班组合同。
俗话说，做什么事都要有计划和准备。在日常的学习工作中，幼儿园教师都会提前准备一些能用到的资料。资料一般指生产、生活中阅读，学习，参考必需的东西。有了资料才能更好的在接下来的工作轻装上阵！你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢？或许你正在查找类似"班组合同11篇"这样的内容，感谢您的参阅。
班组合同 篇1
甲方：
乙方：______________________（身份证号码：）
为确保工程质量及工程进度、安全生产、文明施工，努力完成招标文件要求的施工任务及质量、工期目标，在诚信、务实、目标一致的原则基础上，经双方协商一致，签订以下工程清工承包合同条款：
工程项目：工程地点： 承包范围：承包方式：清工承包价款及付款方式：清工承包价格：（含材料搬运、制作、）完工工程量计算时间：工程竣工验收合格后，乙方提供承包范围内的工程量清单，甲方在收到工程量清单二个月内完成审计，以施工员开具的经决算员认可的工程量结算单，经项目经理及工程部审核后签字为准。
付款方式：
项目部根据项目部核实的班组考勤表，工人按___元/天，承包人按_____元/月计发基本生活费，每月15号前支付上个月的基本生活费。工程完工后，按工程量及明确的合同单价为依据支付到 80% 。工程竣工验收合格后按完成工程量计算审计后支付到 95% ，余款 5% 作为工程质量责任保证金，保修期半年，保修期满后7日内付清所有工程尾款。工程质量与文明施工本工程为确保（质量标准）项目，如达不到评奖目标罚乙方承包总造价的＿1 %。乙方应严格按照国家装饰工程施工规范及验收标准和（质量标准）的要求进行施工，在以上的前提下再严格按照施工图纸及施工员的技术交底进行施工；如达不到质量要求的，由甲方签发整改单，在规定的时间内乙方整改完毕，否则发生的一切费用由乙方承担。如由乙方原因引起的整改，由乙方另行承担材料等一切损失的费用。
乙方必须每天在工地负责本班组管理工作，如遇特殊情况应经项目负责人书面同意后，并指派一人临时负责乙方班组的管理。
乙方在承包范围内的工作开始前，应对前项工作完成的情况进行检查，发现不符合质量标准应向项经理提出书面的整改要求，否则乙方在施工时发生的由于前项工作质量问题而引起的损失由乙方承担。
乙方必须服从项目部的管理及检查、监督及工作配合，各工种间应做好相互配合、协调工作，甲方有权对乙方违规不改提出罚款以及停工的处罚决定，乙方必须无条件接受。乙方在每天收工后，必须清理施工场地，做到场地干净，积极做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。乙方对半成品、成品的保护负有责任，在移交甲方竣工验收之前，由乙方负责施工项目的半成品、成品保护工作。工程期限施工进度必须严格按照甲方的施工进度计划执行，乙方必须保证在甲方指定的施工时间内完成。
乙方必须不折不扣的保质保量，按进度计划完成任务，若出现不按甲方施工周期计划进度节点完成，工期缓慢、人员不足的情况，必须随时对下属人员进行调整或加强，如造成乙方不能满足甲方进度计划内容按500元处理。乙方已进工地人员中途退场须书面报告甲方，经甲方同意，如擅自退场，按100元/人给予处罚。乙方由于人员缺少而不能保证施工进度的（以推迟三天为限），甲方有权派其他班组充实乙方的施工人员，所发生的一切费用及损失均由乙方自负；如中途退场或发现转包情况，所完成工程量部分甲方将不再支付合同款，如因乙方中途退场造成的损失由乙方承担。如出现非乙方原因造成乙方无法施工，乙方应在24小时内向甲方提出书面报告，经甲方认可后，可作为工期顺延的依据。本工程工期可能因为由甲方原因提前或整体滞后，若出现长期停工情况，乙方应按照甲方要求减少或撤退施工人员，再次开工时甲方应提前3天通知乙方，乙方须及时安排工地所需施工人员进场。如乙方原因使工期整体延误，乙方不能合理、及时、按需安排施工人员，造成甲方的一切损失，从乙方已完成工程款中扣除。
6、本工程施工工期 91 天。
7、工种作息是时间：7:00~11:30；12:30~17:30；（夜班18:30~22:30）。
安全生产、文明施工乙方必须严格遵守国家有关法令、法规和公司的规章制度，认真执行签定的"质量安全责任书 "。乙方必须坚持预防为主、安全生产，如遇有乙方下属员工不遵守安全条款，其罚款向乙方结算。乙方必须认真遵守有关规章制度，各班组员工必须以工地安全文明施工规章制度相对照，发现有不妥因素首先应自我整改，如问题严重的马上通知甲方。否则为了贪图方便，违反操作规程不计后果施工，所造成的一切事故及损失由乙方负责，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。乙方必须认真遵守项目工地安全文明施工等规章制度。遵守国家法律、法规及治安管理条例，若发生打架、斗殴、聚众赌博、偷窃等违法行为，视情节轻重处以乙方50----1000元罚款，同时所发生的一切处理费用均由乙方承担。对于违规员工情节严重的甲方有权要求乙方予以清退。
乙方班组施工人员进入工地，必须交纳身份证复印件一份（原件审核后退还），照片三张，对需在工地办理的一切证件的费用由乙方承担；乙方应按甲方要求佩带胸卡，统一穿着佩戴公司工作服及安全帽，如有违反分别予以警告、10-50元的罚款。
乙方在使用机具设备时，必须按照安全操作规程，如擅自拆卸的后果自负，同时对自己所使用的机具应采取定期检查，以防事故发生。
食、宿由乙方自行解决；（备注：宿舍由甲方统一安排，但费用由乙方承担）。材料使用、机械及工具供应方法乙方根据工程需要，应配备足够完好的机械设备，（在施工前上报项目部机械工具清单）。乙方必须合理利用原材料，杜绝浪费，对所使用的材料、五金等应清点并验收后使用，每日做到工完料清、场地清的工作习惯。如材料有质量问题应及时与项目部提出，并可拒绝使用。
按材料领用制度领料，甲方建立班组领用材料的台账，实行奖罚措施。具体标准为：由甲方根据乙方完成工作量的主要材料用量，加上定额损耗系数，超过损耗系数的材料用量由乙方承担2/3的材料费用，节余的甲方奖励乙方1/3的材料费用。所用材料进库后，领用材料必须填写材料领用出库单（班组指定人员），从仓库到各班组施工现场的材料搬运由乙方自己解决。出库后材料的保管由乙方负责。附加条款1、乙方应负责教育员工爱护公物，不能私拿工地任何物资，否则按偷窃处理，项
目部有权对偷窃者处以原价的10倍罚款，情节严重的移交当地公安机关，同时对承包人处以500----1000元罚金。班组之间不得擅自拿用其他班组的材料、机具，如想借用，须经所有人及施工员同意，否则按偷窃处理。
2、乙方施工时必须严格按控制标高线、水平线、垂直线、尺寸，在施工时须认真复核，不得有半点差错。否则引起的一切损失由乙方承担。
3、乙方必须对有关制度、规章认真学习并贯彻到每个员工，如发现违反制度、规定的，项目部最后均可追究乙方的责任。
4、乙方每月须按实考勤并及时甲方部核对员工考勤，并确保工资发到每个员工手
上。如发生劳资等纠纷由乙方自负，造成社会影响的，甲方有权没收保证金或对乙方处以罚款。
5、所有领取安全帽、工作服、施工用品等，退场时按实退回仓库，如遗失或不退还仓库则按是赔偿。
甲方及制订的有关本工程的各种管理规章制度、处罚制度，乙方承包单位价格表、各种双方约定的协议及单据经甲方确认盖章后，均可作为本协议的附件与本协议同时有效。本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方代表： 乙方：
年月日年月日
班组合同 篇2
电话：
甲方：xxxx有限公司
乙方：xxxx分公司
丙方：公司
乙方做为甲方的下属分公司，经甲方授权长期以来与丙方进行业务合作，为了进一步加强双方的合作关系，避免在结算环节上发生不必要的误会，引起法律纠纷。现甲乙两方就乙方的结算账户、开户银行、账号、相关要求等与丙方签订一个正式、明确的协议，具体如下：
一、丙方应通过银行转账、存款方式向乙方如下指定的账户（含储蓄账户），账号支付货款，如以支票付款，请务必在支票上填写乙方的全称；
二、自此协议签字生效之日起，丙方应通过以上指定帐户、帐号与乙方进行货款结算，否则，甲乙两方可视同未收到丙方款项。之前任何形式的结算方式的通知均终止并以此协议为准。
三、若有甲方、乙方员工以个人名义或假借甲方、乙方名义向丙方提出借款、借机及其他的经济要求，丙方应全部予以拒绝，甲方、乙方对这种个人行为不负任何经济及法律责任。
四、以上结算账户、账号如有变化，甲方、乙方将立即书面通知丙方，在未收到变更通知书（同时盖有甲方公章、主管财务副总经理的签章及乙方公章）前，丙方不应将货款改汇（转）往任何其它账户尤其是个人储蓄账户，否则，甲方、乙方视为未收到货款，恕不承担由此而可能造成的经济损失及法律责任。
五、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签章之日起生效，并长期有效。 甲方：北京普天太力通信科技有限公司丙方： 公司 公章 公 章
运营总监： （签字）负责人：（签字）
年 月 日 年 月 日
乙方：xxxxx分公司（公章）
负责人：（签字）
年 月 日
班组合同 篇3
甲方：
乙方：
为明确双方责任权利义务，本着互惠互利、相互合作的精神，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，经双方协商一致签订如下合同条款，双方应严格履行、认真遵守。第一条、承包范围
施工工作。第二条、工作内容
1、墙体砌筑工程：包括墙体砌筑、植筋、构造柱、圈梁过梁浇筑养护、室内砌筑需要脚手架的搭设及拆除等工作。（自带机械设备及电动工具）
2、混凝土工程：浇筑、振捣、收面、清理、修补及养护工作。
3、油漆工程：墙体粉刷整平、腻子涂刷、油漆涂刷及分格线、滴水线等工作。第三条、合同价
1、双方约定：综合单价按砌体砌筑、圏过梁、构造柱浇筑方量的工程量按乙方现场实际完成工程量计算，包干单价按照 元/m³，不含税；室内风井电梯井等随砌随抹部位抹灰，随砌随抹部位抹灰按照实际抹灰 元/㎡
2、混凝土单价 元/m3；
3、油漆工程按单价 元/㎡；
4、腻子按单价 元/㎡；
4、墙体砌筑植筋 元/个（包含打孔、清孔、植筋等工序）。第四条、工程进度款及结算付款方式
1、乙方入场后，甲方可以向乙方适当预支生活费，结算时在工程进度款中扣除。
2、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时，一律按完成产值的 65% 进行结算，所有工人工资、辅材费用均由乙方自行负责；（进度款支付需经项目经理、现场经理、技术负责人、安全经理、造价部门签字确认后方可发放）。
3、工程价款包括但不限于：承包人承包范围内所有费用、赶工费用、多次进场及离场费用，以及承包范围内的其它费用；上述费用均己包含在综合单价中。第五条、工程质量要求
1、乙方必须严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。
2、乙方应服从甲方的监督、调配，有计划的施工。
3、乙方应积极配合甲方管理人员的管理，做好对工人文明施工、安全生产，严抓质量的工作。
4、工程质量必须达到国家检验评定合格标准；经检测不合格，由乙方返工重做、返工所造成的材料浪费及工期损失费均由乙方全部承担。
第六条、甲乙双方权利、责任、义务
1、甲方权利、责任和义务
1）甲方根据施工生产计划，有偿提供图纸一套给乙方。
2）甲方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、拖欠工资等原因导致工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的费用及损失由乙方承担，并承担相应的赔偿，所需费用甲方有权直接从劳务费中扣除。
3）施工中若乙方无故不服从甲方的管理，甲方有权处以500元/次罚款，并有权解除合同。
2、乙方的权利、责任和义务
1）乙方有权就工程技术咨询甲方，寻求甲方技术方面的支持。施工班组在施工期间，必须有一位主要负责人在工地指导和管理施工，以便处理施工过程中的问题。2）乙方应提前3天书面向甲方提出材料使用计划；现场材料应工完料尽场地清，杜绝浪费；浪费的视其材料价值1~2倍的罚款（100元起），甲方有权直接从劳务费中扣除，不予改正的下次加倍罚款。
3）乙方必须定期对其施工人员进行安全、质量意识教育；对其工作人员的一切行为负全责。乙方工人若有偷盗行为，甲方有权利对乙方处予罚款，并有权在劳务工程费中扣除。同时，甲方视行为从情节决定是否送公安机关处理。酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及法律经济责任。乙方任何施工人员不得酒后上岗。4）乙方必须遵守国家的法律、法规，严格按规范施工，并主动接受甲方各方面管理制度的要求。
班组合同 篇4
一、立协议双方： 项目部： （以下简称甲方） 班组： （以下简称乙方) 为了使本工程能快速安全的完成，并确保广大职工的生命财产安全，为明确双方的职责范围，特立此协议。
二、立协议目标：
控制事故的发生，确保安全事故为零，工伤负伤率在1‰。
三、甲方职责：
1、 为班组提供必须的安全保障措施、设施，如（安全帽、安全带、外脚手架、临边防栏）等，但不提供一般的劳保用品，如（工作服、工作鞋、手套）等。
2、
环境。
3、 帮助班组开展各项安全教育、“三级安全教育”和安全知制订各项安全管理制度和措施，为班组创造良好的工作识教育，并通过各种宣传手段进行强化（黑板报、录像）等。 4、
5、 组织各特殊工种、中小型机械操作工的培训考核工作。 监督班组劳动纪律、阻止各类违章作业，并有权对违章
人员采取以下措施。
A、 现场教育整改、检讨；
B、 罚款处理；
C、 情节严重，清退出场。
四、乙方职责：
1、 严格执行“三级安全教育”制度，负责对本工种内的安全技术交底和安全知识教育。
2、 严格挑选有技术、高素质的工作人员，严禁招收社会闲散人员和盲流人员。招收职工必须要求三证齐全（身份证、务工证、健康证）。
3、 与每位职工签订劳务协议，以免以后引起劳务纠纷。 遵守劳动纪律，严禁违章指挥和强令他人违章作业。 服从项目部的统一指挥。各工程各班组之间要相互协调，团结一致，要以项目部和整体利益为重。
4、 由于违章指挥和违章作业等造成的工伤事故，，一切责任将由班组承担，项目部将不承担一切责任。
5、 各中小型机械和特殊工种，必须持有效证件上岗，对无证人员应进行培训，培训费用由班组承担。
6、 做好文明施工所需的各项工作，如“落手清”、“材料堆放等。
本协议一式二份，工程开工生效至工程结束。本协议作为与班组承包协议的补充协议有同等效用。
项目部：
代 表：
班 组： 代 表： 二○○一年九月五日 中天集团地税大厦项目部
班组合同 篇5
发包方：(简称甲方)
承包方： (简称乙方)
根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，经双方友好协商，现将甲方承建的成都量力钢材物流中心一期工程中的钢筋分项工程分包给乙方，为了明确双方的权利和义务及违约责任，结合本工程实际情况，达成如下协议条款：
一、 工程内容：成都量力钢材物流中心2#工程钢筋分项工程;
二、 工程概况：框架/钢结构，建筑面积约174093M2;
三、 承包方式：劳务分包;
四、 工程计价方式：钢筋制安430元/吨(箍筋调直每吨加20元，主次梁钢筋如为9M长则主次梁钢筋每吨再增加20元，若箍筋甲方进行外加工，则箍筋每吨扣除40元);
五、 施工工期：满足甲方及建设单位要求;
六、 质量验收标准：以通过建设单位、监理、设计、质监等相关部门验收合格为准。
七、 奖惩：如乙方的施工质量及进度不能满足甲方要求，则甲方扣除乙方钢筋每吨20元。
八、 双方的权力、责任与义务：
(一)乙方责、权、利
1、 乙方负责在钢筋到施工现场后转运到指定地点，并且堆放整齐，本工程所有钢筋的放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁安放，预埋铁安放，墙拉筋制作、压顶、构造柱、过梁钢筋制安。
2、 在浇筑砼时，乙方必须保证有2人以上钢筋工值班，随时处理可能发生的质量问题，做好成品保护。
3、 乙方提供施工中需使用的所有材料器具、安全用具、低耗品(如断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机以及坚焊设备，扎丝、扎杆、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片等)以及焊条等材料，并负责保管。
4、 乙方需派一名工长负责管理在作业过程中所使用的材料堆场四周的环境清洁干净，材料堆放整齐、干净、美观，
5、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点堆码整齐，每天完工后要将楼层散落材料回收干净，做到文明施工。
6、 乙方负责人员的保险、医疗、赶工补偿、劳保、务工等所有一切产生的费用。
7、乙方负责施工阶段的质量、安全、文明施工，满足国家相关政策规范要求，乙方必须按照设计要求以及施工操作规程、验收规范的要求进行施工，对成品进行自检、互检、交接检，并配合甲方有关人员进行验收。若经质监站验收，对提出的问题应及时派人员进行整改。
8、 在施工过程中，需乙方派人配合时，乙方人员应积极给予配合协助。 乙方必须遵守执行甲方制定的规章制度，进入施工现场必须戴好安全帽，禁止酒后上班，不准穿拖鞋，不准从高处向下抛掷任何物件;未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装臵;不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹开玩笑;持证上岗。[合同帮帮网 551336.Com]
9、 乙方必须遵守执行安全规章制度，违章作业造成的人员伤亡均由乙方负责，并按照劳动部文件规定，并负责写事故快报和上报伤亡指标，并将批文交甲方备案。
10、 乙方施工进度必须能满足甲方施工进度要求，如遇中雨以及38度以上高温天气工期顺延。工期延误三天以上，甲方有权终止合同，工程余款不予支付，如拖延一天按每天1000元计，直至终止合同。由乙方原因造成的返工与停工，由乙方承担损失;若因乙方配合不力，导致其它工种工期延误时，乙方应承担由此产生的一切损失。
11、 乙方需指定一名专职安全员负责安全生产，并对施工人员进行安全教育，交底检查，消除事故隐患，制止违章作业，建立安全生产负责制，杜绝死亡，避免重伤，一级工伤频率控制在1%以内。
12、 乙方必须做好书面安全技术交底，配合甲方做好三级教育，并必须履行签字手续，明确时间、地点、交底人和被交底人，进场每一个工人都要进行交底，安全教育，
13、 乙方若录用年龄小于18岁，大于55岁、有疾病的施工人员或未经甲方许可擅自招收和更换人员或招用未持有效证件的人员除责令清退外，按每人30元罚款，若造成的伤亡事故，一切损失由乙方负责，与甲方无关。
14、 乙方必须保证提供劳动力基本人数不得低于工作所需人数。
15、 乙方需向甲方提供焊接材料的合格证，配合甲方制定月度材料计划表，配合甲方试验人员按规定取样(原材、焊接等)。
16、 乙方提供本公司资质证书、安全生产许可证、营业执照、法人授权委托书并加盖公司鲜章。
17、 如乙方在施工期间，施工质量差或工期不能达到甲方及业主要求，甲方有权更换施工队伍，并按乙方完成工程量的70%结算，剩余的30%作为罚金进行惩罚。
(二)甲方责、权、利
1、对乙方定期内未整改到位，甲方有权解除乙方的劳务合同，情节严重者，令其乙方退场，并不结算任何人工费。
2、施工期间，若乙方进度达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务，其人工费和单价由甲方订给增加的人员，并在乙方总工资中扣除，另扣乙方总工资的10%作为延期损失费。
3、甲方负责向乙方提供施工图1套。
4、甲方负责对乙方进行技术指导，施工前负责向乙方安全、技术交底(安全、技术交底资料与本合同具有相同法律效力)。
5、甲方提供工程所需用电、用水及龙门吊垂直运输，做好与分包工作、周边关系的协调工作。
6、若乙方违反甲方的规章制度，如不服从管理、发现偷盗行为、随地大小便、在工地内打架斗殴、损失公物等，甲方有权给予处以100-1000元的处罚。
九、工程款结算：
1、甲、乙双方按工程图纸及变更发生的工程量为结算依据等总量为结算方式。
2、主体断水验收合格后七日之内拨付总造价80%，余款在工程竣工验收后10天内支付10%工程款，余下10%工程款在半年之后付清。
3、合同内容以外所发生计时工以现场实际发生为准，均按35元/工日计(以上价格均含税金)。
4、乙方施工人员签字领工资，必须把工资发放给工人，否则不予发放。
5、乙方必须提供相应的发票给甲方，甲方采用转帐或现金形式支付人工工资。
十、本合同经双方签字盖章生效，未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份。
甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：
合同签定日期： 年 月 日
班组合同 篇6
大众装饰集团有限公司近年来发展迅速，规模不断扩大，因此本公司海纳百川，广聚英才，急需大批一线优秀装修班组技术工人，来加强施工工地工艺技术质量的提高和稳定。经甲乙方双方协商签定施工班组单包人工协议书，保障技术工人的合法权益，从而能使双方长期友好合作，以下是双方职责和义务： 甲方：大众装饰集团有限公司九江工程总部，
乙方：
姓名：
住址：
身份证编号：
一，承包项目：
1，家装工地杂工工程，单项人工包工个班组。共计工人 。
2，每一个家装工地单独签定人工单价表，人工单价由甲方制定的统一标准价格为依据，结合工地实际情况鉴定。一式三份，甲方两份，乙方一份，原件存放财务部作为结算凭证。
3，乙方要提供本人身份证复印件，公司指定结算银行卡号，本人电话号码，以便结算。
二，杂工班组结算方式:
1，墙体拆完后，垃圾装袋清运下楼，堆放物业指定点，场地卫生清理干净，工地负责人填写杂工结算专用附单，办理结算，主管审核签字递交财务每周结算日支付。
2，平时单项材料搬运项目，也可依照上面结算模式。如小额费用可集中两到三次一起结算。
3，平时卫生清理。每单个工地根据实际情况签定卫生单价协议书，整个工地从开工到竣工的卫生清理费用。人工费支付方式，三次。泥工完成一次，木工完成一次，竣工验收前一次。工地负责人办理预付单，根据比例计算金额，主管签字审核递交财务支付。竣工验收合格后，工地负责人办理人工结算表，前期支付款扣除尾款一次付清。
三乙方职责和义务:
1，团队组建：根据自身团队施工能力组建班组，工人技术要过硬，品德素质要好，服从公司制定的管理制度。如个别工人不服从管理，吵架，斗殴，顶撞客户和管理人员，甲方有权辞退。造成严重后果轻则处罚，重则解除双方合作协议。
2， 施工班组负责人和甲方签定合作协议后，要服从片区主管安排，开工前要到工地和工地责任人现场技术交底看图施工，协助工地负责人计算材料，确定开工日期，安排本组工人到位，准备施工。
3，施工班组要严格按照公司制定的规范标准流程来施工，确保工程质量到达公司制定的验收标准。如未按施工流程操作造成工艺质量验收不合格，乙方要主动配合甲方管理人员返工维修，造成材料损失要承担一定比例费用。
4，每天下班前，施工班组要主动清理卫生垃圾装袋，堆放指定位置。材料要按施工顺序堆放整齐，整理好施工工具，关好门窗水电。施工中要保护好施工成品，节省材料，精打细算养成良好的职业道德。不准偷拿甲方材料，一经查出按偷拿材料价格十倍处罚。
5，施工中班组长要注意施工安全，提前做好安全防护措施，不准野蛮施工，高空作业更要做好防护措施。临时用电，电动工具不准随便接电操作，要有专业人员实施。下班前临时用完电用水要关好 养成良好的习惯，要天天叮嘱。如造成重大的施工安全事故或未关好临
时用水阀门，水淹楼下住户，给公司带来重大的经济名誉损失，不但要赔偿经济损失，而且要承担法律责任，解除双方合作协议。
6，班组长要积极响应工程部举行的装修专业技能培训，提高自身专业水平。客户，设计师及公司其
他部门人员巡查参观，要有礼貌，提出的问题及时回答。一些不相干的问题，对公司不利的言语切勿乱讲。要经常教育工人，做人要本分高调做事，低调做人。
四：甲方职责和义务
1，双方签定协议后，甲方要及时合理安排乙方工地开工，管理人员跟踪对接，提前签定人工单项价格表，双方签字认可。
2，管理人员开工前在工地现场要和乙方技术交底，严格按照公司制定的规范标
准流程来操作，做好开工前的准备工作，提前计算材料到场，提供开工的辅助设备，如，高凳，人字梯，操作台，临时用电箱，水箱等。
3，甲方管理人员按双方签定的结算方式，依照工程进度合理办理平时预支款，结算款，不得无故拖欠，否则乙方有权停工。
4，甲方管理人员注意施工安全，提前做好安全防护措施。要经常教育工人要规范标准操作，要有安全防护意识，严把质量关。
5，合理安排时间，挑选工人代表，参加工程总部举行的装修专业技能培训，为公司作好人才储备，培养更好的优秀工人。
五：其他事项
1，甲乙双方严格按照签定的协议执行，如果在后期操作中出现矛盾纠纷，双方应协商解决。
2 ，本协议书有效期为一年，如续签或退出，双方应提前通知，友好协商解除双方协议。
3 ，本协议书一式三份，原件甲乙双方各持一份，复印叫存放工程部，作为人材资料存档。
甲方签字盖章： 乙方签字盖章： 年月日年月日
班组合同 篇7
合同编号：
签约地：
签约时间：
发包方： (以下简称“甲方”)
分包方： (以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求，甲乙双方遵循平等、自愿、诚信和协商一致的原则，就劳务分包事宜达成协议如下：
一、工程名称：
地点：
二、1.本工程的质量标准为：合格
2.本工程的现场安全文明工地标准为：江苏省标化工地。
三、分包内容：
1.乙方根据甲方要求，派遣劳务人员计 名从事 瓦工 工种的劳务分包工种。有需要资质的劳务分包工作乙方承诺具有相应的分包资质。
2.乙方必须于20xx 年 月 日前确定派遣劳务人员及队组负责人，并将队组人员名单提交给甲方，安排队组负责人至甲方接收作业任务和交底;
四、分包方式：
1.清包人工费
2.人工费(含部分辅助材料费)水泥、黄沙、粘结剂、砖等辅助材
3.其他方式： 五、工期：
1.开竣工时间： 20xx年 月 日开始施工，竣工：甲方规定工期。
2.工期要求：工程不能按本合同工期竣工或超出甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任(节点工期详见项目部与乙方签订的节点协议或其他具有节点阶段说明的文件资料)：合同签订后2日内，乙方应向甲方提交实际得详细劳动力组织及调配计划
(1)总工期逾期：满足甲方要求，总工期(甲乙双方共同确认的总工期)每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币1000元。逾期超过20天的，乙方应自前述逾期之日起，每天向发包人支付违约金人民币5000元，并且甲方有权解除合同，另行委托第三方继续完成工程，由此增加的费用由乙方承担。
当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为乙方无能力按期履行合同，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此给发包人造成的一切损失。
(2)节点工程逾期：满足甲方项目部要求，若不满足节点工期参照总工期逾期处罚方式进行处罚。
2.数量：工程量清单作为本合同附件，决算时按分公司现场项目经理及公司领导签字确认的实际发生的工作量按时决算。
3.报价清单附后，具有同样的法律效益。
七、甲乙双方的现场项目负责代表人：
1.甲方委派 为现场项目代表，联系方式： ;
2.乙方委派 姚恩铭 为现场项目代表，联系方式： ;
3.双方代表根据各方授予的职权，履行各自的责任和义务。
八、劳务费的确认、支付办法：
1.乙方现场负责任人于每月20日前将劳务人员实际完成工程量，按甲方规定的表式提交至甲方，经甲方核实并确认后，按甲方内部管理流程流转，因乙方原因造成的返工工作量甲方不予认可。
2.甲方每月对乙方结算一次劳务费，每次按当月确认劳务费的 60% 结算，工程完工交验公司内部决算后，付至总包劳务费的 75% ，对外部的决算审计结束后无质量问题付至总包劳务费的 90% ，待工程扬子杯评比通过后付至总包劳务费的 95% ，乙方同意甲方保留 5% 价款作为质量保修金，质保期届满(质保期为两年)，承包内容无任何质量问题，质保金一次性付清。
3.甲方向乙方的每次付款，乙方必须开具同等金额的发票交甲方财务或由甲方代扣代缴税金。
4.甲方拒绝任何形式的委托收款。
5.工程具备竣工验收条件时，乙方应督促派遣的劳务作业队组全力配合甲方进行交验，直至工程交验结束。
九、质量、安全管理：
1.开工前，乙方应对派出的劳务人员进行3+1岗前培训，并取得相应的上岗资格证书，特殊工种必须持证上岗，甲方于开工前对劳务人员进行三级安全教育和交底;
2.乙方派遣的劳务作业队组应根据施工组织设计要求，编制具体的施工作业计划和质量保证措施，落实现场质量、安全责任人，并于每天上午向甲方项目部汇报前一天的工作计划实施情况及当天的工作计划，每天下午下班前会同项目部质量员对当天的施工内容进行检查;
3.乙方必须督促派遣的劳务人员严格按照国家有关标准、规范和设计要求及甲方的指令施工，不得擅自更改设计和施工方案;
4.本工程质量目标为：公司精品工程;若因乙方原因 造成工程质量问题和工程达不到质量目标乙方应负担因此而造成的所有损失，并处于10元㎡质量处罚;
5.对于因乙方原因造成的'返工、返修费用，由乙方承担(因业主或甲方原因除外);
6.工程施工完毕、未交付业主前，由乙方负责按甲方要求做好现场成品保护，如有损坏，乙方应无条件修复，所产生的费用由乙方承担;
7.工程交验以后至保修期结束，对业主提出的工程缺陷和质量问题，乙方应在2 日内派人至现场免费维修;
8.乙方劳务人员，因违反安全操作规程和违章操作造成安全事故的，由乙方承担全部责任和因此产生的所有费用;
9.乙方派遣的劳务人员发生劳务纠纷、律师纠纷和安全事故时，由乙方负责协调解决和处理，甲方予于配合。
十、其他约定：
1.本工程施工过程中对于隐蔽工程严格按照“三检”制度，如未经项目部、监理同意，乙方擅自将隐蔽工程封闭的，由此造成的一切后果由乙方负责。
2.乙方派遣的劳务作业队组及人员，必须接受甲方的现场管理，遵守甲方、业主、监理方各项管理制度，对不服从管理的;劳务人员甲方有权辞退，乙方应及时补充。
3.乙方派遣的劳务人员，对甲方造成经济、名誉损伤的，由乙方负担因此造成的全部损失。
4.乙方协助甲方开展成本核算的相关工作和提交材料计划 ，合理利用各类材料。杜绝人为浪费，发现一次，按材料浪费部分的200%进行处罚。
5.甲、乙双方在履行协议过程中若发生争议时，双方协商解决，但双方应继续履行责任与义务。发生争议期间，乙方不得采取擅自停工或采取其它方式拖延施工，如因此早点、从的损失及不利后果则由乙方全部承担。协商不成、无法达成共识时，可提交苏州市人民法院调解或诉讼解决。
6.其它：
乙方所有进场工人及管理人员必须穿戴公司统一配置的服装及安全劳保用品(统一到公司领取，其费用从人工费中扣除)，所有进场的人员必须从现场项目部的管理和安排，必须安排管理人员和现场项目部沟通，派专人到仓库领取材料并进行登记，施工场地做到工完场清，否则项目部有权将报价中的管理配合费予以扣除。施工现场的文明施工和安全管理具体详见文明施工、安全生产专项协议。特别说明：安装班组自行采购辅料的品质、规格、型号必须符合国家行业规范和该工程招标、投标、合同、图纸的要求。如采用不合格材料而造成质量不合格和损失的，期全部责任由该采购班组承担，并处该项材料金额三倍的罚款。
1、关于此价格的补充说明：此单价包含前期的配合费，即前期临时用电的配合;进场临时设施搭设配合;材料的装卸、搬运、整理、保管;办公及宿舍的整理、打扫;制作加工场地、施工现场的整理和文明施工的配合;由于队组自身原因造成的返工，在工程竣工验收前的渗漏、施工缺陷维修。以上几点不得另外签人工。
2、标识标牌需制作骨架的;由于项目部指挥失误造成的返工;已安装好由于业主提出的变更;由于材料缺陷引起的维修;过了质保期的质量维修;另外有特殊要求或情况需项目经理及生产经理提出书面说明的。以上可进行签证处理。
7.劳务人员的现场生活居住场所由 甲方 负责联络安排，费用由 乙方 承担;所有住在集体宿舍的人员必须服从甲方及监理、土建总包的管理、遵守宿舍管理制度，工地现场不得烧饭(烧饭应在生活区统一安排，食堂在遇到安监部门检查时必须无条件配合甲方整理);
十一、本合同内容有甲方或乙方填写，任何一方不得擅自添加，划改，如有添加，划改，需甲、乙双方在添加、划改处签字、盖章确认，否则视为无效。
十二、本合同未尽事宜由双方协商确定。
十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十四、本合同附表件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力;若本合同附表、附件于本合同内容不一致的，则以本合同的内容为准。
十五、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份，均具法律效力。
十六、报价清单附后
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
甲方代表：
乙方代表：
联系电话：
联系电话：
年 月 日
年 月 日
班组合同 篇8
木工班组劳务合同模板（精选3篇）
现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的木工班组劳务合同模板，欢迎大家分享。
木工班组劳务合同1甲方： 劳务公司（以下简称甲方）
乙方： 班组（以下简称乙方）
根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：
一、工程名称：
模板安装、拆除
二、工程地址：
三、结构类型：
四、建筑面积：
五、承包方式：
包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度（包工期）包文明施工。
六、承包内容及要求：
模板工程：
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输；以及结构楼层中（内、外）的模板安装时的水平标高（配合除轴线外的施工放线）多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板（含所有小模板、构造柱模板等）的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵（含下水道洞口、烟道洞口等）；予埋铁件的安放等工作（含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装；对拉螺杆的制作等；楼梯踏步的保护模板制作、安放等）；
4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
七、分项承包单价：
序号
分项名称 单位 单 价
（元/实际面积）备注
优良 安全 进度 文明施工 零星材料（铁钉等）模板制作、安装 ㎡ 砼接触面积模板拆除 ㎡ 砼接触面积
说明：
1、凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。
2、此单价包括税金（结算时扣除税金4.16%）；其中营业税综合3.56%，个人所得税0.6%.3、此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等；若出现安全事故降低3元/㎡；若出现工期进度达不到项目部要求，当期工程量降低3元/㎡；若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡.4、木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责（电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等）
5、零星材料由甲方提供（甲方按定额测定含量，乙方按规定使用，若超过部分由承包班组自行负责）
八、工质量标准：
100%优良率，河南省优质结构工程。根据质量要求标准，承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。
九、工期要求：
总工期 天（按甲方单位的进度计划执行）若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。
十、安全要求及综合治理；
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在3000.00元以内由班组自付，3000.00元——1万以内的甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60％。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50——100元罚款。
5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。
6、严禁打架斗殴，如有发现先给予双方处以500——1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。
7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予500.00元/人一次的罚款，若出现混居现象给予1000.00元/人一次的罚款；未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。
8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。
十一、甲方职责：
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。
2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。
3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用乙方自理（电每月30度、超出度数按照1.00元/度扣除）
4、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。
5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
十二、乙方职责：
1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18——45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50——100元/次罚款。
2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。
3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
十三、文明标化、卫生要求：
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准，对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。
3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。
5、本工程为无等级事故工地，确保郑州市市级标化，安全文明工地，达不到市级标化，安全文明工地对乙方罚款5.00元/建筑面积。
6、因作业班组原因发生的安全事故，由作业班组自己负责，给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。
7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。
8、进入施工现场人员统一工作制服，统一上岗胸牌，费用由作业班组承担。
十四、材料管理：
1、乙方应按照标准化文明施工的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清，能使用的材料必须使用。
2、完工后对周转材料的修理、清理，拨除层板上和木枋上的铁钉，按指定地点堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的'凭据。如乙方不办理此手续，甲方将按照模板面积0.50元/ ㎡从结算中扣除。
3、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领退料制度，（各种周转材料按定额计算损耗，扣件损耗率1%；山型卡损耗率3%）如乙方归还不够领料数量，将按市场价全额赔偿。（包括乙方支撑不牢胀模造成的材料浪费、人工损失）
十五、设施、工具供应：
除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备（包括班组工人的安全帽等等）
十六、人工费结算及支付：
1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000——5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。
2、乙方进场后自垫生活费至工程±0.000；以后甲方每月支付乙方生活费650元/人（按登记出勤人数）
3、结算方式：按实际面积计算。结构阶段结束（小模板全部拆除）后，按分项承包结算总价80%支付乙方（含借支生活费及罚款）结构工程竣工验收后（大小模板全部拆除并清运完）根据相应的质量等级单价和总价支付总价的10%，（质量标准以质检站核定为准），留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。
4、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
十七、其他：
1、班组进退场（包括任何形式的中途退场），甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。
3、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方：
经办人：
年 月 日
乙方：
负责人：
年 月 日
木工班组劳务合同2甲方：
乙方：
身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商，甲方将 模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式 承包给乙方完成。为加强项目管理，按规范、高速、优质、安全，经协商签订本合同。
一、工程名称：福泉市综合医院项目
二、工程地点： 贵州省福泉市金鸡山
三、承包方式： 包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
四、工程内容：
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5.包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
五、工程质量：
六、工 期：
七、劳务单价及结算方式：
1、劳务单价：
2、结算方式：按04定额面积计算规则计算面积;
3、付款方式： 其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。
八、其它约定：
九、乙方责任：
1、必须服从甲方统一指挥和调度。
2、乙方的工人严禁住进施工现场，违者罚款该班长500元人民币，从当月劳务费中扣除，并勒令该工人出场。
3、自备施工所用的一切施工机具。
4、使用施工机具切断钢筋、弯箍筋、调直钢筋的工人要熟练操作规程，发生安全事故由乙方完全承担经济损失。
5、施工过程中，每个工人进场前必须接受安全生产三级教育，必须按照安全生产规范进行操作，若违规操作而发生任何大小安全事故，一律由乙方负责一切损失。
6、乙方必须按施工图和设计修改通知及有关规范施工，任何部位都必须满足规范要求。若不能满足规范要求，乙方自动作返工处理，并且要赔偿甲方相关的全部材料费用,从当月劳务费中扣除。
7、保管好和使用好甲方提供的材料，不能乱锯木枋及胶合板，若为了方便乱锯，一次罚款100～500元人民币，并从当月劳务费中扣除，各种材料必须合理堆放，做到文明施工。
8、每天施工时，各班组不能因抢塔吊而关塔吊闸刀，若发现一次罚款该班长伍佰元，并从当月工资中扣出。
9、各班组工人在工地上严禁有偷盗行为,一经发现,对该班组班长罚款500～2000人民币,并从当月劳务费中扣除。
10、乙方必须做到工完、料尽、场地清洁，否则甲方要按相关条款处理。
11、乙方必须服从甲方的统一调度和指挥，若经常不听工地安排和打招呼者，甲方有权勒令该班组出场，并将后续施工面另行发包。
12、不准在工地烧电炉、电磁炉，每发现一次罚款100元。
13、必须遵守国家有关法律、法规及综合治理的有关规定，因违规造成民事、刑事责任，后果自负。
十、安全生产规定：
1、进入工地正确佩戴安全帽。
2、高空作业时必须拴好安全带。
3、不准酒后上班，不准穿拖鞋、赤足上班，不准私自乱搭不安全操作架子。
4、施工现场乙方不允许儿童、孕妇入内，否则发生意外乙方自行承担一切责任。
5、在用电线路上严禁乱搭乱接，不准在工地上打架闹事。
6、凡违反以上1～5款的，由甲方进行处罚，罚款50元/次。并从当月劳务费中扣除。
十一、文明施工规定：
1、必须服从甲方各项管理规定和制度。
2、严禁在施工现场大小便，发现一次罚款该工种班长200元人民币，并从当月劳务费中扣除。
3、严禁使用童工。
4、控制在施工现场使用女工，如使用女工必须通过批准，并办理计划生育有关手续。
十五、未尽事宜，双方协商解决。
十六、本协议一式二份，双方各执一份。
十七、本协议双方签字盖章之日生效，工程验收完结清劳务款后，本合同自动失效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
木工班组劳务合同3发 包 人：(以下简称甲方)
劳务承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼木工劳务承包有关事项协商达成一致，订立本合同，以资信守。
1、劳务承包工作对象及提供劳务内容
工程名称：四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼 工程地点：资阳市城南产业园 承包范围：木工分项工作
提供承包劳务内容：
①此工程设计施工图所有模板制作安装、内脚手架搭拆、所有模板及脚手架的领用、下车、堆码、以及所有的属木工工作的安全文明施工设施;
②其它需木工完成的工作;
③含末级配电箱以外的配线及模板分项所涉及的一切小型机具设备(如圆盘锯、刨木机等等机械设备);
④零星耗材如铁丝、铁钉、夹具、胶带以及模板分项工作所涉及一切工具、劳保用品等;
⑤物资领用、保管及领用物资正常损耗以外的赔偿。
2、承包期限
自双方签字盖章之日起，承包期限 年，总日历工作天数为 天。
3、质量标准
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》：
①现浇基础轴线位置偏差不超过15mm;墙、柱、梁轴线位置偏差不超过8mm;剪力墙轴线位置偏差不超过5mm。
②现浇结构层间垂直度偏差不超过8mm;全高垂直偏差不超过30mm;层高标高偏差不超过10mm;全高标高偏差不超过30mm。
③现浇结构截面尺寸偏差不超过-5mm+8mm;现浇结构表面平整度(2米长度上)偏差不超过8mm;
④预埋设施中心位置偏差不超过10mm;预留洞中心位置偏差不超过15mm。
4、甲方义务
4.1 甲方向乙方交付具备本合同项目劳务作业开工条件的施工场地，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应。
4.2 甲方向乙方提供相应的水准点及桩位分布，并提供部份生产、生活用水、用电等临时设施。
4.3 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
4.4 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场
4.5 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬;
4.6 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
4.7本工程中如因甲方原因造成工程停工，所带来的损失由甲方全部负责。
5、乙方义务
5.1 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及工程有关部门建立工作联系;自觉遵守国家法律法规及有关规章制度;
5.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划和本月完成量，同时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;
5.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
5.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
5.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
5.6 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
5.7 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;(物资赔偿标准根据实际情况而定)
5.8乙方须服从甲方及相关单位转发的业主及工程师的指令。
5.9 除非本合同另有约定，乙方应对其作业的实施、完工负责，乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
5.10本工程施工期间因乙方原因造成工程质量返工或者返修，由此造成的材料费、工期拖延等损失由乙方全部负责。
5.11乙方完成所承包范围内容后，必须做到工完场清，如再甲方限期内未完成，由甲方指定人员清理，由此造成的经济和工期损失由乙方负责。
5.12乙方必须在限定工期内完成所承包的内容，期间不受农忙季节的影响，如超出约定时间，按每天500元作为罚款。
6、安全施工与检查
6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准JGJ59-99进行施工，并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在工程施工中造成的人员伤害2000元以下由乙方承担，以上由甲方承担
6.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
7、安全防护
7.1 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其它保护用品)全部由乙方自行承担。
7.2 施工现场需采取安全防护措施的，经甲方认可后实施，其防护措施费用由甲方承担。
8、事故处理
8.1 发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
9、保险
9.1 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用;乙方自备材料，则自行负责。
9.2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
10、劳务报酬(不含税)
模板制安：按模板展开面积29元/m2计;特殊情况补充合同另外约定。
11、工程量的确认
建筑面积按施工图，结合竣工图计算;零星工程量收方计算。
12、劳务报酬支付
本工程在完成一层时甲方向乙方支付完成工程量的60%，封顶后甲方向乙方支付总工程量的95%，剩余的5%在工程竣工验收并办理竣工结算后一个月内付清总劳务报酬款。
13、付款方式：现金支付。
14、违约责任
14.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(1)甲方违反本合同第11条、第13条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬。
(2)甲方不履行或不按约履行合同义务的其他情况。
(3)甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳动报酬的利息。甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 5000 元。
14.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方施工质量不符合本甲方合同约定的质量标准时，应向甲方支付违约金5000 元。
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金5000 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
(3)乙方施工质量及安全文明施工不能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付违约金 5000 元，并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
15、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。
16、合同解除
中途施工，如乙方无故停工、扯皮或其它因素，造成工期滞后，甲方有权通知乙方无条件退场，甲方不支付任何款项及费用，也不予结帐，并要求乙方赔偿甲方由于停工所造成的一切经济损失，本合同自动终止、失效，同时甲方不予还乙方履约保证金。
17、合同终止
双方履行完合同全部义务，且乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，其劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。
18、合同份数
本合同一式两份，具有同等法律效力，甲方乙方各执壹份。
19、合同生效
合同订立时间：合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
班组合同 篇9
发包方：唐堤慧苑二期一标段工程项目部（简称甲方）
承包方：（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就银设、唐堤慧苑二期一标段________号楼钢筋部分以劳务分包形式给乙方进行施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务，双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段工程________号楼的钢筋工程包括：基础筏板﹑主体﹑二次结构绑扎﹑拉墙筋培植﹑屋面网筋﹑钢筋连接，甲方只提供钢筋主材及构配件﹑塔吊，乙方施工用一切机械，焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝和三级箱以下的电线由乙方自行负责；
2、承包具体内容：合同范围内的钢筋工程，地下车库﹑主体结构﹑二次结构﹑腰梁﹑过梁﹑构造柱及挑梁与钢筋有关的全部内容，包括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑除锈﹑垂直及水平运输﹑制作﹑堆码﹑上、下车、伸缩缝止水钢板的加工、焊接、丝连接以及与二次结构有关的拉接筋，施工操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理﹑运输等工作。
3、承包价格及计价方式：本工程所有钢筋工程按建筑面积计算，单价50元∕m2（大写五十元每平方米）；以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全绳、安全带等）；
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；
5、质量要求：严格按图纸和施工规范及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通
1知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、双方的责任
（一）：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，将水源、电源接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿；
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；
3、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；
5、协调与其他工序或工种的合作关系。
（二）：乙方责任
1﹑严格按图纸和现行施工规范及验收规范的要求施工，确保质量达标，未经甲方同意不得进行设计图纸和技术变更。
2、配置工程施工所需足够的人力和物力，并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动，保证其在合法范围内，编制专项施工方案，报项目部同意后方可实施；
3、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行高处作业的操作规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具，若有违者，发现一次罚款50元(从乙方工程款中扣除)，服从项目部相关人员的检查、指导与监督，保证工期和质量，坚决杜绝违章作业和违章指挥。
4、每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到现场施工人员指定位置堆放，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料丢失，由乙方全额赔偿并罚款500元。
5、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；
6、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；
7、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责并罚款1000元。
8、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用；
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用；
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20xx元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿。
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、违约责任
（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；
（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
（三）争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20%的违约金。
九、合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金____万元（大写____元整）；
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同；
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资；
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责.本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
银行账号：银行账号：
联系电话：联系电话：
____年____月____日____年____月____日
班组合同 篇10
工程发包单位：
（以下简称甲方）
劳务分包单位：
（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，本着平等互利，资源承担一切风险的原则下，甲方将恒立—恒顺星城项目3、4号楼的土建，主体劳务工程及周辅材分包给乙方施工，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程规模、造价及取费标准：
建筑面积约3.5万m2，该土建工程，主体周辅材劳务工程，取费标准按国家建筑规范计算面积，综合单价
元/m2为结算价。
四、承包范围：经双方协商一致达成共识，同意该合同以下全部条款。从承台梁下口的劳务（不包括挖方和填方），周材及辅材分包给乙方施工，承包单价中含施工图纸和实际施工过程中的设计变更内容全部在内。注：保温、隔热、防水、消防、门窗、栏杆扶手不属于劳务公司施工范围。本工程具体分包范围及内容为：
（1）模板分项工程：包括单位工程相关的木模制作（含满足工程施工需要的九夹板，木枋等材料），安装、支模所用的支撑，脚手架，木模清理，修整，刷脱模剂（含材料），相关材料二次运输，上下车，楼面清洁；柱、墙、梁、板、构造柱、跳板、阳台、圈梁、各种构架及附属工程全部相关的模板工程，以及木模工程施工相关的电动工具，周辅材料（圆盘锯、刨木机、电钻、电锤等，和钢管、扣件、各种内衬、垫块、钉子、铁丝、胶带、泡沫、对拉杆、套管、止水螺杆等）。
（2）该工程使用的防护外架，落地式钢管脚手架（含钢管，扣件，顶筒，安全网，竹跳板，架板，色带，油漆等材料）。所有与本 工程施工相关的室内、外防护设施，安全通道的搭拆，水平封闭，钢管刷色标，钢管，扣件维护保养。各种加工场地内的防护棚，进出建筑物，构筑物的车道、人行通道的防护棚架。
（3）合同单价包括所有的周辅材及架材，水电预埋，各种辅材，架材，安全防护所有材料（含安全文明施工费），外爬架或者挑架。塔吊，提升机或施工电梯，电梯防护门，搅拌机，加压抽水泵设施。操作工，卸料平台及所有材料及辅料等设施，材料，竹板，木模，胶合板，架管，扣件，防护网，安全带，安全帽，安全网等所有的必须材料由乙方自行组织支付费用。
五、承包单价及付款方式：
（1）乙方承包以上过程严格按照合同文件，施工图纸，设计变更内容施工，最终按国家规定现行标准计算建筑面积包干进行结算，综合单价
元/m2，（含安全文明施工费），建设单位设计更改含二次设计部分。不改变原设计图建筑面积但工程量或乙方成本投入超出部分的劳务费按实调增，调增依据甲方给乙方的变更通知为准，调整价款在3000元以下（含3000元）不予调整，乙方自行解决。变更超过3000元以上的以现场签证为准。
（2）主体土建工程工作内容按合同文件，施工图纸，设计变更内容及说明以及本合同第四条款承包范围的条款执行。包干价中含承包范围内的所有辅材及周材，工器具，各类机械费，人工费，所有建筑架管扣件及周、辅材，铁丝，铁钉，扎丝，胶带，泡沫，对拉杆，套管，止水螺杆等）等施工管理费，安全文明施工费，报关费，安全设施费等全部在此承包单价内。
（3）付款方式及时间：两栋基础到八楼砼浇筑完成后15个工作日内支付已完成工程量的80％，以后乙方每月25日向甲方提交当月完成工程量，甲方在次月10日内支付80％的工程进度款：两栋工程完工后一个月内甲方再付给乙方总工程量的10％，余下的工程量待 2 单位工程竣工验收后一个月内甲方在此向乙方支付工程款达到97％，预留工程款总价3％作为保修金，保修金在该工程竣工验收合格使用一年期满后、7个工作日内全额支付给乙方，保修金不计息。在保修期间，属乙方原因造成的需要整改维修的工程，乙方应立即派人整改维修，若乙方三天内不及时维修，甲方另派他人维修，人工费及材料费在保修金中双倍扣除。
六、安全责任处理：乙方进场严格按JGJ59—99文明施工作业，必须服从甲方现场代表及项目负责人的管理，监督，严禁野蛮施工，必须按照国家的相关法律、法规、规章制度，规范施工作业。乙方必须为进场的每个作业人员岗前培训，安全教育。若发生2万元以内（含2万元）的安全事故由乙方自行现金解决，2万元以上的重大安全事故，在扣除2万元之后的其余费用由甲方承担70％，乙方承担30％。若发生安全事故时甲乙双方必须立即取证调查，开及时向上级主管部门报告，将证据交与上级主管部门按事故原因进行处理，不留任何缺口。如发生安全事故时，乙方应立即将伤员送到就近或相应的医院进行救治，并垫付全部医疗费用直至伤员完全康复后甲乙双方再协商处理。
七、材料使用：乙方在施工中应做到人尽其才，物尽其用，杜绝浪费。如有浪费一经查实按所造成损失量5倍的罚款，此罚款在当月进度款中扣除。
八、质量要求
该工程质量标准必须按国家统一验收规范执行，国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，主要是：
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）
2、《混凝土结构二[程施工质量验收规范》（GB一2002）
3、《砌体]二程施工质量验收规范》（GB50203—2002）
4、《建筑工程质量验收规范》
5、《工程建设强制性条文》
6、乙方班、组长在施工过程中必须积极安排人员协助施工放线，否则甲方有权处以罚款，罚款金额为200元／次，在当月工程进度款中直接扣除。
7、施工中必须无条件配合其他工种作好线管、洞口等的预留预埋工作，服从施工人员指挥，如若不从，甲方有权视其情节轻重处以100到200元罚款。
8、乙方必须服从甲方的质量管理制度
（1）模板加固不到位（需要返工）
罚款200元/处（2）漏模不到位的罚款200元/处（3）爆模漏混凝土（根据现场定量）
罚款500元—20000/处
（4）垂直度误差超过1公分
罚款200元/处（5）水平度误差超过1公分
罚款500元/处
九、甲乙双方责任义务：
（一）甲方责任义务：
1、办理好开工必备的各种证件，文本，提供轴线，标高和坐标控制点向劳务分包单位提供水、电接口及畅通的施工场地（乙方负责二级配电箱后的所有临时生产电线路。配电箱、板及供水的临时用水管道，维护和临时设施机械、材料、人工费）。
2、负责编制施工组织设计，统一制岂管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量，工期，安全生产，文明施工，计量检测，试验检验的控制，监督，检查和验收。
3、负责指导工程测量定位，沉降观测，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
4、统筹安排。协调乙方有关人员使用生产、生活临时设施，用 4 水，用电及施工场地等配套工作。帮助乙方协调，业主、监理和有关职能部门的相关工作。
5、安排提供合理数量的施工图纸。
6、按合同约定向劳务公司支付劳务报酬。
（二）乙方责任义务：
1、对本合同范围内的工程质量，进度，安全，文明施工，职业健康向甲方负责。组织具有相应资格证书，技术，施工，质检，安全和熟练工人投入工作，未经甲方授权或者允许，不得擅自与发包人及相关部门建立工作联系和其他非法转包，自觉遵守法律、法规及有关规章制度。
2、乙方提供主要的施工工艺，方法的书面专项方案。配合甲方编制主体结构施工组织设计。严格按照施工图纸，设计变更，甲方通知，施工验收规程，有关技术规范要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。做到遵纪守法，规范施工，文明施工。
3、自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，接受甲方随时检查其设备，材料保管，使用情况及操作人员的有效证件，持证上岗情况，与现场单位协调配合，顾全大局。
4、按甲方统一规划堆放材料，机具，按甲方现场标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的环境卫生和治安保卫工作。
5、按时提交报表，完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工交验。
6、乙方负责配置足够的技术人员，施工人员、安全人员等相应的管理人员，负责对乙方承包范围内的质量，安全，进度，文明施工等相关工作进行全面管理。主动接受甲方及有关部门的监督管理。
7、乙方不同时间的进场人员必须到项目部提供组长签字确认的 5 身份证复印件（核原件）。乙方应对其作业人员进行核查和教育，如有违法乱纪行为者，应及时向公安机关通报并采取有效措施进行控制，同时通报甲方知情。
8、乙方必须服从甲方、建设方及监管工程师的指令，包括甲方安排的合同外的工作，乙方必须无条件及时完成（但合同外工程由甲方按价计算给乙方）。
9、凡属乙方合同范围内的工作受到建设单位，监理单位，政府相关部门的处罚，全部由乙方承担，甲方出具相关依据后即可从乙方的承包工程款中予以扣除。
10、乙方在施工过程中，若遇设计变更，施工图调整，乙方必须配合，积极组织施工。（须在乙方施工前做施工调整，如乙方施工后有施工调整，由甲方按实际单价计算给乙方）。
十、工程质量、安全及履约保证金：
经双方协商为了确保工程质量及安全生产，乙方自愿向甲方交纳工程质量、安全保证金
万元整（该保证金在本合同双方签章之日当日内打
万元到甲方指定账户，保证金不计利息，如果合同生效60日内乙方无法进场正常施工，甲方按月利息2％计息至乙方正式进场施工。保证金的退还：甲方应以整栋退还的方式退还乙方安全质保金，当乙方两栋主体结构、框架施工完成达到15层后15个工作日内退还保证金总额的50％，余下50％待该工程两栋封顶、主体竣工验收合格之日起5个工作日内由甲方一次性退还。
十一、特别说明：如因业主方原因拖延时间15个工作日内未支付工程款时，乙方不得向甲方无理取闹，聚众闹事，积极配合甲方向业主方追讨或协助甲方与业主方协商解决。本工程中临建房甲乙双方各占50％费用，工人生活食堂设施及床铺，空调等用具和所需的设施设备由乙方自行解决，食堂、职工宿舍用水，照明用电全部费用由甲方承担。
十二、甲乙双方合同签订生效后乙方在施工期间，不得以任何理由向甲方涨价，调价等事宜，如有类似事件发生，工地上所发生的的一切后果概由乙方负责，甲方有权要求乙方无条件退场，并承担合同总造价5％的违约金。
十三、工程各阶段所占比例
主体框架工程60％，维护结构、砌体18％，外、内墙抹灰10％，电梯前室和梯间6％，散水和屋面防水3％，保修金3％。
十四、因本合同引争议，双方应尽力友好协商解决，如双方不能通过协商解决的，甲乙双方均可以向项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，现场管理人员执一份（以便现场管理人员处理班组事务）。以上条款经双方签字、盖章后生效，并具有同等法律效力，未缴清安全、质保金本合同无效，不具有任何法律效力。
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
合同签订时间：
****年**月**日
班组合同 篇11
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
身份证号码：
经甲乙双方友好协商，甲方决定将马营南阳坡职工宿舍及联合建筑中的图纸范围内土建施工所有人工费承包给乙方。由乙方组织人员进行施工，根据中华人民共和国合同法，经双方研究达成如下协议：
一、承包内容：按照本工程所有施工图纸进行土建施工所需的所有人工及部分辅助材料等。
二、承包价格：按照建筑平米单价进行分包，建筑面积计算按实际施工面积计算：(不含防水、保温、涂料、油漆、安装)。
(1)砖混楼340㎡(其中主体260 ㎡，装修80 ㎡，装修包括粉刷、地坪、瓷砖)
(2)联合建筑316 ㎡(其中主体170 ㎡，装修146 ㎡，装修包括砖墙体、粉刷、地平、瓷砖)
三、合同工期：根据甲方规定完成。承包单价中包括甲方施工现场所有的临设用工及房屋的室外散水。(包括工程所有零工)
四、付款方式：按所有施工部位的月形象进度的70%进行支付，在工程完工一月内付至95%，剩余的5%作为保修金，保修期限为6个月，待保修期满后由甲方返还给乙方。
五、甲方责任：
1、负责向乙方进行技术、质量、进度、安全等分项工程交底。
2、对乙方所施工的工程实行过程控制和成果验收。
3、负责与建设单位的沟通与联系，协调处理外部的关系。
4、负责办理施工过程中需建设单位办理的相关文件手续。
5、现场布置所需要施工塔吊、搅拌机。(搅拌机维修及保养均由乙方负责)
6、甲方委派同志为现场负责人，负责该工程施工现场的全面工作。
六、乙方责任：
1、按照甲方的施工要求，精心组织人员进行施工，确保所完成各分项工程均满足甲方的要求。
2、对所雇佣人员进行安全、技术、质量、进度、材料控制等所有事项的交底，严格要求所雇佣人员按照甲方现场各项规章制度标准执行;承担所雇佣人员的安全施工的意外伤害保险及施工人员施工过程中所造成的一切后果损失。
3、配备除甲方提供的机械用具以外的所有需用设备用具等;甲方现场库房内有的机械工具等可以借给乙方施工，如甲方库房中没有的均有乙方自行负责，甲方借出的机械均由乙方负责维修和保养，工程结束后乙方需将借用的机械调试好归还甲方，否则乙方将按原价赔偿给甲方。
4、施工过程中有好的施工方法、先进的施工工艺可向甲方推荐，供甲方参考。
5、约束管理好所雇佣的人员，确保施工人员的工资发放到位;并办理好所雇佣人员的暂住证及意外伤害保险事项。
6、乙方必须配备现场负责人、施工员、质检员、安全员及信号工等相关人员，确保工程的施工质量、进度及安全。
7、按照甲方管理制度自行管理好食堂的一切事项，自行组织人员做饭。
8、乙方委派同志为现场施工负责人，负责处理施工现场的所有事项。
七、安全施工
1、乙方组织人员进行施工前需将工人花名册等相关身份证材料报甲方资料核查保存。
2、所雇佣人员均需持证上岗，且需将上岗证复印件报送甲方资料核查保存。
3、乙方应对自行雇佣的施工人员进行安全等事项的交底，并配备好相关的防护用具，确保施工人员的安全，并对所雇佣的'施工人员的安全负责。
4、乙方在施工过程中对影响本工序施工的防护设施，不得私自拆除或损坏，应向甲方进行汇报，由甲方确定好方案后进行施工。
5、乙方施工人员在工地现场需无条件的服从甲方安全管理制度，严禁打架、盗窃、赌博等违法事件的发生，发现一起罚款5000元，对发生所产生的一切不良后果均由乙方负责。
6、乙方自行配制安全防护用品。
7、施工中严禁私自越级进行操作，如发生跳闸等现象，需找现场值班电工进行送试，严禁私自送闸等。
8、甲方在乙方人员进场后，向乙方发放工地现场安全文明施工管理制度，对乙方因违反制度规定而发生的行为，按照规定进行处罚约束。
9、进入施工现场必须佩戴安全帽，如被甲方或业主发现一次罚款100元，2m以上高空作业，必须佩戴安全带，如被甲方或业主发现未佩戴防护用品一次罚款500元。
10、食堂管理：由乙方统一管理，不得出现私烧小灶现象，发现一次罚款1000元，并没收工具。
11、所有罚款不需乙方签字，从当月工程款中直接扣除。
八、质量控制
1、乙方施工过程中要严格按照图纸和规范要求进行施工，确保所完成的工程部位满足验收要求。
2、每道分项工程完成后，由乙方相关人员现行自检，在自检合格后再向甲方进行报验;在监理单位、建设单位及相关管理部门进行检查验收时，乙方必须组织相关人员配合检查验收;甲方在乙方施工过程中可巡回检查，尽量将问题在施工过程中解决，减少不必要的返工。
3、乙方施工中如遇到问题，应向甲方报告，甲方确定方案后执行，严禁自行主张，私自变更工程施工做法或进行材料的替换。
4、乙方施工过程中应主动做好善后工作，对自己施工中造成的质量通病缺陷要尽快进行补救，严重质量问题应向甲方进行汇报，由甲方确定方案后执行。
5、施工过程由于哪一方的责任造成的损失，由过失方承担全部责任(包括业主的罚款)。
6、在施工过程中如甲方发现一次大的工程缺陷，甲方有权根据实际情况对乙方处予1000-20xx元的罚款。
九、进度控制
1、甲方每周六排好下周的工作计划交乙方负责人，由乙方负责人根据甲方计划要求组织好相关施工;乙方在接受周计划是如感到甲方安排的计划不可行，需在接受前提出，否则一旦接受就必须按计划执行，但总工期必须控制在合同要求的期限内。
2、如遇到不可抗力及恶劣气候影响工期。在后续的时间内，乙方应积极主动调配好相关人员，服从甲方计划安排，将滞后的工期补上。
3、如果因乙方自身原因而造成工程不能按期交工，则按照本工程约定，甲方有权根据实际情况对乙方进行相应的处罚。
4、乙方需提前一周上报材料及周转材料计划，如因乙方原因造成材料漏报或多报或上报不及时的均由乙方负责承担其后果。
十、材料控制：
乙方对所雇佣人员应进行材料控制意识的管理，严禁施工过程中材料浪费等现象发生，如发生材料浪费现象，甲方可根据浪费材料的价格的5倍进行处罚。工程竣工后，甲方将对工程所用材料进行核算，对超用部分材料，甲方有权对乙方进行2—5倍的罚款。
十一、材料控制
1、承包内容：甲方提供工程实体所有材料、木方、模板、钢管、扣件、现场配电箱、电线，二级箱以外由乙方负责(含二级箱)。及上述所说明的机械等，以外的辅助材料，工具用具及小型机械均由乙方负责(辅助材料：铁钉、铁丝、扎丝、保护层垫块、钢筋竖向接头等以及就其他材料)。承包工种：除图纸内的安装部分人工外，其他工种均由乙方负责组织施工完成(木工、钢筋工、砼工、普工、架子工、砌筑工、现场文明施工辅助及相关的技术管理人员等等)。
2、工程土方开挖与回填均由甲方委派机械施工，由乙方出人工配合进行整平与夯实等。
3、乙方在施工现场需严格服从甲方的管理，如出现不服从管理现象，根据实际情况，每次罚款1000-5000元。
十二、合同解除和违约责任：
1、如乙方在施工过程不能按时保质保量的完成各分项工作，且多次出现此现象，甲方有权终止合同，按乙方所施工的工程量的50%进行结算。
2、如发生违约事项，可向当地人民法院或仲裁部门提起诉讼解决。
十三、合同份数及生效：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方代表：
乙方代表：
联系电话：
联系电话：
日期：
日期：
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《班组合同11篇》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了班组合同专题，希望您能喜欢！
