程、操作规定、劳动安全卫生制度,自觉预防事故和职业病的发生。

第二十三条 甲方根据工作的需求,对乙方进行必要的业务、技能、技术培训和职业道德、劳动安全卫生等有关规章制度的培训教育。

七、劳动纪律

第二十四条 甲方依法规定的各项规章制度应向乙方公示。

第二十五条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;履行所从事职位的职责;服从甲方的工作安排;遵守工作规范;爱护财产;参加甲方组织的培训,提高职业技能。

第二十六条 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度的规定,给予相应的行政处分、经济处罚等处理,直至解除劳动合同。

八、合同的变更、解除、终止、续订

第二十七条 订立本合同所依据的法律、行政法规及规章发生变化时,本合同相关内容亦相应变更。

第二十八条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。

第二十九条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

第三十条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反甲方劳动记律或甲方规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;

(四)同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;

(五)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;

(六)被依法追究刑事责任的。

第三十一条 下列情形之一,甲方可以解除本合同,但应提前三十日以书面形式通知乙方:

(一)乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排的工作的;

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法行,经甲方与乙方协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第三十二条 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难,经提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,并将裁减人员方案向劳动保障行政部门报告后,可以解除本合同。

第三十三条 乙方有下列情形之一,甲方不得依据本合同第三十一条、第三十二条终止、解除本合同:

(一)从事接触职业病危害作业未进行离岗前职业健康检查或者疑似职业病人在诊断或者医学观察期间的;

(二)患职业病或因工负伤达到国家规定不得终止、解除劳动合同等级;

(三)患病或非因公负伤,在规定的医疗期内的;

(四)女职工在孕期、产期、哺乳期内的;

(五)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;

(六)符合法律法规规定的其他情形的。

第三十四条 乙方可以单方面解除劳动合同,但应当提前三十日以书面形式通知甲方。在试用期内应提前三日通知甲方。

第三十五条 乙方参与甲方项目的,在项目结束后方可单方面解除劳动合同。如在项目未结束时辞职,乙方应当根据甲方项目管理办法的规定处理。甲方无项目管理规定的,乙方应以其最后一个月的全部工资和奖金承担赔偿责任,并赔偿对甲方造成的直接和间接的损失。

第三十六条 甲方有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同:

(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;

(二)未及时足额支付劳动报酬的;

(三)未依法为劳动者缴纳社会保险的;

(四)甲方规章制度违反法律、法规的规定,并且损害劳动者权益的;

(五)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;

(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

第三十七条 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除劳动合同,不需事先告知甲方。

第三十八条 有下列情形之一的,甲乙双方劳动合同终止:

(一)劳动合同期满的;

(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;

(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)甲方被依法宣告破产的;

(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

第三十九条 本合同期满后,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。如果劳动合同到期,甲乙双方签订的培训协议约定的服务期限未到期,原劳动合同有效期顺延至培训协议约定的服务期限到期为止。

第四十条 本合同期满后,双方仍存在劳动关系的,甲方应与乙方及时补签或续订劳动合同,双方就合同期限协商不一致时,补签或续订的合同期限应从签字之日起不得少于____个月。

九、经济补偿与赔偿

第四十一条 下列解除劳动合同的情形,甲方应向乙方支付经济补偿金:

(一)乙方依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;

(二)甲方依照《中华人民共和国劳动合同法》第36条规定向乙方提出解除劳动合同并与乙方协商一致解除劳动合同的;

(三)甲方依照《中华人民共和国劳动合同法》第40条规定解除劳动合同的;

(四)甲方依照《中华人民共和国劳动合同法》第41条第一款规定解除劳动合同的;

(五)甲方依照《中华人民共和国劳动合同法》第44条第一项规定终止固定期限劳动合同的;甲方维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,乙方不同意续订的情形除外。

(六)甲方依照《中华人民共和国劳动合同法》第44条第四项、第五项规定终止劳动合同的;

第四十二条 甲方向乙方支付的经济补偿金,以乙方本人解除劳动合同前十二个月的平均工资为标准,按乙方在甲方工作年限,工作每满一年支付一个月工资的经济补偿金,六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向乙方支付半个月工资的经济补偿,经济补偿金最多不超过十二个月。

第四十三条 甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方原因订立的无效劳动合同,给乙方造成损失的,应按损失的程度依法承担赔偿责任。

第四十四条 乙方提出提前解除合同申请,经甲方批准后,应在规定期限内办理离职手续。甲方依照法律、法规有关规定应当向劳动者支付的经济补偿金,在乙方办理好工作交接时支付。

第四十五条 乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同,不辞而别,或者辞职未提前一个月以书面通知或未在规定期限内办理离职手续,除以其最后一个月的全部收入作为赔偿金外,应按其给甲方造成的损失程度依法承担赔偿责任。

第四十六条 乙方不服从甲方的工作安排或拖延工作时间的,除非甲方认为有充分合理的理由,否则视为乙方辞职,甲方可通知乙方办理离职交接手续。

十、劳动争议处理

第四十七条 因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;不愿调解或调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

十一、其他

第四十八条 本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份。

咀方(盖章): 乙方:

法人代表:

日期: 日期:

动工合同(篇4)

甲方:乙方:

雇主(以下简称甲方)与受雇职工(以下简称乙方)根据《xxx劳动法》甲乙双方以平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条、本合同期限自年月日开始,至年月日终止,其中试用期天。

第二条、乙方同意在甲方从事天。

第三条、甲方每月日以货币形式支付乙方工资,工资元。

第四条、甲方安排乙方工作乙方应全力完成。

第五条、乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:

1、在试用期间,被证明不符合录用条件的;

2、在工作期间干私活的。

3、工作态度不积极的。

4、严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成重大损害的。

5、被依法追究刑事责任的。

第六条、合同双方当事人协商一致可以解除劳动合同。

第七条、乙方解除本合同,应当提前三十日通知甲方。

第八条、下列情形之一,乙方可以随时通知乙方本合同。

1、在试用期内。

2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬的。

第九条、未尽事宜甲乙双方协商。

第十条:本合同书一式二份,甲、乙双方各一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

动工合同(篇5)

甲方(用人单位):

法定代表人:

单位地址:

乙方(劳动者):

联系电话:

公民身份号码:

居住住址:

户籍地址

紧急状态联系人:

联系电话:

鉴于:

乙方愿意成为甲方员工,将其智慧贡献给甲乙事业。甲方愿意招用乙方为其员工,在努力提高投资回报的同时,致力于提高员工的福利。

甲方已告知乙方工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,劳动纪律以及乙方要求了解的其他情况。

乙方向甲方承诺:

与其他用人单位不存在劳动、劳务及其他雇佣关系,不存在尚具法律效力的保密协议和竞业限制协议;

在本合同履行期间,未经甲方允许,不得在其他单位兼职。

向甲方提交的所有材料均是真实、合法、有效的,陈述的一切信息资料均是真实的,并愿意接受甲方的《员工手册》及相关规章制度的约束。

双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律、法规、行政规章和甲方依法制定的规章制度,遵循自愿、平等、协商一致的原则,一致同意订立本劳动合同(以下简称合同),双方共同信守合同所列各条款,并确认合同为解决争议时的依据。

第一条 甲、乙双方选择以固定期限形式签定本合同。

合同期限: _________年

即自_________年____月____日 起至_________年____月____日 止。

第二条 甲方安排乙方在部门从事工作,具体的岗位职责、工作要求按甲方的有关规定执行,甲方可以根据本企业依法制定的规章制度对乙方工作岗位进行调整。

乙方工作地点为: ___________,甲方可以根据本企业依法制定的规章制度变更乙方工作地点。

第三条 乙方同意并承诺认真履行岗位职责,完成工作任务,遵守甲方的劳动纪律和规章制度,维护甲方的正当权益,服从甲方的管理。

第四条 甲方安排乙方执行标准工时工作制?,甲方可以根据本企业依法制定的规章制度调整乙方执行的工时制度。

第五条乙方享有在法定假期和企业规定的假期休息的权力。如甲方因工作需要安排乙方临时加班的,乙方应当理解和服从。甲方安排乙方加班,应符合法律、法规的规定,并给予相应的报酬或安排补休,具体按照国家规定和甲方依法制定的相关规章制度执行。

第六条 甲方按月及时以货币形式(人民币)足额支付乙方工资,工作期间甲方支付给乙方的基本薪酬为: 元/月(学历、绩效、职称、社保另计)。

第七条 甲方支付乙方的劳动报酬为税前收入,个人所得税由乙方承担,甲方负责代扣代缴。

第八条乙方在合同期内,由于休息休假、患病或负伤、患职业病或因工负伤、生育、死亡等情形所涉及的待遇,以及医疗期、孕期、产期、哺乳期的期限及待遇,均按国家规定和甲方依法制定的规章制度执行。

第九条 甲、乙双方必须按照国家和地方有关社会保险方面的规定,参加社会保险,缴纳各项社会保险费。乙方应缴纳的部分,由甲方代扣代缴。

第十条 甲方按照企业薪酬福利制度为乙方提供福利待遇。

第十一条甲方根据国家的法律、法规,建立、健全工作规范,制定操作规程和劳动安全卫生、职业危害防护制度;为乙方提供符合国家安全卫生标准的工作场所和完成工作任务所必须的条件,并不断改善。

第十二条 甲方负责对乙方进行职业道德、劳动纪律、业务技能、劳动安全卫生、职业危害防护等方面基本知识教育和培训。

第十三条 乙方必须按照甲方规定取得相应的上岗资格证书,严格遵守安全操作规程,并有权拒绝违章指挥。

第十四条乙方应自觉遵守国家及当地政府的法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,甲方有权依照国家有关规定及本企业依法制定的规章制度给予乙方奖励或惩处。

第十五条 在本合同履行过程中,甲方可以依法根据国家和甲方管理的需要制定新的规章制度,也可以对公司制定的规章制度依法进行修改。

第十六条乙方承诺严格遵守甲方依法制定的有关保守企业秘密的各项规章制度;严格保守甲方各类经营、交易、管理、技术等秘密;在合同期内及终止或解除合同后,未经甲方同意,均不得以任何方式披露、使用或者允许他人使用甲方商业技术秘密,亦不得自营或为他人经营以及协助他人经营与甲方同类行业及产品的各项业务。

竞业限制的期限为解除合同或者合同终止后两年,自解除或者终止合同之日起。?第十七条?乙方所在岗位涉及甲方商业秘密的,需签订涉密人员保守公司商业秘密协议书,并作为本合同附件。

第十七条乙方同意在合同期内,在其他单位从事、参与、兼职工作的,应事先书面告知甲方,并遵守甲方规章制度关于在其他单位从事、参与、兼职工作的有关规定。

第十八条 劳动合同的变更、解除和终止及相应法律责任按国家有关法律、法规和甲方依法制定的规章制度执行。

第十九条乙方参加甲方出资的专业技能培训,应与甲方签订培训协议,并作为本合同附件。乙方应遵守有关服务期的规定,如乙方违反服务期约定的,应当按照约定向甲方支付违约金。

第二十条甲、乙双方在解除或终止劳动合同时,乙方同意按照甲方的有关规定办理工作交接手续;按照法律规定,如甲方应向乙方支付经济补偿金的,甲方在乙方办清工作交接手续后依法支付。

第二十一条 其他约定:

1.乙方如要解除劳动合同而未提前30天通知甲方的,或者自动离职的,以乙方日工资为标准,以合同到期日计算,每提前1天应支付甲方1天的工资作为损失赔偿。若给甲方造成其他损失的,乙方还应当承担其他赔偿责任。

2.乙方保证与甲方签订本合同时,已与其他用人单位解除或终止了劳动关系,否则,甲方有权解除本合同。由于乙方的过错,导致甲方被乙方原工作单位追诉的,乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

第二十二条 甲、乙双方经协商签订的有关协议书,可以约定为本合同的附件,并与本合同具有同等法律效力。

第二十三条本合同未尽事宜,均按照国家有关规定执行,国家没有规定的,通过甲、乙双方协商解决。不愿协商或协商不成的,当事人可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向当地人民法院提起诉讼。

第二十四条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。每份均具有同等法律效力,本合同的附件作为本合同不可分割的一部分,同样具有法律效力。合同附件包括但不限于: 保密协议;竞业限制协议、技术培训协议、服务志愿书等。

第二十五条 本劳动合同不得代签或涂改,经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

甲方: (盖章)

法定代表人: (签字)

签约时间:

乙方:

动工合同(篇6)

甲方:__________________

乙方:__________________

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商,就乙方承接甲方临时用工事宜达成如下协议:

本协议期限自_________年_______月______日起,至_________年_______月______日止,为期____日/月。

二、工作内容

乙方负责________组织工人从事甲方安排的各项生产劳动________等工作。

三、工作要求

1.乙方的工作由甲方根据工作需要进行安排和调整。乙方必须按照甲方的工作要求,安排工人尽职尽责做好工作。

2.乙方应严格管理自己的员工遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度。

3.乙方全体员工需爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和。

4.对于因乙方过失给甲方造成经济损失的,甲方有权要求乙方或其员工承担赔偿责任。

四、劳动报酬

甲乙双方约定,按实际出勤人数计算人工工资,工资为(男工:________元/人/日,女工________元/人/日),在履行本协议期间如有薪资调整或变化,则调整后按新标准执行。由于乙方为非全日制用工,因此在甲方工作期间,只享受本协议中约定的福利和待遇,甲方内部文件中涉及的员工其他福利或待遇均不适用于乙方。

五、协议的解除与终止

1.在本协议期限内,任何一方均有权提前五个工作日通知对方解除本协议。解除本协议不需支付经济补偿金。

2.甲方因乙方违纪,可随时与乙方解除本协议。此时,不需按上款规定提前通知乙方。

3.甲方不按本协议约定提供必要的劳动条件或劳动报酬时,乙方可以随时解除本协议不受提前通知的限制。

4.本协议到期或过期,如双方未续签,自行终止本协议,不需提前通知。

5.甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议,乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等手续后方能离开,否则,甲方不予结算乙方工资。

六、其他

1.乙方的人事档案仍由原单位管理,甲方不负责处理与乙方人事档案有关的任何事宜。

2.因甲乙双方之间建立的关系是临时性劳务关系,因此甲方不承担乙方员工任何社会缴纳义务。

3.双方因履行本发生争议,当事人应当自劳动争议发生之日起____日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

4.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

甲方(盖章):_____________乙方(签名):_____________

_________年_______月______日_________年_______月______日

动工合同(篇7)

劳动用工合同

甲方:

乙方:

家庭住址: 身份证号码: 联系电话:

1 根据国家有关规定, 经协商甲、乙双方共同签订本协议, 共同执行。

2 本协议期限为自年 月 日起至 年月 日止。

2.1试用期从年月日起至年月日止。(□无试用期)

3. 工作任务:

3.1 甲方安排乙方在 , 岗位,从事该岗位职责范围内的工作;

3.2 乙方的岗位、职责及工作质量要求,按照甲方的有关规定执行;

3.3 乙方应完成工作任务,执行安全规程,遵守劳动纪律和职业道德;

3.4 因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时,乙方应服从甲方的工作安排和调配。

4. 劳动报酬:

乙方试用期1个月,工资为 元/月,试用期内如果正常工作时间不满7天离职或者被辞退只发所得工资的50%。

甲方应按照国家有关规定,遵守按劳分配原则,结合工作价值,根据乙方所从事的工作岗位,依法确定乙方的劳动报酬(依据工厂工资核算和管理制度)基本工资为 元(人民币)/月,其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。 工资发放方式例如:3月份工资发放日期是在5月1号到10号之间,由财务把工资打入乙方工商银行工资卡里。

5 劳动纪律:

5.1 乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,包括(工厂工资核算和管理制度)中写明的各项规定和要求。同时,爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益, 服从甲方的领导、管理和教育。

5.2 乙方违反劳动纪律, 甲方可对其进行批评教育, 直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。 6 协议的终止、变更、续签和解除:

6.1 本协议期限届满时即终止, 由于生产、工作需要, 在双方同意条件下, 可续签协议, 并应提前 1 个月办理续签协议手续。

6.2 经双方协商同意, 可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

6.3 甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

6.4 具有下列情况之一, 乙方可以解除本协议:

6.4.1 经国家有关部门确认, 生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康, 企业又不加以改善的;

6.4.2 甲方违反劳动协议或法律、行政法规, 侵害乙方合法权益的。

6.5乙方提前解除协议, 应提前 30 日通知对方。

7 任何一方违反本协议规定, 给对方成经济损失, 应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。 8 协议如有未尽事宜, 凡属国家有规定的, 按有关规定执行;凡属国家没有规定的, 甲、乙双方可协商修订、补充。

9 本协议双方签字即生效。协议一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方:(签名)

: (签名)签订日期: 年 月日 乙方

动工合同(篇8)

甲方:

乙方:

根据中华人民共和国劳动法的规定,经双方友好协商,本着自愿,平等的原则,达成合同条款如下,以资共同遵守:

一、合同期限

合同有效期自年月日至年月日止。合同期满即终止执行。因本店工作需要,在双方完全同意的条件下,可续订合同。

二、工作岗位

经双方协商,乙方在合同期内从事服装导购员工作。甲方可以根据工作需要,变换乙方的工作内容及工作地点,如乙方就工作变换不同意甲方意见,则本合同自然解除,双方互不承担违约责任。

三、劳动保护

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方在人身安全不受危害的环境条件下工作。

2、乙方因工负伤,按工伤保险条例的规定办理。

四、劳动报酬

根据甲方现行工资制度确定乙方的劳动报酬构成为:

基础工资+销售提成(具体提成按照公司规定执行)甲方支付给乙方的劳动报酬中已包含有保密津贴、特殊岗位津贴,甲方不再通过其他形式予以发放。

五、规章制度

《服装导购员手册》作为合同附件与本合同同时生效

六、离职手续

1、员工未提前30日以书面形式通知公司解除合同的,应承担赔偿责任。

2、员工在终止或解除劳动合同时的最后工作日之前,按公司规定办理工交接手续,包括工作中的未竟事项、文件、资料、各种办公物品等,须全部清点移交公司指定人员。

3、员工在终止或解除劳动合同时,还须按公司规定填写办理《离职申请表》。

七、其他事项

1、甲方有权根据《劳动法》、《劳动合同法》相关规定制订企业管理制度;

2、乙方对甲方规范管理、改进工作方式、提高工作效率等有提出意见或建议的权利;

3、乙方在甲方工作期间应当遵守甲方各项管理制度,如因乙方故意或重大过失违反甲方管理制度或给甲方造成较大损失的,甲方有权给予相应的处罚或解除劳动合同,且有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

4、如因乙方工作中故意或过失给甲方造成较大经济损失的,甲方有权给予相应的处罚或解除劳动合同。

5、双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

6、当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

本合同正本一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

签约双方已读懂并接受上述条款的约定,现自愿签字确认。

甲方:乙方:___________(签章)

代表人:________(签章)乙方身份证号:

甲方地址:乙方地址::

联系电话::联系电话::

签署时间:___年___月____日签署时间:___年___月____日

动工合同(篇9)

一、租赁内容:

1、 机械:塔机、井子架、350搅拌机、砂浆机、电焊机、切割机、二三相平板、振东棒、路面切割机。发电机、振动梁、电夯、提浆机、滩埔机。

2、 模板:钢模、V型卡、钢管、钢支撑、钢管卡、圈梁木夹、步步紧、槽钢路面模板、竹板。 甲方: 乙方:

租赁日期: 年 月 日

二、提交货地点:于甲方库房提货、回送、验收。往返搬运费用乙方负责。甲方应向乙方,按时、按质、按量供货,甲方帮助乙方联系车辆。

三、维修与保养:乙方对租赁的货物要正确使用,对租赁的机械要经常检查:齿轮箱是否缺油,搅拌机要找平安装,支设大架,回送时清理干净,外涂机油,井子架严禁油丝磨地作业,螺丝钢丝绳要涂油。回送钢模板时要清理干净涂油均匀,板面平整完好无损,对钢支撑、钢架管,应把水泥残渣、泥土清理干净,钢管卡、钢支撑清理干净应将螺丝涂油。

四、乙方对使用的货物出现下列情况的,均按货物原值赔偿,赔偿规定如下:模板弯曲、板面凹凸不平、变形、边弯,打孔的按30%,钢模平板掉筋扣4元/块,开焊扣1元/处,未涂油扣1元/块,钢架管弯曲的,破头的,开焊的堵头的扣20%,钢管卡子未涂油的,螺栓螺母拧不动的按15%;对租赁的机械损坏的部件要原价赔偿,以上货物如有丢失,报废均按货物原值赔偿,租赁费照收。

五、每月6号之前结清上月租赁费用,延期每天按租赁费1%交纳违约金;乙方交回货物后结清全部租金,否则按甲方交纳货物总额5%的违约金,并承担由此造成损失。

六、本合同一式两份双方各执一份,双方签字生效。货物交回,租赁费结清后本合同失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

以上是网小编精心帮大家整理的电动工具租赁合同范本精选3篇,供您参考阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。

动工合同(篇10)

甲方:乙方:性别:居民身份证号码:联系电话:在甲方工作起始时间________年____月____日家庭住址:签订日期:________年____月____日根据《中华人民共和国劳动民法典》及有关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则,签订劳动合同,并承诺共同遵守:

第一条合同类型和期限甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限:

(一)固定期限,自_20________年____月____日起至_20________年____月____日止,共__个月。

(二)其中试用期,自_20________年____月____日起至__20________年____月____日止,共_天。

(三)乙方应在________年____月____日前到岗。

第二条工作内容和工作地点

(一)根据甲方工作需要,乙方同意从事岗位工作,根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意,可以变更工作地点。

(二)乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

第三条工作时间和休息休假

(一)乙方实行以下工时制。实行不定时工作制,工作时间和休息休假甲乙双方协商安排。

(二)乙方有权利依法享受国家规定的节假日和本单位规定休假制度,但是根据各岗位的工作性质,休假前需跟公司协商安排好工作事宜后方可休假。

第四条劳动保护和劳动条件

(一)甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

(二)甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

(三)甲方应当建立、健全职业病防治责任制度,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。

第五条劳动报酬

(一)乙方试用期的基本(固定)工资标准为30元天,绩效工资根据乙方的业绩考核情况核定。

(二)乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,确定乙方实行以下第1种工资形式:计件工资。甲方应制定科学合理的劳动定额标准,计件单价按甲方的有关制度为准。

(三)甲方(或甲方指定的单位)应以货币形式按月支付乙方工资,发薪日为每月____日。工资发放时间如遇节假日则顺延,不得延迟至____日。

(四)合同期内,甲方应视乙方的工作表现情况,给予乙方提高工资待遇的机会。

第六条福利待遇乙方因工负伤(死亡)和患职业病,依法享有获得医疗救治、经济补偿的权利。

第七条劳动合同的变更、解除、终止、续订

(一)有下列情形之一的,甲、乙双方可以变更本合同:

1、在不损害国家、集体和他人利益的情况下,双方协商一致的;

2、劳动合同订立时所依据的客观情况发生了重大变化,经与乙方协商一致的;

3、由于不可抗力的因素致使劳动合同无法完全履行的;

4、劳动合同订立时所依据的法律、法规已修改的;

5、法律、法规规定的其他情形。

(二)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

1、在试用期间,被证明不符合录用条件的;

2、严重违反劳动纪律及甲方规章制度的;扩工三天以上(包括三天)当自动离职处理,不予结算工资。

3、严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的;

4、同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;

5、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;

6、被依法追究刑事责任的。

(三)有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,但是应当提前____日以书面形式通知乙方:

1、乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;

2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经甲、乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的;

(四)有下列情形之一的,乙方可以解除此合同:甲方不能按时按量提供乙方合理报酬的;

第八条其他约定条款

(1)凡由甲方出资培训乙方,双方另行签订《培训教育协议》,因乙方原因而提前解除劳动合同,乙方应赔偿甲方的培训等费用,具体赔偿标准执行《培训教育协议》的约定。

(2)乙方在签订劳动合同之前,甲方有权了解乙方与劳动合同直接相关的基本情况,包括但不限于劳动者的学历、履历、资格或任职证书(明)以及以前劳动关系是否解除或终止等。劳动者应当如实说明,并应书面承诺其真实性。若因故意漏报、隐瞒前述基本情况,骗取甲方签订劳动合同的,经甲方查出或被原单位追诉的,视为乙方的欺诈行为并导致甲方的严重误解,甲方有权依法申请认定本合同自始无效,由此给甲方造成的损失,应由乙方全额承担。

(3)乙方未按照本合同

第一条规定的到岗日到岗的,本合同自到岗日满后自动失效,但甲方认可的除外。由此给甲方造成的损失,应由乙方全额承担。乙方如在合同期内主动提出辞职,需提前一个月向甲方提出书面申请,在经甲方同意后且该工作岗位有相关人员交接工作完毕后方可离职,否则将做自动离职处理,公司不予发放工资。

(4)本合同的附件与本合同具有同等效力。但如果本合同的条款与附件内容有任何冲突或不一致之处,则以附件中的内容为准。

(5)本合同履行过程中,若甲方变更名称、法定代表人或者主要负责人、投资人等事项,不影响本合同履行;若甲方发生合并或分立等情况,本合同继续有效,由承继单位继续履行。

(6)乙方在合同期内,属其岗位职务行为或主要利用甲方的物质技术条件所产生的所有专利、版权和其他知识产权归甲方所有,乙方无权进行商业性开发。

(7)双方签订本合同后,乙方不得在合同期内再受聘其他任何单位从事与甲方相同或类似或有竞争冲突的业务。

(8)乙方对在合同期间得到的有关甲方及其关联公司的情报、信息等商业秘密进行保密,不得将其泄露给任何

第三者(亦包括无工作上需要的甲方雇员)。乙方违反保密义务则被视为严重违反本合同,并认为有足够的理由被辞退。此种保密义务在本合同终止或期满后的任何时间对乙方仍有约束力。本合同未尽事宜,法律法规有规定的,按法律法规规定执行;法律法规没有规定的,由双方协商解决;双方协商一致,可以变更本合同。若双方协商不成或者发生劳动争议,应当依法向调解机构申请调解,向人民法院起诉。本合同一式份,自双方签字盖章之日起生效;双方各执一份。甲方应按规定建立职工名册备查,并向劳动部门办理备案手续。甲方(公章):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日

相关推荐

  • 施工合同书(范例12篇) 我们在使用合同的场合越来越广泛。对于口头、信函或者数据电文方式来订立合同的,必须签署确认书并盖章。那么,要拟定一份详细的合同,应该怎么做呢?这篇文章是栏目小编为您整理的“施工合同书”,希望你能收藏本网站并关注我们的更新!...
    2023-07-08 阅读全文
  • 装饰装修施工合同范例5篇 有没有可以参考借鉴的合同样本?在这个越来越重视法律意识的时代,签订合同可以方便双方协调配合。经过幼儿教师教育网的编辑的辛勤努力,我们为大家带来了最新的“装饰装修施工合同”,让我们一起享受阅读的魅力,感受文字的精髓!...
    2023-10-23 阅读全文
  • 水利水电施工合同书(范例13篇) 当法治的理念逐渐变得更为完善时,签订合同是非常重要的事情。合同书写的原则有哪些?经过细致的排版我们为您排列了“水利水电施工合同书”,欢迎你的阅读愿这篇文章能够改变你的未来并请与你的粉丝分享!...
    2024-04-18 阅读全文
  • 最新脚手架施工合同(范例十五篇) 随着法律的不断普及,签订好合同才是保证我们个人权益的根本,有哪些合同范本值得我们借鉴呢?这篇文章名为“脚手架施工合同”编辑特意为您精心整理,希望这些参考内容能够成为你工作或学习的锦囊妙计!...
    2024-03-24 阅读全文
  • 施工合同 幼儿教师教育网的编辑收集了一些关于“施工合同”的资料。在经济迅猛发展的今天,合同成为了人与人、人与事关系的重要协调工具。签订合同能够有效地约束当事人的权利和义务。相信您参考这些资料后,一定会有所收获!...
    2023-06-02 阅读全文

我们在使用合同的场合越来越广泛。对于口头、信函或者数据电文方式来订立合同的,必须签署确认书并盖章。那么,要拟定一份详细的合同,应该怎么做呢?这篇文章是栏目小编为您整理的“施工合同书”,希望你能收藏本网站并关注我们的更新!...

2023-07-08 阅读全文

有没有可以参考借鉴的合同样本?在这个越来越重视法律意识的时代,签订合同可以方便双方协调配合。经过幼儿教师教育网的编辑的辛勤努力,我们为大家带来了最新的“装饰装修施工合同”,让我们一起享受阅读的魅力,感受文字的精髓!...

2023-10-23 阅读全文

当法治的理念逐渐变得更为完善时,签订合同是非常重要的事情。合同书写的原则有哪些?经过细致的排版我们为您排列了“水利水电施工合同书”,欢迎你的阅读愿这篇文章能够改变你的未来并请与你的粉丝分享!...

2024-04-18 阅读全文

随着法律的不断普及,签订好合同才是保证我们个人权益的根本,有哪些合同范本值得我们借鉴呢?这篇文章名为“脚手架施工合同”编辑特意为您精心整理,希望这些参考内容能够成为你工作或学习的锦囊妙计!...

2024-03-24 阅读全文

幼儿教师教育网的编辑收集了一些关于“施工合同”的资料。在经济迅猛发展的今天,合同成为了人与人、人与事关系的重要协调工具。签订合同能够有效地约束当事人的权利和义务。相信您参考这些资料后,一定会有所收获!...

2023-06-02 阅读全文