装饰合同
发布时间:2024-03-12 装饰合同装饰合同锦集九篇。
经验告诉我们,成功是留给有准备的人。在平时的学习和工作中,幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料通常是指书籍、报刊、图表、图片等。有了资料才能更好的在接下来的工作轻装上阵!那么,想必你在找可以用得到的幼师资料吧?为了让你在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“装饰合同锦集九篇”,仅供参考,我们来看看吧!
装饰合同【篇1】
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
一、概况
1、甲方装修住房系合法居住
乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户
2、装修施工地点:_________
3、住房结构:_________
4、装修施工内容:_________
室别部位装修内容及要求备注
5、承包方式:_________
6、总价款:_________元
7、工期:自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日竣工,工期为日_______。
二、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料
序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限。
工程竣工后,乙方应及时通知甲方在七日内组织验收。验收合格的,办理验收移交手续(见附件五《工程质量验收单》),并由甲方按照约定付清全部价款。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。装饰工程未经验收或验收不合格的,甲方有权拒收。
2、乙方采购的材料
工程竣工验收合格,甲方付清工程尾款后,甲、乙双方签署《工程保修单》(见附件七《工程保修单》)。工程保修期由甲、乙双方协商议定,乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修,保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。
乙方采购的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
三、关于工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。属甲方责任的。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时应向乙方支付由此增加的费用。
甲方应在开工前日全部或者部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费用由甲方承担工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故其返工费用由乙方承担工期不变。
5、工程竣工后乙方应通知甲方验收是甲方自接到验收通知日内组织验收并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内不能组织验收需及时通知乙方另定验收日期但甲方应承认竣工日期并承担乙方的看管费用和相关费用。
甲方所属物业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付,如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收。
四、有关安全生产和防火的约定
属乙方责任的乙方负责修复和赔偿。
指派_________为乙方驻工地代表,全权负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
五、关于工程价款及结算的约定
1、合同签订后甲方支付总价款的_______%计______元;
_______年_______月_______日前甲方支付总价款的_______%计______元;_______年_______月_______日前甲方支付部价款的_______%计______元;_______年_______月_______日前甲方支付总价款的______%计______元;尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清;
2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求甲方应另行支付费用工期顺延(具体内容双方另立补充协议补充协议系本合同组成部分)。
因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后。
3、双方款项往来均应出具发票(或收据)。
六、其它
(一)甲方工作
由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天,甲方应赔偿给乙方元。
2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。
3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续并承担有关费用。
甲方如未按约定对隐蔽工程进行验收,乙方可以顺延工程竣工和交付日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每逾期一天。
(二)乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
2、指派(姓名)_____为乙方驻工地代表负责合同履行按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜。
工程竣工后,甲方如未按约定对整体工程进行验收,乙方可以顺延交付日期,并有权要求甲方赔偿损失。每逾期一天。
3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。
4、乙方在其装饰施工范围内承担保修责任保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起_____个月。
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方。
因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天甲方支付乙方_____元;甲方未按合同的约定付款的每逾期一天按逾期未付款的_____%支付违约金。
甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有房屋承重结构及共用设备管线。
2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已累计付款额的_____%支付违约金逾期天以上的乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。
本合同在履行中或者在保修期内发生争议,由当事人双方协商解决;
3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品如有损坏应照价赔偿。
4、甲方未办理任何手续要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,办理终止合同手续。
5、未经甲方同意乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
施工过程中任何方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
八、纠纷处理方式
1、本合同履行期间双方发生争议时在不影响工程进度前提下双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时对本合同在执行中发生的争议双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构事后又没有达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉)。
九、其它约定
十、本协议一式份甲乙双方各执份具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(盖章)
委托代理人: 法定代表人:
住址: 地址:
电话: 电话:
邮编: 邮编:
开户银行
户名:
账号:
签订日期:年月日
装饰合同【篇2】
甲方(委托人):________________________
乙方(施工方):________________________
一、装饰施工地点:________________________
二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,特签定以下协议,以便共同遵守。
三、工程概况
1、工程总价:________________________
2、装修内容:________________________
四、关于工程付款方式的约定
即人民币________元整,工程施工到油漆工进场时,甲方付乙方工程总造价人民币即________元整。质量保修_____年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款约定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误,一切后果由甲方负责。
甲方如在乙方自行验收、甲方应以承认。
五、工程施工变更
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的,由乙方承担责任,工期不变。
2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果,由甲方负责,给乙方造成的损失甲方还应赔偿。
3、因不可抗拒因素造成的施工延误,甲乙双方协商解决。
甲方要求工程增加部分,必须按照预算要求,先付款后,乙方再施工。
六、违约责任
1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同按合同总金额的_____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的,应进行补偿。
2、甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期款付款的_____%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工,每逾期_____天,按工程总价款的_____%支付违约金。
3、甲方未办理任何手续,需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。
七、合同的终止
1、本合同解除或本合同履行完毕,本合同即自行终止。
八、合同的生效
1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。
2、补充合同与本合同有同等的法律效力。
一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解决合同纠纷方式
本合同履行期间,双方发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方同意由_____委员会进行了_____,若未达成,_____协议交当地法院裁决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
装饰合同【篇3】
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定,结合本工程实际情况,经双方协商一致,签订本合同,并严格履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:
北碚“老锅铲”月亮田店面装饰工程
二、工程地点:
北碚区 路 号
三、工程面积:300平方米。
四、承包工程范围、预计工程量:
墙体拆除、墙面装饰拆除、顶面装饰拆除、地面面砖拆除;水电安装;木工材料装饰安装;新建墙体、地面垫层、墙面贴砖;墙面顶面乳胶漆、油漆施工工程。 本次工程仅涉及人工费,装饰项目参照北碚城南步行街“老锅铲”餐馆,仅作细微调整。
五、工程施工工期:20xx年06月20日开工,20xx年08月05日竣工, 总天数45天。
第二条 甲方工作
一、施工现场应具备开工条件,提供场地临时用水、电、所需材料的供应。
二、负责技术、质量、安全的资料管理和监督。
三、负责技术、安全工作。
四、负责供应工程所需的各种材料、搭建临时设施及必要的大型设备。
五、组织工程验收工作。
六、工程设计变更提前3天通知乙方。
第三条 乙方责任
一、认真按照施工图纸、设计变更和有关技术规范、操作规程进行施工及操作,执行现行的相关标准和规范,确保各项工程质量合格。
二、执行各项安全技术操作规程和各项安全管理制度。
三、提前5天申报工程所需材料计划。
四、做好工程施工保护工作及成品保护工作。
第四条 工程款及支付方式
一、所承包项目人工费总价款为人民币(大写)壹拾贰万元整,(小写)¥120xx0.00元;总价款中不含税金;
二、工程款支付方式:进场支付20%,拆除清运完毕支付40%,工程完工支付40%。
第五条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和技术要求,精心组织施工,确保工程质量。
第六条 材料、设备供应管理
一、依据乙方提前1日提供的材料、设备计划,甲方负责材料、设备运送到场指定位置。
二、乙方不负责材料的收发及保管工作,按甲方要求办理领料手续。
三、对于设备、工器具乙方只有使用权,没有处理权,丢失或人为的损坏,必须全额赔偿。
第七条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
第八条 违约责任
一、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
二、甲方未按时拨付工程款的,乙方保留继续施工、停工、撤离或解除合同等权利;乙方不承担由此造成的停工、误工损失。
第九条 附则
一、本合用未尽事宜,甲乙双方协商解决。
二、本合同一式两份。甲乙双方各执一份。
第十条 合同有效期
本合同自双方签字或盖章之日起生效,至工程竣工验收结束后失效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
装饰合同【篇4】
甲方(发包方)
身份证号码:
乙方(承包方)
身份证号码:
双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下:
一、工程项目:
打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的`门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板。
洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
三、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
四、施工期限:
二0XX年X月XX日至二0XX年X月X日,如不能按期完成,每天将处罚金五十元。
五、工程造价:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
六、付款方式:
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题:
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。
甲方: 乙方:
装饰合同【篇5】
购买方(甲方):
供应方(乙方):
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求,经协商甲方同意购买乙方的建筑材料一批,为明确甲、乙双方的共同责任,经双方协商一致,签订本合同。
l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款。
一、 质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
二、 交货方式:乙方将货物送达甲方指定收货地点。
三、 货款金额:伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)
四、 付款方式:货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。
五、 包装标准、包装物的供应与回收:捆扎包装不散捆,不回收。
六、 本合同解除条件:如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时,另一方有权解除本合同。
七、 本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决,如双方确实无法协商的,可向合同签订的人民法院起诉。
由于乙方原因,逾期竣工,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天。
八、 本合同一式贰份,双方各执一份,从签字盖章之日起生效。
九、 材料明细表:
购买方:(章) 法人代表:
经办人:
开户行: 帐号:
年 月 日
供应方:(章)法人代表:
经办人:
开户行: 帐号:
年 月 日
装饰合同【篇6】
(一)、甲方责任
(1)、甲方在开工前三天,有必要向乙方提供经物业管理部门批准的施工许可证,双方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备调和,并说明使用注意事项,
(2)、做好施工中因临时使用公用部位操作面产生影响邻里关系等的协商工作。
(3)、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门相应审批手续,并承担有关费用。
(4)、按乙方提供设计图纸,对施工质量、进度实施监督,发现违反设计意图或施工质量问题时,有权责成乙方立即进行改正。
(二)、乙方责任
(1)、向甲方作设计图纸或具体做法的现场交底,经甲方审批同意后,拟订施工方案和进度计划。
(2)、指派项目经理为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
(3)、乙方必须按照图纸认真施工,确保施工质量,不得有偷工减料、马虎作业不负责的行为。
(4)、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑结构及各种设备和管线。
(5)、乙方必须遵守小区物业管理规定,做好施工管理工作,维持现场清洁,确保通道等公共设施畅通,并及时清理装饰垃圾至楼下(外运由甲方负责),做好防火工作,做到文明施工。
甲方:乙方:
_____年___月___日
装饰合同【篇7】
发包人;(以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
甲方所属宣恩县供电公司椒园供电所装饰工程项目,因设计变更及合同外新增工程项目,经甲方和乙方双方协商一致,达成以下协议,以资共同信守:
一﹑新增项目部分内容:
1、外墙保温(做法详见原装饰设计图纸)。
2、平屋面挤塑板保温、坡屋面丙纶防水。
3、二至五楼天棚吊顶(做法详见楚天正阳建筑装饰设计有限公司设计的宣恩县供电公司椒园供电所营业楼的室内装修施工图纸)。
4、新增附属工程:
A1、三层至生产基地钢结构人行天桥;
A2、营业楼室外场坝及道路;
A3、增压泵房、营业楼室外管网及化粪池;
A4、六楼会议室外地面装铺300*300广场砖(做法详见楚天正阳建筑装饰设计有限公司设计的宣恩县供电公司椒园供电所营业楼的室内装修施工图纸);
二、变更增加部分
1、二至五层加气混凝土隔墙变更为钢化玻璃隔断(做法详见楚天正阳建筑装饰设计有限公司设计的宣恩县供电公司椒园供电所营业楼的室内装修施工图纸)。
2、二至五层背立面1/2轴至1/5之间原建筑窗变更为全玻落地窗内设不锈钢栏杆。
3、二层原设计雨篷琉璃瓦及阳台取消,增加C30混凝土翻边(做法详见设计图纸)。
4、墙面局部变更增加项目详见楚天正阳建筑装饰设计有限公司设计的宣恩县供电公司椒园供电所营业楼的室内装修施工图纸。
5、地面石材材质、档次变更详见楚天正阳建筑装饰设计有限公司设计的宣恩县供电公司椒园供电所营业楼的室内装修施工图纸。
三、计量计价依据:
1、原投标预算中已有单价的项目,按投标单价及取费执行,变更增加工程量按现场建设单位代表、监理单位代表、施工单位代表现场签证工程量据实结算,变更减少项目按原设计图纸计算工程量进行扣减(单价按原投标单价及取费执行)。
2、所有变更及增加项目单价经建设单位预算核定与施工单位确认后作为结算的依据。
3、变更增加及新增项目中在原投标预算中无单价或无类似单价的项目,按原投标预算的定额水平重新组价,取费标准按原投标预算标准执行,人工单价根据鄂建文[20xx]85号文进行调整,材料价格不因施工期间市场及政策的变化而调整。
4、对于墙面装饰、玻璃隔断、全玻落地窗、地面石材及瓷砖、天棚吊顶等主要装饰材料进场前需提供材料品牌及合格证,经建设单位代表、监理单位代表及跟踪审计代表三方确认并对材料询价,达到设计要求的档次和质量要求后方可进行施工。
5、工程量计量必须经建设单位﹑施工单位﹑监理单位三方签章确认,作为结算的依据。
四、质量管控措施
1、大批人员进场的团体意外伤害保险证明报告单进场前必须报甲方(监理)项目部审查备案。
2、各分部分项工程施工前必须将施工方案和施工组织设计书面报甲方(监理)项目部审查,签证后方可同意进行下部施工。施工方报检验(批)相关资料必须随进度按时提交,过后不予审批。施工月报与进度计划要真实地反映施工情况。
3、装饰材料先送样并附厂家出产“合格证”和国家质监部门“检测报告”。大批材料进场必须报审(检验批)后方可施工。
4、水、电(管线)、消防、青钢龙骨等隐蔽工程。施工过程必须严格规范要求,材料提前报审,隐蔽前、后施工方案提前报审,全程须有旁站记录,材料抽测记录,隐蔽工程完工后组织专班验收记录(合格与不合格)。
5、装饰材料基层防火漆涂刷需按照消防相关规范执行,全程须有旁站记录,报审(检验批)记录。
6、装饰面板材质、颜色选样必须符合图纸要求,选样必须有甲方(监理)项目部现场参与。
7、装饰饰面有色树脂漆和乳胶漆的环保指数一定要达到国家规定的A类和B类相关标准。竣工验收环评指数以检测(合格)为准。
8、门、窗、大理石、铝合金、地毯、地砖、墙砖、办公设备、空调、需要甲方领导及相关部门现场确认或者确定的,必须通知到位确认。否则不予进行下部施工。
9、灯饰和软装饰(窗帘)需请求设计师和甲方代表参与选样订货,观感效果必须达到设计要求。
10、消防工程必须要具备消防资质乙级以上的专业工程队伍,并报消防主管部门及甲方(监理)项目部备案。竣工验收以消防检测调试(合格)为准。
11、外墙保温节能专项工程,PVC玻璃窗须到相关质检部门办理“备案证”,并报甲方(监理)项目部备案资料。抗裂砂浆、保温砂浆试样试块须由甲方(监理)项目部工作人员跟踪送检,合格后方可行下部施工。
12、钢构工程需要具备钢结构资质三级以上的专业工程队承做,并报甲方(监理)项目部备案资料。
13、玻璃幕墙需要具备玻璃幕墙资质三级以上的专业工程队承做,并报甲方(监理)项目部备案资料。
14、国家规定的装饰工程质量检查及验收标准、环境污染控制规范、防火施工验收规范、节能专项验收规范、钢构质量验收规范、玻璃幕墙质量验收规范。(wWW.DM566.Com 66职场网)
15、合同规定和图纸规定的相关标准及依据。
16、其他观感质量验收依据。
五、施工工期:该工程完工时间:20xx年10月30日。
六:违约责任:
该工程乙方必须按照约定的时间完工,如违约,按1000元/天承担违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
七:该补充协议与原合同具有同等法律效力,未尽事宜,双方协商解决。
发包人(章): 承包人(章):
负责人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年月日:
装饰合同【篇8】
甲方:
乙方:
一、产品名称、型号、规格、数量和金额:
二.供应周期、交货时间、地点和方法:
(1)交货周期:合同签订后及时提供产品并到货。乙方应按甲方要求保质保量实时供货,不得因人员、机械、材料不足或其他任何可能影响甲方整体进度的原因而延误进度。
(2)供货地点:甲方指定的地点。
(3)供货方式:乙方负责运送至甲方施工现场,并负责运输费用和运输保险。乙方应配合甲方进行材料盘点和验收。乙方不得为方便而大量卸货或堆料,否则甲方不予签字确认,乙方负责材料的二次搬运。
三.质量要求和检验标准:材料质量符合甲方要求。
四.运输方式、到达港和费用负担:乙方负责包装运输,包装运输必须符合相关规范的要求。
五、合理损耗及计算方法:以实际签字数量为准。
六、包装标准、包装材料的供应和回收:无。
七.提出异议的验收标准、方法和期限:乙方应在交货前进行自检。材料运到甲方指定地点后,甲方专职人员应对货物的规格、型号、外观风格等外观质量进行检查认可,并签字确认,在质保期内提出。不合格材料应及时运离施工现场。八、备件、附件和工具的数量及供应方式由乙方提供..
九.结算方式及期限:货到付款。
10.如果提供了担保,并且合同担保作为本合同的附件。
XI。违约责任:由违约方承担。如果乙方延迟供货,每延迟一天,乙方应按材料总价的5%赔偿损失。
十二.解决合同纠纷的方法:
争议解决:因本合同或在本合同执行过程中发生的任何争议,如协商不成,均可向项目所在地人民法院起诉。
十三.本合同经双方签字盖章后生效。如有与本合同相抵触的文件,以本合同为准。
十四.本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲乙双方
公司名称(盖章):公司名称(盖章):
_______年_______月________日
装饰合同【篇9】
甲方(发包人):_________
法人执照号码:__________________ 法定代表人:_____________ 地址:__________________________
委托代理人:____________________ 身份证号:______________ 联系电话:______________________
乙方(承包人):________________
营业执照号码:__________________ 法定代表人:_____________ 地址:__________________________
委托代理人:____________________ 身份证号:_______________
联系电话:_____________________ 行业准入证号码:________________ 工程设计师:____________________身份证号:_______________ 施工负责人:____________________身份证号:_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:
第一条工程概况
1.1 施工地点:_________________________ 。
1.2 工程装饰装修面积:___________________________________ 。
:___________________ 。
。
1.5 工程承包方式,经商定采取下列第_____种方式:
(包工、包全部材料(见附件;
(包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件;
(包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件。
1.6 工程期限:
开工日期______年______月______日;
竣工日期______年______月______日。
。
若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。
第二条工程质量标准
GB GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。
行业和地方标准。
:
(1)GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》□是□否 执行;
(2)______________。
第三条丙方的责任
,约定具体事宜。
,约定具体事宜。
,约定具体事宜。
,约定具体事宜。
3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目,丙方应督促乙方进行治理或返工,直至达标为止。
3.6 甲乙两方对工程质量有争议时,在甲乙双方认同的前提下,对施工工程进行检测和鉴定。
3.7 合理监控工程款,向甲方保证工程款的安全;在乙方顺利履行职责时,按约定及时
向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时,及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时,负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时,不得同意甲方提走剩余的工程款(具体可参见。
工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时,丙方应及时履行职责,以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的,责任由丙方承担。
第四条甲方责任
4.1 本合同签定后_____日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户,并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可,甲方或丙方无权单方面提取款项。
若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但若精简工程,除非另有约定,减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出,须等工程完工后再返还甲方。
本工程款项特约帐户为:______________________
开户名:___________________________________
开户行:____________________________________
帐号:____________________________________ 陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案,在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件份。
电等设备,并说明使用注意事项,水电费用由____方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续,并承担相关费用。
4.4 遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
4.5 甲方不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。
(5)强令承包人违章作业施工的其它行为。
4.6 凡涉及4.5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房管部门批准。
4.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
进度进行监督检
查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。
第五条乙方责任
5.1 根据施工图纸或施工说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。
质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规定。
保质、按期完成本合同约定的工程内容。
5.5 严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定:
(暖、燃气等管理设施。
(2)遵守物业管理规定的施工时间,不得扰民及污染环境;
(渗漏、停水、停电等,由承包人承担相应修理和损失赔偿的责任;
(设备和居室留存家具陈设的保护;
(下水管道畅通和卫生间的清洁;
(6)负责将装修垃圾装袋,及时清运到物业指定位置,并支付物业管理所收的相关费用。
5.6 自备施工工具,并充分利用辅材和主材,减少材料浪费。一般材料的损耗率应不高于______%,特殊材料损耗率的约定:_____________________。乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分,其费用由乙方承担。
清楚规范的报价文本,根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。甲乙双方达成一致后,在施工项目不变更的情况下,工程的结算价格与预算价格误差不超过_____%,超出部分由乙方承担。
5.8 甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
第六条工程变更
6.1 合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程项目,在增加制作之前,乙方作预算造价;如需变更,甲乙两方须协商一致,参照同类工程价格调整相应费用,并告知丙方。
。
6.3 合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目,甲乙两方协商一致后,调整相应费用,并告知丙方,同时约定:甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用(以
工程预算为基础),应划拨_____%给乙方作为补偿;乙方提议或要求减少施工项目,经甲方及丙方同意后,其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。
第七条关于工期的约定
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,甲乙两方须协商一致,共同签署书面变更单,并告知丙方。同时调整相关工程费用及工期。工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据。
7.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意并告知丙方。
7.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,责任由甲方承担。
7.3 因乙方原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,责任由乙方承担。
7.4 因丙方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,责任由丙方承担。
乙、丙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素,影响工期,工期相应顺延,甲乙丙三方均不承担该责任。
第八条关于工程质量、验收和保修约定
8.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(;
(;
(4)其他约定的项目验收。
,并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方委托人)在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方和丙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用(看管等费用另行约定)。
当甲方接受丙方组织工程监理及环境检测单位时,丙方有义务督促相关工程监理及环境检测单位进行工程验收,并协助验收;因工程监理及环境检测单位原因造成验收延迟时,由工程监理及环境检测单位担负延迟责任。
甲方提前入住,视为验收合格,甲方应自行承担工程有关的质量问题,但乙方仍应承担合同的保修责任(详见附件。
8.3 甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。如复验合格,甲方应承担复验费用,由此影响工期,责任由甲方承担;若复验不合格,其复验及返工费由乙方承担,责任由乙方承担,但工期也予以顺延。
设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用及材料费用由甲方承担,工期顺延。
8.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及材料费用由乙方承担,工期不顺延。
8.6 当甲乙两方对工程质量有争议时,提请_____________对工程质量进行检测和鉴定。
卫生间防渗漏工程保修期限为____年。
Yjs21.coM更多幼师资料延伸读
装饰合同汇集九篇
如果您希望对这个话题有更深入的了解,不妨阅读一下“装饰合同”。这些极具感染力的文章将给您带来独特的品味体验。现今社会的法律体系不断进步,合同的存在为我们的权益提供了保障。合同是规范市场经济下财产转移的协议。
装饰合同 篇1
上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。
原审判决认定:算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。
另查,原告并不具备房屋工程装修资质。
原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。
上诉人黄某上诉称:
一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;
二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。
三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:
顺法民一初字第01001号民事判决;
2、驳回被上诉人的诉讼请求;
3、本案的诉讼费由被上诉人承担。
被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。
本院对于原审认定的事实予以确认。
本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。
首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。
其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。
本判决为终审判决。
装饰合同 篇2
装饰合同
装饰合同是指在装饰施工项目进行前或进行中,由甲方(业主)与乙方(装饰公司)签署的一份法律文件。该合同用于约定装饰项目的具体规格、工期、价格以及双方权责等事项,旨在保障双方的权益,确保装饰工程的顺利进行。
一、合同背景
装饰合同的签署前,业主往往需要详细规划装修方案以及装修预算。业主可以根据自己的需求和审美观念,制定出具体的要求,并进行市场调研,选择合适的装饰公司进行合作。一旦确定了装饰公司,业主和装饰公司之间会联合签署一份装饰合同。
二、合同重要内容
1. 工程规模与类型
装饰合同应详细描述装修工程的规模和类型,例如装修的房屋面积、层数、装修风格等。这对于装饰公司来说是非常重要的信息,以便确定所需的人力、材料和工期。
2. 装饰材料和设备
装饰合同中需要列出所使用的装饰材料和设备,具体包括地板、瓷砖、涂料等。这样可以确保双方在装修过程中遵守同样的标准,以及装修后的品质和风格与业主的要求相符。
3. 装修工期
装饰合同应规定装修工程的开始时间和预计完成时间,并约定可能的延期情况和相应的赔偿办法。这样能够保证装修工程按时完工,避免给业主和装饰公司带来不必要的损失。
4. 装修费用和付款方式
装饰合同需要明确规定总装修费用以及分期付款方案。常见的分期付款方式包括工程开始前支付定金、进入装修不同阶段时支付相应款项等。支付方式的明确化有助于确保装修公司得到及时付款,同时也保护了业主的利益。
5. 保修期和质量保证
装饰合同应规定装修工程的保修期限和质量保证期。装饰公司应确保在合同规定的期限内,对于工程的质量问题进行修复和保养。这样可以为业主提供一定的保障,确保装修工程后的使用效果。
三、装饰合同的重要性
1. 保障业主权益
装饰合同明确了装修工程的各项细节和双方权益,确保在装修过程中双方的权益得到充分保护,避免出现纠纷。
2. 规范装修过程
装饰合同规定了装修工程的各项要求和要求,使得双方对装修项目达成一致,在装修过程中能够提高沟通效率,减少误解。
3. 防止装修陷阱
装饰合同规定了装修费用和付款方式,可以防止装修公司在工程进行中要求额外费用或改变付款计划,保护业主的财产权益。
4. 提高工程质量
通过装饰合同的签署,装修公司明确了工程规模和质量要求,对工程全程进行监管和控制,提高工程质量。
装饰合同是一份重要的法律文件,它保障了业主和装饰公司的权益,规范了装修工程的各项细节,确保了装修工程的顺利进行。在装修项目之前,业主应详细了解装饰合同的内容,确保合同中包含了双方的需要和要求。同时,在签署合同之前,业主还应与装饰公司进行充分的沟通和协商,以达成满意的合作。
装饰合同 篇3
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,特订立如下协议:
一、协议时间:________年____月____日起至________年____月____日止。
二、协议内容:
(一)工作要求:
1、严格遵守公司的各项规章制度,不迟到,不早退,不旷工,有事事先履行请假手续。
2、依据公司与建设方意向,及时拿出装修设计预案,可考虑多种方案供參考
3、工程合同签订后,应在开工前拿出整体设计方案,时间紧迫的,必须加班配合。
4、设计人员应对尺寸进行现场实地复核,设计内容要完整。
晒蓝图等由公司向设计部负责人交底;未交底的事项不得操作。
6、设计图纸必须经设计部负责人审签,审签后方可出图。
技术要求,对工作难度大或标志性装饰要现场指导实施,确保一次成功。
不合理的设计部分与同行及施工管理人协商,酌情修改,力争不返工、少返工。
,并在年终结算时扣除。
对各工程方案图纸要分别整理归档,做好保密工作,设计草稿要及时销毁,需调用存档图纸时向公司汇报,征得同意方可借出、复制。
计划。否则,公司将作严厉处罚,直至辞退。
数量由设计人员填写委托工单,交给设计部负责人,负责人审签后交财务扎口。财务收款后,开出收款凭据,并签字放行,客户凭此据领图。不见凭据,不得发出图纸。
从事违法犯罪活动。
4、坚决服从公司分配,及时完成公司交办的其他事务。
(二)工资待遇
,根据个人业绩及表现每月考评一次,年终结算时作为兑现依据。
2、其他待遇:
1)电话费补助50-200元月。
2)提供中餐一顿。
3)平时加班原则上调休,如未能调休,到年终按30元/天发给补助费。
(三)考核办法工作业绩60%,工作态度20%,劳动纪律20%。
(四)协议解除设计人员要具备良好的职业道徳,合同期满或辞职时,应提前1个月与公司沟通,以便公司安排工作。自己负责的工程项目必须完工交付方可离开公司,离开公司前必须结清与公司帐务。否则,公司有权扣除乙方的一个月工资。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司财务部一份。
甲方代表:
乙方:
签订日期:________年____月
装饰合同 篇4
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担 样板房内的家具及饰品等购买、摆放,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 承包方式
1、按家具布置图和承包范围内实行统一购买、摆放,包工期、包质量、包安全;
2、在没有甲方书面认可的情况下,本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
3、承包方式是全包形式,则摆放家具及饰品的涵盖性应按乙方软装设计方式进行,即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
第二条 承包内容
共 3 套样板房家具及饰品进行购买及摆放,详细内容见本合同附件(样板房软装饰设计方案及样板房定制类产品清单)
第三条 工作期限
1、 本项目合同总工期为工期从乙方收到甲方 (不含节假日)。
2、本项目完工日期为 月乙方必须按时完成所有工作内容,如遇以下原因,可以顺延工期:
甲方无法提供正常的进场条件。
甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
第四条 合同价款
1、本项目合同总价为人民币(大写 元整),
2、在本项目合同履行过程中,如双方协议变更方案、更换货物,则合同价款及履行费用按变更后的方案据实结算.
第五条 双方权利及责任
(一) 甲方责任
1、甲方代表协调有关工作,负责工作的进展及监控,对所需购买的物品予以确认,以甲方满意为准。
2、负责对实际购买量进行核算,并按照合同规定办理付款。
3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作,并提供正常的进场条件(细保洁完毕),所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
(二) 乙方责任
1、乙方产品清单内费用含次上门陈列服务, 超过次需要乙方提供陈列服务, 乙方收取每次200 元的服务费.
2、乙方负责本样板房的, 超过, 乙方按乙方门店店堂公示的条款收取运输服务费.
第六条 项目款支付和结算
1. 合同签订后100%的货款(即 (大写, 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
第七条 退换货和增补商品条款
1. 合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货.
2. 外采部分产品不接受退换货.
3. 在购买产品后10天的期限内,并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下,饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
4. 在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
第七条 项目竣工验收及标准
1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收,甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收,验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收,甲方在接到乙方验收通知后满10日,则视为甲方认可乙方项目质量。
2、如经验收合格,则由甲方出具书面通知给乙方,乙方应立即清理工程现场。如验收不合格,乙方负责立即修正、更换或重做,直到验收合格为止。
第八条 违约责任
1、乙方没有在本合同约定日期竣工,每延迟1天,按合同总价的0.5% 计算违约金。
2、甲方必须按时支付合同货款,如有延误,每延迟1天,按应付价款的0.5%计算违约金。
3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同,应全面承担由此给另一方造成的损失。
第九条 其他事项
1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
2、本项目合同在履行过程中发生纠纷,甲、乙方应及时协商解决。协商不成时,可向乙方所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
5、双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
甲方:
乙方:
年月日:
装饰合同 篇5
需方:_________(以下简称甲方)
供方:_________(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国民法典,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。
一、合同内容:_________
品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息。
二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求):_________
,表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。
2、材料必须符合或优于国家规定的"装饰装修材料有害物质限量"的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。
,所产生的费用由乙方自行承担、包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。
其他质量要求:_________ 。
三、交货时间与地点:_________
保管、装卸的费用。并在材料交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对材料质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。
2、交货时间:_________
交货地点:_________
四、付款方式:_________
1、乙方在材料交付甲方指定地点并验收合格后,要求甲方提供收货确认单并支付材料款的50%,余款在甲方安装验收合格后的15个工作日内凭发票一次结清。
。
五、双方违约责任:_________
甲方责任:_________
规格、型号、质量或包装,应提前天通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。
2、甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意,乙方同意退材料的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值
_________%的违约金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收材料,产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。
3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天,应按延期付款总额的'_________%计算支付给乙方,或按银行同期利率支付,作为延期付款违约金。
乙方责任:_________
的违约金。
2、乙方应在合同约定的时间及地点交材料,如果乙方逾期交材料,应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总材料款的_________%计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因材料逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。
3、乙方未按本合同规定的产品数量交材料时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的_________%的违约金,甲方另行采购。
六、条款:_________
甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。
七、合同争议解决方式:_________
本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
八、合同生效:_________
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
授权代表签字盖章:_________授权代表签字盖章:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
装饰合同 篇6
发包方(甲方)名称(业主姓名):_______________________________________________
甲方现居所地址:______________________________
身份证号:________________________
联系电话:_______________________________
手机号:________________________
承包方(乙方):_______________________________________________________________
法人营业执照编号:_________________________
法人办公地址:________________________
法定代表人姓名:_____________________________
联系电话:________________________
建筑资质证编号:__________________________
资质专业等级:________________________
委托代理人姓名:________________
办公处所:_________________
联系电话:_____________
设计负责人姓名:________________
办公处所:_________________
联系电话:_____________
施工负责人姓名:________________
办公处所:_________________
联系电话:_____________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,结合本市住宅装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
路小区(村)号楼室(号)。
____室____厅____厨____卫____阳台;
(____室,建筑面积分别为:__________________________平方米;
(____厅,建筑面积分别为:__________________________平方米;
(____厨房,建筑面积分别为:________________________平方米;
(____卫生间,建筑面积分别为:______________________平方米;
(____阳台,建筑面积分别为:________________________平方米;
(,____________建筑面积为:____________________平方米。
二和施工图纸);
1-4.工程承包,采取下列第种方式:
(乙方包工、包全部材料(见附件四)。
(
(。
1-5.工程日期:开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
:(金额大写)____元,其中:材料费:,人工费:,设计费:,其他费用:。双方约定:如施工图纸变更,造成材料、人工费用调整的,工程价款据实调整。
第二条工程监理本工程可由甲方直接聘用专业监理公司实施工程监理,与工程监理公司另行签订《工程监理合同》。监理公司名称、职责,监理工程师姓名、联系方式等,甲方应于________年____月____日以前书面通知乙方。
第三条工程施工图
。
3-2.所有图纸必须符合相应的国家设计规范要求。
3-3.提供图纸一方,应向对方作完整的技术交底,所有图纸必须由甲方签字认可。
设计方案等资料复制或转让给
第三方,也不得用于本合同以外的项目。
第四条甲方责任与义务
4-1.开工____日前为乙方提供必要的施工条件,以便于施工为原则。
电源。
4-3.负责到物业管理部门告知家装工程开工事宜,办理相关手续。
4-4.支付应当由业主承担的有关对外相关费用。
4-5.负责协调乙方施工人员与邻里之间以及其它相关部门之间的关系。
4-6.不得有下列行为:
(随意改动房屋主体和承重结构,破坏厨房、厕所地面防水层。
(在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(对室内楼地面加载超过设计承载标准的荷载,如铺贴较厚石材、砌筑墙体等。
(未经相关部门许可拆改热、暖、燃气等管道设施。
(其他违章施工行为。
4-7.凡涉及4-6款所列内容的,甲方应当向物业管理部门提出申请并获得批准,经由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案出具书面证明和施工图纸后,交乙方存档实施。
4-8.施工期间甲方仍需使用该处所部分居室的,则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
施工进度、材料供应等其它义务。
第五条乙方责任与义务
质量标准、安全操作规程、防火规定等,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
省、市建设行政主管部门施工现场管理规定:
(未经许可,不拆改工程内的建筑主体和承重结构,不对楼地面施加较大荷载,未经许可不改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
(不扰民,不污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。
(承担因施工造成相邻居民住房停水、停电、管道堵塞、渗漏等事故的修理和损失赔偿责任。
(负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
(保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场,并将垃圾存放于甲方指定地点。
规范、计算书、参考价格等。
第六条工程变更在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致,签订书面变更协议,议定调整相关工程费用及工期,作为竣工结算和顺延工期的根据。
第七条材料供应
设备,应符合设计要求,产品合格,并按时供应到施工现场;乙方验收后由乙方承担保管和质量控制责任,乙方可收取保管费,费率由双方约定;由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。如甲方供应的材料、设备产品不合格,乙方应及时向甲方书面提出,甲方坚持使用的,由此造成的损失,由甲方承担。
设备,未经甲方同意,乙方不得挪用到本合同规定以外的其它住宅装饰工程。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。
,到施工现场前应通知甲方,双方就材料、设备的质量、环保标准共同进行验收,并确认备案签字。如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。
设备,以具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告为准。如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由异议提出方先行垫付;材料经检测确实不合格的,检测费用由最终责任方承担。
第八条工期延误
8-1.对以下原因造成施工工期延误,经甲方确认,工期应当顺延:
(工程量变化或设计变更;
(不可抗力;
(甲方同意工期顺延的其他情况。
8-2.对以下原因造成施工工期延误,工期应当顺延:
(甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
(甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
(因甲方责任造成工期延误的其他情况。
8-3.因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延。
8-4.判断造成工期延误以双方签字认定的文字约定为确定双方责任的依据。
第九条质量标准
____省、市建设行政主管部门制定的其它地方标准。
gb50325-《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。
室内空气质量发生争议时,应当由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以检测认证;其费用先由申请方垫付,最终由责任方承担。
第十条工程验收
对工程质量进行验收:
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第五阶段阶段验收合格后,双方共同签署工程验收单(见附件6)。
10-2.各阶段工程完成,乙方应提前两天书面通知甲方进行验收,验收不合格不得进行下道工序,若甲方接到乙方通知后二天内不能按期参加验收,乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
10-3.工程完工后,乙方应提前三天通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后____日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,结清尾款。乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。双方进行竣工验收办理移交手续前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
10-4.甲方不能如期组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但时间不得超过三天。如甲方在接到竣工验收通知后,____日内既不组织验收也不通知乙方提出异议,视同验收合格。期间甲方应另外承担乙方所发生的看管以及其他相关费用。
后,亦可先行入住。
卫生间防渗漏工程保修期限为________年。
第十一条工程款支付方式
11-1.本合同工程款采用银行委收委付的支付方式。既合同生效后,甲方按进度先后分批支付合同价款的70%给乙方,然后在银行,开立个人结算帐户,将合同价款的30%存入银行,并向银行出具《委托监管存款申请书》。
(第二次付款时扣除)________年____月____日100%元备注:除合同尾款为银行划拨外,其余为现金支付。
电管线全部铺设完成,门、窗及细木白茬制品基本制作安装完成,为界定工程过半的标准。
第十二条违约责任
12-1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
12-2.一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
12-3.甲方未按合同约定期限支付工程款,每延误____日,应当向乙方支付迟延部分工程款2的违约金。
12-4.由于乙方责任延误工期的,每延误____日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额2的违约金。
综合治理和赔付:
(对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按12-4的标准支付违约金。
(对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12-4的标准支付违约金。
(室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的全部价款。
第十三条争议解决方式本合同发生争议时,双方应协商或向行业主管部门、行业协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时,直接提交仲裁委员会仲裁或起诉至甲方所在地人民法院。
第十四条附则
后生效。并按甲方意愿决定是否到协会备案登记
14-2.本合同签订后工程不得违法转包。
14-3.双方可以书面形式对本合同进行变更或补充。
14-4.因第三方原因影响了合同履行或造成损失的,双方应当本着公平原则协商解决。
14-5.本合同履行完毕后自动终止。
第十五条其它约定:
第十六条合同附件附件
一:装饰施工内容表;附件
二:工程报价单;附件
三:甲方提供材料、设备表;附件
四:乙方提供材料、设备表;附件
五:工程项目变更单;附件
六:阶段验收通知单;附件
七:工程竣工验收单;附件
八:工程结算单;附件
九:工程保修单;如企业另有合同附件,其内容应包括上列示范附件内容。
甲方(签章):
乙方(签章):
委托代理人:
法定代表人:
住址:
委托代理人:
电话:
电话:
地址:
邮编:
邮编:
签订日期:________年____月____日
签订日期:________年____月____日
签订地点:
签订地点:
装饰合同 篇7
发包方(甲方): 身份证: 联系地址: 联系电话:
承包方(乙方): 身份证: 联系地址: 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》及其它有关法律、法规的规定,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信原则,经双方协商达成如下协议:
一、 概况
1、 装饰施工地点:
2、 承包方式:乙方包工、部分材料,甲方提供部分材料。
3、 工程期限: 个工作日;(从双方确定的动工日期起计算)自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期 天。
4、 总价款:¥ 元,大写(人民币):
5、 经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按《工程报价单》标准另计。
二、关于材料供应的约定:
1、 甲方提供的材料,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍书面同意表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管;
2、 乙方提供的材料:《工程报价单》;
3、 乙方对甲方提供的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的赔偿给甲方;
4、 乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应及时更换符合质量要求材料、设备。
三、甲、乙双方责任
甲方责任:
1、 甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底。指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更等手续和其它事宜;
2、 提供施工期间水源、电源并承担施工期间水电费用;负责办理装修报批手续;
3、 甲方负责办理物业施工保证金。
乙方责任:
1、 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派 为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方;
2、 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线;
3、 在施工中严格遵守小区内的规章制度,及采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿;
4、 施工过程中严格执行GB50327-20xx《住宅建筑装饰工程技术规程》施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5、 协助甲方办理物业手续;
6、 保证施工现场的整洁,工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,工程完工后负责清扫施工现场。
四、关于工程质量及验收的约定:
1、 本工程执行GB50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准、质量评定验收标准。
2、 甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、 甲方设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响,工期顺延;
4、 甲方未按期支付工程款,工期顺延。
5、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及物业办理延期费用由乙方承担,工期适当顺延。
6、 在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在甲方签订《工程项目变更单》后,乙方方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
7、 工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方应及时按预约规定日期参加验收。
8、 工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知七日内组织验收,并办理验收移交手续《工程质量验收单》。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。时间应在接到通知后14天进行验收。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、 工程支付进度如下表:
2、 工程结算:工程完工后甲方出具《工程结算单》。 并提供收款收据。
3、 工程保修期两年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
六、违约责任:
1、 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按每天500元甲方支付违约金;
2、 甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任;
3、 乙方未经甲方书面同意擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
七、纠纷处理方式:
1、 乙方派遣人员不是合同的主体,与甲方不存在合同关系及雇佣关系。倘若乙方与派遣人员存在劳动纠纷则与甲方无关;
2、 甲乙双方应本着相互信任、以诚相见的原则,共同协商解决。因工程质量双方发生所有争议,甲乙双方均同意提交甲方住所地人民法院诉讼裁决。
八、附则:
1、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
2、 本合同签定后工程不得转包,合同履行完后自动终止;
3、 附件“报价单”文件,为合同不可分割部分,与本合同具同等效力。
甲方(签字): 乙方(盖章):
装饰合同 篇8
甲方:代表:地址:电话:
乙方:代表:地址:电话:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神,按《民法典》有关条款规定,经双方友好协商,就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料),合作经营事宜达成一致意见,并签订如下合作协议:
一、合作材料甲乙双方共同合作的材料为:______。
二、合作期限合作期限为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、合作方式风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
乙双方总部直接签署合作协议,建立合作关系。
2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议。
四、产品价格
材料现行市场最低限价及市场标价。
2、乙方必须严格执行甲方的价格制度,不得低于甲方材料现行市场最低限价销售,否则视为无效合同,因此而造成的后果,由乙方自负。
3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权,并在调整价格前以书面形式通知乙方,同时将该材料的价格提供给乙方。
五、结算方式主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算,而后甲方及时将结算情况回执乙方,并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单,以便进一步办理相关手续。
六、甲方权利、义务风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为,甲方有权向乙方提出警告,直至终止协议。
2、对于乙方擅自违约的行为,甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿。
3、对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为,甲方有权向乙方提出索赔。
贬低甲方产品,损坏甲方品牌形象的行为,甲方有权要求乙方做出合理解释,情形严重的,终止合作协议。造成甲方损失的,甲方有权追究乙方的法律责任。
价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失,甲方有权追究乙方的法律责任。
产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料。
7、甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准。
运输及安装过程中,应遵守双方约定的要求,并遵守乙方作业环境的要求。
9、甲方应对所供产品的安装承担保修义务,保修期为________年,自安装之日起算,甲方在其所供产品保修期内出现质量问题,由甲方向终端用户履行保修责任及义务。
七、乙方权利、义务
与甲方指定的专卖店进行合作。
2、乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品,有权向甲方提出索赔。
3、乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按民法典的约定,提出赔偿。
推荐甲方的产品。
5、乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜。
等。
价格及合作的其它机密给予保密。
八、合同的解除
1、本协议规定终止之日前____日,双方协商续约事宜。
2、本协议规定终止之日后没有续签的,本协议自动解除。
3、本协议有效期内,经甲乙双方协商同意解除,本协议自动解除。
严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行,本协议自动解除。
九、保密原则风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 乙方和甲方均有义务履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
十、其他条款
盖章后与本协议具有同等法律效力。
2、凡因执行本协议过程中发生的争议,友好协商解决。如经协商不能解决时,可提交______区人民法院,采取法律诉讼解决。
3、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方(签章):代表人(签字):________年____月____日
装饰合同 篇9
委托方(甲方):
被委托方(乙方):
根据国家及当地政府有关规定,经双方协商,签订本合同,以共同遵守。
第一条 工程概况
1、施工地址:
2、房型: 室 厅, 橱 卫。结构: 。
3、建筑面积: ㎡, 使用面积: ㎡
4、委托方式: 。
5、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,共 天。
6、施工总价币:拾万。
7、施工过程中质量有特殊要求,双方应达成一致意见,签订补充合同。
第二条 价款支付
1、施工合同签定后,乙方水电进场甲方付给乙方(合同价款的20%),
2、在施工过程中如有增减项目,双方应在《增减项目单》上,明确增减项目的名称、规格、价款并双方签字,据实将增加项金额当时结清或将减项金额在结算时抵减。
3、工程在正常施工情况下,若甲方不按本合同支付工程进度款时乙方有权对该工程进行停工待款,且工期相应顺延。
第三条 竣工验收
1、 工程即将完工时,乙方提前通知甲方正式验收的预期时间,且甲方必须
2、 正式验收之日,若因甲方不能按时到场或无故不验收时,视为该工程验收合格。
3、由于人力不可抗拒的.因素(停水,停电,台风,地震 等)应顺延工期。双放同时应妥善保管已装部分。
第四条 合同变更
1、双方已达成协议,如有一方要求变更内容,须征得另一方同意并履行签约手续。
第五条 补充条款
1、 甲方若需增加项目时,应一次性支付增项款给乙方后,乙方才能进行增项施工。
2、 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
3、 合同签定后,若因一方未考虑周全而要求终止合同时,应由责任方按本合同总价的10%赔偿违约金给对方。
第六条 合同文本
本合同未尽事宜,双方协商解决,一式二份,甲乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
委托人:
身份证号码:
地址:
联系电话:
年 月 日:
乙方:
委托人:
身份证号码:
地址:
联系电话:
年 月 日:
装饰合同书(锦集14篇)
在当今社会,人们普遍意识到了法律的重要性,合同也越来越受到人们的关注。不知道如何写合同吗?不用担心,你可以看看一篇关于“装饰合同书”的网络文章,相信它会对你有所帮助!
装饰合同书 篇1
发包方(甲方): 承包方(乙方):
鉴于家居装修实际情况的需要,按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、工期:天,本工程自年 月 日开工,于年 月 日竣工。遇不可抗因素影响,工期须延。
6、工程质量:
7、合同价款(人民币大写):
二、材料确认
1、本合同工程所有材料由乙方按预算单要求统一配送,除合同规定属甲方自购材料外,甲方不能擅自采购,否则视为违约。
2、凡属于甲方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等,均由甲方承担后果责任。如需维修或重新装修时,由甲方承担一切费用,工期须延。
3、凡甲方负责供应材料、设施、用具等。甲方须要按合同约定及时采购并送交施工现场,搬运、装卸费用等由甲方承担,如未能按约定影响工期的工程须延。
4、如属乙方提供的材料不合格所产生质量问题时则由乙方负责承担连带责任并更换材料或赔偿损失。
三、水电供应
本工程施工前,甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图,负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断,故甲方必须保证水电畅通。
四、项目的增减及变更
1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目,须提前三天与乙方联系,经双方签字认
可后,乙方则予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙双方均不得借故减少装修项目,否则视为违约。
五、工程项目、单价的确定
1、本合同工程具体装修项目及其单价等均以双方签字确认为准,甲、乙双方均不得擅自更改。
六、付款方式及终结结算
1、本合同生效当日,甲方须交纳定金三仟元整。
2、甲方需按合同规定日期自觉至乙方财务部交付工程款,乙方开收款收据。
3、工程合同定金和余款甲方须以现金支付。凡甲方以转帐支票支付工程款时,工程工期均以乙方兑现甲方支票进账之日起算,工期相应须延。
4、装修期间甲方如有增加项目(包括水、电改造项目等)经乙方认可后,甲方需要支付第三期工程款的同时付清所有增加项目的工程款。否则乙方有权拒绝施工增加项目部分。
5、本合同工程以验收时装修项目的工程造价为最后结算(含施工中变更项目的工程总造价),如果终结算与预结算清单有出入,均以最终工程实际造价结算为准。
6、工程款具体支付日期:
七、工程验收标准
本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以及深圳建设局颁发的《深圳市家庭装修工程质量验收标准》为准(因东莞未有《工程质量验收标准》)
八、工程验收和交付
1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方,甲方须按时到场参加验收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按约定验收,时间超过二日,则本工程视为合格,双方不再验收。
2、双方验收时,由甲方驻工地代表到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可,并在当日结清余款。
3、甲方如在工程完工后未经双方验收或虽已验收但未付清余款,即另请其它装修队进行其它项目装修或安装,或搬迁家俱与生活用具擅自使用等。则本工程视为已验收,不再验收。同时甲方上述行为视为违约,乙方有权暂缓交付工程。
九、工程保修责任
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期2年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十、关于物业管理处所收费用的承担约定
1、根据《深圳市家庭装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时,乙方须承担壹仟装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关,由甲方与物业管理协商解决或承担。
2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定,则乙方自行承担相关责任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停电、停水、台风、热带风暴,房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时,工期可以相应须延。
1、停电每周累计长达5小时,可须延工期一天。
2、遇有台风、热带风暴或该物业来小区有停工要求时。
3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内,如需维修,费用甲方承担。
十二、防水防漏工程
鉴于家居装修的特殊性,因此乙方在厨、卫地面和工程装修预算均有“防水防漏”项目。如甲方拟取消该项目,或在施工中擅自要求使用乙方提供的防水剂,则该工程交付后发生渗漏等质量问题(包括致其它装修项目质量发生问题)均由甲方承担全部责任与后果。
十二、隐蔽工程及改造工程
1、隐蔽工程:凡有水电改造工程,乙方在打槽布管后,甲方须及时到场与乙方共同测量并验收签字认可。如甲方不能按时参加验收,或甲方虽参加测量验收,但又不签字确认,乙方可自行验收,若甲方要求复检,复检费及由此造成的停工损失由甲方负责担负,工期须延。
2、改造工程:凡属拆墙、建墙、破楼板、开窗、门户、安装空调、防火防盗门窗、铝合金门窗布置及管线改造工程,施工前均由甲方负责与物业管理处办妥手续,乙方方可施工。
十三、违约责任
合同生效后,任何一方变更或解除合同,应及时通知对方办理合同中止手续,并赔偿对方该工程预算总价的20%的损失。
十四、工程设计图纸及确认标准、条件和时间
1、乙方负责提供的设计图纸标准为:
a) 平面图纸一张;
b) 相关施工黑白图纸一套;
c) 不另提供剖面和效果图;
d) 如果甲方需要效果图,不需要乙方施工该工程,乙方将另行收费,标准为:880元/A3纸、680元/A4纸;
2、施工图纸条件和时间:
a) 合同签字后,甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可,甲方对图纸未能确认签字,乙方则缓期开工,工期须延。
b) 施工期间,甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时,双方须另行签定补充合同,并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后,乙方则安排施工,工期相应须延。
c) 图纸一经双方确认,如需要修改和变更,须征得双方同意,凡因修改,变更图纸导致工程项目费用增加的,由甲方承担,工期相应须延。
十五、部分项目中间和提前验收约定
鉴于部分项目涉及到先期验收合格后方可进行其它项目的施工,因此,凡本工程预算清单有以下装修项目时,均可单项完工, 单项验收,具体验收时间由乙方提前2日通知甲方。单项完工, 单项验收的项目有:
1、门及门套、窗套(不含油漆)
2、吊顶(不含乳胶漆、油漆)
3、家具内、外饰面板
4、水电改造(验收数量及材料)
5、木地板、地脚、天花角线(不含油漆)
6、大理石(花岗岩)台面及门坎
7、防盗网、铝合金窗、门凡验收合格,双方应在验收单上签字确认,以便乙方进行下一项目的施工等。
甲方: 乙方:
装饰合同书 篇2
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
资金来源:
二、工程承包范围:
三、合同工期:
本合同工期为: 历天。
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、验收标准及保修
1.达到国家规定的验收合格标准。
2.本工程保修期 年(自竣工验收合格交付使用之日起计,工程保修期满壹年后,承包人做出保修承诺后,退还其工程质量保修金)。
五、合同价款
(中标价)大写:
六、组成合同的文件
1.组成合同的文件(优先顺序排列)包括:
(1) 装饰装修工程施工合同
(2) 中标通知书
(3) 招标文件(含图纸、工程量清单及招标文件补遗书中与此有关的部分)
(4) 投标书及其附件(含工程报价单)
(5) 标准、规范及有关技术文件
2.上述文件应互为补充,如有不清楚或不一致的,以后发文件为准。
3.经甲方确认,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务
(1)甲方委派专人作为甲方现场监督管理代表,行使本工程的现场管理监督工作,并负责协调工程施工过程中涉及的有关问题。
(2)甲方有权要求乙方更换项目班子管理人员。
(3)按本合同约定,按期向乙方支付工程款。
2.乙方的权利与义务
(1)委派 为本工程项目经理。乙方具体履行和承担施工项目所涉及的所有责任和风险,确保本工程工期、质量、安全、文明施工等指标顺利实现。
(2)乙方负责办理消防许可证等相关事宜,甲方配合。
(3)按施工方案、进度计划和甲方的总体安排组织进场施工。
(4)不得随意更换本项目班子管理人员。
(5)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
(6)乙方采购用于项目的所有材料均应符合招标文件和设计要求,且交甲方确认,并提供材质合格证书和检验合格证等后才能用于工程中。
(7)本合同签订前,乙方向甲方提交履约保证金 元(其中:基本履约保证金 元,差额履约保证金 / 元)。履约保证金待本合同工程竣工验收交付合格后5天内,由甲方以转帐方式无息退还给乙方;
(8)工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供竣工验收报告、完工记录、竣工图纸、维护保养手册、质量担保证明书等完整竣工资料。竣工验收后10日内,乙方向甲方提供竣工图一套,并将施工过程中
八、工程价款的支付
甲方按施工计划和进度分四期支付乙方工程款:
1、合同签订并提供发票后7日内,支付合同总价款的 %,计 元,大写: ,作为一期工程款。
2、乙方完成整个工程总量的 %,并提供发票后7日内,甲方须支付合同总价款的 %,计 元,大写: ,作为二期工程款。
3、工程验收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工档案及结算资料。甲方审核完毕后,乙方提供发票,甲方在收到发票7日内按审定结算价格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及违约金(如有),作为三期工程款。
4、工程结算款的 %作为工程质量保修金,由甲方留存,待工程保修期结束并完成保修工程后15日内,支付给乙方。
乙方银行账户信息如下:
户名:
账户:
开户行:
本合同项下账户信息若有变更,乙方应在甲方付款前10日书面通知甲方,否则,乙方应自行承担甲方无法按期付款的损失。
九、工程竣工结算
1.本合同价款结算方式:采用固定单价合同(合同另有规定除外),工程量按实计算。
2.清单中漏项、错项、新增项目单价的确定按以下规定进行:
(1)工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价,按工程量清单中已有的价格确定。
(2)工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料价格不相同外,其余工作内容、项目特征及其涉及的人工费、机械费及其它材料费均相
(3)工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格,按照20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组成综合单价后(材料价格除外)总价下浮10%计取。
(4)对变更后不使用的材料,甲方不承担任何费用。
3.所有设计变更和现场签证(包括甲方或乙方提出的更换或增减材料品种、档次、数量等变更。下同),在发生时,甲方书面确认,其变更签证价款,均在竣工结算时一并结算。
4. 在合同执行过程中,所有设计变更和现场签证的费用,应客观真实、签字齐全,否则在工程结算中不予确认。
5. 材料价格在投标报价时已有的,按投标时材料单价计价,不作调整;投标报价时没有的材料,按招标人认质认价。
6.措施费包干使用(安全、文明施工费和临时设施费除外),结算时不作调整;安全、文明施工费和临时设施费的计取按川建发【20xx】107号文相关规定执行。
7.规费按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定标准计取。
8.风险包干系数为3%(风险包干系数的含义详招标文件商务评分表备注第2条)。
十、违约责任
1.甲方违约责任:
(1)甲方无正当理由不按合同支付工程预付款和竣工结算,每日按应付款千分之三的金额支付给乙方违约金。
(2)因甲方原因不按合同约定支付工程进度款和工程竣工结算款,由此给乙方造成的经济损失,由甲方承担赔偿责任。
2.乙方违约责任:
(1)因乙方工程质量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。
(2)因乙方原因致使工程质量不符合设计图纸或质量验收规范,乙方负责无偿维修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。
(3)因乙方原因发生的质量事故、工程事故、安全事故,造成人身和财产损害的,由乙方承担全部行政、民事、刑事责任,并承担损害赔偿责任;违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定,造成的损失由乙方承担,并赔偿由此给甲方造成的损失。
(4)乙方应对装修施工工程安全方面的责任负责,甲方不承担由于乙方不安全施工而造成的损失和责任。如发生安全方面的事故,乙方需承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关,由乙方承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。
十一、争议
本合同在履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向成都市仲裁委员会申请仲裁。
十二、投保
乙方在现场所有施工人员、机具的相关保险及第三方责任险、工程一切险由乙方承担,报入总价。
十三、其他
1.合同份数本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等法律效力。
2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程施工合同范文2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式:
1.5 工期:
1.6 工程质量:
1.7 合同价款:
1.8 工程质量保证金:
第二条 甲方工作
2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批准等手续。
2.2 拟派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏。
2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到办理相应审批手续。
2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条 乙方工作
3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2 指派 (联系电话: )为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。做好施工现场保卫和垃圾消运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6 施工中未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 工期
4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条 工程质量及验收
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91),或者甲方要求的质量标准验收。
5.2 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.3 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
第六条 工程价款及结算
6.1 合同总价按照双方协商的工程范围,暂定为 元。协商以外的增减工程量,以投标单价乘以工程量进行结算;报价中未含的项目,双方进行协商,以进行调整。
6.2 工程款的支付方式:
第七条 材料供应
7.1 由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的.损失由乙方负责。
第八条 安全生产及防火规定
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法规、规范。
8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,人员伤害等,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 违约规定
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的部分损失。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元违约金。
9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场用品,如造成损失,应照价赔偿。
9.4 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
9.5 未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.6 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自使用,造成损失由甲方负责。
9.7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条 争议或纠纷
10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁;当事人未在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议时,可向人民法院起诉。
第十一条 附则
11.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
11.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。
11.3 本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程施工合同范文3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条 工作内容
1、承包方式:
2、合同价款:人民币大写。
第二条 甲方工作
指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收、变更、手续和其它事宜。
第三条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。
第四条 工期
1、本工程从20xx年7月10日至20xx年8月15日共计35天。
2、甲方要求比合同约定的工期提前需征得乙方同意,并支付因赶工采取的措施费用。双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决,本合同在执行中发生争议双方同意由连云区仲裁委员会仲裁。
3、乙方要做安全工作,如发生安全事故的损失由乙方承担。
第五条 附则
1、本合同共贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
2、本合同履行完后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了装饰工程施工合同
装饰合同书 篇3
家居装饰工程合同书
发包人(甲方):________________________
住所:______________________
电话:____________
传真:____________
委托代理人:________________________
电话:____________
传真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________
电话:____________
传真:____________
法定代表人:________________________
电话:____________
本工程设计人:________________________
电话:____________
施工队负责人:________________________
电话:____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条工程概况
1.工程名称:__________________________________。
2、工程地点:__________________________________ 。
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;(3)承包人包工、发包人包料。(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)
第二条施工图纸双方施工图采取下列第____________种方式提供:(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作
1、开工前 _______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条乙方工作
1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5.对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
装饰合同书 篇4
发 包 人: 承 包 人:
委托代理人: 营业执照号: 电 话: 委托代理人: 电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:______________________________________。
1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的.职责等通知承包人。
第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前________天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目预算表),同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内),工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担,工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条 质量标准:
双方约定本工程施工质量标准:,施工过程中双方对工程质量发生争议,由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;
(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单
装饰合同书 篇5
发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况及要求
1、施工地点:
2、施工内容:3、承包方式:4、总价款:(人民币)
5、施工期限:自年至年 月 日竣工,工期 天。
二、工程质量及验收:
1、本工程执行DBJ08-62-97《建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
三、工程付款及结算:
四、违约责任:
由甲方原因导致延期开工或中途停工,工期顺延。由乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的1%向甲方支付违约金。
五、解决纠纷方式:
因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本,可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解,或向消费者协会投拆。调解解决不成时,可以按照本合同约定向法律机关申请仲裁。
六、本合同一式4份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 乙方(签章): 甲方负责人: 乙方负责人:
联系电话: 联系电话: 地 址: 地 址:
签订日期: 年 月 日
装饰合同书 篇6
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成协议:
一、 工程概况
1. 工程名称:________________________________
2. 工程地点:________________________________
3. 工程价款(大写金额)_______________元,详见本合同附件《报价表》。增加项目及费用经甲、乙双方协商同意后,签字生效,另行计费。
4. 工期:双方商定本工程工期为____天,按时按质完成全部施工及安装任务。即自____年____月____日(施工期以材料进场第二天算起)。
二、 甲方工作
1. 开工前负责办理好建设许可证,协助乙方办理施工许可证及夜间许可证。及负责办理因施工占用和共用空间报建手续。
2. 负责向乙方免费提供完工的建筑主体、并提供施工所需的水、电。
3. 开工前一天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所在地滞留的家具、陈设等采取保护措施。若甲方不采取必要的保护措施,因而造成家具、陈设的损失由甲方承担。
4. 对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
5. 按时、按质、按量提供施工用的自购材料。
三、 乙方工作
1. 指派________为乙方驻工地监理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
3. 严格按照图纸或说明进行施工,做好各项选题检查和施工记录。
4. 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5. 乙方有权拒绝不专业的违反规范的要求及非法要求。
四、 关于工程价款及结算的约定
1. 方案设计确定后,甲方需交定金____元,才能进行施工图设计。如因甲方原因,中止本协议,甲方所交定金作为乙方设计的补偿。
2. 本合同签订后,甲方付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的40%(包括定金),乙方进场施工。
3. 工程施工过程中,泥、水、电工完成前期工程,木工进场前,甲方付给乙方第二批工程款,即报价单上确定的总金额与增加项目金额的和的30%。木工程基本完成,油漆、灰工进场前,甲方付给乙方第三批工程款,即报价表确定的总金额和所有增加项目金额的和的20%。甲方所付工程款以乙方财务部开出的票据为准。
4. 工程竣工后,甲方应及时验收、结算并于结算当天内付清全部结算款(包括增加项目金额之和)
五、 关于材料供应的约定
1. 本工程所需的按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内甲方采购供应运到工地现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异对工程造成损失的,责任由甲方承担。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管。乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
2. 凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,若已使用对工程造成的损失由乙方负责。
六、 关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期,损失由甲方承担,工期相应顺延。
a. 不能按期供水电;
b. 不有保证每天有8小时以上工作时间(含加班)
c. 不能按期提供自购材料、设备
d. 不能按期付款
e. 因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费;
f. 因甲方原因终止协议,而总造价工程量未过半,乙方拥有收取工程总造价55的设计费权利
g. 逾期验收
2、因乙方责任
a. 不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担;
b. 对竣工验收后保修期____月内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方免费返修;
c. 由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负;
d. 由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应给予修复或赔偿。
e. 由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责,在工程结算款中扣除。
七、 设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。
2. 乙方发布严格按甲方认可的图纸施工(安装)
3. 在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以局面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减项目的理由,工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变理所采取的措施,增减的造价,因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补尝停工和已采取材料(因变更了无法再利用而造成的材料损耗)等费用清单。甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整。
4. 隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,验收期为两天,甲方不按时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
5. 由于甲方提供的材料、设备质量不合格,而影影响响工程质量。其返工费用由甲方承担,且工期顺延。
6. 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
7. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后__天内验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。若另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
八、装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题的协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十一、本合同经双方签章后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决;如协商调解不成时,双方同意由__________仲裁委员会裁决。
甲方: 乙方:
装饰合同书 篇7
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国
民法典,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。
一合同内容:
1所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息。
二质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求):
1乙方必须提供全新的材料(含零部件,配件等),表面无划痕,无
碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人
的知识产权。
2材料必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”
的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出
厂标准,做到外观整洁,标识清楚。
3量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由乙
方自行承担包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。
产品质量出
现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。
其他质量要求:三交货时间与地点:
1乙方负责将材料运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的
费用。
并在材料交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、
外观检查后验收,对材料质量不符合或规格不符的,有违合同原则的
产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损
失。
2
交货地点:四付款方式:
1乙方在材料交付甲方指定地点并验收合格后,要求甲方提供收货
确认单并支付材料款的50%,余款在甲方安装验收合格后的15
个工作日内凭发票一次结清。
2国家税收应由乙方自行负责(材料应交税收)。
五双方违约责任:
甲方责任:
1甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装,应提前
天通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。
2甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意,乙方同意退材料的,
应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值
%的违约金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收
材料,产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除
外。
3甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天,应按延
期付款总额的%计算支付给乙方,或按银行同期利率支
付,作为延期付款违约金。
乙方责任:
1材料品种、规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在24小时内
负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。
如果
乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一
次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时由乙方向甲
方支付总材料款的%)的违约金。
2乙方应在合同约定的时间及地点交材料,如果乙方逾期交材料,
应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总材料款的%
计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因材料逾期天数过多
给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相
关费用。
3乙方未按本合同规定的产品数量交材料时,少交部分,甲方如需
要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的%的违约金,甲方另行采购。
六免费条款:
甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。
七合同争议解决方式:
本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
八合同生效:
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
授权代表签字盖章:授权代表签字盖章:
年月日年月日
装饰合同书 篇8
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
本工程通过甲、乙双方共同协商,乙方取得甲方装饰工程施工。为了明确工程施工项目及双方责任,本着双方互惠互利、相互协作、紧密配合的原则。根据《中华人民共和国经济合同法》。经双方协商,签订以下协议。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程面积:
四、 工程期限:
1、从 年 月 日开工,总工期为 天。
2、施工如遇下列情况,经甲、乙双方商定后,工程顺延。
(1) 非乙方原因停电、停水四小时以上;
(2) 因人力不可抗拒的自然灾害,如地震等因素被迫停工;
(3)
原设计外的工程量增加,设计变更等原因(甲方要求增加原设计外的工程量,甲方另外支付费用,工程顺延)增加工程量须由甲方付清该项工程的工程款后,乙方进行施工。
五、 工程造价:
1、本工程造价根据甲方设计图纸要求为依据,工程总价为(¥ 元)大写:[ 拾 万 仟 佰 拾 元整]。
六、 工程付款方式:
1、工程竣工后,甲方验收合格,甲方在 天之内向乙方支付全部的工程款为(¥ 元)大写:[ 万 仟 佰 拾 元整]。
七、 违约责任:
1、乙方责任:工程质量不符合规定的,负责无偿修理。
2、甲方责任:如甲方不按合同履约,乙方将按工程造价的百分之五计收甲方的违约金。
3、甲方如不按合同如期付款,乙方有权停工退场。若耽误工期,责任由甲方承担。
八、 保修、维修:
本工程于 年 月 日完工后,即进入本公司档案资料,一年内进行保修,但因甲方原因造成的部份损坏,甲方应自购材料,并支付维修人工费。
九、 其它:
1、 本合同未尽事项,双方协商解决。
2、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,双方签字后立即生效。本工程完工结清一切经济往来后,合同自动失效。
十、 安全协议
施工过程中,若是因乙方操作不当发生一切安全事故,责任由乙方负责。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日
装饰合同书 篇9
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人综合楼的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:________________________
1.2工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3工程期限____天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.4合同价款:本合同工程暂定造价为(大写)_________________________ 。
第二条工程结算方式工程结算造价编制以《________年_____省建筑装饰工程预算定额》及________年____月《_____省工程造价信息》为依据,不能直接套用定额及信息价的,应提前通知甲方,由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。
第三条施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸,图纸贰份,发包人、承包人各壹份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸)。
第四条发包人义务
4.1开工前7天,为承包人入场施工创造条件。
4.2提供施工期间的水源、电源。
4.3派置______为甲方代表协调现场施工监理。
4.4参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
5.3乙方在施工中发生的安全事故,一切责任均由乙方负责承担。
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。
5.5乙方应对该单位工程的产品负责,应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。
5.6乙方派项目经理_______负责现场施工工作。
第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材,承包人应在运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更。
(2)不可抗力。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准:《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议,由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收;承包人应提前两天通知发包人进行验收,验收合格后应填写工程验收单。
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人接到验收通知后七天内组织验收,经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条工程款支付方式
1.1双方约定按以下方式支付工程款:
(1)开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。
(2)工程进度至50%时再付_____元。
(3)工程进度至80%时再付_____元。
(4)工程竣工验收后10天内付______元。
(5)工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金,余款7天内一次性付清。
1.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
1.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任
2.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
2.3因一方原因,造成合同无法继续发行时,该方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
2.4发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金______元。
2.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
2.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。
第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。
第十四条因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。
第十五条附则
5.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
5.2本合同签订后工程不得转包。
5.3本合同一式肆份,双方各执贰份。
5.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人(签字)__________________
承包人(盖章)
法定代表人_____________________
法定代表人____________________
委托代理人____________________
委托代理人____________________
________年____月____日
________年____月____日
装饰合同书 篇10
甲方(委托方):
姓名:
联系电话:
乙方(被委托方):
姓名:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》及有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商,在平等、自愿的基础上达成如下协议,共同遵守执行。
联系电话:
第一条工程概况
1.1.工程地址: 市 区
1.2.居室结构规格: 结构 房 厅 卫 厨 阳台
1.3.施工面积:共计 ㎡(建筑面积)
1.4.施工内容:
A、施工项目以甲方签字认可的《家庭装饰报价单》、《工程联系变更单》中所列项目为准。
B、施工式样及尺寸以甲方签字认可的设计施工图纸为准(若无设计施工图则以文字说明为准)。
1.5.委托方式:
1.6.开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
工期共计: 天
1.7.合同预算总价:¥ 元, 大写(人民币):
第二条工程价款支付及结算方式
2.1.甲方在合同签约时付给乙方工程合同预算总价款的30%作为预付款,即人民币(大写): 。
2.2.水电隐蔽工程验收后,木工或泥工进场之前,甲方付给乙方合同预算总价款的50%作为工程一期进度款,即人民币(大写): 。
2.3.工程中间过程验收后,油漆工进场之前,甲方付给乙方合同预算总价款的15%作为工程二期进度款,即人民币(大写): 。
2.4.在施工过程中如有项目增减,双方应签订补充合同(工程项目变更通知书),增减工程项目和价款。变更款累计超过二千元时,应当即付清变更款,方可施工该变更项目;变更款累计二千元以内,则在甲方支付工程二期进度款时付清;工程中间过程验收后变更款累计二千元以内,则在工程完工前5日付清。
2.5.超出预算外的不可预计工程,经双方核定签字后,按变更项目条款执行。
2.6.工程竣工验收后,甲方收到乙方送交的工程决算书,必须在5日内作出书面审核意见,逾期则视为甲方已认可乙方决算。
2.7.工程决算单价以甲方已签字的预算单价为准,决算时工程量据实结算。
2.8.甲方认可乙方决算(包括2.6项)后,工程尾款5%必须在3日内付清。
2.9.若甲方拖延付款,乙方有权停止施工,损失由甲方承担,工期则顺延。甲方在付清应付款项及书面同意延长相应工期后,方可继续施工。
2.10.甲方不得私自将任何款项交给施工队及其它无关人员。合同款和变更款甲方必须交给乙方代表,必须取得盖有乙方财务专用章的收据,否则由此造成不良后果的全部责任由甲方承担。
2.11.甲方付清工程尾款后,乙方交付房屋钥匙;甲方工程尾款付清前私自将家具搬入或使用房屋造成的一切责任由甲方承担。
第三条双方义务
3.1.甲方义务
3.1.1.向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯设备,并说明使用注意事项。
3.1.2.全部腾出或部分腾出房屋,清除影响施工的障碍;对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方签字认可。
3.1.3.办理施工所涉及的各种申请、批件等手续;支付物业公司所需求的装修施工押金及管理费;承担施工过程中所发生的水电费用。
3.1.4.甲方或甲方委托代理人对工程质量、进度进行监督检查,办理登记、变更、验收等手续。
3.1.5.负责协调邻里关系,保证乙方正常的施工环境。
3.1.6.如因施工需要确定拆改原建筑物结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
3.1.7.协调乙方做好现场安全、消防、垃圾处理等工作。
3.2.乙方义务
3.2.1.组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划。
3.2.2.严格按照《家庭装饰报价单》中的工程项目和施工图纸或文字说明进行施工。
3.2.3遵守国家及湖北省或武汉市人民政府及有关部门有关对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火和环保规定。
3.2.4.作好各项质量检查记录;组织水电隐蔽工程验收、中间工程验收、竣工验收和工程结算。
3.2.5.施工中未经甲方同意及有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.2.6.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条工期
4.1.甲方要求本合同约定的竣工时间提前时,应与乙方协商,并支付乙方因赶工所需的施工费用。
4.2.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工或设备闲置所造成的损失,每停工或误工一天,甲方赔付乙方人民币(大写) 元/天;若由于乙方原因工程不能按期完工,每延期一天,乙方赔付甲方人民币(大写) 元/天。
4.3.因设计或施工变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素而导致停工4小时以上,工期相应顺延。
第五条材料、设备供应
5.1.本工程由乙方负责供应的材料、设备必须符合设计和《家庭装饰报价单》所要求的品牌、质量标准和规格。由于乙方负责供应的材料、设备有质量问题,由此造成的影响或损失由乙方承担。
5.2.甲方负责采购供应的材料、设备应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异时,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此对工程造成影响或损失,乙方不承担责任,因此而发生的返工费用由甲方承担,工期相应顺延。
5.3.甲方供应的材料、设备按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿。
5.4.因工程造价原因使用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可,使用此类材料、设备造成的质量问题,乙方不承担责任。
第六条工程变更
6.1.在工程施工过程中甲方提出设计或施工修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签定变更单后乙方方可进行该项目的施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应负责陪偿。
6.2.主要项目完工后,若甲方提出拆、改要求,甲方同意按公司的报价承担全部的拆、改费用,并预付拆、改费用预算的95%,并办理书面手续后方能按甲方的要求施工。
6.3.工程进行中甲方如有项目追加或变更,甲方必须在《追加工程项目施工合同》或《工程联系变更单》上签字确认,工程变减项目原则上不得高于总价的2%,若特殊情况,乙方将收取相关费用(变更项目总价款的10℅)。工程变增项目在甲方按本合同第二条相关条款付清追加款项后,乙方才能进行施工。
第七条工程质量及验收
7.1.本工程以施工图纸、《家庭装饰报价单》、文字说明和设计变更的内容为依据,以《建筑装饰装修工程质量验收规范收》(GB50210-20xx)为质量评定合格标准。
7.2.由于乙方原因,导致施工质量不合格,甲方有权要求乙方停工整改,其损失由乙方承担。
7.3.未经甲方同意和有关部门批准,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的费用或损失(包括罚款),由乙方负责承担。
7.4.甲、乙双方应及时办理水电隐蔽工程验收。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验及因复验造成的材料和人工费用,由此造成的停工,工期顺延。
7.5.水电隐蔽工程验收时,乙方应做出水电路隐蔽工程决算并经甲方签字认可。若因甲方无正当理由不予签字,造成停工、延时由甲方承担责任。
7.6.乙方通知甲方验收之日,为工程竣工时间(以竣工验收通知单为准)。甲方接到竣工验收通知单后,须在三天内提出书面验收意见,逾期乙方将视同本工程甲方已验收合格,并由甲方承担自接到竣工验收通知单后第四日起开始的工程保管费用,每天按照本工程预算总价款的万分之八计算。
7.7.未办理验收交付手续,甲方使用房屋视为验收合格,因此产生的后果由甲方负责。
7.8.工程竣工以后,所发生的整改和维修工作日不计入合同约定工期之内。
第八条安全施工和防火
8.1.乙方在施工中应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》和《中华人民共和国消防法》的有关规定。
8.2.由于乙方在施工过程中违反有关规定而发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条保修承诺
9.1.甲方在付清尾款后,乙方发给甲方《装饰保修证》,在正常使用的条件下,出现质量问题免费保修二年,期限自工程竣工验收之日起开始至二年止。
9.2.在正常使用的条件下,厨房、卫生间防水渗漏保修五年,终身维护。但由甲方自购的材料、设备,乙方概不保修。
第十条违约责任:
10.1.甲乙双方应严格履行本合同中所规定的各项条款,甲方不按照合同履行自己的义务,或其它使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其它使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。
10.2.合同生效后,擅自解除合同的一方,应按合同总价款的5 %支付违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
10.3.隐藏工程完工后3日内及乙方所购材料的认定应及时验收,并办理书面手续,否则乙方有权停工,由此造成停工的全部损失由甲方承担。
10.4.合同生效后,甲方擅自解除合同,除承担乙方已发生的施工费用和支付违约金(合同总价款的5 %)外,还应承担房屋建筑面积每平方米50元的装饰设计费用。
10.5.因政策或人力等不可抗拒原因导致工程无法继续进行,甲、乙双方应及时办理合同终止手续,同时乙方进行已完成工程的结算,甲方支付工程决算价款,甲乙双方再协商解决善后事宜,并且均不向对方追究任何责任。
第十一条争议处理:
11.1.合同甲乙双方当事人在履行施工合同时发生争议时,双方可以通过友好协商解决或向武汉市建筑装饰协会申请调解。
11.2和解或调解不成的,双方可以按以下一种方式解决争议;
(1)向武汉市仲裁委员会申请仲裁解决。
(2)向乙方公司所在地的江岸区人民法院提起诉讼。
第十二条合同期效
12.1.本合同自签订之日起生效。
12.2.保修期间除有关保修条款继续有效外,其余条款自行失效。
12.3.保修期满本合同即告终止。
第十三条补充条款:
第十四条合同文本:
14.1.本合同正本二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
14.2.本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
14.3.组成本合同的文件包括本合同条款、合同附件及补充规定
甲方代表:
乙方代表:
(签名)
(签名)
签订时间: 年 月 日
装饰合同书 篇11
甲方:(下称甲方)乙方:(下称乙方)
甲、乙双方经友好协商,就乙方承包甲方装修装饰工程项目,达成以下协议:
一、工程内容:。
二、工程造价:工程总承包价约人民币元。其中单价按双方确认的工程预算表,工程量按实结算,拆除及清运废土项目包括本项目所有应拆除和清运的范围。
三、施工工期:个日历天(自年月日开工至年月日完工,其中一期工程应于年月日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影响,工期相应顺延。)
四、乙方必须按甲、乙双方确定的设计方案和国家建筑行业施工技术要求进行制作、安装。乙方施工人员进驻工地现场须服从甲方工程管理人员安排,遵守甲方的规章制度,自觉清理现场卫生,做到安全、文明施工。
五、付款方式:本合同签订之日甲方先付给乙方备料款人民币元。余额待工程完工验收合格天内付清。
六、工程质量标准:乙方必须根据甲方提供设计施工图纸及有关技术资料,按国家有关施工规范、施工技术操作规程精心施工,所用材料质量必须达到设计要求及甲方确定的样品要求。
七、工程质量保修:工程质量保修期为一年,自验收合格之日起计,在保修期限内,发现工程质量问题,乙方应当天派人到现场无偿修复。
八、违约责任:工程质量不符合合同规定,乙方负责无偿维修或返工,因维修或返工造成逾期交付的,每逾期一天乙方应向甲方按工程总造价千分之五,偿付逾期违约金;工程不能按合同规定的工期交付使用,乙方每逾期一天应向甲方支付违约金元。甲方如不能按时付款,工期顺延,所造成的后果由甲方负责。
九、因履行本合同发生的争议,双方协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项:工程项目如有数量增减或改动,在装修过程中共同协商解决。
十一、本合同一式二份,双方各执一份(含设计平面图、预算表各一份)。,具有同等效力,合同自双方签订之日起生效。
十二、补充条款:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
装饰合同书 篇12
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定。甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就发包人室内装饰装修工程有关事宜协商一致,达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:参见合同附件(二)《装饰工程预算书》所列项目。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工,发包人包料。
第二条 工程价款
工程价款(大写金额) 叁拾伍万壹仟玖佰伍拾肆元整 详见合同附件(二) 《装饰工程预算书》。
第三条 付款方式
1、双方约定按以下第
2、特别费用的约定
a、施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
b、施工过程中,由于乙方的原因违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
c、合同附件预算表中没有列明税费的,税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的,由乙方负责缴交。
3、乙方按双方签署的预算附件项目执行,如甲方增加新的工程项目,经双方协商,另行签署补充合同,其工程项目涉及的款项,甲方应先预付30%的工程款,工程进度到50%时,甲方在验收前支付给乙方工程款。如其工程材料款项大于该项目的50%,甲方应按实际比例先支付给乙方备料款。
第四条 质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。工程验收标准,双方同意参照三亚市地方标准DB31T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加或减少的费用,应另签定补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负,施工质量由甲方负责。
5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第五条 材料供应
1、甲方所提供的材料均应用于合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪做它用。
2、乙方提供的材料,未按附件(二)所报的价格或底于报价和品牌.设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备、,必须是符合设计要求的合格产品,并按时供应到现场。如延期,施工工期顺延,并按延误工期处罚,按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第六条 工程期限
1、工程期限天,开工日期年日,竣工日期 年 11 月 01 日。
2、如果是乙方原因而延迟完工,每日按
3、甲方自行挑选的材料、设备、因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担。乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4、在施工中,因工程质量问题,双方意见不一致而造成停工,均不视为误工或延迟工期,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以保证继续施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方承担全部施工费用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
6、施工中,甲方未经乙方同意。私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条 工程验收
1、工程质量验收,(按附件二图纸报价材料等验收),除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方进场竣工验收。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在十天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任,甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时间内前来验收,应及时通知乙方,另定日期,但甲方应承担工序及工程的竣工日期。
4、甲方验收工程合格后,双方办理工程结算和竣工移交手续。
第八条 其他事项
1、乙方指派(姓名)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量按期完成施工任务。
2、乙方负责施工现场的安全、.严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必须尽快负责修复或赔偿。
3 、乙方必须做好对施工人员参加各类人身保险.一但发生事故乙方自己解决.对甲方无关系.
4、乙方严格履行合同,实行信誉工期。
5、乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为12个月。在保修期内由于乙方施工不当造成的质量问题,乙方无条件进行维修,如果由于甲方使用不当,造成的装饰面损坏或不能使用,乙方酌情收费进行维修。
第九条 违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使双方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条 争议解决
1、本合同履行期间。双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决,或凭本合同和乙方开具的统一发票向三亚市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
2、当事人不愿通过协商,调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向双方当地仲裁委员会申请仲裁,向人民法院提起诉讼。
第十一条 合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式通知对方,应按合同总价款的30%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式通知对方,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条 合同生效
1、本合同和合同附件双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,补充合同)一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰合同书 篇13
委托方(甲方):姓名:住所地址:联系电话:被委托方(乙方):企业名称:法人代表:企业所在地址:联系电话:第一条:基本情况根据国家及当地政府有关规定,经双方协商,签定本合同,以共同遵守工程地址:结构形式:1、施工面积:2、施工内容:(详见预算项目)3、委托方式:4、开工日期:年月日5、竣工日期:年月日6、工程总造价(大写):(附工程预算书)第二条:质量要求1、使用材料品种、规格、名称(附预算清单);材料质量须甲方认可,所购材料为质量合格的环保装饰材料2、工艺标准及质量按照中国轻工装饰协会制定的《家庭装饰工程质量规范》执行3、施工过程中如有特殊要求,双方应协商达成一致意见,签定补充合同4、质量保修自工程完工后起为两年第三条:工程款支付方式(合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款):第一次开工三日前60%第二次工程进度过半35%第三次竣工验收合格5%第四条:违约责任1、若乙方施工质量不合格,乙方应自行返工,费用自理2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日应由乙方支付甲方合同总造价2%的违约金3、因甲方原因不能按期支付工程款,每拖延一日应由甲方支付乙方合同总造价2%的违约金4、在施工过程中,乙方私自更改施工内容,所引起的质量问题,责任自负如甲方提出施工内容变更,需同乙方协商方案及费用并发生协议5、合同生效后,由于一方原因要求解除合同,造成对方经济损失的,按实际造成的损失赔偿6、因甲方要求增项过大,施工工期另议,预算外安装项目不计入施工工期第五条:争议处理1、合同履行中发生的争议,双方可以通过协商解决协商不成时,采取下列方式解决:(1)向当地室内装修行业主管部门申请协调解决(2)通过仲裁解决(3)通过诉讼第六条:合同变更1、双方已达成协议,如有一方需变更合同,需征得另一方的同意并履行签约手续2、签定之日起生效:保修期内有关保修条款生效,其余条款终止;保修期满后全部条款终止第七条:合同文本本合同正本两份,甲乙双方各执一份,结算凭证以正式收款收据为准甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日
装饰合同书 篇14
辽宁省工商行政管理局制定
使用说明
一、本合同文本是依据《中华人民共和国民法典》和《辽宁省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、为维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密,正确选择示范文本所提供的选择项条款。家庭装饰装修企业应当格守诚实信用,负有对合同条款正确说明的义务。
三、本合同文本所称家庭居室装饰装修是指居民为改善自己的居住环境,委托他人对居住的房屋,进行修缮处理的工程建设活动。本合同文本由使用说明、12项协议条款和7个附件组成,对双方当事人均有约束力。文本共25页,每页右上角盖有防伪的“辽宁省工商行政管理局合同示范文本监制”章。
四、签订合同前发包人(业主、甲方)要验看承包人(装饰装修企业、乙方)的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与分公司(分部)签订合同,除验看其《营业执照》及企业资质证书外,合同应加盖该分公司(分部)上级公司(具有法人资格单位)的合同专用章。
五、本合同第一条第5款包工包料是指将购买装饰材料的工作委托乙方并由乙方施工装修;包清工是指甲方自己购买装饰材料,委托乙方施工装修。第6款开、竣工日期必须明确,该条款关系到违约责任的认定。
六、本合同第五条第1款工程款付款方式原则上按工程进度分阶段付款,甲乙双方如另有协商约定,可在合同中写明。
七、家庭居室装饰装修每个隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内部的电器回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束都需进行验收,并须在验收单上签字确认。竣工总验收,甲乙双方均需在验收单上签字后方能交付使用。如某项工程不能达标,乙方应予整改,直到达标为止。
八、工程竣工通过验收交付塑时,乙方应同甲方签署工程保修单,保修期从竣工验收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程对整个工程实行保修,部分包工包料的工程对相关部分实行保修,包清工的工程仅对施工质量实行保修。
九、本合同第十条其他约定以及本合同以外的补充约定,不得含有不合理减轻或免除乙方应当承担责任的内容;与本合同的其他条款不一致的,以本合同的其他条款为准。
十、本合同文本条款由辽宁省工商行政管理局负责解释。
合同编号:_____________
发包人(简称甲方):________________
承包人(简称乙方):________________
依据《中华人民共和国民法典》和《辽宁省合同监督条例》以及其他有关法律法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况和造价
1.甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有。
甲方的有效证明(产权证书登记号):________________________________
乙方为经工商行政管理部门注册登记的企业,企业资质情况(证书登记号):_________
2.装饰施工地址:_________区(县)_________路(街)_________号_________楼_________室。
3.住房结构:________________房型________房_________厅_________厨________卫________阳台,套内施工面积_________平方米。
4.装饰施工内容:(见附件一)。
5.承包方式:________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期:
自________年_________月_________日开工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.总价款:¥________元。
人民币(大写):________________
其中:________________________
材料费:________元,人工费:________元,
拆除费:________元,清洁、搬运、运输费:_________元,
管理费:_________元,税金:________元,
其他费用(注明内容):________________元。
双方约定,合同签订生效后,如变更施工内容、材料,该部分的工程款应当按实计算。
第二条材料供应
1.甲方提供的材料、设备:(见附件二)。
甲方负责供应的林料、设备应是符合设计要求的合格产品,并应按时送到施工现场,甲乙双方应办理验收交接手续。甲方提供的材料按时 送到现场后,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格、色调差异,应及时向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程质量问题或影响装饰设计效果,责任由甲方承担。
2.乙方提供的材料、设备及报价:(见附件三)。
乙方提供的材料、设备应当符合本合同主材料、设备报价单的规定。乙方供应的材料、设备,甲方有权到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格、色调、品质有差异,应停止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
3.甲方或乙方提供的材料,应当符合国家有关室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准。
第三条工程质量及验收
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家现行的《住宅装饰装修工程施工规范》及本省现行的《住宅装饰装修验收标准》进行验收。
2.本工程由_________方设计,提供施工图纸一式_________份。设计图纸费用________元,由________方承担。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5.甲乙双方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续。验收合格,甲乙双方共同确认后,乙方才能继续施工。
6.全部工程竣工后,乙方应及时通知甲方组织验收。验收合格的,办理验收移交手续,签署工程质量验收单(见附件五),并由甲方按照约定付清全部工程价款。装饰工程未经验收或验收不合格的,甲方有权拒付尾款。
7.工程竣工验收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙双方签署工程保修单(见附件七),乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修,保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。
第四条安全施工和防火
1.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复或赔偿。
2.甲乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得噪声扰民或擅自改变房屋承重结构,拆、改承重墙。
第五条工程价款及结算
甲乙双方可以选择下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
1.对预算、设计方案认可合同签订当日预付
装饰合同样本九篇
俗话说,做什么事都要有计划和准备。在平时的学习和工作中,幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料主要是指生活学习工作中需要的材料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。所以,关于幼师资料你究竟了解多少呢?在此,你不妨阅读一下装饰合同样本九篇,供你阅读参考,并请收藏本页面!
装饰合同(篇1)
甲方: (以下简称甲方)
工程地点:
乙方: (以下简称乙方)
乙方应甲方要求位于 作软装设计布置工作事宜。经甲、乙双方友好协商,就有关事项达成以下协议:
一、乙方责任,权益和范围
1、 乙方负责项目以下部分的具体实施;
A 整体家具及软装饰(包括:家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)的陈列设计工作。
B:项目陈列的室内设计工作;并安排人员到现场精量尺寸。
C:收取定金并负责采购及制作以及运送到位并摆放工作;
D:精量尺寸后一周内出具详细的设计方案(包括:家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)约甲方看图
F:进行方案调整直至甲方满意为止
E:根据方案做出预算。
2、为充分配合甲方按项目实施进度要求,乙方需按照甲方项目的工期要求保证完成;
3、乙方有责任对协作实施项目进行专业指导,以保证项目的实施效果.
4、甲方应积极配合并协调乙方施工期间各项事宜。
5、乙方有责任对甲、乙方双所签订的此合同内容进行保密,不得向甲、乙双方之外的第三方透露。
6、乙方有责任积极配合甲方做好甲方与乙方之间的认质认价工作。
二、甲方责任和权益
1、甲方须向乙方提供项目实施平面图 提供功能及风格要求(美式现代,美式古典,美式田园) 说明软装的投资预算 交付定金。 甲方应积极配合乙方所提出的合理要求,按乙方所需要求配合乙方工作,以保证项目实施的顺利进行。
2、 甲方有权利对乙方所有的实施工作进行全程监控,并在保证项目实施效果的情况下,对乙方所实施的项目进行协调调整。
三、费用及支付方式
1、 乙方为甲方提供室内软装饰设计,收取设计费,面积(100平方以内)为3000,(100-300平方)为5000元、(300以上平方)为10000元。
2、 乙方采购的一切与项目有关的家具及软装饰饰品(包括台灯、床上用品、及窗帘等)的费用必须全部经甲方认可并由甲方承担。所采购物品,乙方向甲方提前提交预算清单并协调甲方对乙方所购物品进行确认,甲方以乙方提供的预算清单总金额做为合同暂定总价,合同签订后,甲方向乙方先支付设计费5000元,待甲方确定总价后按合同暂交定价的50%货款,货到现场摆放完毕后,支付合同总价的余额50%,但乙方再增减相关饰品量时需以正式书面形式通知甲方,待得到甲方书面确认函后,方可采买增加,。
3、 如甲方未能按约定条款向乙方支付费用,乙方保留暂停施工的权利,并书面通知甲方,双方另行协商解决。在合作过程中,如发生难于调和的.障碍,甲、乙双方可提出终止本合同。
四,说明
1 设计过程中,甲方不可带走乙方的任何资料(平面图,方案)。
2. 甲方对设计签字确认,所交的定金不予退还,所收取的定金抵冲工程款。外地的客户运费由客户承担。
五、时间及安排
1. 年 月 日至 日进场并完成对甲方位于 的设计布置。
3.本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,双方盖章签字生效,具有同等法律效力。
4.上诉条款中所提到的不可抗拒因素指:火灾、地震、战争、政府执法部门禁止等因素。
5.本合同附件作为合同组成部分之一,与本合同具有同等的法律效力。
6.本合同所指项目为 。
7.合同未涉及但需补充的实施项目,以补充合同为准,双方盖章签字生效,具有同等的法律效力。
8.有未尽事宜双方应积极协商解决,双方协商未能解决的事宜可在任何一方当地人民法院提起诉讼。
甲方:代表 (盖章)
乙方: 代表(盖章)
年 月 日
装饰合同(篇2)
发包方(以下简称甲方):(业主)联络方式:
身份证:地址:
承包方(以下简称乙方):(施工工程队负责人)
身份证:联络方式:
家庭住址:家庭固定电话:
第一条工程概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
2、装饰施工地点:
3、施工范围:卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台,套内面积平方米。
4、装饰施工内容:甲方住房的水、电、弱电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装,储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程(打孔工程费用,由甲方自行承担)。
5、承包方式为乙方包工包部分材料。
6、总价款:¥元,大写(人民币):
其中:
材料费:人民币元整。人工费:人民币元整。
管理费:无。设计费:无。
垃圾清运费:无。税金:无。
材料搬运费:无。
其他费用:无。
以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7、工期:自_年__月__日开工,至__年_月__日竣工,工期__天。
第二条关于双方职责的约定
1.甲方责任:
(1)甲方应在开工前一天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任:
(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底,并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责,对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方,保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。
(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中,未经甲方许可,乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换,必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,乙方应无条件更换。
第三条关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:(见附件三《甲方自购材料清单》)。
甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失和工期延误,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(见附件二《承包材料报价单》)。
乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备;未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准;甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
4、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。
甲方自购的材料,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。
5、为保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需
要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确(+/-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于10%而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。
第四条关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工。
3.关于施工工艺,双方另做如下约定:
1.卫生间和厨房要作好防水,并经12小时积水渗漏试验
2.卫生洁具固定牢固,管道接口严密。
3.线路穿管后必须可以抽动。
4.杉木地板与龙骨成45度角铺,使用木螺钉固定。
5.墙面乳胶漆,一底两面
6.门套和踢角线,一底三面
7.门,一底三面
4.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失,由乙方负责修复及赔偿;
6.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
7.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装,甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。
8.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点,乙方应提前两天通知甲方进行验收。未经甲方在附件四《工程质量验收单》中书面确认,乙方不得进行下一阶段工程施工。(参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和附件六《施工工艺清单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。
9.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件四《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。
10.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
第五条关于安全生产和防火的约定
1.甲方提供的施工要求应同乙方协商,施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。
第六条关于工程价款及结算的约定
1.工程款付款方式:
工程款及材料款付款时间表
付款时间工程款付款比例金额材料款总计金额
合同签订后开工前三天内30%
水电验收合格时水电验收合格两天内0
工期过半油漆工进场前30%
竣工验收验收合格当天30%
工程质保尾款验收合格之日起六个月10%
2.双方款项往来均应出具收据。
3.工程结算:(见附件五《工程结算单》)。
第七条违约责任
1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
6.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。
7.乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备,应根据假冒伪劣的材料的价款,双倍赔偿甲方;如因此给甲方造成损失的,乙方应承担全部的赔偿责任。
8.如在施工过程中,产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任,甲方只向乙方一人追究赔偿责任。
第八条纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协约
定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼
第九条协议的变更和解除
1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。
2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。
3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。
第十条附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁__套,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本协议签订后,工程不得转包。
3.本协议一式__份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。
第十一条协议附件
附件一:物业管理部门的装修指南
附件二:承包材料报价单
附件三:甲方自购材料清单
附件四:工程质量验收单
附件五:工程结算单
附件六:施工工艺清单
甲方(签字):乙方(签字):
住址:住址:
电话:电话:
邮编:邮编:
签订日期:_____年_____月_____日
签订地点:上海
附件二:
承包材料报价单
甲方:
乙方:
类别名称品牌规格单位数量单价总价备注
木材料杉木地板
木材料落叶松地板隔栅
木材料樟子松
人造板类纸面石膏板
人造板类柳桉三夹板
人造板类十二厘高密度板
人造板类五夹板
人造板类细木工板
线条类实木门套线
线条类实木踢脚线
漆类家具面漆白色
漆类家具底漆白色
漆类稀释剂
粘结胶水类硅胶
粘结胶水类白胶
粘结胶水类熟胶粉
粘结胶水类801胶水
粘结胶水类强力万能胶
电器配件类线管
电器配件类电线
电器配件类电话线
电器配件类双向视频线
电器配件类弯头三通
五金类圆钉
五金类地板隔膨胀管
五金类排钉、蚊钉
五金类铜三角阀
五金类煤气阀、煤气管及配件、弯头三通、生料带、厚白漆等
基础材料类白水泥
基础材料类防水砂浆
基础材料类瓷砖填缝剂
基础材料类水泥
基础材料类黄沙
基础材料类砖头
辅助材料类绷带
辅助材料类蛇皮带
辅助材料类扫把
辅助材料类铁楸
辅助材料类美纹纸
辅助材料类回丝
辅助材料类砂皮
辅助材料类弹性腻子
辅助材料类刷子
辅助材料类滑石粉
辅助材料类石膏粉
辅助材料类厨卫进口大理石过门石
其它辅助材料
辅料全包总价
甲方代表:乙方代表:
年月日
附件三:
甲方自购材料清单
甲方:
乙方:
名称数量备注
墙地砖
洁具配套落水
卫生洁具
厨卫龙头
厨卫吊顶铝扣板、轻钢龙骨厂家安装
橱柜及配件
厨房水槽
复合地板厂家安装
热水器
浴霸
模压房门
封闭阳台
ppr水管
五类网线、水晶头
50支发烧线
八口hub
插座开关面板
插座暗盒
厨房移门
主卫玻璃材料
门夹、铰链、密封条
玄关玻璃材料、边框
背景墙玻璃材料、广告钉
镜子
主卫防水海吉布厂家全套施工
沙发背景海吉布厂家粘贴
灯具
门锁
门吸
门合页
地漏
卫浴五金
衣架
浴帘
窗帘及杆
乳胶漆
滚筒
甲方代表:乙方代表:
年月日
附件四:
工程质量验收单
甲方:_
乙方:_
日期检验项目名称检验结果检验签名
合格不合格补验
水电
木工
泥工
油漆工
安装工程
初步清场
验收意见整体工程甲方代表:乙方代表:年月日
注:(1)分项检验评定:合格打“√”,不合格打“×”,补验合格打“√”签名。
附件五:
工程结算单
甲方:__________
乙方:___________
日期工程款材料款双方签字
1元元
2元元
3元元
4元元
5元元
6元元
7元元
8元元
合计_____元
_____年_____月_____日
装饰合同(篇3)
发包商: (以下简称甲方)
承包商: (以下简称乙方)
甲方将 半坡饰族景德路店面门头装修 工程交由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定:结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、互惠、互利原则上,经双方协商签定本合同,并同意按下述条款全面履行。
第一条:工程概况:
1、工程名称: 半坡饰族景德路店面门头装修
2、工程地点:
3、承包范围:
4、开工、竣工日期:
5、质量等级:①所有材料必须符合图纸要求的品牌、规格、工程优良;②竣工后的质量必须符合设计效果图。
第二条:合同价款
1、暂定价:价中均含风险费。
2、施工中如有工程量变更增减,乙方必需遵照执行,相应工程量按实调整。
第三条:付款方式
1、由甲方预先支付工程款的%工程,工程全部完成,经监理、业主验收合格后支付%。
2、工程款在甲方按合同支付后,乙方内部所发生的任何资金纠纷均与甲方无任何关系。
第四条:付款流程
1、乙方每次请款均需无条件按甲方之请款流程办理,因不按甲方流程办理而延迟付款时其责任由乙方自行承担。
2、请款流程为:乙方申报工程量——监理工程师及甲方现场负责人核算会签——甲方预算部——甲方主管——甲方财务核签——总经理——甲方财务支付。
第五条:甲方拒绝付款权
1、未按图纸、结算单所列材料及规定进度施工;
2、瑕疵未予补正、整改不到位;
3、不服从监理、甲方代表及未按监理、甲方安排工序施工;
4、乙方负责人不适任,经监理及甲方函达更换,一周内未见执行者;
5、乙方人员在工地滋事不受约束或与监理及甲方管理人员发生纠纷者;
6、甲方与工程有关第三者或乙方之劳工对乙方提出之赔偿请求未获处理者;
7、乙方如违约或不履行因本合约所发生之任何义务及损害赔偿责任时,无论该责任或损害赔偿额是否已确定。
第六条:图纸说明
1、图纸提供日期,甲方在开工前七天内向乙方提供图纸及作法说明;
2、所有本工程图纸、施工说明书、招标文件及本合同有关文件等,乙方认为完全明确,即切实遵照执行;
3、乙方应有专业技术人员熟悉全部图纸,对图纸的疑义应于3日内提出,否则
因此而产生的责任由乙方自己承担。
第七条:甲方代表
1、甲方指派督工程及指示乙方之权;
2、发生乙方施工人员技能不能胜任、管理混乱或不听指挥有权通知乙方更换施工人员。
第八条:委托监理
1、本工程甲方委托监理公司负责本工程的监督管理协调等工作,王红凯 工程师为本工程的总监理工程师;
2、非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务;
3、在合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务时,总监理工程师应作出公正的处理。
第九条:乙方代表
1、乙方须派工程师或富有工作经验技术人员为驻工地代表,常驻工地督率工程,负责施工中的技术、质量、安全等一切施工中发生的事宜;(包括资金分配)
2、乙方代表按甲方代表批准的施工设计(施工方案)和依据合同发生的指令,要求组织施工;
3、乙方代表易人,乙方应在易人前7天通知甲方,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。
第十条:甲方工作
1、提供施工所需场地,向乙方提供施工所需的水、电等设施,及说明使用注意事项,并保证乙方施工期间的需要;
第十一条:乙方工作
1、负责合同的履行,按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务,做好各项质量检查记录;
2、乙方施工用登高器具及一切工具均由乙方自理,必须安全可靠;
3、乙方必须遵守政府相关规定要求,对违反规定造成之罚款或政府收取的各种规费由乙方自行负责交纳;
4、因乙方违反合约的各项条款,及不接受甲方指令或执行指令不利而受之罚款,均在当期工程进度款中扣除,乙方无条件接受;
5、若因乙方原因导致工期延期交付,所有甲方支出的监理费用由乙方全部承担,乙方则无条件接受;
第十二条:施工组织设计及进度计划
乙方应在协议条款及开工后的第七天,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。乙方必须按批准的施工方案的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。
第十三条:工程质量
1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复检时,乙方应按要求办理复检。若复检不合格,其复检及返工费用由乙方承担,工期不顺延;
2、由于乙方的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延;
第十四条:工程验收
1、工程全部完工,由监理组织甲、乙双方进行初验,验收时,如发现工程与设
计图纸验收规范不符,乙方应在监理指定期限内整改完善;
2、工程全部完工后正式验收对须整改部位,乙方必须积极配合,按甲方及监理在指定期限内整改完善,正式验收二次为限,否则以逾期论,按相关规定处理。
第十五条:材料机具
1、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差,及对于设计、规范和样品要求不符的产品,甲方代表应禁止使用,须立即迁出场外,并重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延;
第十六条:材料试验
对于必须经过试验才能使用的材料,不论甲、乙双方任何一方供应,由乙方进行测试,测试结果不合格的材料,凡未采购即停止采购,已购进现场的即刻迁出施工现场。因此造成的全部材料采购费用,由采购方承担。
第十七条:工程变更
1、甲方对本工程有随时变更计划及增减工程之权,乙方不得异议。对于增减数量,双方根据实际发生工程量,参照本合同所订单价或甲方核定单价增减之。若因甲方变更计划或设计图纸,乙方可以立即废弃已完成工程或已到场之合格材料,甲方核实验收后参照本合同所订单价或比照订合同时料价计给之,乙方需无条件接受;
2、乙方未经甲方认可,不得擅自变更工程材料质量、等级、品牌、规格及甲方按市场造价增减之价格;
3、本工程如乙方未经甲方认可增加的工程量,其所增之工程款,甲方不予支付增加之工程款,如需增加工程量,需由甲方代表、监理工程师,核实上报公司总经办认可。
第十八条:安全生产
1、乙方要按有关规定,采取严格的安全防护和防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此而发生的费用;
2、施工用登高器具必须安全可靠,并有专职安全员监护,必须按安全规范施工。施工中因乙方违反安全操作规程施工引起的一切安全事故,均由乙方自理与甲方无关;
第十九条:文明施工
1、乙方必须遵照营造安全卫生设施之法令规定进行施工,在施工期间,乙方的办公、食宿、医疗、卫生及材料工具储存之库房等临设均由乙方自行解决处理,其费用自行承担;
2、乙方应对所有施工人员负管理之责,并约束施工人员严守纪律,如有越轨行为及触犯地方治安条例所引起纠葛概由乙方负完全责任;
第二十条:施工配合
1、本工程进行期间,如因配合进度或施工需要,甲方及监理认为必须增加工人或需加开夜班时,乙方应立即照办,不得推托拒绝,并不得要求加价,如乙方不服从现场监理及甲方管理的,甲方有权扣除进度款1-5万元人民币作处罚;
2、与本工程有关之其它工程项目及临时装置如室外工程及其他配套设施工程,经甲方交由其它承造人办理时,乙方应与其它承造人互相协助合作之义务,如因工作不能协调而致发生事故或延误工期或意外情况,其一切损失,乙方愿无条件接受甲方之裁定并负责赔偿。
第二十一条:竣工验收
1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告,向甲方提供竣工图。甲方收到竣工验收报告后,
在7天内组织有关部门验收,甲方在7天内给予批准或提出修改意见,乙方按要求意见修改并承担由此而发生费用;
2、竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期,因特殊原因部分工程或部位需要甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确责任。
第二十二条:竣工结算
1、竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后给予批准或提出修改意见。
2、本工程若施工中出现质量事故,乙方除承担全部责任外,决算工程款时将在工程总价款中增加下浮点(1%),乙方无条件接受。
第二十三条:保修期限
1、保修期以甲方代表在最终验收记录上签字之日起算起。在保修期内必须全部遵照《建筑工程保修责任书》中各项条款圆满完成;
第二十四条:保证责任
1、乙方必须保证所供原材料及设备、货物等无任何瑕疵,必须是优质材料及一流工艺制造,必须崭新,未曾使用过及符合现行国家标准。并在各方面与甲方认定的品牌、质量、规格和性能相一致,在工程正确安装,正常操作和维修的情况下,乙方必须对本合同工程的正常使用给予两年的保证期,此保证期从完工验收合格后,项目部收到乙方的《竣工移交单》开始计算;
2、乙方因履行本合约各项规定,暨因解约而发生之一切义务,均连带负其全责,并愿放弃先诉抗辩权;
3、由于执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。
第二十五条:如果不能解决,采用如下方式解决
1、向协议预定的单位或人员要求和解;
2、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁;
3、向有管辖的人民法院起诉;
4、仲裁机构的裁决具有最终效力,双方必须遵照执行。仲裁费用由败诉一方承担,仲裁机构另由裁定者除外,仲裁期间双方应继续除争议部分之外的合同其它条款;
5、保证人应待本合同失效时,始得解除一切责任。
第二十六条:合同终止
甲方或监理认为本工程有终止必要时,需解除合同全部或一部分,经甲方律师通知乙方应立即停止施工,并于3日内负责遣散全部工人,其已完成工程及已进场材料待遣散全部工人后30日内由甲方核实给价,但乙方需无条件接受甲方核实之价款。逾期迁出,每日按工程总造价1%在乙方保证金或未领工程款中扣除。
第二十七条:解除合同
1、乙方如有下列情事之一时,甲方可随时解除本合同并将全部或一部分工程改招他商承办,或由甲方自办,甲方因解约所受之一切损失,乙方及其保证人应负赔偿之全责;
2、未经甲方同意私自将工程转让他人承包,或将资质登记证转借他人承包工程;(经甲方查明情况属实者)
3、乙方之下包商、分包商、材料供货商或其它债权人,有对乙方提起民事诉讼或申请对本工地工程标的物执行、扣押或处分或强制执行等处分时;
4、乙方不遵照甲方要求的施工或不按相关施工规范或不能圆满完成工程之处。 第二十八条:合约时效
1、补充合同及其附件同原合同有抵触时,以补充合同为准,自鉴定之日起生效,至全部工程竣工验收合格,保修期满并圆满执行合约后失效;
2、本工程所有来往文件、会议纪要以及本工程使用的各种图纸及文件均视为合同的组成部分,同原合同具同等法律效力。
本协议如与原合同有不相同之处,以本协议为准;
1、甲方确认的施工图。
2、《工程预算清单》
以上作为合同附件。
本合同正本一式五份。
甲方:(签章)
委托代理:
联系电话:
日期:
乙方:(签章) 委托代理: 联系电话: 日期:
装饰合同(篇4)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为明确甲方、乙方在 不锈钢装饰项目在施工中的责任,正确行使各自的权利,全面履行义务,确保工程的进度,保证工程的质量,搞好安全文明施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循自愿、平等、公平和诚实守信的原则,经双方协商就 室内不锈钢装饰工程项目采购、制作、安装工程达成一致意见,订立本协议,共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程规模:
工程内容:
工程地点:
二、承包范围
招标文件采购的内容: 室内不锈钢装饰工程项目。具体包括全部产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、成品保护以及保修、售后服务等全部内容。 三、承包方式及说明
1、总价暂定人民币 。不锈钢装饰按照展开面积计量(以实际发生量为准),以每平方米 为计价(不含基材),本合同单价为包工包料综合单价。
2、不锈钢制品和拉手单独应根据实际情况甲乙双方协商进行单独计价。
3、工程量确认:在施工过程中由甲方项目部、预算部及时审核确认。
4、单价所包括的内容:产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、检测、验收、成品保护、保修、售后服务、税金等。
四、合同工期
注:以上日期包括现场测量、深化设计工期、生产工期、安装工期。 五、结算和付款方式
1、合同签订生效三日内,第一次甲方需支付给乙方合同价款的 %计人民币大写: ,作为工程预付款;支付预付款后,若甲方要求合同内容(订货数量、型号、颜色等)变更,则需承担因此给乙方带来的损失。
2、第一批不锈钢制品(不得少于总工程量的 %)和安装设备运输到工地后拾工作日内,第二次甲方需支付至合同价款的 %计人民币大写: 作为工程进度款;乙方开始准备现场安装。
3、竣工前甲方应支付至乙方合同价款的 %计人民币大写:
4、安装完毕整体竣工验收合格一个月内结算后付至合同(结算)价款的 %计人民币大写: 。
5、剩余 %作为质保金,质保期为两年,质保期满无任何质量问题后30天内无息付清。
6、发生返工时:属乙方原因由乙方负责无条件返工;属甲方变更返工的按照本合同约定价格结算并结合实际情况计算拆除计工时。
六、乙方采购供应的材料及产品
乙方产品采购的约定:乙方产品进场时,由甲方、监理确认。未经签字认可的产品不得使用、安装、乙方负责产品的设计、生产、加工、包装、运输、装卸、安装、交验。乙方应按甲方批准的材料明细组织设计、生产加工、供货安装、不得影响总的工期进度。
七、质量标准
1、所采用板材为304#镀钛黑不锈钢,厚度≥1.05mm(满足行业标准)。
2、分部、分项工程质量必须达到本合同约定标准和相关质检部门要求。
3、乙方必须按照现行规范、标准、规程施工作业,对施工质量先进行全面自检,然后提请甲方检查验收。各工序间必须办理中间交接,上道工序合格后方可进入下一道工序。隐蔽工程未经甲方检验前和检验达不到要求,严禁隐蔽。
八、产品验收
1、报验以书面文件为准,且报验要准确、及时。若出现报验不准确、不及时,后果由乙方负责,出现的全部损失乙方无条件承担。
2、合同签订前,各种产品均需做样板现场经发包方认可,以展示材质及施工工艺,经甲方认可后方可大面生产。
3、产品进场后,乙方以书面的形式通知甲方质检部门并会同监理单位按照总工程量的1%随机取样进行破坏性检测;产品在隐蔽前和安装完毕后均须书面通知甲方质检部门进行联合验收。
4、所用胶类产品环保验收须满足环评检测要求。
5、产品质量及环保验收除满足上述要求外,在小业主最终验收认可前不免除承包方责任。
九、组成要合同的文件
1、本合同。
2、规范及有关技术标准。
3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
4、按甲方整体施工进度确定的乙方生产供货进度计划。 十、现场代表及管理职责甲方委派 任现场代表,对现场管理和协调工作,乙方应无条件服从。乙方委派 任现场代表,是乙方现场工作的第一负责人,接受甲方、监理的指令,负责施工人员现场管理。
十一、甲方工作
1、对工程实施全面管理监督及协调工作。
2、审批乙方上报的工程量形象进度,按合同条款拨付工程款。
十二、乙方工作
1、负责队伍的组建进场及施工前的其它准备工作。进场前提供约定材料样品,要求标明款式、产地、价格,且须由甲乙双方盖章认可。进场后负责将合同相关条款及交底内容向施工人员交底并采取必要措施以保证工程质量。每道工序大面积施工前,必须先在甲方、监理指定区域做样板工程,经甲方、监理现场察看并经质检部监督员认可后方可大面积展开施工;否则造成的返工由乙方自行承担。
2、在施工过程中,确保文明施工,达到环卫要求,保持现场整洁,生活区保持卫生清洁,由此发生的费用自理。负责本施工范围内的成品保护工作。施工中产生垃圾,必须按照指定地点集中存放,做到每日一清,否则发现一次罚款500元。对于铺贴好的地面、粉刷好的墙面及安装好的所有成品给予适当保护,如发现故意损坏必须赔偿恢复费用且给予1000元/次的处罚。
3、负责提供本施工范围内所需技术资料、质控资料及产品保证资料并整理装订。
4、按合同所列条款,依据程序申请工程款。
5、施工过程中,服从甲方、监理方的质量监督和其它合理要求。
6、定期参加工程例会,提交书面汇报材料(内容包括周计划、周完成情况以及需各方协商解决问题等)。
7、对甲供材料提前15天上报材料需求计划,以书面形式递交甲方项目部。 8、在施工前对上道工序质量及施工现场进行交接验收。
9、必须保证进场材料为本合同中的约定产品,严禁不合格产品进入施工现场。 10、服从发包人安排,积极配合其他工种施工。
十三、职工患病及安全事故的处理
乙方职工的疾病及安全事故所发生的费用均由乙方自行承担。
十四、产品保修在质量保修期内乙方须按照相关规定对出现的任何质量问题给予修缮处理。承包(供货)人在工程整体交工验收后,负责24个月的免费保修;在运行中出现难以调整修复的质量问题时,承包方应无偿更换产品,直至达到小业主满意。
十五、违约和赔偿
1、乙方未按时交付承包项目的,甲方、监理方检查质量不合格且未在规定期限内整改的每出现一次扣违约金1000元,如因甲方不能按时拨付工程款,给乙方造成的损失按实际发生额进行赔偿,工期相应顺延。
2、乙方因质量、安全事故或拖欠工人工资等受到行政主管部门处罚,或媒体曝光给甲方造成经济、声誉损失的,甲方视情况扣工程款10000元/次,不足部分甲方有权追偿。乙方人员若发生打架斗殴、偷窃他方物品等不法行为,甲方视情况扣乙方1000元/次。情节严重的移交司法机关处理。
3、如甲方中途变更设计方案,应以书面形式通知乙方,且变更部分的木作价款作相应调整,工期以乙方接到书面变更通知日期起作相应顺延。
4、因乙方所承包的工程因质量问题给甲方造成损失罚承包方违约金合同价款的5%,并按要求提供新产品,相应数额由工程款中扣除,不足部分甲方有权依法向乙方追偿。
5、如发现乙方在施工过程中,材料以次充好或是掺杂施假等情形,视情节严重程度每次扣工程款10000元;并有权终止本合同,同时前期所做的工程不再结算和支付工程款。
6、乙方所提供的产品在质保期内发生任何质量问题,物业公司以电话方式通知乙方,乙方须在收到通知的同时给予明确答复,且在8小时内必须到达现场,否则视为违约。物业公司可自行处理,因此发生的费用从乙方装修保证金中双倍扣除。
十六、不可抗力
1、因发生不可抗力而导致一方违约的,违约方不承担违约责任,该不可抗力是指:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,仅包括飓风、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害、战争和动乱。
注:本合同不可抗力不包括法律、行政法规、部委规章、地方性法规、地方政府规章、中央政府和地方政府的政策以及可能影响本合同履行的任何政府行为与中国政府关税的上(下)调整。
2、遭受不可抗力影响的一方,应尽力减少损失,否则因此而扩大的损失应由其承担。并应在不可抗力影响消除后十五个工作日内向对方提交有关政府部门的证明文件。
十七、其他
1、本合同以及一方根据本合同所提供的文件必须以中文书写。
2、如用电报、电传通知的,凡涉及各方权利、义务的,应在电报、电传发出当日或次日以书面信件通知;以传真方式发出的,发出日期为收悉日,以专人手递方式发出的,发至指定地址之日视收悉日;以邮寄方式发出的,寄出后第七日视为收悉日。并均作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。
3、当甲方委托第三方(施工方)对不锈钢产品数量及尺寸等标的进行签字确认后,作为本合同的补充文件同样生效。
4、合同未尽事宜,双方可签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律的效力。
十八、补充条款
1、乙方提供的产品以报价单所涉及的明细、规格、数量及单价为准。
2、乙方在合同签订后将产品的技术文件,无偿向甲方提供一式四份。
3、乙方进场前必须办理人身保险、安全帽、工作服、费用由乙方自行负担。
十九:因本合同发生的诉讼,由 人民法院管辖。
二十:本合同一式捌份,正本二份、副本六份,甲、乙双方各执四份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
年 月 日
装饰合同(篇5)
甲方:XXXXX房地产开发公司
乙方:大余县新艺装饰工程有限公司
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合本工程的具体情况,依照(合同法)和有关法律法规,本着自愿平等的原则,双方达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:尚水龙城售楼中心装修工程
2.客户名称:江西水龙房地产开发有限公司
3.工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中的项目为准,总工程造价预计为叁拾肆万元整。施工单价以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减设计或增减施工、安装项目,需经甲乙双方协商确认,签字盖章后生效。
4.双方商定本工程工期为完成全部施工及安装项目。期限自年月日起至至月
二、甲方责任
1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,提供可供乙方施工用的必须场地。
2.向乙方提供施工所需的水、电等设施。
3.协助乙方办理施工申请、审批等手续,并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。
4.对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
5.甲方指派人员参与或监督工程施工的,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。
6.及时履行乙方的其它协助义务。
三、乙方责任
1.乙方派出专职工地工程人员,负责合同的履行,按合同要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。
2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3.严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。
4.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四、关于工程价款及结算的约定
1.乙方施工队进场一星期内,甲方预付报价单中工程款总额的30%。
2.施工及安装竣工后,以实际发生工程量并且按照预算项目报价结算,甲方再给付乙方全部工程款的50%;总体验收合格后给付至总工程款的'95%,余款5%做为质保金,一年期满无异议后结清。
3.甲方同意乙方以甲方调整后的施工图纸所提供的报价单为本工程单价及数量的基础约定。结算时以经甲方认可并有甲方代表签证的现场施工签证单的工程量为准。
五、关于材料供应的约定
本工程所需应由乙方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品。并且必须是由甲方指定和认可的品牌方可施工。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对甲方造成损失的,所有责任由乙方承担。
六、双方责任的约定
1.因甲方原因影响工期,工期相应顺延。
2.乙方不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。对竣工验收后保修期内发现的属于乙方施工安装的质量问题,乙方免费维修。乙方施工过程中造成的人员伤害,责任由乙方负责。由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,工期相应顺延。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。
3.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方进行合同终止协商,并由责任方赔偿总金额的百分之二十给对方补偿由此造成的经济损失。
八、双方签认的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十、本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商不成,双方同意向大余县法院起诉。
甲方(代表签字):
盖章:
年月日
乙方(代表签字):
盖章:
年月日
装饰合同(篇6)
发包人:__________
承包人:__________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条:
1、工程地点:九龙坡区联发家园7幢6楼6-3
2、工程内容及要求:内容:整体装修
3、工程承包方式:双发商定采取,承包人包工、包料(除抽油烟机、天然气灶、热水器、浴缸由发包方提供外)
4、工程期限:开工日期:__________年__________月__________日
竣工日期:__________年__________月__________日
5、合同价款:本合同工程造价为:玖万元整
第二条:材料的.提供
由承包人提供材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料为国内一线品牌,其品种、规格、名称经双方认可。
2、施工中,发包方如有特殊要求或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
3、凡工程质量问题造成返工,所发生的费用由承包方承担。
第四条:工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第五条:款项支付方式
经双方约定按项目进度付款。
第六条:附则
1、本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
装饰合同模板九篇
随着人们的文化水平与素质水平的提高,合同在我们的日常生活之后起的作用非常大。合同对合作双方都是具有一定约束力的,能够更好的维持稳定的合作关系,合同范本怎么拟定起草?期待我们的建议能够帮助您更好地掌握市场变化和趋势。
装饰合同 篇1
甲方:
地址:
负责人:
乙方:
性别:
民族:
身份证号码:
户籍所在地:
根据《中华人民共和国劳动法》,经甲乙双方在平等基础上友好协商,签订如下条款:
1.合同期限
1.1双方同意订立年期劳动合同,自年月日起,至年月日终止。
1.2试用期自年月日起至年月日止。
2.工作内容
2.1甲方依据工作需要安排乙方工作。
2.2乙方应完成的工作标准在《岗位聘用协议书》中约定。
3.劳动保护和劳动条件
3.1甲方按照实际工作需要和岗位要求,为乙方提供必要的劳动保护用品,配备必要工作设备,并提供保障乙方健康和安全的工作场所。
3.2甲方有义务对乙方进行政治思想、职业道德、专业技能、劳动安全及有关规章制度的`教育和培训。
4.工作时间和劳动报酬
4.1甲方根据行业特点,安排乙方实行标准工作制或不定时工作制。
4.2乙方执行工作制,每周工作6天,每天工作8小时。甲方因工作需要,可以适当延长乙方工作时间或安排乙方在休息日、法定节假日加班,乙方应服从甲方安排,给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。
4.3乙方从事现场施工的,由于工作性质特殊,需要连续作业或受季节和自然条件限制,实行不定时工作制,给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。
4.4乙方工资待遇按照甲方相关制度执行。乙方工资元/月(试用期工资待遇按80发放),试用期满经考核合格的,甲方根据乙方岗位执行工资标准。其余各类津贴、奖金等发放按公司规定及经营状况确定。
4.5甲方实行新的工资制度或乙方的工作岗位变动时,乙方的工资待遇按甲方规定予以调整。
5.劳动纪律
5.1乙方应严格遵守甲方制定的各项劳动纪律和规章制度,服从甲方的管理。
5.2甲方的经营活动和财务状况属企业机密,乙方须严格保密。
5.3乙方违反劳动纪律的,甲方有权依据国家有关规定和甲方的规章制度,给予乙方批评、处罚直至解除本合同。
6.甲方义务
6.1对乙方进行法规、安全规程以及甲方的各项规章制度的培训。
6.2对乙方进行岗位知识与技能培训。
6.3按时向乙方支付劳动报酬。
7.乙方义务
7.1服从甲方作出的工作安排,遵守甲方的各项规章制度,努力完成甲方交付的各项任务。
7.2在受聘期间,未经甲方许可,不得兼任甲方安排的工作以外的任何其他职务;不得在甲方安排的工作时间从事与甲方安排的工作无关的任何活动。
7.3乙方在工作时间或利用甲方提供的资金、资料及技术条件所完成的各项智力成果(包括文件、方案、文字资料、专利和著作权等)归甲方所有。
7.4甲方可随时要求乙方交还受聘期间有关甲方经营活动的全部文件。
7.5在受聘期间未经甲方许可,乙方不得从事任何与甲方有竞争性的活动,不得从事任何有损甲方声誉、形象的活动。
7.6乙方应保守甲方的商业秘密。
8.合同的变更、解除、终止和续定
8.1有下列情形之一的,甲乙双方可变更劳动合同的
甲(签名)
乙(签名)
日期:
装饰合同 篇2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规,为明确双方责任,确保工程质量和工期,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本协议。
为创效益、出品牌,保质保量,顺利竣工;确定_______ _____担任( ____ __工长:为签订本合同的本人),乙方承接本工程项目后不得转包、分包给第三方施工,工长在施工过程中不得委托他人顶替,而且在本班组有一人施工的情况下均必须在场监管直至本班组施工任务结束;在施工过程中电话必须24小时开机,如通信连接不通每一小时罚款500元,有事须请假的,须提前向项目经理请假同意后并委托人员顶替岗位(但不得超过二天)才可离开施工现场,如无故离场的公司有权终止合同,而且所造成的一切经济损失由乙方负责;为明确双方的权利和义务,制定本合同:(本合同条款项目部不得更改,如需更改需报工程部及总经理批准)
第一条:工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:包工不包料;施工工期: 年 月 日至 年 月 日
四、本次乙方承包工程范围及内容: 。
第二条:劳务价款支付
一、承包价格:按实际完成面积计算每平方米 元(如包干,按 元包干,大写 )。如施工过程中发生的修改和变更,零星委托,经甲方签字认可后,在结算时另行协商。(单项项目多的附:报价清单):
二、甲方负责材料运输到室外。材料下车、二次搬运、施工机具、工具易耗件、地拖线、工人差旅住宿等由乙方负责(费用已包含在承包价格中)。
备注:明确各工班报价中关于易耗件或个别辅助材料包含在承包价格中的确定
1、油漆班报价:砂纸、胶纸带、油扫油刷、灰刀、滚筒、灰桶、报纸等;
2、木工班报价:钻头钻嘴、电锯片、砂轮片、玻璃刀、修边刀等;
3、泥瓦班报价:斗车、、灰刀、滚筒、切片、钻头钻嘴、铲等;
4、水电班:钻头钻嘴、切片等;
5、钢结构及玻璃、铝幕墙及石材幕墙:钻头钻嘴、电锯片、砂轮片、玻璃刀、修边刀、斗车、灰刀、铲等;
6、消防及空调:钻头钻嘴、电锯片、砂轮片、玻璃刀、修边刀、砂纸、胶纸带、油扫油刷、灰刀等;
三、付款方式:按施工进度付款,工程完工待建设方验收合格后付 %款额,留 %作保修金。
四、保质金为工程保修期间的押金,工程如需保修,项目部或工程部以电话通知,乙方在保修期间不得以任何借口推卸,如乙方不进行保修,甲方有权扣除保修金。
第三条:施工管理
(一)技术交底
1.乙方必须按照甲方的技术交底及施工图纸进行施工,擅自修改图纸做法或未按照甲方的技术交底要求进行施工造成的返工带来的经济和工期损失由乙方负责。
2.施工前先做样板,样板质量达标并经甲方认可后方可进行项目大面积施工。
3.严格按照甲方确定的施工方案进行施工,从一道工序进入另一道工序施工前必须进行交接验收,工序质量经验收合格,并做好记录后,方可进行下一工序施工。
(二)现场安全
1.乙方必须承诺所属施工人员未涉嫌犯罪案件,并提供齐全的身份证件,否则甲方有权扣留嫌疑人并交由公安机关处理,乙方需将施工人员名单、身份证或暂住证原件及复印件(甲方验过原件后只留存复印件)提交甲方存档。
2.工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,或由乙方提交工人名单,甲方代乙方办理保险,保险金由乙方承担。
3.乙方及其下属作业人员必须自觉接受甲方安全技术交底、安全培训,提高安全、防火、防盗意识及劳动技能,乙方必须加强内部对工人的管理,教育工人遵纪守法。
4.乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违章操作造成的安全事故,乙方负责由安全事故带来的一切后果,与甲方无关。
5.协助甲方做好工人进场前的培训,特殊工种要持证上岗,明火作业要在甲方领办动火证,并配有专人监督施工。
6.对新调入的工人要进行现场安全教育,同时做好安全交底及安全知识的学习,落实执行公司各项安全教育的培训及规章制度。
7.乙方班前要检查安全,班后要检查质量,经常检查对施工设备及作业环境,发现不安全因素要采取相应的安全措施,并及时向甲方汇报。
(三)现场管理
1.乙方必须服从甲方的统一指挥安排,诚恳接受现场管理人员(包括甲方、监理、总包的管理人员)的监督管理,自觉维护甲方形象,乙方必须坚持"安全第一、预防为主"的方针,依据国家有关建筑施工安全管理规定,严守操作规程、技术规范,落实安全措施。
2.施工中如发生纠纷,及时上报项目部管理人员,由项目部管理人员出面协调解决,不能有过激的行为。
3.乙方配合对工人劳动技能的培训,节约用料,杜绝浪费材料现象发生。施工现场的材料堆放,必须按照施工平面图规划整齐码放,材料随用随清,做到工完料尽,场地清洁,保持施工现场整洁、有序。
4.进入施工现场的所有工作人员,必须戴好安全帽,穿统一工作服,佩带好上岗证,不准穿硬底鞋、拖鞋或带钉易滑的鞋作业。
5.采取有效的措施保护工程成品,因保护措施不力造成工程成品损坏乙方承担由此带来的经济损失。
6.乙方应加强对施工人员的日常管理,严禁打架斗殴、偷盗等不良现象和其它违法行为的发生,禁止酗酒、赌博,一经发现将处以50-1000元罚款,情况恶劣严重者,送交司法机关处理。
7.乙方在施工过程中不得随意拆改安全防护设施,如必须移除安全防护设施才能进行施工的,须向甲方安全员申报批准后,方可拆改,并且作业完毕及时恢复,不留隐患。
8.乙方所有施工器材进场后,由施工单位自负保管责任,如有丢失、损坏,甲方概不负责。施工现场一切机具设备,要经常检查、维修、保养,保持机器完好正常运转,要"一机一闸、一箱一漏",接地接零,不准故障运转和超负荷作业。
9.乙方施工现场各工种作业,必须符合与甲方签署的协议内容;如有违反,甲方有权责令停工。乙方进场后施工前,应就楼内设备、设施的成品保护问题向甲方做出承诺,并采取有效措施保护成品;如有丢失、损坏,应及时向甲方报告,并承担赔偿责任。
10.未经甲方允许,乙方不得使用施工现场以外水、电设施,不得在施工现场以外存放施工器材或工程垃圾。
11.凡属乙方施工人员、车辆携带外出的物品,必须由施工现场负责人到甲方办理携物外出手续,门岗方可放行。乙方施工现场负责人或乙方指定可以携带外出的负责人签名;其他人员无权申办携物外出手续。申请人不得虚报携带外出物品,不得冒用、涂改批准单;甲方签发日期当日有效。对违反携物外出管理规定的乙方或乙方所属人员,甲方有权要求其缴纳50-1000元违约金,同时暂扣不明来源物品并
12.进场施工人员必须统一着装,由甲方发放两套服装(工作服),收取半价50元。进场施工人员必须统一佩戴甲方提供的工作证,此证由甲方制作, 如发现未穿戴服装、工作证者,一次罚款20-50元。乙方所属施工人员不得冒用、转借、涂改或损毁施工证件一经发现,甲方有权处以50-500元罚款。如证件遗失,须重新交费补办。
13.乙方所属施工人员进出工地须行走指定通道,严禁乱窜区域。不得大声喧哗、乱涂乱画、随地便溺。不得破坏酒店宾馆内的公共设施。
14.乙方所属施工人员如有盗用工地、宾馆内物资,一经查实,将由甲方依法送交当地公安机关进行处理,并加倍罚款。对采取欺骗手段、蛮横无理、态度恶劣、出言不逊、拒不执行管理规定的施工人员,甲方有权处罚(50—500元)乙方及责任人,并要求乙方停工、清退责任人。
15.乙方施工进场车辆必须服从调度、低速行驶、规范停车,主动礼让客户车辆。严禁鸣笛、乱停乱放,司机和随车人员应在指定时间和地点内完成装卸工作;未经甲方允许,不得进场卸货。乙方施工车辆及随车人员在进出、装卸过程中,损坏工地和宾馆内设施或给第三方造成经济损失的,必须承担责任,包赔损失。对违反施工车辆管理规定,或因造成责任事故的责任单位或责任人,甲方有权要求缴纳50-1000元违约金;或暂扣其车辆留待协商解决;或责令其停工。
(四)消防安全:
1:根据"谁主管、谁负责"的原则,乙方施工负责人全面负责现场防火安全作业;甲方保安部、工程部负责监督和管理。
2:乙方装修工程需要变更施工区域原有消防设计时,必须报送甲方,甲方根据规定报送消防局审核、验收。
3:乙方施工中严禁埋压、圈占、破坏消防设施,严禁占用楼区消防通道,严禁使用消防水源。
4:乙方施工中必须安全用电,严禁超负荷用电,严禁使用不合格电器设备,严禁私拉乱设临时电源,严禁使用碘钨灯做照明。配电柜或临时配电箱的安全和电气线路的铺设必须严守国家(现行)技术标准,使用合格器件;设立安全标志,清理周围可燃物。
5:施工现场严禁吸烟,严格用火管理;施工单位使用电焊、气焊、喷灯等明火,必须事先报甲方现场负责人员同意,现场并配备灭火器材,方可施工。
6:施工动火人必须持有国家承认的专业资格证书;用火现场必须清理可燃物,设看护人,配灭火器,有消防措施;严禁与油漆木工交叉作业。
7:乙方施工所用装饰材料必须符合消防主管部门颁发的阻燃、耐火标准,装修结构必须符合防火安
8:作业现场需隔离热源、火种,并注意通风。油漆储量不得超过当日用量,油漆容器必须密封,可能引起相互反应的油漆必须分开放置,严禁混放。
9:木工作业现场须安全用电,杜绝火种,所用机械、木材注意降温,防止阴燃;控制现场粉尘浓度,及时清理当日木屑、刨花。
10:施工现场易燃、易爆材料必须由专人负责安全管理。
11:施工现场禁止烧水做饭,禁止使用电炉或灯具取暖;确需使用电热灶具或电炉的,必须经甲方批准后方可使用。
12:施工现场易燃工程垃圾必须随时清运,可燃工程垃圾必须集中存放,及时清运。
14:施工现场必须配备足够的灭火器;施工人员必须会报火警、会使用灭火器材或消防栓扑救初期火灾。现场出现火情后,乙方必须立即向甲方、保安部报告火警,同时组织力量灭火。疏散物资,隔离火场,防止蔓延。严禁隐匿或谎报火情。
15:对违反消防管理规定的乙方或乙方所属人员,甲方除下发防火安全隐患通知书,责令其限期整改外,另有权要求其缴纳50-1000元违约金,或责令其停工;对因此造成安全事故的,甲方将报请消防主管部门追究其法律责任。
(五)施工材料
1.甲乙双方按照实际做法结合定额消耗核算材料用量,甲方根据双方确认的材料消耗量发放材料,乙方对领用的材料要妥善存放,施工时严格控制材料的使用量,乙方施工材料用量超过双方确定的材料消耗量部分由乙方承担其费用。
2.需特殊加工的材料,乙方与甲方的技术人员根据施工图纸及现场实际进行排版放线,确定加工尺寸,报项目经理审批后方可采购。
3.乙方有任务配合甲方验收材料,如对材料质量有怀疑,或确信材料质量有问题,应及时上报给甲方有关人员,由甲方组织落实清退质量不合格的材料。乙方有权拒绝使用不合格的材料施工,如果乙方使用不合格材料施工,造成工程返工施工劳务费用由乙方独自承担。
(五)施工进度
1.按照甲方施工进度计划组织劳动力进场施工,按时完成下达的各阶段施工任务。
2.乙方应配合甲方完成业主下达的临时性的工作,不能以任何理由推诿。
3.乙方如不能按照甲方要求进度计划完成施工任务,乙方无条件增加劳动力,或者加班,否则甲方有权选择别的队伍进场组织施工,劳务费用从乙方劳务费中扣除。
第四条:工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)乙方应密切配合甲方、业主组织的工程中间验收工作。
(三)工程质量验收以业主组织的或使用者的验收依据,工程保修期以通过业主组织的验收日起计,期限两年。
(四)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
第五条:双方责任及工作
(一)甲方工作
1.甲方根据业主的要求制订施工进度计划,向乙方下达施工任务书,为乙方施工提供材料。
2.甲方落实施工用临时设施安装到位,按计划将具备施工条件的工作面移交给乙方。
3.甲方根据施工进度及时组织项目过程验收工作,确认乙方所完成的项目工程量。
4.甲方按双方约定付款方式发放劳务工资。
5.甲方在施工前应向乙方作施工技术、安全技术、现场管理交底。
6.甲方组织乙方按步骤安排施工,现场指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.乙方负责按照施工图纸、施工技术规范、操作规程和双方确认的质量标准组织施工。
2.乙方必须执行遵守甲方与业主、总包所签订的有关施工现场的各项协议及管理措施。
3.乙方负责提供施工所用材料清单,清单须标明数量、型号、规格颜色等技术要求及质量等级要求,须确保清单所列材料符合施工要求,数量准确。
4.乙方积极主动接受甲方的各项交底,特别是安全交底,并负责岗前对作业人员进行交底工作,落实检查安全措施是否到位,监督作业人员施工质量和安全,纠正违章作业,承担因作业人员违章作业带来的各种损失。
5.乙方有权拒绝安全防护不到位、存在安全隐患作业面施工。
6.乙方必须按照规定给作业人员办理劳动保险,配用的劳保用品,并向甲方提供相关的证明资料。
7.乙方必须保证从甲方领取的工资确保发给每一位工人,否则甲方将通过法律程序将乙方移交司法机关处理。
第六条:违约责任:
(一)甲方违约责任
1、甲方不履行或不按约定履行合同义务的乙方有权终止本合同。
(二)乙方违约责任
1、乙方因劳动力不足或自身其它原因造成施工进度缓慢,无法满足甲方的进度计划;乙方劳务作业质量达不到本合同约定的质量标准,经整改仍达不到标准的;乙方现场安全管理达不到合同要求,经整顿仍不能达到要求的,甲方将终止合同,待工程竣工后,质量合格的予以结算,质量不合格的不予结算,并保留从劳务费中扣除因之而损失的材料费。
2、乙方如果没有按照规范施工,造成返工及材料浪费,损失均由乙方承担,结算时在乙方劳务费中扣除。
3、乙方如没有向工人发放已领取的劳务工资,公司将直接向工人支付劳务工资,这部分劳务工资从乙方劳务费中加倍扣回。
第七条:其它约定:
(一)事故的处理
在施工过程中,乙方要严格遵守施工安全规范,本工程双方特殊约定,在施工过程中如发生人身安全事故或意外伤害,一切费用由乙方承担,甲方不承担任何责任。
(二)保险
1、乙方必须为其职工办理工伤保险,并为劳务作业场地内自有人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
(三)合同的保密
双方对合同内容均负有保密义务,因一方泄密,给对方造成损失的,由泄密方赔偿对方经济损失。
第八条:未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第九条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
装饰合同 篇3
住宅装饰设计合同
一、合同双方
本合同由甲方和乙方订立,甲方为居住在本合同标的地址的自然人或法人,乙方为装饰公司。
二、合同标的
本合同所指标的是甲方现有的房屋。
三、装饰设计范围
1.乙方根据甲方的要求,对甲方的房屋进行装饰设计,然后得到甲方的认可注册并备案。
2.如果甲方要求变更装饰设计,乙方需要根据变更的情况重新报价。如果变更设计费用超出甲方预算,甲方需要在书面报告的前提下同意支付额外费用。
3.装饰设计中如有需要更换甲方提供的主要材料、设备或者需要购买新的材料、设备的情况,则乙方需要及时通知甲方。乙方应保证所使用材料的品质和安全,并向甲方提供材料的质量证明文件。
4.如果装饰设计中高架构造需要增加,随着建筑增加,仍需要提出增加费用。同时需要甲方递交增加材料价值和人工增加费用。
5.装饰设计完后,乙方会向甲方提交详细的设计图纸和施工方案,甲方需要在严格按照上述的方案进行施工。
四、居住期间及保障
1.为了安全起见,在主人离开时,装饰工人/工程师号不得参入房屋。如果甲方需要进入他的房屋,他应提前告知乙方,并与工人约定好其进入房屋的时间。
2.乙方将为施工结束后提供细化维护服务和保障。
3.甲方应确保房屋的原始结构和主要基础设施的安全性。如果屋里有大件家具或重量物品需要增加设备,分配合适的增加设备位置,自行负担责任。
五、违约责任
1.如果乙方未能正确履行合同义务或向甲方提交虚假信息,乙方应承担相应的违约责任。违约责任包括,但不限于,退还甲方已支付的全部或部分费用,向甲方支付逾期利息等。乙方酌情赔偿甲方的损失,但不得超过甲方已支出的全部费用。
2.甲方未能按照本合同要求支付费用、提供必要的材料或任何其他违反合同情形,则甲方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于向乙方支付违约金、承担已造成的损失等。
六、合同解除
1.本合同的期限为装饰工程施工结束之日起十五天。甲方和乙方在合同执行期间有权解除本合同,但应承担相应的违约责任。
2.如果本合同解除,甲方应承担乙方已经完成的工作量费用,包括但不限于材料采购费用、设计费用和施工费用等。
七、争议解决
1.对于本合同的未尽事宜,甲方和乙方可协商一致进行解决。
2.如果甲方和乙方无法协商解决争议,或者协商解决无法达成一致,并且遵循设立的程序,甲方和乙方可以向有法定资格处理相关建筑工程纠纷的仲裁机构申请仲裁或申请法院诉讼。
3.在任何情况下,甲方和乙方将遵守仲裁机构或法院做出的决定并采取相应的措施。
八、合同变更
1.如果甲方或乙方认为需要变更本合同,则应向对方提出书面请求并谈判达成一致意见。
2.变更合同内容应采用书面形式,由甲方和乙方签署并加盖公章或个购印章。
九、合同生效
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同本着保护民事权益的原则制定,双方应共同遵守本合同的各项规定并珍惜互相的友好合作。
甲方:
签名/加盖公章:
日期:
乙方:
签名/加盖公章:
日期:
装饰合同 篇4
甲方: (以下简称甲方)
工程地点:
乙方: (以下简称乙方)
乙方应甲方要求位于 作软装设计布置工作事宜。经甲、乙双方友好协商,就有关事项达成以下协议:
一、乙方责任,权益和范围
1、 乙方负责项目以下部分的具体实施;
A 整体家具及软装饰(包括:家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)的陈列设计工作。
B:项目陈列的室内设计工作;并安排人员到现场精量尺寸。
C:收取定金并负责采购及制作以及运送到位并摆放工作;
D:精量尺寸后一周内出具详细的设计方案(包括:家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)约甲方看图
F:进行方案调整直至甲方满意为止
E:根据方案做出预算。
2、为充分配合甲方按项目实施进度要求,乙方需按照甲方项目的工期要求保证完成;
3、乙方有责任对协作实施项目进行专业指导,以保证项目的实施效果.
4、甲方应积极配合并协调乙方施工期间各项事宜。
5、乙方有责任对甲、乙方双所签订的此合同内容进行保密,不得向甲、乙双方之外的第三方透露。
6、乙方有责任积极配合甲方做好甲方与乙方之间的认质认价工作。
二、甲方责任和权益
1、甲方须向乙方提供项目实施平面图 提供功能及风格要求(美式现代,美式古典,美式田园) 说明软装的投资预算 交付定金。 甲方应积极配合乙方所提出的合理要求,按乙方所需要求配合乙方工作,以保证项目实施的顺利进行。
2、 甲方有权利对乙方所有的实施工作进行全程监控,并在保证项目实施效果的情况下,对乙方所实施的项目进行协调调整。
三、费用及支付方式
1、 乙方为甲方提供室内软装饰设计,收取设计费,面积(100平方以内)为3000,(100-300平方)为5000元、(300以上平方)为10000元。
2、 乙方采购的一切与项目有关的家具及软装饰饰品(包括台灯、床上用品、及窗帘等)的费用必须全部经甲方认可并由甲方承担。所采购物品,乙方向甲方提前提交预算清单并协调甲方对乙方所购物品进行确认,甲方以乙方提供的预算清单总金额做为合同暂定总价,合同签订后,甲方向乙方先支付设计费5000元,待甲方确定总价后按合同暂交定价的50%货款,货到现场摆放完毕后,支付合同总价的余额50%,但乙方再增减相关饰品量时需以正式书面形式通知甲方,待得到甲方书面确认函后,方可采买增加,。
3、 如甲方未能按约定条款向乙方支付费用,乙方保留暂停施工的权利,并书面通知甲方,双方另行协商解决。在合作过程中,如发生难于调和的.障碍,甲、乙双方可提出终止本合同。
四,说明
1 设计过程中,甲方不可带走乙方的任何资料(平面图,方案)。
2. 甲方对设计签字确认,所交的定金不予退还,所收取的定金抵冲工程款。外地的客户运费由客户承担。
五、时间及安排
1. 年 月 日至 日进场并完成对甲方位于 的设计布置。
3.本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,双方盖章签字生效,具有同等法律效力。
4.上诉条款中所提到的不可抗拒因素指:火灾、地震、战争、政府执法部门禁止等因素。
5.本合同附件作为合同组成部分之一,与本合同具有同等的法律效力。
6.本合同所指项目为 。
7.合同未涉及但需补充的实施项目,以补充合同为准,双方盖章签字生效,具有同等的法律效力。
8.有未尽事宜双方应积极协商解决,双方协商未能解决的事宜可在任何一方当地人民法院提起诉讼。
甲方:代表 (盖章)
乙方: 代表(盖章)
年 月 日
装饰合同 篇5
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:________医院室内装修工程
工程地点:_________________________
工程内容:详见招标图纸及工程量清单。
工程立项批准文号:________________
资金来源:自筹
二、工程承包范围及承包方式
承包范围:按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。
承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干,措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时,则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。
三、合同工期
开工日期:20____年____月____日(暂定开工日期,具体以建设单位开工令为准)。
竣工日期:20____年6月日前竣工。
合同总工期:日历____天
四、质量标准:
工程质量标准:符合国家有关施工质量验收标准(根据工程的特点为:合格)。
五、合同价款
招标范围内工程合同价暂按中标价,暂计为(大写):____________元(人民币)(____________元)。
六、组成合同的文件
1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)招标文件(包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等)
(4)投标书及其附件
(5)本合同专用条款
(6)本合同通用条款
(7)图纸
(8)标准、规范及有关技术文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、其他约定
1、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。
3、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
八、合同生效
合同订立时间:20____年____月____日
合同订立地点:____________
本合同双方约定自签字盖章之日起生效。
发包人:承包人:
法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
装饰合同 篇6
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程量:以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。
4、承包方式按以下第项执行
(1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二条工期
1、开工日期:年月日
2、竣工日期:年月日
3、工程总用工时间:天(工期顺延的时间未计入)
第三条工程价款
本工程总造价为:(大写)(人民币)
¥:元
注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算
第四条工程质量
本工程质量按以下第执行
(1)国家标准(2)地方标准(3)行业通用标准(4)甲方特殊标准
第五条图纸
1、经双方协商一致决定,采用以下第项执行
(1)甲方委托乙方设计施工图纸,设计费用为(大写):元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;
(2)甲方自行提供施工图纸
2、图纸会审和设计交底时间:
3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在开工前天将图纸交给乙方。
第六条合同组成文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条工程变更
1、工程设计变更
施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关工程的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。
施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。
2、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
3、确定变更价款
承包人在工程变更确定后3天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。
(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认,发包人无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。
(6)发包人不同意承包人提出的变更价款,而实际工程继续施工的,视为同意承包方人的价款变更要求。
(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
(8)因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
第八条双方一般的权利和义务
1、甲方的工作
(1)开工前
天,全部腾空或者部分腾空房屋,清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外),对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作;
(2)办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的,相关费用应当由甲方偿付给乙方,并且工期相应顺延;
(3)提供符合施工要求的水源、电源,负责协调
邻里及管理机构之间的关系;
(4)参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作;
(5)施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件;
(6)按照合同约定的期限支付工程款,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
2、乙方的工作
(1)参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交由甲方审定确认;
(2)施工中严格执行安全施工规范、防火规定,按期按质完成施工;
(3)未经甲方同意或者有关部门批准,不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;
(4)保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管的通畅;
(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间;
(6)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
(7)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第九条有关材料的约定
1、任何一方负责提供的材料和设备,均是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。
2、对于任何一方提供的材料和设备,如不符合质量要求或者规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此增加费用,由提供方承担。
3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失,应由乙方负责。
4、材料运输费用,由材料提供方承担。
5、甲方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对乙方现场负责人验收签字确认。
第十条有关施工和工期的约定
1、开工及延期开工
(1)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延;
(2)因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
2、暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施发包人作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
3、工期延误
因以下原因造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
4、工程竣工
(1)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。
(3)施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
第十一条关于质量和中间验收的约定
1、工程质量
(1)工程质量应当达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
(2)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
2、检查和返工
(1)承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方现场负责人的检查检验,为检查检验提供便利条件。
(2)工程质量达不到约定标准的部分,发包方现场负责人一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。
(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。
3、隐蔽工程和中间验收
(1)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,发包方现场负责人在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。
(2)发包方现场负责人不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,发包方现场负责人应承认验收记录。
(3)经发包方现场负责人验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,发包方现场负责人不在验收记录上签字,视为发包方现场负责人已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
4、重新检验
无论发包方现场负责人是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿发包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
5、发包方指定的现场负责人为:,身份证号码为:.发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。
第十二条关于安全施工的约定
1、安全施工与检查
(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
2、安全防护
(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方后实施,防护措施费用由发包人承担。
(2)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人,并提出相应的安全防护措施,经发包方认可后实施,由发包方承担安全防护措施费用。
第十三条关于竣工验收和结算
1、竣工验收
(1)工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收,并办理验收交移手续。
(2)工程未经验收合格时,甲方不得有任何的使用行为,否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。
2、结算
工程验收合格后,乙方应将有关资料移交给甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后
天内未有异议的,视为认可结算资料,双方应填写工程结算单并签字确认,若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的,视为结算单已经得到了甲方的签字确认。
第十四条关于工程价款支付的约定
1、双方同意工程价款按下列方式进行确定:
(1)固定价格:本工程总价款为(大写):;
(2)其他方式:.
2、双方同意按下表执行工程款的支付:
支付次数支付金额
支付时间
第一次:%
元
大写:
第二次:%
元
大写:
第三次:%
元
大写:
第四次:%
元
大写:
工程验收后天内付清。
3、特别费用的约定:
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担;
(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的,罚款由乙方支付,如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,则罚款由甲方负责;
(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳,已经列明税费的,由乙方负责交纳。
4、增加的工程项目,经双方签署增加协议确认后,甲方应就该增加工程项目支付预付款,预付款的金额为增加项目总造价的30%,另外的'70%实行分期付款,甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的,则甲方应按上述比例支付给乙方。
第十五条关于工程保修的约定
1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起
月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
2、甲、乙双方对保修的其他约定:.
第十六条违约责任
1、当发生下列情况时发包人违约:
(1)发包人不按时支付工程预付款;
(2)发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;
(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
2、发包方以上违约行为构成了一般违约,应承担的违约责任:未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款,发包方向承包方支付的违约金为:
元,合同继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为元。
3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付,并造成了承包方损失的,为发包方严重违约,承包方解除本合同的,发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。
4、当发生下列情况时承包人违约:
(1)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;
(2)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;
(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
5、承包方每拖延一天竣工,应向发包人承担元/天的违约金;其他违约行为应向发包人承担元的违约金。
6、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后,任何一方无正当理由而擅自解除本合同的,应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。
7、其他约定:.
第十七条争议解决
1、发包人承包人在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
2、发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)经过协商停止施工,且为双方接受;
(3)法院要求停止施工。
第十八条不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。
第十九条合同附件
1、工程施工项目确认书
2、施工图纸或工艺说明确认书
3、项目变更单
4、分项工程,隐蔽工程验收单
5、承包人提供的材料明细表
6、发包人提供的材料明细表
7、工程验收单
8、工程结算单
9、工程保修单
10、发包方身份证或营业执照复印件
11、承包方身份证或营业执照复印件
第二十条附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力
2、本合同的附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号:
签约地点:
签约时间:年月日
乙方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号码:
签约地点:
签约时间:年月日
苏州市装饰合同范本(2)
甲方:
代表人:
乙方:
代表人:
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合住宅装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的住宅装饰工程的有关事宜,达成如下协议:
工程概况
1、工程地点______________.
2、工程内容及做法:详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。
3、承包方式:双方商定采取下列____种方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:
工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
保修期:_____月。自工程竣工经甲方验收合格,双方签字之日起计算,并由乙方开具工程保修单。
5、合同价款及付款方式:
本合同总价为(大写):_______________________(小写)________________元,合同生效后,甲方按下表中的约定向乙方支付工程款:
支付时间支付金额
开工前三天支付(合同总价60%)元
年月日支付(合同总价35%)元
双方验收合格支付(合同总价5%)元
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意,并在签字同时结清工程余款,工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。
二、双方应尽的责任及义务甲方:
1、开工前_____天,为乙方入场施工创造条件,腾空房间,清除影响施工的障碍物,对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆,遮盖,采取保护措施;
2、提供施工期间的水源、电源,并承担相应费用;
3、负责协调施工队和邻里之间的关系;
4、不得变动建筑主体或者承重结构,如确需折改原建筑结构、设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;
6、对工程质量、施工进度进行检查和监督;
7、甲方家庭成员对工程的意见,均需经过甲方代表与乙方接触。
乙方:
1、根据施工图纸,提供施工方案和进度计划,交甲方备案认可;
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
3、负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生,如有发生,应尽快负责修复;
4、文明施工,佩证上岗,保证施工现场的整洁,尽量减少噪音,不扰民及污染环境,工程完工后负责清扫施工现场。
三、工程变更
1、工程施工过程中,甲方提出修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,并签订书面变更协议后,方能进行该项目的施工。
2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失,延误工期的,还应赔偿。
四、材料、设备的供应
1、由甲方提供的材料设备,应为附合设计和国家标准要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场,并事先通知乙方,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收,办理交接手续后由乙方负责保管,并收取一定的保管费用,如造成损失,由乙方负责赔偿。
2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
3、由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符,经甲方签字认可后再行使用。
4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时,禁止使用;如已使用,其后果和损失均由乙方承担。
五、质量标准及验收
1、本工程质量标准按20xx年1月10日发布的江苏省《住宅装饰质量标准》执行。
2、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分,其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理,以便进入下道工序施工,甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后,乙方应通知甲方在5天内组织验收,填写工程验收单。如甲方因故不能在5天内参加验收,应及时以书面形式通知乙方,另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用,验收合格签字后,结清工程余款,工程保修单即行生效3、如未经验收,甲方自行搬入家具或居住,则视为验收合格。
4、施工过程中双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量予以验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由乙方承担,如符合合同约定和质量标准的,验证过程支出的相关费用由甲方承担。
5、室内环境质量乙方与甲方共同做到使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局20xx年1月1日发布实施)的建筑装饰材料。工程完工后,乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部20xx年1月1日联合发布实施的“民用建筑工程室内环境污染控制规范”,进行室内环境的检测,并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质(20xx)17号文件精神,室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节,应列入工程预算中,检测结果不合格,双方应分析原因,明确责任,责任方应承担由此产生的治理费用。
6、甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求,双方应确认,并另签补充合同。
六、工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认签字,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延,因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延。
4、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延,因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
七、工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。
八、违约责任
1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。
2、合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的5%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
3、甲方责任:
(1)未按合同规定的时间、要求提供材料、设备,应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。
(2)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。
(3)工程未经验收,甲方提前使用造成质量问题或损坏,由甲方承担责任。
(4)甲方未按约定期支付工程款的,每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。
(5)甲方未办理有关手续,要求乙方拆除原有建筑结构设备管线,乙方有权拒绝施工。
4、乙方责任
(1)工程质量不符合合同规定,甲方有权要求无偿修理或返工,造成的损失由乙方负责。
(2)乙方擅自折改原有建筑结构或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。
(3)乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等,如有损坏,应予赔偿。
(4)由于乙方原因,致使工期延误的,每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。
九、合同争议的解决方式本合同在履行过程中产生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门进行调解,如调解不成的,可提交苏州仲裁委员会仲裁。
十、其它约定事项
1、因施工而产生的垃圾清除和材料搬运,甲方可委托乙方负责,其费用由甲方负责。
2、施工期间,甲方将外屋钥匙各1把,交乙方保箮,工程竣工验收后,甲方负责提供新锁,由乙方当场安装好后交付甲方使用。
十一、附则
1、双方另有约定,可签订补充合同。
2、本合同(包括附表)经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
3、本合同和补充合同具有同等法律效力。
4、本合同签订后工程不得非法转包。
5、本合同一式______份,双方各执_____份。
甲方:乙方:
代表人(签章):法定代表人(盖章):
经办人:
电话或手机电话或手机
年月日年月日
装饰合同 篇7
装饰合同是指用于规范装修工程施工期间以及工程质量等方面的一份合同文件。这种合同是涉及到房屋装修的重要文件,在装修前需要仔细阅读和签订。大多数房屋装修公司提供的装修合同已经非常全面,但是在签定过程中,业主仍然需要特别关注以下几个方面:
一、工程的基本信息
装饰合同中的基本信息包含了面积、装修内容、装修风格等,这些信息对于公司及业主来说都是非常重要的。在签署合同之前,业主需要认真查看,了解工程内容、工程执行标准、规格和质量评价标准、安全措施等信息,确保装修的期望与实际相符。
二、装修的流程和时间
签定装饰合同时,业主需要和房屋装修公司达成共识,确定装修工程的流程和时间计划。这个计划不仅要包括工程的划分和进度,还需要包括和业主沟通、反馈定期汇报等内容。通过一个详细的流程安排,业主可以通过相关的控制和监管能够确保施工和装修计划顺利进行。
三、装修合同的费用
装修合同中的费用是业主最为关心的一个核心问题。在签定合同之前必须清楚了解装修的费用及其明细,装修费用明细表一般分配在不同的条款、规定和标准中。业主应该从不同的条款中了解装修工程所需费用(如材料费、人工费、税费等),并根据实际情况选择合适的公司。在签署合同后,业主需要对工程费用进行数据整理、设定控制和分期付款、风险管理等安排,以确保工程的正常运行。
四、装修过程中的保证
在签署装饰合同时,业主必须确认工程质量标准的合理性,并根据标准确定应有的保证。此外,在工程实施期间,业主在合同中还应约定责任分担、安全保障、保修服务及后续技术支持等问题,在交付整个工程前与承建方进行同步确认。
五、装修完工后的服务和售后服务
在签定装饰合同时,业主应当着眼于装修后续维护和保管,特别是对于细节与品质控制。有些公司会在合同中明确规定售后服务时间以及质量保证期。这不仅能够保障业主的装修质量,也能够帮助业主更好地维护房屋状况和查看不符合情况的后去处理方案。
综上所述,装饰合同不仅是保证装修工程顺利进行的重要工具,对于业主来说也是保障自己利益的一项重要措施。签署合同之前,业主需要从基本信息、装修流程、费用安排、保证与售后服务等方面仔细考虑。只有如此,业主才能够保障自己利益和装修工程的质量及时完成。
装饰合同 篇8
甲方:XXXXX房地产开发公司
乙方:大余县新艺装饰工程有限公司
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合本工程的具体情况,依照(合同法)和有关法律法规,本着自愿平等的原则,双方达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:尚水龙城售楼中心装修工程
2.客户名称:江西水龙房地产开发有限公司
3.工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中的项目为准,总工程造价预计为叁拾肆万元整。施工单价以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减设计或增减施工、安装项目,需经甲乙双方协商确认,签字盖章后生效。
4.双方商定本工程工期为完成全部施工及安装项目。期限自年月日起至至月
二、甲方责任
1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,提供可供乙方施工用的必须场地。
2.向乙方提供施工所需的水、电等设施。
3.协助乙方办理施工申请、审批等手续,并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。
4.对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
5.甲方指派人员参与或监督工程施工的,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。
6.及时履行乙方的其它协助义务。
三、乙方责任
1.乙方派出专职工地工程人员,负责合同的履行,按合同要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。
2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3.严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。
4.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四、关于工程价款及结算的约定
1.乙方施工队进场一星期内,甲方预付报价单中工程款总额的30%。
2.施工及安装竣工后,以实际发生工程量并且按照预算项目报价结算,甲方再给付乙方全部工程款的50%;总体验收合格后给付至总工程款的'95%,余款5%做为质保金,一年期满无异议后结清。
3.甲方同意乙方以甲方调整后的施工图纸所提供的报价单为本工程单价及数量的基础约定。结算时以经甲方认可并有甲方代表签证的现场施工签证单的工程量为准。
五、关于材料供应的约定
本工程所需应由乙方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品。并且必须是由甲方指定和认可的品牌方可施工。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对甲方造成损失的,所有责任由乙方承担。
六、双方责任的约定
1.因甲方原因影响工期,工期相应顺延。
2.乙方不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。对竣工验收后保修期内发现的属于乙方施工安装的质量问题,乙方免费维修。乙方施工过程中造成的人员伤害,责任由乙方负责。由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,工期相应顺延。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。
3.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方进行合同终止协商,并由责任方赔偿总金额的百分之二十给对方补偿由此造成的经济损失。
八、双方签认的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十、本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商不成,双方同意向大余县法院起诉。
甲方(代表签字):
盖章:
年月日
乙方(代表签字):
盖章:
年月日
装饰合同 篇9
住宅装饰设计合同
一、合同双方
甲方:(客户姓名/公司名称)
乙方:(设计师/公司名称)
二、协议内容
1. 设计方案:乙方根据甲方的要求,进行住宅装饰设计方案的制定。乙方根据甲方的意见修改,并在得到甲方确认后进行实施。
2. 设计费用:甲方同意支付住宅装饰设计费用(自定具体金额)给乙方。在设计费用支付完毕之后,乙方将提交设计方案给甲方,保证设计方案的质量和准确性。
3. 设计时效:乙方保证在协议签署后连续工作30天内提交初步设计方案给甲方审核。在初步设计方案得到甲方确认后,乙方将在60天内提交完整的设计方案给甲方审核。如果乙方未按时完成工作,将承担违约责任。
4. 变更事项:如甲方在设计过程中有意见修改,甲方应提出申请,并与乙方协商确定修改的时间和设计费用。
5. 设计方案保密:设计方案的知识产权属于乙方,甲方不得擅自向第三方泄露。如甲方违反此条款,乙方有权要求甲方赔偿造成的一切损失。
6. 工程施工:如甲方同意乙方的设计方案,甲方同意将装修工程的施工订单交给乙方进行负责和管理。乙方负责前期施工预算,材料购买,施工现场管理等事宜。
7. 施工费用:乙方保证装修工程施工费用在不影响工程质量的前提下控制在合理水平,甲方同意并承担该部分费用。
8. 安全保障:乙方需遵守各项法律法规,保障施工期间的工程质量,施工环境卫生和劳动安全。如乙方违反此条款,将承担相应的违约责任。
9. 风险提示:在装修施工期间,甲方应保护好家中贵重物品和文化遗产,及时保存,并妥善处理工程施工期间可能出现的意外事件和问题。
10. 违约责任:如任何一方未能履行传统法律规定中应履行的义务,均应承担相应的违约责任。
三、签约方式
本合同自双方签约之日起生效。本合同为客户及设计师之间的纯技术协议。因本合同所引起的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商始终无法达成一致,甲方所在地法院为解决争议的专属管辖法院。
以上协议是我们公司供广大住宅装修的客户参考的一份住宅装修服务合同,引导双方就装修服务内容、设计方案、工程进度、质量要求、工程费用、违约处罚等方面达成共识,为装修双方的合作和理性选择提供了相应的对应条款和规范性规定。特此合同,为装修工程双方未来的长久受益提供了保障。
装饰合同 篇10
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方根据工程的需要,将深圳笑常开酒店三楼装修工程,包工包料承包给乙方施工完成。为了明确双方的责、权、利及义务关系,特订如下条款,共同信守执地。
一、工程名称及地址:深圳笑常开酒店三楼沐足城。
二、承包范围:
包工包料、包安全施工完成(具体施工内容以甲方核准的报价单为准)。
三、质量要求及工期:
1、按甲方与乙方确定的材料样品购买装饰材料。
2、按市场同单价等级现行质量验收评定标准进行验收。
3、施工工期:20xx年6月10日至20xx年5月15日,共65天。
四、承包价格及付款办法:
1、工程价格:按预算价95%计算,合同价壹佰叁拾万元正(¥1300000元)(此单价不含发票)。
2、因在现场施工时可能与预算工程量有出入,按实际所做工程量结算。
3、付款方法:按工程形象进度付款90%(装饰材料进场付30%即39万元人民币,吊好天花架,做好木工基础付款30%元人民币,开始油漆时付款30%即39万元人民币)其余尾款待工程竣工验收合格后付清(增加工程的工程款应在完工后同时一起支付)。
五、安全生产:
乙方进场施工人员必须严格按照《安全生产操作规程》安全施工。施工过程中,如万一发生安全事故,不分大小,概由乙方自行承担。
六、工程保修:
本工程保修期为一年,在保修期内,如出现非人为损坏,甲方通知乙方修理,乙方在48时内应进行修理。
七、合同违约:
1、甲、乙双方自觉履行合同条款的规定,不得违约。合同执行过程中,如违反合同条款的'约定,违约方应承担责任,并赔偿损失。
2、由甲方延迟支付进度款,可相应延长工期及每延迟一天,罚款1000元人民币。
3、如乙方不能按期竣工交付,每延期一天,罚款1000元人民币。
4、由于甲方原因,延期迟竣工,每延迟一天,甲方支付乙方20xx元人民币。
5、非乙方原因造成的停水、停电、及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上(合同期内累计计算),工期相应顺延。
八、合同未尽事宜,双方协商解决。
九、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字盖章生效,工完帐清自行废止。
十、工程完工后十天内甲方必须进行验收,逾期作默认验收处理。
甲方:乙方:
代表:代表:
签字日期:签字日期:
装饰合同 篇11
住宅装饰设计合同:必备的法律文书
作为一个小城市的白领,大概是在当我拥有了自己第一套属于自己的房子的时候开始关心室内装修的,因为房子的抵押贷款拿下之后我走进房间,看到满眼开裂的墙面,磨损的地板之后我意识到这个房子需要进行翻修才能居住。
所以我开始了解世界各地的室内装修设计,看装修相关的纪录片、读设计杂志,慢慢地尝试自己画方案,买家具,挑灯具。但是最终才意识到,当你不是专业人士的时候,你并不足以让室内装修变得很美观很考究,同时,你也会发现这个过程中期望总是高于实际收获,让你开始想要找到专业的室内装修设计团队。
但是,在选择室内装修设计团队之前,千万不要忘记签订合同。
在我经过了解之后,我发现,在合同中,装修设计团队的角色区分是很重要的一点。比如说在合同中,设计师需要明确他们的职责和义务,同时也需要描述房主的义务。合同中需要明确装修时间,预算,质量标准等等一系列的问题,避免因不清楚对方责任造成的纠纷。 在我与设计团队签订合同之前,我发现有必要高度准备好自身状态和资料。保留好所有和合同相关的文件,比如房产证,购房合同、抵押贷款合同等。对于自己身份、联系方式、地址等资料也要提前准备好,防范骗子。
进入正题,一份良好的住宅装饰设计合同必须包含以下三个方面的内容:
1.设计工作范围
的确,一个项目的设计范围通常都是在交流后商定的。但在正式的设计合同中,应该将最终结果明确列出来。具体来说应该包括:所有设计细节、相关的面积和空间布局等。确保设计师在项目初期就具有最终的理解,让你的预算和时间表也可以随之确定。
2.双方的权利和义务
在设计合同中,的确有一些内容对设备方和房主两个参与方责任很有影响。
房主应该有义务依据时间表向设计师缴纳制定好的费用,在时间进行到一定阶段后,需要按照设备方的要求支付定额的费用。同时,合理的要求同样是能够在合同中体现的,比如隐藏工程质量以外需要额外支出的费用等。
设计师在这一方面的义务则是完成所有任务,确保设计方案在合同规定的时间内完成,以及确保在执行时不受影响,不单独制定标准,确保质量得到保障。
3.维护
在住宅装饰设计合同中,的确需要对最后的维护进行考虑,比如给房主建议如何维护新的内部装修和如何清洁装修后的表面,这些都是需要列明在设计合同之内的。主要的维护内容包括:听从设备方的建议完成所有清教,维护产品,确保内部材料和各类装修细节得到保障。
总之,这篇文章提出了住宅装饰设计合同的相关要点,首先,过程中一定要准备好自身材料,全面检查对方资质后,一定要签订官方的住宅装饰设计合同,确保双方的权利和义务、维护方案选项,以及设计工作范围得到明确。