工程施工合同协议书。
在很多场景当中合同的身影出现越来越频繁。签订合同可以保障当事人的合法权益，常见的合同模板都有哪些呢？如果您需要遵循某些要求的“小工程施工合同协议书”建议，祝你能够应用这些知识到学习和工作中！
小工程施工合同协议书 篇1
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延(乙方施工管理员应作记录，甲方签字)。
本合同采用 固定单价方式确定，电力顶管施工费： 。工程量: 米，工程总价：万仟佰元整(￥)
甲方责任：工程监管、发放图纸、提供施工前三通一平及各项有关批文。
乙方责任：按图施工、保证安全、人员、时间、质量、服从管理、听从指挥。
工程完工后，甲方应在 7 日内组织验收完毕。
本工程预结算依据图纸及双方现场计量结果进行结算。
承包人应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按照安全标准组织施工。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
1施工中，承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督 检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，工程承包人应当履行保修义务，承包人应在接到修理通知之日5天内派人修理。
3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故，抢修费用由发包人承担。
4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保安装质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担全部责任。
5工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应无条件协助发包人做好上述保护工作(包括道路)，其相关费用由发包人承担。
6本工程施工过程中发包方应提供完整、齐全、准确的地下管网资料，若由于承包人横穿道路造成的损失，由承包方自行承担;若由于发包方提供的图纸有疏漏即不明管线或图纸没标注造成的损失，由发包方承担。
7 本工程施工过程中如引起质量事故(承包方原因造成的)，承包人赔偿发包人一切损失。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小工程施工合同协议书 篇2
工程施工合同纠纷和解协议书
一、背景
甲方（建设单位）与乙方（承包商）签订的建筑工程施工合同，由于施工过程中存在各种问题，导致双方产生了纠纷。经过多次协商和调解，双方达成了和解协议，特此书面确认。
二、纠纷的双方
甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
三、纠纷的事由
1、甲方认为乙方在施工中存在工期延误、质量不合格等问题。
2、乙方认为甲方在付款、材料供应等方面存在问题。
四、协议内容
1、甲方同意支付乙方施工合同余款，合同总额为xxxx万元，折合人民币xxxx万元，双方现场确认后办理支付手续。
2、乙方同意按照施工合同的要求完成剩余的工程，确保工程质量和安全。
3、双方同意在签署本协议后，互不追究对方的责任或权利，互不干扰对方的正常经营和生产活动。
4、本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
五、协议的履行
1、双方应按照约定的内容和时间履行协议。
2、如遇不可抗力因素导致协议无法履行，双方应及时通知对方，并在条件允许的情况下尽力协商解决问题。
3、如遇双方无法就履行协议标准达成一致意见，可选择向有关机关或法院诉讼解决。
六、其他
1、本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
2、本协议内容如有未尽事宜，双方应按照诚信原则予以处理。
3、本协议自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署日期： 签署日期：
小工程施工合同协议书 篇3
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：XX公司
地址：XX市XX区XX街XX号
电话：XXXXXX
乙方：XX建筑设计院
地址：XX市XX区XX街XX号
电话：XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为解决工程施工合同在履行过程中发生的纠纷，甲乙双方一致同意通过友好协商，达成以下协议：
一、背景
1、甲方与乙方签订了《XX项目设计施工合同》，约定按照乙方设计方案施工，合同金额XXXXX元，施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2、在对相关文件进行论证，实地勘测、现场检查、审图会讨论等环节后，乙方提供详细的设计方案，并获得了甲方的批准。
3、在施工中，由于设计方案不够精确、施工技术不够成熟、资金短缺等原因，目前该项目的施工工作已经停滞，工程验收难以完成。
二、双方协议
1、甲方同意向乙方支付XXXXX元的设计费，因甲方原因造成资金短缺导致施工停滞的责任由甲方承担。
2、乙方同意重新审视已有的设计方案，提供更加精确、可行的方案，优化施工流程，确保工程质量。
3、双方共同商定，将合同金额修改为XXXXX元，并在合同中增加约定，在如下事件发生时，乙方不予承担相应责任： 1）图纸内工程造价超出甲方预算；2）施工标准出现变更或提高；3）施工环境复杂或施工难度超出预期。
4、甲方保证及时支付合同款项，防止因资金短缺而导致施工停滞的情况再次出现。
5、双方将共同指派专业的施工管理人员和技术人员对施工过程进行监管和指导，确保工程安全和质量，避免施工过程中出现纠纷。
三、执行
1、乙方需在XX年XX月XX日前提供最终的设计方案，并在XX年XX月XX日前恢复施工，并确保工程于XXX年XX月XX日之前全面完工并达到交付要求。
2、甲方需要按照最新合同支付合同款项，并按照次要标准进行验收。
3、本协议自双方签字之日起即时生效，代表双方已经同意其中的条款。协议内容需录入双方合同正文中，并取代原有有关条款。
4、本协议一式两份，各方各持一份。对协议中未尽事宜，应根据相关法律法规进行协商解决。在未经双方协商一致的情况下，该协议不得被任何一方单方面撤销或变更。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署日期： 签署日期：
小工程施工合同协议书 篇4
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：××建筑有限公司
乙方：××装饰工程有限公司
地点：××市
经过双方友好协商，本着互惠互利的原则，特就工程施工合同纠纷达成如下协议：
一、纠纷背景
甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同（以下简称“合同”），约定了乙方完成某楼盘的装修工程，总价款为××万元，工期从××年×月×日开始，至××年×月×日结束。但在工程施工过程中，甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题，经过沟通协商后未能达成一致意见，双方产生了争议。
二、争议解决方式www.yJs21.com
甲乙双方同意，采用和解方式解决纠纷，撤销起诉，进行和解协商。
三、争议解决内容
1、 工程质量问题：乙方承诺，在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改，并保证符合相关规定和标准，以配合甲方验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，对由于自身原因导致的工期延误进行补偿，并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。
3、 价格问题：甲方与乙方协商后，乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准，重新制定付款计划。
4、 保证金问题：甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后，将装修工程施工合同保证金退还给乙方。
四、履行方式
1、 工程质量问题：乙方须在××年×月×日前提交整改计划，并在××年×月×日前完成整改工作，甲方以当地相关标准进行验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，按照新的工程完工时间表履行合同义务。
3、 价格问题：甲方与乙方协商制定新的价款标准，并按照新的价款标准重新制定付款计划，保证按时足额支付。
4、 保证金问题：乙方完成工程施工后，甲方验收合格并确认后，将退还合同保证金。
五、其他约定
1、 本和解协议书自双方签字生效，双方应在××日前履行协议内容，以消除争议。
2、 如在履行过程中遇到任何问题，应及时协商解决，保持沟通，避免影响工程进度。
3、 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：××建筑有限公司 （盖章） 乙方：××装饰工程有限公司 （盖章）
签署日期：××年×月×日
小工程施工合同协议书 篇5
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：×××有限公司
地址：×××市××区××路××号
法定代表人：×××
电话：×××-×××××××××
乙方：×××建筑有限公司
地址：×××市××区××街道××号
法定代表人：×××
电话：×××-×××××××××
经研究协商，甲、乙双方就工程施工合同纠纷达成以下和解协议：
一、纠纷的原因及事实
1.甲方认为乙方施工过程中未按照合同约定作业，拖延工期，导致施工过程中出现了多次返工，经甲方授权质检部门确认，质量问题严重。
2.乙方认为合同约定未充分明确，在现场施工期间甲方提出了多个变更要求，乙方未能及时报价并签署变更协议，导致工程周期和成本增加。
双方互有牵连，未能达成协议，导致工期延误、质量问题加剧，施工关系紧张。
二、纠纷调解方式
双方在依据合同约定进行协商后，决定采取友好协商、共同妥协的方式，通过调解达成和解协议。
三、解决方案
1.乙方就施工过程中未按照合同约定执行工作、质量问题等承担相应赔偿责任，并对返工造成的材料、人工、时间等方面造成的损失进行补偿。具体赔偿金额及时间如下所列，甲方应予以认可：
（1）双方共同协商赔偿的财产损失共计××元，乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款；
（2）双方共同协商赔偿的违约金共计××元，乙方需在××年×月×日之前支付全部违约金；
（3）双方共同协商赔偿的其他损失共计××元，乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款。
2.甲乙双方各自承担分摊的工期延误带来的费用，乙方须在××年×月×日之前支付相应的费用；
3.甲乙双方共同承担因此次纠纷所带来的实际磨损，班组人员、工程师及管理人员等方面的额外费用，各自承担50%。
4.乙方承诺在未来的工程项目中要更加认真负责，严格执行施工方案，规范工作流程，提高施工质量。甲方承诺认真审核每一条施工方案变更申请，提高合同约定的明确性，保障各方利益。
四、和解协议的执行
1.甲乙双方应按照和解协议所载明的各项赔偿、支付等内容按时履行。
2.和解协议的达成并不免除双方在其他协议项下的义务。
3.甲乙双方谅解并接受对方，在合同履行过程中所产生的误解、矛盾等问题，积极协商并找寻解决之道，形成良好的双方合作关系。
五、协议的效力
1.本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代原有的工程施工合同。
2.本协议为甲乙双方达成调解和解的成果，协议各方应共同遵守协议内容，如有违反或未尽责任而引起争议，由各方协商解决。
3.本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。
甲方（盖章）： ××公司
代表人：××× 签字：××× 日期：××年×月×日
乙方（盖章）： ××建筑有限公司
代表人：××× 签字：××× 日期：××年×月×日
小工程施工合同协议书 篇6
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：xxx有限公司
地址：xxx
法定代表人：xxx
联系电话：xxx
乙方：xxx工程有限公司
地址：xxx
法定代表人：xxx
联系电话：xxx
鉴于双方在合同履行过程中出现了纠纷，为了维护双方的合法权益与实现双方的诉求，特达成如下和解协议：
一、纠纷的概述
1.1甲方和乙方于xxxx年月日签订了《xxx工程合同》（以下简称“合同”），约定乙方承接甲方xxx项目工程施工及相关技术服务。
1.2甲方认为乙方没有按照合同约定的质量和进度完成施工任务，并提出维权诉求，要求乙方按照合同约定的规定进行施工和相关服务，要求乙方承担违约责任并支付相应违约金，要求乙方承担实际损失等。
1.3乙方认为甲方未及时付款或者不合理扣减工程款项，导致乙方无法按照约定完成工程施工和相关服务，要求甲方按照合同约定进行付款，并要求甲方承担违约责任和实际损失等。
1.4经双方协商，达成如下和解协议：
二、和解内容
2.1甲、乙双方互相谅解，撤销当前的诉讼和仲裁，撤回所有上诉，不再追究对方的违约责任和索赔。
2.2甲方将按照原合同约定支付工程款项，同时协助乙方完成未完成的工程施工和提供相关服务。
2.3乙方将按照合同规定完成工程施工和提供相关服务，对多收或少收的工程款项进行调整，并履行相关违约金和实际损失赔偿等义务。
2.4如发现工程质量问题，双方将在保修期内协商解决。
2.5本协议一经签署，双方之间的合同关系将恢复到原有状况，由此产生的相关法律关系也将解除。
三、和解条款的细则
3.1本和解协议一式（四）份，甲、乙方各持一份，双方共同遵守并执行。
3.2本次和解协议的签署是甲、乙双方基于自愿、平等和诚实信用原则达成的，义不容辞地执行属于合法之举。
3.3如双方对此协议的内容或解释发生争议，可协商解决。若协商无果，均可向本协议签署地的人民法院起诉。
本协议自双方签字盖章之日起生效，合同各方一致确认该协议是双方协商一致得出的结果，已知悉和理解其全部内容后，双方甲乙均在协议正文末尾签署并盖章。
甲方：×××有限公司
签字： 盖章：
日期：
乙方：×××工程有限公司
签字： 盖章：
日期：
相信《小工程施工合同协议书》一文能让您有很多收获！“幼儿教师教育网”是您了解幼师资料，工作计划的必备网站，请您收藏yjs21.com。同时，编辑还为您精选准备了工程施工合同协议书专题，希望您能喜欢！
