承包合同
发布时间:2023-11-04 承包合同承包合同分享。
优秀的人总是会提前做好准备,在日常的学习工作中,幼儿园教师都会提前准备一些能用到的资料。资料通常是指书籍、报刊、图表、图片等。资料对我们的学习和工作有着不可估量的作用。所以,你有哪些值得推荐的幼师资料内容呢?也许以下内容“承包合同分享”合你胃口!仅供参考,大家一起来看看吧。
承包合同(篇1)
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,协议如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程规模:
二、承包方式及范围:
1、承包方式:包人工、包机具、包工期、包验收,乙方自行提供乙方承包范围内所使用的一切机具、设备、移动电缆。
2、承包范围:本项目工程施工图及设计变更中所包含的所有模板工程、脚手架工程、安全防护工程、砼工程。
3、乙方提供的辅料:对拉螺杆、梁卡、铁丝、钉子、双面胶、封口胶、pvc套管、砼套凳、内撑、虾扣、手套、雨具等低质易耗品。(结算单价中已包含本项所有内容,结算时不再计费)
4、乙方的辅助用工:
(1)配合甲方分墨放线、施工管理及复查;
(2)搭拆四口五临边、人行通道口安全防护棚;
(3)周转材料的维护、保管;
(4)卸料平台安装和拆除;
(5)结构尺寸误差20mm以上的剔打;
(6)不同砼标号间的钢丝网隔断或后浇带钢丝网割断;
(7)刷脱模剂。
(8)外架标杆刷漆。
(9)水电、消防、放线孔预埋盒安装、拆除;
(10)外架爬梯搭拆及临时检查楼梯搭设;
(11)乙方所用材料的上、下车、周转及分类堆码、人工二次及多次转运;
(12)爆模后的砼清理干净后重复使用;
(13)楼层泵管加固,地锚埋设;
(14)天棚望板砂磨;
(15)管道安装、拆除、楼层除渣,做到工完、料尽、场地清。
5、乙方自备的机具、材料、设备自己保管,如有遗失或损坏甲方概不负责。
三、工程工期:
乙方必须在60天内完成七星楼主体工程施工,45天内完成踏步、平台及锚杆挡土墙主体结构的施工,二次结构施工工期以满足甲方现场要求为准。(工期计算以乙方进场时为准)
四、工程质量:
乙方应严格按照施工图、设计变更和国家现行规范标准进行施工,并且各项工序必须通过质检站、建设方、监理方和施工方的验收,如因乙方原因导致的质量、安全文明施工损失概由乙方负责。如在施工中不听指挥,不严格把好质量关,甲方有权进行罚款和辞退,罚款从乙方当月工资中扣除。
甲方提供的木模板,乙方须按甲方指令进行合理配置,严禁浪费。甲方将按1层柱模和2层梁板模的标准进行配置,如有损坏,必须经甲方同意后方能进行更换,如未经许可擅自进行切割木板,甲方将按模板原价的双倍进行罚款。乙方配置好模板后,一律不准将圆盘锯放在楼面施工作业区内,发现一次罚款100元。
乙方应严格按照甲方开出的配合比配料,严格控制水灰比、坍落度,如在施工中,乙方未按甲方要求操作施工,造成板厚度不够、超厚、平整度不够、板面开裂、蜂窝、麻面等一切费用(含材料费和人工费)损失,由乙方自行负责。
五、结算办理:
1、计算方式:以所浇筑的砼立方量综合价进行计算。
2、计算单价:有模板部份按综合价160元/m3(砼立方米计算),无模板部份按综合价50元/m3(砼立方米计算,含塔吊或泵送)。
3、以上单价为综合价,此价格已包含的内容有:1)综合脚手架、外脚手架搭拆,模板安拆,砼搅拌、振捣、收面、养护等工序;2)四口五临边、安全文明施工、挂安全网、钢管刷漆、人工二次及多次转运、乙方自用的卸料平台安拆、防护用工等;3)乙方提供的辅料、辅助用工、施工机具、搅拌站搭拆、蓄水池砌筑等。以上项目乙方不再另行计费。
4、如乙方未在合同约定工期内完工,甲方将按结算总价的90%支付工程款。
5、因甲方需要的计时工,乙方必须给予配合,甲方按60元/天按实签证。若乙方不配合,甲方按实际产生的费用对乙方进行双倍罚款。
6、乙方所有承包项目施工完毕,并且通过验收后甲方一月内和乙方办理结算。
六、付款方式:
1、每月按工程进度完成的合格工程量支付80%,乙方进场应向甲方提供所有民工身份证复印件,并每月向甲方提供发放工人工资清单备案,否则视为乙方违约。
2、竣工验收合格后3个月内付清所有工程款。
如乙方在收到甲方拨付的工程款后不按实发放给工人所造成的责任和事故由乙方负责。
七、安全文明施工:
乙方必须定期对工人组织安全学习,严格要求工人按照安全操作规范进行施工,如发现不安全隐患,必须整改后再进行施工。施工单位或甲方对乙方的安全、质量隐患(事故)的处罚,乙方必须全额接受。如在施工中发生任何安全事故,由乙方自行解决,甲方不承担任何费用。
八、违约责任:
上述条款双方均须无条件执行。如有违反则视为违约,同时认定该方为违约方,另一方为受害方。
受害方可书面提出处置请求,违约方将依照处置请求赔偿对方损失。赔偿落实后视为处置完毕,任何一方不得再以该违约行为提出异议。
处置请求须经双方负责人及当事人签字方可生效,赔偿限于受害方直接经济损失部分。
如相同问题违约次数达到3次(处置请求记录为证)则受害方随时可以提出合同解约,而不承担违约责任。
甲方(盖章):****公司 乙方
法人代表(签字) 负责人(签字)
地址: 地址:
联系电话: 联系电话:
承包合同(篇2)
合同编号:117840
甲方(购货单位):
乙方(供货单位):____省XX公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就防水材料采购事项协商一致,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1、产品的名称、品种、规格
产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量依照双方协商确定具体的品名、规格、单位、数量、单价、金额执行。
本合同单价包括材料的制造、采购、运输、保险,及货运至甲方指定地点交货的费用,还应包括检测、维护、技术支持、售后服务等。
2、产品的技术标准、质量要求
乙方须随合同向甲方提供用于防水材料施工的有关技术资料。乙方产品满足甲方工程设计图纸上的防水材料的要求和各项性能技术指标的要求,若设计图纸不明确的指标必须满足国家和行业的相关规范及标准。
在防水材料铺装阶段,根据甲方要求,乙方应及时派出现场服务人员,处理现场发生的有关技术问题,派人指导铺装。在使用过程中如发生与材料本身有关的问题,乙方在接到甲方的通知后应在24小时内甲方取得联系,或到达甲方指定的现场。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
1、产品数量、计量方法
乙方同意本合同防水材料采购工程量为设计估量,甲方有权利在工程实施中对商谈材料的数量进行调整,并按实际双方签字确认供货单上合计数量进行结算。
2、计量单位:2
第三条 产品的包装标准及费用
防水材料应具备能够多次搬运、装卸的包装。按规定印上清楚醒目的包装标志,对无包装的防水材料甲方不予接受,并由乙方承担由此造成的甲方损失。标志应包括:生产厂家名称、厂址、批量编号、防水材料名称、数量、生产日期、商标、生产许可证明号、规格。防水材料在运输中发生的任何情况,所引起的损失由乙方自行承担。包装费由乙方负担。
乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。
第四条 产品的交货方法、运输方式、到货地点
1、交货方法:乙方按与甲方签订的供货计划执行。并且根据本工程的特殊情况,乙方按调整供货计划进行供应。甲方应定时以书面形式通知乙方交货的有关事宜(包括数量、时间、地点等),乙方应在收到通知后24小时以内以书面形式进行确认。
2、运输方式:乙方送货,乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。
3、到货地点:甲方施工地点( )
第五条 交货期限
根据甲方通知,乙方在双方确认计划之后的5天内(或按计划要求的时间)把产品运到甲方施工地点。
第六条 产品的价格与货款的结算
产品的价格见前表
防水材料送到工地经甲方验收查数,并通过检验合格后付款50%,材料经送检试验合格后方可使用,余款在本建筑施工到
第六层前一次性付清。
第七条 产品的验收
1、甲方有权随时随地对乙方所供材料进行抽检。检测合格,检测费由甲方支付;检测不合格,检测费由乙方支付。
2、验收标准严格按照相应的国家标准、行业标准、甲方图纸设计要求进行验收。
3、乙方供货中必须按国家规定提供每一个批次合格产品质量保证资料。
第八条 对产品提出异议的时间和办法
在材料检测中,如发生材料检测结果为不合格,甲方将封存乙方所供批次的材料,并将该材料样品在xx天内送至上一级有检测资质的检测单位进行材料复检。复检取样由甲方、监理单位、乙方共同参加,复检的检测费用及因此发生的其它费用由乙方支付。复检合格,该批次材料可以继续使用,复检不合格,乙方应按照甲方规定的时间将封存的材料运出施工现场。在材料封存期间,乙方应在3天内按供货计划要求和甲方的通知,提供检测合格产品,不能影响材料供货进度。如给甲方造成损失,按实际发生的赔偿。
第九条 乙方的违约责任
1、乙方人员进入甲方施工现场,必须遵守施工现场的各项规章制度,严格按照施工总承包单位规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的供货人员进行安全教育,注意人身安全。如因乙方原因,在施工现场发生安全事故,责任由乙方自负。
2、乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品,甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。
3、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定或约定的,如果甲方同意利用,按质论价;如果甲方不同意或不能利用的,由乙方负责退换,并承担调换或退货而支付的实际费用。
4、乙方因产品包装不符合合同规定,必须退换的,乙方应负责退换,并承担费用。甲方不要求退换而要求赔偿损失的,乙方应当赔偿损失。
5、如乙方未能根据第四条规定的日期和地点交货或者未能在____日内换货,乙方应支付甲方该批货物价款3%的违约金。如一方两次以上违约,另一方将有权终止合同,违约方将承担因此造成的经济损失。
6、乙方在防水材料检测过程中,无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测,还是乙方所供材料的抽检,只要检测不合格,必须进行复检,复检不合格,甲方除将此次货物全部清场并终止合同外,乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。
第十条 甲方的违约责任
甲方未按合同约定的时间和要求提供应交的技术资料、材料计划的,交货日期可以顺延。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构
证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 纠纷的解决
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第十三条 合同的效力
本合同自双方签字盖章后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
本合同一式陆份,甲方持叁份,乙方持叁份。
合同签订时间:20________年____月____日
承包合同(篇3)
甲方:
乙方:
经村民代表大会讨论通过,通过公开招投标,甲方将村集体所有权的果园承包给乙方,具体协商事项如下:
第一条承包地块及权利:甲方将坐落在的果园承包给乙方,甲方对果园、果树享有所有权及经营指导权。果园管理、修剪出现伤亡事故与甲方无关。未经村里同意,对承包果园不得私自变更用途。如变更,甲方有权随时解除合同。
乙方对果园、果树享有经营、管理、收益权,但没有出租、转包、抵押权,果园范围以外不属于承包范围,归村集体所有。乙方不得随意砍伐树木,承包后必须把所有承包范围内的空地缺树补齐,保证承包时的果树株数,果园周边的开荒地必须栽树,对移栽、嫁接的果树,合同期满后无偿收归集体。
第二条承包期限及交款:承包期为六年,即从起至二0xx年十二月三十日止。每一年承包金为元,六年承包金一次性交清,共计交款元,签订合同时一次性交清。
第三条质押金:为保证合同的严格执行,乙方向甲方交质押金1000元,合同期满后无乱砍树木,做到对果树适时管理、补栽,经检查果树符合管理要求的将押金全额退给乙方。
第四条果园管理要求:乙方承包期内,必须逐年搞扩压改,不得为短期效益进行掠夺性生产,如遇旱灾、虫灾、火灾、修路、割道费用及损失由乙方承担。如遇政府征占、上项目、修路、国家集体、企事业征占合同就此终止,不属于甲方违约,占用时的果树评估树款及土地补偿款归村集体所有,退还剩余年的承包金,并加银行存款利息。
第五条违约责任:因合同以外情况甲方违约,甲方按乙方所剩承包期的承包金两倍付给乙方,质押金退回。乙方违约,甲方有权解除此合同并收回乙方所承包的果园,转包他人,承包金、质押金不退。
第六条此合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第七条此合同期满后在同等条件下,乙方有优先承包权。
第八条本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
承包合同(篇4)
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
今有甲方将 号车从 年 月 日起包给乙方使用,从接车起一切交通事宜都由包车司机乙方负责,车主不负一切责任,闯红灯,后果自负。
甲方收乙方抵押金 元,租金每月一结算。租金 元,包期一年,如乙方提前退租,抵押金不退,此车甲方收回,车租期使用到期,此车必须跟甲方租给乙方时一样,甲方收回,否则甲方不付给乙方抵押金,乙方抵押金由甲方做修车费用。本车从包车起, 元以内修车费归乙方支付, 元以外由甲方负责。此车在乙方租用期间出现其它意外,甲方车作价 元整,由乙方全额赔付给甲方。
如刮车、撞车、所有部位损坏,都由乙方承担修理,如刮车撞车必须通知车主,如不通知车主后果自负。
另外,车胎、前速、本车主要部分开焊都由乙方承担,乙方不许把本车私自交给他人驾驶,如一旦发现,按自动解除合同。
如本车在外边任何地方发生故障,一切费用都由乙方本人负责。
乙方从接车起如本车和本人出现其它意外都由乙方本人承担,车主不负一切责任。
另外,乙方在修车过程中必须把车看管修好,不准离车,如离车,车出现问题,后果自负。乙方再接车前必须把车检查好,如不检查好一旦出现问题,后果自负。如车去外地出现问题全部由乙方自负,乙方不许用本车拉车,如一旦发现,扣乙方抵押金。
注:乙方在车出现问题不打电话,按违约扣乙方抵押金,如乙方在租车期间酒后驾驶,以按违约扣除抵押金。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。
甲方: 电话:
乙方: 电话:
年 月 日
承包合同(篇5)
一、甲方自愿将位于______________________承包给乙方经营。
二、承包期限为______年。
三、年租金为______万元整,在加油站正式开张时付清。
四、甲方的权力与义务
1、甲方提供加油站正常经营所需的各项证件,保证齐全有效(危险化学品经营许可证、税务登记证、个人独资企业营业执照、成品油零售经营批准证书),以及按时年检,产生的费用由甲方承担。
2、甲方承担公路开口的占道费,房产营业税及土地使用的各项费税。
3、甲方协助处理加油站乙方经营过程中,包括政府职能部门、加油站相邻权人、水、电供应者在内的一切外部关系,保证乙方正常经营。上述事物中因处理前期政府职能部门关系所产生的所有费用由甲方承担,因日常经营所产生的费用由乙方承担。
4、租赁期间甲方不得将乙方租赁的加油站出租或出售。
5、经营期间如遇新增办理加油站需要的证件及各部门收取的押金由甲方负责。
6、甲方必须负责协助乙方在租赁期间工商、税务、计量、安监、检机及各种证件的,年审费用和各部门的培训等。
7、改建期间甲方应协助各部门手续审批。
五、乙方的权利与义务
1、乙方不承担租前债权债务。
2、乙方在租赁期间负责加油站设备的正常维修、维护,合同到期后将加油站设备完好地交与甲方。
3、因经营需要,乙方对加油站进行改建,费用由乙方负责。
4、乙方在租赁期内不得将加油站抵押担保,如须转租要经过甲方同意。租赁期内由乙方自主经营,甲方不得干涉。
5、租赁期内如因修路或进其它因素造成乙方不能正常营业,甲方应退还乙方未营业期间和租金或延长租期。
六、在承包租赁期内,因甲乙双方任何一方的原因而提前终止合同的,违约方应赔偿由此给对方造成的损失,即为____________万元。
七、乙方在经营期间,所发生一切安全责任,如火灾或事故,一切由乙方承担。
八、租赁期内如遇人力不可抗拒的自然灾害或政策变化的原因,致使乙方不能经营时,该合同无条件终止,租赁期内的费用按终止日结算,多退少补。
九、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式二份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效,甲、乙双方各执一份。
甲方签字: 乙方签字:年月日
承包合同(篇6)
发包人: (全称)(以下简称甲方)
承包人: (全称)(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程一览表
工程立项批准文号:
资金来源:
2、工程承包范围
承包范围:基础、主体、屋面及防水工程、楼地面找平、内外墙抹灰、外墙石材、外墙涂料、铝合金窗、室内给排水工程、建筑电气预埋穿线工程(含高低压配电及弱电工程)、室外水电管网工程、附属工程。室内精装修、卫生洁具安装、通风与空调设备管道安装、厨房设备、电梯工程不在本次承包范围 。
3、合同工期
开工日期: 年 月 日。
土建完工日期: 年 月 日。
合同工期总日历天数 天。
4、质量标准
工程质量标准:国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》、《智能建筑工程质量验收统一标准》。
5、合同价款
金额: 暂定叁仟伍佰万元人民币 。
6、组成合同的文件
6.1组成合同的文件包括:
(1)、本合同协议书
(2)、中标通知书
(3)、投标书及其附件
(4)、本合同专用条款
(5)、本合同通用条款
(6)、标准、规范及有关技术文件
(7)、图纸
(8)、工程量清单
(9)、工程报价单及预算书
6.2双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
10.1合同订立时间: 年 月 日
10.2合同订立地点:
10.3本合同双方约定 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章 后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同(篇7)
甲方:(发包方) 身份证号: 乙方:(承包方) 身份证号:
现甲方有场地平整工程项目一处,自愿承包给乙方完成全部的施工运作,根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
(一)工程名称:昆明拓东调味食品有限公司富民地区
(二)工程地点:富民石桥开发区
(三)工程范围:土石方开挖清运及场地平整
(四)工程造价:经双方确定合同综合单价为11元/m3(包干价,含税)
(五)工程质量:
乙方施工时需按照业主方认可的方案或者标高进行场地推土平整,及场地碾压(50cm一层)碾压机采用20吨带振动压路机碾压,土层压实密度系数应达到0.9以上,经业主方验收合格认可为准。
(六)付款方式
工程款以每月30日作为结算日,按照实际完成工程量应支付工程款的70%进行支付,剩余部份工程款待工程竣工验收合格,结算完成一个月内支付工程总价款至90%,其余10%作为工程质量保证金,保修期满后一个月内一次性付清。(保修期为一年)
(七)双方责任
(1)在施工中甲方应做好业主方的各项协调工作。
(2)甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。
(3)甲方应协助乙方做好各项隐蔽工程的签证及各项拨款手续。
(4)若在施工途中出现与甲方相关的问题,甲方应尽快解决办理。
(5)本合同签定后,乙方应保证进度,保证质量的完成工程项目,若因工程质量问题出现的返工,二次施工一切费用及损失由乙方自行承担,甲方概不承担任何费用。
(6)此工程包干价甲乙双方已定,乙方无权向甲方提出加价或提价。
(7)在以后的施工中,乙方无论是盈利或亏损,均由乙方自行承担,甲方概不负责。
(8)在施工中,若发生工程事故(如死、伤、残)乙方自行负责,甲方概不负责。
(9)若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工,乙方无权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。
(10)甲方向乙方收取20万元保证金,此款项待工程全部完工验收合格后十个工作日全部退还给乙方,以下情况概不退还保证金:
1、乙方不按时完成工程项目
2、乙方工程质量不符合规定
3、乙方不服从业主方现场管理人员的指挥管理(如违返以上条款甲方有权扣除20万保证金及30%的工程尾款,概不退还)
(11)如乙方按质按量的完成全部工程后,甲方不按时退还保证金,甲方按每日10%的违约金支付给乙方。
(12)本合同一经签定,并产生法律效益,乙方应保质保量的完成全部的工程项目,若发生自行停工、罢工,一切损失费用乙方自行承担负责,均与甲方无关。
(六)本合同自双方签字后生效,合同履行完毕后自行无效。如有款尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(七)本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(发包方 身份证号:乙方:(承包方) 身份证号:
年 月 日
承包合同(篇8)
合同订立双方:
甲方(发包方):XXXX身份证号码:XXXXXX
联系方式:XXXXXX详细地址:XXXXXX
乙方(承包方):XXXX身份证号码:XXXXXX
联系方式:XXXXXX详细地址:XXXXXX
经甲、乙双方协商,本着互惠互利、公平公正的原则,甲方将所属资产XX大棚XX栋,承包给乙方从事蔬菜生产。具体合同条款约定如下:
1.合同有效期限为XX年,XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
2.承包费金额:每年每栋大棚上缴承包费XXXX元整。
3.交款方式:合同签定之日交纳承包费XXXX,其余款应在合同到期之日结清,以合同签订日期为准,不得拖欠。
4.甲方大棚位于XXXX处,占地XXXX亩。
5.甲方负责乙方在生产经营中的水、电、人工、有机肥料、冬天取暖设施及其它相关生产资料供给,因此所发生的费用由甲方自行负责承担。蔬菜种子费用由乙方自行承担。
6.合同期内,如遇国家征收有关税费,按国家政策执行,由甲方自行承担。
7.甲方负责按照乙方要求种植各种蔬菜,负责提供技术及信息。在蔬菜种植过程中甲方要按照乙方要求精心管理,不准使用农药驱虫,施肥要按照乙方要求使用有机肥料,确保蔬菜质量、产量和及时供给,如违反上述约定,导致棚内蔬菜质量或产量无法满足乙方需求,应予以赔偿。没有乙方允许甲方不准动用蔬菜,如有发现将按照损失从承包金中扣除。
8.甲方要按照乙方要求按时间顺序去精心种植各种蔬菜,根据蔬菜生长条件需要,必须要保证大棚光照、湿度等,以保证蔬菜的正常生长。
9.乙方不按合同约定时间交纳承包费,应向甲方支付每日XX%的违约金,逾期XX个月仍不能交足承包费时,甲方有权终止合同,解除乙方承包权,并诉请法律追缴所欠承包款。
10.乙方不得将所承包的大棚转包给他人经营,一经发现甲方将解除乙方承包权,合同终止,大棚收回,因此而造成的经济损失由乙方自己承担,承包费不予退回。乙方租用大棚期内,未经乙方同意,甲方不得将该大棚抵押或转让他人。
11.在合同承包期间如果遇到国家生产、企业规划征用该地时,双方服从国家企业需要终止合同,如占地部门给予国家相关政策规定的青苗补偿费,将按实际占用青苗面积给予乙方补偿,土地补偿费及安置费等费用归甲方所有。
12.甲方必须遵守并执行乙方的各项管理规定,双方签定安全协议,因甲方在生产过程中大棚质量问题或安全管理不善造成的经济损失及人身伤亡事故由甲方自行承担全部赔偿费用及刑事责任。
13.由自然灾害引起的大棚损坏或灭失所产生的经济损失由甲方承担,棚内种植蔬菜损失由乙方自行承担。
14.本合同未尽事宜由双方共同协商做出补充协议。
15.本合同在XX年XX月XX日前甲、乙双方对大棚现状进行确认,乙方交纳承包费后签字生效。
16.本合同一式二份,甲乙双方各一份。
甲方:XXXX乙方:XXXX
XX年月日XX年月日
发包方(甲方):XX有限公司
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方),经协商同意签订本合同。
承包合同(篇9)
甲方:
乙方:
甲乙双方本着互等互利、诚实守信的原则,经双方友好协商,达成以下协议:
一、 产品质量
1、 整车油漆表面光泽,无任何缺陷,无挂漆,漏漆现象,保证整车油漆一年内无明显质量问题。
2、 乙方的油漆及附助材料,必须符合国家行业质量标准;
3、 乙方在施工前,要提供工艺流程标准,经甲方认可后才能施工;
4、 油漆颜色,要按甲方认可的色彩,不得变化。
二、 甲方承担的责任
1、 提供给乙方能满足生产任务的工作场所,喷漆室、烘房、小推车。
2、 水、电设施及费用。
3、 甲方提供乙方人员住宿场所,行李乙方人员自带。
4、 每月提供下月生产任务计划表给乙方。
5、 甲方在前三个月保证乙方每月不低于100台产量,不足按100台/月结算。
三、 乙方承担的责任
1、 产品质量达不到要求,要承担相应的一切经济损失;
2、 保证生产进度,按甲方的要求,及时交车,(加急订单甲方应与乙方协商,乙方尽量在规定时间内完成,不得以任何理由拖延)。
3、 文明施工生产,保持车间整齐整洁,工作场所清洁卫生,甲方按有关规章制度检查罚款,在货款中扣除。
4、 乙方所有工作人员,要加强组织管理,遵纪守法,执
行甲方的有关规章制度,坚持安全生产,在厂内发生工伤事故,发生违法等行为,与甲方无关,损坏甲方设备设施按价赔偿。
5、 甲方造成整车油漆损坏,或返修车辆,价格双方协商定价。
四、 核算标准,见附表。(油漆承包价格随原材料价格和市场行情变化而变化)。
五、 结算方式
1、 乙方每月30日前凭甲方入库单和甲方财务办理结算手续,开出票据,次月10日前结清货款。
2、 单台价格(包括打密封胶),每台1190元;
月产量达到300台/月,1080元/台;
月产量达到500台/月,960元/台。
六、 违约责任
1、 在协议期限内,任何一方不得中途终止协议,如有违约,违约方必须承担相应的责任。
2、 有以下行为的一方可终止协议,并承担相应的经济责任。
A、 乙方的整车油漆出现严重的批量性质量问题。
B、 完不成甲方的生产任务,造成甲方较大的经济损失。
C、 甲方严重拖延乙方的货款。
七、 未尽事宜,双方协商,另订补充协议。
八、 双方纠纷,友好协商,协商不成,双方均可向法院起诉。
九、 本协议有效期从 年月 日至 年月日止。
十、 协议期满前一个月,双方提前商量 年合作协议,如乙方不准备合作,要提前二个月通知对方,否则造成甲方的经济损失,乙方要全部承担。
十一、 合同终止后,六个月内付清所有款项。
十二、 本协议一式二份,各执一份,盖章签字生效。
甲方:山昊宇车辆有限公司乙方:
代表人签字(盖章): 代表人签字(盖章):
年月日
yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐
林地承包合同(分享十四篇)
许多人在不断被科普法律知识。签订合同时一定要注意合同的合法性,真实性与有效性,有哪些常见的合同模版呢?如果你正在学习“林地承包合同”那么这篇文章一定会对你有所帮助,有用的文章要收藏这样以后可以方便查看!
林地承包合同【篇1】
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,发包方执一份,各份具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
签订日期: 签订地点:
林地承包合同【篇2】
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了加强林地的管理,盘活集体资产,同时也为了通过盘活流动资金,化解不良债务。甲方经群众大会讨论通过,决定将凤凰一组的林地进行发包经营,甲、乙双方在平等、自愿的基础上订立以下协议:
一、承包范围
(详见合同签订后办理的《林权证》为准)。
二、承包期限
承包期限为年,即从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
三、承包金额及结算办法
_______年共计金额为_______万元整,于合同签订之日一次性付清(或其它支付方式)。
四、在承包期限内,乙方对承包范围内的树木享有所有权,对荒地、坡地享有经营自主权,若需办理有关手续由乙方自己办理,否则后果由乙方自己承担。
五、合同签订后,甲方应负责协助给乙方办理林权证,办理林权证费用由乙方负责。
六、在承包期内,乙方可在承包范围内兴建临时性房屋以便于管理。
七、其它事项。
八、违约责任
合同经甲、乙双方签字后,即生法律效力,不因甲方法人代表变更而变动,若任何一方无故违约,终止合同应向另一方支付总承包金额_______%的违约金。
九、在承包期满后,若甲方继续发包,在同等条件下乙方享有优先权,乙方在承包期内转包_______林,并经发包方同意,在承包期内,若乙方发生意外死亡,其法定继承人可以在承包期内继承承包。
十、合同一式份,甲乙双方各执一份,存档一份,公证机关一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
林地承包合同【篇3】
合同编号:___________
__________县(市、区)
发包方:________乡(镇)__________村_________组
法定代表人(负责人):__________________________
集体经济组织代码证:___________________________
联系方式:_____________________________________
住所:_________________________________________
承包方:_______________________________________
法定代表人(负责人):__________________________
身份证号码:___________________________________
联系方式:_____________________________________
住所:_________________________________________
为维护集体林地承包双方当事人的合法权益,促进林业发展,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规,按照本集体经济组织成员会议三分之二以上成员同意或者村民代表会议三分之二以上村民代表同意的林地承包方案,在公开、平等、自愿的原则下,经双方(发包方、承包方)协商同意,订立本合同。
第一条 承包林地情况
发包方将坐落在________的林地,林权证号:_______,树种:____________,林地性质:_________(生态公益林、商品林),面积共____亩的林地(具体见下表及附图)承包经营权和林木所有权以________(家庭承包形式为协商一致;“四荒地”非家庭承包形式为招标、拍卖、公开协商等其他形式)的方式发包给承包方,承包期限自____年____月____日起至_______年_______月_____日止。
上述林地、林木交付现状:_____________________________________________。
第二条 承包林地的用途
本承包林地必须用于林业生产。
第三条 承包价款及支付方式、期限
(一)承包价款
本合同约定林地承包价款总计为人民币_________元(大写:人民币______)。
1.林地承包价格为______元/亩·年,承包____年,合计人民币____元(大写:人民币_______)。
2.林地上附属建筑及设施承包价款为人民币______元(大写:人民币____)。
3.林地上林木承包款为人民币___元(大写:人民币_________________)。
4.其他款价为人民币___________元(大写:人民币_________________)。
(二)价款支付方式及支付时间
承包方采取下列第____种方式支付:
1.现金方式一次性支付:
__________________________________________________________。
2.分期付款支付:
__________________________________________________________。
3.其他方式支付:
__________________________________________________________。
第四条 双方的权利和义务
(一)发包方的权利和义务
1.权利
(1)发包方有权监督承包方依照本合同约定的用途合理利用和保护林地。
(2)发包方有权制止承包方损害承包林地和其他森林资源的行为。
(3)承包方对承包林地造成损害的,发包方有权向承包方要求损害赔偿。
(4)发包方有基于发包林地所有权获得收益的权利。
(5)发包方有权要求承包方按照规划完成造林任务。
2.义务
(1)确认前述承包的林地、林木产权清晰,没有权属纠纷和经济纠纷;没有作为抵押或担保物。
(2)维护承包方的林地承包经营权,不得擅自变更、解除承包合同。
(3)依法监督承包方按有关规划进行造林,尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法按照合同约定进行正常的生产经营活动。
(4)协助承包方申领林权证等林业生产法定证件。
(5)协助承包方做好护林防火、林业有害生物防治等工作。
(6)依照本合同约定,为承包方提供生产、技术、信息等服务。
(二)承包方的权利和义务
1.权利
(1)依法享有承包林地使用、收益权;有权自主组织生产经营和依法处置林木及产品;有权依法自主决定承包林地是否流转和流转的方式。
(2)享受国家优惠政策和扶持,承包经营的有林地被划定生态公益林的,有依法获得森林生态效益补偿的权利。
(3)以家庭承包方式承包林地的,在承包期内,承包方家庭内部成员分户需要对承包林地进行分割经营的,可经家庭成员协商一致后,以原承包合同为依据,各分立的家庭分别与发包方签订承包合同,并依法申办林权证变更登记手续。
(4)林地承包的承包人死亡,其继承人可以在承包期内依法继续承包。
(5)承包期内承包林地被依法征收、征用,有权依法获得相应的补偿,补偿标准按国家有关规定执行。
2.义务
(1)维持承包林地的林业用途,不得用于非林建设或者使之闲置荒芜。属生态公益林的,不得改变公益林性质。
(2)落实造林和管护措施。荒山应自承包合同生效之日起___年内参照国家有关造林标准造林。林木采伐后应在当年或次年更新。
(3)依法保护和合理利用林地,不得自行或准许他人在承包林地内实施毁林开垦、采石、挖沙、取土等给林地造成永久性损害的行为。在承包林地内发生毁林和乱占滥用林地行为时,应积极采取措施予以制止,并及时向有关部门报告。
(4)保护好野生动物、植物资源,依法做好森林防火和林业有害生物防治工作。
(5)在承包期内转让林地承包经营权的,应经发包方同意,否则转让无效;转包(仅家庭承包方式适用)、出租、互换(仅家庭承包方式适用)或者以其他方式流转林地承包经营权的,应当报发包方备案。
(6)及时、足额支付承包费。如遇国家征收、征用林地,配合林业等有关部门办理相关手续。
(7)配合发包方执行当地县(市、区)、乡(镇、办事处)林业总体规划、重点工程实施方案,完善承包林地的林业基础设施建设。
第五条 特别约定
(一)发包方通过招标、拍卖、公开协商等方式发包“四荒地”林地经营权的,应提供:
1.发包方《林权证》复印件;
2.依法经本集体经济组织成员会议三分之二以上成员或者村民代表会议三分之二以上村民代表同意发包的.票决记录复印件;
3.乡(镇)政府批准意见书。
(二)其他:__________________________________________。
第六条 合同的变更、解除和终止
(一)本合同法律效力不受双方(发包方、承包方)负责人变动影响,也不因集体经济组织的分立或合并而变更或解除,任何一方不得擅自终止合同。
(二)合同有效期间,如因政府依法征收、征用该承包林地,或者因不可抗力因素致使合同全部不能履行时,本合同自动终止。
(三)承包合同期满后,承包方在_______日内将原承包的林地交还给发包方。未采伐林木的处理方式约定为______________________________________。
(四)合同终止或解除后,原由承包方修建的道路、灌溉渠等设施,处置方式为__________________________________________。修建的房屋及其他可拆卸设施,处置方式为____________________________________________________。
(五)合同期满后,在同等条件下,承包人对原承包经营的林地拥有优先承包经营权,但须与发包方重新协商签订合同。
第七条 违约责任
(一)本合同签订后,如因发包方发包地手续不合法或因发包地权属不清产生纠纷,致使合同全部或部分不能履行的,视为发包方违约,由发包方负责协调处理,由此给承包方造成经济损失的,由发包方负责全额赔偿。
(二)承包期内,发包方擅自收回承包林地,或者干预承包方正常的生产经营活动,使承包方遭受损失的,应承担赔偿责任。
(三)承包期内,承包方未按规定用途使用承包地、改变林地用途,未按合同约定落实造林营林等经营及管护责任,或者造成林地损害的,经劝阻无效,发包方可依法解除合同,并由承包方承担林地恢复费用。
(四)承包方不按约定缴纳林地承包费用,按日承担应缴资金______‰的滞纳金;逾期超过30日不缴纳的,发包方可解除合同收回承包林地。
(五)承包方在承包的林地上非法建筑、开矿等改变林地用途的,发包方有权终止合同,并要求承包方给予赔偿。
第八条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的合同争议,由双方协商解决;协商不成的,由村民委员会(居民委员会)、乡(镇)政府(街道办事处)等进行调解;协商、调解不成的,可采取以下第_____种方式解决:
(一)向_________仲裁委员会申请仲裁;
(二)向_________人民法院申请诉讼。
第九条 其他约定
__________________________________________________________。
第十条 其他事项
(一)本合同履行期间,如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
(二)本合同一式____份,由发包方、承包方、乡镇林业工作站、_____、_____各执一份。
(三)本合同自签订之日起生效。
发包方(盖章):____________ 承包方(盖章):____________
负责人(签字):____________ 负责人(签字):____________
签约日期:_____年____月___日 签约日期:_____年____月___日
鉴证方(盖章):____________ 负责人(签字):____________
附件:1.承包林地四至范围附图(图幅比例)
2.其他:___________________________________。
林地承包合同【篇4】
为了发展经济,开发林地资源,经四口冲村委会(以下简称为甲方)研究决定,群众代表大会通过,报请镇政府批准,将村集体所有的林地承包给叶延凯(以下简称为乙方),经双方协商订立合同如下:
一、承包范围:
甲方将座落在四口冲老桑场及老茶场的林地共计叁佰亩,承包给乙方,四界为:老桑场林地下至水库边,上至山冈,西至水库溢洪道山更,东至段顺华菜园地山更:老茶场地东至黄泥冈山更,西至皮有思自留山小路,上至石矿横路,下至查细久楼房以上。
二、承包期限
从20_年三月七日至20_年三月七日止,共计七十年。
三、承包费共计(大写)捌万捌仟元,一次交清。
四、甲乙双方的权利和义务
1、承包期间甲方必须帮乙方办理林权证,乙方在承包期间有使用权和继承权。
2、承包期间甲方必须协助乙方申报各种项目,项目资金归乙方所有。
3、如乙方在承包期间与第三发生纠纷,甲方必须积极出面协调。
4、未尽事宜双方可另行协商。
5、此协议一式四份,双方各执一份,司法公证一份,镇林业站一份。
6、此协议均为双方真实意思表示,如有违约,由违约方支付守约方违约金十八万元,并赔偿一切损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(发包方): 村 组 法定代表人:
身份证号: 住 址:
乙方(承包方): 村 组 户 主:
身份证号: 住 址:
甲、乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国森林法》等有关法律、法规和国家政策的的规定,经双方平等协商一致,订立本合同。
一、承包经营标的
甲方同意将下表所列的林地使用权承包给乙方。由乙方负责造林,树木归乙方。
二、林地承包经营期限
乙方承包林地经营期限为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、林地使用费标准及给付方式
乙方在本合同签订之日向甲方交纳林地使用费 元人民币(大写) 。
四、承包林地的用途
经同甲方协商,承包的林地用于林业生产和发展林下经济。乙方承包的林地需改变林地用途(建筑、开矿等)时,应同甲方签订补充协议,明确双方权益。乙方应落实管护,林木采伐应按法律法规规定的程序办理。
五、双方的权利和义务
(一) 甲方享有的权利和义务
1、依法享有林地所有权,监督乙方依照合同约定合理利用和保护林地,经营保护好森林、林木;
2、维护乙方的林地承包经营权和林木所有权,不得非法变更、解除承包;
3、尊重承包方的林业生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;
5、为乙方提供生产、经营、技术、信息等服务;
6、协助乙方做好护林防火和森林病虫害防治等工作; 7、法律、法规所规定的其他权利和义务。
(二)乙方享有的权利和义务
l、依法享有承包林地的使用权和本合同约定的林木所有权、收益权,有权依法自主组织林地、林木生产经营,有权依照有关规定进行流转,享有在法律规定内及合同约定内的处臵权;
2、有权享受国家优惠政策扶助金;属于公益林的享有生态补偿权。如遇国家征用林地,享有林木补偿费、安臵补偿费、地上附着物补偿费,享有林地补偿费的%。
3、有权制止破坏林地和毁坏林木等违反林业法律、法规的行为,并及时向林业主管部门汇报;
4、依法保护、管理好承包的林地和林木,合理利用林地,承包的荒山、采伐迹地、小片荒和其他无立木林地应及时造林。不得因发展林地经济而对林地造成永久性损害和水土流失,要依法经营;
5、承包期内林地承包经营权采取转包、出租、互换方式流转的,当事人双方应签订书面合同并报甲方备案。采取转让方式流转的,须经甲方同意后按法定程序方可进行;承包期内可以继承。
6、乙方应依法采伐林木,采伐后应及时造林更新。不得擅自转租他人改变林地用途非法牟利。
7、依法保护好野生动、植物资源,做好护林防火和森林病虫害防治工作,一旦发生火灾和森林病虫害及林木盗伐事件,应积极采取措施,并及时向有关部门。
8、法律、法规规定的其他权利和义务。
六、合同的变更或解除
有下列情况之一者,本合同可以变更或解除:
1.经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和第三人利益的;
2.订立的本合同所依据的国家政策发生重大变化的;
3.一方违约,使合同无法履行的;
4.因不可抗力(重大自然灾害)使合同无法履行的。
七、违约责任
(一)本合同经双方签字后具有法律效力,任何一方违约,须承担相应的法律责任和经济赔偿责任;
(二)甲方无正当理由擅自终止合同的,应向乙方赔偿损失并支付林木价值 %的违约金;
(三)乙方没有按林业相关法律、法规及技术规程经营,应造林而未造林或造成林地破坏的,应按规定向甲方赔偿林地损失费,情节严重的甲方有权终止承包合同。
(四)在承包的林地上进行建筑、开矿等改变林地用途的,必须依法办理有关手续。对乙方私自进行改变林地用途的行为,甲方有权终止合同,并视情节交由相关部门依法处理。
(五)本合同约定的受让的林地应及时造林而乙方未造林的,甲方有权终止合同。
八、本合同自签订之日起生效,不因甲定代表人或乙方(户主)的变更影响合同的法律效力。
九、本合同到期时如乙方林木继续存在,双方应续签合同,具体条款按当时情况重新制定。本合同未尽事宜由发包方和承包方双方共同协商解决,达成的书面补充协议与本合同具有同等效力。
十、本合同一式四份,甲乙双方、县林业局、乡镇林业站各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方(甲方):
法定代表人: 身份证号码:
承包方(乙方): 身份证号码:
住址:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国农村土地承包法》规定,本着平等、自愿、公平、公正原则,就林地承包经营问题,甲、乙双方协商一致,签订本合同条款如下:
一.承包林地概况。甲方将其位于 辖区内地名高洞山的林地,面积约20_亩,发包给乙方承包经营。承包林地的具体四至以大寨湾村民组派代表指定边界为准。另附由林业技术人员勾绘并经甲、乙双方盖章、签名确认的万分之一地形图作为合同附件。
二.承包期共20_年。期限为:从付先荣采伐结束之日开始计算时间至25周年止。(最好是写为“20_年6月30日至2035年6月30日的格式”)
三.承包期间承包款按以下所列方法由乙方缴交给甲方:
1.承包款合计15.5万元人民币。(所涉及的金额建议写为大写如十五万五千元或者写为155,000元)
2.承包款缴纳方式:
(1)签定合同之日付1.55万元。
(2)付先荣采伐结束,乙方完全进行经营之日,付4.65万元。
(3)不出现边界纠纷,乙方完全进行经营之日起五年内付清余款。
四.承包林在付先荣采伐结束时已经没有地上物(包括所有林木)。如有极少地上物无偿归乙方所有,并由乙方自行处置。
五.甲、乙双方的权利义务。
〈一〉甲方的权利义务:
1.甲方有权督促乙方按合同规定缴纳承包款。
2.在签订合同时,甲方必须向乙方提供以下有效证件:
(1)承包林地范围内经县人民政府登记换发的新版林权证。
(2)林地发包方案的集体决议。该决议要有该村民小组户主会议三分之二以上户主签名同意。
(3)由林业技术人员用万分之一地形图现场勾绘拟发包林地的范围界线图。
3.按合同规定,甲方必须依时将承包林地交付给乙方使用,该林地性质必须是商品经济林地。在承包期内,甲方必须协助乙方理顺林地周边关系和本辖区内的村民关系,做好确认承包林地与周边地块的权属确认工作,做到四至清楚,界至明确,确保乙方的承包
经营权,收益权不受侵害。如因甲方发包林地权属有纠纷,甲方要负责解决,因此而造成乙方损失的,由甲方负责赔偿。
4.在承包期内,在承包范围内外的甲方原有的交通道路,要无偿提供给乙方使用。
5.甲方要协助乙方搞好护林防火和林区治安管理工作,确保乙方正常经营生产。
6.甲方要协助乙方申办林权登记手续和采伐申请手续等。
〈二〉乙方权利义务:
1.在承包经营期内,按合同规定乙方对承包的林地有独立自主经营权、林木所有权、林木处分权和收益权,任何单位和个人不得干涉。
2.在承包经营期限内,乙方对林地承包经营,独立核算,自负盈亏,所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担,与甲方无关。
3.在承包经营期限内,乙方可以向外招商引资或引进技术和资金与第三人进行合作经营或联营,但必须告知甲方备案。
4.在承包期限内,乙方必须按合同规定进行种养开发,要做好承包范围内的生态环境保护和水资源的保护,做好护林防火工作。
5.在承包期内,乙方不得将承包林地擅自转包或将经营权转让,如乙方确实需要转包或转让,必须经得甲方同意,并依法办理转包或转让手续。在确保甲方能依照本合同规定取得权益的前提下,甲方不得故意阻挠乙方转让经营权。
6.在承包期内,乙方必须按合同规定缴交承包款给甲方,并依法依规缴交各项税费。
7.在承包期内,乙方要做好承包林地范围内的道路、灌溉设施和其他设施的保养、维修工作,做好道路畅顺、灌溉设施完好。
五.承包的林地,如因政府建设需要征用而致使合同全部或部分不能履行,双方都不能追究对方责任。政府补偿的土地款归甲方所有,其他补偿款归乙方所有。
六.合同承包期满后,如乙方继续承包该林地,必须在期满前60天内用书面向甲方提出申请,承包费用不得超过本次的两倍;如甲方村民提出承包,在同等条件下,乙方有优先承包权。如乙方不再继续承包,乙方必须将承包林地的林木砍伐处理完毕。在合同期满后30天内将原承包的林地交还给甲方。
七.违约责任
〈一〉本合同生效后,双方都必须认真履行合同,不得单方擅自解除合同,如单方解除合同,则视为违约,违约方必须向守约方交付违约金5万元,并要赔偿守约方的一切经济损失,守约方有权要求违约方继续履行合同或有权解除合同。
〈二〉本合同生效后,乙方必须按合同规定缴交承包款给甲方,如超期缴交承包款,则按应付未付部分的日万分之四交付逾期付款违约金给甲方,直至付清应交的承包款为止。如超过6个月尚未付清应交的承包款,则视为乙方违约,按合同第七条第〈一〉款处理。
〈三〉如因甲方发包的林地手续不合法或因甲方发包的林地权属不清产生纠纷,致使合同全部或部分不能履行,则视为甲方违约,按合同第七条第〈一〉款处罚。
八.在承包期间,如双方有未尽之事宜或双方发生纠纷,可通过友好协商解决,通过协商达成一致的补充协议,是本合同的组成部分,具有同等效力。如协商不成,可诉至有管辖权的人民法院解决。
九.本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。本合同一式伍份,甲、乙双方各执一份,送有关部门备案叁份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
林地承包合同【篇5】
林地承包合同书
合同双方:
甲方代表:县乡村委会村民小组(以下简称甲方)乙方代表:陈波(以下简称乙方)为了加快林业发展,充分调动林农的生产积极性,拓展农民增收渠道,加快全乡脱贫致富步伐。根据云南省委、云南省人民政府云发(xx)19号文件精神和红河县县委、红河县人民政府红发(xx)50号文件精神,经架车乡人民政府和妥阿村委会同意,甲、乙双方本着平等自愿的基础上,双方协商一致,订立如下合伙性联营协议条款,供双方共同遵守。
一、合伙方式
1、甲方将坐落在_____________的土地 其东 至_________________,南至_______________,西至______________,北至_______________的土地总面积_________亩;乙方出资项目产生的土地开垦、打坑、苗木栽种、浇灌、施肥、喷药等一切生产费用。
2、合伙盈亏分成和承担:盈亏甲方分成和承担17%,以土地加入形式,乙方分成和承担83%。盈亏是指:甲乙双方出资完毕,可以出售林木出现的盈亏情形。
3、合伙年限:30年,从年月日至年月日止,合伙期限内,由乙方负责统一经营管理。
4、合伙期间,甲方不得无故把土地承包给他人;乙方只准种植农业经济作物和林木,不得改变土地用途,不得在土地上建盖永久性建筑物。
5、合同期间,因出现盗伐速生丰产林、牛马践踏速生丰产林,甲方应积极配合乙方查处,查处的费用由乙方承担。(处罚标准:林木地径在3公分以下的每株10元,3-10公分每株100元,10公分以上的每株150元),处理款百分之十七归甲方支配使用,百分之八十三归乙方。
6、林木的出售须经乙方同意,通知甲方后方可出售,甲方不得擅自出售速生丰产林木。
7、合同期满时,若林木不能采伐销售,合同期顺延至林木销售采伐完
为止。
8、销售方式:林木销售原则上实行采用以山林招标拍卖,拍卖价格甲方分成百分之十七,乙方分成百分之八十三。
9、合同期林权证必须办给乙方,甲方只能作为共有人。
10、合同期林地所有的一切国家补助款归给乙方。
11、合同届满后,若甲方需要继续合伙拾,在同等条件下,乙方有优先合伙权。
12、本合同不得因甲方负责人的变更和乙方代表人的变革而变更。
二、违约责任:甲乙双方不得无故终止、变革、解除本合同。否则,所造成的经济损失由违约方承担。
(一)甲方有下列情形之一的,视为违约。
1、甲方隐瞒土地所有权,致使发生土地使用纠纷,导致乙方无法使用土地的。
2、合同签订后,在种植季节前两个月内不交土地给乙方使用的。
3、合同期内,甲方把土地转包给他人,致使双方不能全面履行合同的。
4、甲方在不告知乙方的情况下,私自销售林木的,经乙方查实,甲方须承担已采伐木材价值的三倍给乙方。
(二)乙方有下列情形的,视为违约。
1、甲方把土地交给乙方,乙方乜嘢种植作物的。
2,、在合同期内,乙方不出售作物和中途退伙,导致合同不能全面履行的。
3、在合同期内,乙方无法办理一切林业手续(国家法律、法规规定无法办理的除外)
三、其他
本合同自双方签字之日起生效,未尽事宜甲、乙双方共同协商解决,本合同一式四份,村民小组执一份,乙方的法定代表人执一份,架车乡人民政府和妥阿村委会各备案一份。
甲方代表签字:
乙方代表签字:
签订日期:年月日签订日期:年月日
林地承包合同【篇6】
转让方(以下简称甲方):________
承包方(以下简称乙方):________
为了充分、合理、高效开发使用山地造林,提高农林业综合开发效益,甲乙双方根据《森林法》《农村土地承包法》《合同法》《江西省森林资源转让条例》等规定,本着平等、自愿、有偿、互为互利的原则,并经甲方群众代表大会通过,甲方同意将原所承包大宗村委会虎山组所属的林地的经营使用权转让给乙方。甲、乙双方协商一致,特签订如下转让协议,共同遵守:
第一条:转让面积与四至:甲方林地(宗地名下字岭)面积____亩,(宗地名敢叉凹)面积____亩,(宗地名祖坟山)面积____亩,合计____亩。该四至界限为:东至____,南至____,西至____,北至何____。
第二条:转让期限:转让经营使用期限为____年(自____年____月____日至____年____月____日止)。转让期内山林地的经营使用权归乙方。
第三条:转让金:转让金价格为每年每亩人民币贰拾伍元整,计人民币26.7万元整。
第四条:转让金支付方式:该款在甲乙双方签订合同时由乙方一次性付清给甲方。
第五条:乙方在承包期满后,地面作物由乙方自行处理后归还甲方,甲方若继续发包,在同等条件下,可优先考虑给乙方。
以上协议经甲乙双方签字盖章,经见证后生效。本协议一式二份,甲乙双方各执壹份,共同遵守。
甲方(签字章):________
乙方(签字章):________
见证单位(签字章):________
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
林地承包合同【篇7】
订立合同双方:
______县______乡______村,以下简称甲方;
______县______乡______村____________,以下简称乙方。
为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发展森林蓄水保土,调节气候,改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定和中央有关文件的精神,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、承包项目
甲方将座落在______的林地(山地)______亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至______,北至______,东至______,西至______。
二、承包期限
承包期为______年零______个月,从______年____月____日起,到______年____月____日止。
三、承包费用及结算
1、承包费用:乙方支付甲方承包费为________元。
2、付款时间:乙方应在本合同生效后的____个工作日内付款给甲方。
3、付款方式:乙方可以通过以下第____种方式付款:
(1)现金;(2)转账;(3)支票。
甲方账户信息如下:
开户行:__________________________________
账户名称:_________________________________
账号:_____________________________________
四、林木收益分配
1、承包林地内原有林木、成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定)实行_____:_____分成,甲方得_____成,乙方得_____成;幼林实行_____:_____分成,甲方得_____成,乙方得_____成。
2、承包期内乙方新植树木、成材林木实行_____:_____分成,甲方得_____成,乙方得_____成。
3、对原有林木的修枝材、脚材,按_____:______分成,甲方得_____成,乙方得_____成.由乙方承担修枝劳务.承包期内新植林木的修枝材、脚材,归乙方所有.乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。
五、种植密度、采伐与纳税
1、承包期间,乙方必须保证承包林地范围内,每亩植树不少于_____株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。
2、在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木.如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐,皆伐或渐伐)进行采伐.对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成新造林.更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活.甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。
3、采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。
六、双方的义务
1、承包期间,乙方负责山林树木的管理防护.乙方应做到“三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。
林地承包合同【篇8】
甲方:
乙方:
为了提高林场经济效益和科学的管理林场,甲方承包七洞乡社头村委屯桑4153.8亩林地的生产和管理承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方秉承平等互利协商一致的原则签订本合同。
一、甲方一次性支付乙方每亩50元的炼山费,共计207690元整(贰拾万柒仟陆佰玖拾元整)。
二、乙方必须按甲方要求机耕每亩土地(运输道路除外),乙方按照甲方要求修整运输道路。甲方支付乙方每亩400元的机耕平整费,共计166万元整(壹佰陆拾陆万元整)。付款方式:甲方先支付乙方50万元(伍拾万元),机耕平整至20_亩时甲方再支付50万元给乙方,剩余的费用在机耕平整完以后支付。
三、乙方根据甲方要求购买桉树苗(2号苗),甲方支付乙方每亩100元桉树苗购买费,共计415300元整(肆拾壹万伍仟叁佰元整)。考虑到运输道路占了一定数量的林地,购买的树苗在补苗过后还有剩余的,甲方有权要求乙方退掉多余的树苗。付款方式:甲方一次性乙方35万元,剩余的在种植后结算清楚再给予支付。按照甲方要求,每亩林地桉树苗的成活率必须达到每亩85至90株,如乙方达不到此要求的,每株扣除乙方20元。
四、甲方支付乙方每亩175元劳务费,共计726775元(柒拾贰万陆仟柒佰柒拾伍元整)劳务包括桉树苗的种植、除草、给桉树苗施肥。所有工人的管理由乙方负责,与甲方无关。甲方在乙方完工后结算该款项。
五、甲方给予乙方每年每亩40元的防火防虫害管理费,共计166120元整(壹拾陆万陆仟壹佰贰拾元整)。防火防虫包干给乙方,所有材料人工与甲方无关。如林场辖区发生火灾虫害的,经调查是乙方失职所造成的,乙方负全责,并赔偿甲方所受损失。
六、甲方支付乙方每年每亩肥料款350元(如当年肥料市场价波动太大,则双方再做商议,制定出当年肥料款数额),乙方必须连续施肥4年,乙方所购买的肥料的品种品牌产地须得到甲方的认可,以确保桉树能茁壮成长。每年肥料款甲方在当年先支付乙方百分之五十,施肥完以后再支付剩余的百分之五十。
七、甲方每年支付乙方每亩10元的护林费,共计41530元(肆万壹仟伍佰叁拾元整)。乙方必须安排人员每天不定时的巡视林场至少2次,防止林场辖区内甲方财产遭到损失,防止树木被伤害,以及盗砍盗伐。甲方会不定时去林区检查,如甲方检查到乙方没有尽职尽责给甲方带来损失的,乙方必须承担全部责任,赔偿甲方损失。
八、甲方只是把林区的生产和日常管理承包给乙方,林区的产权仍然属于甲方所有,甲方有权变卖转让林权,如甲方变卖或转让了该林区,则该份合同当即无条件终止。
九、甲方有权派代表监督乙方在本合同中该履行的每项工作,乙方不能排斥和阻扰该代表的监督工作。甲方有权在乙方没有按合同履行的情况下终止合同,并且追究乙方责任,要求乙方赔偿损失。
十、本合同经双方协商达成一致,未尽事宜需双方协商补充。
十一、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
林地承包合同【篇9】
为了绿化荒山,防止水土流失,在自身无法自筹资金造林的情况下,经过村民小组多次开会研究,在小新XX和小新街村委的监督下,公开的将左卫屯村荒山承包给乙方造林使用。经甲乙双方________年____月____日共同协商,达成以下协议:
一、甲方将罗嗦坡现有的荒山承包给乙方造林使用,面积约600亩。
二、四至界线:东至东山XX交界,南至李小村地界,西至荒田公路下沟底农户地埂,北至古城交界(死树凹子)。此范围内的山场(古城王坝田村的除外),乙方使用荒山造林,现有的天然林乙方不得损坏,归乙方所有。
1、自承包之日起,承包范围内的一切植物(林木、矿、土、石等)资源归乙方所有,乙方有使用权、管理权、收益权、转让权、所有权。
2、若遇国家修路或搞其它建设占用到林地,所得补偿费归乙方所有,承包期内乙方有权转让所承包的山林,甲方不得阻挠。
3、合同期满后,乙方若需继续承包,同等条件单价,继续承包,若乙方不愿意继续承包,地径达2c以上的林木由乙方自行按政策处理,地径2c以下的无偿收归甲方所有。
4、在合同期限内,甲方必须保证乙方的土地使用权不受干扰,并配合乙方管好天然林、经济林木等。
5、乙方必须在________年内将现有的荒山进行绿化造林(树种不限),________年不造林,甲方有权终止合同,并不退赔乙方所交的钱,不承担任何责任。
6、若群众葬坟,乙方须同意。但甲方和葬坟者必须和乙方商量,取得乙方同意方可行为。
7、承包之日起,若乙方须甲方配合,需要甲方提供村小组手续时,村小组必须无条件配合并提供相关手续。乙方所造的林成材后,在林业部门同意批采的情况下,任何人不得干扰阻挠,所得利益归乙方所有。
四、承包期限:________年,自________年____月____日至________年____月____日。
六、界限内的管理及森林防火以乙方为主,甲方协助。偷砍盗伐或森林火灾损坏的林木,甲方概不负责。
七、此合同甲乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
林地承包合同【篇10】
导语:
订立公约两边:
_____县_____乡_____村__________组,以下简称甲方
_____县_____乡_____村________村民,以下简称乙方
为了成长林业出产,培养和公道利用林木资本,加快国土绿化,阐扬丛林蓄水保土、调理气候、改进环境和供给林产品的效用,根据《丛林法》的有关法则,经甲乙两边富裕会商,特订立本公约,以便两边互助服从。
第一条 承包内容、面积和地点
甲方将坐落在_____的林地(山地)_____ 亩,发包给乙方植树和办理,四界是:南至_____,北至_____,东至_____,西至____。
第二条 承包期限
承包期为________年___个月,从________年________月___日至________年________月________日止。
第三条 林木收益分派
1.承包林地内原有林木,成材林木(成材林木的标准,按林业主管部分的法则肯定),履行_____:_____分成,分成甲方得___成,乙方得___成;幼林履行___:___,甲方得___成,乙方得___成。
2.承包期内乙方新植树木,成材林木履行___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。
3.对原有林木的修枝材、脚材,按______:______分成,甲方得______成,乙方得______成。由乙方负担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材归乙方扫数。乙方修枝要严厉根据林业部分的有关法则履行。
第四条 莳植密度、采伐与纳税
1.承包期间,乙方必须包管承包林地范畴内每亩植树很多于______株,树苗由乙方自备(或由甲方供给)。
2.在承包期内,甲乙两边均不得擅自采伐树木。如一方必要采伐时,应由两边向有关主管部分发起申请,经承诺发给采伐允许证后,按承诺采伐的方法(如择伐、皆伐或渐伐)进行采伐,对采伐后的空隙,履行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐昔时或次年结束更新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活,甲方如将应由本身补种的树木拜托给乙方补种的,应向乙方付出劳务费,费用由两边议定。
3.采伐税履行谁采伐谁负担,应纳税方应在国度法则的时候内向税务部分纳税。
第五条 两边的任务
1.承包期间,乙方当真山林树木的办理防护。乙方应做到“三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林东西。
2.乙方不得在林地田野用火,不得自行或许可他人在承包林地内毁林开垦、采石、采砂、采土和进行毁林行动。
3.乙方必须切当作好护林防火工作,清除火警隐患。一旦产生火警,乙方除自动采纳熄灭办法外,应及时向甲方报告。
4.上级发放用于造林、育林的搀扶资金、物质或贷款,甲方必须及时、公道分派给乙方。
5.承包期内的林木治虫费用,由甲方负担______% ,乙方负担______%。
第六条 惩
1.承包期内,如果林木被盗伐,乙方未发觉或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方补偿人民币_____元。如乙方发觉或抓住盗伐人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款_____倍。罚款扫数(或部分)奖给乙方,被盗伐的树木归甲方扫数。甲乙两边未经承诺擅自砍伐树木的,砍伐一株,罚款_____元给对方。
2.甲方如剥削上级发放用于造林、育林的资金、物质和贷款,除应如数补齐外,还应向乙方偿付相称于其代价的___%的违约金。
3.如因乙方的责任造成火警,对付烧毁树木,应视乙方责任的大小,决议其应付补偿的数额。
第七条 不可抗力
如遇不可抗力的天然灾祸,造成乙方承包林地内林木的吃亏,经查看证明后,对吃亏林木部分两边均不当真。
第八条 其他
本公约自承包起算之日起见效,至承包期满失效。承包期满后两边如承诺连续承包应从头订立公约。在承包期内,承包户主如死亡,其家庭成员有承包承继权。
本公约不因甲方代表人的变动而变动。公约履行期间,任何一方不得擅自变动或清除公约:公约履行中如有未尽事件,应由甲乙两边互助会商,作出补充法则,补充法则与本公约具有划一出力。
本公约本来一式二份,甲乙两边各执一份;公约副本一式______份,送乡当局、村委会(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证构造)各保存一份。
甲方:(公章)____________________
代表人:(盖印)__________________
乙方:(盖印或签名)______________
签订时候: ______年______月_____日
林地承包合同【篇11】
甲方(发包方):乌兰浩特市胜利林场
乙方(承包方): 身份证号码:
为了加快林业发展步伐,加强林地管护,扭转以往由于林地距离场部较远,导致管理不到位,造林不成林的现象,现经胜利林场职工代表会议研究通过,甲方将部分林地承包给有能力补植造林、中耕、抚育及管护的职工。为维护双方合法权益,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,特订立本合同,以便双方共同遵守执行。
一、承包内容、面积和地点:甲方将位于邵家窑沟的林地170亩,发包给乙方供乙方进行补植造林、中耕、抚育、管护等林业生产。其四界是:东至 ,西至 ,南至 ,北至 。附草图及GPS点。
该林地现状:
(一)该林地原为甲方退耕还林地,现甲方将该林地名下退耕还林地块及任务已全部移至甲方其它林地内,其国家退耕还林补助款项仍由甲方享受。
(二)该林地树木成活率未达到国家造林技术规程标准,且地板板结,长势极差,牲畜践踏、啃食严重,急待进行补植造林、中耕、抚育、管护等工作。
二、承包期限:承包期为三十年。自20_年4月1日起至20XX年4月1日止。
三、承包费及交付方法:承包费为元/亩·年,170亩×元
/亩·年×30年=15,元,计壹万伍仟叁佰元整。在签订本合同时乙方一次性交给甲方。
四、由乙方于20_年春季开始进行全面补植造林(补苗),在20_年5月15日前必须完成补苗工作,并达到国家造林技术规程标准要求的林地树木成活率85%及保存率80%以上。
五、造林技术标准及要求:乙方必须严格按照国家造林技术规程执行,甲方在乙方补植造林期间及时进行质量检查,提出技术标准要求,乙方必须接受和执行。
六、甲方同意乙方在承包的林地内,在不破坏现有树木的情况下,进行树垅间条状整地(翻地、耙地等),然后进行中耕抚育管理。在保证树木长势良好,促进树木生长的前提下,乙方可在树行间进行林粮间作。林粮间作必须种植矮棵及有利于树木生长的作物,严禁施用有碍树木生长的农药、化肥等。乙方必须认真做好幼林地抚育管理工作。
七、乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。乙方不得自行或准许他人在承包的林地内毁林开垦、采石、采土和进行其它毁林行为。
八、乙方进行补植造林、整地、中耕、抚育及管护等林业生产所需一切费用均由乙方自行支付。
九、乙方必须维持承包林地的林业用途,不得用于非林用途、建设或者毁林开荒、闲置荒芜等。
十、甲方有权监督、检查、督促乙方合同的执行情况,有权制止乙方违反林业政策、破坏森林资源的各种违法行为。乙方必须接受甲方对其经营活动的监督检查,服从甲方的规划和技术指导。
十一、在本合同有效期内,林木所有权、林地使用权归乙方所有,乙方承包经营林地所得收益完全归乙方享有。乙方按有关法律法规和文件规定,可依法继承、转让、抵押、担保、入股等,但必须经甲方同意并按有关规定履行变更手续。
十二、因国家建设需要,征、占用乙方承包的林地时,甲乙双方共同办理有关手续,尽快取得补偿金,其补偿标准按国家有关规定执行。
十三、乙方在承包林地造林期间,在同等条件下须优先使用甲方所属职工及其子女,报酬由乙方承担。
十四、依据国家有关禁牧的政策规定,为了保护乙方承包经营的林地及周边其它林地资源,甲方要求乙方必须做到:在不改变林地用途,不占用林地面积,不影响林地树木生长的前提下,可以搞养殖业,但不得在林地内散养、散松牛、羊等牲畜。
十五、为了加强对林地资源的有效管护,甲方要求乙方在承包的林地内的适当位置建40-60m2的工作房,并常年有人居住,进行林地管护、护林防火等工作。
十六、乙方在承包的林地内需要进行采伐作业时,必须向甲方提出申请,由甲方按照国家有关法律法规的规定,协助乙方办理林木采伐许可证。
十七、甲乙双方必须信守合同。若任何一方不履行或不完全履行本合同规定的责任时,致使本合同无法履行或无法完全履行,相关条款已有约定的按其约定执行,没有约定的,违约方须按《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任,并赔偿守约方由此造成的全部经济损失。
十八、乙方有下列情形之一的,甲方有权收回承包给乙方的林地,由此乙方造成的一切经济损失均由乙方自行承担,其乙方承包费也不予退还:
改变林地用地性质、用途,进行非林开发、建设的;
毁林开荒、荒芜林地的;
三年后林地树木成活率及保存率仍然达不到国家造林技术规程标准要求的;
在林地内散养、散松牛、羊等牲畜的。
十九、本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲乙双方共同协商作出补充规定,并与本合同有同等效力。
二十、本合同由甲乙双方签字之日起生效,一式四份,甲、乙双方各持一份,送森林公安派出所及上级主管部门各一份。
甲 方:乌兰浩特市胜利林场
甲方法人代表:
乙 方:
合同签订日期:二〇一一年四月一日
发包方(甲方):
村民小组组长:
住址:
承包方(乙方):
承包方代表:
住址:
为了农业科学技术的推广,合理使用林木资源,加快荒山绿化,促进经济发展。根据《中华人民共和国林地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,经公开协商讨论同意,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
一、林地的面积、位置
甲方经村民会议同意并报村委会批准,将位于______山坡地面积约
东起:
西至:
南至:
北至:
二、林地的用途及承包形式
1、林地的用途为果林种植的养殖及相关农业科技,园艺开发、推广、培训、服务。
2、承包形式:个人承包经营。
三、林地的承包经营期限
该地承包经营期限为 年,自 年 月 日至 年日止。
四、承包金及交付方式
1、该林地的承包金为每年人民币元。
2、每年月日前,乙方向甲方全额交纳,本年度的承包金。现金结算,甲乙双方以收据为凭。
五、甲、乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、对林地开发利用进行监督,保证林地按照合同约定的用途合理利用,并使乙方取得林地承包经营权。
2、按照合同约定收取承包金,在合同有效期内,甲方不得提高承包金。
3、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。
4、在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。
(二)乙方的权利和义务
1、按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的林地。
2、享有承包林地上的收益权和按照合同兴建,购置财产的所有权。
3、乙方可在承包的林地上种植速生树种、林木、果树、可以养殖家畜、家禽、鱼类等动物,并可建设与约定用途有关的生产,生活设施,但不得污染环境。
4、在承包期内,乙方须按合同规定缴交承包款给甲方。
六、合同的转包
1、在本合同有效期内,乙方经过甲方同意,遵照自愿,互利的原则,可以将承包的林地全部或部分转包给第三方。
2、转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。
3、本合同转包后,甲方与乙方这间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务,乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。
七、合同的变更和解除
1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何人不得随意变更或解除。经甲、忇双方协商一致签订书面协议,方可变更或解除本合同。
2、在合同履行期间,任何一方法定代表人或经办人的变更,都不得因此而变更或解除合同。
3、本合同履行期间,如遇国家建设征用该林地,甲乙双方应服从大局,甲方应支付乙方在承包林地上各种建筑设施的费用,(即:林地征收费为甲方所有,对于乙方所承包地上的建物,树木及其他地上物等设施的征收费归乙方所有),并根据乙方承包经营的年限或开发利用的实际情况给予相应的补偿。
4、本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。
5、本合同履行期间,承包方如遇意外,其家庭成员或继承人可以在承包期内继续承包。
八、违约责任
1、本合同是甲乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,任何一方不得以任何借口违约,否则单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。
2、本合同生效后,甲乙双方都必须认真履行。如一方当事人违约,须向守约方支付违约金,违约金双方设定为 元。在违约给对方造成损失的,违约方还应承担赔偿责任。
3、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,则甲方有权解除本合同。
4、本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。
九、合同纠纷的解决办法
本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决,协商不成,双方同意向 仲裁委员会申请仲裁。
十、本合同经甲乙双方签章后生效。
十一、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式份,甲乙双方各
甲方:(发包方村民小组组长签名、村组盖章)
身份证号码:
联系电话:
乙方(承包方代表签名):
身份证号码:
联系电话:
鉴证机关:(盖章、鉴证人签名):
签订日期: 年 月 日
林地承包合同【篇12】
发包方(甲方): 村 组 负责人:
住所: 联系方式:
承包方(乙方): 村 组 承包方代表:
住所: 联系方式:
一、为维护林地承包双方当事人的合法权益,促进林业发展和农村社会稳定,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规等规定,按照本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意的林地承包方案,经双方协商一致,订立本合同。
二、承包林地的用途
本承包林地必须用于林业生产,未经依法批准,不得用于非林建设。
三、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、权利
(1)依法享有承包林地的所有权。
(2)监督乙方依照本合同约定的用途合理利用和保护林地。
(3)有权制止乙方损害承包林地和其他森林资源的行为。
(4)享有承包时已有林木 %的所有权和使用权。
(5)有权获得以其他方式承包林地的承包收益。
2、义务
(1)确认前述承包的林地、林木产权清晰,没有权属纠纷和经济纠纷;不是甲方债务的抵押物。如在承包后发现原来存在林地、林木权属纠纷和经济纠纷的,由甲方负责处理并承担相应责任。
(2)维护乙方的林地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同。
(3)尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。
(4)协助乙方申领林权证。
(5)依照本合同约定为乙方提供生产、技术、信息等服务。
(二)乙方的权利和义务
1、权利
(1)依法享有承包林地使用、收益和对林地承包经营权采取转包、出租、互换、转让或者其他方式进行流转的权利,有权自主组织生产经营和依法处置林木及产品。有权与其他农户联合,将承包经营权入股,从事林业合作生产。
(2)有权享受国家优惠政策和扶持。
(3)承包林地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿。
(4)对以家庭承包方式承包林地的,在承包期内,乙方家庭内部成员分户需要对承包林地进行分割经营的,可经家庭成员协商一致后,以原承包合同为依据,各分立的家庭分别与甲方签订承包合同,并依法申办林权证变更登记手续。
(5)享有承包时已有林木 %的所有权和使用权。
(6)在下一轮承包时,同等条件下,享有优先承包权。
(7)林地承包的承包人死亡,其继承人可以在承包期内依法继续承包。
2、义务
(1)维持承包林地的林业用途,不得用于非林建设或者闲置荒芜。 (2)落实造林和管护措施。荒山应在 年内造林。林木采伐后应在当年或次年更新。
(3)依法保护和合理利用林地,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦、采石、挖沙、取土等给林地造成永久性损害的行为。在承包林地内发生毁林和乱占滥用林地行为时,应采取积极措施予以制止,并及时向有关部门报告。
(4)依法做好森林防火和林业有害生物防治工作。
(5)承包期内,转让林地承包经营权的,应经甲方同意;转包、出租、互换或者以其他方式流转林地承包经营权的,应当报甲方备案。
(6)及时、足额(或足量)支付以其他方式承包林地的承包费(或实物)。
(三)双方的其他权利和义务。
1、甲乙双方均可行使和履行国家法律法规规定的其他权利和义务。
2、乙方对流转林地造成永久性损害的,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
3、承包林地在承包合同期内被依法征用、占用的,林地补偿费由甲方与乙方按比例分成。
4、承包期满后,未采伐林木的处理约定:
5、其他:
四、以其他方式承包林地的价款及支付方式、支付时间
乙方按每亩 支付林地承包费(或实物),合计 ;林地上已有林木一并承包给乙方的,价格为每亩 ,合计 。共计 (大写: )。
支付方式(现金、实物、分期兑付等):
支付时间:
五、违约责任及其他约定事项
1、甲乙双方应严格履行本合同。如一方当事人违约,应向守约方支付违约金。违约金数额为 元(大写: 元)。给对方造成损失的,依法承担赔偿责任。
2、本合同按以下第 种方式生效,不因甲方负责人或乙方代表的变更而影响本合同的法律效力。
(1)甲乙双方签订之日起生效。
(2)甲乙双方签字并经县级林业行政主管部门鉴证之日起生效。
3、因本合同的订立、效力、履行、变更及终止等发生争议时,甲乙双方应协商解决或提请村民委员会、镇人民政府等调解;协商、调解不成的,按下列第种方式解决:
(1)提请林地承包仲裁机构仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4、本合同如属完善原责任山承包合同,原责任山承包合同与本合同相抵触的,以本合同为准。
5、其他约定事项:
6、如遇自然灾害等不可抗力因素,使本合同无法履行或不能完全履行的,不视为违约行为,依法可免除或减轻责任。
7、本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
8、本合同一式四份,甲、乙双方和镇人民政府、市级林业行政主管部门(鉴证单位)各执1份。
发包方(签字、盖章): 承包方(签字、盖章):
年 月 日 年 月 日
鉴证单位(签字、盖章):
年 月 日
林地承包合同【篇13】
甲方:
住址:
身份证号码:
乙方:
住址:
身份证号码:
甲乙双方本着平等协商、自愿有偿、诚实守信的原则按照《农村土地承包法》、《森林法》、《合同法》、《民法通则》等有关法律、法规和规章的规定,特订立本林地的承包经营承包合同。
一、林地名称、坐落、面积、用途
林地名称:合同档的为该林地的承包经营权林地所有人:甲方林权证号坐落:林地类型:面积: 亩,共一宗。
第一宗( 亩),四至界限为:东至 责任山;西至 责任山,南至责任山;北至 责任山。详细四至界线见本合同附件1的附图。用途:本承包林地必须用于林业生产,未经县级以上林业行政管理部门依法批准,不得改变林地用途,用于非林建设。
二、承包期限和起止时间
以承包方式流转,流转的期限为 年,从 年 月 日起至 年 月 日止。
三、甲乙双方权利和义务
(一)甲方的权利
1、依法承包已登记取得林权证的林地承包经营权。
2、按照合同约定收取承包费。
3、向发包方提供乙方的有关情况。
4、法律、法规、规章规定的其他权利。
(二)甲方的义务
1、本和同生效之日交付林地(法律规定保护的珍贵、濒危、稀有、有益的野生动物、植物和地下矿藏、埋藏物除外),向县级以上人民政策申请权属变更登记,并帮助乙方申领林权证,处理有关流转的事宜;确保承包林地产权清晰、未设定担保;第三人对本合同承包的承包地主张权利的,由甲方负责处理,并不得影响乙方的权利。
2、尊重和维护发包人的林地所有权,既是报经发包方同意。
3、承包承包经营权不得损害相邻森林林地权利和农村集体经济组织的合法权益。
4、法律、法规、规章规定的其他义务。
(二)乙方的权利
1、于本合同生产之日接受林地(法律规定保护的珍贵、濒危、稀有、有益的野生动物、植物和地下矿藏、埋藏物除外),向县级以上林业行政主管部门申领林权证。
2、依法享有甲方对发包人享有的林地承包经营权等权利;对承包的林地占有、使用、收益权及其承包经营权的依法流转权、收益权(承包经营权可以依法再行承包,也可出租、入股或者以方式流转,其它方式承包的,还可抵押);享有国家相关扶持、优惠政策;承包林地被依法征收、征用、占有的,有权利依法获得相应补偿;对在承包期内非法变更、解除承包合同、收回承包林地的行为进行抗辨,依法行使损害赔偿请求权。
3、知悉甲方承包经营情况和林地的有关情况。
4、法律、法规、规章规定的其它权利。
(四)乙方的义务
1、按照合同约定交付承包费。
2、全面履行甲方对林地的发包人应当履行的各项义务;维持承包林地的林业用途,未经县级以上林业行政主管部门依法批准,不得改变林地用途,用于非林建设;依法保护和合理利用林地,不断加大对承包林地的投入,提高其生产能力,提升其使用价值,推进开发利用进度;不抛荒承包林地,不损害林地和森林资源,不给林地造成永久性损害,不自行或准许他人在承包林地内毁林开荒、采石、取土、建窑等;保护法律规定保护的珍贵、濒危、稀有、有益的野生动物和植物;采伐林木应有计划地依法进行;制止在林地违章用火的行为,一旦发生森林火灾和病虫害、林木盗伐事件,应积极采取,并及时向有关部门;服从、支持县(区)、乡(镇)林地利用总体规划;接受发包人依法进行的监督、指导。
3、向发包人通报有关情况,善意履行合同有关附填义务。
4、法律、法规、规章规定的其他义务。
四、承包费及支付时间、方式
承包费每年 元,合计 元,(大写: ),自 年 月 日起以一次性付方式支付。
五、违法责任
甲乙双方在合同生产后,应当善意履行义务,不符合规定且无合理事由的,应向守约方支付违约金元(大写:);若造成损失的,应当采取补救措施,履行减损义务,承担赔偿责任,是否继续履行合同由守约方决定。
六、争议的解决
本承包合同履行发生争议时,甲乙双方可协商解决,也可以提请村民委员会、乡(镇)人民政府调解,若当事人不愿协商、调解或协商、调解不成的,可向林地承包仲裁机构申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
七、其他事项
1、本承包合同自双方签字、盖章之日成立,经甲乙双方确认签字后生产。
2、本合同一式五份,甲乙双方、乡人民政府、林地承包合同管理机构(签证单位)各执一份,发包方备存一份。
承包方(盖章):
代表人(签名):
年 月 日
签证单位(盖章)
受让方(签名):
代表人(签名):
年 月 日
签证人(签名):
林地承包合同【篇14】
甲方(转让方):
乙方(承包方):
丙方(承包方):
根据中华人民共和国《森林法》、《土地法》、《土地管理法》及有关法律法规,双方本着平等自愿、有偿、诚实、信用的原则,经平等协商,双方签订林业用地承包转让合同如下:
1、甲方自愿将坐落在____共计50亩有偿转让给乙方和丙方。
2、此林地的四至为:南至:____北至:____东至:____西至:____亩数以林业部门测量为准。
3、乙方与丙方负责对该林地进行植树,甲方负责提供相应数量的杨树苗。
4、转让价格为(大写人民币)______万元______元,一次性给付,以甲方出具的收据为准。
5、甲方负责与村方协调办理林权证及林地的年限为________年,林业权属证应办在乙方或丙方名下,所产生的费用由乙方与丙方共同担负。
6、如果此林地在________年至________年开发,甲方应按此地块按三分之一进行分配补偿款。
7、丙方与乙方共同承包此地块与甲方产生的承包费用为各自承担一半,分别是:乙方向甲方支付(大写人民币)壹万,10000.00元整,丙方向甲方支付(大写人民币)壹万元,10000.00元整,此林地是属乙方与丙方共同所有。
8、乙方与丙方共同经营、管理、投入,所得的收益及投入为各按总投入和收益的50%经行分配。
9、本合同未尽事宜由甲乙丙三方协商后签订补充合同,补充合同与本合同都具有同等的法律效力。
10、如在本合同履行过程中发生纠纷,由三方共同协商解决,确实解决不成由巴林左旗仲裁委员会进行仲裁,也可以直接向巴林左旗人民法院进行起诉。
11、本合同一式三份甲乙丙各持一份,都具有同等的法律效力,此合同三方签字后生效。
甲方:
乙方:
丙方:
合同签订地:
合同签订时间:________年____月____日
分包合同分享
你是否有制订合同上的问题呢?在企业开始谈合作的时候,合同以产生、变更或终止债权债务关系为目的,幼儿教师教育网小编辛苦筛选为大家推荐这篇足以参考的“分包合同”,如果你觉得这个资源对你有所帮助请收藏并分享给你的朋友!
分包合同(篇1)
发包人:
承包人:
工程,由公司承包,依照《中华人民共和国合同法》、。《城市建设档案规定》和《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市区供电公司110KV及以下的施工现场管理标准》、《国家电网公司电力安全工作规程(试行)及上海市电力公司补充条文》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况双方达成协议如下:
第一条:工程概况
1.1、工程名称:工程
1.2、工程地点:
1.3、工程内容:
1.4、设计单位:
1.5、资金来源:自筹。
1.6、承包范围:
1.7、承包方式:专业承包
1.8、开竣工日期:本工程计划于年月日开工,计划年月日竣工,总日历工期天。
1.9、质量等级:一次验收合格。
1.10、协议价款:
1.10.1、本合同总价暂估:元。
1.10.2、承包人必须加强做好对周边建筑物及四周地下管线的保护,如由承包人原因引起周边建筑物及四周地下管线的损坏,承包人承担相应的责任和由此产生赔偿费用,工期不予延长。
1.10.3、在电气安装阶段,除因电气设计变更或电气施工图与土建施工图不相符外,承包人都应给予免费配合。
第二条合同文件及解释顺序
2.1、合同文件的组成和解释顺序如下:
(1)、本协议条款;
(2)、标准、规范及有关技术文件;
(3)、图纸
(4)、工程报价单或预算书
合同履行中,双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条图纸
图纸提供套数:发包人应将全套施工图十二套、交承包人使用,其中三套施工图供承包人编制竣工图。
第四条双方一般权利和义务
4.1发包人派驻的工程师:
姓名:_ __职务:_
4.1.1检查建设各方落实履行各自职责,组织各类单位工程验收;
4.2发包人工作:
4.2.1发包人将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至定地点,保证施工期限间的需要;
4.2.2向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
4.2.3办理施工许可证用其他施工所需证件,确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场校验;
4.2.4组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
4.2.5发包人委托承包人办理的施工现场的场地平整工作。
4.3承包人现场负责人:
姓名:_ _职务:__项目负责人__
4.5承包人工作:
4.5.1向发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;每月二十五日向发包人提供下月度的施工进度计划,每月末向发包人提供当月完成实物量的验工月报,开工前两天向发包人提供开工报告,竣工前五天发包人提供竣工通知书。
4.5.2根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫
4.5.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;
4.5.4确保施工区域(包括生活区域)的安全、防火、防盗等防范措施的落实,保证机械设备和电气用具的安全可靠,并落实每天检查记录,备查;
4.5.5已竣工工程未交付发包人之前,承包人按负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;
第五条施工组织设计和工期
5.1进度计划和施工组织设计
5.1.1承包人在开工前二周将施工组织设计和工程进度计划提交发包人,发包人在开工前一周预以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
5.1.2各单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,并在单位工程开工前二周完成,并提交发包人派驻的工程师审核。
5.1.3承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工,接受发包人对进度的检查、监督。工程实行进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按发包人的要求提出改进措施,经发包人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
5.2工期延误
5.2.1因以下原因造成工期延误,经发包人确认工期相应顺延;
1)发包人未能约定提供图纸及开工条件;
2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,到使施工不能正常进行;
3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
4)设计变更和工程量增加;
5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
6)不可抗力;
5.3工程竣工
5.3.1承包人必须按照约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。
5.3.2因承包人原因不能按照约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。
5.3.3施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
第六条安全施工
6.1安全施工与检查
6.1.1发包人派驻工地现场代表为本工程的施工安全责任人
1).按《工程安全施工评分表》、《施工现场危险源控制检查表》、《施工现场环境因素控制检查表》每二周对施工现场进行安全检查;
2).凡违反安全施工,有权责令现场暂停施工;
6.1.2承包人应当在施工开始前,按照下列规定确定施工安全管理的责任人:
1).承包人在施工工地的主管人员为全面负责施工安全管理的责任人;
2).承包人施工现场的项目经理为所在施工单位负责施工安全管理的责任人。
6.1.3承包人应当在施工开始前,根据建设工程的性质、规模和特点,配备专职和兼职安全管理员,并明确其施工安全文明管理危险范围;承包人在编制施工组织设计时,应当根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件,制定和组织落实专项的施工安全技术措施、危险源识别及环境因素识别,落实相应的文明施工具体措施,并向所有施工人员(包括按照有关规定使用的其他建筑劳务人员)进行安全技术交底。
6.1.4承包人不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业以及不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业;
6.1.5承包人应当在施工开始前,根据工程情况编制各项事故应急预案,并结合施工季节性特点,安排事故演习,做好演习记录。
6.2施工安全防护
6.2.1承包人对列入安全作业环境及安全施工措施的费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用;
6.2.2承包人应当按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准,在施工现场确立环境影响因素(附清单)设置有效安全防护设施,按施工进度有针对性落实;
第七条材料设备供应
7.1本工程主要材料由承包人自行采购。
7.2面砖、门窗、屋面卷材、水电安装设备等材料,须经发包人及设计单位对其认可后,方可在工程中使用。
7.3承包人应按设计和有关标准要求采购工程需要的辅助材料及设备,并提供产品准用证、合格证明、质保书等,对材料设备质量负责。
第八条检查和返工
8.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的.指令施工,随时接受发包人的检验,并提供便利条件。由于承包人原因发生施工质量、安全等问题,发包人有权要求停工、返工、整改,并由承包人承担相关责任和由此产生的费用,工期不予顺延。
8.2分部工程完工前三天,承包人应通知发包人尽快进行验收。
8.3承包人在接到发包人的整改或返工通知后应及时予以实施,待全部完成后经再次验收合格,该分项工程才算完工。经验收合格后再发现质量问题,仍由承包人承担责任。
第九条工程质量等级
9.1本工程质量等级的评定按照《建筑工程施工质量验收》执行。
第十条隐蔽工程和中间验收
10.1以下各部位均需分别进行中间验收:
⑴、基坑;⑵、基础;⑶、结构封顶(4)、安装隐蔽工程。
10.2分项工程的验收按有关规定执行。
第十一条工程预付款、工程款支付及结算
本工程工程款及结算办法按下列条款执行:
11.1工程付款法:
(1)工程开工前,发包方应付总工程款50%费用作为工程预付款。
⑵全部工程竣工并验收合格后,结算出本工程的实际工程费。发包人除留工程总造价的2%作为保修金外,其余工程款项一并结清。保修期满后一次结清余款。
11.2工程竣工验收后,承包人应在30天内做好工程结算资料送发包人审核。发包人应在收齐承包人结算资料和竣工资料的30天内审核完毕。
11.3如发包人拖欠工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人的通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签定延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
第十二条竣工验收
12.1、承包人应按上海市城市建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-20xx)的规定编制竣工资料三套(包括竣工图),同竣工验收报告一并提供给发包人。
12.2、发包人在收到承包人竣工验收申请后10天内组织验收,具体验收办法按通用条款执行。
第十三条甲乙双方另签工程质量保修书(附件一)。
第十四条甲乙双方另签安全管理协议(附件二)。
第十五条违约、争议
15.1、合同双方都应按合同协议条款承担相应的权利与义务,若有违约则承担违约责任,由此所造成的一切经济损失由责任方负责清偿。
15.2、甲乙双方在履行合同时发生争议以及本合同未尽事宜,由甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》另行协商,协商不成时,提请上海仲裁委员会仲裁。
15.3、发生争议后,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程,只有在以下情况下才能停止施工:
(1)、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。
(2)、调解要求停止施工,且为双方接受。
(3)、仲裁机构要求停止施工。
第十六条合同的解除
16.1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。
16.2、若发现承包人将全部工程转包他人或肢解后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同,承包人承担相应责任。
16.3、有下列情况之一的,甲乙双方可解除合同:
(1)、因不可抗力致使合同无法履行。
(2)、因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建),致使合同无法履行。
16.4、对解除合同有争议的,见本合同第十六条。
16.5、合同解除后,承包人应做好已完工程及材料设备等保护移交工作,发包人按合同约定支付已完工程价款。由此造成的损失由责任方承担,除此以外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
第一十七条合同的生效与终止
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满结清工程款后终止。
第一十八条合同的份数
20.1、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
20.2、本合同副本陆份,甲乙双方各执叁份。
发包方:承包方:上海
地址:地址:上海
法定(委托)代表人:法定(委托)代表人:
经办人:经办人:
电话:电话: 1
邮政编码:邮政编码:
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
分包合同(篇2)
劳务分包合同护坡
近年来,随着城市建设的不断扩张和交通运输的不断发展,道路巨大的压力也让道路养护与修建越来越成为社会关注的热点。其中,护坡的修建和养护成为重中之重。为了加快护坡施工进度,劳务分包合同模式逐渐成为护坡施工的重要方式。本文就劳务分包合同护坡进行探讨,以期为相关从业者提供有益的参考。
一、劳务分包合同护坡的概念
所谓劳务分包合同护坡,就是指由业主方与承建商之间,按照劳务分包合同的模式,将护坡项目的施工范围和工序进行细化,招标或邀请合作伙伴进行划分并分别完成,达到工期缩短、效率提高的目的。
二、劳务分包合同护坡的基础原理
1.明确工程范围,分工细化
每项护坡工程都有其独立的工程范围和施工难度,因此在进行劳务分包时,首先必须对工程量进行明确,以便进行合理的分工。在分工时,必须充分考虑各项工程的复杂情况,对施工难度大的分包给有经验、专业性强的承包商,而施工难度较少的则可分给经验相对较差的承包商或从事劳务分包合同的工程队。
2.规定施工标准,约束承包商
劳务分包合同护坡的施工标准需要将工程的细节要求各个环节独立标准化,以便把控其质量和标准,在整个施工的过程当中,拥有规范的约束和教育作用。通过标准化的施工过程,可以在保证施工质量的同时提高施工效率,约束承包商并对其进行考核。
3.重视配套设施,保证施工质量
配套设施是劳务分包合同施工的关键之一。在具体的施工过程中,相应的设施情况必须满足施工进度和施工质量的双重要求。比如,对于护坡施工所需要的设备和器材,必须简便实用,操作简单,方便承包商与工人操作,以保证施工质量和工期。
三、劳务分包合同护坡的优点
1.提高护坡工程的效率
采用劳务分包合同的方式进行护坡工程,可以规范和统一施工标准,降低施工难度,从而提高工程效率。同时,分包细化后减少总承包商项目管理的难度,更加便于现场的管理和工作。
2.优化了人力资源和财务资源
劳务分包合同可以根据工程的实际需求,灵活分配工程的人力和设备资源,在清晰的分工和层次规划的基础上,优化人力资源和财务资源的使用,从而有效控制成本,减少浪费。
3.增强了现场安全意识
劳务分包合同护坡无疑是现代化的施工方式,它也比传统的施工方式更加注重现场安全。合同明确分有落实人员的责任,避免了传统施工方式中的协调难度和责任推脱行为,从而提高现场安全意识。
四、劳务分包合同护坡的注意点
1.合同应明确细节
劳务分包合同的顺利实施的关键是合同文本,因此,合同文本的编写至关重要并需要各方慎重思考。在制定合同时,必须考虑到各种情况并将其详细地体现在合同中,以便在实施过程中,能够应对各种困难情况的发生。
2.注意合同审查
劳务分包合同签订过程中,各方应认真阅读合同,并及时审查其中的条款。合同中的问题决不容忍疏漏,一旦合同签订后发现存在争议,劳务分包合同的合作就很难继续下去。
3.加强协调与沟通
在执行劳务分包合同时,各承包商之间需要更多的协调和沟通,以保证施工进度和工程质量。经验丰富、专业性强、管理能力优秀的承包商可以充分发挥其优势,为整个项目的顺利推进和完成作出更多的贡献。
五、结论
劳务分包合同护坡是现代护坡工程的重要方式,随着金融市场和资本市场的快速发展,更为凸显了劳务分包合同在工程建设中的重要性。随着护坡工程的不断更新,我们应该充分认识到劳务分包合同的重要性,并充分进一步完善和发展它,从而推进我国国家建设和行业的顺利发展。
分包合同(篇3)
劳务分包合同护坡
随着城市化进程的加快,公路、铁路等交通基础设施建设需求不断增长,很多交通工程都需要进行护坡工作。这涉及到人力资源的投入问题,为此,一些企业常常采用劳务分包的方式进行施工。那么,什么是劳务分包?劳务分包合同如何管理?本文将结合实际案例,对劳务分包合同护坡进行探讨。
一、概念解释
劳务分包是指劳务派遣公司与用工单位签订劳务分包协议,由劳务派遣公司提供一定数量的人力资源和管理服务,用工单位根据自身需要,对这些人力资源进行工作安排。这样做有利于用工单位降低用工成本,提高管理效率,同时也能够为劳务派遣公司提供稳定的业务来源,实现共赢。
护坡工程是交通建设中不可或缺的一项工作,其主要任务是保护公路、铁路等交通基础设施不被山体滑坡、泥石流等自然灾害所破坏。为了达到预期效果,需要规范护坡施工流程,加强管理和监督。而劳务分包合同护坡,正是在这样的背景下产生和发展的。
二、实际问题
在实际工作中,由于存在各种各样的因素,劳务分包合同护坡并不总是能够顺利进行。其中,以下问题值得关注。
1.安全生产问题
护坡工程通常在山区进行施工,由于地势崎岖,山体陡峭,加之自然环境因素的干扰,护坡工程的施工风险较大,对工人的身体健康和生命安全都存在着一定的威胁。因此,劳务分包合同护坡过程中,安全生产问题应始终被放在重要位置,各方需要竭尽全力保障劳动者的安全。
2.质量问题
护坡工程质量的好坏关系到交通基础设施的稳定性和整体安全性。然而,一些企业采用劳务分包方式进行施工,由于对劳务分包协议的约束力不够强,存在一定的管理漏洞,容易出现对护坡施工质量控制不严的情况。
3.协同问题
劳务分包本身就是把人力资源分散到不同的地方进行工作,这就需要有高效的协调和沟通机制保障各方可以在同一个目标下进行协同合作。但是,由于不同的岗位和场地分散,企业之间的协同存在一定的难度和风险,需要加强沟通和协调。
三、解决办法
要解决上述问题,需要各方共同努力,采取有效措施。具体如下:
1.保障安全
对于护坡工程施工中的安全问题,各方需要制定出专门的方案,加强值班和巡视,设立安全信息交流平台,及时掌握施工过程中的安全状况,防微杜渐,切实保障工人的生命安全。
2.加强质量管理
为了保持护坡工程的施工质量,各方需要对护坡施工的全过程进行严格的质量管理,从施工开工前的前期准备到后期的验收工作,都要进行认真、专业的检验与监督,严格按照国家相关标准执行。
3.加强沟通与协调
为了更好地实现劳务分包合同护坡工作的目标,各方需要制定出系统的沟通和协调机制,建立专门的工作组织和分工,协同推动工作和解决问题,确保工作顺利进行。
四、结论
劳务分包合同护坡是在新时期下充分发挥市场机制作用的体现,它能够有效地降低企业的用工成本,提高企业的管理效率,实现共赢。但是,在使用劳务分包方式进行施工的过程中,需要各方加强沟通和协调,保障工作的安全、质量和高效。只有这样,才能实现劳务分包合同护坡的长期可持续发展。
分包合同(篇4)
劳务分包合同护坡
随着国家建设的不断发展,城市化进程的加快,保护生态环境就变得尤为重要。而其中一个重要的方面就是保护山体和护坡工作。劳务分包合同护坡就是在这样的背景下出现的。
一、劳务分包合同护坡的定义和意义
劳务分包合同护坡,简单来说,就是把护坡工作中涉及几个环节的工作,拆分成不同的人来完成,形成一个包含不同环节的完整合同。劳务分包合同的意义在于,能够提高施工效率,降低成本,最大限度地减少人力和物力的浪费。同时也可以确保项目的安全和质量,减少施工中可能出现的差错。
二、劳务分包合同护坡的执行流程
劳务分包合同护坡的执行流程主要分为四个阶段。
第一阶段:签署合同。在劳务分包合同护坡前,各方需签署一份正式合同,愿意合作执行护坡工作,并确定合同内容。
第二阶段:确定分包内容。在此阶段,工作需要按照具体的施工要求进行拆分,明确具体分包的内容和独立责任。
第三阶段:制定分包合同。在确定了分包的内容后,各分包商可以制定各自的合同。分包合同应当包含各自的责任范围、执行时间、费用等内容,确保各方的权益得到充分保障。
第四阶段:监控执行进度。在所有分包商确定后,合同方可以与分包商协调,督促采取质量保证措施,加快执行进度。在实践中,也可通过现场监管等方式,确保各项工作规范落地。
三、劳务分包合同护坡的优势
1、分工明确,效率更高。在护坡施工过程中,由于工作流程的分散,不同工种之间的配合很重要。采用劳务分包合同护坡方式,能够明确各方责任,有效提升施工效率。
2、精细化管理,保障品质。在劳务分包合同护坡中,分包商需要对自己的工作质量负责,这样不仅可以提高施工质量,还可以提高整个项目的匠心水平。
3、降低成本,减少浪费。受城市化进程推动,护坡施工受到限制的越来越少。劳务分包合同护坡也是通过有效的工作分配来降低成本,减少浪费,进而促进企业健康发展。
四、劳务分包合同护坡的几点注意事项
1、选择正规的分包商。选择正规的分包商,能够更好地保障整个施工项目质量和安全。
2、确定好施工时间。劳务分包合同护坡需要确定好施工时间,合理安排分包商的工作,确保施工进度正常。
3、分包商要有施工经验。分包商需要有施工经验,否则容易在护坡的某个环节出现问题。
4、合同内容明确。合同内容明确,有助于各方权益得到合理保障,避免不必要的争议和风险。
结语:
劳务分包合同护坡是在现代建设中得到广泛应用的一种建设管理模式。运用灵活的分工和加强制度化管理,有助于提高施工质量,同时也能够最大限度地提高施工效率。但是在使用时需要注意相关事项,确保整个项目的质量和安全。未来,随着国家不断加强生态建设,劳务分包合同护坡也将成为未来更多建设项目的理想选择。
分包合同(篇5)
总承包方: (以下简称“甲方”) 分 包 方: (以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,总承包方与分包方遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经协商一致,同意订立本专业工程施工分包合同。
1、工程概况
1.1 建设单位:
1.2 工程名称:
1.3 工程地点:
2、承包范围
2.1桩型:冲孔灌注桩。桩径:Φ800mm、Φ900mm、Φ1000mm。工程量:约 40000 m3。 高压旋喷桩:桩径Φ700mm,桩长18m,工程量约 11250 m。
乙方承包的工程量以项目部根据进度施工等需要划分的为准。
2.2主要工作内容包括:平整场地、维护;造浆(承担造浆费用)、机械设备进退场、移机、钻机就位、自备吊机配合施工;护筒加工、埋设(护筒自备)或制作护壁(包括护壁所需材料);各类地质中钻(冲)孔、清孔等与此有关的所有工序;钢筋笼制作(不含主筋机械连接接头材料费),钢筋笼孔口焊接下放(含吊装费、电焊条费在内);安、拆导管及漏斗;混凝土灌注;高压旋喷桩施工;做好工程桩自检工作等;提供完整的桩基原始技术资料。
3、承包方式:包人工费、机械费及辅材费承包方式。
4 、合同价款及其结算方法:
4.1 合同价款:本工程合同总价约 1300 万元(具体以结算价格为准)
4.2 承包单价:
①工程桩单价按 320元/m3 计取,包括本合同第2项“主要工作内容”中所有施工内容,空孔部分按上述单价的70%进行计算,项目中所产生的其它费用均由乙方负责。
②高压旋喷桩按 40元/m 单价包干(包含人工、机械、进出场费用等,不含水泥
主材费),不再计取其他费用。
③围护桩按 170元/ m3 单价包干(包含人工、机械、进出场费用等,不含水泥主材费),不再计取其他费用。
④项目生产过程中,出现合同外的工作量,以现场签证计入工程量。
4.3 计量依据:本合同冲孔灌注桩以工程桩、立柱支撑桩、塔吊桩设计图纸、设计变更图及桩基图纸会审纪要及试桩纪要等为基础并结合施工记录为依据进行结算。
4.4 计量规则:工程桩、立柱支撑桩、塔吊桩工程量按施工记录中有效桩长(含超灌长度)所含理论体积计算,空孔部分工程量按施工记录中成孔长度扣除有效桩长(含超灌长度)后所含理论体积计算。高压旋喷桩按设计桩长计算。
4.5 付款方式:本合同进度款及结算款采用转账方式支付,乙方必须在申请付款前提供与申请款等额的正规发票,相关劳务管理费用由乙方承担。
5、合同工期
5.1 工期 210 日历天。
5.2 乙方应至少组织 30 台冲孔桩机及 2 台高压旋喷桩机进场施工,桩机进场时间视现场场地准备情况,根据甲方要求进场。
5.3允许通宵施工的时候,乙方必须保证每台机均进行通宵施工,同时不会影响第二天的正常施工进度。
5.4若乙方的施工进度明显与甲方工期要求不符,在甲方提出赶工要求后,乙方须无条件服从并制订相应改进措施报甲方审核确认后实施;否则甲方有权单方面采取改进措施或终止本合同,同时对乙方未支付的工程款予以扣留,乙方承担由此发生的一切费用和损失。
5.5工期延误部分,以建设单位和甲方共同确认的工期顺延签证为准,未经建设单位和甲方共同确认的工期延误不予顺延。
6、质量、验收及保修
6.1 本合同工程的质量标准为: 桩基各项检测合格,其中Ⅰ类桩应达到90%以上,无Ⅲ、Ⅳ类桩。
6.2土方开挖后桩偏位应满足设计及施工验收规范要求,若因桩基施工引起的偏位需补强的费用由乙方承担。
6.3 乙方应严格按照设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单等)、国家及工程所在地现行的施工操作规范组织施工。乙方承担因施工质量不符合桩基验收标准造成停
工、返工及补救措施所产生的一切费用,并按甲方限定的时间完成整改。否则,甲方有权另行组织施工,所发生费用由乙方承担。
7、双方一般权利和义务
7.1 除本合同条款另有约定,乙方须履行并承担甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及补充协议书中与本分包合同工程有关的义务与责任。
7.2 乙方执行甲方确认和转发的建设单位或工程师与本分包合同工程有关的指令和决定,未经甲方确认,乙方直接实施建设单位或工程师的指令,涉及工期、费用及其它责任,均与甲方无关,由乙方自行承担。
7.3 甲方就本合同范围内的有关工作向乙方发出指令、通知,由项目经理签字后,以书面形式交给乙方,乙方应当执行。
8、甲方责任
8.1甲方提供施工中使用的钢材、商品砼、工地施工用水、电源(甲方提供围墙四周一圈水源、电源4个区段各提供一个一级箱),水、电费用由甲方负责。其它所用的机械设备、工具、二级箱及电缆线、包括安全设施均由乙方负责,所自备安全设施应符合要求。
8.2组织甲、乙双方参加施工图纸技术交底会议,编制施工组织总设计及总工期控制计划,审定分包方编制的施工作业计划。
8.3 统筹安排乙方的生产、生活临时设施或场地,提供水、电源线接口。
8.4 负责与建设单位、设计单位及有关部门的工作联系与协调;协助乙方向建设单位办理变更、签证等确认工作。
8.5 审定乙方编制、上报的工程进度报表。
8.6 对工程质量、进度进行监督、检查及组织中间验收。
9 、乙方责任
9.1 按合同对约定完成所有工作内容。
9.2 现场应配备不少于2名的管理人员,若现场管理人员不能胜任分包管理工作,甲方有权进行更换。提供任命管理员岗位和职责的文件和人员相关证件。施工人员必须持有符合规定的“资格证书”、“|技能等级证”、“身份证”等证件,且具备与从事岗位相适应的操作证,并将其有效证件及现场管理人员和工人花名册等完成的资料交甲方备案,以便甲方管理和接受检查。
9.3 未经甲方书面确认,乙方与建设单位或其他方签订任何与本分包工程有关的签证、文件或合同,均与甲方无关,甲方不支付有关费用,不承担任何责任。
9.4 乙方必须加强班组工人自身管理,若多次出现工人不服从指挥或闹事等现象,甲方有权对乙方进行处罚,直至解除合同。
9.5 乙方必须保证进场机械能保证本工程使用。若进场机械不符合本工程使用或月检修天数超过3天的,每超出一天甲方有权对乙方罚款20xx元。
9.6桩身砼充盈系数(含损耗)不得大于 1.10 ,且超灌高度不得超过 2倍 的桩径,若超出,超出部分砼材料费用由乙方承担2/3。
9.7乙方自行解决本班组施工人员住宿问题。
10、安全生产、文明施工和环境保护
10.1 乙方严格执行有关部门关于社会治安、劳动保护和安全等的有关法规、条例和规定。保证工程安全费用投入,配合甲方实施,《GB/128001职业健康安全管理体系规范》。建设有效的安全保障体系,定期对进场施工人员进行安全交底,接受甲方对安全交底记录及相关事宜的检查。乙方对施工范围内的安全生产任务、消防治安、劳动保护等全面负责。施工期间若发生安全事故,乙方承担直接经济损失及政府主管部门的处罚和相应的法律责任。
10.2 乙方按照环保要求、对尘埃、噪音、建筑垃圾处理、“三废”排放等采取有效措施。现场材料应按照甲方的施工平面布置整齐堆放,完工时确保工完场清。
10.3 乙方所有施工生产人员一律到工地外就餐,严禁在工地内搭棚做饭。
10.4 严格遵守公司及工地的各项规章制度,工地内严禁赌博、打架闹事,如有发生,先罚当事班组1000元,后视其后果由当事班组各负其责。
10.5甲方负责工人统一服装,服装费用由乙方承担。
10.6浇注砼时,乙方负责砼搅拌车卸料等工作。
11、工程价款的支付与结算
11.1付款方式:每月 25日前甲方支付上个月工程进度款的 80 % ,工程完工一个月支付总工程款的 90% ,余款待桩基工程验收合格后 三 个月内付清;
11.2乙方应承诺工程款专款专用,不以任何理由拖欠工人工资。
12、违约责任
12.1 工程质量:若工程质量达不到合同约定的质量标准,除承担甲方与将设单位签订合同约定的处罚外,甲方有权罚扣乙方的工程款。
12.2乙方必须严格甲方施工进度组织施工,若违反本合同5.1条,甲方有权对乙方处以5000元/天的罚款。
12.3无论何种原因,若乙方拖欠工人工资,甲方有权按拖欠额的二倍暂扣除乙方的工程款,直接将拖欠工资支付给被拖欠人。
12.4本工程乙方不得转包或再行分包。否则,甲方有权单方面终止合同。
13、附则
13.1 本合同经双方签章后有效,工程保修期满,工程价款结清时失效。
13.2 本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
13.3 未尽事宜,届时另商。
甲 方:甲方代表:
乙 方: 乙方代表: 身份证号:
签订时间:年 月 日
分包合同(篇6)
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,为明确双方的权利义务,保证双方的合同目的得以实现,经双方协商一致,订立本合同,据以共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程承包范围及要求
承包范围:
合理使用材料,以节约为原则,尽量利用能够利用的材料,如乱割、乱扔施工材料,不听管理人员阻止每次罚款200元,并赔偿损失。如有违令不听,甲方有权停止施工,一切责任由乙方自负。经甲方施工人员核实确认违反操作规程施工材料浪费的,责令工班进行整改开出罚款单进行公布,如整改及时到位,罚款可考虑减免,如整改不及时,甲方有权另外安排人员整改,按双倍工资计酬,并在当月或结算时扣除。如阻挠甲方或施工管理人员,妨碍正常施工,采取加重处罚和清退处理。安全生产人人有责,安全生产是人命关天的头等大事,完善安全生产保证措施是工地职工生命的保证。施工现场做到文明施工,互相尊重,职工宿舍要专人负责清扫,工具摆放有序,工作时间,施工现场须戴好安全帽,扣好帽带,不得赤膊、穿拖鞋上班,如有违反每人次罚款50元,并责令改正。职工宿舍不能私接电线、烧电炉、赌博等,一经发现除没收用电器、赌博资本外,每次罚款300元,并对班组严重警告。木工间及易燃、易爆物旁严禁吸烟,场内严禁大小便,如有发现者每人次罚款200元。工地上、工作中有矛盾时应及时上报项目部情况。严禁打架斗殴,闹事者从重处罚,严重者移交当地公安部门处理。乙方应严格执行国家、地方、工地的一切安全制度条例,若不遵守制度条例造成的一切事故,甲方概不负责,均有乙方自已承担。同时要求乙方积极配合安全生产教育和安全检查工作,做到防患于未然,将事故消灭在萌芽状态,杜绝安全事故的发生。
以上如有未尽事宜,甲乙双方另行协商,本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同(篇7)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则。明确双方责、权、利,经甲、乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执行。
施工图纸所示及项目部要求的室内外的给水排水电器消防避雷装置以及变更的增减内容,以及该工程的临时水电及机具维修等。
1、电气工程:施工图纸所示及项目部要求的室内外预埋件、设施(备)、室内照明及插座的所有预埋管(凿槽)、电线敷设、灯具及开关、插座的安装、调试工作、以及该工程的弱电系统(电视、电话等)按照设计图纸所含内容施工到位,以及该工程的临时水电及机具维修等
2、避雷工程:施工图纸所示及项目部要求的室内外的避雷安装、调试等内容。
3、给排水消防设施工程:纸施工图纸所示及项目部要求的室内外管道预埋,预留孔洞、设施(备)、管道安装、实验等全部内容以及地下管道(沟)的土石方开挖(如遇岩石、由甲方负责开挖到位)回填等。
4、项目的室外环境绿化照明,给排水,消防管道安装。
5、由乙方负责承办工程的实验、检查、负责预留孔洞的砼封堵。
6、由乙方负责所承包内容所需的设备、手持电动工具及劳动保护用品。
7、水电及消防系统工程的预埋(留)、暗敷及凿打设备(管道)洞口及其每天收工前的材料及场地的清理、打扫(水电等材料每天必须收捡交还保管室)
1、乙方进场日期由甲方通知,乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。
2、承包单价按18元/m2计价,建筑面积为实际竣工面积。其费用包括直接人工费、施工管理费、工具用具、劳保用品、低质易耗材料(焊条、锯皮、切割片等)、现场转运费、现场临时用电搭设、机具保养维修。
分包合同(篇8)
甲方:
乙方:
根据工程需要,经双方协商同意,由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程的水暖工程承包给乙方施工。
第一条 工程名称:齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程。
第二条 承包范围及内容
包括室内外给排水,地热盘管、苯板、钢丝网、镀铝聚酯薄膜敷设等。
第三条 合同工期
乙方按甲方安排的工序与工程的总进度控制计划认真执行,合理调配劳动力、科学组织施工,配合土建工程及时做好水暖工程的管线预埋、孔洞预留等相关工作。
第四条 承包方式和合同价款
1、协议价款为: 。
2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则,甲方有权处罚或将其清除出工地。
2.1承包方式:包工包料。劳务单价一次性包死,单价中包括:施工现场内水暖工程的所有零用工,水暖工程成品保护用工,所有办证费用(如暂住证、做工证、健康证、上岗证等),所有乙方的车旅费、办公费、招待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。
2.2乙方在施工现场的住宿用房由乙方自行租赁,费用由乙方自行承担。
2.3 现场水暖工程施工人员,必须持证上岗,由乙方负责管理,但必须无条件听从甲方管理人员的调度和统一安排。
3、协议价款包括以下内容:乙方按照协议约定的范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。
第五条 协议价款的结算和支付 齐 齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程水暖工程的所有内容,
1、协议价款的结算: 。
1.1乙方按时完成承包的全部工程内容,经验收为符合合同约定的标准。
2、协议价款的支付:乙方自行垫付至主体工程完工,工程竣工后预留总造价的5%作为质保金,剩余一次性支付给乙方。
第六条 质量要求
本工程为合格标准,乙方必须严格按图纸及规范要求规定配合土建工程组织施工,质量必须达到合格标准,如乙方施工的质量达不到规范要求,影响甲方其他工程的施工进度、质量或延误甲方其他工程的竣工验收,其一切经济损失均由乙方承担。施工过程中的质量管理按牡丹江大东建筑总公司《施工现场质量管理处罚条例》执行。
第七条 安全生产、文明施工及施工管理
1、乙方在施工过程中,必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥,严禁违章操作,如发生事故一切均由责任方负责。
2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置,必须拆除时,应征得安全员同意后方可拆除,但每天收工时必须恢复原样。
3、乙方施工人员必须服从甲方管理,严禁打架斗殴、滋事,否则每发生一次,罚款1000元。
第八条 工期要求
为了双方共同利益,双方在施工中因互相密切配合,尽量满足建设单位的工期要求。如乙方未能按计划工期完成工程任务,每拖延一天罚款1000元。
第九条 违约责任
1、乙方违约
乙方发生下列情况之一,视为乙方违约:
⑴违反本合同第九条规定的;
⑵乙方施工人员及技术力量不足,不能按进度计划保质、保量完成施工任务的;
⑶不能按合同工期竣工的;
⑷乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的;发生以上情况,甲方有权发出终止合同的通知,可以另派队伍继续完成工程的剩余部分,费用从乙方的工程款项内扣除,乙方还须承担甲方为继续完成该分包工程而发生的费用和其它方面的经济损失。
2、甲方违约
甲方无故单方解除合同的,承担 5000.00 元(人民币)的违约金。
第十条 甲乙双方工地代表
本工程甲方代表: 负责日常施工的管理、协调工作,有现场办理洽商变更的权利。
本工程乙方代表: 为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十一条 附则
1、合同的生效和终止:本协议经双方法定代表签字后生效,结清工程尾款后,即宣告终止。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
3、未尽事宜,双方另行协商,在本合同之外签订协议,与本合同具有同等法律效力,内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。
4、甲、乙双方如发生经济纠纷,以协商解决为主,如协商未达成一致意见,可到施工所在地当地法院申诉解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同(篇9)
甲方(总包人):_________
乙方(分包人):_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的责任、权利和义务, 双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.1工程名称:_________
1.2 工程地点:_________
1.3分包范围:桩(含基础桩及支护立柱桩)
1.4承包方式:本合同采用"包工期、质量、安全、文明施工环境保护、机械、人工、燃油、挖运施工现场道路及平整场地等包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容。
2、合同价款
2.1基础桩与支护立柱桩工程暂定总价:_________ 元(具体工程量清单见合同附件一)。
2.2合同价款的计价方法: 基础桩与支护立柱桩采用包干单价形式
2.3结算方式:以承包人现场实际确定的工程量为准。
3、分包工作期限
工期:自开工之日(以承包人书面通知为准)起_________ 天内
4、质量标准
工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 。
5、甲方代表:_________
6、乙方代表:_________
7、工程承包人义务:
7.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备,周转材料、安全设施保证施工需要
7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8、劳务分包人义务
8.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人受权或允许,不得擅自与发包人及有关单位建立工作联系;直觉遵守法律法规及有关规章制度;
8.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前_________ 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
8.3严格按照设计图纸、施工验收规范,有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区管理,做好自身责任的治安保卫工作;
8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租凭给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
8.9、劳务分包人须服从工程承包人转发的'发包人及工程师的指令。
8.10、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工责任,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9、质量检查与验收
9.1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。
9.2、分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担承担违约责任。
10、合同价款与支付
10.1、分包人按时完成分包工程并通过验收合格后,分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后,待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内,承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣除款项外的分包工程结算款支付给分包人。
11、质量保修
11.1分包人应按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内,甲方按结算总价的 5% 预留质量保修金。保修期满无质量问题的,退还预留的质量保修金。
12、分包合同解除与撤场
12.1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质量明显不能满足分包人合同和承包人合同要求,承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求,承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地,并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。
12.2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施,如承包人要求拆除,分包人应按承包人要求拆除,并将施工场地清理干净直至令承包人满意。
13、违约责任
13.1但发生下列情况之一时,视为分包人违约。分包人应承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。
13.1.1因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的;
13.1.2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的;
13.1.3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;
13.1.4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
14、分包合同生效与终止
分包合同自双方签字盖章之日起生效,并在分包工程竣交付、双方签订分包合同工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。
15、合同份数
本合同一式四份,具有等法律效力,由承包人和分包人分别保存贰份。
甲方(盖章):_________ 分包人(签字): _________签订日期:_________
乙方(盖章): _________分包人(签字):_________ 签订日期:_________
分包合同(篇10)
建筑安装工程内部分包合同
总包单位:广州市南沙区建安建筑工程公司(简称甲方)分包单位:(简称乙方)
为了加强协作配合,共同完成逸涛半岛三期嘉苑O、P、Q栋小高层及逸涛半岛三期嘉苑A区Q-W综合楼工程建设任务,甲方现将该工程项目中部分委托乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济等责任,除按甲方公司制订的“土建与水电施工配合施工暂行规定”执行外,经双方协商后均一致同意签订本合同,共同履行。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条承包方式:
第四条工程造价:
金额大写(人民币):
第五条工期:年月日至年月日共天
第六条甲、乙双方责任:
一、甲方责任:
1.对分包方要向发包单位负全面责任,全面履行承包总合同。
2.组织乙方编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。1工程编号:
3.统一到建设单位领取施工图纸和技术资料,并提供给乙方。经甲方同意后,授权乙方可直接从建设单位工程部领取图纸资料,组织设计技术交底、安全技术交底,办理各种变更洽商,或者委托乙方直接向建设单位办理变更洽商。
4.统筹安排现场平面布臵,协助乙方生产、生活场地和临时设施、水电源。
5.甲方发包范围,其管理费用在每次划拨乙方工程进度款时由公司财务部门按照承包总价的 8 %在造价中直接扣除。
6.负责监督乙方工程质量和竣工验收,审核乙方的竣工技术资料。
7.协调组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
8.根据工作需求,甲方可委派同志驻乙方施工现场,为甲方现场施工代表。其劳动关系为关系,其待遇标准为元/月。
二、乙方责任:
1.签订此分包合同时,必须将分包工程项目范围的施工图纸一套、工程预算书一份(中标预算)、工程组织设计方案(包括各专项施工方案)一份提供给甲方备案。
2.按照施工总承包合同范围,保证分包工程项目范围质量和工期要求。
3.按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案,参加甲方综合评审。
4.编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
5.提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修年。
6.服从甲方公司关于施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
7.办理工程进度款时,必须按照甲方公司财务部的专项规定,提供分包工程范围总额不低于%的有效材料发票。
第七条项目物资供应:
1.分包项目所有的设备、材料、人工由方供应,如乙方直接与发包单位办理使用交接手续时,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位自行办理增减账签证手续。
2.乙方分包工程项目需用甲方公司供应材料,由乙方编制计划,直接送甲方公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料,其费用在乙方工程款中扣减。
第八条上报工作量与结算:
1.分包工程项目施工图预算以及当月进度申报,由乙方自行编制后报甲方公司预算部门审核,分包单位以栋号或以单位工程一次性报甲方签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,但编制时一定要留有余量,不得突破总量。
2.设计变更的增减账凡属甲方部分,由甲方直接向发包单位办理洽商。属乙方部分的,由乙方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方经营部和工程部各一份,以免决算时土建和水电矛盾。
3.结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
4.甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,平时报量到结算时采取多退少补办法,乙方报量和结算时必须先经甲方经营部、工程部签字认可,否则不能报量。
第九条工程质量和交工验收:
1.本工程项目质量要求达到验收标准。
2.质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3.隐蔽工程验收和压力实验,其资料经乙方报甲方审核后直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
第十条奖励与罚款:
1.施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每推迟工期一天,按承包费用总额的%处罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议决定。在制定计划时,必须执行分包服从总包的原则,否则分包方需负拖延工期责任。
2.质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。
3.乙方必须服从甲方公司及施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款或更换分包单位。
4.乙方承担本工程施工项目总价的%为本合同生效期间质量、安全履约保证金,本合同生效期间因乙方施工质量、安全达不到有关部门和行业法律、法规规定,甲方有权拒付履约保证金,同时追究相关责任;质量、安全达到有关部门和行业法律、法规规定,其履约保证金在决算时甲方七日内无息支付。
5.分包工程的其他考核与奖罚按甲方公司有关规定执行。
第十一条其他:
1.合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,因双方按规定协商解决达不成协议,由所在地人民法院裁决。
2.本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本份,甲方执份(报送甲方公司工程、财务、质安、经营部各一份)。
补充条款:
结合本工程的施工总合同,履约保证金按合同暂定总价的10%支付,即人民币壹仟伍佰万元整(¥:15,000,000.00元),于本分包合同签订3日内汇入发包人提供的账户,乙方必须在签署本合同后3天内办理,否则本合同无效且由此所产生的一切经济纠纷及经济责任由乙方承担,一律与甲方无关。
总包单位(盖章):分包单位(盖章); 负责人:负责人:
代表人:代表人:
银行账号
日期:年月日日期:年月日 银行账号
2023劳务承包合同分享十一篇
俗话说,做什么事都要有计划和准备。在幼儿园教师的生活工作中,时常需要提前准备资料作为参考。资料的定义范围较大,可指代生产资料。有了资料的帮助会让我们在工作中更加如鱼得水!你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?你不妨看看2023劳务承包合同分享十一篇,相信能对大家有所帮助。
劳务承包合同 篇1
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商,乙方对图纸认真熟悉了解并自愿参与和本着“平等互利、自负盈亏”的原则,本标段泥付工工程量均由乙方全权负责承包施工,具体事项如下:
一、工程内容概况
本标段共二栋,结构形成和层数均以图纸为准。
标准层层高均为3米,钢筋砼承台基础、钢筋砼承台基础、独立基础等。
二、承包方式
承包方式:包工不包料、包安全、包质量、包进度、包施工区域及住宅区域的文明施工,除物料提升机外,其他机具由班组自带。一次性包干,扫地出门,不存在任何计时工。
5、 建筑面积m2(以面积包干制进行结算,闷层不算面积,技术上的要求:防止墙面开裂空鼓渗漏及质量通病和满足使用功能的增设项目等均属工程承包内容,此承包价格均已考虑在承包价格中,不再作任何调整。
三、承保范围
1、按照设计图纸、图纸会审、技术交底、设计变更中的主体及
装饰泥付工、土方开挖、土方回填夯实、所有砖砌体、室内外墙面粉刷、地面找平贴砖、屋面以上所有结构(包含屋面保温,屋面防水除外)、化粪池和室外暗沟、散水等零星工程、临时设施,砼浇筑及养护工作的全部内容。
四、承包内容
1、基础工程
1)基槽机械开挖后的人工修挖,清扫。回填属乙方(基础梁开挖人工开挖)。凿清桩头、砖胎膜、砼胎膜、胎模两侧底板下土方回填、挖运、土方夯实(不包土方外运),含场内土方吊运、胎膜抹灰、浇捣砼垫层、防水保护层砼浇捣。
2)建筑物砼的浇捣养护的施工全过程,建筑工程的砌体工程,砌体活动架的搭拆,小型预制构件的制安,厨房、阳台、厕所返边、外墙线条圈梁、构造圈梁、柱等,少量自拌的砼浇捣。
3)施工设备基础。所属设备基础的土方修挖、胎膜、砼的施工。
4)地下基坑排水、地下排水的明沟、集水井的施工不另计工资,排水用工均乙方负责。排水机械在集水井内排水机械属甲方,其他排水机械属乙方。排水期间排水沟、集水井的清理属乙方,若在施工排水沟、集水井时损坏基坑护壁,乙方负责修复用工。总之,施工期间,排水工作都由乙方负责,无论是其他工种施工时由于集水影响施工的均属乙方负责排水。
5)临边的施工现场的平整及砼的地面找平、钢筋堆放硬化,砼垫枕(不论哪个班组需捣砼地面的均属乙方责任)。此项工资费用不
另计。
6)模板拆除清运后的垃圾清理,装卸车由乙方负责。
2、主体工程
⑴砼工程:本工程砼主要采用商品砼,但在施工中有少量的自拌砼,从砼的拌制—养护的全施工过程,砼工程含主体结构砼和围护结构砼、二次结构砼的施工,小型预制构件的制安。施工楼层、施工现场的清理、清扫、垃圾运至指定地点(不含外运)。
⑵砌体工程:石灰池的挖砌及石灰的熟化,砖的湿水至完工、楼层、外架上、外架底清理,垃圾清运至指定的地点,砌体架的搭拆(门式架、简易架)。主楼风井砌体随砌随抹灰,抹灰应密实。所有砌体拉接筋植筋,构造柱植筋,植筋材料乙方负责。
3、屋面工程:按设计从基层施工至屋面刚性保护层上出屋面的结构工程,含清理工作,女儿墙粉饰。女儿墙防水凹槽的填缝处理。出屋面烟道砌体、烟道顶砼盖板制安。图纸中所有屋面工程量。
4、机械、工具、防护用品
⑴物料提升机操作人员由甲方负责。砼搅拌机、砂浆机、振动机械、抹平机械、清理机械、小型水泵乙方负责。吊装机修属甲方,其他属乙方。
⑵工具:施工中用的工具均由乙方自理。
⑶劳动保护用品:安全帽等保护用品均属乙方自理(如雨衣、雨裤、手套)。
5、施工用电、施工用水
⑴施工用电:甲方根据机械设备的安装地点,将电源送至二级配电箱,楼层根据建筑面积的大小,安装移动式配电箱,满足施工需要。乙方只在二级配电箱内驳接电源,需驳接电源时应由项目维护电工操作,乙方必须使用符合施工用电规范规定的电缆、电器设备、配件。现场照明甲方提供大面固定照明,局部照明由乙方自备碘钨灯具及电缆。
⑵乙方在施工操作过程中,属乙方用电使用不当或有意损坏甲方电器设备,由乙方负责赔偿,并追究责任。
⑶施工用水:甲方根据施工平面布置、楼层布置将施工用水供至各用水点阀门止,出阀门的水管及容器由乙方负责。施工用水储水池乙方施工不另计取工资费用。
6、化粪池和室外排污及暗沟、散水、道路、花坛等零星工程,场内除施工道路以外所有场内地面硬化及临时设施。
7、装饰工程
1)所有设计图纸中包含的内外墙体粉刷(保温除外)、内墙面墙漆。地面、楼面砂浆找平、贴砖,踢脚线贴砖。地面防潮层施工。滴水线、外墙贴砖,屋面所有工程量(除防水外)。窗洞口收口。外架连墙件及所有预留洞封堵。
8、配合资料员做砼试块,随叫随到。
9、在施工时,以下开工令为界线(含图纸会审在内),以前的变更不作任何调整,以后的±0. 000以上建设方需变更增减,结算时按实际增减,图纸设计错误和少量的变更不作调整; ±0.000以下(偏
差±500mm)均已一次性谈定,不存在任何变更增补费用。
五、工程质量
根据建设方要求,该工程必须保证市优良工程。凡施工部位没达到市优良工程评定标准的(经建设单位、监理公司、甲方有关人员验收为准),一律无条件返工,返工时花费的材料与工资均由乙方负责,材料款在发放工资时扣除,乙方无条件反驳,否则,解除合同,自动退场和承担一切损失与责任。若有不服者,扣发所有未发放的工资,情节恶劣者,送劳动部门或当地公安机关处理。
六、工期
本工程自从月日动工到月(暗沟、散水在内)。___月日前完成第一层摆放第二层样砖,其他工程在____月____日完成,具体进度由甲方拿出,否则甲方有权另外加入,人工工资由甲方定,不需乙方同意,但所发生的费用,在乙方承包工资款中扣除;或另换人选,终止合同。
七、安全与文明施工
在施工过程中,乙方要高度重视安全生产和文明施工,严禁声音指挥作业,杜绝大小安全事故的发生,强化安全管理。凡施工中人为发生的一切大小安全事故,均由乙方全权负责,甲方不负责任费用。吊车上下,严禁载人,发现一次罚200元/人;不戴安全帽者,发现一次,罚款50元/人次;严禁酒后作业,严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋及光脚上班,发现一次,罚款30元/次,且带来的损失与后果均由其本人负责。施工时损失或遗失公物,照价赔偿,在发放工资时
扣除。凡在工地打架闹事或酒后行凶者,情节轻微的罚200元/人次,严重的送当地公安机关处理。
八、结算方式
1、本工程砖混结构优良工程单价为
六、付款方式
1、乙方进场后,甲方不负责任何零星费用开支,待到第三层封顶后付主体工程(每栋)总工资的 (伙食费扣除);待到主体中检后,付主体工程(每栋)工资的 (伙食费扣除)。每次付款的时间为:每段的砼浇捣完毕后一周内付款(国家规定的节假日顺延)。
2、内外粉及屋面完成后付总工资的80%。(泥工班组完成所有工程量时支付)
3、余款20%竣工验收四个月内付清。
具体付款方法为:
泥付工工资承包总价=(建筑面积×单价)之和
根据合同主体比例为:主体工资=泥付工工资每栋承包总价×50%
九、其它
1、乙方应严格遵守甲方有关管理规定,不得转包、肢解工程,否则,甲方有权终止合同,并扣发所有未发放的工资,立即退场。
2、乙方施工人员凡违法行为或违反治安管理行为的,均由其本人负责。有破坏建设单位绿化及违反小工管理的,也由其本人负责,甲方不负任何责任。
3、在施工时,甲方履行了合同,乙方质量和进度上不去,甲方有权在外请人,请人的工资由甲方定,不需乙方同意,所发生的工资款在乙方承包合同工资中扣除,且一切后果由乙方全权负责。甲方还有权终止合同,另换班组及人员,停止所有未发放的工资,此条属特别约定,具体优先适用的权力。
4、临时设施的搭拆,工地上围墙的搭建与拆除,道路和外架下面的硬化,均属于乙方承包范围内,其工资均已考虑在项目承包的工资中,再不另外计算工资。
5、乙方承包工程中,甲方在工具上只提供大型搅拌机、龙门吊,其他工具均由乙方自备。
6、±0. 000以下的所有变更部分和上部的零细变更及图纸设计的错误均不增加任何工资与费用,因在承包合同价格中均已考愚。
7、若乙方在施工时,不论什么原因发生的工资亏损现象,甲方均不负责补偿费用,若乙方要求增补,则是违反合同,其损失后果均由提出入负全部责任。
八、下列内容均属乙方承包范围内,并同时确保施工现场安 全、文明和质量优良:
1、主体工程施工、每砌完一层砼或墙体,整个楼面必须清理一次,且清理干净。楼面砖渣及砂浆严禁往外抛出,发现一次、罚款200元,应用撮箕挑到甲方所指定的位置,落地砂浆筛干净,进入和灰机。
2、每捣一层砼构件时,凡楼面上掉来的砼,应立即清理干净,
捣入构件中,不允许出现浪费现象。若违反规定,每次罚款200元。此标段砼为商品砼。
3、外架下面采用硬化砼地面,不允许有杂物堆积,应清理干净。
4、吊车吊蓝上、下应随时清理干净。
5、和灰机、搅拌机每次用后,应清洁干净,不允许有砂浆和砼在机械内,注意机械保养,定时检查与修理,电机每天要覆盖好,防止下雨雪受潮,影响正常使用,否则,发现一次,处以100元罚款。
6、安全帽和雨衣及手套。塑料手套均由乙方自备,此费用甲方已考虑在乙方承包的工资内。
7、施工时,砂子需过筛,必须过筛,不得以任何借口拒绝。
8、以最外墙的外边墙开始至2米内的余土及建筑垃圾均属乙方自己处理的范围内。
9、砾石含泥量若超过规范要求时,则要求过洗的砾石一律过洗,确保砼质量,乙方需派人清洗;砼均为商品砼,若用输送泵产生费用由乙方支出。
10、基础开挖需排水时,乙方必须自觉安排人员2 4小时值班,不得影响正常施工。
11、无论是白天与晚上上班或加班时,乙方必须有专业负责 人值班,否则,发现一次,处以200元罚款。
12、装饰时,外墙砖、内墙砖和内粉,乙方不得自作主张,首先必须施工样板间(样板块),水泥砂浆外墙面要求横平竖直,进行防水处理,经甲方及建设单位同意后,方可进行下道工序施工,否则一
切后果由乙方全权负责。
13、坚决克服质量通病,消灭质量隐患,严格按照施工图纸和现行规定施工,严格按照强制性文标准施工,落到实处。每道工序严格把关,做到事前检查,事中控制,事后复查,消灭三漏现象(屋面、卫生间、窗台漏水),确保工程质量优良。
14、若乙方在施工时,不论什么原因发生在工资亏损现象,甲方均不负责补偿工资及费用。若无理取闹者,一切后果均由闹事都本人负责。
15、本工程采用二台龙门吊施工,均要求一人一机专人操作,持有效证件上岗,否则一切责任均由乙方负全责。
16、甲方按此合同发放给乙方工资后,乙方负责人若未足额友放给农民工,所发生的一切责任与后果均由乙方全权负责,甲方不负任何责任。
17、主施工道均要求采用硬化路面,楼梯间、电梯间、预留洞口屋面等临边均要求临边防护,通道口设双层架板防护棚。
18、乙方所有施工人员的随身物品,交通工具,由乙方自行保管,如有遗失,甲方概不负责。
19、乙方所有施工人员未来之前或离开工地之后出现(如打架、斗殴、打牌及交通事故等引起的)任何事故,甲方概不负责。
以上19条望乙方严格遵守执守,不讲价钱,不讲条件,不找借口,以高度的主人翁责任感完成任务,保持现场文明施工,为创优良工程打下良好的基础。
十、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。自甲、乙双方负责人签字之日起生效,工资结算完毕后自动作废。甲、乙双方均无条件毁约,如乙方自动毁约,则甲方有权不付任何工资给乙方,乙方无权反驳,否则一切后果均由毁约人全权负责。以此为据,具有法律效力,望双方共同遵守执行。
补充协议,在施工中出现的安全事故,乙方负责费用在贰万元以内。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日 年 月 日
劳务承包合同 篇2
甲方:
乙方:
劳务承包事宜,甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则,经充分协调,达成了一致意见。为了明确双方的权利和义务,特签订本合同,以资共同遵照执行。
第一条 工程概况
1、建设单位:
2、工程名称:北城御景9#楼
3、工程地点:西充县
4、建筑面积:约13000㎡
5、结构形式:剪力墙
6、承包范围:完成甲方给定的图纸会审后完整施工图所包含的双方约定合同内容,即施工图上的部分土建和装饰工程所涉及的劳务工作和相关分包单位配合工作(不包含内容:外墙面砖粘贴、楼梯梯步(电梯前室除外)地板砖粘贴、外墙涂料施工、内墙二次结构钢丝网购买,楼梯栏杆及其扶手,阳台栏杆、门窗、水电的预留预埋及安装,不包含地下室消防池防水螺杆,后浇带止水钢板及收口钢丝网及橡胶止水带,烟道安装,消防排风等),若甲方在原有施工图上有更改和增加内容,则现场协商按市场人工费价格支付劳务工资。
7、天(施工日历天),开工日期暂定在年起至 年 月 日止。
8、施工日期:满足发包方下达的节点工期计划及周作业计划(详见工期计划清单),地下室(不含基础)至0.00m一个月,主体部分一个月四层。
9、工程质量:按国家现行工程建设统一验收规范、住宅验收专项标准及一次性交验合格。
10、承包方式:包人工、包质量、包安全、包工期、包现现场文明施工、包周转材料、辅助材料、机械设备、手电动工用具等。
第二条 合同组成文件及解释顺序
1、合同文件的内容解释顺序
(1)施工过程中双方经协调一致达成补充协议等;
(2)劳务承包合同、承诺书;
(3)询标函件或纪要;
(4)投标文件;
(5)国家及地方施工验收规范规程;
(6)施工图纸及建设单位(或设计单位)发出的设计更改通知;
2、适用标准、规范:国家、地方及有关部委现行的设计、施工、验收等规范、标准及规程,同时还需满足合同文件的规定和设计要求。现有的标准、规范发生矛盾时,执行较严格的标准,规范。
第三条 承包范围内的具体工作内容
(一)乙方承包内的具体工作内容:见前第一条第6项承包
2、不包括以下内容:
(1)施工现场的生产材料,包括:钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砖、砂、石子、石灰,卷材、面砖、涂料、外墙漆、水管及管件等辅材,钢丝网等构成工程实体的材料。但因乙方工作失误或错误而产生的甲方材料损失应由乙方负责赔偿。
(2)甲方只提供施工现场坐标点(包括:标高、定位的基准点、线及主控线),其余分轴线等的测控由乙方负责完成。
(3)人工挖桩孔和人工基础机械挖填及现场多余泥土转运。
(4)工程施工组织总设计,包括:施工总平面图布置图、施工进度计划控制表、现场施工管理人员名单及通讯录、施工组织设计。
(5)施工现场用水和用电接口(用水接口中:主供水管接至工地相应位置。用电接口:全部使用主电缆接至二级配电柜),其余由乙方自行负责接至各需用点。
(6)施工档案资料由甲方负责编制,但乙方需要提供必要的配合。
(7)乙方现场施工办公室。
(8)施工现场围墙。
(9)施工现场门卫(甲方不负责乙方钢筋扣件等设备的看护工作)。
3、其他费用承担
(1)乙方生活水电、办公水电和施工水电费由甲方承担。
(2)生活区内的保洁费用由乙方负责,乙方应节约用电,安全用电,严禁使用不合格电器,如因此造成损失由乙方负责。
(二)合同价款:
合同总价=综合单价人民币 元/㎡该项工程的建筑面积。如因甲方增加的工作量,能计算面积的按建筑面积计费,不能计算面积的照实计价。
(1)乙方完成甲方规定全部工作后,质量、工期、现场文明和安全生产均应达到甲方的要求。
(2)本合同价款已包括政策风险、市场风险、人为风险、自然风险,结算时不作任何价格调整。工资结算时,乙方负责提供员工工程结算书工程结算依据,不开任何正式发票。合同价款指完成本合同承包工作内容所需的全部劳务费用和机械、辅料费用。具体为:A、直接工程费中的人工费用组成;B、直接工程费的机械费用组成;C、措施费用组成;D、与上述三种费用组成项目相关的管理费、利润和税收。
第四条 甲方权利与义务
1、甲方任命为驻地履行本合同的项目负责人。
2、甲方向乙方提供图纸两套。若乙方需增加图纸,甲方可代为复印,费用乙方自理,乙方不能将甲方的图纸挪作与本工程无关的用途。
3、甲方须负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调,如召集有关工程会议,协调不同单位施工中出现的矛盾。
4、工地的出入口的使用、标志的安置、场地的布置图绘制及门卫由甲方安排。乙方须遵从甲方有关安排。
5、后勤治保管理及临时设施:甲方提供给乙方临时办公用房十间(办公用具自理。)
(7)及时签审乙方提交的工程报告、技术资料、方案。甲方享有对乙方未达到合同约定的各项指标,要求乙方进行整改。
(8)其他应由甲方完成的工作。
第五条 乙方权利与义务
1、乙方任命驻施工现场项目负责人,场技术负责人,其余现场主要管理人员有:钢筋工长 名,木作工长不少于 名,泥作工长不少于 名,放线测量工长 名,质量员 名,安全员 名,并配备适应本工程管理需要的其他管理人员。
2、乙方自动与甲方搞好协调工作,有关工程的商洽事宜一律以工程工作联系函之书面形式送交甲方现场负责人或其派驻工地的代表。
3、乙方须按照合同、图纸、规范以及甲方施工组织设计的规定,在稳中有降方面都能满足业主、监理及甲方的合理要求下,完成合同文件所约定的工程内容。
4、根据甲方提供的标高及轴线控制点,乙方自行复核甲方提供数据的准确性后进行定位和分轴线的放线抄平工作,自己测量人员的工资自行负责。
5、生产生活设施(包括工人房、钢筋棚、木工棚、加工地场地地坪等)由乙方按甲方要求自行搭设,其人工费已包括在乙方合同单价内。乙方需自费负责临时设施保用期间的维修护理工作。
6、开工后一周内提交主要工序作业施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划、机械设备配置计划及材料需用计划。
7、充分充分保护所有完成(包括甲方及业主指定分包的工程)但未移交错的工程,因乙方的原因造成工程损坏,由乙方负责修复乙方全部承担。因甲方原因造成的损坏由乙方负责维修,费用由甲方承担。
8、工程完工后,清理所做工程项目、除去汗斑、标志、指印其他的油污和脏物。无条件撤离现场的施工人员,无条件撤离现场所有的自有机械,做到工完料尽场地清。
9、及时提交符合甲方要求及规定格式的工程量报表及工程结算书以及相关的资料,并承担提交不及时导致工程款不能按时支付的后果。
10、自行负责钢筋工程、模板工程的翻样工作并报送甲方,其正确性准确性乙方负全部责任,由于乙方错误或造成的一切经济损失由乙方承担。
11、按照甲方要求仔细填写施工日记及安全、技术资料,按甲方及建设主管部门、建设单位及监理单位要求提供资料,作好工程相关的经济、技术、安全资料以备甲方查阅。
12、及时按时足额发放乙方工作人员的工资,办理各项社会保险并承担费用,不得因此影响甲方的施工及管理。
13、乙方必须针对职业健康安全风险源制定防止和可控措施,并负责实施和承担与之相关的费用。
14、定期组织现场作业人员进行质量、安全方面学习,并将学习记录交甲方备案。
15、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏、乱、差所造成的损失和各种处罚。自觉接受建设主管、业主、甲方及有关部门的管理、监督和检查,以及他们所发出的指令。
16、其他应由乙方完成的工作。
第六条 工作要求
(一)质量要求
1、根据建筑总承包合同要求,乙方承包范围的工程质量必须达到一次交验100%的合格要求。工程质量达不到要求,造成不合格者,乙方必须无条件返工,造成损失由乙方负责,并且甲方不顺延乙方所延误的工期。
2、乙方在施工过程中必须严格按甲方“三体系”标准要求以及国家的现行施工验收规范、规程操作。严格技术交底,加强质量过程控制。
3、甲方在施工过程中,对因乙方未达质量标准或不按要求配戴安全帽及安全带等违反安全条例的行为开出的罚单,乙方必须无条件接受,并在当月的劳务费中一次性扣出。
4、本合同单价已包含天棚抹末及地面找平的人工费用,如乙方要求天棚不抹灰,地面不找平,就必须达到规范和验收要求。
(二)安全要求
1、乙方必须对所有进场人员进行安全教育和岗前培训,并作好有职工本人签字的安全交底记录,报送甲方备案。
2、乙方进场管理人员必须熟知安全生产相关法规、规范、标准、要求和技能,必须配备一名专职安全员。
3、乙方必须按甲方施工方案“三体系”中的职业健康和安全生产保证体系要求进行施工。对甲方原因存在的安全隐患要及时书面报告。
4、对于承包范围的安全防护要及时设置,对安全隐患要及时处理。
5、乙方必须严格执行甲方的安全管理规定。
6、乙方应杜绝人员重大伤亡事故发生。乙方为施工现场人员购买意外伤害保险一份,每平方米缴保险费1.2元。甲方为施工现场人员购买意外伤害保险各2份,每平方米缴保险费2.4元。乙方购买保险的费用由甲方垫支,在乙方的劳务费中扣除。如发生死亡事故出现保额不足部分,双方根据相关安全条例条款进行责任化分。
7、当乙方出现人员伤亡时必须立即报告甲方,并负责保护好现场,备查。
8、乙方应杜绝重大机械事故和火灾事故的发生,杜绝食物中毒事件的发生。若发生食物中毒等保险合同以外的事故,由乙方自行负责。
(三)工期要求
1、工期的计算自甲方与监理发出的开工令日起算。乙方自进场开始,必须按照甲方总体工期计划执行,严格周、旬、月计划任务的完成。
2、对以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期可相应顺延。否则,甲方不予认可:A、甲方未能及时提供图纸或开工条件,需甲方提供的材料不能及时到施工现场;B、一周内非乙方原因造成停水、停电、连续停工超过36小时;C、战争、自然灾害等不可抗力的;D、合同中约定或甲方同意顺延的其他情况的。乙方在上述情况发生后三天内,就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报告,逾期提出视为乙方放弃。甲方代表在收到报告后7天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改视为同意顺延工期。
3、因乙方原因造成工期延误,乙方又未能按照甲方要求落实改进措施,则甲方有权将本工程的部分或全部委托其他单位完成,所发生的费用及损失由乙方承担。
(四)现场文明要求
1、乙方必须按甲方的要求做好施工现场和生活区(或办公区)的文件施工管理工作,确保达到并保持政府有关部门及甲方现场文明要求。
2、施工现场操作完毕后,应及时清扫干净,做到工完场清、工完料尽,现场所有材料或半成品按甲方平面布置分类堆码整齐,确保道路畅通。
3、工具、用具房整洁有序。
4、现场驻守人员宿舍清洁卫生,符合“三体系”中的职业健康和环境要求标准,不乱抛垃圾、乱倒饭菜、不随地大小便,不得男女混住一室。
5、驻现场的所有人员杜绝聚众赌博、打架斗殴、酗酒、闹事。如因此造成的后果,由乙方自行承担。
6、做好消防防火工作,不得私拉乱接电线,使用易燃易爆物品。做到人走灯灭。
(五)劳动管理要求
1、乙方严禁使用未成年工以及男年满55岁、女年满50周岁以上的成年工,严禁使用精神病人或间隙性精神病人等属于建筑安装行业禁忌的人员、身份不明人员和畏罪潜逃的人员。
2、乙方进场的所有施工人员,乙方应向甲方造册登记,特种作业人员必须持有行业主管部门颁发的有效岗位证书上岗,其他人员应持有行业主管部门颁发的《一线生产操作人员安全生产知识教育培训合格证》上岗,施工管理人员应持有效的专业岗位证书,严禁无证上岗和无证指挥。
3、所有乙方进入施工现场的人员必须携带《居民身份证》,《外来人员就业证》,《户口暂住证》,《职(执)资格证》,《上岗证》及女职工的计划生育相关证明交建立花名册,并报甲方备案。
4、在施工现场管理中,乙方应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》的要求配置专职或兼职的安全管理人员,并持有有效的证件。
5、乙方负责与所使用的全部人员依法签订劳动合同,劳动合同的签订情况必须报甲方备案,乙方人员必须遵守国家、当地政府关于工程施工的有关法规,遵守甲方关于施工现场管理的各项规章制度。
6、政府及政府职能部门要求办理的各项保险,乙方所用人员由乙方全部负责。
7、乙方所使用的人员由乙方负责管理和教育,必须遵守国家的法律、法规,甲方的管理制度、现场管理要求。
8、乙方进场必须确保各项工作有充足的劳动力,经确定的人员,未经甲方书面准许,乙方不得擅自撤走进驻工地的任何人员。
9、乙方必须按期、按时、按政策规定支付所用人员的工资并直接支付到员工
第七条 中间验收、隐蔽验收
1、乙方需在现场设置专职的质检员,对完成的各项工作进行自检,自检达到要求后,报甲方验收。甲方会同业主现场代表及监理验收合格后,方可进行下道工序。如验收不合格或达不到合同约定质量标准,乙方必须无条件返工。乙方应按甲方要求的时间返工,并达到质量要求。如乙方未及时予以整改,或整改后仍不符合要求,甲方可委托他人整改,有关费从乙方工程款中支付。乙方整改及返工费自理,并赔偿材料损失,工期不矛顺延。
2、工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方进行检验,届时甲方应组织业主、工程监理及质量监督部门联合检查验收,验收通过后方可进行下道工序,验收过程中所产生的一切费用由甲方承担。如甲方未按通知时间验收,则乙方可自行检验,甲方应在“隐蔽验收报告书”上签认。如事后甲方、业主、工程顾问、质监部门等仍要求检验,则乙方须同意检验,检验如合格所发生的一切费用由甲方负担,检验不合格所发生的一切费用由乙方负担。如乙方未能知甲方进行检验访问演出进行下道工序的施工,所产生的一切责任后果由乙方负责。
第八条 材料设备供应
1、乙方及时向甲方提供材料需求计划,材料计划必须准确无误,若因计划不准给甲方造成的损失,由乙方负责向甲方按实赔偿。
2、乙方负责提供材料的取样及试验工作,甲方承担试验费用,乙方无偿提供人工配合。
3、本工程所有机械及手电动工具由乙方自行提供,其相关的操作、消防、检测、安装维修、租赁费用由乙方自理。
4、甲方供应之主材,乙方按甲方核定的消耗量包干使用,其中构成建筑实体的所有主材按计划领用,但必须回收利用,双方约定钢筋损耗比为3%(以钢筋施工大样表为准);砖砌体损耗率为3%,外墙面砖及商品混凝土损耗详细为3%;砂浆、石按定额耗量;超用部分,乙方按甲方彩购价全额赔偿。损耗包括加工废料在内。若因甲方材料供量问题,造成停工或返工的损失由甲方负责。
5、甲供材料管理除上述约定外按相关管理办法执行。
第九条 包干单价以外的现场签证
1、工程签证单应按甲方提供的统一表格填写,字迹清楚工整,签证单须有甲方项目经理、项目造价工程师(或成本核算负责人)、经办人员三人签字且日期齐全。5000元及以上的签证还必须经建设单位和监理单位签字认可,方才有效。对签证事由和内容的描述须详尽,必要时应附上图示及工程量计算式,签证事由注明发生时间、地点和工作部位(层次、轴线编号、构件名称等)。
2、下列签证单属无效签证单:
(1)甲方签名不全;
(2)签字时间超出合同规定时效范围;
(3)签证内容不实;
(4)对签证事由的描述太简单以致无法核定工程量;
(5)没有乙方现场代表的签字盖章;
(6)签证内容包括在劳务合同范围内的.;
3、对已在甲方项目经理部结算的无效签证,甲方复核部门在复核时有权予以扣除。
4、乙方额外零工单价如下:技术泥工/工日,普工/工日,钢筋按 650 元吨,木工按支模面积 32 元/㎡,外墙砖按粘贴面积 25 元/㎡,砌砖12砖按 200 元/m3,24砖按 180 元/m3结算。
第十条 合同价款的支付
(一)工程进度款的支付时间和标准
1、正负零以下地下室完成混凝土浇筑完成后7日内,甲方按地下建筑面积 260 元/㎡支付。地下室砖砌体完成后7日内支付 60 元/㎡,地下室抹灰完成后7日支付 55 元/㎡,其余全部竣工验收合格后28日内甲方付至乙方总工程款的97%。
2、1-4层结构层混凝土浇筑完成后7日内,甲方按1-4层建筑面积/㎡支付。5-8层结构混凝土浇筑完成后7日内,甲方按5-8层建筑面积元/㎡支付。
3、9-11主体结构混凝土浇筑完成后7日内,甲方按9-11层或屋面封顶层总建筑面积 260 元㎡支付。
4、二装砖砌体基本完成7日内(仅留梁下后塞口,后塞口须从顶层向下逐层填塞),甲方按完成总建筑面积 50 元/㎡支付。
5、全部砌体的后塞口完成堵塞,内抹灰分两次支付;每次均按建筑面积支付45元/㎡。
6、外墙保温施工完成,甲方按1-18层建筑面积元/㎡支付。
7、屋面、电梯前室贴砖和工程收尾工程完成,甲方按1-11层建筑面积/㎡支付。
8、分户验收全部通过后,10日内,甲方按该工程总建筑面积
9、全部竣工验收合格,并且乙方向甲方提供了全部应提交的资料档案后15天内,甲方付至乙方总工程款的97%。
10、保修金3%。
(二)支付的前提条件
1、乙方按时保持的完成了工程任务。
2、乙方向甲方履行了工程款拨付的全部手续。
第十一条 竣工结算
按建筑工程施工通用合同条款执行
第十二条 保修
1、本工程保修期为三年,保修期以全部工程正式竣工验收获得通过之日起开始计算。
2、本工程之保修金为工程决算总价的3%,保修金不计利息,质量保证金在工程备案验收满一年后30日内付清。当保修期满后,如当时仍有保修工作在进行,则待此工作完成并获得认可后的30天内支付剩余的保修金。若出现保修金不足,则由乙方另行支付。
3、保修期间,乙方应设专人常驻现场,乙方应在接到通知后24小时内派人修理,否则甲方自行安排维修,有关的费用无论乙方是否在维修记录上签字认可,甲方均有权从保修金中扣除。
4、保修期满后,若工程发生质量事故,其原因是乙方偷工减料等人为原因造成,其责任及损失全部由乙方承担,甲方可以通过法律手段向乙方追究全部损失。
第十三条 乙方应提供的资料
1、乙方向甲方提供经过年审的《营业执照》、《组织机构代码证》、《资质证书》、《安全生产许可证》复印件加盖公司鲜章、法人代表证明或法人代表委托书等证件和资料。
2、承包价格内的相关材料、辅助材料等产品到达工地,应随货将与产品质量相关的有效《质保书》、《准用证》及《交易证》、《备案证》等相关资料提供给甲方。
3、乙方自行提供并负责办理在川承接劳务所需的一切手续、证件。办理上述证件所发生的费用由乙方自行承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件,则乙方向甲方赔偿不低于壹拾万元的违约金,同时承担给甲方造成的相应损失和违约金。
第十四条 履约保证金
签订合同之日乙方向甲方缴纳履约保证金人民币 10 万元(作为乙方履约期间的担保。在乙方全部完成主体封顶后七天内无息退还。若乙方中途自动放弃本工程或工程质量、施工能力达不到要求,甲方有权解除双方劳务合同并全额没收履约保证金,乙方所完成的工作按合同分项单价的80%办理结算。
第十五条 违约责任
1、乙方有下列情况之一,即视为乙方已违约,甲方可无条件部分解除合同内容,另行选择生产作业人员进场施工;或全部解除合同,责令乙方退场。
(1)未按本合同约定配备必须管理人员,或管理人员到岗时间达不到合同约定,并确已不能满足管理需要。
(2)进场的管理人员、生产作业人员技术素质不能适应本工程需要,并经甲方书面通知后在规定时间内未作调整,致使产品质量低劣,现场管理混乱。
(3)进场的作业人员需持而未持有上岗证书或特种作业证书,并经有关部门查处。
(4)未能按人员配置计划及时配备生产作业人员,导致月度或主要节点工期延误达五天及以上并确已无法赶回延误的工期。
第十六条 合同生效与终止
本合同自双方签字盖章后即生效,在竣工验收通过,办理完工程决算并付清款项后终止。但在保修期内,与保修有关的条款依然有效,直到保修期满并完成保修工作后,有关条款才完全终止。
第十七条 其他
1、乙方法定代表人应甲方要求,接到通知后24小时内必须到现场。
2、乙方在钢筋工程施工前三天必须提供完整的钢筋配料单一式二份,若不得供或者不在规定的时间内提供完整的钢筋配料单。每次罚款100元。
3、乙方车辆到工地时,必须服从调度、指挥,若因不听从指挥造成的损失由乙方全额承担。同时乙方应在卸货区设置安全警示区、悬挂醒目的安全警示标志,否则发生伤亡事故由乙方承担全部责任。
4、乙方提供的各种材料必须符合使用要求,不得将劣质材料运至本工地使用,使用前必须经甲方管理人员审查后方能用于本工程。乙方提供的各种机械、机具(如钢筋机械、电焊机、坚焊机、木工机械、随机电箱、电缆等)必须符合有关安全标准,且有相关合格证明书,否则,甲方有权禁止乙方使用。
5、本合同以书面打印的内容为有效版本,合同中除甲方单位名称、签约双方法定代表人或委托代理人的签名外,其余手写需甲乙双方签字才能生效。
6、本合同正式一式三份,甲方执二份,乙方执一份。本合同未事宜,双方另行协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同 篇3
矿山开采劳务承包合同范本是一份非常重要的文书,用于规范矿山企业与开采承包商之间的权利义务关系,明确双方在开采过程中的职责和责任,保证矿山开采工作的顺利进行。以下将围绕该范本进行详细的分析和说明,从中深入探讨矿山开采劳务承包合同的内容、特点和注意事项等方面。
一、矿山开采劳务承包合同的内容
矿山开采劳务承包合同一般由以下几个主要部分组成:
1、合同的基本条款:包括合同的名称、签订时间、签订地点、合同生效条件等内容。
2、开采规格及范围:包括采矿区域、矿层埋深及矿体规模、采矿工艺、采矿技术等信息,以确保双方在开采过程中的操作和管理得到严格的限制和规范。
3、开采方式及管理要求:包括采矿设备和机具的选择及配置、开采流程及进度、安全管理措施、环境保护等方面的规定,以确保矿山开采工作的安全、高效和环保。
4、劳务承包方式及费用结算:包括承包商的资格条件、服务范围及收费标准、开采周期及结算方式等内容,以确保承包商获得合理的劳务价值回报,同时对双方的合同费用结算规定进行了明确规定。
5、合同期限及终止条件:包括劳务合同的期限及续签方式,以及可能导致合同提前终止的条件如合同违约、自然灾害等。这部分内容十分重要,因为合同的期限和终止条件的确定直接关系到后续合同履行和申诉维权等方面。
二、矿山开采劳务承包合同的特点
矿山开采劳务承包合同具有以下几个显著的特点:
1、强调规范性:矿山开采过程中涉及到的问题比较复杂、多样化,合同在规范矿山开采行为方面发挥重要作用。尤其是对于采矿设备和技术的选择和运用、安全管理和环境保护等方面,合同的规定更是至关重要,同时也要求两方在合同履行过程中遵守严格的规章制度和流程,确保规范合法的开采实施。
2、灵活性和可扩展性:矿山开采劳务承包合同通常允许双方进行有效的协商和商议,以应对可能出现的一些变化或困难,例如矿体形态复杂、开采周期不确定等。在矿山开采工作过程中,需要及时根据实际情况不断进行调整和协调,以确保矿产资源的有效开采和利用。
3、严格的保密性:矿山开采涉及到大量的商业机密和技术秘密,因此矿山开采劳务承包合同对保密程度的要求非常高。无论是在合同签订,还是在劳务过程中,双方都必须严格遵守保密协议,不得泄漏任何商业秘密和技术机密,以确保企业的产品和技术的竞争优势。
三、矿山开采劳务承包合同的注意事项
在签订矿山开采劳务承包合同时,需要注意以下几个方面:
1、明确权利义务和责任:双方在签订合同时,需要详细明确各自的权利和义务,以及在实际劳务过程中的责任,确定各自的利益和责任归属,以便在合同的履行过程中能够有效地进行协调和沟通。
2、规定合同的期限及终止条件:明确合同的期限和终止条件是非常重要的,双方在合同中应该充分考虑各种限制因素如天气、自然灾害、政策法规等,避免可能出现的风险及纠纷,保障双方在劳务工作过程中的合法权利。
3、保障劳务质量和安全保障:在合同中充分考虑矿山开采过程中的安全和质量保障问题,例如规范采矿设备和技术的选择和运用、确定严格的安全管理和环保保障制度、规范而周密的劳务管理和监管等方面。劳务承包商在签订合同时需要提供合格人员、设备和资质,确保合作成果获得最佳效益。
4、保护商业机密和知识产权:企业在矿山开采过程中可能涉及到各种商业秘密和技术机密,合同签订时需要明确保密条款,规范商业机密和知识产权,保护企业的竞争优势和核心技术资产。
总之,矿山开采劳务承包合同是企业开展矿山开采所直接涉及的重要性文书之一,对矿山开采实施完善规范管理和技术保障非常重要。只有双方明确各自的权利义务,建立合理的工作管理模式,制定详细的操作规程,补充细化相应的法律规定;才能充分发挥合作效益,保证矿山开采工作的顺利进行。
劳务承包合同 篇4
一、工程概括 工程名称: 工程 工程地点:
二、工程承包范围:
1、工程人工费:钢筋制作及绑扎,混凝土浇注,木板制作和安装,机械安装和使用。
2、工程作用辅材包括:机械与机具、支模所用板材及架料,五金。
3、建设规模:610万平米,如甲、乙双方不愿合作,可协商解除合同。
三、合同工期: 开工日期:以甲方正负零起后开始计算。 竣工日期: 不可抗拒的因素除外,工期顺延。
四、质量标准 乙方必须按图施工,工程质量标准为合格工程,施工中若不 按图施工和工程质量问题、返工重作所造成的损失,由乙方负责。
五、合同价款: 按建筑面积该项目设计图纸及该合同约定的标准事项每平方米 元(人民币),基础另行计算。
六、付款方式 乙方进场后做到建筑面积达到1万平米时,甲方一次性支付乙方工程款,以后付款方式以此内推,工程全部竣工后____日内付清。逾期按银行同期利率标准的4倍计息,从逾期之日起超出____日息转本按2-4倍计息。
七、保证金退还方式:保证金在乙方建筑面积达到1万平方米之时,甲方退还乙方保证金。
八、双方责任与义务
甲方责任
1、甲方必须按质、按量准时给乙方提供原材料;
2、甲方必须按照按约定付款给乙方;
3、甲方负责工程所用的三通一平及费用;
4、甲方必须购买二份保险;
5、由甲方原因导致工程停工,工期顺延并承担相应的责任。
6、甲方必须对乙方的所有辅材必须看管,不得任意丢失和转借,否则照价赔偿。
乙方责任
1、乙方在施工过程中必须按图施工,对甲方所供材料必须节俭和爱护,若导致浪费返工必须照价赔偿。
2、乙方必须按质、按量、按约定进度安全完工,若导致质量,工期约定范围必追究其责任。
3、乙方进场所有人员必须戴好安全帽;
4、必须安全文明施工,若不按施工程序导致安全事故由乙方负责。
5、乙方必须买一份保险 另注:甲方所有铝合窗、幕墙、卷闸门、防盗门安装不含在本次协议中。
九、合同生效 合同订立时间:________年____月____日 合同订立地点: 本合同双方约定,甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
劳务承包合同 篇5
挡墙劳务承包合同
挡墙劳务承包合同是指承包商根据业主的要求和设计方案,在规定的时间内完成挡墙工程并提供相应的劳务服务。挡墙作为建筑工程中的一项重要工程,其质量和效果直接关系着整个建筑的安全和美观。因此,合同的签订和履行对于确保工程质量、保护业主利益和维护承包商的声誉都具有重要意义。
首先,挡墙劳务承包合同应明确双方的权利和义务。在合同中,应明确工程的具体要求和工期,以及款项的支付方式和时间节点。承包商应明确自己的责任和义务,如按时按质完成工程,保证工程质量符合设计要求,并提供合格的劳务人员。业主应明确支付款项和提供相关材料和设备的义务。通过明确双方的权利和义务,可以有效避免合同履行过程中的纠纷和争议。
其次,挡墙劳务承包合同应关注工程质量的控制。在合同中,应明确工程质量的要求和验收标准。双方应达成一致意见,并在签订合同时附上相应的工程图纸和设计文件以便参考。同时,合同应包含监督和检查机制,确保承包商按照规定的标准和要求进行施工。业主可以委托第三方进行监督,并在工程完成后进行验收,以确保工程质量符合合同要求。
此外,挡墙劳务承包合同还应考虑工期及延期的问题。在合同中,应明确工程的起止时间和完成时间。如果因不可抗力或业主原因导致工期延长,双方应协商解决,并在合同中约定延期的条件和方式。这样可以保证工程的正常进行,并有效避免可能发生的纠纷和争议。
最后,挡墙劳务承包合同应注重保障双方的权益。在合同中,应明确违约责任和赔偿机制。如承包商未按时按质完成工程,可以依据合同约定进行相应的违约责任和赔偿。同时,业主也应确保按时支付款项,否则应承担相应的违约责任。这样可以保证双方权益的平衡和维护,并避免在合同履行过程中的不必要的纠纷和争议。
总而言之,挡墙劳务承包合同的签订和履行对于确保工程质量、保护业主利益和维护承包商声誉都具有重要意义。通过明确双方的权利和义务、关注工程质量的控制、考虑工期及延期问题以及注重保障双方权益,可以有效地防止合同履行过程中的纠纷和争议,并确保工程的顺利进行和质量的实现。因此,在进行挡墙劳务承包合同签订时,双方应慎重选择,并对合同的具体内容进行详细、具体和生动的描述,以确保合同的有效履行和工程质量的实现。
劳务承包合同 篇6
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
遵照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的
法律准则及遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将 劳务发包给乙方,双方就该项目施工劳务总承包的所有有关事项,经多次协商,达成共识,订立本合同,供双方共同遵守执行。
一、工程概况:
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)建筑面积:
(四)结构类型:
(五)建筑层数:
二、工程承包范围
(一)、土建部分:按本项目的设计施工图、图纸会审及各项规范,从基础捡底起及以上的所有土建项目,即主体工程、砌体工程、楼地面工程、屋面工程(除基础防水、屋面防水;厨、卫间防水、阳台防水、室内水电、消防、外墙保温等七项以外的所有的项目)。
(二)、装饰项目:
内抹工程;外墙贴砖工程;公用部分粘贴。
三、承包方式:劳务总承包,其具体内容为:
1、泥工、木工、钢筋工、外架工、临电、临水工的人工工资。
2、包技术(即:施工员、防线员、安全员、质检员的人工工资;(不
包资料员的工资)。
3、包周转材料:即模板、木方(地下室部分可用久模板、±0.00以上必须用新模板。柱、剪力墙用黑色桥工板;梁、板用1.7cm的红模板)
包内外架的钢管、扣件、加长管、工字钢等。
包各工种所用的铺材:即钉子、铁丝、拉杆、梁卡、止水螺杆、扎丝、封口胶、铁丝网、PVC管等。
4、包垂直运输的大型机具:塔吊。施工电梯的租赁费、工人费、搅拌机的人工费、修理费及租赁费。各种机具的进出场费、安装(卸)费。
5、各班组所用的小型工具如:斗车、钢筋工的各种机具等。
6、包外架所需的立面密目网、水平网及围护板材等,以及外墙作业所需的架板等。
7、包临舍搭建、场地布置及场地的道路的硬化(硬化材料由甲供)。
8、包二级供电柜到三级配电箱的所需材料,及进入各楼层的临时水电材料;日常水电的维护、维修(含抽水高压泵)。
9、包文明施工:即工完场清,材料堆码整齐,弃渣堆放到统一制定位置,材料的上下车、负责工地专职材料守夜人及标语宣传费。
10、包按规定的每次钢筋安装、模板的安装的验收费用(钢筋、水泥、河沙的检测费由甲方负责)。
四、承包综合单价:
1、建筑面积的确定,按房管局测量面积为准(屋面构架不单独计算面积)
2、承包工程劳务综合单价为: 元/㎡(含配合费)。
包干,在全面完成本合同规定的全部工作后,才能执行此单价,若因
设计变更,按设计变更进行合同的价款增减。
3、本合同的综合单价,已包括了各种工资、津贴、超高增加费,文明施工费、安全设施费、安全文明措施费、节假日加班费、夜班费、赶工补贴费、劳保费、医保费、保险费、管理费、税金费等各种费用)
4、以上单价均包含在施工当中及施工后,由于水电安装、消防弱电、门窗安装,栏杆安装等专业配合工种;正常打凿返工造成的修补用工,直至本工程通过工程竣工验收为止。
5、此单价均包含楼层各部分的清洁费用,直至主体验收交房止。
6、以上综合单价中,安全文明施工保证费用占综合单价的8%,质量保证费占3%,进度保证费2%,其余为人工费。
7、如乙方在安全文明施工及工程质量上出现缺陷,没有按约定时间完成进度,甲方有权从乙方总工程造价中按上述比例扣除。
8、施工中除不可抗拒的外力造成停工,乙方不得索赔,因甲方原因造成停工五个工作日内,乙方不得索赔,超过七天以上,甲方按确定的留用人员 进行补贴。其周转材料(只限于外架的钢管、施工图纸交底和设计变更的全部内容;包括挂钢丝网、抹糙灰、踢打、贴砖、分格缝制作、碰角、清洁和交房前的'二次墙面清洁等(如不作面砖,采用外墙涂料或外墙漆,涂料或外墙漆由甲方提供)。(3)内墙贴墙砖按设计图纸、施工图纸交底和设计变更的全部内容:包括挂钢丝网、抹底糙、碰角、贴砖、压顶及腰线和零星贴面、清洁等;(4)地面面砖:按设计图纸、施工图纸交底和设计更改的全部内容;包括排版、贴砖、切割、勾缝、踢脚线粘贴、零星贴面、清洁。(5)以上均包括地面基层处理、保温基层处理及基层找平,成品保护等。
七、楼地面工程承包的工作内容:
A、楼面;(1)基层清理,打毛;(2)楼面冲洗;(3)砼板面裂缝的堵漏;
(4)刷结合层;(5)按配合比拌料、运输、辅料、找平、压实拉毛;
(6)养护;(7)厨、厕、阳台作找平层和保护层,阴角、管口作泛水。
B、地面:按设计图纸、施工图纸交底和设计变更的全部内容:
(1)回填土捡平夯实(300MM内);(2)垫层砼浇筑;(3)找平层;(4)防潮层(防潮砂浆或砼);(5)保护层;(6)面层制作(含刚性层中的钢筋制安、扎丝等工用具);(7)材料的二次运输;(8)养护;(9)割缝及嵌缝油膏,水 子除锈、刷漆、安装、成品保护。
八、配合工作不计算工程费用:
A、门窗后塞口及墙面补洞:包括水、强电、气、弱电、电梯、栏杆、门窗、消防、暖通、设备安装工种及其他安装工程的沟、槽、洞、孔、电梯设备基础等在内的一次清补,达到竣工验收要求(二次以外的另外计费)。
B、本工程图示中所要求的割缝。全部建筑渣子清扫并转至室外集中堆放(距墙40M外或甲方指定地点);施工场区内材料二次转运、垂直运输。
C、竣工前楼地面、内外墙面、门窗、楼梯及扶手、设等所有物件清洁直至竣工验收合格。
D、以上款项未尽事宜,详见施工图招标答疑及交底纪要。设计变更所发生的人工费累计增减在贰万伍仟元(含贰万伍仟元)以内不调整,由乙方包干,超过贰万元以上者按实调整(办理签证计量计价)。 E、电梯、外墙保温层专业公司作完后的后塞口修复。
九、工期要求:
开工时间: 年 月 日
完工时间: 年 月 日
阶段性施工进度:地下室 ,±0.00以上 一层楼,砌体 天,内抹 。
十、乙方工程管理人员名单: 十一、工程质量要求:
乙方必须保证所承担的工程项目质量符合国家施工验收规范,质量达验标准;及甲方与建设单位签定的分户质量验收标准。混凝土墙、天棚达到清水要求,不抹灰。
十二、甲、乙双方责任:
甲方责任:
1、向乙方提供2套施工图,只交定位点和定位线、
2、向各单项工程分别进行技术交底。
3、及时提供甲方应供应的原材料(钢材、砼、砖、沙石、水泥)。
4、按合同约定及时向乙方拨付工程款;
5、随时进行质量、进度安全的监督、评定、奖励与惩罚。
6、有权监督乙方对民工工资的发放。
7、为施工方购买建安保险。
乙方责任:
1、熟悉图纸,编制各工种的施工组织方案,及制定质量保证体系,和安全保证体系以及重大事故处理方案。
2、作好施工记录,及天气情况记录。
3、及时发放民工工资,严禁扣留拖欠民工工资,为此造成的恶劣影响及后果,乙方要负全部责任,直至刑事责任。
4、接受监理及总发包方现场代表的指导、监督。严格执行甲方项目部的管理。
5、严格执行各项工程的工艺流程及规范,对偷工减料,违反操作规程及设计,必须返工并接受处理。
6、负责每月25日向项目部上报当月完成工程量表。
7、负责乙方办公、生活临舍。
8、负责厕所、宿舍、道路、使用场地的清洁卫生。
十三、治安、防火、安全:
1、生活区安装灭火器,室内安装定运电量开关,由治安消防负责人定期检查。
2、严禁私拉乱搭电线,严禁在生活区煮饭,烧开水;
3、严禁在工地区人打架及群殴,主动肇事者罚款2000元,造成严重后果者还要送公安机关,依法处理。
4、随时对工人进行防火安全教育。
5、乙方对民工购买意外伤害保险,施工中发生的伤亡事故的民事责任全部由乙方自行承担,工程中的一般安全事故拾万元以下的全部由乙方负责;超过拾万元以上的,由甲方负责70%,乙方负责30%。
6、没有经过甲方安全员同意,不服从项目管理人员指挥,擅自拆除安全防护,并不恢复,轻者,甲方处乙方50---500元/次的罚款,如造成严重后果由乙方负责一切经济责任与损失。
7、施工现场各种操作人员,特别是塔吊、施工电梯、搅拌机、焊机必须严格执行操作规程,持证上岗;严禁酒后上岗,穿拖鞋上岗,超疲劳上班,否则出现的一切安全事故由乙方负全部责任。
8、乙方未尽上述义务影响到甲方的施工进度,以及企业形象时,甲方有权直接从乙方的工程款项中支付现金,解决和处理有关问题。
9、乙方人员在施工现场以外发生的伤亡事故与甲方无关。
10、严禁在工地内赌博、偷盗、一经发现,甲方处乙方500元/人/次,情节严重的交公安机关处理。
十四、工程款的支付办法:
1、捡底到±0.00时,第一次拨款,其实际完成量的60%付款。 其计算式为:钢材用量×520元/T×60%+木工展开面积×23元/㎡×60%+砼体积×10元/m³×60%+捡底费用地下室面积×3元/㎡总和为第一次拨款金额,15日内拨款。
2、±0.00以上每5层按项目部验收合格签字认可,按实际完成建筑面积×单价的270元的80%,15日内拨款。
3、砖砌体完成,按总面积×砖工单价×70%付款。(砌砖单价为40元/㎡),砖砌完成十三层按工程量质量达标付款一次,15日内拨款。
4、内抹完成:按总面积×内抹面积×70%付款。(抹灰单价为20元/㎡),内抹完成十三层工程量质量达标付款一次,15日内拨款。
5、外墙面砖完成:按总面积×外砖单价×70%付款。(外墙单价为22元/㎡)
6、竣工验收合格:付至总造价的85%付款。
7、竣工验收三个月内:付至总造价的95%。
8、保修期满:付余下的5%(不计息)。
9、施工过程中不得以任何理由,找甲方借款。
十五、材料的使用及奖惩:
乙方必须按照甲方核定的料单进行领料使用,并在施工中注意材料节约,双方约定按下表核算损耗并进行奖罚。
(一)材料控制
(二)、禁止砂浆过夜,每发现一次甲方向乙方索赔100元/堆,禁止乱切、乱割钢筋、乱砍砌体材料,每发现一处甲方向乙方索赔50元;禁止不按配合比和技术交底进行砂浆搅拌,每发现一次甲方向乙方索赔100元;禁止到处遗洒砂浆,每发现一处甲方向乙方索赔100元,禁止乱割面砖材料,否则甲方向乙方索赔50元/次;
十六、乙方向甲方交履约保证金15万元,主体完成退还50%,竣工验收合格退还另50%。本合同如有未尽事宜,由双方协商修改补充条款。
十七、甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的争议,双方先行协商解决,协商不成向甲方单位所在地人民法院提起诉讼。
十八、本合同经双方签字、盖章之日起生效。合同一式四份,甲方三份,乙方一份,肆份均具有同等法律效力。
十九、本合同以书面打印的内容为有效版本。本合同中除签约双方法定代表人或委托代理人的签名及签约时间以外,手写的内容均为无效条款,对签约双方不具有法律效力。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表签字: 乙方代表签字:
甲方项目负责人(签字): 乙方项目负责人(签字):
年 月 日 年 月 日
劳务承包合同 篇7
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》以及有关规定和甲方与业主签定的《合同协议书》,结合本工程的具体情况,为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务关系,在公正公平、互惠互利的基础上,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以望共同遵守:
第一条 工程概况及合同价款
1、工程项目名称:
2、工程地点:
3、工程内容及工程数量:
(1) 工程内容:
①修建拌和设备、锅炉基座及储油池、沉淀池的全部工作。
②砌筑上料台。
③拌和设备、锅炉、输油管线的安装拆除及调试。
④购买沥青、石屑、碎石等原材料
⑤沥青加热、保温、输送,装载机铲运料、上料,配运料,矿料加热烘干,拌和,出料。
⑥自卸车运送沥青混合料至施工现场。
⑦前台清扫整理下承层,摊铺机摊铺混合料,找平,碾压,养护。
⑧现场测量及试验工作。
⑨内业资料整理填报并经监理签字后交甲方存档。
(2) 工程数量:本工程的图纸工程数量见附表,结算时以甲乙双方共同签认的实际发生的工程数量为最终结果。如果发生变更或隐蔽工程,乙方应做好原始资料,经监理工程师签字认可、业主批复后再按合同单价办理结算,否则,甲方不予结算。
4、承包方式:以单价形式实行承包,单价详见附表《工程项目及单价一览表》。
5、合同价款:
第二条 工程期限
1、根据工程总工期要求,合同双方商定该工程工期为 个月,自年 月 日开工,至 年 月 日完工。
2、开工前开始施工,应在开工日期 天前,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求,未经甲方书面同意,则工期不予顺延,并由乙方承担未按时开工造成的损失。
3、如有下列情况之一,经甲方签认后,工期可以相应顺延,并用书面的形式确定顺延期限(但是不能作为索赔的依据):
(1) 由于施工准备的情况,甲方不能按时提供施工用地,影响进场施工;
(2) 甲方提供技术资料或进行技术交底不及时以及设计变更等影响正常施工;
(3) 因不可抗力等因素而影响施工。
第三条 双方的权利和义务
1、甲方
(1)、在开工前应协助办理征地拆迁、施工用地、协助乙方解决施工用水、用电等,其费用由乙方负责。
(2)、负责办理开工报告等施工前的准备工作。
(3)、及时向乙方提供施工设计图纸及沥青混合料配合比等有关技术资料,负责技术交底工作。
(4)、对乙方下达施工进度计划并对乙方的工程进度和质量进行监督,对隐蔽工程和合同工程数量变更进行签证。
(5)、按合同规定由甲方供应的材料、设备,甲方应按时组织供应,以满足工程进度的需要。甲方供应材料详见附表《甲方所提供材料的单价表》
(6)、开工前向乙方做好交桩工作。如果有必要,甲方可向乙方提供试验测量服务,满足乙方施工需要,其费用由乙方承担。
(7)、如果乙方严重违反合同,甲方提出又不加以改正,致使合同难以履行时,甲方有权采取一切措施直至终止合同,并视情节轻重,追究乙方法律责任。
(8)、从全局利益出发,在遇有紧急情况或突发事件时,有权对乙方的人员和设备进行统一调配和无偿使用。
(9)、对乙方在劳务施工过程中发生的一切对外经济活动所造成的后果,乙方自负,甲方不负任何责任。
2、乙方
(1)、要严格遵守国家的政策、法令和法规,及地方政府的规定。
(2)、不得擅自将该承包的工程分包或转包给其他人,否则甲方有权解除本承包合同并没收其履约保证金。
(3)、必须服从甲方管理人员的安排, 并完成甲方及业主的质量进度要求。
(4)、做好施工场地的平整、施工界区内的施工用水、用电、道路、管线的铺设、临时设施的建设管理、使用和维修。
(5)、根据甲乙双方初步协商,乙方拟投入本工程施工的人员和设备,应在
本合同签定后 日内全部到达施工现场,并通知甲方有关负责人到现场清点签认,同时提供相应的证书。如果乙方上述人员和机械设备在施工过程中需要发生变动,乙方应提前 日书面通知甲方,并征得甲方项目经理同意,否则视乙方违约。
(6)、每月向甲方提供材料设备进场计划和施工用水用电计划。
(7)、每月必须以书面的形式将合同履行情况上报甲方项目经理部。
(8)、自备车辆接送监理抽检。
(9)、按甲方要求上报各种有关技术文件和资料、报表。
(10)、保质、保量、按期完成本合同规定的全部工程内容,包括设计变更和增加工程。全部工程必须达到本合同第五条规定的质量要求。
(11)、负责处理好地方关系,避免与地方发生不必要的经济纠纷。否则,造成的一切后果和损失由乙方承担。
(12)、 乙方在施工过程中,要保证承包范围的场内外的环境不被污染,否则,造成的一切后果和损失由乙方承担。
(13)、根据工程需要,负责维修施工用的照明、看守围拦和警示等施工防护设施,另外,施工造成的水土流失、污染农田、鱼塘以及因施工车辆造成的道路、农作物污染,均由乙方负责处理解决,费用自理。
(14)、工程竣工之后,乙方应进行场地清理平整,做到工完场清,并协助提供交工验收有关资料。在本工程未交付甲方前,应负责已完工程的保护工作,若有损坏,应自费予以修复。
(15)、在甲方的指导下全力做好与文明施工相关的所有工作,包括各种彩旗标语的安放布置、施工人员的着装要求、废渣废料的合理堆放与及时清理及施工现场的交通管制工作等,其费用由乙方自理。
(16)、本工程所属政府或上级有关部门规定的税、费及办证费用由乙方承担。
第四条 工程材料设备的供应与验收
1、本工程由甲方供应的材料为:向甲方提出材料书面供应计划,甲方根据乙方计划、工程进度及定额需要向乙方供应,经双方点验签证后,由乙方保管使用。材料费用在结算时按合同规定的单价计算,并在甲方支付给乙方的工程款中扣除。
2、甲方供应以外的其他材料由乙方自行采购。甲方供应或乙方自行采购的材料、设备,必须附有产品合格证书才能用于本工程,材料由试验室检查合格后方可使用,设备由设备部门验收。
3、严禁使用不合格材料,甲方如果发现不合格材料时,有权下达停工令,造成的损失由乙方承担。
4、为保证施工的顺利进行,凡由甲方供应的主要材料,乙方不得擅自变卖或挪作它用,一旦发现,按 %处以罚款,情节严重者,甲方有权终止合同,乙方必须赔偿由此而发生的一切经济损失。
5、由甲方提供给乙方的主要材料,由乙方自行运输到施工现场。
第五条 工程质量
1、本工程质量要求分项工程一次检查合格率100%,优良率90%,单位工程一次验收合格率100%,优良率90%,并达到甲方要求的创优目标及企业质量目标。
2、乙方应严格按照施工图纸、说明、技术交底和国家颁发的有关工程规范、标准的有效版本进行施工,并接受甲方现场代表的监督、检查和指导。
3、甲方提供或乙方代购的材料、设备、构件、配件、成品或半成品必须有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程。对材料改变或代换必须经甲方同意并签发正式书面通知书后,方可用于本工程。
4、在施工中如发生质量事故,不得擅自处理或继续施工,并应及时报告甲方。
5、 因乙方原因工程质量达不到规定的质量标准的,乙方应承担违约责任并进行返工或返修或报废处理,由此所造成的全部损失由乙方负担。
6、不论甲方接受的任何检查与验收,都不能免除乙方对质量的责任,任何质量缺陷及因此造成的损失由乙方承担负责。
第六条 安全责任
1、甲方要求:轻伤率2%以内,重伤率3‰以内,杜绝人身伤亡事故及重大安全事故。
2、乙方施工前应制订安全措施,对职工进行安全生产知识教育,施工中必须按有关规定严格遵守安全操作规程,设置和佩带安全防护器材,确保施工安全,乙方在施工中造成的人身伤亡及财产损坏事故,及其对第三方造成的人身和财物损害,一切责任由乙方自行负担,并不得因此影响工期。
3、既有公路或地方道路附近施工,乙方必须设置施工安全员和警告标志,并确保既有公路或地方道路的正常通行。
第七条 合同的订立与履约保证
1、按照施工规范的要求,为了确保工程质量和进度,双方商定的人员、设备必须足额到位(人员、设备一览表附后);
2、合同签订时,乙方自愿向甲方缴纳本合同价款的履约保证金(函),即人民币 元。
3、乙方若不能按甲方开工通知书规定的最后期限将甲方要求的人员、设备全部到位,则视乙方单方面解除合同,不影响甲方再寻求新的合作单位,缴纳的履约保证金甲方不再返还,以补偿由此给甲方造成的损失。
第八条 施工与设计变更
1、乙方必须按时完成甲方下达的工程施工计划,同时应书面报告当月计划执行情况以及超额完成或未完成计划的原因,甲方收到报告后提出意见,给予批准或提出修改意见交乙方执行。
2、乙方负责施工中的.现场管理,甲方所交桩点,乙方必须注意保护。
3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式报告甲方,由甲方负责处理。乙方应按修改或变更后的设计进行施工,若发生费用增减,则调整合同总价。
4、甲方如需变更设计,必须作出正式变更通知书,乙方予以实施,由此引起的费用增减,则调整合同总价。
第九条 工程验交
工程竣工验交应以国家及地方颁发的有关规定,标准和施工图纸、说明书、施工技术文件等为依据。凡因乙方施工原因造成的工程不合格或有质量缺陷,由乙方无偿处理,并承担与此相关的责任,或由甲方进行修理,费用由乙方承担。
第十条 工程价款的结算与支付
1、结算程序:
(1)中间支付:每月甲方上报到业主的计量批复之后,甲方根据合同附表中相应的项目单价及乙方实际完成的工程数量计算乙方的工程价款。办理结算程序时,应从乙方工程款中扣除 %作为质量保证金;乙方在办理结算时应出具相应的票据。其次,甲方支付给乙方的工程款应全部用于本工程项目,不得侵占或挪用,否则甲方有权暂停支付工程款,其所造成的一切后果由乙方自行承担。
(2)完工结算:
乙方办理完工结算须具备以下条件:
a、按协议要求完成所有工程;
b、工程经验收合格;
c、上交甲方所要求整理的所有竣工资料;
d、办理完退场手续。
e、向甲方提供与当地是否存在经济纠纷的有关证明(如村委会的签字和盖章)。具备上述条件后,甲方为乙方办理完工结算,甲方向乙方支付除质量保证金外的工程款及履约保证金。支付的最后期限为:竣工验收之日起个月内付清。
(3)最终结算:质保期满,甲方同业主办理完成质量保证金退还手续后,由甲方通知乙方办理有关乙方质量保证金的退还手续,并在 个月内付清。
2、 因乙方原因致使合同不能履行或在合同未履行完又未经甲方同意而乙方擅自停工或撤离现场时,甲方有权终止合同,另行安排队伍施工。甲方在对乙方按已完工程量进行结算时,按合同单价的 %进行结算。
3、 乙方使用甲方施工机械设备,必须签订租赁合同,费用从乙方工程款中扣除。
4、 营业税、城市维护建设税、教育费附加及印花税由甲方代缴,结算时,在甲方支付给乙方的工程款中等额扣除。
第十一条 违约责任
1、甲方:
(1)未按本合同的规定履行自己应负的责任,除工期得以顺延外,还应经甲乙双方协商后赔偿乙方因此发生的直接损失。
(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应积极采取措施弥补或减少损失,同时甲方协助乙方向业主索赔已造成的损失,若甲方不协助乙方,则损失由甲方承担,若业主不赔偿损失,则乙方自行承担。
2、乙方:
(1)工程不能按期竣工交付的,每逾期一天按合同总价的 %偿付逾期违约金。
(2)甲方认为乙方工程进度、质量、安全等不能满足要求时,有权责令乙方在限期内增加生产要素并进行整改,仍无效时,甲方有权单方面终止合同,并没收其履约保证金。
( 3 ) 因乙方原因所造成的一切损失,由乙方承担赔偿责任。
第十二条 解决纠纷的办法
在合同履行过程中如发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,双方自愿约定向甲方法人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条 附则
1、本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后可以签订补充合同,补充合同具有同等法律效力。
2、本合同的所有附件,将作为本合同的有力补充。
3、项目总工、副经理、合同部主任会签,未经会签审批的合同将视为无效合同,一切法律责任将由签订人个人负责。
4、此合同自双方代表签字盖章并在甲方收到乙方交纳的履约保证金后生效,至工程竣工验收完毕,保修期满并结清款项后自动失效。
5、本合同一式两份。甲乙双方各一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务承包合同 篇8
协议双方:(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据工程施工建设的需要,为了确保工程质量、安全、保证工程进度,加强、完善承包管理体制,按照《中华人民共和国经济合同法》及合肥市颁发的相关规定,经双方友好协商,明确了双方在施工过程中的责、权、利,同意签订本合同。
7.3主体工程完工后,经有关职能部门验收、评定达到质量要求,支付工程量总款项85%。
7.4零星、配套工程完工后,支付工程量总款项90%。
7.5工程结构验收合格后,余款应在15天内付清。
7.1工人进场后,甲方负责先预借生活费;
7.2结构到三层后,甲方支付70%已完工程量(须扣除二层结构量);
7.3主体工程完工后,经有关职能部门验收、评定达到质量要求,支付工程量总款项85%。
7.4零星、配套工程完工后,支付工程量总款项90%。
7.5工程结构验收合格后,余款应在15天内付清。
第8条质量要求
8.1工程质量必须达到合肥市规定的质量标准,符合质监站、设计院、建设单位、监理单位及甲方的验收要求。
8.2模板工程质量标准必须达到清水模板的要求,详见甲方对乙方的质量、技术交底。
8.2由于乙方施工原因造成质量事故并给工程带来经济损失,乙方必须承担全部经济损失。较严重者或三次以上出现质量事故,甲方有权终止合同,并拒付工程款,乙方须无条件退场。
第9条质量验收程序
9.1该分项工程乙方至少设置1名专职质检员,负责跟踪检查施工过程中的质量。
9.2对每一工序或分项工程完成后,乙方应组织人员进行自检、互检、交接检。
9.3乙方自检合格后,由甲方会同质监站、设计院、建设业主、监理或相关单位进行验收直至合格后,方可进行下一工序或分项工程的施工。
9.4按合肥市的有关要求,经质监站、设计院、建设单位、监理单位验收的分项工程或分部工程,须验收合格达到合同要求。
9.5拆模后乙方提请甲方共同验收,不得擅自修补,甲、乙双方对每个拆模后的分部分项,通过目测及尺量和相关仪器检测对该部位进行评定,合格不奖不罚,优良奖5%,不合格除返工至合格外(返工损失由乙方承担)另罚5%。
第10条工期进度
10.1根据施工周期的需要,乙方必须无条件执行甲方的工期要求,甚至提前完成施工任务。
10.2乙方必须在每个单体开工后80天内完成结构封顶,根据各单体的工程量制定详细的进度计划和材料供应要求,编制工期保证措施,确保工期,每提前(推迟)一天奖(罚)500元,依次类推。
10.3非乙方原因造成的停工,工期相应顺延。
10.4对下列原因造成的工期延误,经建设单位、甲方确认后,工期可适当顺延: 10.4.1工程量变化和重大设计变更;
10.4.2甲方提供的材料、机械设备不到位或影响施工;
10.4.3人力不可搞拒的原因,如政府规定不能施工,8级以上大风、大雨、停电等。
第11条机械、工具、材料的供应
11.1大型垂直运输机械由甲方提供。
11.2其它机械、操作工具由乙方自选解决,夜间施工需用的照明工具由甲方提供(灯管、灯炮由乙方自理)。
11.3零星辅助材料(铁钉、铁线、山型卡,本工种各型号螺帽、母)由乙方自行提供。11.4甲方供应的材料(模板、钢筋、步步紧扣件或顶木),乙方统一领料,周转材料使用完后,应码放整齐,交由甲方盘点,超出规定损耗范围,甲方有权根据损失程度,处以十倍处罚。
11.5甲方负责提供乙方作业员安全帽(损失扣10元/个),特种作业人员所需用的安全带(遗失扣50元/条),其余劳动保护用品由乙方自行提供。
11.6施工用电设施甲方只负责提供到楼层,其余分支线路由乙方自行提供(配电箱由甲方负责提供)。
11.7乙方各方面配合好,享受质量奖,否则甲方有权以三倍处罚乙方单价。
第12条安全生产、文明施工
12.1乙方必须遵守国家、合肥市有关安全生产操作规程、规范,遵守项目部制订的安全生产规定。
12.2乙方是其承包范围内的最高安全责任人,由于乙方原因造成的安全事故,其后果由乙方完全承担,甲方概不负责。
12.3乙方有权拒绝违章指挥,禁止违章作业。
12.4在施工生产过程中,乙方必须遵守文明施工的相关规定,做到工完场清,材
料、工具码放整齐。
12.5乙方作业人员提供个人身份证,开机人员要有特种作业操作证。
12.6乙方进场后,必须同甲方安全部门签订《安全生产协议》,所有人员必须签订《安全生产责任状》,该文件具有与本合同同等法律效力。
13.7乙方作业人员必须进行人身意外保险,其费用甲方给予摊销三分之一。
第13条综合治理
13.1乙方必须严格遵守国家、合肥市有关法律、社会治安条例、项目部制订的综 合,治理制度,否则,甲方决不给予庇护。
13.2乙方必须办理并承担合肥市政府规定的所有劳务费用,由甲方统一代办。13.3乙方作业人员进场时,必须携带或办理三证(身份证、暂住证、上岗证),并在三天内到行政办公室好人员登记手续。
13.4严禁乙方招、聘罪犯、逃犯及其他社会氓流进场作业,如发现有此类者,甲方有权终止合同。
13.5乙方进场后应同行政部门签订《综合治理协议书》,所有人员必须签订《综合治理治安责任书》,该文件作合同的附件,具有与本合同同等法律效力。
第14条双方责任
14.1甲方责任:
14.1.1负责整个项目施工全面管理、协调、指挥,负责对外同业主、设计单位、监理单位、政府管理职能部门搞好关系;
14.1.2负责制定施工项目各项管理制度和规定,并及时传达给乙方;
14.1.3是乙方的领导机构,负责领导、指挥、协调、监督、支持乙方开展正常工作,对乙方发出质量、文明、安全、综合治理等施工管理诸方面的指令;
14.1.4提供施工方案、技术交底、工期进度计划,并对乙方进行安全、文明施工、综合治理方面的教育与培训;
14.1.5做好施工现场“三通”、“一平”及临建工作;
14.1.6负责乙方作业人员的住宿、膳食的安排。
14.2乙方责任:
14.2.1服从甲方的统一领导,统筹安排,服从甲方的指挥、高度,接受甲方的监督、检查,自觉搞好施工质量、进度、文明安全、综合治理等工作;
14.2.2严格遵守项目部制定的各项管理制度和规定;
14.2.3根据协议条款,提前合理组织合格的施工作业人员、机具的进场;
14.2.4组织人员对图纸及相关文件、交底进行熟悉、理解、掌握;
14.2.5同甲方相关部门办理有关手续;
14.2.6对甲方提供的材料、机械要科学、合理的使用,若经甲方检查发现有材料浪费、大材小用、长料短用,故意损坏、工完丢弃等情况,甲方有权对乙方处以十倍之内的罚款。
14.2.7由于乙方不能满足合同规定的质量、安全、进度等要求而自动要求退场,甲方有权只付其完成工程款的50%。
第15条违约责任
15.1甲方如未能按本协议认真履约,乙方有权终止合同,乙方所造成的经济损失由甲方负责承担;
15.2乙方如未能按本协议认真履约,甲方有权终止合同,甲方所造成的经济损失由乙方负责承担;
15.3在工作过程中,一方需要另一方按协议应履约的条款和事务,若责任方置之不理,在连续三次以上通知不能给予妥善的解决,一方可以停止合作,并向责任方提出相应的索赔;
15.4甲、乙双方发生矛盾纠纷,双方协商解决,如协商解决不行,双方通过政府职能部门调解、仲裁,直至通过法院解决,所造成的一切经济损失和责任由败诉方负责。
第16条合同的终止与失效
本协议双方签字后生效,甲、乙双方履行全部条款后自动失效。
第17条其它
17.1如乙方私自转包给二流队伍,造成质量、安全、进度、综合治理等达不到合同要求,甲方有权中止合同,并拒付工程款。
17.2乙方签字代表必须24小时坚守施工现场,如确实需要外出,需经项目经理签字同意。
17.3本合同签定后,乙方签字代表必须交纳贰万元押金,待施工作业人员进场后,此押金马上退回。
本协议未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方代表:乙方代表:
盖章:盖章: 签订地点:签订地点: 日期:日期: