施工合同

施工合同范例7篇。

这篇文章将会为大家更好理解“施工合同”提供很大的协助。在当今社会，人们的素质不断提高，依法成立的合同受到法律的保护，当一方违约时，另一方可以通过法律途径得到补偿。签订合同是防止发生争议的重要措施。如果您认为本篇文章具备一定的价值，请不妨将它收藏起来吧！

施工合同【篇1】

甲方：_________

乙方：_____________________________________________

乙方和甲方就关于大理石施工达成协议,为了明确双方的责任和义务、保证双方的利益，根据国家相关法律法规，经甲、乙双方共同协商达成协议如下：_________

一、承包方式和承包范围

1.1承包方式：_________

1.2承包范围：_________

二、工程单价及付款方式

2.1承包价格：_________施工费元/平米

2.2工程结算：_________

工程验收合格后，双方确认的实际上面积为结算依据。

2.3付款方式：_________经协商一致，本合同工程款支付方式如下：_________

乙方进场后无预付款，但在施工当中可预支生活费，合同范围内所有工程量全部完成后付至总工程量价款的80%，余额在年底前全部付清。

三、工期

3.1开工日期：_____________年______月________日，竣工日期____年______月________日。

3.2如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足等原因，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

3.4工期要求：_________按甲方总进度计划，只准提前，不得拖延。

四、权利和义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权审查乙方队伍组成的合理性，当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员，有随时撤换的权利。

4.1.2甲方有权对乙方施工的项目进行抽查，发现质量问题，指令整改，其损失部分由乙方自行负责。

4.1.3当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反本协议各条款时，甲方有权辞退乙方，乙方不得借故拖延，按已完成工作量的结清帐目，限在天内离开工地。

4.1.4若未经甲方允许，乙方无故中途退场，则视为违约，甲方一律不予结帐。给甲方造成的损失由乙方负责。

4.1.4因甲方原因造成延误工期的，工期相应顺延。

4.2乙方权利与义务

4.2.1施工完毕，经验收合格,要求甲方按合同约定结算付款。

4.2.2乙方在施工期间，用料必须注意节约，不得浪费。施工过程中要注意节约材料，应做到长料长用，短料短用，合理调配，如乙方用料损耗超过2%，则甲方按超过数量成本的10倍对乙方处罚。每个施工段结束，必须做到随做随清、料尽场清，如不及时清理，甲方有权派人清理，发生人工按20元/小时计算，并处500元以上罚款。

4.2.3乙方内部的事情由乙方自行解决，自行配备个人劳动保护用品，甲方办理职工人身保险、保险收益由甲方自行支配。甲方协助乙方办理进入工地施工相关证件和手续，如因证件和手续不全发生的后果，乙方自负。

4.2.4乙方派同志为工地代表，全权处理乙方施工中的一切事务。乙方代表必须常驻现场，并积极配合项目部人员做好各项检查。有时离开现场必须请假征得甲方同意，擅自离开工地者，处以100元/天罚款。

4.2.5乙方选派施工人员必须是适合从事该分项工程的体力劳动者，身体健康无任何传染病、高血压、心脏病、恐高症等疾病，如因上述原因造成的事故，由乙方全权负责，甲方不负任何责任。

4.2.6乙方必须按照甲方要求工期施工完毕，如乙方原因造成工期延误，甲方将处以工程总价2%/日罚款。

4.2.7乙方必须严格按照甲方要求质量标准施工，如乙方施工质量经验收不合格，乙方必须返工，所发生的人工费、材料费以及牵连发生的费用全部由乙方承担，甲方并处20xx元/次罚款。

五、质量要求

分项工程必须符合现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求，质量等级为优良。

六、文明施工

7.1进入工地施工人员不允许喝酒、赌博、偷盗、打架斗殴。如有上述现象发生，甲方将视情节轻重，处以1000-5000元的罚款，直至清除出工地并移交当地公安部门处理。

7.2乙方必须制订出安全生产技术措施，严格遵守安全生产操作规程，乙方发生的任何安全事故，由乙方自行负责，与甲方无关。

7.3乙方工人不得在宿舍内私拉电线电源、烧电炉、热得快、电热毯等类似电器。

7.4乙方在施工全过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守甲方、建设方及监理单位的各项规章制度、管理条例。

7.5施工人员进入工地，必须配备个人劳动保护用品（安全帽、安全带等）如发现施工作业人员有不佩戴劳动保护用品现象，发现一次罚款20-50元。

7.6施工人员进入工地应使用礼貌用语，不得随地大小便，不准带外来人员进入施工现场，不准留外来人员在工地住宿。

七、其他

8.1施工机具均由乙方自带，自行保管，遗失由乙方自负。

8.2_________________________

八、本合同未尽事宜，经甲乙双方商定后再行签订补充协议。

九、本协议一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，帐目结清后自行失效。

甲方：_________

乙方：_________

代表：_________

代表：_________

____年______月________日

____年______月________日

施工合同【篇2】

发包人(全称)：_________________

(以下简称甲方)

承包人(全称)：_________________

(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：茂租乡路灯亮化工程

工程地点：茂租乡集镇

工程内容：茂租乡街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。

二、工程承包范围

承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。

三、合同工期

开工日期：_______________20xx年__月__日

竣工日期：________________20xx年__月__日

管线敷设工期总日历天数 天、灯具安装日历天数 天。

施工合同【篇3】

1子项目合同体系在成本控制中的的作用

1．1以材料采购合同、劳务承包合同、部门目标责任合同控制材料费用

材料费，一般是指在建设施工过程中所使用的有助于建筑体构成的构件成本、摊销费用等，材料费一般会占据整个工程造价的一半以上。关于施工材料的采购，相关的技术部门必须根据施工图和施工方案来进行定额计算，然后再根据计算结果来确定材料的采购量。对于施工材料的采购，要落实质量和成本控制责任，在施工材料出现问题时或者超出预定金额时，要追究个人的责任。对于采购价格的确定，事先要由材料部门进行信息的收集，再货比三家之后，确认供货商的资质，从而保证施工资料的质量。但需要注意的是，在采购材料的额同时，要严格遵循合同的相关程序，在领导批准之后再进行采购。对于需求量较大、供货期较长的施工材料，必须在调查过市场行情之后，再决定采购的方式，如一次性采购或者是分阶段采购。

1．2以劳务承包合同控制人工费用

(1)以内部劳务承包合同继续拧控制通常情况下，由于路桥施工企业内部实行的工资体制是以工作时长为计算标准，而职工的成本会大于雇佣民工和合同工的成本，所以很多路桥施工企业会雇佣民工和合同工来确保劳务部分的经济性。值得一提的是，路桥施工企业是一个波动较大的行业，雇佣民工和合同工也会有很多遗留问题，这对项目管理人员的工作来说是一大难题。所以，相关的管理负责人应该对内部的体制进行调整，控制人工费用，调动施工人员的工作积极性。重要的是，管理人员要明确劳务费用的计算方式和单价，并向施工人员进行公告，从而形成相互督促的关系，以防工程管理层私自拿回扣，造成工程成本资金的浪费。

(2)以外部劳务承包合同进行控制劳动承包的另外一种方式就是外部劳务承包就是将专业性强的部分分包给外部施工队伍，这一合同项目在雇佣外部劳动队伍时，也要注意对劳动队伍素质的挑选，同时也要提交一定比例的保证金额。但是也要确保工程的进度和质量，要采用固定的计价方式，另外，还要控制工程的变更和索赔。

1．3子项目合同管理体系在成本控制中的实施效果评价

(1)理顺子项目合同体系与成本控制直接的关系据某些调查显示，路桥施工人工费、材料费和施工机械费之间有密切的联系，这种关系是相辅相成、相互促进的。如果控制好各子项目之间的关系，可取的良好的成本控制效果，也能将工程费用控制在预定的范围之内。当然，对于路桥施工的费用使用项目要做到有据可依，每一笔的资金消费要有收支明细、发票和使用理由。

(2)形成子项目合同控制体系对于子项目合同控制体系的应用，可提高合同管理在成本控制中的地位，同时也可以提高工程管理效率，从而有效地避免成本资金的浪费，以使工程成本得到最大化的利用。建立动态监测体系，有利于对路桥工程的整体建设监测，以及时发现项目建设中存在的问题，为路桥施工管理奠定基础。此外，对于当下的施工情况要进行深入分析，对与施工现状与预定计划有偏差这一现象进行反省和总结，并出台有效的解决措施使之改善。

2保证路桥施工合同管理在成本控制中的作用的措施

2．1处理好进度与投资的关系

路桥施工工程数量多、专业广、内容多，在确保工程质量的前提下，如何按期完成施工任务且控制好建设投资，即处理好进度与投资这一矛盾统一体，是监理工作的难点。路桥工程的进度控制是监理工作的难点，由于工期短、时间紧，监理应抓好进度控制，确保工期。鉴于土建工程的施工特点，为抓好进度控制，确保工期，路桥工程施工监理要做好的监理工作:一是审核承包人提交的总体施工进度计划、阶段性施工计划、材料设备采购计划特别是各项关键工程的进度计划，并提出补充修改意见;二是在施工前，承包人要吃透图纸。明确设计意图，熟悉施工工艺，了解施工顺序，对施工人员进行技术交底和岗前培训;三是对项目成本及时进行测算，建立以责任成本承包为基础的管理模式;四是严格控制人工费;五是注重合同控制的作用;六是把握最佳工期成本点，寻求最低成本等。

2．2做好监理工作

量支付直接关系到投资控制，影响到工程质量与施工进度，监理要对国家、对业主、对工程负责的精神，认真准确地做好此项工作。监理是一个反复性极高的工作，监理人员必须不定时、多次地对监理对象进行观察，并记录工作内容和观察结果，有利于工程管理者及时发现工程中存在的问题。对于路桥施工工程项目来说，监理人员必须对施工工艺、施工工序、人员设备进行严格监督。因为路桥施工项目是关系到国家经济利益和人民生命财产安全的基础性工程，监理人员要从工作记录里发现问题，并立刻采取有效的解决措施进行处理，才能保证工程的施工进度，从而控制工程建设成本。此外，监理人员必须深入施工现场，搞好监理工作。这就意味着监理人员必须深入施工现场，了解工程的施工特点和具体情况，掌握监理工作的最新资料。

3结束语

综上所述，路桥施工中的合同管理在工程成本控制中有着重要的地位。作为路桥施工企业来说，必须严格控制项目成本，对材料采购等进行严格的控制，对相关的采购人员进行监督，避免不必要的资金浪费。

施工合同【篇4】

委托方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

兹有甲方将工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工，为了确保工程质量、进度、安全及文明，经双方共同协商，达成以下协议：

一、工程概况：

1.装修施工地

_____________________________________________

2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

3.本项工程预计费用_________元人民币。

二、材料供应的约定：

1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的.材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的所有材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用

三、关于工程质量及验收的约定：

1.按图纸施工规范要求施工，按验收规范要求进行验收，如验收 不合格，需返工的一损失费用全部由乙方负责，如需返工的所有经济损失，当场在乙方的工资里扣除。

2.乙方进场施工时，要绝对服从甲方及建设单位的技术指导和验收要求，乙方不得自行改变施工方案和要求，乙方施工人员不服从甲方和建设单位的领导所发生的一切后果，由乙自行负责。

3.构造无论水平方向还是垂直方向应是直平的。

4.转角都是直角，特殊设计因素除外。

5.拼花要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离，做到严密准确。

6.弧度与圆度顺畅、圆滑。除了单个外，多个同样造型的还要确保造型的一致。

7.柜门开启时，应操作轻便、没有异声。

8.固定的柜体接墙部一般应没有缝隙。

9.木工项目表面的平整，没有起鼓或破缺。

10.对称性木工项目要对称。

11.天花角线接驳处处理顺畅，没有明显不对纹和变形。

12.地脚线安装平直、离地准确。

13.铝扣板、PVC扣板等洗手间、厨房部分的天花板平整、没有变形现象。

14.柜门把手锁具安装位置正确、开启正常。

15.卧室门及其他门扇开启正常，无变形，关闭状态时，上、左、右门缝应严密，下门缝适度，一般以0.5cm为佳。

16.接口、接头衔接紧密，无空隙；

17.未涉及事项，质量要求具体按国家规范实施。

四、有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

7.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷现象按材料价格倍赔偿。

五、劳动力管理约定：

1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

2.未经甲方许可，工地施工人员不得在工地过夜。

3.乙方应具备在中山市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

4.乙方指定由_________为工地现场负责人，

5.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持至少2人以上的人员。

6.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

六、关于工程价款、承包内容、工价的约定：

1. 工程款付款方式：每月15号和30号为发工资日期（工资发放不得超过所做工程量工程款的2/3）

2. 乙方承包内容：

1).本工程中所有木工范围内应做的工程量，全部由木工班组完成。

2).所有木工施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3.木工人工费：

1).衣柜价格为：150元每平方米，装饰柜、神柜价格为：250元每平方米，电脑台（悬空，有抽屉）价格为：150元每平方米门价格为：250~300元每平方米天花价格为：40元每平方米，封板价格为：30元每平方米（不贴面板）45元每平方米（贴面板），推拉门价格为：100元每平方米

七、违约责任：

施工合同【篇5】

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方依照《民法典》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。

一、工程项目：山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间渗水修复和201室外墙渗水修复。

二、承包方式：乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。

三、质量标准：施工质量双方同意参照《____市建设工程管理条例》的规定，卫生间、外墙防渗漏的保修期为________年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。

四、施工期限：________年____月____日做卫生间渗水修复，____月____日前做完外墙渗水修复。

五、工程造价：甲方按照卫生间400元个，三个卫生间，合计1200元；外墙防水40元2，需做502，合计20元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。

六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。

七、本合同一式两份，甲乙方各执一份，具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

________年____月____日

施工合同【篇6】

发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》以及相关法律法规，甲方将 工程发包给乙方进行施工，经友好协商，双方就施工相关事宜达成一致意见，约定如下：

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

第二条 结算方式和付款方式

山水名城小区下水道工程总造价 元，本工程不预付工程款，本工程验收合格后，甲方一次性支付乙方全部工程款。

第三条 工期要求

该工程总的日历工期为 天，开工工期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。

第四条 施工安全

乙方在施工过程中应采取切实可行的有效措施确保施

工区域及周边的施工安全，施工过程中所发生的一切伤亡事故及经济损失均由乙方负责。

第五条 甲、乙双方责任和义务

1、甲方为乙方解决工程施工所需场地等问题，并向乙方提供良好的施工环境。

2、甲方应解决好工程所需的三通问题，即水、电、路到位，工程施工用、用电由乙方按实际消耗付费。

3、在工程施工过程中，乙方不得以任何理由拖欠民工工资，如有拖欠，造成的一切后果由乙方负责。

4、乙方承担本工程项目中的一切财产、人身安全责任，承担由乙方原因而发生安全事故的全部经济损失，并承担本协议项目中工程建设的风险。

5、在施工过程中损坏的小区设施，道路及其他设施应如数恢复，若未恢复原则上按工程总造价的2%扣除恢复所需费用，或按实结算。

第六条 违约责任

甲乙双方必须遵守合同之规定，如有违约，违约方应按总价款5%向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的经济损失。

第七条 其他未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

第八条 合同争议的解决：

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后生

效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址：

电话：

时间：

地址： 电话： 时间： 年 月 日

施工合同【篇7】

建设工程施工合同是企业建设工程项目的重要文件和组成部分，合同管理也是建设项目管理其中重要的一部分，认真学习各项合同管理是一个从事建筑工程管理人员的重要的义务和职责，也是做好项目管理工作的必要条件。通过公司领导的这次合同管理的培训讲座，认识到从财务角度来看很多以前没认识到的内容，也得到很多重要的收获，对今后从财务辅助合同管理工作有了更深一步的认识和了解。

通过这次学习，我了解到当建筑工程施工合同管理出现问题后，面临的法律风险有很多种，其中主要有工程内容、工期、工程价款、工程结算、工程量变更、工程转包、分包、签证、索赔、工程质量、黑白合同等方面法律风险。作为一个建筑开发企业即甲方，在签订一个合同前处于绝对的主动地位，而在签订合同之后我们受制于人，这种情况普遍存在。如何找到合同管理中存在的问题是我们当前的发展矛盾的关键点。

首先，第一个问题我个人感觉应该是源头问题：合同管理模式的问题。现在大多数公司合同管理的模式都是法务部统一管理加上各个合同承办部门分级管理模式。法务部一般对合同的规范性、合法性进行检查、监督以及指导，执行对各个部门申请合同、印章的管理台帐和履约情况登记。但是目前大多数公司合同管理都没实行真正的合同归口管理，其实法务部根本不能彻底了解一个合同的具体履约情况，法务部和其他各个部门在业务往来上缺乏有效的沟通和了解。例如，从财务的角度去咨询来看，合同文本的编号很随意，自行编号的情况严重，关联合同等没有一个统一的标准，这方面不利于合同的查询和归档；另外从其他部门来看，一个合同的订立到最后的执行，有些部门认为法务部和承办部门应负有全部责任，思想误区比较大不利于日常合同管理制度的有效建立。从整体来看，现在的合同管理机制是一种粗放式的管理模式。所以建立合理的健全的合同管理模式很重要，第一我们要明确各个部门、合同承办部门、法务部门、合同审查和批准人的职责；第二落实合同管理部门的机构设置、人员配备以及必要的相关培训，建立严格的合同归口管理、审查以及分级管理的制度模式；第三模式制度都确立好之后，除了我们要严格遵守执行外，还应当与时俱进，保证各项制度跟得上国家法律变更的步伐，保证企业不墨守成规。

其次，第二个问题是在源头问题之后，在合同的履行、变更、终止过程中，没有有效的进行合同的履行跟踪管理和控制，这也是合同法律纠纷多发的主要原因，这也是合同管理的重点阶段。履行监控、管理控制的前提是合同管理部门、人员和职责制度的落

实，合同台账、档案制度的建立健全，如此才能使得合同管理制度化、签约和履行行为规范化。对合同履行的后期监控，目前公司存在不足之处，比如给与合同谈判等前期阶段的关注较少、后期合同管理追踪等方面的人员和经费等方面的投入很小，对合同签订之后的合同履行阶段，存在重视不足、管理不到位情况。所以我们应该对合同的履行情况进行全程跟踪，以减少合同管理中期和后期争议的发生及避免措施建立的滞后性。还有单位如果遇到合同法律问题，在合同纠纷处理完毕后，公司应对整个事件过程作出评估和工作总结，根据合同纠纷的原因分清责任实行责任追究制。例如，对合同的履行和保证金划付予以监督和管理，合同保证金的收付及合同清算作为合同履行的主要环节和内容，可由财务部门、法务部密切配合把好此环节，通过监督可以知道各类合同的履行情况，及时发现影响履行的原因，以便及时向相关部门和机构反馈，防止或降低违约行为的发生。

Yjs21.Com更多幼师资料扩展阅读

施工合同书(范例12篇)

我们在使用合同的场合越来越广泛。对于口头、信函或者数据电文方式来订立合同的，必须签署确认书并盖章。那么，要拟定一份详细的合同，应该怎么做呢？这篇文章是栏目小编为您整理的“施工合同书”，希望你能收藏本网站并关注我们的更新！

施工合同书 篇1

甲方(委托方)：_____________

签约时间：_______________

乙方(施工方)：_____

签约地点：_______________

为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、柳州市人民政府令第141号《柳州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。共同遵守。

一、工程概况

1、甲乙双方的条件：

甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位或取得上岗证书的个体工匠。

2、装饰施工地点： 区 路(小区)幢 室。

3、住房结构： 室 厅 结构，建筑面积 米。

4、装饰施工内容：详见附件一《工程预算书》

5、承包方式：

6、本工程由 设计。

7、工期：工程期限天，从_______年______月_______日开工，至_______年_______月________日竣工。

二、工程价款及结算方式：

1、总价款：(大写)___________________________ 元。

2、合同签定后，甲方支付总价款的 %，计_________

_________年______月______日前，甲方支付总价款的 %,计_________元; _________年______月______日前，甲方支付总价款的 %,计_________元; 尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____________日内一次付清。

三、施工准备及双方的义务

(一)甲方工作

1、甲方开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记备案：确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。

2、指派_________为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理，验收、变更、登记手续和其他事项。

(二)乙方工作

1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派 为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

四、安全生产和放火要求

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻居的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责复修复和赔偿。

乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤事故由乙方自行负责。

五、工程保修：

工程保修期壹年，保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订《工程保修单》。

六、纠纷处理

本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可向家居装修协会、消费者协会或所在地房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第_______种方式处理：

(1)提交当地仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉;

七、其他约定事项

八、本合同一式______份，具有同等法律效力;合同预算为本合同的组成部分。

甲方：

乙方：

姓名(签名)：

姓名(签名)：

地址：

地址：

电话

电话：

年 月 日

年 月 日

施工合同书 篇2

甲方：_________乙方：_________甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：第一条

甲方兴建的综合楼，位于_________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。

第二条

乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_________计。

第三条

计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。

第四条

乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。

第五条

偿还贷资额本金及利息，一年期必须偿还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。

第六条

乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。

第七条

陈述和保证7．1

甲方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7．2

乙方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第八条

违约责任8．1

除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________％的违约金。8．2

任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第九条

保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条

补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。

第十一条

合同附件11．1

本合同附件包括但不限于：(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；11．2

任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

第十二条

不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十三条

争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条

权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约 行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十五条

后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

第十六条

通知16．1

本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16．2

前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。16．3

一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十七条

合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十八条

生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书 篇3

甲方：_________________________

乙方：_________________________

甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：

第一条甲方兴建的综合楼，位于____________________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。

第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息________计。

第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。

第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。

第五条偿还贷资额本金及利息，一年期必须偿还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。

第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。

第七条陈述和保证

7．1甲方的陈述和保证

（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

7．2乙方的陈述和保证

（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第八条违约责任

8．1除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________％的违约金。

8．2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第九条保密

一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。

第十一条合同附件

11．1本合同附件包括但不限于：

（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；

（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件

第十二条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十三条争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十五条后继立法

除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

第十六条通知

16．1本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

16．2一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十七条合同的解释

本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十八条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

甲方：

乙方：

日期：

施工合同书 篇4

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：

一、 工程建设内容：

按甲方提供的设计图纸施工。

二、 承包方式：

做工、机费包干。(包含水电安装)

三、 计价方式：

按房屋实际面积计算430元/㎡。

四、 付款方式：

乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元，余款工程完工验收后付清。

五、 施工安全：

乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽，发现一次罚款100元。

六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。

七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。

八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

施工合同书 篇5

甲方(发包方)：___________________________

乙方(承包方)：___________________________

根据《中华人民共和国民法典》以及相关规定，本着自愿平等诚信互利的原则，经甲乙双方共同协商，达成如下条款供双方信守：

一、项目工程概况

1、项目名称：________________________________

2、门窗安装地：______________________________

二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求

1、塑钢门窗综合单价按________元每平方米发包，具体数量以图纸为准。发包价格包括加工安装费、运费、检测费，以及税金在内。

2、塑钢平开窗型材选择_______________公司生产的________系列型材，壁厚为_______毫米。平开窗选用________________公司生产的________系列型材，壁厚为_______毫米。(材料封样)

3、玻璃选用______________________(材料封样)

4、钢衬为________________________(材料封样)

5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样)，达到国家标准。产品必须提供产品合格证。

三、前期工作

1、甲方应在合同签订后______日内向乙方提供完整的门窗表及施工图纸和相关资料。

2、甲方应在安装施工现场免费提供临时电源。

3、乙方依据甲方提供的图子及国家建筑标准设计窗型，经甲方监理签字认可后方可制作安装。

四、施工配合、成品保护、施工安全：

1、双方要密切配合，保证对方在工地的顺利施工，甲方应按工地土建进度及时告知乙方，使乙方的施工有序进行，做好相互调整配合施工。

2、乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲方出面协调。

3、玻璃安装应在土建与涂料施工结束后进行，避免玻璃的受损和污染。

4、甲乙双方应加强成品保护，进入工地的材料或成品要用保护膜全裹，施工人员应爱护已完成的成品，若因施工人员过程造成的损害，甲方可要求必要的赔偿或更换。

5、乙方进入施工现场后应服从工地统一管理和必要的安全措施，规范施工作业，如发生安全事故由责任方自行承担，乙方在施工过程中自己造成的安全事故由乙方自行承担。

6、为便于施工甲方工地代表为___________，电话__________，乙方工地代表为：____________，电话____________。

五、工期及付款方式

1、开工日期为_____年____月____日，暂定______天完成，即_____年____月____日前完工。

2、阶段施工完毕，安装完窗后支付______%，安装完玻璃_____%，______%等工程完毕后一次性支付，尾款______%作为维护资金一年后一次性结清。拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息，合并利息支付乙方。

3、门窗工程的结算由乙方汇总后甲方进行核准，双方签字后方可支付工程款。

施工合同书 篇6

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

甲方因工程项目施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。

一、工程内容：根据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际原因需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。

二、施工项目工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。

三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程提供所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。

四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应及时通知甲方到场确认。

五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算：

1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。

2、光缆部分：管道光缆（48芯以下）1。4元/米，96芯以上（含96芯）1。6元/米，五孔子管1。4元/米， 新设吊线3元/米，加挂光缆2元/米，安装引上钢管45元/根。

3、防雷地网：水泥路60元/米，土路20元/米，挂墙10元/米。

4、电力电缆布放：10元/米

工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。

六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

施工合同书 篇7

工程名称：

工程地址：

建筑面积

工程造价：

开 发 商：

承 包 商：

签订日期：

第一部分 协议书

甲方(全称)：

乙方(全称)：

依照中华人民共和国《经济合同法》及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致。订立本合同。

一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：自筹。

二、 工程承包范围

承包范围：

三、 合同工期

开工日期：接到开工通知后一星期内技术人员进驻开始二次设计;

工 期：保证交房日期

四、 质量标准

工程质量标准： 市优质工程

五、 合同价款

金额(大写)：

(小写)：￥ 元人民币

六、 组成合同的文件

组成合同的文件包括：

1、 本合同协议书

2、 中标通知书

3、 招标文件

4、 投标书及其附件

5、 本合同专用条款

6、 本合同通用条款

7、 标准、规范及有关技术文件

8、 图纸

9、 工程量清单

10、中标工程报价单

11、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同

八、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、 甲方向乙方承诺按照合同通用条款和专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同自双方签字盖章后次日起正式生效。

甲方： 乙方：

(盖章) (盖章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

签订日期： 年 月 日

第二部分 通用条款

一、 词语定义及合同文件

1、 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1. 通用条款:是根据法律、法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

2. 专用条款：是甲方与乙方根据法律、法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是通用条款的具体化、补充或修改。

3. 甲方：指在合同书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

4. 乙方：指在合同书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

5. 分包商：只在合同书中由甲方指定的分包单位;

6. 项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

7. 设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

8. 工程：指甲方乙方在合同书中约定的承包范围内的工程。

9. 合同价款：指甲方乙方在合同书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

10. 工期：指甲方乙方在合同书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)。

11. 开工日期：指甲方乙方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。

12. 竣工日期：指甲方乙方在协议书中约定，乙方完成承包范围内全部工程的绝对或相对的日期。

13. 图纸：指由甲方提供的，并能满足乙方施工需要的所有图纸。

14. 施工现场：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供使用的其它场所。

15. 书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子邮件)等可以有形地表大明确意思的文体形式。

16. 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所承担的责任。

17. 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延要求。

18. 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。

19. 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，开始当天不计入，从次日开始时计

算;规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算时间。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时止。

2、 合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同协议书;

(2) 中标通知书;

(3) 招标文件;

(4) 投标书及其附件(包括其说明和承诺);

(5) 本合同专用条款;

(6) 本合同通用条款;

(7) 标准、规范及有关技术文件;

(8) 甲方确认图纸;

(9) 工程量清单;

(10) 中标工程报价单;

(11) 合同履行中，甲方与乙方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相互一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方与乙方协商解决。双方协商不成，按本通用条款第34条关于争议的约定处理。

3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和法规。需用明示的法律、法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。乙方要求使用国外标准、规范的，应负责向甲方提供中文译本，甲方认可后方可执行。

4、 图纸

4.1甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供一次设计的图纸和相关配套图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，乙方在约定的保密期限内履行保密义务。

4.2乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给他人。工程竣工后提供完整的竣工图。

二、 双方一般权利和义务

5.甲方项目主管的委派和指令

5.1甲方可以委派项目主管和工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可以在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方。委派书和撤回通知作为本合同附件。

甲方工程师代表在项目主管授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件，与项目主管发出的函件具有同等效力。乙方对甲方工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将该函件提交项目主管，项目主管应进行确认。甲方工程师代表发出指令有失误时，项目主管应进行纠正。

除甲方项目主管或工程师代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。

5.2甲方工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方工程师代表可发出口头指令，并在48小时内给予确认，乙方对甲方工程师代表的指令应予执行。甲方工程师代表不能及时给予书面确认的，乙方应于甲方工程师代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

乙方认为甲方工程师代表指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方工程师代表提出修改指令的书面报告，甲方工程师代表在收到乙方报告后24小时内作出修改指令后继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方工程师代表要求乙方立即执行的指令后乙方虽有异议，但甲方工程师代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

本条款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

5.3甲方工程师代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方工程师代表未能按合同约定履行义务造成乙方有关部门损失，顺延延误的工期。

5.4如需更换甲方项目主管或工程师代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的任务。

6、项目经理

6.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

6.2乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交甲方工程师代表，工程师代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

6.3项目经理按甲方认可的施工组织设计(施工方案)和工程师代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师代表联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方工程师代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方或第三人，，由乙方承担费用，不顺延工期。

6.4乙方如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

6.5甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

7、甲方的工作

7.1甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 施工场地具备基本的施工条件;

(2) 将施工所需水、电从施工场地接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要;

(3) 向乙方提供施工场地的地下管线资料，对资料的真实准确性负责;

(4) 协助乙方办理施工许可证及其他施工所需证件(证明乙方自身资质的证件和招标文件要求乙方自行完成的除外);

(5) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作;

(6) 甲方应做的其他工作，双方在专用条款中约定;

7.2甲方未能履行7.1款各项义务，导致工期延误后给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期;

8、乙方的工作

8.1乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 向甲方提供工程进度计划表及相应月、周进度统计报表;

(2) 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明，并负责材料设备等安全保卫;

(3) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续;

(4) 保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

(5) 已竣工工程未交付雇主前，乙方按专用条款约定负责已完工工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方应加以修复，费用由乙方自理;

(6) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作;

(7) 遵守施工场地的文明施工、安全生产的有关规定和场区内临时施工水电管线文明公约等;

(8) 乙方应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

(9) 工程实施中各种形式的工程联系单据需由乙方项目经理与甲方工程师代表当面递交(一式两份)，接收方应即时签收并署名。

8.2乙方未能履行8.1款各项义务，造成甲方及其他施工单位损失的，乙方赔偿甲方及其他施工单位有关损失。

三、 施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1乙方应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，不提出书面意见的，视为不同意。

9.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方工程师代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款的要求。

10、开工或订货及延期开工

10.1施工现场已基本具备施工条件时乙方应当按照约定各阶段的开工或订货的日期前三天向甲方工程师代表提出书面申请，经确认后即刻开工或订货。乙方不能按时开工或订货，应当不迟于协议书约定的开工或订货日期前7天，以书面形式向雇主提出延期开工的理由和要求。甲方在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请48小时内不答复，视为同意乙方的要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

10.2因甲方原因不能按照协议书之进度计划表约定的日期开工或订货(因本合同12条6款原因除外)甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工或订货日期，并顺延工期。顺延工期日不得超过约定工期60天，否则，甲方应结算乙方已完成工程量的工程价款。

11、暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按照甲方的要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期;因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

12、工期延误

12.1因以下原因造成工期延误，经甲方工程师代表确认，工期相应顺延：

(1) 甲方未能按专用条款的约定提供一次设计方案及相关图纸及开工条件：

(2) 甲方未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行;

(3) 甲方未能按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

(4) 甲方要求设计变更和工程量增加;

(5) 一周内非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过24小时;

(6) 不可抗力;

(7) 专用条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况;

12.2乙方在12.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

13、工程竣工

13.1乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。并提交工程检测合格书。

13.2因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方不同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任;

13.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签定提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款内容。

四、 质量与检验

14、工程质量

14.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定的以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

14.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

15、检查与返工

15.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

15.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，立即要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

15.3由于甲方指令失误发生的追加合同价款，由甲方承担。

16、隐蔽工程和中间验收

16.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收的时间和地点。乙方准备验收记录;验收合格，甲方工程师代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和下道工序继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

16.2甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

16.3经甲方工程师代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后， 甲方工程师代表不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或下道工序继续施工。

17、重新检验

无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

五、 安全施工

18、安全施工与检查

18.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。并每出现一次，罚款一千元。

18.2乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

19、安全防护

乙方在动力设备、输电线路、地下管道及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施方案，经甲方认可后方可实施。

20、事故处理

20.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时接受政府有关部门的处理，如果乙方为主要责任方，应承担发生的全部费用并接受甲方的合理处罚;

20.2遵守甲方规定和公约，并做到文明施工。

六、 合同价款与支付

21、合同价款及调整

21、1合同价款是指甲方与乙方依据中标通知书中的中标价格或在协议书内约定的价格。

21.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。本工程采用固定价格合同：双方在专用条款内约定合同价款的包含的范围，合同范围外的价款调整方式，应当在专用条款中约定。

22、工程预付款及进度款的支付

本工程预付款和进度款的支付在专用条款约定。

23、工程量的确认及请款方式

23.1乙方应按专用条款约定的时间，向甲方工程师代表提交已完成工程量的报告，甲方工程师代表接到报告后5天内按设计图纸核实已完工程量。

23.3对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方工程师代表不予确认。

24.4 乙方到甲方请款，必须凭乙方的请款报告并盖有乙方公章及项目经理以上级别的签名，呈交甲方工程师代表和项目主管审核，以甲方审核同意支付的金额为准，否则，甲方将拒付款项。

24.5乙方的发票直接开甲方的企业名称，在领取款项时递交与支票相同金额的发票;

七、 材料设备供应

24、甲方供应材料设备

甲方可提供部分材料设备。

25、乙方采购材料设备

25.1乙方负责采购材料设备的，应按专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明原件，对材料设备质量负责。

25.2乙方采购的材料设备与设计或标准不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

25.3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验的费用由乙方承担。

25.4甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，由乙方负责修复、拆除或重新采购，并乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延，并每次罚款一千元。

25.5乙方需要代用材料时，应经甲方工程师代表认可后才能使用，由此增减的合同价款不作调整。

施工合同书 篇8

甲方：_________________________________________

乙方：_________________________________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.工程地址：_________________________________________

2.施工内容：_________________________________________

外墙涂料粉刷，总面积约________________平方米。

外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________平方米。

3.工程开工日期：______年______月______日

4.工程竣工日期：______年______月______日

5.工程承包方式：包工包料。

6.工程总天数：______天,雨天顺延。

第二条工程价款

外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

第三条质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

第四条材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

第五条付款方式

合同签订后，甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______ %的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。

第六条工程工期

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

第七条工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第八条其他事项

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

第九条违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书 篇9

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。

一、工程名称：

工程地点：

二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。

三、合同价款：

四、甲方工作：

l、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅。

2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。

3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。

五、乙方工作：

1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。

2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。 .

4、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标。

5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修，保修期为1年。在规定的保修期内，凡因施工原因造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

六、工程款(进度款)的支付与结算：

l、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。

2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。

3、工程完工后剩余工程费用5日内一次性结清剩余10%。

4、工程如有设计变更，须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后，按实际发生增加合同价款。

七、争议的解决方式：

因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。

八、其它：本合同一式两份。双方各持1份合同，自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方将另行商定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书 篇10

发包方(简称甲方)：_________

承包方(简称乙方)：_________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程外墙施工项目施工事宜协商一致，订立本合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：_________;

2、工程内容：_________;

3、工程地点：_________。

二、工程承包方式及范围

1、承包方式：以平方单价合同，合同签订后，无论材料等涨跌，均不得调整。

2、平方单价：

(1)基层以_________元/㎡

(2)乳胶漆_________元/㎡

3、承包范围：_________。

三、合同工期

1、开工日期：_________年_________月_________日;

2、竣工日期：_________年_________月_________日;

3、总工程天数：_________日。

四、工程质量标准

按照国家有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。

五、合同价款

每平方米________元，按实际完成面积计算工程款，合计________元，。

六、付款方式

本合同签订后，3天内预付合同价款的30%作为材料购置金，工程完成总进度一半(一遍白水泥，一遍腻子)3天内付合同价款的30%，工程完成总进度全部(外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨)3天内付合同价款的35%，留5%的保修金，保修期为一年(以验收日期为准)，保修金在保修期满后一个月内付清。

七、材料

乙方所购置的材料必须符合设计、规范规定要求及现行的国家和地方行业标准和提供的原材料样品等要求。如不能满足所要求的材料标准，造成的一切损失由乙方负责。

八、安全施工

乙方必须严格按照安全施工操作规程进行施工，在施工中所出现的任何事故、机械事故及其他责任事故等，其事故责任及经济损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。

九、乙方的责任

1、严格按照规范设计和甲方确认的施工方案施工，要求工程质量达到合格。

2、严格按照设定的竣工日期完成全部施工任务。

3、保证文明施工、安全施工，承担因自身施工安全措施不当而造成的事故责任与发生的一切费用。

4、乙方在施工期间，要爱护建筑物成品，不得乱钻乱凿，不得随意改变电源线路，否则，造成的一切损失由乙方负责。

十、甲方的责任

l、严格按施工进度及时给付乙方工程款。

2、保证施工所需的水电并承担水电费用，负责协商有关部门的关系，保证乙方正常施工。

3、保证在收到乙方竣工通知后十日进行验收。

十一、工期要求

1、乙方原因不能按期完成或中途无故停工，每拖延一天罚款1000元。

2、甲方原因不能按期完成或工程款不能按时拨付，工期顺延(以甲方签证的延期报告为准)，乙方造成的损失由甲方承担。

十二、质量保修

在保修期内乙方应在自接到甲方书面或电话通知起,24小时之内派员实施维修，否则，甲方或用户有权另派他人维修，维修费用在乙方保修金内2倍的扣除。

十三、违约责任

施工合同书 篇11

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程地址：

2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米

3、工程开工日期：

4、工程竣工日期：

5、工程承包方式：包工

6、工程总天数： 天，雨天顺延。

第二条 工程价款

工程价款按照每平方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

第三条 质量要求

1、工程验收标准：根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

第四条 付款方式

合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

第五条 工程工期

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

第六条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条 其他事项

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10％，实际财产损失50％补偿）。

第八条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第九条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日

施工合同书 篇12

甲方：____________

乙方：____________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就公路路面工程事宜达成如下合同：

第一条、工程概况

1、工程名称：____________;

2、工程地点：____________;

3、承包范围：____________;

4、承包方式：____________。

第二条、工程造价

道路工程按每平方米______元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。

第三条、工程款拨付

该工程款由甲方负责筹措，路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%，剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由此发生的费用由乙方承担。

第四条、工程质量

1、甲方应在乙方进场前一日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

2、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

3、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

4、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

5、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

第五条、工程期限

自_____年_____月____日起至_____年_____月____日止，合同工期总日历天数______天。

第六条、安全文明施工

1、乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

2、乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。

第七条、甲方的权利与义务

1、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

2、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

第八条、乙方的权利与义务

1、乙方应配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

2、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

3、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

第九条、 违约责任

1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

2、因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按______元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

装饰装修施工合同范例5篇

有没有可以参考借鉴的合同样本？在这个越来越重视法律意识的时代，签订合同可以方便双方协调配合。经过幼儿教师教育网的编辑的辛勤努力，我们为大家带来了最新的“装饰装修施工合同”，让我们一起享受阅读的魅力，感受文字的精髓！

装饰装修施工合同 篇1

发包人：____________

承包人：____________

吉林省建设厅监制

吉林省工商行政管理局

20xx年6月

说明

1．此合同文本是根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

2．工程承包方：应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前，承包方应向发包方提供上述承包资格证明。

3．发包、承包双方当事人直接签订此合同，应当一式两份，双方当事人各执一份；凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份）。

4．本合同对双方当事人均有约束力，并维护双方当事人的合法权益，承包方应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。

5．住宅装饰装修每个隐蔽工程（指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程）结束时需进行验收，并须在验收单上签字确认。竣工总验收，甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程不能达标，乙方应予整改，直到达标为止。

6．本合同施行之日起，吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。

7．本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。住宅装饰装修施工合同

合同编号：____________

发包人（甲方）：____________________________________

委托代理人（姓名）：____________民族：____________

住所：__________________________身份证号：________

联系电话：______________________手机号码：________

承包人（乙方）：____________________________________

营业执照号码：______________________________________

经营场所：__________________________________________

法定代表人：____________________联系电话：________

委托代理人：____________________联系电话：________

规范服务达标证号：__________________________________

本工程设计师：__________________联系电话：________

施工队负责人：__________________联系电话：________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规之规定的原则，结合本工程的具体情况，双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

第一条工程概况

1．1施工地点：______________________________________

1．2工程装饰装修面积：______________________________

1．3工程户型：______________________________________

1．4工程内容：（见报价单和图纸）____________________

1．5工程承包方式：经双方商定，采取下列第______种方式：

（1）承包人包工、包全部材料（见附件二）。

（2）承包人包工、包部分材料，发包人提供其余部分材料（见附件一、二）o

（3）承包人包清工、发包人提供全部材料（见附件一）。

1．6工程期限________日（以实际工作日计算）：

开工日期__________年__________月__________日

竣工日期__________年__________月__________日

1．7工程造价和报价单

（1）工程造价为（人民币）__________（金额大写）

￥：________________________________________

（2）双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部分的工程款按实际发生另计。

（3）工程报价（见附件三）。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸和室内环境质量

3．1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。

3．2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。

3．3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条发包人义务

4．1开工三日前要为承包人人场施工创造条件，以不影响施工为原则。

4．2无偿提供施工期间的水源、．电源和冬季供暖。

4．3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

4．4应书面告知乙方施工人员有关规定，以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。

4．5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。

4．6负责垃圾外运输及处理。

4．7不得有下列行为：

（1）随意改动房屋主体和承重结构。

（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

（3）在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。

（5）强令承包人违章作业施工的其他行为。

4．8凡必须涉及4．6款所列内容的，发包人应向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。

4．9施工期间发包人仍需部分使用该居室的，发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。

4．10参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条承包人义务

5．1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。

5．2严格执行建设行政主管部门的工程内容：

（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

（2）不得扰民及污染环境。

（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电

等，由承包人承担修理和损失赔偿的责任。

（4）负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。

（5）保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。

装饰装修施工合同 篇2

甲方：__________

统一社会信用代码：_______________

法定代表人：__________

地址：__________

乙方：__________

身份证号：__________

联系方式：__________

地址：__________

甲乙双方于 _____年 _____月 _____日签订了《上海市住宅装饰装修施工合同 》(下称"原合同)。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该合同未尽事宜经共同协商，达成补充协议条款如下：__________

1、由于签订原合同时，双方未填写或填写不规范导致合同存在瑕疵。现双方确认：__________

第二条第七款，施工日期为：_______________年_____月_____日至_____年_____月_____日。

第二条第三款，乙方提供的材料、设备，应提前____天通知甲方验收。

第八条，提请上海市仲裁委员会仲裁。

原合同签订时间为：__________

(5)由于乙方原因导致原合同施工期限已经逾期，双方协商一致，确定竣工时期为_____年_____月_____日。若因乙方原因再次逾期，乙方应按照每天 _____元支付违约金。

2、补充下列事项：__________

甲方责任：__________

根据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

指派_____________为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。

严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规定。

积极配合甲方开展正常工作。配合甲方委托的工程监理开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。配合竣工验收，编制工程结算。安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

(5)自备施工工具，并充分利用辅材和主材，减少材料浪费。一般材料的损耗率应不高于_____________，特殊材料损耗率的约定：_______________________。乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分，其费用由乙方承担。

(6)向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本，根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。甲乙双方达成一致后，在施工项目不变更的情况下，工程的结算价格与预算价格误差不超过_____________%，超出部分由乙方承担。

3、工程变更：__________

在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目，甲乙两方协商一致后，调整相应费用，并告知丙方，同时约定：__________甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用(以工程预算为基础)，应划拨________%给乙方作为补偿;乙方提议或要求减少施工项目，经甲方及丙方同意后，其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。

4、 工程质量、验收和保修：__________

4.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：__________

材料验收;

隐蔽工程验收(包括水、电等隐蔽工程的验收);

竣工验收(包括室内环境质量验收);

其他约定的项目验收。

4.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方自接到通知起______日内组织工程验收，______日内组织室内环境质量检测验收(根据国家标准，室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行)，并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方委托人)在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用(看管等费用另行约定)。

甲方提前入住，视为验收合格，甲方应自行承担工程有关的质量问题，但乙方仍应承担合同的保修责任。

4.3 甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。如复验合格，甲方应承担复验费用，由此影响工期，责任由甲方承担;若复验不合格，其复验及返工费由乙方承担，责任由乙方承担，但工期也予以顺延。

4.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用及材料费用由甲方承担，工期顺延。

4.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及材料费用由乙方承担，工期不顺延。

4.6 当甲乙两方对工程质量有争议时，提请______对工程质量进行检测和鉴定。

4.7 本工程自验收合格后三方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为______年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为______年，电路工程的保修期限为______年。

5、违约责任

5.1 一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的，应当承担赔偿责任;因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担。

5.2 一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

5.3 甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款，每延误一日，应向乙方支付迟延部分工程款千分之_____的违约金。

5.4 由于乙方责任延误工期的，每延误一日，应向甲方支付本合同工程造价金额千分之_____的违约金。

5.5因乙方的过错造成工程质量不符合约定，乙方应无偿返修致合格标准，若乙方拒绝修理、返工或者改建的，甲方可以减少支付工程价款_________元，若甲方已经全部支付完毕，甲方可以要求乙方支付违约金____________元。

六、 终止合同

6.1乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿甲方损失。

6.2施工期间，若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求乙方暂时停工，与乙方交涉，要求返工或作相应补救措施，情节严重时，甲方有权终止合同。施工期间，甲方无正当理由阻止工程施工，或拒绝按约定支付工程款项，经乙方交涉无果时，乙方有权中止合同。

6.3 施工期间，甲方将门钥匙壹把交给乙方保管;工程竣工验收后，乙方应将门钥匙交还给甲方。

6.4 工程竣工经验收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题，乙方不再承担质量责任;但乙方可优先为甲方提供有偿维修服务。

(5)附上甲乙双方银行账户信息：__________

甲方银行账户：__________

开户行：__________

乙方银行账户：__________

补充施工负责人信息：__________

工程设计师：__________

身份证号：__________

原施工负责人：__________

身份证号：__________

现施工负责人：__________

身份证号：__________

开户行：__________

4、本补充协议自 _____年 _____月 _____日双方签字盖章时生效。

5、除本协议约定的条款外，本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。

6、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

甲方(签字、盖章)：__________

签署时间：_____________年 _____月 _____日

乙方(签字、捺印)：__________

签署时间：____________年 _____月 _____日

装饰装修施工合同 篇3

发包方（甲方）：_______________________________

承包方（乙方）：_______________________________

依照《_________合同法》、《西安市建筑装饰装修管理条例》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上，就建筑装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：______

第一条工程概况

1、工程名称：______________________________

2、工程装饰装修面积：______________________________

3、工程地址：______________________________

4、施工内容：______详见本合同附件（一）：______预算表、预算表及有关设计方案、施工图纸。

5、承包方式：_________________________________________________________。

6、工期：______

开工日期：_____________年_______月________日

竣工日期：_____________年_______月_______日

总工期限：_____________天

7、合同价款：______本合同工程造价为（人民币）_________________元，大写：_______________________________________________元整。

详见本合同附件（一）预算表。

第二条管理人员的职责

若本工程甲方自行派遣管理人员，负责现场协调、主材确认、工程验收，对乙方进行管理。乙方派遣设计师及项目经理负责工地。

设计师：______在开工前代表公司，负责设计与施工的协调，陪客户选购主材。

项目经理：______在开工后代表公司，负责材料、施工、调配人员以及解决工期中出现的所有施工问题。

以上人员的职责仅限于本条列明的职责，甲方应该明确各管理人员的职责，以便在履行合同中维护好自身的合法权益。

第三条施工图纸及室内环境设计

一、如有变动需双方协商解决。

甲方提供施工图纸，一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

二、双方应当对有关设计方案、施工图纸予以签收确认。

第四条甲方工作

一、开工三日前要为乙方入场工作创造条件，以不影响施工原则。

二、为施工期间提供水源、电源。

三、负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。

四、遵守物业部门的各项规章制度，乙方入场前甲方应自行到物业缴纳装修押金；如果施工过程中，确因乙方过失造成扣罚装修押金的，乙方承担扣罚责任，最终在工程决算时在甲方应付工程款中予以扣除。

五、负责协调现场施工队和邻里之间的关系。

六、不得有下列行为：______

（1）随意改动房屋主体和承重结构。

（2）强迫乙方违章作业施工的其它行为。

七、凡必须涉及以上第“六”条行为的，房屋产权人应当向房屋管理部门或物业

管理部门提出申请，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，有房屋管理部门或物业管理部门批准。

八、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应负责配合乙方作好保卫及消防工作。

九、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

十、由甲方提供的施工图纸，必须清晰明了，标注清楚，由相关设计人员负责向乙方施工队进行设计交底。

第五条乙方工作

一、应主动出示企业营业执照、施工资质证书。

二、施工中严格执行施工规范、安全操作规范、防火规定、质量标准，按期、保质、安全完成本合同约定的工程内容。

三、严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境。

（1）无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

（2）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁；保证施工现场的整洁，每日完工后清理施工现场。

四、应甲方要求，如实告知甲方本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、预算书、参考价格等有关资料以及提供查阅条件。

五、遵守甲方物业部门的相关规定，承担应由乙方交纳的出入证工本费。

六、甲方为少数民族的，乙方在施工中应尊重其民族的风俗习惯。

第六条工程变更

一、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更单，作为竣工结算和顺延工期的根据。（见附件四）

二、合同签订后，若甲方需要删减项目，或变更项目造成工程造价变低的，甲方应承担删减工程造价的20%的减项费用，同时相应报价的管理费不予减少。

三、如果工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，需提前与乙方设计师联系，在双方签订变更单设计师出图后方可进行施工。凡甲方直接与现场施工人员私下商定更改施工内容所引起的一切后责任由甲方承担。乙方严禁施工队和任何人与甲方私下交易。

四、根据国家及物业管理有关规定，乙方无权移动改造煤气、天然气管线、暖气移位、拆除配电箱等项目。请甲方与相关部门及其所在物业管理公司协商，另行解决。

第七条工期延误

一、对以下原因造成的竣工的日期延误，经甲方确认，工程应顺延：______

1、工程量变化或设计变更；

2、不可抗力；

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

二、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

三、甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的，工期顺延。

四、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

五、判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

第八条质量标准

一、工程施工质量标准，双方同意参照__________标准。（A、《陕西省建筑装饰施工标准》(试行)规定B、《延安市建筑装饰工程质量验收标准》）

二、质量认证部门：______国家技术监督部门认证的装修工程质量监督检验站。

三、质量检查监督部门：______西安市装饰装修协会。

四、施工过程中，双方对工程质量、空气质量发生争议，可委托有关行政主管部门、质量技术监督部门认证的专业检测单位，对工程质量、室内空气质量予以检测，检测过程支出的相关费用应先由提出申请的一方垫付，最终由责任方承担。

第九条工程验收和保修

一、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：______

（1）材料进场验收、各阶段验收、隐蔽工程验收（包括对隐蔽部分作业面积双方签字的确认），乙方提前两天通知甲方参加验收，验收中填写工程验收单。

（2）竣工验收。乙方应该通知甲方验收，甲方应该自接收到验收通知后三日内组织验收，填写工程竣工验收单。

二、甲、乙双方应按约定及时办理以上（1、2项）工程质量的检查和验收手续，各阶段验收后应填写工程验收单（见附件5）。如甲方未能按约定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予以承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，其复验及返工费由甲方承担，工期也予顺延。

三、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单三日内组织验收，应填写工程验收单（见附件5）。验收合格后，双方办理移交手续（见附件六），结清尾款。签署保修单，提交水电改造图。（未出现在报价单及变更单上的项目乙方不予承担任何责任）

四、保修期自工程竣工甲方验收日期起为贰年。水、电、防渗漏工程的保修期为五年。

五、乙方包工包料（不包括甲方自行购买之部分材料）工程，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。

六、保修期内非装饰的外力因素所产生的结果，不在保修范围。维修的材料和人工费均由甲方负责。

七、甲方凭乙方开具的《西安市建筑装饰装修工程质量保修卡》享受保修（见附件七），无保修卡的概不享受保修。

第十条附则

1、本合同经双方签字后生效。

2、本合同一式两份，双方各持一份。

甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：_______________

________年____月____日________年____月____日

装饰装修施工合同 篇4

甲方(发包方)：_________________________

法定代表人：___________________________

联系地址：_____________________________

联系方式：_____________________________

乙方(承包方)：__________________________

法定代表人：___________________________

联系地址：_____________________________

联系方式：_____________________________

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：______________________________

2、工程地点：______________________________

3、承包范围：按本工程图纸及说明

4、承包方式：包工包料

5、工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工，共计_____天。

6、工程质量要求：合格 7、合同价款：_________元。

二、甲方工作

1、开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明_____份，并向乙方进行现场交底;全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施;向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派__________为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理隐蔽工程验收、变更、登记手续等事宜。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。

三、乙方工作

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，按甲方提供的施工图纸及做法说明施工，拟定施工方案和进度计划。

2、指派__________为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加竣工验收，编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏;做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、关于工期的约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜，影响工期，工期顺延。

装饰装修施工合同 篇5

发包人（甲方）：_______

承包人（乙方）：_______

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一部分工程概况

第１条、工程地点：________________

第2条、工程内容及做法

（1）餐厅背景、酒柜、吊顶制作；

（2）客厅电视背景、装饰柜、吊顶制作；

（3）过道吊顶、过道背景制作；

（4）储藏柜、侧卧衣柜、主卧衣柜、书房书柜、书房写字台、侧卫台盆柜制作；

（5）主卧观景台制作；

（6）套内所有窗套、门套的制作；

（7）卫生间、厨房、南北阳台瓷砖的沾帖；

（8）室内门、门锁等的安装；

（9）室内水、电、灯等强弱电的布控、安装；

（10）室内龙骨、地板的铺设与安装；

（11）室内墙面、家具、窗门套涂料、油漆粉刷（含墙面底漆）；

（12）其他相关业务。（详细尺寸参照设计图纸联系实际而定）

第3条、工程承包方式：双方商定采取以下承包方式：

（1）承包人包工、部分包料（水泥、黄沙等部分辅料），发包人提供部分材料（木料、家电、电线、水管、扣板等）；

（2）在承包人提供的有关工程文件（家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表、家庭居室装饰装修工程施工项目确认表和施工图纸）中，应对由发包人提供的材料的规格、型号、数量等要素给予明确的规定。

（3）承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求，与工程实际使用量的误差应在+—5％以内。因超出此误差范围而导致发包人多次购买、材料浪费、延误工期、影响质量等责任由承包人承担相关费用。

（4）由承包人提供的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题，由承包人承担责任，且不受工程质量保修期限的限制。

第4条、工程期限_______天；开工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。

第5条、合同价款：本合同工程总人工费为（大写）：__________________元（详见附表2：家庭居室装饰装修工程报价单），优惠额度；最终实际人工费总额：120xx年。00元，大写：壹万贰千元人民币整（发生变更也不予修正）。

第二部分工程监理

第6条、若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三部分施工图纸

第7条、发包人不委托承包人设计施工图纸，图纸由甲方自行提供，一式二份，发包人、承包人各一份。

第四部分发包人义务

第8条、开工前_______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

第9条、提供施工期间的水源、电源；

第10条、负责协调施工队与邻里之间的关系；

第11条、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

第12条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

第13条、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进畅⒖⒐ぱ槭铡

第五部分承包人义务。

第14条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

第15条、严格执行有关施工现场管理的规定；

第16条、保护好发包人提供的左右材料、家电的安全，并保证原居室室内上、下水管道的畅通；

第17条、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现畅

第六部分工程变更。

第18条、工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（费用不再另行增加）。

第七部分材料的提供。

第19条、由发包人提供的材料、设备（发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

第20条、由承包人提供的材料、设备（承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第八部分工期延误。

第21条、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（１）工程量变化和设计变更；（２）不可抗力；（３）发包人同意工期顺延的其他情况。

第22条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

第23条、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

第24条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

第九部分质量标准。

第25条、双方约定本工程施工质量标准为现行「上海市住宅装饰装修验收标准」：（详见附件1：上海市住宅装饰装修验收标准）。

第26条、施工过程中双方对工程质量发生争议，由发包人指定、拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十部分工程验收和保修

第27条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

（１）__________________________________________；

（２）__________________________________________；

（３）__________________________________________；

（4）__________________________________________。

承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表3：家庭居室装饰装修工程验收单）。

第28条、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表3：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续。

第29条、工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第30条、在正常使用条件下，本工程保修期为36个月，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表4：家庭居室装饰装修工程保修单）。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程，保修期为60个月。

第31条、在正常使用条件下，工程应在一定时期内保证合格的质量标准，不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次（处）严重质量问题的，承包人除提供保修之外，另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失，并向发包人支付工程质量违约赔偿，金额为发生严重质量问题的工程的造价150%。严重工程质量问题是指在正常使用调价下：q防水工程出现2处以上渗漏；q煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气（材料质量问题除外）；墙面、吊顶等涂料工程出现10cm2以上的涂料表层脱落；q吊顶、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落（材料质量问题除外）；q墙砖超过2处（块）以上松动、脱落；q地砖、地板工程出现2处（块）以上显著隆起、凹陷、移位，或松动、脱落（材料质量问题除外）；q木工工程出现开裂、脱胶（榫）、松动、变形（材料质量问题除外）。

第十一部分工程款支付方式

第32条、双方约定按以下方式支付工程款：（１）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付次数工程进度支付金额备注第一次工人进场后第1周内20xx年。00第二次工人进场后第4周内3000。00第三次工程竣工交付使用当日4000。00第四次交付使用后第6个月内3000。00条件：无质量问题工程进度定义：q基础工程基本完成，木、瓦工基本到位，并正常开展工作；q水电铺设完备、吊顶基本完成、门套、橱柜基本过半；q工程全部完工，并交付使用。（２）其他支付方式：经由发包人与承包人协商，可通过债权、债务转让抵扣。

第33条、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后15日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。第34条、工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票（视实际情况而定）。

第十二部分违约责任

第35条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

第36条、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

第37条、未办理验收手续、承包人提前使用工程材料的，发包人有权要求暂停工程、补办验收手续。由此造成的工期延误、工程返工等责任，由承包人承担。

第38条、因一方原因，造成合同无法继续履行时，终止方应提前5天通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

第39条、由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

第40条、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金200元或工程价款的1％（两数取高）。

第十三部分合同争议的解决方式

第41条、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十四部分几项具体规定。

第42条、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）______________元（此费用包括/不包括在工程价款内）。

第43条、施工期间，发包人将外屋钥匙_______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_______把，由承包人当场负责安装交付使用。

第44条、施工期间，承包人应严格管理施工现场，妥善保护原有的住宅结构与设备。未经施工文件和本合同确认，不得对原有的建筑结构或设备进行拆除、改动，由此造成的一切后果，由承包人负责，并不受工程保修期的限制。

第45条、施工期间，承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善，违规操作而造成的一切后果，由承包人负责。

第46条、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_______点_______分至_______点_______分；下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工，并不在施工现场从事与工程无关的活动。未经发包人许可，承包人不得在施工现场留宿。第十五部分其他约定事项：

第47条承包人不从发包人利益出发，恶意浪费、偷窃、偷换发包人提供的相关材料等行为发生时，一经发现，发包人有权要求承包人按照实际损失量的300%给予赔偿。结算工程量即实际耗材数量应该在上海市规定的定额数的正负5%以内，超出部分同样适用本条款。

第十四部分附则

第48条、本合同经双方签字（盖章）后生效，以最后一位签字为准，合同履行完毕后终止。

第49条、本合同签订后工程不得转包。

第51条、本合同一式2份，双方各执1份。

第51条、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

附件1：上海市住宅装饰装修验收标准

附表2：家庭居室装饰装修工程人工费报价单

附表3：家庭居室装饰装修工程验收单

附表4：家庭居室装饰装修工程保修单

甲方：_________

乙方：_________

日期：_________

钟点工合同范例7篇

本篇文章是栏目小编精心挑选的一篇优秀的“钟点工合同”文章。随着法治精神地不断发扬，合同逐渐和我们的生活或工作密不可分。签订合同可以避免我们的权益受到侵害。如果你在这里留意一下或许能找到你需要的东西！

钟点工合同 篇1

一、雇佣双方

雇主：（以下简称雇主）：

被雇佣人：（以下简称雇员）：

二、背景介绍

由于社会生活节奏的加快和人们工作压力的增加，越来越多的家庭需要雇佣钟点工来帮助解决家务问题。为了明确双方的权益和责任，雇主与雇员达成了以下协议。

三、工作内容

1. 雇员的主要工作内容包括但不限于：家庭清洁、打扫卫生、做饭、洗衣、照顾儿童、代购物品等。

2. 双方应当明确每次工作的具体内容和工作时间，并保持良好的沟通。

四、工作时间及报酬

1. 工作时间由双方协商确定，具体时间包括开始和结束时间。

2. 雇员应按照合理的工作时间完成工作任务，不能无故拖延时间。

3. 雇员的工资标准按小时计算，工资标准由双方协商确定。

4. 雇员应当按时领取工资，并由雇主提供相关支付证明。

五、权益保障

1. 雇主应确保雇员的工作环境安全，提供必要的工作设施和保护措施。

2. 雇主应遵守相关劳动法律法规，保障雇员的合法权益。

3. 雇主应当提供合理的工作条件，如休息时间、饮食安排等。

4. 雇员在工作中应遵守相关工作纪律，保持职业操守。

六、合同期限

本雇佣合同自签署之日起生效，合同期限为______年/月/日 至 ______年/月/日。

七、违约责任

1. 若双方一方未履行合同义务，违反雇佣合同规定，应承担相应的违约责任。

2. 若雇主解雇雇员，应提前提供书面通知，并支付相应的经济补偿。

3. 若雇员擅自离职，雇主有权要求雇员支付违约金。

八、保密协议

雇员在从事工作期间可能接触到雇主以及家庭的隐私信息，雇员应保证对这些信息进行保密，不得擅自泄露给他人。

九、争议解决

如双方发生争议，应首先以友好的方式协商解决。若协商无法达成一致，可由双方共同选择第三方进行仲裁或诉讼解决。

十、其他事项

1. 本协议的任何修改或补充应有双方书面确认，并签署合并文件后方生效。

2. 本协议自雇主和雇员签字后生效，有效期内不能随意修改或解除。

以上是雇主与雇员之间的钟点工协议书，旨在明确双方的权益和责任，建立良好的工作关系。双方应以诚信为基础，共同遵守协议的各项内容，使工作更加和谐、顺利进行，共同创造一个舒适、干净的家庭环境。最后希望双方能够以合作为基础，互相尊重，在合约期限内共同努力，实现共赢。

钟点工合同 篇2

甲方（房东）：__________________

乙方（房客）：__________________

鉴于甲乙双方同意共同雇佣钟点工，为明确双方在钟点工方面的权利和义务，特订立本合同：

一、工作内容及要求

1. 乙方同意雇佣钟点工，负责日常保洁工作，工作时间和具体任务由甲方安排。

2. 钟点工应按照甲方的要求完成指定的工作任务，并保证工作质量。

二、工作报酬及支付方式

1. 甲方应按月支付钟点工工资，具体金额由双方协商确定。

2. 甲方应在每月的指定日期将工资支付给乙方，如遇节假日或非工作日，应提前或延后支付。

3. 若乙方未能按照甲方的要求完成工作任务，甲方有权根据实际情况扣除相应的工资。

三、维修责任及费用承担

1. 对于钟点工在日常工作中损坏的物品或设施，由甲方负责维修或更换，相关费用由甲方承担。

2. 若因乙方使用不当造成物品或设施损坏，乙方应承担相应的维修费用。

3. 若因自然灾害、意外事故等不可抗力因素造成物品或设施损坏，应由甲方承担维修费用。

四、其他约定事项

1. 乙方应保证所雇佣的钟点工符合国家法律法规的相关规定，并承担相应的法律责任。

2. 甲方应提供安全、卫生的工作环境，并保障钟点工的人身安全。

3. 双方应共同遵守本合同的各项条款，未尽事宜可另行协商补充。

4. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同内容经甲乙双方充分协商，是双方真实意愿的表达。本合同中未列明的任何条款和事项，均不属于本合同的内容。

4. 本合同如有涂改、添加或删除，均应由甲乙双方共同签字确认，否则涂改、添加或删除部分无效。

5. 本合同一经生效，甲乙双方均应严格遵守执行，并承担相应的法律责任。

6. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日终止。

7. 本合同签订后，甲乙双方均应认真履行本合同约定的各项权利和义务。在合同履行过程中发生的争议，应当协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

8. 本合同是甲乙双方共同商定的结果，是双方真实意愿的表达。本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

钟点工合同 篇3

在现代社会，越来越多的人选择雇佣钟点工来帮助他们处理家务、照顾孩子或是照顾老人。随着生活节奏的加快，人们的生活压力也在不断增加，因此雇佣钟点工已经成为了一种普遍的选择。在雇佣钟点工之前，双方需要签订一份钟点工服务协议，以明确双方的权利和责任，保障双方的利益。

钟点工服务协议是一份具有法律约束力的文件，其中包括雇主和钟点工之间的协议内容，以确保双方遵守协议中规定的条款。协议一般包括以下几个方面的内容：

一、服务内容：协议中应明确规定钟点工需要处理的具体任务和工作内容，比如清洁卫生、照顾孩子或老人等。双方应就服务的范围和工作内容达成一致意见，以避免日后产生纠纷。

二、工作时间和工资：协议中应明确规定钟点工的工作时间和每小时工资标准。双方应达成一致意见，避免因工资问题引起不必要的纠纷。

三、付款方式：协议中应规定雇主支付工资的方式和时间。双方应明确约定工资付款的方式，以确保工资按时支付。

四、保险及责任：协议中应明确规定雇主是否需要为钟点工购买工伤保险或责任保险。双方应明确了解保险责任，以减少潜在的风险。

五、违约处理：协议中应规定双方对于违约行为的处理方式，比如违约金的金额或其他补偿措施。双方应知晓违约的后果，以保障双方的权益。

六、解除协议：协议中应规定双方解除协议的条件和程序。双方应了解解除协议的程序，以避免因此产生纠纷。

七、保密义务：协议中应规定钟点工对雇主的个人信息和家庭隐私保密。双方应遵守保密义务，以确保雇主的隐私不被泄露。

在签订钟点工服务协议之前，双方应仔细阅读协议内容，确保自己明确了解协议的条款和内容。双方应真诚合作，遵守协议中规定的条款，以确保双方的权益得到保障。只有在双方都遵守协议的情况下，才能建立一种良好的合作关系，让雇主和钟点工都能在工作中获得满意的体验。

钟点工合同 篇4

甲方：

乙方：东莞市华美劳务派遣有限公司

为了满足甲方工作需要，甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它相关法律、法规，经友好协商，就乙方向甲方提供劳务派遣事宜，双方自愿达成如下协议。

一、人员分布情况

1、 农民工合同期自 20__ 年 11月06 日至 20__ 年 02 月 06 日止。人数为 100名。 劳务人员工资按时薪结算，从周一到周日不分时段每小时 12。5 元。

2、 少数民族工合同自 20__ 年 11月06 日至 20__ 年 11 月 06 日止。人数为 50

名。 劳务人员工资按时薪结算，从周一到周日不分时段每小时 11。5 元。

3、 少数民族工合同自 20__ 年 11月25 日至 20__ 年 11 月 25 日止。人数为 150名。 劳务人员工资按时薪结算，从周一到周日不分时段每小时 10。5—11。00 元。

二、劳务人员的派遣

。

2、甲方接受乙方劳务人员提供镇级以上医院健康证明，无需另外进行体检。

三、工作时间及待遇

1、甲方应保证劳务人员每月出勤不低于 270 小时，如当月出勤不足 270小时则按 270 小时计算工资，超过则按实际工时工价计算；甲方为乙方劳务人员支付 300元/人的车资补助，于劳务人员入职一个星期内支付到乙方账户内。

乙方劳务费用接收账号为：

开户名称：东莞市华美劳务派遣有限公司

开户银行：东莞农村商业银行莞城博厦分理处

帐 号：3100 4019 0010003312

2、出现以下情况时，劳务人员当月不享受最低工作小时保障：

① 劳务人员工作不满自然月的

② 劳务人员出现请假、旷工的

3、乙方每派遣每50人安排一名驻厂管理人员，甲方为乙方管理人员支付工资每月3300元/人并免费提供食宿。

，甲方不得以任何理由扣除劳务人员的任何住宿费用（水电费、劳保用品费等）。伙食费则由甲方补助给乙方劳务人员每人每月 360 元。

5、甲方应于每周提供劳务人员的考勤表给乙方管理人员以核对工时，并于每月 5 日前甲方双方核对最终的工时。

将劳务人员工资以现金或转账方式全额支付给乙方。

7、当双方合同终止时，甲方应在合同终止后三天内给予乙方结算所有劳务派遣服务费。

四、甲方职责

1、甲方根据工厂生产需要，负责对劳务人员进行相关的企业文化教育，技能训练，现场操作等。

休息休假、劳动保护、劳动安全卫生以及工作条件和环境。

3、劳务人员在甲方工作期间出现工伤事件的，由甲方承担一切责任。

漫骂、殴打或恶意态度等行为，应友好合作，否则甲方须承担一切后果和赔偿责任。

导致员工自离按实际出勤结算工资并发放，甲方不得以任何理由扣押劳务人员工资。

五、乙方职责

建立工作档案、日常事务处理等。

2、乙方管理人员在为劳务人员办理有关入职手续时，甲方应为乙方提供必要的便利，乙方应提供符合甲方要求的劳务人员及其相关证明。

3、乙方管理人员协助甲方做好劳务人员的管理与思想工作，并做好劳务人员与甲方的沟通协调工作。

4、乙方管理人员在管理劳务人员的过程中，对甲方提出的一些问题和自己发现的一些问题应及时的处理好，并随时和甲方保持沟通。

各项业务操作规程，保守甲方的商业秘密；劳务人员也同时遵守乙方的规章制度，遵从乙方合法的管理。

六、协议的变更、终止、解除和生效

1、本协议书未尽事宜，双方另行协商并签署补充协议，作为本协议的附件，具有同等法律效力。

2、本协议条款与现行劳动法律法规规定有出入的，按现行劳动法律法规规定执行。

3、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，经双方有权签字人签字并加盖单位公章之日起生效，至协议终止之日失效。

4、当甲乙双方因本协议的履行发生争议时，应力争友好协商解决，当无法解决时，向乙方所属地的人民法院起诉。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表签名： 代表签名：

日期： 年月日 日期： 年月日

钟点工合同 篇5

钟点工合同是指雇主和钟点工之间所签订的一种劳动合同。随着日常生活的快节奏和工作的繁忙，越来越多的人选择雇佣钟点工来帮助他们完成一些家务和日常事务。钟点工合同的签订是保障双方权益的重要一环，在这篇文章中我们将详细探讨钟点工合同的内容和相关注意事项。

一.合同的基本要素

1. 雇主信息：合同应包括雇主的姓名、住址、联系电话等基本信息，以确保雇主的身份和联系方式。

2. 钟点工信息：合同应包括钟点工的姓名、年龄、住址等基本信息，以确保钟点工的身份和联系方式。

3. 工作时间与地点：合同应明确规定钟点工的工作时间，包括每天工作多少小时、上班时间和下班时间等。同时，还应明确工作地点，以防止工作地点发生变动造成纠纷。

4. 工资与支付方式：合同应明确规定钟点工的工资待遇，包括每小时工资标准、结算周期、发放方式等。同时，也应明确劳动报酬的支付方式，如现金支付、银行转账等。

5. 工作内容：合同应详细列出钟点工的工作职责和工作内容，以确保双方对于工作内容的理解一致。工作内容可以包括家务助理、保姆、护工等。

6. 合同期限：合同应明确规定钟点工的工作期限，可以是短期合同或长期合同，根据雇主的实际需要来确定。

7. 福利待遇：合同应明确规定钟点工的福利待遇，如休假制度、加班工资、社会保险等。这些福利待遇可以根据相关法律法规和当地政策来确定。

二.合同的注意事项

1. 合同的签订：合同应由双方自愿签订，不得强制执行。双方应当对合同内容进行充分的沟通和协商，确保双方权益得到保障。

2. 合同的变更：如果合同内容发生变动，双方应当及时进行协商，并在双方的共同意见下对合同进行修改和补充。

3. 合同的解除：如果双方发生纠纷或不再需要雇佣钟点工，合同可以通过协商解除。双方应当保持良好的沟通，并协商解决可能出现的纠纷。

4. 合同纠纷的解决：如果发生合同纠纷，双方应积极寻求解决的途径，可以选择通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。

钟点工合同是雇主和钟点工之间确保权益的重要文件。在签订合同时，双方要充分交流和协商，明确合同的基本要素和注意事项，以确保合同的有效性和执行。通过合同的签订，雇主和钟点工可以建立合作关系，共同维护双方的权益，实现互利共赢的目标。

钟点工合同 篇6

钟点工合同是一种特殊的劳动合同，逐渐在我国的劳动力市场中得到广泛应用。随着现代生活的快节奏和家庭经济的发展，越来越多的家庭选择雇佣钟点工来帮助他们完成家务和照顾家人。钟点工合同为用人单位和劳动者之间的权益固定了法律依据，对于保护劳动者的权益和提高劳动力市场的规范化发展起到了积极的作用。

钟点工合同从合同签署方、合同期限、工作内容、工资及福利待遇、工作条件和双方权利义务等方面详细规定了双方的权益和责任。首先，合同签署方包括雇主和雇佣者，双方的身份和联系方式都需要写明。合同期限一般可根据具体情况进行协商，可以是短期的也可以是长期的。工作内容则需要具体指明，包括具体的工作任务和工作时间等。工资及福利待遇是钟点工合同中重要的一部分，应当明确规定工资的支付金额和时间，以及是否提供膳食补贴和交通津贴等福利待遇。此外，合同应当明确工作条件，如工作地点、工作设备、安全措施和劳动保护等。最后，合同还应当清晰明确双方的权利和义务，如双方的解雇和解除合同的程序等。

钟点工合同的签订对于雇主和劳动者来说，都有一系列的好处。首先，对于雇主来说，签订钟点工合同可以确保自己的家务和照顾家人得到及时和专业的帮助。合同的签署可以明确工作内容和工作时间，使双方在雇佣和被雇佣方面都有明确的责任和义务。其次，对于劳动者来说，签订钟点工合同可以保障自己的权益和提高工资待遇。合同的签署不仅可以规范工作时间和工作内容，还可以明确工资和福利待遇的支付方式和金额。此外，合同还可以解决劳动者与雇主之间可能出现的纠纷，为双方提供一个争议解决的依据。

然而，钟点工合同也存在一些问题和挑战。首先，由于双方的素质和诚信度不同，一些劳动者可能会通过虚假信息来获取钟点工的工作机会，给雇主带来一定的风险。其次，由于劳动力市场的不完善和监督体系的不完善，一些劳动者可能会遭受到违法劳动和不公平待遇。这就要求政府和相关部门加强监督和管理，保障钟点工的合法权益。

综上所述，钟点工合同作为一种特殊的劳动合同，在我国的劳动力市场中具有重要的意义。它为雇主和劳动者之间的雇佣关系提供了法律保障，保护了劳动者的权益，促进了劳动力市场的规范化发展。然而，钟点工合同的有效性和公平性仍然需要政府、雇主和劳动者共同努力，不断完善相关法律法规和监管机制，为劳动者提供更好的工作环境和保障。只有这样，我们才能够实现双方的共赢和社会的可持续发展。

钟点工合同 篇7

钟点工协议书是雇主与钟点工之间达成的一项合同协议。它详细规定了雇主与钟点工之间的工作内容、工时、工资以及其他相关权利和责任。通过签署这份协议，雇主和钟点工双方能够保证双方的权益得到充分保障，建立良好的工作关系。下面将详细阐述钟点工协议书的内容和重要性。

一、雇主信息

协议书第一部分是雇主信息。包括雇主的姓名、住址以及联系方式。这些信息的填写是为了使雇主与钟点工之间能够建立起可信的联系，确保协议的有效执行。

二、钟点工信息

协议书第二部分是钟点工信息。这部分包括钟点工的姓名、年龄、身份证号码等个人身份信息。同时，还要求钟点工提供紧急联系人的姓名和联系方式。这些信息的填写是为了方便雇主与钟点工之间的沟通和联系，也是为了保证工作过程中出现紧急情况时能够及时解决。

三、工作内容

协议书的第三部分是工作内容的详细说明。这包括具体的工作项目、工作时间和工作地点等。例如，钟点工可能需要负责家庭清洁、烹饪、照顾老人或孩子等工作。在这部分，还要约定清洁用品和工作工具的提供方以及使用方式，确保钟点工能够顺利完成工作。

四、工时和休假

协议书的第四部分是工时和休假的安排。在这部分，需要具体约定钟点工的工作时间、休息时间以及加班情况。同时，还要规定钟点工的休假制度，包括带薪休假和无薪休假等。这样可以确保钟点工的工作时间得到合理安排，也能保证钟点工享受到应有的休息权益。

五、工资和支付方式

协议书的第五部分是工资和支付方式的约定。在这部分，需要规定钟点工的工资水平、发放时间以及支付方式。工资水平可以根据当地的最低工资标准进行约定，也可以在双方协商的基础上进行确定。支付方式可以采取现金支付、银行转账等形式。通过具体约定工资和支付方式，保证了雇主与钟点工之间在经济利益方面的公平合理。

六、保密条款

协议书的第六部分是保密条款。在这部分，需要约定钟点工在工作期间所知悉的雇主私人信息以及家庭内部事务等的保密责任。同时，雇主也需要在协议书中承诺不泄露钟点工的个人信息。通过保密条款的约定，确保了双方在工作过程中能够保护彼此的隐私权利。

七、协议的生效与解除

协议书的第七部分是协议的生效与解除。在这部分，需要明确约定协议的生效时间和有效期限。同时，还要约定协议的解除条件，包括双方协商解除、违约解除等。通过明确生效与解除的条件，确保雇主与钟点工在协议执行过程中能够依法行事。

在这篇文章中，我们详细介绍了钟点工协议书的内容，包括雇主信息、钟点工信息、工作内容、工时和休假、工资和支付方式、保密条款以及协议的生效与解除等。通过签署这份协议书，雇主与钟点工能够建立起互相信任的工作关系，保障双方的权益得到充分尊重，并确保工作顺利进行。钟点工协议书的详细规定对于雇主和钟点工双方都具有重要意义，是工作关系有效维护的基础。

共同合同(范例7篇)

学会撰写合同也是一项非常重要的事情。合同有利于维护社会经济秩序，关于合同的知识你知道哪些呢？经过细心的总结幼儿教师教育网的编辑为您归纳了“共同合同”，希望您能对本文的内容有所思考！

共同合同 篇1

男方：____，____年____月____日出生民族：____工作单位：________________现住址____________________。

女方：____，____年____月____日出生，民族：___工作单位：________________现住址：____________________。

双方于____年____月____日在____市____城区(县)人民政府的民政部门登记结婚，现因感情不和等(注：指感情不和等)的原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依有关的规定达成如下协议：

在婚姻关系存续期间，所购置物品按各自出资比例拥有所有权;平时生活费用、孩子抚养费、老人赡养费用各自承担一半，夫妻一方给各自财产各自所有的原则处理。

一、男方____与女方____自愿离婚。

二、子女的抚养：

1、双方于____年____月____日生育有一儿子，取名：____，离婚后儿子随男方直接抚养生活，由男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)，直到孩子完成大学教育阶段止。

男女双方致同意，女方支付儿女抚养费（含生活费、教育费、医疗费）的问题在财产分割中解决，即女方放弃要求分割部分夫妻共同财产冲抵儿女抚养费。

指未直接抚养的一方)可在每月的第1周星期六起至周日接儿子随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望，可提前一天由双方协商，达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子十周岁以上时。

其它：女方婚后生育一男一女两个小孩，体弱多病，离婚时，男方一次性补偿女方人民币_______________元作为经济补偿。

三、夫妻共同财产的分割：

1、房产：无。

2、机动车辆：无。

3、股权、股票、债券等：无。

4、债权与债务：无。

5、双方各自名下的其它私人财产(如首饰、衣服等)归各自所有。

四、其他协议事项：无。

上述协议事项，双方保证切实履行;协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负。

男方：____________

女方：____________

____年____月____日

共同合同 篇2

合伙出资购买商铺协议

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

甲、乙双方经过平等、充分协商，就双方共同投资购买商铺之相关事宜达成如下协议，以资信守：

一、甲乙双方共同投资，购买一套位于.（该商铺总建筑面积为 ㎡，该商品房单价为每平方米： 元。

房屋总金额（小写）： 元。房屋总金额（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾元整。

该商品房销售合同备案号：

合同备案时间 年 月 日，房籍号：

二、出资比例、出资金额

甲方出资50%、乙方出资50%。

甲方出资人民币（小写）元人民币。甲方出资金额大写：。乙方出资人民币（小写）元人民币。乙方出资金额大写：。

三、产权比例

甲方享有共同所购商铺 50%的产权。乙方享有共同所购商铺 50%的产权。

四、购置商铺法律文件签署、款项支付、购房手续办理及委托授权

甲方、乙方全权委托 办理购房定金、首付款、及其他购置房产相关款项的支付、《房产销售合同》等法律文件的签署、房产交接、房屋所有权证办理、水电入户等所有购房相关手续。

委托人有权监督和过问委托事项的办理情况和进展情况，受托人应按委托人的要求报告受托事项的办理情况和进展情况，如有重要情况应及时向委托人报告或通知。

五、房地产权证署名、办理、保管

所购商铺的所有权凭证要依法载明共有比例情况，即甲、乙各享有50%的房屋产权，房地产权证由 依法办理并由 妥善保管。

六、商铺管理、出租及收益分配比例由 负责所购房产的管护、维护、出租、收取房屋租金等商铺管理事务，但出租价格应征得.的书面同意，《房屋出租合同》应在正式签署前取得甲、乙双方的书面同意。

收取承租人的房屋租金由甲、乙双方约定按照房屋产权比例进行分配或者其他约定方式进行分配。

其他约定方式：

七、购置商铺税费承担

购房款、产权登记所支出的公正费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、维修基金、商铺管理费、水电入户费、中介费（委托中介出租商铺）、房屋租金税费等相关费用由甲、乙双方按照房屋产权比例进行分割，并以现金或者银行转账形式支付。

八、物权行使

甲、乙双方共同行使所购房产的占有、出租、使用、收益、处分等权利，如有一方依法书面授权，另一方也可以代为行使，但房产买卖、抵押、担保必须有双方书面同意，一方单独行使的行为无效。

九、商铺出卖及优先购买权行使

如甲、乙双方共同决定出售所购房产，应依法进行并办理相关手续，盈利或亏损均由甲、乙双方按照房屋产权比例进行分摊。在同等条件（市场价或评估价）下，甲、乙双方任何一方均有优先购买权；

如果一方决定出售房产，应书面通知另一方，如果另一方不同意出售房产，应书面告知。同意出售的一方应按公平价格（市场价或评估价）购买不同意出售的一方的房产份额。如果接到出售房产通知后30日内不予书面答复则视为同意出售房产；如果不同意出售房产又不愿意购买或30日内不以实际行动履行购买承诺的，视为同意出售房产，并应给预积极配合。

十、甲、乙双方所购房产的实际产权由甲、乙双方按本协议约定共有，所有权由双方共同行使。

十一、本协议变更或解除

1、甲、乙双方协商一致，可以变更或解除本协议；

2、符合本协议相关条款约定的，可以变更或解除本协议；

3、未经甲、乙双方协商一致，本协议不得变更或解除；

十二、争议解决办法

凡涉及本协议的生效、履行、解释等而产生的争议，先由甲、乙双方协商解决，如十五日内协商无果，双方均可向所购商铺所在地的人民法院提起诉讼。

十三、违约责任

甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿因违约方违约而遭受的一切经济损失。

十四、甲、乙双方在签订本协议之前的所有关于购买本协议所指商铺的一切磋商、备忘、承诺等均由本协议代替。此外其他未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，并签署书面文件。

十五、本协议一式三份，甲方一份，乙方一份，房管局备案一份，每份均具有同等法律效力。

十六、本协议自甲、乙双方签字盖章（捺手印）之日起生效。

甲方： 乙方：

签订时间： 年 月 日

共同合同 篇3

姓名:__

入股金额:￥贰拾陆万肆千元整(大写)

姓名:__

入股金额:￥壹拾叁万贰千元整(大写)

姓名:__

入股金额:￥玖万陆千元整(大写)

姓名:__

入股金额:￥壹拾柒万陆千元整(大写)

姓名:__

入股金额:￥壹拾叁万贰千元整(大写)

经过以上投资入股人友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠、风险共担的原则基础上，本着发展产业，共同致富和为社会、国家多做贡献的原则，投资入股创办《安顺贸易有限公司加油站》。现根据《中华人民共和国合同法》等法规签定以下协议:

自_____年_______月_______日至_____年_______月_______日。十年合作期满后，经协商，三个股东(__，__，__)同意继续合作时，须另行签定合作协议，另行签定协议时本协议自动失效。

1.企业日常资金管理:每月15号进行资金盘点，每月25号进行加油站流动资金结算。

2.企业日常资金支出超过:￥伍千元整(大写)。必须经过3个股东(__，__，__)同意。(日常拖油除外)

3.任何私人向出纳借支不得超过本月工资，负责后果出纳自负。

三股东(__，__，__)均承认，已阅读过本合同，并同意:本合同为各方关于投资合作事宜的所有合同和约定的全部记载，并已取代以前所有的口头的或书面的约定、意向书与建议。未经三股东(__，__，__)书面修订，不得对本合同加以变更。

合同在履行过程中，如果三股东(__，__，__)中一人认为需要修改，需向另外的两个股东提出书面的`修改建议和理由，三股东(__，__，__)协商同意后才能修改，并形成本合同的附件;协商修订的协议条款与本协议具有同等法律效力。如果双方未达成新的修改意见，则原有合同继续有效。

代表人:

_____年_______月_______日

共同合同 篇4

一、合作背景

为促进教育共同体的发展，提高教育质量，各学校愿意建立合作关系，实现资源共享、优势互补、合作共赢。

二、合作内容

1. 合作范围：包括但不限于教学、科研、学生管理等方面。

2. 合作方式：各学校可以根据实际情况采取不同的合作方式，如联合课题、联合研究、联合教学等。

3. 合作目标：各学校要努力实现资源共享、优势互补、合作共赢的目标，提高教育质量，为学生的全面发展提供更好的支持。

三、合作条件

1. 各学校要服从共同体的管理，遵守共同体的规定和约定。

2. 各学校要充分协商，达成共同的合作目标。

3. 各学校要提供必要的教学、科研、学生管理等方面的资源支持，共享优质资源。

4. 各学校要尊重彼此的文化传统和特色，加强交流，增进了解和友谊。

四、合作期限

合作期限自起始日期起，至终止日期止。

五、其他约定

1. 共同体成员学校间可以互相推荐优秀学生，相互推荐教师参加各种评优评先活动。

2. 共同体成员学校间可以开展联合活动，如联合运动会、文艺晚会等。

3. 共同体成员学校间如有任何问题和困难，应及时沟通解决。

六、本协议由共同体管理办公室负责监督执行，各学校负责积极配合和参与。

七、参考文献

[1] 共同体管理办公室《共同体合作协议书(试行)》

[2] 共同体管理办公室《共同体合作协议书(修订版)》

共同合同 篇5

甲方：某某 ，男，某年 某月 某日出生，汉族，住某市某某地方，

身份证号码：

乙方：某某，女，某年某月 某日出生，汉族，住某市某某

身份证号码：

甲乙双方与某年某月某日在某地登记结婚。双方为了避免纠纷，现就双方财产做如下约定：

1、 双方结婚之前的财产全部归各自所有，具体包括住房(位置、房产证号)、存款(金额，银行)、股权(详细说明)以及其它财产(应一一说明);

2、甲方婚后用自己婚前的存款购买的、并于X年XX月XX日产权登记的[房地产权证编号：X房地X字()第号]、位于X市X区路弄号XX室房屋的权属约定如下：X市X区路弄号XX室房屋归甲方个人所有，不属于夫妻共同财产。

3、双方结婚之后实行夫妻财产个人所有制形式，即各自收入归各自所有，具体补充说明，在各自名下的债务归各自承担，在各自名下的债权和存款归各自所有，夫妻各自接受的赠与或继承的遗产归各自所有;

4、在婚姻关系存续期间，所购置物品按各自出资比例拥有所有权;平时生活费用、孩子抚养费、老人赡养费用各自承担一半，夫妻一方给各自财产各自所有的原则处理，确实无付或赠予另一方的财物归接受方所有。

5、 本协议自双方签字之日起生效，未尽事宜依据法说清楚的按夫妻共有处理。

本协议一式两份，经双方签字后即具有法律效力。

甲方：

乙方：

20xx年X月XX日

扩展阅读

夫妻共同财产认定

除小孩抚养争议，离婚财产分割就成为离婚诉讼中最为复杂的问题，而如何认定夫妻共同财产的范围也就成为离婚共同财产分割的前置程序。本人结合实践，就夫妻共同财产作个概述，供网友参考。

夫妻共同财产指夫妻关系存续期间，一方或双方所得，依法由夫妻共同享有所有权的共有财产以及依约定夫妻一方个人财产由双方共同享有所有权的共同财产。根据《婚姻法》第17条，夫妻共同财产包括：(一)工资、奖金;(二)生产、经营的收益;(三)的收益：是指婚姻关系存续期间，实际取得或者已经明确可以取得的财产生收益。(四)继承或赠与所得的财产;这里不包括明确只属夫妻一方的赠与或。(五)其他应当归共同所有的财产。但婚姻法对夫妻共同财产的范围比较概括笼统，在实践中还要进一步细化，从共同财产的取得内容、取得方式、取得主体等多方面考量。

根据《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》若干问题解释规定：“工资”是指按照国家统计在职工资总额的各种劳动报酬，包括标准工资，有规定标准的各种奖金、津贴和补贴。那本律师认为这里的  “奖金”应是除工资总额的劳动报酬外，由国家、政府等权威组织，对特殊贡献或取得优异成绩的特定主体，给予一定货币数量的奖赏，如运动员名次奖、科研成果奖等，这些奖金应当归入夫妻共同财产。

生产、经营的收益是指公民在法律允许的范围内，从事生产经营活动所取得的收益。新《婚姻法》  加强了个人财产的保护，这就涉及到的投资经营收益的归属问题。我国法定的夫妻财产制度是婚后所得共同共有制，那么，婚后所得(包括个人投资所得)如没有合法约定，理应为夫妻共同财产。

知识产权就是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利，以及关于具有商业信誉的标记的专有权利。知识产权由夫妻一方创造的，知识产权中的人身权不能由夫妻共有。但知识产权的收益，也即财产权应归夫妻共同所有。主要注意以下两种情况：

1、知识产权创造的时间在婚前，而知识产权的收益则在婚姻关系存续期间，根据我国法定的婚后所得共有制，这里的收益应为夫妻共同财产。

2、知识产权的创造在婚姻关系存续期间，但还没有实际收益，此时若离婚，该收益是否应作为夫妻共同财产进行分割?本律师认为夫妻关系存续期间的所得应包括已得和将得，应包括这种可期待利益，应作为夫妻共同财产进行分割。

夫妻一方因继承或赠与所得财产为夫妻共同财产，但如果被继承人或赠与人可以明确只归一方，法律保护私有财产的处分权，这种特别指定有法律效力，受法律保护。

我国婚姻法对夫妻共同财产的规定，采用列举式与概括式相结合的方式，避免对夫妻共同财产规定的不周全。在处理时，应对财产进行具体分析，充分考虑财产的来源，取得时间、婚姻法定财产制等因素综合确定，以维护夫妻双方的合法权利。

共同合同 篇6

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，为明确甲乙双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

(一)、租赁房屋地址：__________________________________;间数______间、面积__________平方米。

(二)、现有装修及设施、设备情况。

1、门窗情况 ;

2、地板及墙壁装修情况 ;

3、水电设施情况及其他 ;

上述房屋属甲方所有将其出租给乙方使用，用途为____________________;

自______年___月___日至______年___月___日止(__年)。(原则上为1年，最长时限不超过3年，承租方享有续合同的优先权)

(一)、租金按年缴纳，年租金为_______元(大写：___万____仟___佰___拾___元整)。

(二)、乙方于本合同签订之日，一次性向甲方交清年租金。

(三)、乙方于本合同签订之日，一次性向甲方交付设施设备等使用保证金_____元。保证金不计利息，合同期满，甲方经验收确认房屋无毁损等情形且乙方付清全部租赁费用后，将保证金退还乙方。

(四)、本合同签订后、甲方及时将乙方缴纳的租金上交“财政专户”管理。

甲方应于本合同约定的租赁期限开始之日起，将房屋交付给交方。

(一)、实行本合同约定的租金标准或按政策、市场价调整的租金标准。

(二)、负责对房屋进行定期检查。租赁期内屋面漏水、房屋裂缝由甲方负责维修并承担相关费用，以保障租赁人安全和正常使用。对乙方的装修、装饰部分甲方不负有修缮的义务。

(三)、房屋租赁期内，因市政建设需要拆迁，乙方应无条件服从，甲方不另行给乙方安排房屋，合同自行终止。

(一)、乙方在租赁期间应依约及时交付租金、水电费、物业管理费及相关税费。

(二)、租赁期间，防火、防盗、“门前三包”、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行有关部门规定并承担相关责任。

(三)、乙方应合理使用所承租的房屋及其附属设施(如水电设施、卷闸门、门窗等)，因乙方原因造成损坏的，乙方应立即负责修复或承担赔偿责任。

(四)、乙方不得擅自改动房屋结构、毁损房屋设施。如装修房屋需改造、改变房屋结构，需提交申请报告及改造方案，在征得甲方书面同意后，方可施工。合同期满，乙方应保持房屋完好。甲方不承担乙方改造、装修部分的任何补偿。

(五)、乙方不得擅自将承租的房屋转借或转租他人。

(六)、租赁期间房屋的管理由乙方负责，对房屋结构出现的不安全因素，乙方应及时向甲方报告。

(一)、双方可以协商变更或终止合同。

(二)、甲方未尽房屋修缮义务，严重影响乙方使用的，乙方有权解除合同。

(三)、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同。

1、擅自转租、转借承租房屋或未经甲方书面同意拆改变动房屋结构以及改变租赁用途的;

2、损坏承租房屋，在甲方提出合理期限内仍未修复的;

3、利用承租房屋存放危险品或进行违法活动的;

4、逾期未缴纳按约定应当由乙方缴纳的各项费用，给甲方照成损害的;

5、拖欠租金累计两个月以上的。

(四)、租赁期满后，乙方要继续租赁的，应当在租赁期满前40日内书面通知甲方。甲方在租赁期满前20日内向乙方正式书面答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。乙方在租赁期满前40日内不通知甲方的，视为放弃优先承租权。

(五)、租赁期间，任何一方提出解除合同，需提前3个月书面通知对方，双方协商一致后，可以解除合同。第八条 房屋交付及收回的验收

(一)、房屋交付时双方共同参与，如对装修、器物等硬件设施、附属设施有异议应当场提出。

(二)、乙方应于房屋租赁期满后2日内，将承租房屋及设施设备等完好的交还甲方。乙方的装饰装修部门亦不得损坏。对未经同意留存的物品，甲方有权处置。

(一)、甲方不按时交付房屋给乙方的，每逾期1日应当向乙方支付约定日租金5倍的违约金。

(二)、甲方怠于履行维修义务，乙方组织维修的，甲方应支付乙方维修费用，但乙方应提供有效凭证。

(三)、违反本合同约定提前收回房屋的，应按本合同年度租金总额的20%，向乙方支付违约金。

数补交外，每逾期1日，应按所欠费用总额的0.5%向甲方支付违约金。如因乙方未按时缴纳前述费用造成停水停电等后果的，由乙方承担责任。

(二)、租赁期间乙方有合同第七条第3项行为之一的，甲方有权终止合同，收回该房屋，已收取的租金不予退还。乙方应按照本合同年度租金总额的20%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应赔偿相应损失。

(三)、在租赁期间，乙方中途擅自退租的，甲方已收取的租金不予退还。乙方应该按本合同年度租金总额20%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，还应赔偿相应损失。

(四)、租赁期满，乙方逾期归还房屋的，则每逾期1日应向甲方支付约定日租金5倍的违约金。

(一)、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。

(二)、因国家政策、国家建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。

(三)、因上述第1、2项原因而终止合同的，租金按照实际使用的天数计算，多退少补。

由甲、乙双方协商或依法向人民法院起诉。

第十四条 本合同自双方签字盖章并报县财政资产管理部门核准或备案后生效

本合同一式四份，甲方、乙方、甲方主管部门、财政资产管理部门各执一份，未经财政资产管理部门核准或备案的合同一律视为无效合同。

共同合同 篇7

甲方：(以下简称“甲方”)

地址：

联系方式：

乙方：(以下简称“乙方”)

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规的规定，为加强甲方与乙方的教育协作，促进双方共同发展，经双方协商，特签订本协议。

一、合作内容

1.1 合作期限

本协议合作期限为一年，自 年 月 日至 年 月 日。

1.2 合作方式

双方可以采取以下方式合作：

(1)组织交流学习活动；

(2)共同开展教育研究；

(3)联合招聘教师；

(4)联合组织考试；

(5)联合开展教育活动。

1.3 合作内容

2.1 组织交流学习活动

双方可以共同组织学习活动，例如：

(1)邀请对方学校教师来甲方学校授课；

(2)组织双方学校学生进行交流学习；

(3)组织双方学校教师进行专业培训。

2.2 共同开展教育研究

双方可以共同开展教育研究，例如：

(1)开展教育科学研究；

(2)交流研究成果；

(3)分享研究成果。

2.3 联合招聘教师

双方可以联合招聘教师，例如：

(1)对方学校教师来甲方学校应聘；

(2)对方学校教师参与甲方学校招聘；

(3)对方学校教师为甲方学校教学。

2.4 联合组织考试

双方可以联合组织考试，例如：

(1)对方学校学生来甲方学校参加考试；

(2)对方学校教师参与甲方学校招聘考试；

(3)对方学校学生为甲方学校上课。

2.5 联合开展教育活动

双方可以联合开展教育活动，例如：

(1)对方学校学生来甲方学校参加活动；

(2)对方学校教师参与甲方学校教学活动；

(3)对方学校学生为甲方学校上课。

二、合作费用

3.1 合作费用

双方合作的费用由双方共同承担，具体费用如下：

(1)组织交流学习活动费用：对方学校教师每人 500 元，对方学校学生每人 200 元；

(2)共同开展教育研究费用：对方学校教师每人 1000 元，对方学校学生每人 500 元；

(3)联合招聘教师费用：对方学校教师每人 800 元，对方学校学生每人 600 元；

(4)联合组织考试费用：对方学校学生每人 300 元，对方学校教师每人 200 元；

(5)联合开展教育活动费用：对方学校学生每人 50 元，对方学校教师每人 20 元。

3.2 支付方式

双方可以采取以下方式支付合作费用：

(1)对方学校教师将合作费用直接支付甲方学校；

(2)对方学校学生将合作费用通过银行转账的方式支付甲方学校；

(3)对方学校教师将合作费用通过现金的方式支付甲方学校。

三、保密协议

4.1 保密内容

双方应当遵守以下保密内容：

(1)合作过程中的信息；

(2)合作研究成果；

(3)合作费用的支付情况。

4.2 保密期限

保密期限自签订本协议之日起至双方不再合作为止。

四、违约责任

5.1 违约责任

(1)一方违反保密协议，泄露合作过程中的信息，导致另一方损失的，应承担相应的赔偿责任；

(2)一方违反合作费用的支付方式，导致另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。

5.2 解决方式

违约责任由双方协商解决。

五、其他

6.1 本协议一式两份，双方各执一份。

6.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：(签字)

乙方：(签字)

日期：

日期：

水利水电施工合同书(范例13篇)

当法治的理念逐渐变得更为完善时，签订合同是非常重要的事情。合同书写的原则有哪些？经过细致的排版我们为您排列了“水利水电施工合同书”，欢迎你的阅读愿这篇文章能够改变你的未来并请与你的粉丝分享！

水利水电施工合同书 篇1

水利水电施工合同书是一份非常重要的文件，它规定了水利水电工程的建设过程中各方的权利和义务，保障了工程的顺利进行和合法权益的维护。下面将详细介绍一份水利水电施工合同书的主要内容。

合同书的标题应明确反映其性质和对象，如“水利水电施工合同书”，让人一目了然。合同的标题通常会位于合同的首行，并采用较大的字号和加粗的方式以凸显其重要性。同时，标题还应包含有具体的项目名称和编号，以便于后续查找和审阅。

合同的第一部分应该是前言或。前言部分一般会对合同的背景信息进行介绍，如工程的基本概况、目的和意义等。同时，还可以在前言中谈及合同的签署日期和地点，以及参与合同签署的各方的身份和背景等。

第二部分是合同的主体内容，也是最重要的部分。主体内容要详细并具体地描述合同的各项条款和约定。这些条款和约定通常包括以下几个方面：

1. 项目基本情况：合同应明确规定包括工程名称、工程位置、工程范围、规模和工期等基本信息，以便于后续的施工和管理。

2. 合同价款：合同应明确规定工程的总价款和支付方式，包括付款时间、方式和账户等细节，以确保双方在经济方面的权益得到充分保障。

3. 工程标准和要求：合同应详细描述工程的设计、施工和验收标准，确保工程质量符合相关规定，并明确约定逾期或施工不合格的责任和处罚措施。

4. 保证金和保险：合同可以要求承包商提供一定金额的保证金，以确保工程的顺利进行和合同义务的履行。同时，合同也可规定工程所需的保险种类和金额。

5. 工程变更和索赔：合同应规定项目发生变更时各方的权益和义务，并明确变更的程序和费用。双方还应约定索赔的程序和具体要求。

6. 保密和知识产权：合同应明确规定各方要保守工程的商业机密和技术秘密，并保护双方的知识产权，以防止信息泄露和产权侵权。

7. 争议解决和违约责任：合同应约定争议解决的方式和程序，并明确违约行为的责任和赔偿责任。

合同的结尾部分应包括合同附件和签署信息。合同附件通常会包括相关的图纸、设计文件和技术规范等。签署信息应明确表明合同的签署日期、签署地点以及各方代表的签名和单位名称等。

通过详细具体且生动的描述，水利水电施工合同书的每一部分都能清晰、准确地反映出合同的内容和要求。这有助于各方明确各自的权利和义务，并确保工程的顺利进行和合法权益的维护。因此，在编写和签署水利水电施工合同书时，要注意每个细节的准确表述，并确保合同的完整和合法性。

水利水电施工合同书 篇2

水利水电施工合同书的详细内容可分为以下几个方面：合同的背景和目的、各方的权益和义务、工程的具体要求和规范、工期和支付方式、违约责任和争议解决方式等。

合同背景和目的部分可以介绍一下水利水电工程的重要性，以及为什么需要签订合同来规范施工行为。可以谈论到水利水电工程对于国家经济发展、农田灌溉、城市供水以及发电等方面的重要性，同时强调由于水利水电工程特殊性和工程量大等特点，合同的签订对于确保工程质量、施工安全和合理投资非常重要。

接着，合同应该明确各方的权益和义务。施工方应承担施工的责任，按照承包合同中规定的工程质量、进度、成本和安全要求来完成工程。业主方应提供合理的施工环境，按时支付工程款项，以及保证施工方在工程进展中的权益。设计单位方应提供符合水利水电工程建设规范的设计方案和施工图纸。

在工程要求和规范部分，应根据具体的水利水电工程，详细列出工程的施工范围、质量要求、设计参数、主要材料和设备要求等。例如，施工范围可以包括水库大坝、渠道、泵站、水处理设备等部分，质量要求可以列出混凝土强度、土壤稳定性、设备可靠性等指标。

合同中需要明确工程的工期和支付方式。工期应根据工程实际情况进行合理的时间规划，并按照合同要求进行监督与检查。支付方式可以根据合同金额的大小和施工进度的完成情况来确定，可以分期付款或者按进度付款。

违约责任是合同中一个重要的部分。应明确各方因违约而带来的责任和赔偿方式，例如工期延误的赔偿、工程质量不符合要求的责任等。

最后，合同应明确争议解决的方式。可以提供仲裁、诉讼或者协商解决争议的方式，以确保在合同履行过程中出现的争议能够迅速解决。

总的来说，水利水电施工合同书应该是一份详细、具体且生动的文件，以确保合同的签订和履行能够符合法律法规和专业标准，最大程度地保护各方的权益和义务。

水利水电施工合同书 篇3

一、甲方：_________________（以下简称甲方）

地址：___________________

邮编：___________________

法定代表人(负责人)：_______________

联系电话：_________________

二、乙方：_________________（以下简称乙方）

地址：___________________

邮编：___________________

法定代表人(负责人)：_______________

联系电话：_________________

鉴于甲方拥有一块位于_____________________（地点）的土地，并计划进行水利水电建设项目（以下简称项目）；乙方具备从事相关工程施工的资质、经验和技术能力，双方经友好协商，达成一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：_________________（以下简称项目）

1.2 项目规模：_________________（具体描述项目规模）

1.3 项目地点：_________________（具体描述项目地点）

第二条 工程内容

2.1 项目范围：_________________（详细描述项目的具体工程范围）

2.2 项目工期：_________________（详细描述项目的预计工期）

2.3 项目要求：_________________（详细描述甲方对项目的具体要求）

第三条 价格与支付条件

3.1 合同价格：本合同价格为人民币_________________，全部由甲方支付给乙方。

3.2 付款方式：根据工程进度和甲方的支付能力，乙方每月或每季度提交合同工程进度报告，甲方根据工程进度实际支付相应费用。

3.3 发票要求：乙方应按照国家相关法规，提供合法有效的发票给甲方。

3.4 违约金：如乙方在约定的工期内未完成工程，每日扣除合同价格的____________%作为违约金。

第四条 合同签订及履行

4.1 合同生效：本合同经双方签字、盖章后生效，具有法律效力。

4.2 合同变更：在项目实施过程中，如发生需要变更的情况，须经双方书面同意，并签订合同变更协议。

4.3 违约责任：如一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第五条 法律适用与争议解决

5.1 本合同适用中华人民共和国法律。

5.2 对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交达成仲裁协议解决。

第六条 其他约定事项

6.1 本合同自双方签字、盖章起生效，并终止于乙方按照合同要求完成项目的验收工作。

甲方：_________________

乙方：_________________

签署日期：_________________

水利水电施工合同书 篇4

水利水电施工合同书

一、甲方：（委托方）中国水利建设集团有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号

法定代表人：张永明

二、乙方：（承包方）中国电力工程集团有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

法定代表人：王海洋

根据双方的自愿和友好合作的原则，为确保水利水电工程施工的顺利进行，甲、乙双方订立以下合同：

第一条 项目概况

项目名称：长江水利水电工程

项目地点：长江流域

施工内容：包括水库、水电站、泵站等基础设施的建设和安装

施工期限：三年

第二条 合同价款及付款方式

甲、乙双方约定总工程价款为5000万元，结算单位为人民币。

付款方式如下：

1. 工程签订后，甲方支付乙方10%的预付款作为工程启动资金；

2. 工程按月结算，乙方提供工程进度报告和相关材料，甲方支付相应款项；

3. 工程验收合格后，甲方支付剩余款项。

第三条 服务承诺及责任划分

1. 甲方承诺提供工程所需的相关资料和技术支持，并协助乙方完成申报、审批等程序；

2. 乙方承诺按照相关标准和规范，完成水利水电工程施工任务，并保证工程质量；

3. 乙方应按照合同要求购买足够的质量保证险，并保持其有效性。

第四条 合同变更和终止

1. 合同的任何变更，需经甲、乙双方协商一致，并以书面形式确认；

2. 如因不可抗力因素造成工程无法继续施工，甲、乙双方可协商解决或提前终止合同；

3. 如乙方未按合同要求履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

第五条 争议解决

合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应友好协商解决；如协商不成，可通过仲裁或法院诉讼解决。

第六条 合同生效

甲、乙双方签字确认后，本合同生效，并具有法律效力。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同附件构成本合同的一部分，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人：张永明

乙方：（盖章）

法定代表人：王海洋

日期：年 月 日

水利水电施工合同书 篇5

发包人:(全称)

地址:

法定代表人:

委派现场代表:联系电话

承包人:(全称)

地址:

法定代表人:

项目经理:

联系电话

总工程师:

质量负责人:

监理人:(全称)

地址:

总监理工程师:

联系电话

监理工程师:

发包人拟修建工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.

一,工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3可研文件名称,文号:

1.4初设文件名称,文号:

1.5工程规模:;

建设任务:

1.6工程概算审批总投资万元;资金来源:

二,工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)

2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)

三,合同价款

3.1合同价款承包方式:

(详见合同附件3).

3.2合同总价人民币(大写):万元

(人民币小写万元).其中:永久工程万元;临时工程万元;安全措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).

四,合同工期及进度

4.1开工日期:,竣工日期:.

4.2合同工期总日历天数:天.

4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.

关键项目控制性工期表

序号

关键项目名称

最迟完工日期

备注

4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:.

五,双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任。

5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任。

5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人。

发包人主要人员的职权表

序号

姓名

职务

在合同中的主要职权

联络方式

5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.

提供的用地范围为:

期限:

5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.

提供承包人使用的工程为:

期限:

5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.

5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.

5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.

发包人负责提供的图纸和期限

序号

图纸名称

提交日期

份数

备注

5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。

5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。

5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施。

水利水电施工合同书 篇6

一、合同的缔约人及项目概况

甲方：【施工单位全称】

地址：【施工单位地址】

法定代表人：【法定代表人姓名】

联系电话：【联系电话】

营业执照注册号：【营业执照注册号】

经办人：【经办人姓名】

身份证号：【身份证号】

联系电话：【联系电话】

乙方：【建设单位全称】

地址：【建设单位地址】

法定代表人：【法定代表人姓名】

联系电话：【联系电话】

委托代表：【委托代表姓名】

职务：【职务】

身份证号：【身份证号】

联系电话：【联系电话】

项目名称：水利水电工程项目

工程地点：【施工地点】

工程造价：【工程造价】

工程起止日期：【工程起止日期】

施工许可证号：【施工许可证号】

施工地点面积：【施工地点面积】

工程监理单位：【监理单位全称】

工程的内容、范围及规模：【工程内容、范围及规模】

签约日期：【签约日期】

二、合同的内容

1.工程性质和范围

本工程是一项水利水电工程项目，包括但不限于水库、水电站、引水、输水、堤防、河道开挖、治理等等。具体的工程项目范围、性质及大小请参照附件《工程项目范围及造价清单》。

2.工程进度和工期

根据双方协商一致的工程起止日期，甲方须按时完成工程，并保证工程进度和质量符合相关法律法规和标准要求。

3.工程质量

甲方须按照国家相关法律法规和标准要求，确保工程质量符合合同约定，不得擅自降低工程质量或使用不符合规定的材料和设备。如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担相应责任并及时修复，乙方可要求甲方延期或赔偿相应的损失。

4.工程费用和付款方式

本工程的总造价为【工程造价】，双方约定如下付款方式：

甲方须按照工程进度和完成情况提交相应的工程进度款申请，经乙方审核通过后，乙方需在【付款期限】内将相应款项支付至甲方指定的银行账户。

5.施工保险

为保证工程的安全和风险控制，甲方须在工程施工前办理相应的施工保险，并保持有效期至工程竣工验收通过之日。

6.违约责任

双方须严格按照合同约定履行各自的义务，如有违约情况发生，违约方应向守约方承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。

7.争议解决

本合同履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，应提交至工程所在地人民法院进行诉讼解决。

三、合同的签署和生效

本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。合同自双方签字盖章后生效。合同期限自【合同起始日期】起，至【合同终止日期】止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

日期： 日期：

水利水电施工合同书 篇7

水利水电施工合同书是水利水电工程项目的重要文件，它规范了双方在工程施工中的权利和义务，具体明确了工程的实施进度、质量要求、费用结算等内容。下面将围绕水利水电施工合同书展开一篇详细具体且生动的文章。

水利水电施工合同书是根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，以及水利水电行业相关规范和标准，由施工单位与业主单位签订的一种约定双方权益和责任的法律文件。它是水利水电工程项目开展施工的依据，内容详细具体，并且生动地描述了双方的权利义务。

一份水利水电施工合同书通常包括以下几个重要部分：合同名称、合同主要内容、项目概况、施工范围、工期要求、质量要求、支付方式、违约责任等。合同名称必须明确，以便双方在查阅文件时清楚识别。合同主要内容部分会详细说明双方的基本信息，包括施工单位的名称、资质、经营范围，以及业主单位的名称、资质等。这一部分的目的是为了确保双方的身份真实可靠，避免陷入纠纷。

项目概况部分介绍了整个工程项目的基本情况，包括工程名称、位置、设计单位、监理单位等。这样有助于施工单位更好地了解项目的特点和要求，为后续的施工做好充分准备。接着，施工范围部分详细描述了工程项目的具体要求，包括施工单位需要进行的各项工作，如挖掘河道、安装水电设备等。这一部分要求生动具体，以便双方在合同履行过程中减少误解和争议。

工期要求部分是水利水电施工合同书中非常关键的一部分，它具体规定了工程项目的施工时间，包括起止时间、分阶段的工程完工时间等。通过明确工期要求，可以避免工程拖延和超时，确保项目能按时交付给业主单位。质量要求部分规定了工程项目的质量等级、验收标准等，以及责任划分和违约责任等内容。这一部分要求准确明确，以确保施工单位能按照规范进行施工，提高工程质量。

支付方式部分说明了业主单位向施工单位支付工程款项的方式和时间节点，以及相关的财务要求和票据凭证等。这样可以保证支付方面的透明和规范，避免双方在款项结算上产生纠纷。违约责任部分描述了当任一方未按照合同约定履行义务时，应当承担的法律责任和相应的赔偿金额等。这一部分要细致入微，确保各方在违约情况下能及时采取相应措施，保护自身的合法权益。

小编认为，水利水电施工合同书是工程项目施工的重要法律文件。在合同书中，详细具体且生动地描述了双方在工程施工中的权利和义务。通过合同的签订和履行，可以规范双方的行为，保证工程项目顺利进行，并最终实现良好的工程质量和完美的交付。

水利水电施工合同书 篇8

水利水电施工合同书起草是为了明确双方在水利水电施工项目中的权益和责任，确保项目按时、高质、合法完成。本文将详细介绍水利水电施工合同书的各个部分，并阐述其重要性及具体内容，以确保双方合作的顺利进行。

一、合同约定

水利水电施工合同书的第一部分是合同的基本信息和双方约定事项。其中，应包括项目名称、合同双方的名称、注册资金和联系方式等基本信息。双方约定事项包括项目的规模、总投资、工期要求等内容，以明确双方达成一致的项目目标和要求。

二、工程内容

水利水电施工合同书的第二部分是工程内容的详细描述。包括工程的设计要求、施工范围、工程量和施工标准等内容。在这一部分中，需要明确工程的具体要求，包括施工方案、施工方法、质量控制等，以确保项目的质量和安全。

三、工程的价款

水利水电施工合同书的第三部分是工程的价款约定。包括工程的总价款和付款方式。在这一部分中，需要明确工程价款的计算方式、付款比例和付款日期，以确保合同对双方的经济利益有明确的约定。

四、工程的质量和保修

水利水电施工合同书的第四部分是工程的质量要求和保修期限的约定。包括工程的验收标准、保修期限和保修范围等内容。在这一部分中，需要明确工程的质量要求和保修期限，以确保项目的质量和长期的可持续性。

五、合同的履行和解决争议

水利水电施工合同书的第五部分是合同的履行和解决争议的约定。包括合同的履行义务和违约责任的约定，以及争议解决的方式和程序等内容。在这一部分中，双方需要明确各自的权利和义务，以及解决争议的方式，以确保合同的有效履行和双方权益的保护。

小编认为，水利水电施工合同书的起草是确保水利水电施工项目按时、高质、合法完成的重要环节。合同的详细内容涵盖了合同的基本信息、工程内容、工程的价款、工程的质量和保修、以及合同的履行和解决争议等方面。通过明确的约定，双方可以互相了解和尊重对方的权益和责任，共同努力推动项目的顺利实施。因此，起草水利水电施工合同书是确保项目成功的关键一步，值得双方的高度重视和认真落实。

水利水电施工合同书 篇9

水利水电施工合同书是一份重要而复杂的合同文件，旨在规范水利水电工程的施工过程，保证工程的顺利进行和质量的高标准完成。本文将从合同的基本架构、合同的签订及重要条款等方面详细介绍水利水电施工合同书。

一、合同的基本架构

水利水电施工合同书一般包括以下几个主要部分：合同的标题、合同的双方当事人、项目的基本情况、合同的附件、合同的条款等。其中，合同的标题应明确表明该合同的性质是水利水电施工合同书，以便于双方当事人能够准确理解合同的内容。合同的双方当事人包括甲方和乙方，甲方一般为水利水电工程的建设和开发单位，乙方为承包商或施工单位。项目的基本情况部分包括工程的名称、地址、规模、设计要求等，并可以附上相关的图纸和技术文件。合同的附件部分包括合同书的附件，如施工图纸、工程规范等，这些附件对于施工过程中的具体要求起到了重要的指导作用。合同的条款部分则是合同的核心内容，其中包括费用支付、工期、质量保证、违约责任、纠纷解决等条款，这些条款对于工程的顺利进行和双方当事人的权益保护起到了重要的作用。

二、合同的签订

水利水电施工合同书的签订是一个相对复杂而严谨的过程。双方当事人需要在签订合同前进行充分的沟通和协商，明确工程的需求和目标。双方当事人应对合同的内容进行逐条审查和修改，并确保各项条款的合法性和公平性。合同的签订还需要双方当事人的法定代表人或授权代表出席，并在合同上签字盖章，以确保签订的合同具有法律效力。双方当事人应在签订合同之前进行详细的合同解读和确认，以充分理解合同的内容和义务，并确保双方能够按照合同的约定进行工程的施工和管理。

三、合同的重要条款

水利水电施工合同书中的重要条款对于工程的顺利进行和双方当事人的权益保护起到了重要的作用。其中，费用支付条款规定了甲方应按照约定支付给乙方的工程款项，并明确了付款的方式和时间。工期条款规定了工程的施工期限和交工时间，并约定了乙方应在合同规定的工期内按时完成工程。质量保证条款明确了乙方应保证所施工的工程符合相关的技术标准和规范，并对工程的质量进行了相应的保证和验收要求。违约责任条款规定了双方当事人在违反合同条款或无法履行合同义务时的违约责任和补偿方式。纠纷解决条款规定了双方在发生争议时应通过协商和调解解决，若协商不成可提交仲裁或法院处理等。这些条款的制定和约定将确保水利水电工程能够按照约定的要求进行，并保证双方当事人的合法权益不受侵犯。

水利水电施工合同书是一份非常重要的合同文件，对于水利水电工程的施工过程起到了重要的指导和保障作用。合同的详细具体且生动的条款内容能够确保工程按时交付，质量过关，并在施工过程中保护双方当事人的合法权益。因此，在签订水利水电施工合同书前，双方当事人应将合同的条款进行充分的协商和审查，并确保合同的内容具有合法性和公平性，以确保工程顺利进行和双方的合法权益得到保护。

水利水电施工合同书 篇10

一、甲方：（以下简称“甲方”）

地址：

联系人：

电话：

二、乙方：（以下简称“乙方”）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方拟委托乙方进行水利水电工程的施工项目，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程规模：

1.4 工程进度：

第二条 甲方责任

2.1 甲方应提供的资料：

（1）施工设计文件；

（2）相应许可证明；

（3）工程地质调查报告；

（4）现场勘察报告。

2.2 甲方的责任：

（1）按照本合同约定支付工程款项；

（2）协助乙方进行现场勘察和施工；

（3）按时提供所需的设备和材料。

第三条 乙方责任

3.1 乙方应提供的资质：

乙方应具有相关工程施工资质，包括水利水电工程施工许可证或相应资质证书。

3.2 乙方的责任：

（1）按照本合同约定完成工程施工；

（2）编制施工方案和施工组织设计；

（3）保证施工进度和质量；

（4）合理安排施工人员和设备；

（5）负责工程材料的采购和保管；

（6）按照甲方要求进行工程监理。

第四条 工程价格和支付方式

4.1 工程总价：

工程总价为人民币（大写）（￥小写），包括材料费、施工费、监理费等。

4.2 工程款支付方式：

（1）预付款：签订合同后，甲方应向乙方支付工程总价的20%作为预付款。

（2）进度款：根据工程进度和甲方支付能力，甲方应按合同约定的工程进度支付相应的进度款项。

（3）最终结算款：工程完工后，乙方提供施工资料和验收报告后，甲方应支付工程总价剩余款项。

第五条 工期

5.1 工期约定：

工程完工的期限约定为从本合同生效之日起，至交付使用之日止。

5.2 工期延期：

若因不可抗力因素或甲方原因导致工期延迟，乙方应及时书面通知甲方，并协商调整工期。

第六条 资金代管

6.1 甲方可以选择将工程款项交由第三方进行资金代管，由甲方承担资金代管的费用。

6.2 若甲方选择资金代管，乙方提供的施工材料和设备必须符合资金代管机构的验收要求。

第七条 风险防范

7.1 甲方与乙方应共同制定施工期间的安全生产措施和应急预案，并严格执行。

7.2 如乙方未能按时履行施工合同规定的义务，导致工程质量或进度受到影响，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条 违约责任

8.1 若甲方或乙方违反了本合同的约定，均应承担相应的违约责任。

8.2 违约方应向对方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的10%，并补偿对方可能因此产生的其他损失。

第九条 争议解决

9.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2 如双方就本合同内容发生争议，应尽力协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 合同生效和终止

10.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程完工并经验收合格之日止。

10.2 本合同的解除或终止应以书面形式通知对方，解除或终止的原因应合法、合理。

甲方（盖章）：

日期：

乙方（盖章）：

日期：

水利水电施工合同书 篇11

一、本合同书包括乙方承接水利水电施工工程事项，共同签署的约定，合同双方对合同事项均明确，并同意按照本合同书的规定执行。

二、乙方承接的水利水电施工工程包括但不限于：水库建设、水利工程、水电站建设、水电设备安装等。

三、甲方提供给乙方的施工技术与资料应完整、准确。乙方应按照施工技术、方案和设计图纸进行施工，并与甲方保持密切沟通，及时解决遇到的问题。

四、本合同项下的施工工程实行项目经理负责制，乙方应委派专人担任项目经理，负责组织、协调施工事宜，并及时向甲方提供进展情况报告。

五、乙方应确保施工过程中的安全和质量。乙方应对施工现场进行安全管理，制定详细的安全施工计划和应急预案。同时，乙方应合理安排施工人员，确保施工质量达到国家和行业标准要求。

六、甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。乙方在提供完成工程工作报告后，甲方有义务进行核实，并按照核实结果支付相应的款项。

七、如乙方未按照合同约定进行施工，导致工程质量问题或延误工期，甲方有权要求乙方承担相应责任，并进行赔偿。乙方应积极采取措施，及时解决施工中出现的问题，避免对工程质量和工期造成影响。

八、甲、乙双方应遵守国家相关法律法规，执行施工现场的环境保护措施，确保施工不对环境造成污染。如因施工引起的环境问题，由负责方承担相应的法律责任和经济赔偿。

九、本合同签署后，甲方有权利对施工现场进行监督，以确保施工进程和质量。乙方应积极配合甲方的监督工作，并根据甲方的要求提供相关资料和信息。

十、本合同书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。

十一、合同双方在履行合同时发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，可进行仲裁或诉讼解决。

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工验收合格之日。如需变更合同内容，双方应通过书面形式进行协商并签署补充协议。

十三、本合同的附件为不可分割的组成部分，附件与本合同具有同等的法律效力。

十四、本合同自双方签字盖章之日起生效。如发生不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方不承担违约责任。但一方应尽快通知对方，并提供相关证明文件。

以上为《水利水电施工合同书》的具体内容，合同双方应按照约定进行履行，以确保项目的顺利进行和质量的保证。同时，希望双方在合同期限内能够保持良好的合作关系，共同推进水利水电施工事业的发展。

水利水电施工合同书 篇12

发包人:(全称)

地址:

法定代表人:

委派现场代表: 联系电话

承包人:(全称)

地址:

法定代表人:

项目经理: 联系电话

总工程师:

质量负责人:

监理人:(全称)

地址:

总监理工程师: 联系电话

监理工程师:

发包人拟修建 工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.

一,工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3可研文件名称,文号: .

1.4初设文件名称,文号: .

1.5工程规模: ;

建设任务: .

1.6工程概算审批总投资 万元;资金来源: .

二,工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)

.

2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)

.

三,合同价款

3.1合同价款承包方式:

(详见合同附件3).

3.2合同总价人民币(大写): 万元

(人民币小写 万元).其中:永久工程 万元;临时工程 万元;安全措施费 万元;技术措施费 万元(详见合同附件2).

四,合同工期及进度

4.1开工日期: ,竣工日期: .

4.2合同工期总日历天数: 天.

4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.

关键项目控制性工期表

序号

关键项目名称

最迟完工日期

备注

4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法: .

五,双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任.

5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于 年 月 日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任.

5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.

发包人主要人员的职权表

序号

姓名

职务

在合同中的主要职权

联络方式

5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.

提供的用地范围为:

;

期限: .

5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.

提供承包人使用的工程为:

;

期限: .

5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.

5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.

5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.

发包人负责提供的图纸和期限

序号

图纸名称

提交日期

份数

备注

5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.

5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.

5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施.

5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线,临近建筑物,构筑物,古树名木的保护工作,并承担有关费用;协助承包人办理爆破,安全以及特种行业许可手续.

5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险.发包人负责办理的保险有: .

5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作.

5.1.15其它责任:

5.2承包人的义务和责任

5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律,法规和规章,并承担相应的责任.

5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金.本合同履约担保金额为人民币(大写) 万元.履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人.

5.2.3承包人应在接到开工通知后 日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备,材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作.若承包人未按合同要求按时调遣人员,设备,材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任.

承包人向工地调遣或雇佣主要人员

序号

姓名

职务

在合同中的主要职责

到达现场时限

一

主要人员

1

项目经理

2

总工程师

3

质量负责人

4

安全负责人

二

现场管理人员( 人)

1

行政管理

……

2

技术管理

……

三

作业人员工种

( 人)

1

土石方工程

2

混凝土工程

3

灌浆工程

4

钢筋安装

5

金属结构安装

6

设备安装

7

其他

四

特种作业人员( 人)

塔机机手

放炮员

安全员

质检员

……

承包人向工地调配施工设备和材料

一

主要施工设备名称

规格型号

数量

用途

到达现场时间

1

2

3

…

二

主要材料

1

2

3

…

5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按监理审批的施工图纸进行施工.

5.2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限,编制施工组织设计,施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任.

承包人负责提交的图纸和文件表

序号

图纸和文件名称

提交时限

提交发包人份数

1

施工组织设计报告

2

施工技术措施计划

3

年,月进度报表

4

质量检测与评定资料

5

工序开仓(开工)资料

6

竣工图及验收资料

7

结算资料

8

承包人应提供的施工图

…

5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险.

5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全.

5.2.8承包人应遵守环境保护的法律,法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染,噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害.

5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作.

5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件.

5.2.11承包人应在工程通过完工验收后 天内完成工地清理并撤退其人员,施工设备和剩余材料.

5.2.12其它责任:

六,监理人的职责

6.1监理人应履行合同规定的职责.

6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准.

6.3监理人负责工程的进度控制,质量控制,投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包,工期调整,设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制.

6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人.总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作.组织施工组织设计审查,签发施工图纸,监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收,隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料.

6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作.

6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名.

监理人的指示

序号

监理指示名称

监理指示主要内容

1

开工通知

监理人按照有关规定,向承包人发布单位工程,分部(分项)工程,单元工程等开工通知.

2

监理审批文件

施工组织设计审批文件,施工导流及度汛方案审批文件,工程质量评定项目划分审批文件,试验报告及质量标准审批文件,签发施工图纸等.

3

工序及隐蔽工程验收签证

重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后,才能进行下一工序施工.

4

施工过程质量控制指令

要求承包人提供试验和检测成果;停止各种违章作业行为;停止不合格的材料,设备,设施的安装与使用;要求对不合格工序进行补工或返工;对造成质量事故或多次严重违规的责任人提出处理意见;质量缺陷或质量事故处理方案审核意见等.在紧急情况下,监理可以做出口头指令,并在48小时内给予书面确认.

5

施工过程进度控制指令

要求承包人加快工程建设进度或加速施工的指令,督促承包人做出调整安排,编报赶工措施报告,报监理批准,并督促实施.

6

工程造价控制指令

工程量审定表,工程进度结算表,完工结算审签资料等.

7

现场协调指令

工程变更,价格调整,工程停工或缓建,合同终止,违约责任划分,多家承包人交叉作业干扰,现场矛盾协调等指令.

…

七,质量

7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度.承包人在接到开工通知后 天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批.

7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每 个月向监理人提交质量自检报告.

7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺,材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便.监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任.

7.4 承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收, 验收时应同时查验材质证明和产品合格证书.承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担.

7.5发包人负责采购的材料和工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人.在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担,若抽检不合格时,由发包人承担.发包人负责采购的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责.

7.6承包人应在工地建立自己的试验室,开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前 日内报市水利工程质量监督机构审核后实施.施工检测所需费用由承包人承担.

承包人无条件和能力建立现场试验室,承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作,签订施工检测合同.施工检测所需费用由承包人承担,检测费在工程开工后 个月内,由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除,按检测合同规定支付给检测单位.

7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,承包人才能进行覆盖.承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.

7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级,质量标准和技术特性.监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担.

7.9承包人对施工质量负责.工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改,直至施工质量达到合格为止,由此产生的费用全部由承包人承担.

八,安全

8.1发包人应负责与当地公安部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责.

8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号),认真履行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案.

8.3监理人应按有关法律,法规和规章及本合同的有关规定,检查,监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任.

8.4承包人对本工程的安全施工负责.承包人应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员,材料,设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害.

8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为 ),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员 名.

8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购,更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用.

8.7对本工程发生的重大,特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置.

8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿.

九,工程计量与结算

9.1计量

9.1.1本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位.

9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行.

9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量.

9.1.4工程量的计量必须经发包人,承包人,监理人三方代表签字认可.

9.2 支付

9.2.1工程预付款

(1)工程预付款总金额为合同价格的 %,分两次支付给承包人.第一次支付预付款总额的 %,第二次支付金额为该预付款总额的 %.

(2)第一次预付款应在本合同签署后 天内,并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书提交给发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后的 天内支付给承包人.

(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回.在合同累计完成金额达到合同价格的 %时开始扣款,直至合同累计完成金额达到合同价格的 %时全部扣清.在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:

式中r——每次进度付款中累计扣回的金额;

a——工程预付款总金额;

s——合同价格;

c——合同累计完成金额;

f1——按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例;

f2——按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例.

上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额.

9.2.2工程材料预付款

(1)形成本合同永久工程的 等主要材料到达工地并满足以下条件后,承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款.

①材料的质量和储存条件符合招投标文件中《技术条款》的要求;

②材料已到达工地,并经承包人和监理人共同验点入库;

③承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单,收据或价格证明文件.

(2)预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的 %,在月进度付款中支付.

(3)预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还.

9.2.3工程进度付款

(1)进度款按月支付.

(2)承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申请单,监理人在收到月进度付款申请14日内完成核查,并向发包人出具月进度付款证书,经发包人审批后支付给承包人,支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天.若不按期支付,则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人.

(3)月进度付款申请单应包括以下内容:

① 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额.

② 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额.

③ 按第9.2.2款规定的工程材料预付款金额.

④ 根据第9.2.8款规定的价格调整金额.

⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额.

⑥ 扣除按第9.2.4款规定应由发包人扣留的保留金金额.

9.2.4保留金

(1)由监理人从第一个月开始,在给承包人的月进度付款中扣留

%作为保留金(其计算额度不包括预付款和价格调整金额),直至扣留的保留金额达到合同价格的 %为止.

(2)在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后,将其相应的保留金总额的1/2在月进度付款中支付给承包人.

(3)在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书,发包人将剩余保留金总额的1/2支付给承包人.

(4)发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人.

9.2.5完工结算

在本合同工程移交证书颁发后的28天内,承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式四份),并按要求附详细证明文件,监理人应在28天内完成复核,并出具完工付款证书报送发包人审批.发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人,若发包人不按期支付,则应支付逾期付款违约金给承包人,并支付拖欠工程款的利息(利息不超过银行同期贷款利率).

9.2.6最终结清

承包人在收到按规定颁发的保修责任终止证书后的28内,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份)和结清单,监理人应在14天内完成复核,出具一份最终付款证书报发包人审批,发包人审查监理人提交的最终付款证书后,若确认还应向承包人付款,则应在收到该证书后的42天支付给承包人.若确认承包人应向发包人付款,则发包人应通知承包人,承包人应在收到通知后的42天内付还发包人.

9.2.7发包人或承包人若未按期付款,均应支付逾期违约金.逾期付款违约金计算标准为: .

9.2.8价格调整

(1)价格调整的差额计算

对因人工,材料和设备等物价波动影响合同价格时,按下面两种方法中的第 种方法计算价格调整的差额,调整合同价格.

第一种方法:在整个合同实施过程中,合同价格不因物价波动作任何调整.

第二种方法:在合同约定工期内,现行价格引起的总价调整的绝对值小于或等于本合同约定总价的 %时,双方自行承担物价调整风险,合同价格不进行调整.当现行价格引起的总价调整的绝对值大于本合同约定总价的 %时,取其绝对值大于 %的部分为合同价格的调整数.

调增时,价格调整方法为 ;

调减时,价格调整方法为 .

(2)除合同本款规定的调价因素外,其余因素的物价波动均不另行调价.

(3)承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未能在合同规定的完工日期内完工,则对原定完工日期后施工的工程,采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算.若由于发包人原因造成延长了完工日期,但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工,则对延期期满后施工的工程,其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算.

(4)法规更改引起的价格调整

在投标截止日前的28天后,国家的法律,行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章发生变更,导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第9.2.8款规定以外的增减时,应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额.

十,合同变更

10.1变更

10.1.1没有监理人的指示,承包人不得擅自变更.在履行合同过程中,监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更,变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动或不影响其原定的价格时,不予调整该项目的单价.

10.1.2变更引起的单价或合价调整,承包人应在收到监理人发出的变更指示后28天内,向监理人提交变更报价书,监理人在28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定,并通知承包人.价格审核期间,承包人仍应按监理人的变更指示进行施工.价格调整的原则:

(1)工程量清单中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价或合价.

(2)工程量清单中无适用于变更工作的项目,新增项目单价计算方法为:

.

10.1.3由于发包人原因引起的变更,发包人应承担相应的费用和工期延误责任;由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更,其增加的费用和工期延误责任由承包人承担.

10.2 转包与分包

10.2.1承包人不得将其承包的工程转包或违法分包;不得通过租用,借用他人资质证书承揽工程;承包人如有上述行为,发包人有权立即解除合同,承包人应按本合同第11条约定,承担违约责任.

10.2.2主要建筑物的主体结构不得进行工程分包.所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物.

10.2.3在合同实施过程中,有下列情况之一的,发包人可向承包人推荐分包人:

(1)由于重大设计变更导致施工方案重大变化,致使承包人不具备相应的施工能力.

(2)由于承包人原因,导致施工工期拖延,承包人无力在合同规

定的期限内完成合同任务.

(3)项目有特殊技术要求,特殊工艺或涉及专利权保护的.如承包人同意,则应由承包人与分包人签订分包合同;如承包人拒绝,则可由承包人自行选择分包人,但需经发包人书面认可.

10.2.4发包人一般不得直接指定分包人.但在合同实施过程中,如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛,抢险等危及公共安全和工程安全的项目,发包人经项目的上级主管部门同意,可对该应急防汛,抢险等项目的部分工程指定分包人.由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔,诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责,承包人不对此承担责任.

10.2.5除发包人指定分包外,承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任.承包人应对分包项目的工程进度,质量,安全,计量和验收等实施监督和管理.

十一,违约与索赔

11.1在履行合同过程中,承包人未按第5.2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约:

11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误;

11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去;

11.1.3未经监理人批准,承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备,施工设备,临时工程设施或材料撤离工地;

11.1.4承包人使用不合格的材料和工程设备,或拒绝处理不合格的工程,材料和工程设备;

11.1.5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程,连续3个月未采取有效措施赶上进度,造成工期延误;

11.1.6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补;

11.1.7承包人无正当理由否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,经查证核实后,发包人可将此行为上报行业主管部门,记入该企业诚信档案.

11.2由于承包人原因本合同项目未能按合同约定的日期完工,承包人应支付逾期完工违约金.逾期完工违约金 元/天,累计不超过

元.

11.3承包人发生违约行为时,监理人应及时向承包人发生书面警告或停工整改通知,限期整改;监理人发出停工整改通知28天后,承包人仍无视监理人的指示,不提交整改报告,不采取整改措施,则发包人可通知承包人解除合同.解除合同时,承包人应按本工程中标价格的 %(5%~10%)向发包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失.

11.4在履行合同过程中,发包人未按第5.1款规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约:

11.4.1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地,测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件;

11.4.2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸;

11.4.3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或无正当理由阻挠,拒绝批准任何支付凭证,导致付款延误;

11.4.4由于法律,财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务.

11.5由于发包人原因造成的工期延误,由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失,并相应顺延工期;若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工,则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用.

11.6发包人违约,并在收到承包人通知后28天内仍未采取措施改正,承包人有权暂停施工,发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任.暂停施工后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权解除合同.解除合同时,发包人应向承包人支付已完工程的合同价款,同时按本工程中标价格的 %向承包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失.

11.7索赔的提出.双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔.但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人,并抄送违约方.在上述意向书发出后的28天内,再向监理单位提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料.如果索赔事件继续产生影响,履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索赔金额,延续记录,证明材料在内的最终索赔申请报告,并抄送违约方.否则,违约方可不受理.

11.8索赔的处理.

11.8.1监理人收到履约方提交的索赔意向书,应核查履约方的当时记录,并可指示履约方继续作好延续记录以备核查,监理单位可要求履约方提交全部记录的副本.

11.8.2监理人收到履约方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后,应立即依据当时记录进行审核,并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分协商后作出决定,在上述时限内将索赔处理决定通知履约方,并抄送违约方.

11.8.3双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人.若双方均接受监理单位的决定,则监理单位应在收到上述通知后的14天内将确定的索赔金额列入付款证书中支付;若双方或其中一方不接受监理单位的决定,双方可共同协商成立争议调解组,任何一方可提请争议调解组解决.

11.8.4若履约方未遵守各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人依据当时记录核实后决定的或争议调解组提出的或仲裁机构裁定的金额.

11.9索赔的期限.承包人提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔.承包人提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔.

十二,工程验收

12.1 发包人应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收.

12.2承包人应在接到监理人的指示后 天内提交,整编应由承包人负责的验收资料.

12.3 无论是发包人原因或是承包人原因,造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或竣工验收的项目,责任方要承担工程保管费用 元,一次性支付给非责任方.

十三,争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时,双方应及时友好协商解决,协商不成时,双方同意选择以下第 种方式解决:

①由 仲裁委员会仲裁;

②向人民法院起诉.

十四,其它

14.1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起,保修期为 个月.

14.2本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律,法规的有关规定.合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏,致使任何一方无法继续履行合同时,经协商可解除合同.

14.3双方应按《廉政合同》范本(见附件7),在签订工程施工合同的同时,签订《廉政合同》,并与工程施工合同同时生效.

12.4双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名(或签章)并加盖单位公章(或合同专用章),合同生效.

14.5承包人已将合同工程全部移交给发包人,且保修期满,发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止.

14.6本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份.

十五,合同附件

1.中标通知书

2.投标报价书

3.招标文件

4.技术条款

5.图纸

6.已标价的工程量清单

7.《廉政合同》

8.其它材料

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

法定代表人:(签名) 法定代表人:(签名)

现场代表:(签名) 项目经理:(签名)

地 址: 地 址:

邮政编码: 邮政编码:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

年 月 日

水利水电施工合同书 篇13

水利水电施工合同书是一份重要的合同文件，用以规范和约束水利水电工程项目的施工过程。它详细阐述了双方责任、权利和义务，为水利水电工程的顺利进行提供了保障。

在合同书中，首先要明确合同的标的。水利水电施工合同书中，标的就是具体的工程项目，如大型水电站、水库、排洪渠等。具体而生动的写法可以是：本合同由甲方与乙方就山川水电站工程项目，经充分协商，双方一致同意达成。

合同书应明确双方的权利与义务。甲方作为委托方，有权要求乙方按照合同要求进行施工，并支付约定的工程款项。乙方作为承包方，有义务按照合同约定的质量标准和工期要求，保质保量完成工程。生动的写法可以是：甲方有权要求乙方按照工程总图、设计文件和施工组织设计等进行施工，保证施工质量达到相关标准。乙方则有义务在施工过程中，遵守相关法律法规，采取必要的安全措施，确保工程施工的顺利进行。

合同书还应明确工程造价和支付方式。具体而生动的写法可以是：工程总造价为xxx万元，乙方应按照工程进度和质量验收的情况，按约定的支付方式进行款项的支付。

合同书还应包含工程变更、索赔和争议解决的条款。生动的写法可以是：如工程实施过程中发生不可抗力或其他客观原因导致工程需要变更，双方应及时协商并签订变更协议。如在工程施工过程中发生纠纷或争议，双方应首先通过友好协商解决，如无法解决，则提交相关仲裁机构进行仲裁。

合同书应设立违约责任的约定。生动的写法可以是：如乙方未按时交付工程或未达到工程质量标准，甲方有权要求乙方支付违约金，并保留追究法律责任的权利。

小编认为，水利水电施工合同书是一份具体、详细且生动的文件，为水利水电工程的顺利施工提供了重要保障。双方应严格按照合同要求履行各自的责任，以确保工程的质量和工期满足要求。合同书中还应设定必要的变更、索赔和争议解决机制，以应对不可预见的情况。只有合同双方的共同努力，才能实现水利水电工程项目的成功竣工。